RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE

Transcription

1 MAIRIE DE LALANDE DE POMEROL RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE PHASE Mairie de Lalande de Pomerol " Le Bourg " Lalande de Pomerol Tél : Monsieur CASTAGNOTTO, Eric Architecte DPLG lieu-dit " Gardat " Montagne Tél : Fax : castagnotto.architecte@orange.fr D.C.E. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES TRANCHE DE TRAVAUX 2 RENOVATION / SALLE DE CLASSE 3 DEGAGEMENT / SALLE D ATIVITE Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 1 sur 65

2 S O M M A I R E CONTROLE INTERNE DES OUVRAGES... 4 CLASSEMENTS AUX REGLES ET NORMES DE SECURITE... 4 LOT N 01 - GROS ŒUVRE MACONNERIE... 5 PRESCRIPTIONS GENERALES... 5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES... 7 LOT N 02 - MENUISERIE ALUMINIUM PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 03 - MENUISERIE BOIS PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 04 - PLATRERIE ISOLATION PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 05 - CARRELAGE FAIENCE PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 06 - PEINTURE DECORATION PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 2 sur 65

3 LOT N 07 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 08 - PLOMBERIE SANITAIRE PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 09 - CHAUFFAGE CLIMATISATION PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 10 - ELECTRICITE VENTILATION PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LOT N 11 - MATERIEL D EXTINCTION PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 3 sur 65

4 CONTROLE INTERNE DES OUVRAGES - Nous rappelons que le rôle d'un contrôleur technique n'est pas de vérifier systématiquement les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages réalisés pendant les travaux. - Les référentiels de la construction fixent des tolérances d'exécution pour chaque corps d'état. Ces tolérances devront être intégrées à tous les stades de la construction, afin de ne pas dépasser les seuils réglementaires fixées par les règles d'accessibilité, à l'issue de la réalisation. - Il est rappelé également l'obligation, aux constructeurs et aux entreprises, pendant la période d'exécution des travaux, de réaliser ce type de vérifications techniques qui leur incombent, selon les termes de la loi du 04 janvier 1978, et d'en transmettre les résultats régulièrement, sous forme de fiches d'autocontrôle. - En particulier, les entreprises doivent définir leur programme de contrôle interne de qualité, en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect. - Ces dispositions doivent également être prévues pour s'assurer du suivi des observations formulées par les divers intervenants (maîtrise d'œuvre, bureau d'études, organismes de contrôle, etc.) en phase conception et en cours de construction. - Les principes d'autocontrôle, et les conditions d'application correspondantes, seront évalués par le bureau de contrôle. Dans le cadre de sa mission de contrôle technique, la vérification de l'efficacité de cet autocontrôle sera réalisée en phase exécution, conformément aux dispositions de la norme NFP , par sondages. CLASSEMENTS AUX REGLES ET NORMES DE SECURITE Avant la mise en œuvre des matériaux, tous les documents techniques des produits utilisés seront communiqués au bureau de contrôle. Les PV d'essais des matériaux ainsi qu'une attestation de pose de l'entreprise indiquant. - l'ouvrage concerné. - les références de l'entreprise. - la localisation précise des éléments. - le laboratoire d'essai. - le n du PV d'essai correspondant. - le résultat de l'essai. - la date de validité du PV. Commission de sécurité incendie. Les rapports d'instruction devront être communiqués au bureau de contrôle. Classements au feu des matériaux et éléments de construction. Il devra être prévu la justification d'emploi des matériaux. PV d'essais accompagnés d'une attestation de mise en œuvre précisant notamment l'entreprise et la localisation d'emploi. Selon dito article ci-dessus. Classement de conformité aux normes et essais de laboratoire. Il devra être prévu la justification d'emploi des matériaux. PV d'essais accompagnés d'une attestation de mise en œuvre précisant notamment l'entreprise et la localisation d'emploi. Selon dito article ci-dessus. Classement des revêtements et aménagements intérieurs. Justification du respect des exigences visant les revêtements dans leurs conditions réelles d'emploi. Il sera communiqué les PV d'essai des matériaux avant leur mis en œuvre ainsi qu'une attestation de pose. Selon dito article ci-dessus. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 4 sur 65

5 LOT N 01 - GROS ŒUVRE MACONNERIE PRESCRIPTIONS GENERALES NORMES ET REGLEMENTS. Toutes les prescriptions, normes et règlements seront applicables à la date de la remise des offres et en particulier : LES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES : (ET EN PARTICULIER) N 11 - Sondage des sols de fondation. N 12 - Terrassements pour le bâtiment. N Fondations superficielles. N Fondations profondes. N Ouvrages en maçonnerie de petits éléments. N Ouvrages en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d étanchéité. N 21 - Exécution des travaux en béton. N Dalles et volées d escaliers préfabriquées en béton armé. N L utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants. N Parois et murs en béton banché. N Enduits au mortier de liants hydrauliques. N Chapes et dalles à base de liants hydrauliques LES REGLES DE CALCUL : (ET EN PARTICULIER) Règles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. Règles B.A.E.L 91. Charges d exploitation des bâtiments NF P de juin De plus les ouvrages en béton armé seront étudiés et vérifiés par la méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre 1987 règles FB). Les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux de bâtiment correspondants aux différents D.T.U. visés ci-avant LES NORMES FRANÇAISES : (ET EN PARTICULIER) NF A 35 Barres et profilés laminés à chaud. NF P 06 Hypothèses de calcul. NF P 13 Céramique. NF P 14 Agglomérés. NF P 15 Liants hydrauliques. NF P 16 Canalisations Drainage Egouts. NF P 18 Béton Granulats. NF P Béton prêt à l emploi. NF P 91 Constructions diverses. NF P 94 Reconnaissance du terrain. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 5 sur 65

6 LES CAHIERS DU C.S.T.B. : (ET EN PARTICULIER) N 286 livraison 35 de décembre 1958 (support de sols collés dressé par le gros-œuvre) LES REGLES PROFESSIONNELLES : (ET EN PARTICULIER) Celles de l U.N.M. concernant : - Les dallages en béton sur terre-plein (janvier 1975) - Les blocs manufacturés - Les supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces (janvier 1976) LES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION. En aucun cas l entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. L offre de prix de l entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions DOCUMENTS A FOURNIR CALCULS ET PLANS D'EXECUTION L'entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires à l'exécution de toutes les parties de grosœuvre Les dessins seront accompagnés de notes où apparaîtront l'évaluation des charges propres, et des charges d'exploitation, le calcul des différentes pièces et leur descriptif GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 6 sur 65

7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 01 - CONSISTANCE DES TRAVAUX GENERALITES L entreprise présentera la solution technique la plus économique adaptée aux contraintes du Projet. L entreprise de Maçonnerie est tenue de faire réaliser une étude de béton armé par l ingénieur de son choix. Pour le dimensionnement des fondations, l ingénieur béton et l entreprise devront présenter la solution technique la plus économique adaptée aux contraintes du sous-sol. Les quantités figurant au présent CCTP sont fournies à titre indicatif. L entrepreneur est tenu de vérifier ces quantités ainsi que la pertinence des solutions techniques demandés au regard des réglementations en vigueur (DTU normes françaises et normes européennes). L entrepreneur est tenu de se rendre sur place et d étudier son devis dans le but d établir un prix forfaitaire pour le parfait achèvement des travaux. Les prestations générales sont à la charge de l entreprise. Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le corps d'état PRESCRIPTIONS GENERALES, et même s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, tous les travaux relatifs au parfait achèvement des travaux. ATTENTION : Durant la réalisation des travaux, il est impératif de protéger les ouvrages déjà réalisés. Des soins particuliers de protection seront apportés, afin d éviter de provoquer des détériorations sur les différents éléments existants. Il est nécessaire de prévoir la sécurité et la protection du chantier (échafaudages, filets de protection, etc. ). Après son intervention, l entreprise devra laisser le chantier dans un parfait état de propreté. En cas de non concordances entre les pièces écrites et les plans, ou entre les prescriptions de deux lots tributaires l un de l autre, l entreprise est tenue de faire œuvre de conseil en proposant la prestation "adaptée" permettant d éviter les plus-values en phase travaux. Les produits prescrits dans le présent CCTP, pourront être substitués. Des variantes seront étudiées proposant des produits similaires et techniquement équivalents. Isolement vis à vis des tiers. Conformément à la réglementation, l'isolement vis à vis des tiers se fera par des parois verticales coupe-feu 2H et des parois horizontales pare-flammes 1/2H. OUVERTURE DE CHANTIER Installation de chantier. L installation du chantier comprendra : le panneau de chantier, et tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux. La mise en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel, ne sera pas nécessaire. En effet les sanitaires de l école seront accessibles, et l espace libre du préau sera utilisable. Localisation : L ensemble du projet Trait de niveau. Le trait de niveau à un mètre du sol fini, qui sert à tous les lots, est tracé sur les murs et enduits, par l'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et à tous les niveaux. Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient à être effacé prématurément l'entrepreneur le reprend à nouveau à ses frais. Localisation : L ensemble du projet. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 7 sur 65

8 SECURITE DU CHANTIER Mairie de Lalande de Pomerol / le Bourg / Lalande de Pomerol Clôture provisoire de chantier. Mise en place et entretien d'une clôture de chantier pendant toute la durée des travaux. Palissade implantée sur le périmètre indiqué par le maître d'œuvre, selon les dispositions et les besoins utiles. - La clôture existante de l école, tiendra lieux de clôture de chantier. - Le portail et le portillon existants, serviront aux accès du chantier. - Un panneau d'interdiction de pénétrer sur le chantier, sera apposé sur le portail existant. - La cour de récréation Sud, servira de zone technique pour les entreprises, et l accès aux véhicules. Localisation : Entrée dans la cour de récréation Sud / Selon plan. PROTECTION DES ELEMENTS CONSERVES Calfeutrement de propreté. La salle de Gymnastique sera sans objet lors du Projet. Son état actuel sera préservé des poussières et activités du chantier, elle sera isolée par verrouillage et calfeutrement d étanchéité de la porte d accès. La façade Nord du chantier sera accessible depuis l arrière des bâtiments, par le jardin Nord. Localisation : Isolement de propreté / Salle de Gymnastique Protection aux chocs. La porte intérieure en aluminium à l extrémité du Dégagement / Préau, ainsi que la porte en bois d accès au Gymnase, seront conservées lors du Projet. Les châssis fixes en bois, positionnés dans la cloison séparative, seront conservés également. Des housses de protection seront appliquées sur ces menuiseries existantes conservées, pour les préserver des activités du chantier, des chocs et des rayures. Localisation : Protection des éléments existants conservés / Dégagement / Salle de Classe 3 / Salle d Activité. DEMOLITIONS Des précautions particulières seront à prendre, pour ne pas détériorer les éléments existants conservés lors du Projet, qui devront être maintenus pendant le chantier. Se coordonner avec les autres intervenants pour la mise en place de solutions et de protection adaptées. Les gravois issus des démolitions seront évacués à la décharge publique. Compris toutes sujétions de réalisation, de protection des ouvrages contigus, d échafaudage, et d étaiement Dépose des menuiseries existantes. Dépose des portes et fenêtres Extérieures et Intérieures en aluminium et en bois sans réutilisation en Projet. Dépose également du store banne en façade Sud sur cour. Attention : la porte vitrée Dégagement/Préau, et la porte bois Gymnase, seront conservées lors du Projet. Localisation 1 : Salle de Classe 3 / Façades Sud / 4u + 1 store banne. Localisation 2 : Dégagement / Façade Nord / 4u. Localisation 3 : Salle d Activité / 2u Extérieures Nord Sud. Localisation 4 : Salle d Activité / 2u Intérieures Démolition de sol / Intérieur. Démolition de sol existant, dépose des anciennes dalles de sols. Attention : les sols existants dans le Dégagement, et la Salle d Activité, seront conservés en l état et serviront de supports aux sols souples du Projet. Localisation : Salle de Classe Démolition de revêtements muraux / Lino. Démolition de linos muraux, en soubassement des murs. Localisation : Dégagement. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 8 sur 65

9 01.09 Démolition de revêtements muraux / Faïences. Démolition de faïences murales, en soubassement de mur, ainsi que des lisses en bois en façade intérieure Nord. Localisation : Dégagement Dépose de plinthes Dépose de plinthes et des éléments existants nuisant au Projet. Localisation : Salle de Classe 3 / Dégagement / Salle d Activité. OUVERTURE A OBTURER Fenêtre / 142 x 136 cm / Extérieur. L ouverture sera condamnée en parpaings, avec une reprise d enduit de parement extérieur identique au mur dans lequel elle est intégrée. Localisation : Façade Nord / Dégagement / 1u. OUVERTURE A ELARGIR Baie / 300 x 250 cm / Intérieur. L ouverture existante 200 x 210 cm sera agrandie. Elargissement des tableaux de 50 cm de chaque côté pour porter la largeur de passage à 300 cm, la hauteur sera augmentée jusqu à 250 cm. Attention : après visite des lieux, les tableaux et linteau seront adaptés au type de mur existant. Localisation : Entre Salle de Classe 3 / et Salle d Activité. SEUILS ET APPUIS DE BAIES Modification de seuil existant. Dans la Salle de Classe 3, le seuil de la porte d Entrée Sud sera adapté pour répondre aux exigences des circulations handicapées, soit un ressaut de 2 cm. Reprise du seuil en béton pour atteindre cet objectif, il sera adapté à la position de la nouvelle porte du Projet. Localisation : Salle de Classe 3 / Seuil en béton Remplacement de seuil existant. Entre le Dégagement et le Préau la porte en aluminium sera conservée. Le seuil existant en carrelage sera retiré par le présent lot, et sera remplacé par un seuil en aluminium au lot Menuiserie, soit avec un ressaut de 2 cm, il sera adapté à la position de la porte existante. Localisation : Dégagement / Préau Appuis de baies existant. Sur les appuis de fenêtres existants, réalisation de rejingots pour poser les menuiseries neuves, selon les plans de réservations du Menuisier. Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite étanchéité à l air. Localisation 1 : Salle de Classe 2 / Salle d Activité / Façades Sud / 4u. Localisation 2 : Dégagement / Salle d Activité / Façade Nord / 4u. ABORDS Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. Les locaux seront accessibles au public. Le cheminement usuel sera accessible depuis l entrée de l école. L accès aux personnes à mobilité réduite sera possible dans la Cour de Récréation Sud. Le revêtement de sol existant permettra la circulation, en effet l enrobé noir ne présente pas de relief. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 9 sur 65

10 Rappel des dispositions pour l accès des handicapés. Les équipements ou aménagements extérieurs seront rendus accessibles. Ces cheminements auront une largeur de passage supérieure à 1,40 m. Des rétrécissements ponctuels auront une largeur supérieure à 1,20 m. Ces cheminements auront un repère continu contrasté tactilement et visuel. Sur toute la longueur des cheminements, le parcours jusqu à la Salle de Classe 2, sera balisé au sol. Ils auront une pente maximale de 5 % avec des paliers de repos en haut et en bas de chaque pente et tous les 10 m. Ces cheminements auront un dévers inférieur à 2 %. Les paliers de repos auront les dimensions suivantes : 1,40 m x 1,40 m et seront horizontaux au dévers près. Les seuils et ressauts à bord arrondi ou muni d'un chanfrein présenteront une hauteur inférieure ou égale à 2 cm. La distance maximale entre deux ressauts sera de 2,50 m. Les éléments structurants du cheminement seront repérés par les malvoyants. Des espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour seront prévus aux points de choix d'itinéraire. Des espaces d'usage seront prévus devant chaque équipement ou aménagement. Les sols seront non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue. Les trous en sol auront un diamètre ou une largeur maximale de 2 cm. Les cheminements seront libres de tous obstacles. Si des éléments implantés sont en saillie de plus de 15 cm, un repérage visuel et tactile sera prévu. Un revêtement tactile sera situé devant les portes d entrées. Un dispositif d'éclairage du cheminement sera prévu. Dispositions relatives aux places de stationnement. Sans Objet lors du Projet. Une aire de stationnement publique est située devant l entrée de l école, avec une place réservée Signalisation de vigilance. Pour les mal voyants, réalisation au sol de signalisation de danger par des dalles à relief podotactiles. Cet appel de vigilance sera situé à 50 cm devant tous obstacles, et notamment devant les portes d accès aux locaux. Localisation : Cour de Récréation Sud / Entrée de la Salle de Classe Modification de seuil / Extérieur. Dans la Cour de Récréation Sud, le seuil du portillon d entrée sera adapté pour s adapter aux exigences des circulations handicapées, soit un ressaut de 2 cm. Reprise du seuil en béton pour atteindre cet objectif. Pour mémoire à réaliser ultérieurement. Localisation : Cour de Récréation Sud / Portillon d Entrée. DIVERS Engravures et percements dans murs existants. Réalisation d'engravures et de percements dans des murs en pierre ou en briques, pour alimentations et évacuations des différents réseaux. Compris toute sujétions de réalisation, passage dans murs, évacuation des gravois, et rebouchage en finition. Localisation : A définir selon plans Grille de ventilation. Fourniture et pose de ventilation haute et basse donnant sur l'extérieur. Percement de mur extérieur, grille inox intérieure, réglable manuellement, grille extérieure en inox et protection moustiquaire. Compris toute sujétions de pose. Localisation : Emplacements à définir / L ensemble du Projet Rebouchage de feuillures. Rebouchages de feuillures de menuiseries. Les menuiseries anciennes étant déposées, les feuillures seront refermées avant la pose des nouvelles. Traitement en tableaux et linteaux. Localisation 1 : Salle de Classe 3 / Salle d Activité / Façade Sud / 5 baies. Localisation 2 : Dégagement / Salle d Activité / Façade Nord / 4 baies. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 10 sur 65

11 LOT N 02 - MENUISERIE ALUMINIUM PRESCRIPTIONS GENERALES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS > DTU P DTU 36.1/ Choix des fenêtres en fonction de leur exposition - Mémento pour les maîtres d'œuvre (Mai 1974) > DTU P DTU Ouvrages de fermetures pour baies libres (Juillet 1983) > DTU P DTU 39 - Travaux de miroiterie-vitrerie (Février 1987) AUTRES PUBLICATIONS > Spécifications du Cahier 1132 du C.S.T.B. > Attestation des fabricants pour conformité aux règles qualité France NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état NORMES FRANÇAISES NON HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état PROTECTION DES OUVRAGES PROTECTION DES PIÈCES MÉTALLIQUES Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de peinture au minium de plomb. STOCKAGE SUR LE CHANTIER Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le D.T.U. sont à la charge de l'entreprise. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DÉCENNALE L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 11 sur 65

12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 02 - CONSISTANCE DES TRAVAUX GENERALITES L entreprise présentera la solution technique la plus économique adaptée aux contraintes du Projet. Les quantités figurant au présent CCTP sont fournies à titre indicatif. L entrepreneur est tenu de vérifier ces quantités ainsi que la pertinence des solutions techniques demandés au regard des réglementations en vigueur (DTU normes françaises et normes européennes). L entrepreneur est tenu de se rendre sur place et d étudier son devis dans le but d établir un prix forfaitaire pour le parfait achèvement des travaux. Les prestations générales sont à la charge de l entreprise. Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le corps d'état PRESCRIPTIONS GENERALES, et même s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, tous les travaux relatifs au parfait achèvement des travaux. ATTENTION : Durant la réalisation des travaux, il est impératif de protéger les ouvrages déjà réalisés. Des soins particuliers de protection seront apportés, afin d éviter de provoquer des détériorations sur les différents éléments existants. Il est nécessaire de prévoir la sécurité et la protection du chantier (échafaudages, filets de protection, etc. ). Après son intervention, l entreprise devra laisser le chantier dans un parfait état de propreté. En cas de non concordances entre les pièces écrites et les plans, ou entre les prescriptions de deux lots tributaires l un de l autre, l entreprise est tenue de faire œuvre de conseil en proposant la prestation "adaptée" permettant d éviter les plus-values en phase travaux. Avant la réalisation des travaux, l'entreprise devra fournir les documents suivants :. Les plans d'exécution. Les vues en élévation avec repérage des fixations.. Les coupes sur appuis, seuils, et tableaux, avec détails de fixation et de calfeutrement.. Les certificats de classement AEV. Les avis techniques, Fiches techniques ou Cahier des charges, pour :. Menuiseries en Bois. Menuiseries en Aluminium. Éléments de fixation. Vitrage isolant certificat du label CEKAL. Les procès-verbaux des essais acoustiques des menuiseries extérieures et parties vitrées. L entreprise est chargée d assurer la protection des menuiseries, et de l entretenir tout au long du chantier jusqu à la livraison des ouvrages. Les menuiseries posées dans les encadrements seront protégées par un film polyéthylène. Les menuiseries seront posées selon le cas en feuillure, ou en applique équipées de tapées de compensation pour recevoir l isolation thermique en doublage des parois. Les produits prescrits dans le présent CCTP, pourront être substitués. Des variantes seront étudiées proposant des produits similaires et techniquement équivalents. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 12 sur 65

13 MENUISERIES EN ALUMINIUM COMPOSITION STANDARD DES MENUISERIES CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES Les normes définissant les essais de performance des portes et des fenêtres sont : - Perméabilité à l'air : NF EN 1026 "méthode d'essai" et NF EN " classification". - Etanchéité à l'eau : NF EN 1027 "méthode d'essai" et NF EN " classification". - Résistance au vent : NF EN "méthode d'essai" et NF EN "classification". L'entreprise fournira le certificat de classement des menuiseries. Menuiseries en matériaux ayant obligatoirement obtenu un avis technique du CSTB ou un label de qualité et possédant les caractéristiques suivantes : Classement Air Eau Vent AEV / A*2. E*4. V*A2. Classement minimal requis. - Etanchéité à l'air : A*2. - Etanchéité à l'eau : E*4. - Etanchéité au vent : V*A2. - Affaiblissement phonique (Rw+Ctr)> 30 db (AC1). Ces menuiseries comporteront une structure dormante assemblée, permettant d'assurer la résistance aux pressions du vent, conformément au Mémento 37-1 du DTU "choix des fenêtres en fonction de leur exposition". PORTE-FENETRES, FENETRES, CHASSIS etc Cadre dormant avec montants et traverses raidies, pièces d'appuis élargies permettant de recevoir l'isolation et le doublage en allège. Fixation par pattes scellées dans l'encadrement et vissées sur le cadre dormant. Joint préformé entre béton et dormant, label SNJF, garanti 10 ans. Joint mousse sur rejingot, étanche à l'eau, à l'air et aux poussières du type COMPRIBAND, garanti 10 ans. Tapées de compensation 110 mm pour isolation thermique en doublage des parois. Joints d'étanchéité à lèvre souple, posés en rainure dans les profilés. Ouvrants à recouvrement équipés de vitrages isolants du type BIVER, ou de qualité équivalente, posés en usine, en feuillures ouvertes, fermées par parcloses. Joint d'étanchéité et de finition du type mastic de calfeutrement et d'esthétique passé à la pompe (jambage et linteau) de type Silicone - Label SNJF. Etanchéité périphérique par joint en élastomère. Pièces intérieures d'encadrement. Compris toutes sujétions de réalisation, pièce d'appui, étanchéité et jet d eau. VITRERIE Les menuiseries seront équipées de double vitrage isolant basse émissivité. Les vitrages isolants devront bénéficier d'un avis technique favorable et du label CEKAL. Le certificat CEKAL sera à fournir par l'entreprise. QUINCAILLERIE Toutes les quincailleries devront obligatoirement porter l'estampille SNFQ. Les portes extérieures, y compris les portes fenêtres, seront équipées de serrures de sûreté 3 points minimum. Ensemble garniture double béquille en aluminium. Les dispositifs d'ouverture de porte : seront situés à plus de 40 cm d'un angle rentrant de paroi, et le positionnement en hauteur sera compris entre 90 cm et 130 cm du niveau de sol fini, et devront être repérables par un contraste visuel ou tactile. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 13 sur 65

14 ELEMENTS ACCESSOIRES DE MENUISERIES EXTERIEURS Grille VMC. Pose dans les traverses des châssis et baies précitées, de grilles hygro-réglables d'entrée d'air fournies par le lot Chauffage-VMC. Cette prestation comportera toutes les entailles et découpes nécessaires dans les ouvrages de menuiseries, ajustage et fixations. Bouche d'entrée d'air (Dnew+Ctr) > 38 db. Sections 30 m 3 /h. Butées de portes. Butées des portes en caoutchouc, posées derrières les portes d entrées. Compris toutes sujétions de pose, d ajustements, et de finitions. MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM Les menuiseries aluminium seront composées de profils à rupture de pont thermique RPTH, et accessoires assortis. Gamme de produit / de chez KAWNEER, TECHNAL, SAPA SYSTEM ou techniquement équivalent. Finition / des menuiseries par thermo laquage, couleur RAL. Vitrage / double vitrage isolant basse émissivité à l argon, et normes en vigueurs. Performance / verre retard à l effraction / SP10 / 10 gaz argon / 44.2 / feuilleté pour sécurité des personnes. Menuiseries aux caractéristiques définis à l'article "composition standard des menuiseries". Fourniture et pose de menuiseries en aluminium isolantes, coulissantes ou ouvrants à la française. Réalisation de menuiseries vitrées composée de. Menuiserie / aluminium avec un coefficient d éclairement maximum (suivi, marqué). Classement Air Eau Vent AEV / dito ci-dessus, classement minimal requis. Perf acoustique / les menuiseries extérieures garantiront un indice d affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 30 db. Vitrage / qualité du vitrage, isolant basse émissivité, retard à l effraction, et toutes normes en vigueurs. Pose du vitrage / montage sur feuillures auto-drainantes avec joint préformé. Décoration / recoupe du vitrage par petits bois incorporés en aluminium, ou grand vitrage, selon plans et façades. Cadre / dormant huisseries aluminium à recouvrement. Seuil / aluminium faible saillie assurant le passage handicapés. Hauteur maximum 2 cm. Type suisse. Vantail / à recouvrement. Parements / porte à panneaux d'allège en aluminium selon plans et façades. Joint / périphérique à doubles lèvres d'étanchéité à protection pelable. Condamnation porte / serrure 3 points fermeture à clé, quincaillerie encastrée, cylindre profil européen. Condamnation fenêtre / quincaillerie encastrée. Equipement / béquille double, verrouillage haut et bas sur un vantail, celui sans béquille. Butée / butée de porte en caoutchouc. Ferrage / par quatre paumelles de 120 mm. Quincaillerie / finition assortie au profil. Pose des menuiseries / à la charge du présent corps d'état, en doublage ou en feuillure selon plans. Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, d ajustement, de finition, pour le parfait achèvement de l ouvrage. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 14 sur 65

15 Menuiseries en ALUMINIUM / GRIS CLAIR RAL identique à l existant Porte vitrée / 140 x 283 cm. Dito article de description ci-dessus. Baie / 140 x 283 cm, dimensions en tableaux. Linteau / droit en maçonnerie. Vantail / deux vantaux cm ouvrant à l anglaise. Battant principal / porte de 90 cm de passage. Battant secondaire / porte de 50 cm. Imposte / châssis fixe en hauteur de 55 cm. Obturation / sans contrevents. Pose / en doublage sur cadre de pose et tapées de finition, dans l encadrement de la baie. Equipement / porte issue de secours, manœuvrable sans clé depuis l intérieur. Localisation : Salle de Classe 3 / Façade Sud / 1u Ensemble vitré / 140 x 206 cm. Dito article de description ci-dessus. Baie / 142 x 200 cm, dimensions en tableaux. Linteau / droit en maçonnerie. Vantail / deux vantaux coulissants, répartition en deux parties égales, 2 x 70 cm, hauteur 101 cm. Soubassement / châssis fixe en allège 50 cm. Imposte / châssis fixe en hauteur 50 cm. Obturation / sans contrevents. Pose / en doublage sur cadre de pose et tapées de finition, dans l encadrement de la baie. Localisation : Salle de Classe 3 / Salle d Activité / Façade Sud / 4u. MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC Dito article de description ci-dessus. Performance / verre retard à l effraction / SP10 / 10 gaz argon / 44.2 / feuilleté pour sécurité des personnes. Menuiseries en PVC / BLANC Ensemble vitré / 142 x 136 cm. Dito article de description ci-dessus. Baie / 142 x 133 cm, dimensions en tableaux. Linteau / droit en maçonnerie. Vantail / ouvrant à soufflet, hauteur cm. Soubassement / châssis fixe en allège, hauteur cm. Obturation / sans contrevents. Pose / en doublage sur cadre de pose et tapées de finition, dans l encadrement de la baie. Localisation : Dégagement / Façade Nord / 3u Ensemble vitré / 135 x 124 cm. Dito article de description ci-dessus. Baie / 135 x 121 cm, dimensions en tableaux. Linteau / droit en maçonnerie. Vantail / ouvrant à soufflet, hauteur cm. Soubassement / châssis fixe en allège, hauteur cm. Obturation / sans contrevents. Pose / en doublage sur cadre de pose et tapées de finition, dans l encadrement de la baie. Localisation : Salle d Activité / Façade Nord / 1u. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 15 sur 65

16 MENUISERIES INTERIEURES EN ALUMINIUM Dito article de description ci-dessus. Performance / verre feuilleté pour la sécurité des personnes / 44.2 / 10 gaz argon / Menuiseries en ALUMINIUM / GRIS CLAIR RAL identique à l existant Porte vitrée / 140 x 283 cm. Dito article de description ci-dessus. Baie / 140 x 283 cm, dimensions en tableaux. Linteau / droit en maçonnerie. Vantail / deux vantaux cm ouvrant à la française. Battant principal / porte de 90 x 215 cm de passage. Battant secondaire / porte de 50 cm. Imposte / châssis fixe en hauteur de 68 cm. Pose / en feuillure dans l encadrement de la baie. Porte identique à celle déjà existante dans le couloir, ainsi que dans l autre couloir. Localisation : Dégagement / Salle d Activité / 1u. PROTECTION SOLAIRE Voile d'occultation. Fourniture et pose de voile d'occultation extérieure. Occultation / par toile écran extérieure noire, occultation totale de la Salle de classe 3 pour projection vidéo. Protection solaire / ces mêmes toiles serviront également de protection solaire. Qualité / toile écran extérieur en textile synthétique classé M1, type ferrari soltis 92. Manœuvre / électrique par moteur tubulaire 230 V, radiocommandé. Coffre / sans coffre extérieur. Guidage / par coulisses aluminium, pose en tableaux extérieurs, câbles en acier gainé Ø 3 mm, tige rigide Ø 4 mm. Fixation / par platines et équerres en aluminium. Produit / type Dynastore, modèle Dynakit, Screen Kit, protection extérieure. Ou équivalent au produit cité Voile d'occultation extérieure. Dito article de description ci-dessus. Baie à occulter / Ensemble vitré / 140 x 206 cm. Localisation 1 : Façade Sud / Salle de Classe 3 / Salle d Activité / 4u Voile d'occultation intérieure. Dito article de description ci-dessus. Baie à occulter / Porte vitrée / 140 x 283 cm. Localisation : Façade Sud / Salle de Classe 3 / 1u. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 16 sur 65

17 LOT N 03 - MENUISERIE BOIS PRESCRIPTIONS GENERALES MENUISERIES BOIS EXTERIEURES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS > DTU P DTU 36.1/37.1-Choix des fenêtres en fonction de leur exposition-mémento pour les maîtres d'œuvre (Mai 1974) > DTU P DTU 36.1-Menuiserie en bois (Décembre 1984) > DTU P DTU 34.1-Ouvrages de fermetures pour baies libres (Juillet 1983) > DTU P DTU 39-Travaux de miroiterie-vitrerie (Février 1987) > DTU P Panneaux de façades menuisés prescriptions applicables aux panneaux utilisés en territoire métropolitain (Mai 1961) AUTRES PUBLICATIONS > Spécifications des Cahiers 173 et 1132 du C.S.T.B. > Spécifications du Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de menuiseries en bois > Attestation des fabricants suivant les règles "Qualité France" NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce lot NORMES FRANÇAISES NON HOMOLOGUÉES > Normes Françaises non homologuées applicables aux travaux de ce lot MENUISERIES BOIS INTERIEURES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 17 sur 65

18 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS > DTU P DTU Menuiserie en bois (Décembre 1984) AUTRES PUBLICATIONS > Spécifications du Cahier 173 du C.S.T.B. et du Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de menuiseries en bois NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce lot ESCALIERS BOIS DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS > DTU P DTU Charpentes et escaliers en bois (Juin 1983) > DTU P DTU Menuiserie en bois (Décembre 1984) NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état > NF P Vocabulaire du bois (Juillet 1963) > NF P Clous à bateau (Septembre 1942) GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DÉCENNALE L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 18 sur 65

19 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 03 - CONSISTANCE DES TRAVAUX GENERALITES L entreprise présentera la solution technique la plus économique adaptée aux contraintes du Projet. Les quantités figurant au présent CCTP sont fournies à titre indicatif. L entrepreneur est tenu de vérifier ces quantités ainsi que la pertinence des solutions techniques demandés au regard des réglementations en vigueur (DTU normes françaises et normes européennes). L entrepreneur est tenu de se rendre sur place et d étudier son devis dans le but d établir un prix forfaitaire pour le parfait achèvement des travaux. Les prestations générales sont à la charge de l entreprise. Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le corps d'état PRESCRIPTIONS GENERALES, et même s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, tous les travaux relatifs au parfait achèvement des travaux. ATTENTION : Durant la réalisation des travaux, il est impératif de protéger les ouvrages déjà réalisés. Des soins particuliers de protection seront apportés, afin d éviter de provoquer des détériorations sur les différents éléments existants. Il est nécessaire de prévoir la sécurité et la protection du chantier (échafaudages, filets de protection, etc. ). Après son intervention, l entreprise devra laisser le chantier dans un parfait état de propreté. En cas de non concordances entre les pièces écrites et les plans, ou entre les prescriptions de deux lots tributaires l un de l autre, l entreprise est tenue de faire œuvre de conseil en proposant la prestation "adaptée" permettant d éviter les plus-values en phase travaux. Avant la réalisation des travaux, l'entreprise devra fournir les documents suivants :. Les plans d'exécution. Les vues en élévation avec repérage des fixations.. Les coupes sur appuis, seuils, et tableaux, avec détails de fixation et de calfeutrement.. Les certificats de classement AEV. Les avis techniques, Fiches techniques ou Cahier des charges, pour :. Menuiseries en Bois. Menuiseries en Aluminium. Éléments de fixation. Vitrage isolant certificat du label CEKAL. Les procès-verbaux des essais acoustiques des menuiseries extérieures et parties vitrées. L entreprise est chargée d assurer la protection des menuiseries, et de l entretenir tout au long du chantier jusqu à la livraison des ouvrages. Les menuiseries posées dans les encadrements seront protégées par un film polyéthylène. Les menuiseries seront posées selon le cas en feuillure, ou en applique équipées de tapées de compensation pour recevoir l isolation thermique en doublage des parois. Les produits prescrits dans le présent CCTP, pourront être substitués. Des variantes seront étudiées proposant des produits similaires et techniquement équivalents. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 19 sur 65

20 MENUISERIES INTERIEURES MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS Mairie de Lalande de Pomerol / le Bourg / Lalande de Pomerol Les bois de menuiseries recevront un traitement fongicide et insecticide agréé par le CSTB, et l'entrepreneur fournira un certificat de garantie l'attestant. Les dispositifs d'ouverture de porte : seront situés à plus de 40 cm d'un angle rentrant de paroi, et le positionnement en hauteur sera compris entre 90 cm et 130 cm du niveau de sol fini, et devront être repérables par un contraste visuel ou tactile. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique. PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURES Ensemble bloc-porte isoplane en bois à âme pleine à parement bois. Ensemble Isogil ou équivalent. Fourniture, amenée à pied d'œuvre et mise en fonction de portes isoplanes à âme pleine. Huisserie / cadre d huisserie en sapin recevant en rainure une cloison de type Placostil 70 mm. Réservation / gorge pour remonter les gaines électriques. Cadre / à peindre par le peintre. Une couche d'impression sera donnée avant mise en œuvre du cadre. Ouvrant / porte isoplane à âme pleine, ép.40mm. Vantail / respectant la NRA, compris détalonnage éventuel pour passage d air VMC. Ferrage / porte ferrée sur le montant du cadre par 3 paumelles de 120 mm. Protection / traitement des métaux anticorrosion par galvanisation à chaud. Quincaillerie / encastrée, béquille double et garniture en plaque d'habillage aluminium brossé sans condamnation. Condamnation / serrure à mortaiser à bec de canne à condamnation dans sanitaires et salle de bains, et pêne dormant demi-tour pour les chambres et autres distributions de chez NORMBAU ou équivalent. Butées / fourniture et pose de butées de portes en caoutchouc, de la ligne NORMBAU ou équivalent. Performances requises / label C.T.B. Préparation / une couche d'impression sera appliquée avant la pose du cadre. Finition / parements à peindre au lot Peinture. Compris toutes sujétions de pose, d ajustements, de finitions, pour le parfait achèvement de l ouvrage Porte battante / 93 x 204 cm. Dito article de description ci-dessus. Localisation : Salle de Classe 3 / Dégagement / 1u Porte coulissante / 300 x 250 cm. Dito article de description ci-dessus. Localisation : Salle de Classe 3 / Salle d Activité / 1u. BOISERIES INTERIEURES Lisse en bois / 150 mm. Fourniture et pose de lisse en médium à peindre de 150 x 10 mm, imprimée sur toutes les faces, avec assemblage d'angle à coupe d'onglet, pose vissée contre parois à parement de plâtre Lisse en bois / Protection. Dito article de description ci-dessus. Pour protection des murs des dossiers de chaises. Localisation : Salle de Classe 3 / Salle d Activité. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 20 sur 65

21 03.04 Lisse en bois / Patères. Dito article de description ci-dessus. Pour fixation des patères portes manteaux. Localisation : Dégagement. Mairie de Lalande de Pomerol / le Bourg / Lalande de Pomerol Patères. Fourniture et pose de patères, modèle à définir. Les patères seront accessibles, elles seront situées à une hauteur comprise entre 90 cm, et 130 cm du sol fini, et à 40 cm d'un obstacle. Fixation des portes manteaux sur des lisses en bois dito article ci-dessus. Localisation : Dégagement / 45u Trappe de visite pour comble. Fourniture et pose de trappe de visite pour accès au comble, posé en plafond à proximité du groupe de VMC. Cadre en sapin du nord 70 x 70 mm, remplissage par un panneau de CTB-X, ferrage par paumelles et batteuse à clé carré. Trappe 50 x 50 cm, avec isolant thermique en laine minérale collée épaisseur de 20 cm, et remontée périphérique du cadre dormant de 25 cm pour arrêter l isolation du comble. Pose en feuillure pour affleurer la sous face du plafond. Localisation : Emplacement à déterminer / 1u. DIVERS Dépose des patères existantes. Dépose des patères portes manteaux existantes. Elles seront conservées en atelier, pour un éventuel réemploi en variante au Projet de patères neuves ci-dessus. Localisation : Dégagement Dépose du tableau noir existant. Dépose du tableau noir existant, il sera conservé en atelier, pour un réemploi en Projet, repose en fin de travaux. Localisation : Salle de Classe 3. Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 21 sur 65

22 LOT N 04 - PLATRERIE ISOLATION PRESCRIPTIONS GENERALES PLATRERIE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIÉS > DTU P DTU Dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux (Octobre 1970) > DTU P DTU Plafonds suspendus en éléments de terre cuite (Août 1959) > DTU P DTU Mise en œuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal (Décembre 1985) > DTU P DTU Enduits intérieurs en plâtre (Janvier 1980) > DTU P DTU Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre (Avril 1960) > DTU P DTU Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre, cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses (Juin 1985) > DTU P DTU Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de parement en plâtre isolant (Décembre 1989) > DTU P DTU Plafonds en staff (Septembre 1970) AUTRES PUBLICATIONS > Règles professionnelles. NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUÉES > Normes Françaises homologuées applicables aux travaux de ce lot NORMES FRANÇAISES NON HOMOLOGUÉES > Normes Françaises non homologuées applicables aux travaux de ce lot PLAQUES DE PLATRE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Françaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s) suivant(s) : Eric Castagnotto, Architecte DPLG / Tél : Page 22 sur 65