Aménagement d un Bar Restaurant - Multiservices

Transcription

1 Département des Alpes de Haute Provence Aménagement d un Bar Restaurant - Multiservices Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot N 04 Menuiseries extérieures Fermetures MAITRE D OUVRAGE Commune de Lurs Tél : Le Village LURS ARCHITECTES R+4 Architectes Tél : Av. Marcel André BP 1 Fax : FORCALQUIER Mél : architectes@rplus4.com BET STRUCTURE BA BE RENAULT-BROT Tél : , Rue Frache Fax : PIERREVERT Mél : renault-brot@wanadoo.fr BET CUISINES INGECOR Tél : , Rue Nelson Mandela Fax : MONTPELLIER Mél : be.ingecor@ingecor.fr BET FLUIDES ECOWATT Tél : Atelier de Pressenas Fax : CLAMENSANE Mél : ecowatt@wanadoo.fr ECONOMISTE A.P.I.C. Parc d Activités «Val de Durance» Tél : , Allée des Genêts Fax : SISTERON Mél : bet.apic@bbox.fr DCE établi en Mai 2013

2 4. MENUISERIES EXTERIEURES RES - FERMETURES GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT - les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Bois - PVC ; - les Normes Françaises Homologuées (NF), en particulier les normes : - pour menuiseries bois : - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : - NF EN Définition des classes de risque d attaque biologique - Partie 1 : Généralités (indice de classement : B ) ; - NF EN Définition des classes de risque d attaque biologique - Partie 2 : Application au bois massif (indice de classement : B ) ; - NF EN Définition des classes de risque d attaque biologique - Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B ) ; - NF B Définition des classes de risque d attaque biologique - Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques. - NF P Menuiserie en bois - Terminologie ; - NF P Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois ; - NF P Fenêtres de série en bois - Dimensions ; - P Volets en bois sur barres et écharpe. - pour menuiseries bois intérieures : - NF P Dimensions des vantaux en portes intérieures ; - NF P Blocs-portes palières - Caractéristiques générales ; - NF P Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales ; - NF P Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications ; - NF P Portes planes intérieures palières en bois - Spécifications ; - P Portes de cave. - pour ouvrages bois : - Panneaux à base de bois : - NF EN Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : Détermination de l épaisseur, de la largeur et de la longueur (indice de classement : B ) ; - NF EN Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : Détermination de l équerrage, et de la rectitude des bords (indice de classement : B ) ; - Contreplaqué : - NF EN Tolérances sur dimensions (indice de classement : B ) ; - NF EN Classification et terminologie - Partie 1 : Classification (indice de classement : B ) ; - NF EN Classification selon l aspect des faces - Partie 1 : Généralités (indice de classement : B ) ; - NF EN Classification selon l aspect des faces - Partie 2 : Bois feuillus (indice de classement : B ) ; - NF EN Classification selon l aspect des faces - Partie 3 : Bois résineux (indice de classement : B ). - NF EN 316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (indice de classement : B ) ; - Panneaux de particules : - NF B Définition - Classification -Désignation ; Page 1 / 13

3 - NF EN 309 Définition et Classification (indice de classement : B ) ; - NF B Caractéristiques dimensionnelles. - pour quincaillerie pour le bâtiment : - NF EN 1670 Résistance à la corrosion - Prescriptions et méthodes d essai (indice de classement : P ). - le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des : - Ouvrages de fermeture pour baies libres : - norme NF P et amendement 1 NF P /A1 (référence DTU CCT) ; - norme NF P Marchés privés (référence DTU CCS). - DTU 36.1 Menuiserie en bois (CCT, Erratum au CCT, Modificatif n 1, CCS, Annexe commune aux DTU 36.1/37.1, Erratum à l annexe commune) ; - DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition ; - Miroiterie - vitrerie : - normes NF P (référence DTU 39 - CCT), NF P /A1 (Amendement A1) et NF P /A2 (Amendement A2) ; - norme NF P Marchés privés (référence DTU 39 (CCS)) ; - les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ; - le code de la construction et de l habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L à L , articles R à R (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ; - l arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l incendie des bâtiments d habitation ; - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. Hygiène, sécurité et conditions de travail Les règles d hygiène et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n du 8 janvier 1965 modifié et complété. Choix des fenêtres en fonction de leur exposition Les menuiseries extérieures conformes au classement A.E.V. suivant DTU n 36.1/37.1, concernant le choix des fenêtres en fonction de leur exposition, et norme NF P Le classement A.E.V. sera à minima de : A*2E*4V*A2 Les matériaux et équipements des ensembles menuisés, leurs conditions de fabrication, type, dimensions et tolérances, modes d assemblage, protection anticorrosion avant mise en œuvre, etc., doivent répondre aux normes NF P et 351. L entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. Pièces à fournir L adjudicataire du présent lot devra fournir au Maître d Œuvre et au bureau de contrôle, les plans de détail des ouvertures extérieures ainsi que leur procès verbal d essais d étanchéité A.E.V. Page 2 / 13

4 Assemblages des pièces de menuiseries L étude des assemblages sera particulièrement soignée, assurant une finition des ensembles aussi parfaite que possible. Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront tenir compte de la nature des façades prévues aux plans et documents du DCE, et en particulier, pour les tolérances de clair, d alignement, de fabrication et de mise en œuvre des éléments. Réservations Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. Les réservations et regarnissages maçonnés sont dus par le lot Gros Œuvre. Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. La prestation de chaque article comportera l ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de même matériau que celui constituant les ensembles. Nature et traitement des bois de menuiseries Tous les bois utilisés seront conformes aux spécifications de la décision n A 2-76 du GPEM/TP donnant les spécifications sur l utilisation des bois suivant les normes en vigueur. Toutes les menuiseries seront soigneusement poncées. Les menuiseries ne seront pas posées, tant qu elles n auront pas reçu une couche d impression prévue au lot Peinture.Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides. Les bois des menuiseries extérieures sont destinés à être lasurés. Feuillures et pièces d appuis Les feuillures des vitrages seront obligatoirement drainées avec gorges basses et goulottes d évacuation. Les feuillures seront convenablement dimensionnées et les parcloses et autres pièces de fixation devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage. Les feuillures et parcloses seront inoxydables ou protégées contre la corrosion et la pourriture (NF P , et 351). Feuillure drainée pour le vitrage posé en usine glace 4 mm + espace d air 16 mm + glace de 4 mm. Les pièces d appui des bâtis ouvrants seront réalisées avec des gorges et goulottes de récupération des condensations. Les pièces d appui scellées sur la maçonnerie seront réalisées avec un débordement intérieur pour la récupération et évacuation éventuelle des eaux d infiltration. Joints et étanchéité Toutes les parties ouvrantes seront à double recouvrement avec gorge de décompression sur tous les profils, joints en Néoprène à élasticité permanente auto-étancheurs placés au pourtour entre les deux recouvrements. L entrepreneur devra assurer la parfaite étanchéité de ses ouvrages et tous raccordements entre menuiseries, gros œuvre et plafond. Des essais physiques et mécaniques pourront être prescrits par le Maître d Œuvre, à la charge du présent lot, plus particulièrement pour les menuiseries extérieures en ce qui concerne l étanchéité à l eau et à l air. Les cadres dormants des ouvertures extérieures seront posés avec un joint préboudiné type IGAS (Sika) ou équivalent entre le cadre et la maçonnerie, complété par un joint extérieur au mastic souple Silicone, exécuté après pose dans une rainure entre l enduit de tableau et la tapée, la pièce d appui ou le seuil métallique suivant cas. Prescriptions particulières L entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. Le traçage au sol des cloisonnements sera effectué par le titulaire du présent lot en ce qui concerne ses prestations. Les percements d ouvrages seraient également à sa charge s il n a pas transmis ses plans de réservations en temps utile à l entreprise intéressée. L entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l état des lieux et des difficultés éventuelles d exécution des travaux. Page 3 / 13

5 Choix des matériaux Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l objet d un avis technique ou n étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. Protection provisoire L entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu à la réception des travaux, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification d aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc.). Dès leur pose les bas des huisseries, sur 1,00 ml de hauteur minimum, devront obligatoirement être protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur, sera refusée au compte unique du titulaire du présent lot. Indépendance des ensembles Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages. Un dispositif de désolidarisation sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des poutres et planchers, évitant toute répercussion du travail de l ossature (dilatations, températures, flèches, etc.) sur les ensembles demandés à ce lot. Quincaillerie La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement à la charge du présent lot, et seront choisi par le Maître d Œuvre sur présentation d échantillons et procès verbaux NF et FEU. Ils bénéficieront d une garantie décennale. Les coffres à larder seront conformes à la norme NF P Ils seront réversibles sans démontage, conçus avec le! tour bombé afin de favoriser la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs. Axe à 50 mm. Ils seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin d effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comporteront des ressorts de fouillot renforcés afin d assurer un bon maintien des béquilles. Décor têtières, suivant la finition des portes et finition des béquilles. Les cylindres seront de type européens, à clés réversibles brevetées permettant ainsi le contrôle de la reproduction des clés, pour les portes extérieures et zones sensibles, à clés non brevetées pour les autres serrures. Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues galvanisées. Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints étanchéité, en outre des réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. La compression des joints devra conserver dans le temps le classement AEV exigé. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux. Toutes les fermetures seront prévues avec 3 points de condamnation minimum. L assistance technique du fabricant des ferrages pourra être demandée. Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q. Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toute la durée du chantier. Il sera prévu la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des travaux par chaque lot. Page 4 / 13

6 Vitrage Les menuiseries sont à prévoir vitrées d usine compris leurs garnitures et calages conformes au DTU, règles et prescription des fabricants. Double vitrage de type Biver ou techniquement équivalent, en glace claire, épaisseur suivant DTU avec lame d air minimale de 12 mm. Les vitrages isolants bénéficieront soit d un label AVIQ, soit d un Avis Technique du CSTB suivi et marqué. Leur mise en œuvre sera conforme aux DTU, Avis techniques et prescriptions des fabricants. Les vitrages mis en œuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées par TECMAVER Spécifications par la mise en œuvre des produits verriers dans le Bâtiment, en fonction des ensembles menuisés et des exigences de sécurité. Les vitrages répondront également aux directives de l UEAtc : - directives communes pour l agrément des fenêtres ; - directives communes pour l agrément des façades légères. Les vitrages devront permettre l attribution du label ACOTHERM pour les menuiseries avec suivi et marqué. La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néoprène et bandes préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d un avis technique (GECO), et suivant les prescriptions du fabricant. Les vitrages seront marqués au blanc d Espagne après pose et nettoyés sur les deux faces après les travaux de peinture et avant la réception des travaux. Protection des surfaces pendant la durée du chantier Le mandataire devra, conformément à la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages réalisés contre les endommagements et vols jusqu à réception des travaux. Avant Métré quantitatif Le présent quantitatif est fourni à titre indicatif (le quantitatif n est pas une pièce contractuelle), il sera vérifié par les entrepreneurs avant signature du marché et sera compléter de leurs quantités autant que de nécessaires aux besoins du marché. L entrepreneur devra signaler au bureau d études toutes erreurs ou omissions qu il aurait pu relever au présent dossier. Après signature du marché, les travaux du présent lot ne pourront entraîner de plus value, sauf dans le cas d un ordre de service écrit. Présentation des offres Les entreprises devront répondre obligatoirement sur les bordereaux de la DPGF fournis pour chaque lot dans le présent dossier. Les entreprises peuvent si elles le souhaitent se procurer les fichiers informatiques des DPGF au format Excel (.xls) sur simple demande auprès du bureau d études Alpes Provence Ingénierie et Conseils par Mél (bet.apic@bbox.fr), ou fax (09,81,49,03,10) en précisant l intitulé du dossier et leur adresse de messagerie électronique (Mél) pour permettre la transmission du fichier. Page 5 / 13

7 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT 4.1. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS BAIES DE PASSAGE EM vitré dimensions 265 x 230 cm repère Em1 Fourniture et pose d une ensemble menuisé de dimensions 265 x 230 cm constitué de deux châssis fixes latéraux et d une porte à 2 vantaux tiercés ouvrant à l anglaise réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté 2 faces et retardateur d effraction de classe P5A, faible émissivité avec remplissage argon (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». L ensemble menuisé bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par quadruple broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par serrure à cylindre européen avec rosace, baton de maréchal en aluminium laqué aux deux faces du vantail de service, le vantail semi fixe recevra une crémone pompier en applique. L ensemble compris seuils PMR et toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie avec doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé et toutes sujétions d intégration de 2 grilles d entrée d air 30 m3/h fournies par le lot N 12 Chauffage - Ventilation. EM vitré dimensions 265 x 230 cm repère Em1 au RDC pour Sas accueil en façade Ouest. Position suivant plan projet. Page 6 / 13

8 EM vitré dimensions 230 x 230 cm repère Em3 Fourniture et pose d une ensemble menuisé de dimensions 230 x 230 cm constitué d un châssis fixe et d une porte simple vantail ouvrant à l anglaise réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté 2 faces et retardateur d effraction de classe P5A, faible émissivité avec remplissage argon (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». L ensemble menuisé bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par quadruple broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par serrure à cylindre européen avec rosace, baton de maréchal en aluminium laqué aux deux faces. L ensemble compris seuils PMR et toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie avec doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint précomprimé. EM vitré dimensions 230 x 230 cm repère Em3 au RDC pour Restaurant en façade Nord. Position suivant plan projet Porte pleine 1 vantail OA 100 x 210 cm repère P4 Fourniture et pose de porte bois à pleine simple ouvrant à l anglaise réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC avec âme composite, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, Ferrage par double broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par crémone 3 points avec barre antipanique type Push coté intérieur et béquille sur plaque en aluminium brossé à l extérieur avec serrure à cylindre européen. La porte bénéficiera d un coefficient thermique Ud #1,10 W/m". C. L ensemble compris toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie avec doublage (prévoir tapées pour doublage 120 mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé. Porte pleine 1 vantail OA 100 x 210 cm repère P4 au RDC pour Réserve en façade Nord. Position suivant plan projet. Page 7 / 13

9 Porte vitrée 1 vantail OF 100 x 215 cm repère P5 Fourniture et pose d une porte d entrée ouvrant à la française dimensions 100 x 205 cm constituée d un simple vantail ouvrant à la française réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté 2 faces et retardateur d effraction de classe P5A, faible émissivité (avec remplissage argon (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». L ensemble menuisé bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par quadruple broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par serrure à cylindre européen avec rosace, compris béquille double sur rosace en aluminium brossé. L ensemble compris seuils PMR et toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie avec doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint précomprimé. Porte vitrée 1 vantail OF 100 x 215 cm repère P5 au R+1 pour Hall d entrée du logement en façade Nord. Position suivant plan projet BAIES D ECLAIRAGE Fenêtre bois oscillo-battante sur allège fixe 110 x 225 cm F1ob Fourniture et pose de fenêtre simple vantail oscillo-battant réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un châssis fixes en allège surmonté d un vantail oscillo-battant. Ensemble constitué d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté, Faible Emissivité avec remplissage Argon et Warmedge (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». La fenêtre bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par double broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par crémone encastré avec compas pour ouverture oscillo-battante et avec poignée Secustik d aspect aluminium brossé. L ensemble compris toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie ou doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé. Fenêtre bois OB sur allège fixe 110 x 225 cm F1ob au RDC pour Restaurant en façade Est position suivant plan projet. Page 8 / 13

10 Fenêtre bois oscillo-battante + moustiquaire Fourniture et pose de fenêtre simple vantail oscillo-battant réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un vantail oscillo-battant. Fenêtre constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté, Faible Emissivité avec remplissage Argon et Warmedge (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». La fenêtre bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par double broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par crémone encastré avec compas pour ouverture oscillo-battante et avec poignée Secustik d aspect aluminium brossé. L ensemble compris toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie ou doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé et toutes sujétions d intégration d une grille d entrée d air 30 m3/h fournie par le lot N 12 Chauffage - Ventilation. Fenêtre bois oscillo-battante + moustiquaire, dimensions :! 80 x 90 cm repère F2ob au RDC pour Cuisine en façade Est.! 90 x 140 cm repère F3ob au RDC pour Cuisine en façade Ouest. Position suivant plan projet. Page 9 / 13

11 Fenêtre bois oscillo-battante Fourniture et pose de fenêtre simple vantail oscillo-battant réalisée en mélèze avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un vantail oscillo-battant. Fenêtre constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté, Faible Emissivité avec remplissage Argon et Warmedge (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». La fenêtre bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par double broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par crémone encastré avec compas pour ouverture oscillo-battante et avec poignée Secustik d aspect aluminium brossé. L ensemble compris toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie ou doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé. Fenêtre bois oscillo-battante de dimensions :! 85 x 97 cm repère F6ob au R+1 pour cuisine en façade Nord.! 90 x 90 cm repère F7ob au R+1 pour cuisine en façade Ouest. Position suivant plan projet. Page 10 / 13

12 Portes-fenêtres bois ouvrant à la française Fourniture et pose de porte fenêtre simple vantail ou double vantaux réalisée en mélèze huilé avec label PEFC et/ou FSC de type AUBANCE de chez MILLET ou équivalent, constituée d un cadre dormant de 78mm et ouvrant de 78mm avec assemblage par tourillonnage, double joint d étanchéité périphérique sur ouvrant, double joint d étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur), pièce d appui en bois massif de 78 mm de large avec évacuation d eau incorporée. Ouvrant avec remplissage grand jour en double vitrage feuilleté, Faible Emissivité (Ug=1.1 W/m". C) avec marquage CEKAL, compris mise en œuvre de parcloses intérieures. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N 39 «Travaux de miroiterie vitrerie». La porte fenêtre bénéficiera d un coefficient thermique Uw #1.40 W/m". C. Ferrage par double broche sur ouvrant et sur dormant, et fermeture par crémone encastré et avec poignée Secustik d aspect aluminium brossé. L ensemble compris toutes sujétions d appuis et de pose dans mur en maçonnerie ou doublage (prévoir tapées pour doublage de type mm), compris joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé et toutes sujétions d intégration de grilles d entrée d air 45 m3/h fournies par le lot N 12 Chauffage - Ventilation. Porte-fenêtres bois ouvrant à la française, dimensions :! 100 x 256 cm 1 vantail repère F4 au R+1 pour chambre 2 en façade Est.! 100 x 252 cm 1 vantail repère F5 au R+1 pour chambre 1 en façade Est.! 160 x 203 cm 2 vantaux repère F8 au R+1 pour Salon en façade Ouest. Position suivant plan projet. Page 11 / 13

13 OUVRAGES DIVERS Enseigne bois peint Fabrication et pose de caisson enseigne réalisé en panneaux CTBX à peindre, comprenant toutes sujétions d assemblage, fixations, réservations pour intégration de l éclairage en sous face (prestation à coordonner avec l entreprise titulaire du lot Electricité). Caisson enseigne de section 27 x 25 cm et longueur 265 cm réalisé conformément aux plans et croquis de l architecte. Nota : La peinture de l enseigne est prévue au lot 09. Enseigne bois peint au dessus porte principale position suivant plan projet Enseigne d'angle en bois peint + panneaux douglas Fabrication et pose d enseigne d angle réalisé en panneaux CTBX à peindre et de lames horizontales de bardage en douglas sur une surface de 90 x 140 cm, un panneaux CTBX 34 x 140 cm, puis en retour d angle une autre panneau CTBX à peindre de dimensions 100 x 140 cm comprenant découpe pour intégration grille d entrée d air 40 x 40 cm. L ensemble compris encadrement en zinc rebordant le pourtour de l enseigne, et comprenant toutes sujétions d assemblage, fixations. Enseigne d angle réalisée conformément aux plans et croquis de l architecte. Nota : La peinture et la lasure de l enseigne sont prévues au lot 09. Enseigne d'angle en bois peint + panneaux douglas position suivant plan projet. Page 12 / 13

14 4.2. FERMETURES Volets bois coulissant en applique Fourniture pose et ajustage de volet coulissant simple vantail type Provençal réalisé en bois du Nord, qualité hors cœur, d épaisseur totale 38 mm, constitué par 2 couches de lames de 19 mm rainurées et bouvetées, croisées l une sur l autre (Une couche verticale et une couche horizontale), et fixés par vissage. Vantail coulissant dans des rails haut et bas fixés en façade, galets de roulement silencieux et système de maintien ouvert/fermé par mentonné à ressort. L ensemble compris toutes sujétions de fabrication, pose, fixations et réglages. Nota : Les scellements des rails et arrêts seront à la charge du lot 01. Volets bois coulissant en applique pour baies de dimensions :! 100 x 256 cm 1 vantail repère F4 en façade Est.! 100 x 252 cm 1 vantail repère F5 en façade Est. Position suivant plan projet Volets bois battant Fourniture, pose et ajustage de volet battant bois type Provençal réalisé en bois du Nord, qualité hors cœur, d épaisseur totale 38 mm, constitué par 2 couches de lames de 19 mm rainurées et bouvetées, croisées l une sur l autre (Une couche verticale et une couche horizontale), et fixés par vissage. Fixations par pentures sur gonds à sceller. Manœuvre de condamnation par espagnolette ronde en acier revêtue de peinture noir en usine comprenant : une tringle avec ses crochets, un ensemble poignée sans lyre, un support, un lacet et deux écrous, 2 ou 3 lacets de guidage à une patte ou 2 pattes de fixation. Vantaux maintenus en façade par tourniquets (arrêt marseillais) à sceller avec blocage par butée métallique pour protéger l enduit, ou en cas d impossibilité d accéder aux tourniquets, par un système à tringle. Butées haute et basse formant! lune, à sceller ou visser. L ensemble compris toutes sujétions d ajustage et réglage. Nota : Les scellements des volets et arrêts seront à la charge du lot 01. Volets bois battant pour baies de dimensions :! 90 x 90 cm à 1 vantail pour baie repère F7ob en façade Ouest.! 160 x 203 cm à 2 vantaux pour baie repère F8. En façade Ouest Position suivant plan projet. Page 13 / 13