Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24).

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24)."

Transcription

1 Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24). Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment LA PLAINE ST DENIS CEDEX Tel : Fax : Maîtrise d'oeuvre : Rive Droite Architecture Immeuble le Roof 6 Rue René Martrenchar CENON Tel : Fax : Bureau de.contrôle. : SOCOTEC Coordonnateur S.P.S. : QUALICONSULT CCTP Lot N 14 PLOMBERIE Édité le :02/2015 Indice :

2 SOMMAIRE SOMMAIRE...2 CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES Présentation du projet Définition des Pièces Constitutives du D.C.E Communications entre les Différentes Parties Pièces à Fournir par les Soumissionnaires Limite des prestations CLAUSES GENERALES Obligations Générales Pièces Constitutives du Marché Sous-traitant CLAUSES TECHNIQUES Pièces à Fournir par l'entrepreneur Délais d'exécution Matériaux et Exécution du Travail Contacts avec les Services Publics et Privés Modification de Prestations en Cours d'exécution Réception des Installations Garantie de l'entrepreneur CLAUSES FINANCIERES Définition des Prix Pénalités de Retard Responsabilité de l'entrepreneur et Assurances CLAUSES DIVERSES Hygiène et Sécurité du Chantier Responsabilité vis-à-vis des Ouvriers et des Tiers Nettoyage du Chantier Coordination...8 CHAPITRE II NORMES ET BASES DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS...9 CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES PUBLICS EXISTANTS MODIFICATION DES RESEAUX APPAREILS SANITAIRES Vasque Lavabo d'angle WC suspendu Urinoir Divers DESINFECTION DES RESEAUX Essais, réglage BRANCHEMENT DU MEUBLE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS DRINK BOX...12 CHAPITRE IV - SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHOIX DES MATERIAUX RESEAUX ROBINETTERIE POSE ET TRAVAIL DES MATERIAUX ET MATERIELS PROTECTIONS DIVERSES FOURREAUX REPERAGE...4 CHAPITRE V - ESSAIS DISPOSITIONS GENERALES Vérifications en Cours de Travaux Contrôle d'etanchéité sur les Circuits d'eau...5 Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 2

3 CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES Présentation du projet Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) se rapporte aux travaux et fournitures nécessaires concernant : la distribution E.F ; E.C.S ; appareillage sanitaires, l évacuation E.U / E.V à réaliser dans le cadre de la rénovation du restaurant RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24) Définition des Pièces Constitutives du D.C.E Les pièces constituant le D.C.E sont les suivantes : - Le C.C.A.G. - Le présent C.C.T.P. - Le cadre de bordereau quantitatif. - Les schémas et plans Communications entre les Différentes Parties Durant l'établissement de la soumission, des renseignements peuvent être obtenus auprès du : Maître d'ouvrage QUICK INVEST FRANCE LE ROSTAND PARIS NORD 2 22, Avenue des Nations - VILLEPINTE ROISY CHARLES DE GAULLE Cedex Tél. : Fax : Maître d'œuvre d'exécution RIVE DROITE ARCHITECTURE IMMEUBLE LE ROOF 6 Rue Martrenchar CENON FAX Pièces à Fournir par les Soumissionnaires Les soumissionnaires remettront avec leur proposition : - Une présentation de l'entreprise avec ses références. - L'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour exécuter les ouvrages. - La lettre de soumission dans laquelle l'entreprise s'engage à respecter le C.C.T.P. - Une liste de marques des matériels préconisés par l'entreprise. Les marques choisies devront respecter les spécifications techniques des matériels définis au Chapitre III du CCTP. - La liste exacte des travaux non compris, ne faisant pas partie de sa spécialité. Le soumissionnaire ne devra en aucun cas faire usage de la formule "tout matériel et travaux non explicitement précités ou définis". - Un devis quantitatif estimatif. La numérotation des articles devra correspondre impérativement à celle du Chapitre VI du CCTP. Ce devis comprendra :. les quantités (longueurs de tuyauteries, calorifuges, nombre de vannes, robinets),. les prix détaillés par poste,. la valeur de base des prix Limite des prestations Les travaux ci-après ne sont pas à la charge du soumissionnaire : GO - DEMOLITION Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 3

4 - Tous les percements et réservation dans le plancher et les murs en béton armé. - Les réseaux d évacuation Eau grasse ; Eau usée ; Eau vanne dans la forme béton. ELECTRICITE - Les liaisons équipotentielles des installations plomberie. - L alimentation électrique des équipements de plomberie (adoucisseur, cordon chauffant, ballon électrique ECS). Les travaux ci-après sont à la charge du soumissionnaire : GO - DEMOLITION - Le rebouchage et le calfeutrement de tous les percements. ELECTRICITE - Les dispositifs de fixation des liaisons équipotentielles. PEINTURE - La peinture antirouille de l ensemble de matériaux en acier noir CLAUSES GENERALES Obligations Générales Obligations générales de l'entrepreneur L'entrepreneur doit, sous réserve des stipulations du Marché, avec un soin et une diligence appropriée, exécuter et entretenir les travaux et fournir toute la main-d oeuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel et toute autre chose, de nature provisoire ou définitive, nécessaire pour une exécution et cet entretien. L'Entrepreneur est entièrement responsable de l'adéquation, de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations de chantier et méthodes d'exécution. Visite des lieux Avant de soumissionner, l'entrepreneur est présumé s'être forgé une opinion suffisante quant au caractère exact et adéquat de sa soumission pour les travaux et quant au caractère exact et adéquat des tarifs et prix énumérés dans le devis quantitatif chiffré et le bordereau de prix. Ces tarifs et prix de soumission, sauf stipulation différente du Marché, sont supposés couvrir toutes ses obligations au titre du Marché et tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution et le bon entretien des travaux. Direction des travaux par l'entrepreneur L'Entrepreneur assurera, ou désignera un responsable pour la direction des travaux pendant leur réalisation et aussi longtemps que le Maître d'oeuvre le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des obligations dues au marché. La direction des travaux sera assurée par une personne ayant les compétences requises, constamment affectée aux travaux, et consacrant tout le temps nécessaire à la direction de ceux-ci. Personnel de l'entrepreneur L'Entrepreneur doit amener et employer sur le chantier en relation avec l'exécution des travaux : - uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés dans leur spécialité ainsi que des chefs d'équipe capables de diriger et de surveiller le travail, - la main-d'oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux d'une manière correcte dans les délais impartis. Le Maître d'oeuvre peut s'opposer à la présence sur le chantier et exiger que l'entrepreneur retire et remplace immédiatement toute personne incompétente ou négligente dans l'accomplissement de ses fonctions. Maintien en bon état des travaux Du commencement des travaux jusqu'à la date indiquée au Certificat de Réception, l'entrepreneur est pleinement responsable de leur maintien en bon état. Au cas où les travaux, ou toute partie de ceux-ci, subiraient des dommages, pour quelque cause que ce soit à l'exception des risques exclus (guerre déclarée ou non, attentats, insurrection, révolution, séismes), à un moment où l'entrepreneur est responsable de leur maintien en bon état, il doit, à ses propres frais, les réparer et les remettre en bon état. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 4

5 Brevets L'Entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et, à défaut, s'engage auprès du Maître d'ouvrage à acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Règlements et Normes L'entrepreneur est tenu de se faire confirmer par le Maître d'ouvrage la classification exacte du bâtiment. Dans le cas présent : 4 ème catégorie type N. Les installations décrites au présent CCTP seront exécutées en fonction : - des arrêtés et décrets en vigueur, - des normes françaises, - des documents techniques unifiés (D.T.U), - et selon les règles de l'art. Si, au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maître de l'ouvrage. Après la signature du marché, l'entrepreneur doit soumettre éventuellement le dossier technique à l'approbation des services du Laboratoire Municipal de la Préfecture de Police en accord avec le Maître d'oeuvre Pièces Constitutives du Marché Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes : - la lettre de marché, - la soumission de l'entrepreneur, - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), - le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G), - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), - le devis quantitatif estimatif Sous-traitant L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie des travaux qui lui sont confiés, à moins d'obtenir l'autorisation expresse du Maître d'oeuvre et sous condition de rester personnellement responsable du chantier. A cet effet : 1/ L'entrepreneur devra produire avec son offre la liste des sous-traitants, en indiquant leur qualification professionnelle et la nature des travaux qui leur seront confiés. 2/ Après la notification d'approbation du marché l'entrepreneur ne pourra modifier la liste des sous-traitants que sur justification et autorisation du Maître d'oeuvre CLAUSES TECHNIQUES Pièces à Fournir par l'entrepreneur Avant le commencement des travaux L'entrepreneur remettra, en 2 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'ouvrage les documents suivants, conformément au planning d'exécution : - les notes de calculs, - les plans de cheminement des réseaux, - les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel ou les divers agréments (C.S.T.B, etc..), - les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements, - les plans détaillés de l'installation, - les schémas électriques et de régulation. Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels. Avant la réception des travaux L'entrepreneur devra fournir : - 3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 5

6 exécutées, - 1 jeu de disquettes des plans sous mini CAD ou DXF. - 3 séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la provenance, - 3 exemplaires de carnet de résultats d'essais, conformément au programme défini, - 3 exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations avec les schémas renseignés (températures, pressions, débits, puissances, points de consigne, plages de réglage, etc..), - 3 listes des pièces de rechange et matériel consommable, - Liste avec 3 adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne à contacter Délais d'exécution Le délai d'exécution sera indiqué dans la soumission de l'entrepreneur. Si, par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances quelconques, l'entrepreneur s'estime raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, il devra formuler sa demande assortie de toutes justifications auprès du Maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours après l'apparition des circonstances qui ont motivé le retard Matériaux et Exécution du Travail L'Entrepreneur devra présenter, à ses frais, un échantillonnage complet des matériaux utilisés, accompagné d'une documentation complète, des caractéristiques techniques, des procès-verbaux d'essais, et des avis techniques officiels s'ils existent. L'emploi des matériaux sans l'agrément du Maître d'oeuvre expose l'entrepreneur à les voir rejetés sans indemnité s'ils ne sont pas conformes. Le Maître d'oeuvre a le pouvoir, pendant le déroulement des travaux, d'ordonner par écrit à tout moment : - l'enlèvement de matériaux ou la dépose d'installations non conformes au Marché, - leur remplacement par des matériaux ou ouvrages convenables et appropriés Contacts avec les Services Publics et Privés L'Entrepreneur est chargé d'établir à ses frais tous les contacts avec les services publics et privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations. Ces démarches s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d'ouvrage Modification de Prestations en Cours d'exécution Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution, sans l'autorisation expresse du Maître de l'ouvrage, les frais résultant des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de l'entrepreneur Réception des Installations Période d'essais Une période de 1 mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception ; cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase tous les frais de main-d œuvre et d'entretien seront à la charge de l'entrepreneur, à l'exception de ceux concernant la fourniture de l'eau, du combustible et de l'électricité. Demande de réception La réception sera demandée par l'entrepreneur qui signalera par lettre recommandée avec avis de réception au Maître de l'ouvrage, avec copie au Maître d'oeuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise entre le huitième et le quinzième jour de l'expédition de la demande sauf accord du Maître d'ouvrage pour une date plus rapprochée. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 6

7 La réception ne doit être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au Marché sauf stipulation contraire prévoyant des réceptions partielles. Visite de réception Elle aura lieu en présence du Maître d'ouvrage, de ses représentants et de l'entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et à la vérification des performances de l'installation. Procès-verbal A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera consignée sur un procès-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite. Réception avec réserves Si le procès-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, l'entrepreneur disposera d'un délai, sauf accord commun, de quinze jours à compter du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maître d'ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant. A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur demandera par lettre recommandée avec avis de réception, la levée des réserves. Entrée en possession par le Maître d'ouvrage Le Maître d'ouvrage entre en possession des ouvrages dès qu'il en a prononcé la réception. Toutefois, dans les cas où les délais contractuels se trouvent dépassés par la faute exclusive de l'entrepreneur, le Maître de l'ouvrage pourra prendre possession sans plus attendre des ouvrages non encore entièrement terminés. Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession pourra intervenir quinze jours après mise en demeure à l'entreprise intéressée d'achever les travaux. A l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé dont un exemplaire est remis sur le champ à l'entrepreneur, est établi contradictoirement. Le Maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des travaux dans toute la mesure du possible Garantie de l'entrepreneur La période de garantie sera d'un an à compter de la date de réception. Le Maître de l'ouvrage se réservera le droit de procéder pendant la période de garantie à toute nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire après avoir averti l'entrepreneur en temps utile. Durant cette période, l'entrepreneur sera tenu de remédier à tout désordre nouveau y compris dans les menus travaux ; il devra procéder à ses frais (pièces ; main-d'œuvre et déplacement) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation. L'Entrepreneur disposera d'un délai de trente jours (30), sauf accord contraire avec le Maître de l'ouvrage, pour remédier aux désordres dès la notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maître de l'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant. Toutefois, cette garantie ne couvrira pas : - les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables. - les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, - les dommages causés par le tiers CLAUSES FINANCIERES Définition des Prix Les prix, qu'il s'agisse du forfait général ou des prix unitaires, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché. Ils comprennent notamment toutes les fournitures à pied d'oeuvre des matériaux et matériels nécessaires, les dépenses de main-d'oeuvre y compris les charges, frais et indemnités diverses, les frais d'essais et d'épreuves, les transports de toute nature, les frais de Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 7

8 gardiennage, les redevances pour brevets d'invention, les impôts, taxes et redevances diverses, les aléas pouvant résulter de la présence des Entrepreneurs des autres corps d'état sur le chantier et, d'une manière générale, les frais généraux, faux frais et bénéfices. Il en sera de même des prix des travaux supplémentaires quelque soit leur mode de fixation Pénalités de Retard En cas de retard dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité pour chaque jour de calendrier de retard après achèvement du délai contractuel suivant les stipulations du C.C.A.P Responsabilité de l'entrepreneur et Assurances L'Entrepreneur demeure seul et unique responsable sans que le Maître d'oeuvre puisse être mis en cause : A/ Vis-à-vis des tiers et de ses ouvriers, de tout accident pouvant survenir au cours des travaux ou à leur occasion, y compris notamment les accidents pouvant survenir aux usages des routes et chemins, du fait ou à l'occasion des transports de l'entreprise ou du fait de ses installations. B/ Toute perte, risque, dommage, incendie, et avarie pouvant survenir :. aux matériaux approvisionnés sur les chantiers, ateliers, ou tout autre lieu,. aux parties d'ouvrages en cours ou déjà terminées, même s'il en à déjà reçu paiement. La responsabilité de l'entrepreneur s'étend à tout ce qui a rapport aux travaux faisant l'objet du marché. Elle ne prendra fin qu'avec la dernière réception provisoire des travaux. L'Entrepreneur contactera auprès d'une ou plusieurs Compagnies d'assurances, notoirement solvables et préalablement agréées par l'ingénieur, toute assurance propre à couvrir totalement les responsabilités qu'il encourt en vertu du présent article. Les polices devront être produites à l'ingénieur si celui-ci les réclame afin qu'il puisse s'assurer qu'elles répondent bien aux stipulations du présent article CLAUSES DIVERSES Hygiène et Sécurité du Chantier Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toute disposition afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou autres. Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc..., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé Responsabilité vis-à-vis des Ouvriers et des Tiers Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet d'éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci. Chaque Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toute personne généralement quelconque ; il s'engage à garantir éventuellement le Maître d'oeuvre contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations Nettoyage du Chantier L'Entrepreneur est tenu de maintenir son lieu de travail en état de propreté et d'évacuer tous les gravois et chutes de matériaux. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 8

9 Coordination L'entrepreneur devra assurer pendant 1 jour, après la réception, la présence d'un technicien qualifié ayant participé à l'étude du projet, afin d'informer le personnel chargé de l'exploitation. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 9

10 CHAPITRE II NORMES ET BASES DE CALCULS 2.1. NORMES ET REGLEMENTS Le titulaire du présent lot devra respecter l'ensemble des normes, textes réglementaires et règles de calculs à ses travaux, au jour de la signature du présent lot. Et en particulier, les normes françaises suivantes : - N.F.P : terminologie - distribution de l'eau froide ou de l'eau chaude, - N.F.P : terminologie - évacuation des eaux usées - N.F.P : couverture - généralités - codes des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et d'installation sanitaires urbaines, - N.F.P : tubes en acier - tubes sans soudures filetables (dimensions - conditions techniques de livraison), - N.F.P : tubes en acier - tubes sans soudures à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne pression, - N.F.P : tubes en acier - tubes soudés filetables, N.F.A et : tube cuivre, - N.F.P : écartement des supports de canalisations, - N.F.X : teinte conventionnelle des tuyauteries, - N.F.A : galvanisation à chaud des tubes acier spécifications du revêtement de zinc, - N.F.P : constructions et sanitaires handicapés physiques, Les documents techniques unifiés (D.T.U) suivants : - D.T.U 60.1 et additifs : cahier des charges applicables aux travaux de plomberie et de ses additifs N 1,2,4,5, - D.T.U (Octobre 1988) : règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation d'eaux pluviales, - D.T.U 60.5 (Septembre 1987) : canalisation en cuivre - distribution d'eau froide et eau chaude sanitaire évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales - installation de génie climatique, - D.T.U : travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes, Et tous les règlements suivants : - Arrêtés Ministériels et interministériels, - Prescriptions du C.S.T.B, - Ordonnance N du : fixation des mesures de sécurité à observer lors des opérations de soudure et de découpage par appareil thermique. Les matériaux ou matériels utilisés devront être agréés C.S.T.B ou à défaut faire l'objet d'un agrément écrit par un Bureau de Contrôle. - Règlements sanitaires départementaux, type de la ville de Paris. - Les recommandations du Service d'hygiène Publique concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, contenues dans le guide technique N 1 paru au Bulletin Officiel N bis et édité par le Ministère des Affaires Sociales et de l'emploi et le Ministère chargé de la Santé. - Les prescriptions des services concessionnaires de la Compagnie des Eaux et de la Compagnie des Egouts. - Les règles de l'art. - Toute autre réglementation applicable au moment de la réception des travaux. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 10

11 CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES 3.1. DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES PUBLICS EXISTANTS Neutralisation des réseaux sur la zone chantier et dépose de l'ensemble des équipements sanitaires publics existants, compris les canalisatons et évacuation en décharge publique. 3.2 MODIFICATION DES RESEAUX Suivant nouveau plan d'implantation, modification du réseau d'alimentation en cuivre des appareils sanitaires. Suivant nouveau plan d'implantation modification du réseau d'évacuation en PVC les percements et rebouchages sont assurés par le lot G.O 3.3. APPAREILS SANITAIRES Vasque FONTANGE DE ALLIA à encastrer par dessous Réf : XXX avec trop plein diam 45 coloris Blanc Equipement : Robinetterie de chez DELABIE Modèl : Tempomatic 4 Réf y compris toutes suggestions nécessaires à une réalisation dans les règles de l'art. L alimentation de la robinetterie sera en tube de cuivre 12/14, en eau mitigée depuis le mélangeur à installer sous le lavabo compris vannes d isolement, la vidange sera en PVC 40. Localisation : Sanitaires publics (2 unités) Lavabo d'angle Fournisseur DURAVIT Réf BONDE Réf Robinetterie de chez DELABIE Modèl : Tempomatic 4 Réf L alimentation de la robinetterie sera en tube de cuivre 12/14, en eau mitigée depuis le mélangeur à installer sous le lavabo copris vannes d isolement, la vidange sera en PVC 40. Les joints contre les parois verticales seront réalisés en mastic blanc RUBSON, posé à la pompe et lissé. Localisation : WC handicapés mixte (1 unité) WC suspendu Marque : ALLIA PRIMA Blanc Modèle : Equipement : Pour l arrivée d eau, un ensemble marque PRESTO composé de :. 1 robinet de chasse ECLAIR référence raccord d arrivée en laiton chromé pour tube diam32. 1 robinet d arrêt équerre diam 33/42 référence raccord de départ. 1 tube de chasse coudé chromé. 1 nez de jonction sur la cuvette. 1 abattant OLFA coloris blanc (simple, sans couvercle). Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 11

12 . 1 barre de soutien a 135 diam 32mm en inox poli brillant. L alimentation en eau se fera. et en tube cuivre diam 30/32. L alimentation d eau et le tube de chasse seront apparents. La vidange sera équipée d une pipe droite PP diam 100 avec joint à lèvres, couleur blanche Urinoir Localisation : WC PMR mixte-wc Mixte (2 unité) Marque : ALLIA Modèle : NOGENT 2 Réf Equipement : Pour l arrivée d eau, un ensemble marque PRESTO composé de :. 1 robinet de chasse ECLAIR référence raccord d arrivée en laiton chromé pour tube robinet d arrêt équerre 33/42 référence raccord de départ. 1 tube de chasse coudé chromé. 1 nez de jonction sur la cuvette. 1 abattant OLFA coloris blanc (simple, sans couvercle). L alimentation en eau se fera en tube P.E.R. et en tube cuivre 30/32. L alimentation d eau et le tube de chasse seront apparents. La vidange sera équipée d une pipe droite PP 100 avec joint à lèvres, couleur blanche. Localisation : Urinoir (1 unité) Divers Distributeur de Savon DELABIE inox poli brillant Réf 6580 (3 unités) Sèche main DELABIE inox poli brillant Réf 6831 (2 unité) Distributeur de papiers hygiéniques DELABIE inox poli brillant Réf 2901 (2unités) 3.3. DESINFECTION DES RESEAUX Le réactif à utiliser sera du permanganate de potassium»technique» issu de l industrie chimique, au dosage de 150 g/m3 de capacité des réseaux. La totalité du permanganate sera dissout dans de l eau très chaude la veille de l opération. Les réseaux seront rincés pendant deux heures avant de faire l injection de la solution de permanganate, sous pression, à un débit réglé en fonction du débit d écoulement. L opération se fera par étapes d amont en aval, du compteur jusqu aux extrémités de la canalisation du désinfectant de couleur violacée, refermer ensuite le robinet, et passer au suivant. Lorsque toute l installation sera remplie de la solution désinfectante, elle restera sous contact pendant 48 heures. On procédera ensuite au rinçage en ouvrant les robinets dans l ordre inverse de celui adopté pour le remplissage, puis on remplira les réseaux avec l eau du réseau public, et on laissera couler pendant 24 heures. Dès la fin du rinçage, les prélèvements réglementaires seront faits par un laboratoire et la fourniture des certificats d analyse et d agrément de ce laboratoire. En cas de résultats d analyse négatifs, l entreprise aura à sa charge la recherche des pollutions, leurs traitements, une nouvelle désinfection, et un nouveau contrôle jusqu à ce qu il soit positif. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 12

13 Essais, réglage Tous les essais sont dus sur les ouvrages exécutés, ainsi que le réglage des installations existantes. Outre ces essais de fonctionnement et de réglage des installations, on procédera aux mesures de :. Débits d eau des différents réseaux. Les résultats d essais seront consignés sur un livret à remettre au Maître d Oeuvre en 4 exemplaires. Les réglages seront vérifiés par les Maîtres d Ouvrage et d Oeuvre, autant que ces derniers le jugeront utile, l entreprise mettra à leur disposition un technicien compétent en toute question pour ce faire, ainsi que le matériel nécessaire. Pour les essais et les réglages, l entreprise assistera le Maître d Ouvrage et les personnels de son choix BRANCHEMENT DU MEUBLE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS DRINK BOX Dévoilement et branchement dans le plenum du faux-plafond le tube PVC diamétre 160 pour la passage du réseau d'alimentation du meuble par COCA COLA (ligne python). Depuis l'emplacement actuel de la tourelle à boissons jusqu'au nouvel emplacement du mur service Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 13

14 CHAPITRE IV - SPECIFICATIONS TECHNIQUES 4.1. CHOIX DES MATERIAUX Seuls les matériaux de grande qualité seront employés dans le présent marché. L agrément préalable par le BET de toutes les fournitures est obligatoire et leur appréciation s étendra jusqu au refus de certaines provenances ou de certaines marques RESEAUX Tube fer galvanisé : Tarifs 1 et 2. NF A NF A Tube fer noir : Tarif 10. NF A Tarif 19. NF A Tube cuivre :. NF A de Mai Tube fonte : Série Métallit U 5 bars Joints caoutchouc DT 60.1 Joints S.M.U. Tube P.VC :. NF T NF T Tube polybutène :. Avis technique : N 14 et série ECF S. Tampons de visite - bouchons de dégorgement :. Sur canalisation cuivre Bouchon laiton chromé brasé de même diamètre que la canalisation principale.. Sur canalisation PVC Ils seront à plaque pleine, hermétique, avec joint étanche caoutchouc, à vis exclusivement. Les tampons utilisés seront du commerce et de diamètres égaux à ceux des canalisations ROBINETTERIE Généralités : Tous les accessoires taraudés tel que vannes, clapets, tés de réglage, robinets d arrêt seront montés impérativement avec raccords union permettant le démontage ultérieur. Robinetterie de bâtiment : Elle devra porter l estampille NF, répondre aux dispositions de la Norme Française E La robinetterie devra obligatoirement porter sur le corps :. le nom ou le signe du fabricant,. la flèche indiquant le sens normal de l écoulement pour les vannes et robinets d arrêt,. la pression de service maximale en Bars. Les robinets d arrêt et les vannes de barrage seront tous du type à boisseau sphérique, manoeuvre ¼ de tour, à passage intégral, de marque GIACOMINI ou équivalent. Les circuits principaux de distribution comporteront un robinet de vidange bouchonné. Les pressions d utilisation devront être celles correspondant à l installation. Il ne sera pas utilisé de robinetterie en dessous de la série PN 10.. vannes taraudées jusqu au 50 inclus,. vannes à brides au-dessus 50. Toutes les vannes devront être accessibles et facilement manoeuvrables. Robinetteries sanitaire : Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 14

15 Elle devra répondre aux dispositions des Normes Françaises. Elle sera de fonctionnement silencieux (classe A). La manoeuvre des robinets doit être lente, facile à l ouverture et à la fermeture pour éviter une coupure rapide de la veine liquide. Les revêtements chromés devront être de la meilleure qualité. Anti-béliers : Les anti-béliers seront du type à fonctionnement oléopneumatique de marque JOSAM, OLAER ou équivalent. Ils seront largement dimensionnés pour obtenir un rattrapage et une dispersion de l onde de choc due à la fermeture des robinets et vannes, et déterminés suivant le type et le nombre d appareils à protéger. Détendeur - Régulateur de pression d eau : Ils seront à fermeture automatique en cas de non puisage et montés avec filtre amont et prise d impulsion en aval, manomètre de contrôle et de réglage amont et aval POSE ET TRAVAIL DES MATERIAUX ET MATERIELS MODES ET PRINCIPES DE RACCORDEMENT Tube cuivre Les canalisations en tube cuivre seront posées sous collier isophonique MUPRO ou FLAMCO BSE avec garniture insonorisante, ou équivalent technique approuvée. Ces colliers pourront être doubles et placés suivant les écartements prévus à la norme NF Ils seront obligatoirement placés dans les zones où les brasures ont été exécutées et près des accessoires (raccords, robinetteries). Les écartements entre murs et tubes seront obtenus par l interposition de rosaces coniques ou exceptionnellement plates. Toutes les jonctions cuivre devront être visibles ou placées dans les zones facilement accessibles. Dans les parcours encastrés, il sera utilisé exclusivement du tube avec fourreau plastique de type WICU, GAINOJAC, CINTRO PLAST ou équivalent technique approuvé. Les cintrages et déformation du cuivre se feront à chaud ou sur du tube recuit. Les déformations et cintrages à froid sur tube écroui seront refusés. Les jonctions cuivre sur cuivre seront réalisées par l intermédiaire de raccords du commerce à collets battus à braser. Toutes les brasures seront effectuées à base d argent (40% d argent), l utilisation de brasure tendre est formellement interdite. Des emboîtures pourront être faites sur des tubes cuivre de même diamètre. Les raccords sur robinetterie sanitaire et robinetterie bâtiment seront faits par collets battus. Les jonctions par joint rapide, joint américain et joint à bague sont interdites. Les raccordements des tuyaux cuivre aux tuyaux acier se feront par l intermédiaire de raccord laiton mixtes, démontables à joint sphéroconique marque SUDO, ATUB ou similaire. NOTA : Les assemblages directs, acier galvanisé, cuivre sont interdits. Dans le cas de raccords filetés, les joints seront réalisés avec de la filasse de chanvre et de la pâte spéciale. les joints pourront être réalisés avec du ruban Téflon. Chaque colonne d alimentation sera équipée en partie haute d un anti-bélier du type à fonctionnement oléopneumatique de marque JOSAM ou OLAER ou équivalent. Le gaz maintenant la pression sera un gaz neutre type Argon ou Azote. Tube fonte ou PVC Les canalisations seront posées bien détachées des murs et cloisons en maçonnerie. Les collets sanitaires saillants demeureront à 1,5 cm au minimum des nus finis de ces murs ou cloisons, de façon à permettre l exécution des enduits, des peintures et le nettoyage. Les supports seront prévus avec chaque élément et devront permettre un réglage de la pente (colliers type Celt). Les canalisations réalisées en tube fonte SMU SUPER METALLIT à bouts lisses seront rigidifiées sur toutes les parties horizontales par des supports plus fréquents. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 15

16 Les tuyaux comprendront toutes les pièces, culottes, coudes, cônes, tés à plaques hermétiques du commerce. Les coudes utilisés pour les raccordements et les dévoiements seront de 45. Les raccordements sur les chutes et descentes seront à 67,30. Des tés à plaques hermétiques ou des bouchons seront installés dans les conditions définies à l article 3.4. Ces tés et plaques ne devront pas provoquer un ralentissement de la veine liquide. Les chutes et collecteurs en fonte seront assemblés par les systèmes suivants : a) Assemblage entre canalisation fonte Joint Super METALLIT U résistant à une pression statique de 5 bars. Ce joint est constitué d une manchette en caoutchouc et d un collier en acier inoxydable munis de vis de serrage. b) Assemblage entre canalisation PVC et cuivre pour les raccordements de collecteurs d appareils. Tampon avec joint à lèvre, 2 trous 30/32 ou 40/42 sur une chute de 100 mm. Les collecteurs en PVC seront assemblés par les système suivants :. joint caoutchouc à lèvre, à poser avec une graisse spéciale,. joint avec petit diamètre ; bouchons caoutchouc inclinés suivant le ou les diamètres d arrivée des collecteurs,. collage après décapage des pièces à assembler PROTECTIONS DIVERSES a) Protection thermique Sur le cuivre encastré, il sera prévu un revêtement plastique type WICU GAINOJAC, CINTROPLAST ou équivalent. Toutes les dégradations dues aux soudures devront être reprises par l entreprise afin de maintenir une continuité du revêtement. Les canalisations de distribution d eau froide dans les locaux non chauffés et dans les faux plafonds seront calorifugés par de la gaine mousse ARMAFLEX, ou équivalent approuvé, type anti-condensation 9 mm d épaisseur. Les canalisations de distribution ECS seront entièrement calorifugées par gaine ARMAFLEX de 13 mm d épaisseur sauf au niveau de la distribution dans les locaux. b) Protection phonique Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations ou de bruits. D une manière générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées de manière à ne pas engendre de niveaux sonores supérieurs à 35 dba dans les locaux voisins. De plus, ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d équipements des locaux des vibrations repérables. Dans ce but, il est demandé de prévoir les dispositions suivantes : Suspension des canalisations / encastrement des canalisations Les canalisations seront reliées aux parois par des dispositifs tels que les vibrations résiduelles dont elles sont le siège (provenant des machines ou dues à circulation du fluide) ne soient transmises ni à l ossature, ni aux parois du bâtiment. Lutte contre le bruit provenant de l écoulement des fluides. Alimentation : Les vitesses ne devront pas être supérieures à celles indiquées dans le chapitre «bases de calculs».. Evacuation verticale : L angle de pénétration sur la chute sera de 67, 30. Les angles à 45 sont à proscrire. Les chutes ressortiront en ventilations primaires.. Dévoiements généraux : Les coudes de raccordement auront des rayons les plus grands possibles. Les angles de raccordement horizontal seront de 45. Lutte contre le bruit provenant des chocs hydrauliques : Il sera prévu au sommet des colonnes et en bout des réseaux d eau froide des antibéliers type Oleopneumatique, JOSAM OU OLAER. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 16

17 c) Protection contre les corrosions Travaux divers de peinture Tous les supports de canalisations et d appareils seront soigneusement brossés, puis recouverts de deux couches de peinture antirouille. Dans les locaux techniques, tous les supports seront galvanisés FOURREAUX Ils seront réalisés en PVC. Leur mise en place sera réalisée au titre du présent lot. a) Dans les planchers En passage de sol ces fourreaux devront ressortir de 3 cm du sol fini ou des relevés d étanchéité et 0,5 cm sous plafond. b) Dans les cloisons ou gros murs Ils dépasseront de 2 à 3 cm de chaque côté des parois et le tube sera bourré à l aide de matériaux incombustibles, ne transmettant pas le bruit, et terminé avec un produit élastique et étanche (mastic à base de silicone) REPERAGE Tous les appareils, vannes, colonnes porteront une étiquette posée sur support métallique soudé à la tuyauterie, ou boulonné à l appareil ou à la vanne. Toutes les étiquettes seront vissées et non collées su les supports et exécutées en matériau inaltérable. Elles devront ressortir nettement du calorifuge et être placées bien visibles. Pour les canalisations, le repérage sera exécuté suivant la norme NF X à l aide de bandes adhésives de largeur 50 mm minimum, formant des anneaux autour de la tuyauterie. Il sera en plus posé des flèches indiquant le sens du fluide. La distance entre ensembles de repérages n excédera pas 5 mètres. Cette distance pourra être réduite en fonction des tracés des circuits. Les repérages effectués sur l ensemble des équipements et matériels devront être en parfaite concordance avec le schéma de principe plastifié à afficher dans le local compacteur. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 17

18 CHAPITRE V - ESSAIS Restaurant QUICK de Trelissac (24) Décor LOUGNE CCTP Lot N 14 PLOMBERIE 5.1. DISPOSITIONS GENERALES Lors des essais de contrôle, l'installateur doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contrôle (thermomètres, anémomètres, sonomètres, enregistreurs divers, compte-tours, voltmètres, etc..), ainsi que le personnel qualifié. Les essais ne peuvent être effectués qu'après la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation, telle que définie au chapitre I Vérifications en Cours de Travaux Elles ont lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des trémies, la fermeture des gaines techniques. Elles s'effectueront en présence du Maître d'oeuvre, de ses représentants et de l'installateur. Il est procédé à la vérification de : - la mise en oeuvre du matériel, - la conformité des installations en fonction des prestations figurant au Cahier des charges et selon les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier, - l'état du matériel. Tous les essais peuvent être différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en oeuvre n'est pas acceptée Contrôle d'etanchéité sur les Circuits d'eau Ces essais portent sur une partie de l'installation. Le Maître d'ouvrage, ou son représentant, peut faire isoler un tronçon douteux afin de le soumettre à un essai à l'eau sous une pression supérieure de 2 bars à la pression normale de service. Cette vérification de l'étanchéité peut être renouvelée après chaque essai de fonctionnement lorsque les installations sont refroidies. Tout autre essai est différé tant qu'il n'a pas été remédié définitivement aux défauts d'étanchéité constatés au cours des vérifications précédentes. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 18

COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS

COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION

Plus en détail

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3

Plus en détail

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1 MAPA transfert préfa - CCTP MAITRE DE L OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION

Plus en détail

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8 Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.

Plus en détail

ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr

ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr Propriété de : Commune de SAINT GALMIER Place de la devise 42330 SAINT GALMIER Réaménagement de la piscine du camping

Plus en détail

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles

Plus en détail

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement

Plus en détail

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3 TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3 C.C.T.P Lot n 4 : PEINTURE Page 1 SOMMAIRE 1. GENERALITES : 1.1 Présentation du projet 1.2 Présentation de l offre 1.3 Connaissance des lieux 1.4 Documents

Plus en détail

DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES

DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA

Plus en détail

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Plus en détail

4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE

4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION

Plus en détail

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 2 : PLOMBERIE- SANITAIRE (CCTP) Accord-cadre concernant

Plus en détail

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température PRESENTATION DU PROJET L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température 1 - ETENDUE DE LA PRESTATION Les travaux concernent la conception

Plus en détail

C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE

C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages

Plus en détail

Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE EX- TÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24).

Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE EX- TÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24). Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE EX- TÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24). Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 93214

Plus en détail

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n

Plus en détail

FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES

FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Place Jean Marie Danel 80370 BERNAVILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT n 04: SERRURERIE MAITRISE d ŒUVRE Antoine MAUGNARD Architecte 11 Avenue de

Plus en détail

MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE

MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE LA GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE-MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRES CLASSES MATERNELLE LOT N 8 : PLOMBERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières

Plus en détail

DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes. mardi 20 octobre 2009

DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes. mardi 20 octobre 2009 DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes mardi 20 octobre 2009 LOT N 002 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES mardi 20 octobre 2009 1/7 1 Liste des corps d états Lot 001 Cahier des charges particulières

Plus en détail

DESCRIPTIF PHASE D.C.E.

DESCRIPTIF PHASE D.C.E. MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3

Plus en détail

Centre international d études pédagogiques

Centre international d études pédagogiques Centre international d études pédagogiques 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres Cedex Tél. : 33 (0)1 45 07 60 00 - poste 69 78 - Fax : 33 (0)1 45 07 60 01 Site Internet : www.ciep.fr MARCHE DE SERVICE

Plus en détail

Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY

Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Maître d ouvrage Ville de LA RICAMARIE Place Michel Rondet 42150 LA RICAMARIE Remplacement de Menuiseries Extérieures CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Procédure adaptée Lot 2 : Remplacement

Plus en détail

Q 47 A / Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24)

Q 47 A / Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24) Q 47 A / Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24) Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 93214

Plus en détail

LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE

LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection

Plus en détail

CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01

CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES décembre 2006 TRAVAUX

Plus en détail

Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2

Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS...

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

VILLE DE FEYZIN. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) VILLE DE FEYZIN Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) Travaux de remplacement des fenêtres et installation de volets roulants de l'école des Géraniums Travaux de remplacement de menuiserie

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE. sur bordereaux de prix unitaires

MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE. sur bordereaux de prix unitaires MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE sur bordereaux de prix unitaires CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) LOT 14 - PLOMBERIE Marché à bon de Travaux «LOT 14 Plomberie» Page 1 Sommaire DESCRIPTION

Plus en détail

LOT N 5 RAVALEMENT / ECHAFAUDAGE

LOT N 5 RAVALEMENT / ECHAFAUDAGE LOT N 5 RAVALEMENT / ECHAFAUDAGE Page 1/5 5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 5.1.1 Généralités Les présents prescriptions techniques particulières au lot ravalement / échafaudage sont complémentaires

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CCAP APPLICABLE AUX TRAVAUX D UN MARCHE PRIVE (NF P 03-001) MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE EXTRAIT PAGE 1/46 5. NORMES - PROVENANCE QUALITE CONTROLE

Plus en détail

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN

Plus en détail

Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.

Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T. Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3

Plus en détail

réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6

réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II -

Plus en détail

Q 47 A/ Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24).

Q 47 A/ Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24). Q 47 A/ Q 751 RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT QUICK DE TRELISSAC (24). Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 93214

Plus en détail

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 1 : ELECTRICITE (CCTP) Accord-cadre concernant les

Plus en détail

LOT N 14 - PLOMBERIE

LOT N 14 - PLOMBERIE LOT N 14 - PLOMBERIE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - les réseaux d'alimentation et de distribution eau froide

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA Dossier de Consultation des Entreprises Réfection de la terrasse de la cour de l Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P. 1 GÉNÉRALITÉS... 2 1.1 OBJET DES TRAVAUX... 2 1.2 CLASSEMENT DE L ÉTABLISSEMENT...

Plus en détail

CCTP ISOLATION FACADE NORD ECOLE SAILLANS DIANE LOMETTO

CCTP ISOLATION FACADE NORD ECOLE SAILLANS DIANE LOMETTO Mairie de SAILLANS 26340 CCTP ISOLATION FACADE NORD ECOLE SAILLANS DIANE LOMETTO 1. OBJET DU DOCUMENT Le présent CCTP a pour objet de décrire la réalisation des travaux d'isolation par l'extérieur prévus

Plus en détail

REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DE L ECOLE MATERNELLE

REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DE L ECOLE MATERNELLE Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/6 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Mairie de ST PIERRE LA PALUD Place de la Mairie 69210 REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES

Plus en détail

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Versant EST

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Versant EST TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Versant EST C.C.T.P Lot n 2 : RENFORTS CHARPENTE Page 1 SOMMAIRE 1. GENERALITES : 1.1 Présentation du projet 1.2 Présentation de l offre 1.3 Connaissance des lieux

Plus en détail

LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE

LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE

Plus en détail

Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie

Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10

Plus en détail

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF) Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 REVETEMEMENTS

Plus en détail

Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS

Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS 6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 6.1.1 Généralités Les présentes prescriptions techniques particulières au lot doublages-cloisons sèches,

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY 225 Route de Sales 74410 Saint-Jorioz marché N 2011/ 07 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REMPLACEMENT DE TROIS PORTES AU GYMNASE Cahier des Clauses Particulières

Plus en détail

INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon SITE : ABATTOIR EXPERIMENTAL SITE DE THEIX. INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Cahier des clauses administratives particulières 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77

Plus en détail

DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE

DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles,

Plus en détail

COMMUNE DE VIRIAT. Procédure adaptée REALISATION DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS D EAUX USEES ET PLUVIALES. Cahier des Clauses Particulières

COMMUNE DE VIRIAT. Procédure adaptée REALISATION DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS D EAUX USEES ET PLUVIALES. Cahier des Clauses Particulières COMMUNE DE VIRIAT Procédure adaptée REALISATION DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS D EAUX USEES ET PLUVIALES Cahier des Clauses Particulières Maître d Ouvrage : Commune de VIRIAT (Ain) Maître d œuvre : Services

Plus en détail

DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine

DN 3/8 à 4 Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration fine Dimensions : Raccordement : Température Mini : Température Maxi : DN 3/8" à 4" Femelle BSP - 10 C + 110 C Pression Maxi : 16 Bars jusqu au 2 Caractéristiques : Tamis inox démontable Femelle / Femelle Filtration

Plus en détail

CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AMENAGEMENT DE BUREAUX Immeuble «Les Cascades» 26400 Blacons COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS (26400) Département de la Drôme MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE

Plus en détail

CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX

CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX CADRE DE DECOMPOSITION DES CLIMTHERM - Bureau d'études Fluides - M. MISIURNY TOTAL CHAUFFAGE Chaudière gaz à condensation, puissance 700 kw avec brûleur modulant de 15 à 100 % avec rendement 110 % U 1

Plus en détail

LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE

LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE

Plus en détail

Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29

Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30

Plus en détail

VILLE DE MONTAMISE MARCHE DE TRAVAUX REFECTION DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

VILLE DE MONTAMISE MARCHE DE TRAVAUX REFECTION DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VILLE DE MONTAMISE MARCHE DE TRAVAUX REFECTION DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Article 1 : Généralités Le revêtement de sol actuel, d origine, a un degré d usure avancé par

Plus en détail

Prestations Plomberie Sanitaires

Prestations Plomberie Sanitaires Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations...

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESSIBILITE 68650 LE BONHOMME

MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESSIBILITE 68650 LE BONHOMME MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESSIBILITE 68650 LE BONHOMME - LOT 10 - METALLERIE CONCEPTION MAITRISE D ŒUVRE

Plus en détail

CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN SATELLITE DE RESTAURATION MARCEL FOLLET/VICTORINE AUTIER AMIENS (80)

CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN SATELLITE DE RESTAURATION MARCEL FOLLET/VICTORINE AUTIER AMIENS (80) CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN SATELLITE DE RESTAURATION MARCEL FOLLET/VICTORINE AUTIER AMIENS (80) DCE LOT N 14 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES Cahier des Clauses Techniques Particulières Révision

Plus en détail

DESSIN D1 Séquence 17

DESSIN D1 Séquence 17 Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES

TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES LYCEE DE L ALBANAIS Rue du Lycée BP 102 74152 RUMILLY CEDEX TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES Lot N 03 ELECTRICITE Beauquier architectes 2, Avenue d'aléry - 74000

Plus en détail

S O M M A I R E. HABITAT DAUPHINOIS - Immeuble de 6 Logements Locatifs 26120 CHABEUIL. Préambule T.C.E. 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

S O M M A I R E. HABITAT DAUPHINOIS - Immeuble de 6 Logements Locatifs 26120 CHABEUIL. Préambule T.C.E. 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT S O M M A I R E 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT 2 - DOSSIER DʼEXECUTION 3 - ETAT DESCRIPTIF DES TRAVAUX 4 - DEFINITION GENERALE DE LA PRESTATION 5 - NOMENCLATURE DES LOTS 6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Plus en détail

LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC

LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE,

Plus en détail

D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente

D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition

Plus en détail

Lot N 05 ELECTRICITE

Lot N 05 ELECTRICITE MAITRE D OUVRAGE LOGEHAB 18 rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND Pavillons TERRAIL RENOVATION EXTERIEURE DES BATIMENTS Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P Lot N 05 ELECTRICITE 27/03/2015 MAÎTRE

Plus en détail

C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières) LOT N 03 PLATRERIE

C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières) LOT N 03 PLATRERIE COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CANTON D OUST AMENAGEMENT D UNE SATION DE TRAIL ET DE 3 SALONS ESTHETIQUES DANS L ANCIENNE MAISON DU TEMPS LIBRE D AULUS LES BAINS C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Plus en détail

Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE

Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE 0. GENERALITES... 1 0.1. Objet :... 1 0.2. Conditions générales de réalisation... 1 0.3. Travaux

Plus en détail

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T

Plus en détail

CCTP TÉLÉCHARGÉ Toiture inversée avec isolant JACKODUR Parking accessible aux véhicules

CCTP TÉLÉCHARGÉ Toiture inversée avec isolant JACKODUR Parking accessible aux véhicules CCTP TÉLÉCHARGÉ Toiture inversée avec isolant JACKODUR Parking accessible aux véhicules Ici vous pouvez inscrire le Produit que vous avez sélectionné Produit choisit (*) : Epaisseur : (*) : voir les propriétés

Plus en détail

Maître de l'ouvrage : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLETONS 43 bis avenue Charles de Gaulle 19300 EGLETONS MARCHE DE TRAVAUX OBJET DU MARCHE :

Maître de l'ouvrage : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLETONS 43 bis avenue Charles de Gaulle 19300 EGLETONS MARCHE DE TRAVAUX OBJET DU MARCHE : Maître de l'ouvrage : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS D'EGLETONS 43 bis avenue Charles de Gaulle 19300 EGLETONS MARCHE DE TRAVAUX OBJET DU MARCHE : PROGRAMME 2011 : TRAVAUX D AMELIORATION DU PARC IMMOBILIER

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 SALLE DES FETES 68650 LE BONHOMME

MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 SALLE DES FETES 68650 LE BONHOMME MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 SALLE DES FETES 68650 LE BONHOMME Rénovation de la cage d escalier Changement de certaines menuiseries extérieures - LOT 04 - PEINTURE 1 GENERALITES VISITE

Plus en détail

RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1

RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 SOMMAIRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS P. 3 1.1 DEFINITION

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MAITRE D OUVRAGE 7 rue Frédéric Mistral 13580 La Fare les Oliviers Tél : EXTENSION ET RENOVATION DE MAISON A LA FARE LES OLIVIERS (13580) Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 00 PRESCRIPTIONS

Plus en détail

ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES

ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES BEG ROHU 56510 SAINT PIERRE QUIBERON RENOVATION DES VESTIAIRES-SANITAIRES CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE C.D.P.G.F. LOT N 7 PLOMBERIE

Plus en détail

Construction d une crèche associative «Lei minòts» M.I.N. d Avignon. Maitre d ouvrage : association Les Maisons du Monde C.C.T.P.

Construction d une crèche associative «Lei minòts» M.I.N. d Avignon. Maitre d ouvrage : association Les Maisons du Monde C.C.T.P. Construction d une crèche associative «Lei minòts» M.I.N. d Avignon Maitre d ouvrage : association Les Maisons du Monde C.C.T.P. Lot n 11 Peinture Décembre 2010 Lot n 11 Peinture 11.0. GÉNÉRALITÉS Fourniture

Plus en détail

Cahier des clauses techniques particulières

Cahier des clauses techniques particulières Cahier des clauses techniques particulières Remplacement des chaudières pour la Mairie, l école Roger Salengro et le Gymnase Raymond Joly, ainsi que le remplacement du générateur d air chaud au gymnase

Plus en détail

AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements

AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements 26 bis chemin de froid lieu Tel : 06.80.62.02.32 SIRET 49846558200019 SARL IMMO LEMAN Impasse du bastion 74200 THONON Tampon Entreprise AQUIANO 2 Batiments de logements - 44 Logements Route de L'Horloge

Plus en détail

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS MAÎTRE DE L OUVRAGE CREDIT MUNICIPAL DE 75004 - OPERATION AMENAGEMENT DE DEUX SALLES INFORMATIQUES DOCUMENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 8 TRAVAUX DE CLIMATISATION DOSSIER

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Remplacement d une chaudière dans le bâtiment n 4 du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST PROCEDURE ADAPTEE (Articles 26.2 et 28 du code

Plus en détail

5.2 C.C.T.P. LOT N 2 FAUX-PLAFONDS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE -------------------

5.2 C.C.T.P. LOT N 2 FAUX-PLAFONDS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE ------------------- VILLE DE NICE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE ------------------- Direction Générale des Services Techniques, de l Aménagement, des Travaux et du Développement Durable -------------- Direction des Bâtiments

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage

Plus en détail

Manuel d installation et d utilisation. Ballon tampon PS V 1.0

Manuel d installation et d utilisation. Ballon tampon PS V 1.0 Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon PS V 1.0 TABLE DES MATIERES 1. Description du produit... 2 1.1 Type... 2 1.2 Isolation thermique... 2 1.3 Spécifications... 2 2. Généralités... 2 3.

Plus en détail

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître

Plus en détail

RENOVATION DES LOCAUX DU BATIMENT CITADELLE SIS 8, RUE DE LA CITADELLE A METZ

RENOVATION DES LOCAUX DU BATIMENT CITADELLE SIS 8, RUE DE LA CITADELLE A METZ MINISTERE DE L INTERIEUR, PREFECTURE DE LA MOSELLE DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS MUTUALISES Bureau des Affaires Immobilières et du soutien 9, Place de la Préfecture 57034 METZ CEDEX Tél. 03.87.34.88.06

Plus en détail

MSA SIEGE SOCIAL DE VALENCE (26) EXTENSION DE BUREAUX

MSA SIEGE SOCIAL DE VALENCE (26) EXTENSION DE BUREAUX MAITRE D OUVRAGE 29, Rue Frédéric CHOPIN 26000 VALENCE MSA CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ARCHITECTE BET STRUCTURE / ECONOMIE / FLUIDES Cabinet d'architecture

Plus en détail

PRESCRIPTIONS GENERALES RESEAU ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RESEAU EAU POTABLE

PRESCRIPTIONS GENERALES RESEAU ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RESEAU EAU POTABLE Tresques, le 02 juillet 2013 PRESCRIPTIONS GENERALES RESEAU ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RESEAU EAU POTABLE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA MAISON DE L EAU CONFORMEMENT A LA DELIBERATION EN DATE DU

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises

Dossier de Consultation des Entreprises CCTP LOT 10 : FAUX PLAFONDS Dossier de Consultation des Entreprises AVRIL 2009 09-007.PRO.CCTP.24.04.2009 Faux plafonds - 1 / 8 10 LOT 10 - FAUX PLAFONDS 10.1 GENERALITES 10.1.1 OBJET DES TRAVAUX L'ensemble

Plus en détail

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES Le titre professionnel de : INSTALLATEUR D EQUIPEMENTS SANITAIRES1 niveau V (code NSF : 233 s) se compose de deux

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville

Plus en détail

VD100. Pompe de relevage

VD100. Pompe de relevage VD100 Pompe de relevage Le VD100 est développé conformément aux règles de l art et soumis à un contrôle qualité permanent. Ces performances exigent le respect scrupuleux des règles d installation et d

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SOIRANS Mairie 11 Grande rue 21110 SOIRANS TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE LA RUE DU POINT DU JOUR

Plus en détail

Robinet thermostatique antigel Bydrain

Robinet thermostatique antigel Bydrain IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6.

Plus en détail