CAHIER SPECIAL DES CHARGES N GL201108/3

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CAHIER SPECIAL DES CHARGES N GL201108/3"

Transcription

1 LES LACS DE L EAU D HEURE ASBL Les Lacs de l'eau d'heure asbl Centre d'accueil de la Plate Taille Route de la Plate Taille n Boussu-Lez-Walcourt Tel : +32 (0) Fax : +32 (0) eaudheure@skynet.be CAHIER SPECIAL DES CHARGES N GL201108/3 relatif au MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES FOURNITURE DE 4 VEHICULES ELECTRIQUES QUATRE PLACES ET LA CONCLUSION D UN CONTRAT D ENTRETIEN POUR DITO POUR UNE PERIODE DE 120 MOIS Pouvoir adjudicateur Mode de passation Adresse d envoi ou de remise des offres Jour, heure de remise des offres Asbl Les Lacs de l Eau d Heure M.Vincent Lemercinier, Directeur Général Centre d Accueil de la Plate-Taille Route de la Plate-Taille n Boussu-Lez-Walcourt Appel d offres général Asbl Les Lacs de l Eau d Heure M.Vincent Lemercinier, Directeur Général Centre d Accueil de la Plate-Taille Route de la Plate-Taille n Boussu-Lez-Walcourt Le mardi 04 août 2011 à 10h00 1

2 TABLE DES MATIERES Clauses administratives communes à la fourniture et au contrat d entretien Première partie : Deuxième partie : Troisième partie : Quatrième partie : Dispositions générales Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 08 janvier 1996 Dispositions particulières à l offre Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe Clauses administratives particulières à la fourniture Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe Clauses administratives particulières au contrat d entretien Clauses techniques pour la fourniture Clauses techniques pour le contrat d entretien Annexes ANNEXE N 1 : MODELE D OFFRE ANNEXE N 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR ANNEXE N 3 : MODELE DE DECLARATION BANCAIRE

3 Clauses administratives communes à la fourniture et au contrat d entretien Première partie : Dispositions générales I. REGLEMENTATION APPLICABLE AU PRESENT MARCHE Ce marché est soumis notamment aux clauses et conditions : de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications ultérieures ; de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ainsi que ses modifications ultérieures ; de l arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe constituant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, ainsi que leurs modifications ultérieures. Code du bien être au travail et Règlement général sur la protection du travail (R.G.P.T.) ; Règlement général de police de la circulation routière ; Toutes les normes, règlements et arrêtés qui se rapportent aux véhicules, leurs équipements et accessoires. II. DEROGATIONS AU CAHIER GENERAL DES CHARGES Le présent cahier des charges déroge aux dispositions suivantes du cahier général des charges : Néant III. OBJET DU MARCHE Concerne la fourniture de 4 véhicules électriques quatre places et la conclusion d un contrat d entretien pour dito une période de 120 mois. IV. DESCRIPTION DE LA FOURNITURE L entreprise est détaillée dans la deuxième partie : Clauses techniques.

4 Deuxième partie : Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 8 janvier 1996 Les numéros des articles de cette partie du cahier spécial des charges correspondent à la numérotation des articles de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Article 43 Sélection qualitative En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l'honneur attestant qu il ne se trouve dans aucun des cas visés à l article 43 de l AR du 08 janvier Le modèle de déclaration sur l honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges. Pour l appréciation des capacités financière et technique du soumissionnaire, les références suivantes sont requises : - la déclaration sur l honneur dont le modèle figure en annexe au présent cahier spécial des charges ; - une attestation Contributions directes (formulaire 276 C2) délivrée par le Service Public Fédéral Finances (secteur Contributions directes) ; - une attestation TVA délivré par le Service Public Fédéral Finances (secteur TVA) ; - S il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l'onss dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations et de sécurité sociale. - une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au présent cahier spécial des charges ; - La liste, accompagnée des certificats de bonne exécution, des principales livraisons de même type effectuées pendant les trois dernières années et leurs destinataires publics ou privés. - Une déclaration concernant son équipement technique, son personnel et les mesures employées pour s assurer de la qualité A défaut de présentation de ces documents, l offre ne sera pas examinée. Article 84 Critères d attribution du marché la valeur technique et pratique du matériel (en ce compris son adéquation aux besoins spécifiques de l Asbl) ; le prix de l offre y compris le prix du contrat d entretien ; les modalités en matière de délai de livraison ; la nature, l'étendue et la durée de la garantie (main d œuvre et pièces, peinture carrosserie, corrosion, autres);

5 Article 86 Détermination des prix Le présent marché est un marché à prix global : - la fourniture des 4 véhicules électrique est à prix global ; - le contrat d entretien est à prix global. Article 90 Contenu de l offre Les documents suivants doivent en tout cas être joints à l offre : - les documents repris à l article 43 sélection qualitative. - une documentation et une description techniques complètes (dossier technique) de la fourniture; - les délais de garantie et ses modalités (minimum 2 ans); - un schéma d'entretien clair; - le(s) concessionnaire(s) où tous les travaux d'entretien et de réparation peuvent être exécutés ; Les documents joints à l offre engagent le soumissionnaire au même titre que les clauses et conditions du présent cahier spécial des charges. Ils seront signés et datés, sous la mention : Dressé par le soussigné, pour être joint à mon offre de ce jour. Les documents joints à l offre engagent le soumissionnaire au même titre que l offre proprement dite. S il y a lieu, le soumissionnaire joint en outre à son offre tous les documents et renseignements qu il juge utiles à en préciser la teneur. Troisième partie : Dispositions particulières à l offre Article 1 er Modèle d offre L offre est établie conformément au formulaire de soumission joint au présent cahier spécial des charges. Article 2 Enoncé des prix Les prix sont énoncés dans l offre en euros. Article 3 Langue utilisée L offre est rédigée en langue française.

6 Article 4 Dépôt et réception des offres La date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents est fixée au 26 septembre2011 à 10h00. Les offres sont glissées sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date limite de remise des offres, la référence au cahier spécial des charges. En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " Fourniture de 4 véhicules électriques quatre places et la conclusion d un contrat d entretien pour dito une période de 120 mois». Les offres doivent être adressées en double exemplaire à l Asbl Les Lacs de l Eau d Heure, Centre d accueil de la Plate-Taille, 99 à 6440 Boussu-Lez-walcourt, pour le 04 octobre 2011 à 10h00, au plus tard. L ouverture des offres aura lieu le 04 octobre 2011, à 10h00. Elle se déroulera dans la salle de réunion des locaux de l Asbl Les Lacs de l Eau d Heure, Route de Falemprise,1 à 5630 Cerfontaine (Relais de Falemprise) Article 5 Délai d engagement des soumissionnaires Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours de calendrier, prenant cours le lendemain de la date ultime de leur remise. Quatrième partie : Précisions à certaines dispositions de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe Les numéros des articles de cette partie du cahier spécial des charges correspondent à la numérotation des articles de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif aux règles générales d exécution, cette annexe établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. Article 1 er Fonctionnaire dirigeant Le fonctionnaire dirigeant est Lambert Géraldine, Ingénieur Asbl Les Lacs de l Eau d Heure Centre d Accueil de la Plate-Taille Route du Barrage n Boussu-Lez-Walcourt. Tél : 071/ g.lambert@lleh.be

7 Article 5 1 er Montant du cautionnement Le montant du cautionnement est fixé à 5% du montant initial du marché (hors T.V.A.), étant la somme du prix pour l achat de la fourniture (y compris les accessoires éventuellement retenues) et le prix pour le contrat d entretien sur 120 mois. Article 5 2 Nature du cautionnement Le cautionnement peut être constitué de l une des façons prévues à l article 5 2 du cahier général des charges. Article Constitution du cautionnement et justification de cette constitution Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché, l adjudicataire doit constituer le cautionnement. La justification de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'asbl. Article 9 2 Libération du cautionnement La partie du cautionnement relative à la livraison de la fourniture et les accessoires éventuellement retenus (5 % du prix de ce matériel hors T.V.A.) sera libérée dans sa totalité après l'expiration des 12 mois qui suivent la date du procès-verbal de réception provisoire complète sans remarques. La partie restante du cautionnement sera libérée dans sa totalité après l expiration du contrat d'entretien.

8 Clauses administratives particulières à la fourniture Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe. Article 15 2 Paiement La facture valant déclaration de créance est introduite selon les modalités suivantes : Les factures doivent être datées, signées et accompagnées d un relevé des fournitures livrées. Les factures doivent être adressées au pouvoir adjudicateur. Le paiement des fournitures effectuées intervient dans un délai de cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Les intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure. Article 17 3 Remise des amendes pour retard d exécution Toute demande de remise d amendes pour retard est à adresser par écrit au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. La date de réception fait foi de la date de la demande. La demande de remise d amendes doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit au plus tard le soixantième jour de calendrier à compter du paiement de la déclaration de créance sur laquelle les amendes ont été retenues. Article 18 2 Compétence juridictionnelle Les tribunaux de l arrondissement judiciaire du pouvoir adjudicateur sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs au présent marché. Article 19 1 er Réceptions et délai de garanties Le délai de garanties prend cours à la réception provisoire et est fixé à minimum deux ans.

9 La garantie totale (pièces, main-d œuvre et frais de déplacement compris), est de deux an minimum. Le soumissionnaire mentionnera dans son offre le(s) délai(s) de garantie ainsi que les modalités, étant entendu qu elle comprendra au moins les dispositions du présent article. Le soumissionnaire peut donc accorder une période de garantie de plus de deux ans, soit sur la totalité de la fourniture, soit sur certains éléments ou organes, et les indique le cas échéant. (par ex. : la transmission, les travaux de peinture, etc., la garantie contre l oxydation et la détérioration). Le soumissionnaire spécifie toutes les parties constituantes qui sont considérées comme pièces d usure, et qui de ce fait ne sont pas couvertes par la garantie, par ex. les pneus, flexibles, etc. Au cas où la fourniture présenterait un défaut, l adjudicataire s engage explicitement à réaliser la réparation totale (pièces, main-d'œuvre et déplacement compris), laquelle se fera uniquement à ses frais, pendant la période de la garantie, et ce sans limitation du nombre de kilomètres parcourus. Chaque pièce ou organe à remplacer ou à réparer pendant la période de garantie à la suite d un bris, d une usure anormale ou d un mauvais fonctionnement, fera l objet d une nouvelle période de garantie comme celle attribuée initialement à cette pièce ou organe, et qui est engagée à la date de remise à disposition après remplacement ou réparation. Article 49 Eléments inclus dans les prix Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les fournitures, à l exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont notamment inclus dans les prix : 1) les frais pour la fourniture au lieu de livraison; 2) les frais de la présentation de la fourniture à l inspection automobile. Il en résultera un certificat de validité sans aucune remarque; 3) la garantie totale (pièces, main-d'œuvre et frais de déplacement y compris) pendant la période de garantie offerte (minimum 2 an); 4) les droits de douane et d accises; 5) les frais de réception ; 6) les frais pour les documents suivants qui doivent être livrés avec la fourniture: - une copie du procès-verbal d'agrégation délivré par le Service Public Fédéral Transports et Mobilité; - le certificat de contrôle sans remarques délivré par le contrôle technique; - le livre d'instructions et d'entretien (en français); Le soumissionnaire remettra un prix pour la fourniture sans accessoires et joindra à son offre un prix par accessoire. Article 52 Modalités d exécution 3 Délais de livraison Le délai de livraison en jours ouvrables est à préciser dans l offre par le soumissionnaire.

10 Article 53 Réception technique Les contrôles que comporte la réception technique des fournitures sont effectués au lieu de la livraison. L'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que les outils et objets d'usage courant nécessaires à la vérification et à la réception technique des fournitures. Article 55 1 er Lieu de livraison Domaine des Lacs de l Eau d Heure «Queue De L Herse» Rue de la Queue de l'herse 9b 6440 Froidchapelle Belgique 2 Formalités de livraison Pour la livraison, le fournisseur dresse en double exemplaire un bordereau d expédition. Un exemplaire est remis immédiatement à l agent de l'asbl chargé de la réception. Ce bordereau doit spécifier la nature des livraisons, la / les quantités(s), le numéro du cahier spécial des charges ainsi que la référence du bon de commande et la date de livraison. Articles 61 et 64 Fin du marché La réception provisoire se fait entièrement au lieu de livraison, sans réception partielle au lieu de fabrication, en présence du ou des délégués de l adjudicataire et des services de l'asbl. La date et l heure du rendez-vous pour la réception provisoire complète seront convenues à l initiative de l administration et en accord avec l adjudicataire. Si possible, la réception provisoire aura lieu à la date de la livraison. Il sera établi un procès-verbal de réception provisoire ou de refus, signé par les parties. Au cas où la réception provisoire est accordée sous réserve, l'adjudicataire veillera à se conformer le plus rapidement possible, afin d'arriver à un nouveau procès-verbal sans remarques dont la date vaut comme le début de la durée de garantie ainsi que de la période de 12 mois après laquelle le cautionnement est libérable. La réception définitive a lieu après la période de garantie (minimum 2 an) donnée par l'adjudicataire dans son offre. Il sera établi un procès-verbal de réception définitive ou de refus, signé par les parties.

11 Clauses administratives particulières au contrat d entretien Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 8 janvier 1996 Article 86 - De la détermination et de la vérification des prix Le contrat d'entretien est un marché à prix global. Le soumissionnaire donne un prix forfaitaire par véhicule. En plus le soumissionnaire remet un prix par kilomètre en moins, respectivement en plus, si le nombre de kilomètres n est pas atteint, respectivement est dépassé. A la fin du marché, un décompte final est établi dans lequel un montant en plus ou en moins est déterminé, tenant compte du nombre total réel de kilomètres parcourus. Précisions de certaines dispositions de l arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe. Article 2 - Règles générales Le contrat d'entretien a une durée de 120 mois. Le contrat d entretien prend cours à la date de mise en service de la fourniture qui est fixée au premier jour ouvrable après la date de sa réception provisoire, acceptée par les deux parties, pour autant toutefois que l adjudicataire ait remis en temps utile tous les documents nécessaires permettant à l'asbl d introduire suffisamment à temps la demande d immatriculation et d assurance du véhicule de sorte qu il puisse être mis en circulation à cette date. Si ce n est pas le cas, les prestations ne débuteront qu au moment où l'asbl aura obtenu l autorisation pour la mise en circulation du véhicule sur la voie publique. Lorsque le véhicule est mis hors service (accident avec dégâts importants ou perte totale comme conséquence, vol,...), le contrat d'entretien prend fin. L'asbl communiquera par écrit la mise hors service à l'adjudicataire. L'asbl aura toutefois le droit de résilier le contrat, sans indemnité, à la fin de chaque année civile, à condition d en avertir l adjudicataire, par lettre recommandée, un mois avant la fin de cette période. Lors du décompte à la fin du contrat, le montant à prendre en compte sera déterminé selon la règle proportionnelle.

12 Article Révision des prix La révision du prix relatif au contrat d entretien est réalisée par application de la 3 e formule - Constructions métalliques A) a) de l article 13 3 du cahier des charges-type n 103 de 1984 : où : P = le prix de l'offre; p = le prix à payer; m s p = P x (0,20 + 0,35 x ,45 x ) M S S = le salaire de référence national pour les constructions métalliques, mécaniques et électriques : usine et atelier, augmenté des charges sociales et assurances globales admises par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports (voir circulaire n 544/...) en vigueur 10 jours avant la date d ouverture des offres; s = le même salaire de référence en vigueur le premier jour du semestre qui fait l objet de la facture; M = la somme de : 15 % du prix à la tonne des profilés en acier de qualité (T.P. 210), 10 % du prix à la tonne des aciers marchands de qualité (T.P. 211) et 75 % du prix à la tonne des tôles fortes en acier de qualité (T.P. 212). Ces prix étant ceux en vigueur 10 jours avant la date d ouverture des offres; m = la somme des mêmes pourcentages des prix des mêmes produits en vigueur le premier jour du semestre qui fait l objet de la facture.

13 Article Paiements Les paiements auront lieu semestriellement. Les factures, deux par année, accompagnées de toutes les pièces justificatives pour le calcul de la révision des prix éventuelle, devront : a) être établies en deux exemplaires, libellées au nom de l asbl; b) être accompagnées du bordereau d exécution relatif à la prestation faisant l objet de la facture revêtu de la signature, du nom (en lettres imprimées) et de la qualité de l'agent habilité à vérifier la prestation. Article 67 - Eléments inclus dans les prix Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services, à l exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Article Délais d'exécution Les entretiens doivent être planifiés semestriellement précédant ainsi chaque passage à l inspection technique automobile, sans tenir compte du kilométrage et ce pour une période de 10 ans à dater de la mise en service. Le soumissionnaire fournira avec son offre un schéma d'entretien clair pour le véhicule. De plus, il précisera de manière explicite ce qui est compris dans les prestations d entretien et ce qui ne l est pas. L'entretien doit être exécuté dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf en cas de force majeure explicite démontrée. Article Lieu de prestation des services Le soumissionnaire mentionnera obligatoirement dans son offre le(s) concessionnaire(s) où tous les travaux d'entretien et de réparation peuvent être exécutés.

14 Clauses techniques pour la fourniture Quantité : 4 Descriptif : - Voiture de golf 4 places - Couleur : noire - 4 roues - Chargeur batterie sur prise 220v - Banquette arrière 2 places rabattable - Klaxon au volant - Pare-choc - Kit de sécurité comprenant : extincteur-pharmacie-triangle-gilet fluo - Eclairage avant et arrière - Feux arrières et clignoteurs - Avertisseurs 4 clignotants - Toit avec gouttière prolongé pour les passagers - Ceintures de sécurité avant et arrière - Barre de sécurité et marche pied à l arrière - Formalité d immatriculation - 2 clés de contact personnelles - Manuel d utilisation - Formation du personnel Spécifications techniques - Quatre batteries de 12 volts - Chargeur 48 v, 13 amp - Vitesse 8-30 km/h - Moteur 48 volts - Possibilités de charge rapide et charge lente - Autonomie 45 km minimum en usage normal - Capacité ±362,9 kg - Poids à vide (sans batteries) ±333kg

15 - Dimensions châssis : ±264 x 120 x 174 cm - Garde au sol : ±11 cm - Rayon de braquage :± 2,6 m - Transmission directe avec frein à disque intégré - Suspensions : avant et arrière: mono-lame+ ressorts+ amortisseurs - hydrauliques - Freins + frein de parking - Pneus traction - Compteur d heure - Jauge de chargement de la batterie - Châssis aluminium Accessoires à offrir obligatoirement. L'asbl se réserve le droit de prendre ou non les accessoires suivants : Set de batteries Pare-brise rabattable

16 Clauses techniques pour le contrat d entretien En aucun cas ce contrat d'entretien ne peut interférer avec l étendue des garanties proposées durant leur application. Au cours de ces délais de garantie, l adjudicataire remplace à ses frais les produits et pièces couverts par cette garantie qui présentent des défauts ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normal. Le contrat de maintenance comprend le coût des entretiens périodiques dans son intégralité. Il intervient sur tous les frais, pièces et coût de la main d œuvre qu entraînent les entretiens périodiques décrits dans le manuel de conduite et d entretien élaboré par le constructeur et adapté à l usage et au kilométrage annuel. Périodicité: 2 entretiens par année Sont compris au moins dans ce contrat : - le remplacement des huiles et des fluides - les opérations de graissage et de lubrification - les réglages et contrôles divers - le remplacement des éléments filtrants - le contrôle ou remplacement des courroies - les heures de travail Ne sont pas compris dans ce contrat : - la réparation ou le remplacement des pneus - le remplacement des batteries - les réparations de bris de vitres - les réparations mécaniques et de la carrosserie suite aux accidents, au vandalisme (dégâts par des tiers), au vol, aux incendies et aux conditions atmosphériques.

17 ANNEXE N 1 : MODELE D OFFRE ASBL LES LACS DE L EAU D HEURE Cahier des charges n GL201108/2 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES FOURNITURE DE 4 VEHICULES ELECTRIQUES QUATRE PLACES ET LA CONCLUSION D UN CONTRAT D ENTRETIEN POUR DITO POUR UNE PERIODE DE 120 MOIS Formulaire de soumission OFFRE A.ENGAGEMENT (COMPLETER UNE DES TROIS POSSIBILITES SUIVANTES) Le soussigné :... (Nom, prénoms et qualité) Nationalité :... ou bien La Société :... (Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité,) représentée par le(s) soussigné(s) :... (nom(s), prénoms et qualité(s)) ou bien Les soussignés :... (pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) en société momentanée pour le présent marché, s engage (ou s engagent) sur ses (ou sur leurs) biens meubles et immeubles, à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges précité, le marché visé sous objet moyennant la somme de :

18 a) Véhicule sans accessoires : Prix par véhicule sans accessoires : ( hors T.V.A.) : ( T.V.A. comprise) : Prix par 4 véhicules sans accessoires : ( hors T.V.A.) : ( T.V.A. comprise) : b) Accessoires à offrir obligatoirement : Prix pour un set de batteries : ( hors T.V.A.) : ( T.V.A. comprise) : Prix pour un pare-brise rabattable : ( hors T.V.A.) : ( T.V.A. comprise) : c) Contrat d entretien par véhicule: Prix forfaitaire: ( hors T.V.A.) : ( T.V.A. comprise) : avec un délai de livraison de la fourniture des 4 véhicules électriques de : jours ouvrables

19 B. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (sur plusieurs colonnes si association momentanée) - N TVA - n belge BE- (9 chiffres) (6 chiffres pour enregistrement) - ou - n étranger.. - Adresse du domicile ou du siège social (Pays, code postal, localité, rue, n, téléphone, fax, ) C. PAIEMENTS Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n. de l établissement financier suivant.... ouvert au nom de... D. EN CAS D OCCUPATION DE PERSONNEL : RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES Immatriculation(s) O.N.S.S. : n (s) Les membres du personnel sont de nationalité :... E. ANNEXES Sont annexés à la présente offre 1 : - la déclaration sur l honneur ; - la déclaration bancaire ; - (en cas d occupation de personnel) l attestation de l Office national de Sécurité sociale établie conformément à l article 43 bis de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ; - (si le soumissionnaire n est pas un employeur) l attestation émanant de l INASTI. Fait à, le Le(s) soumissionnaire(s) 1 Supprimer la mention inutile

20 ANNEXE N 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR I. Identification du pouvoir adjudicateur II. Identification du marché Le soussigné (nom, prénom) : Qualité ou profession : Nationalité : Domicilié à : (pays, localité, rue, n ) ou La société : (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège) représentée par le(s) soussigné(s) : ou les soussignés : (chacun, mêmes indications que ci-dessus) en société momentanée pour le présent marché, déclare(nt) sur l honneur ne se trouver dans aucune des situations visées par les causes d exclusion reprises à l article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; s engage(nt) à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. Fait à, le.. Signature

21 ANNEXE N 3 : MODELE DE DECLARATION BANCAIRE Concerne Marché public (identification du marché). Nous confirmons par la présente que... (raison sociale et siège social du soumissionnaire) est notre client(e) depuis le..(date). Relation financière banque - client Les relations financières que nous entretenons avec..(raison sociale du soumissionnaire) nous ont jusqu à ce jour..(date) donné entière satisfaction. Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n avons eu à constater aucun élément négatif et.(raison sociale du soumissionnaire) dispose au stade actuel la capacité financière lui permettant de mener à bien les prestations pour lesquelles il a l intention de se porter candidat..(raison sociale du soumissionnaire) jouit de notre confiance. Notre banque met actuellement à la disposition de ce soumissionnaire les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu avec l accord écrit préalable du client) ; Et/ou Notre banque est disposée à examiner d éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l exécution du marché par.(raison sociale du soumissionnaire) La présente est délivrée sans restriction ni réserve de notre part. Fait à., le. Signature

Marché de fournitures. Cahier spécial des Charges

Marché de fournitures. Cahier spécial des Charges AOG11019 - Appel d offres général avec publicité européenne Marché de fournitures Renouvellement des licences de produits "Unicenter" Cahier spécial des Charges ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles

Plus en détail

SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.

SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE. SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE novembre 2007 N de référence : CSC-IT0701 Appel d offre général CSC-IT0701 1 /10

Plus en détail

REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE

REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE Cahier spécial des charges Appel d offre général pour la fourniture de défibrillateurs externes automatiques (DEA) Exercice 2013 Marché référencé «DEA 2013» L attention

Plus en détail

Service des Marchés Publics

Service des Marchés Publics Service des Marchés Publics MARCHÉ DE SERVICE Ind.2014-10 CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ET PARTICULIERES OBJET: MARCHÉ DE SERVICE RELATIF AUX PRODUITS BANCAIRES Pouvoir adjudicateur : Le pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Marché Public de services : Nouveau contrat de gestion du WAN de PointCulture. Procédure d appel d offres ouvert

Marché Public de services : Nouveau contrat de gestion du WAN de PointCulture. Procédure d appel d offres ouvert Marché Public de services : Nouveau contrat de gestion du WAN de PointCulture. Procédure d appel d offres ouvert CAHIER SPECIAL DES CHARGES N MP092014/JFS/nd Pouvoir adjudicateur : PointCulture asbl Place

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000

RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000 1/ 13 BE001 10/08/2012 - Numéro BDA: 2012-518063 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

DEMANDE D OFFRE DE SERVICE

DEMANDE D OFFRE DE SERVICE Cahier spécial des charges DE/2013/DEV AND Partie A : Dispositions administratives et contractuelles. Contexte et finalité Technofutur TIC asbl créée en 1998, est labellisée Centre de compétence de la

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2014 OBJET Travaux de gardiennage, sécurité

Plus en détail

PROGRAMME PROTECTION- ENTRETIENLINCOLN

PROGRAMME PROTECTION- ENTRETIENLINCOLN FAITES BONNE ROUTE GRÂCE AU PROGRAMME ENTRETIEN LINCOLN (PPEL) POUR PRENDRE LA ROUTE AVEC CONFIANCE Lorsque vous décidez d acheter ou de louer un véhicule, vous voulez profiter de la tranquillité d esprit

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte

Plus en détail

Annexe 1. Modèle d offre. Objet de la soumission : Identification du soumissionnaire : 1. Société :

Annexe 1. Modèle d offre. Objet de la soumission : Identification du soumissionnaire : 1. Société : Annexe 1 Modèle d offre Objet de la soumission : Identification du soumissionnaire : 1. Société : -Raison sociale ou dénomination : -Forme juridique : -Nationalité : 2. Siège social : -Rue : n boîte -Localité

Plus en détail

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté

Plus en détail

CAHIER SPECIAL DES CHARGES SERVICES FORMATION INFORMATIQUE ET HELPDESK POUR LE PERSONNEL DU CPAS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL.

CAHIER SPECIAL DES CHARGES SERVICES FORMATION INFORMATIQUE ET HELPDESK POUR LE PERSONNEL DU CPAS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL. CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET FORMATION INFORMATIQUE ET HELPDESK POUR LE PERSONNEL DU CPAS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Pouvoir adjudicateur CPAS de Bruxelles Auteur

Plus en détail

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP)

Plus en détail

Dépannage Conditions générales

Dépannage Conditions générales Dépannage Conditions générales DEFINITION Véhicule Tous les véhicules immatriculés en Belgique qui sont repris dans le contrat de Athlon Car Lease Assistance. Les remorques et caravanes sont également

Plus en détail

Cahier spécial des charges

Cahier spécial des charges Cahier spécial des charges Appel d offres général avec publicité belge et européenne pour un marché de fournitures Référence n 2012-3341 Acquisition d une nouvelle solution de stockage SAN Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Date et heure ultimes de dépôt des offres : Adresse de dépôt des offres papiers :

Date et heure ultimes de dépôt des offres : Adresse de dépôt des offres papiers : MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA MISE EN PLACE D UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION ERP PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICITÉ CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES NUMÉRO CSW 2013-12 Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Marché public CRM relatif à la fourniture d outils in-situ de pliage et de traction pour SEM-FEG ainsi que de prestations et accessoires

Marché public CRM relatif à la fourniture d outils in-situ de pliage et de traction pour SEM-FEG ainsi que de prestations et accessoires Marché public CRM relatif à la fourniture d outils in-situ de pliage et de traction pour SEM-FEG ainsi que de prestations et accessoires Marchés FEDER- RW - CLEARZINC APPEL D OFFRES OUVERT AVEC PUBLICITE

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte.

CONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte. Scenic Tours sprl tel/fax +32-(0)82-21 96 37 Chaussée Romaine, 10 gsm +32-(0)475-24 26 50 B5500 Dinant email info@scenic-tours.be Belgium www.scenic-tours.be TVA: BE 865.731.136 Entreprise n : 0865.731.136

Plus en détail

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception

Plus en détail

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N 2015/NON/DGINSPSOC/01

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N 2015/NON/DGINSPSOC/01 Cahier spécial des charges 2015/NON/DGINSPSOC/01/page 1/19 CAHIER SPECIAL DES CHARGES N 2015/NON/DGINSPSOC/01 PROCEDURE NEGOCIEE DIRECTE AVEC PUBLICITE POUR UNE RECHERCHE EXPLORATOIRE D OUTILS D ANALYSE

Plus en détail

Voies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité

Voies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics

Plus en détail

CAHIER SPECIAL DES CHARGES RÉFÉRENCE CSC JFN 2015.01 / POSTES CLIENTS MARCHE DE FOURNITURES APPEL D'OFFRES GENERAL

CAHIER SPECIAL DES CHARGES RÉFÉRENCE CSC JFN 2015.01 / POSTES CLIENTS MARCHE DE FOURNITURES APPEL D'OFFRES GENERAL CAHIER SPECIAL DES CHARGES RÉFÉRENCE CSC JFN 2015.01 / POSTES CLIENTS MARCHE DE FOURNITURES APPEL D'OFFRES GENERAL MARCHÉ PORTANT SUR LA FOURNITURE DE NOUVEAU MATÉRIEL DESTINÉ À REMPLACER L ENSEMBLE DU

Plus en détail

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances. LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement

Plus en détail

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON 1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011

Plus en détail

1/ 12 BE001 27/02/2015 - Numéro BDA: 2015-504962 Formulaire standard 2 - FR Location à long terme (60mois) d'un parc de PC de bureau (en 2 phases)

1/ 12 BE001 27/02/2015 - Numéro BDA: 2015-504962 Formulaire standard 2 - FR Location à long terme (60mois) d'un parc de PC de bureau (en 2 phases) 1/ 12 BE001 27/02/2015 - Numéro BDA: 2015-504962 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Guide pratique du conducteur. www.vdfin.be

Guide pratique du conducteur. www.vdfin.be Guide pratique du conducteur www.vdfin.be 2 Chère conductrice, cher conducteur, Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la conduite de votre véhicule. Fidèle

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales

Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES Cahier des prescriptions spéciales Juin 2013 1 Chapitre I : Dispositions Administratives

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES FOURNITURE DE VEHICULES DE SOCIETE. 7 octobre 2011

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES FOURNITURE DE VEHICULES DE SOCIETE. 7 octobre 2011 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES FOURNITURE DE VEHICULES DE SOCIETE 7 octobre 2011 Date limite de dépôts des candidatures : mardi 8 novembre 2011 à 12h00 I. PREAMBULE

Plus en détail

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006 Centre Public d'action Sociale de Jette Rue de l'eglise 47-49 1090 Bruxelles Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières

Plus en détail

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette

Plus en détail

I.G.R.E.T.E.C. Boulevard Mayence,1 Localité/Ville: Charleroi Code postal: 6000

I.G.R.E.T.E.C. Boulevard Mayence,1 Localité/Ville: Charleroi Code postal: 6000 1/ 12 BE001 27/1/2012 - Numéro BDA: 2012-501818 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP COLLEGE AIME CESAIRE Tél. : 0262 71 12 65 Fax. : 0262 59 35 58 2 rue de la Laïcité - 97427 ETANG SALE http://college-aime-cesaire.acreunion.fr/ MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP Fourniture de titres

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION PRÉFET DE LA CHARENTE Direction des Ressources Humaines, Des Finances et de la Logistique Mutualisée Bureau Interservices de l Immobilier et de la logistique mutualisée REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN

Plus en détail

Contenu CDC 11710/2013/186/JOBR 2/22

Contenu CDC 11710/2013/186/JOBR 2/22 Service ICT Avenue de la Toison d Or 87 bte 2 1060 Bruxelles Tél : 02 541 65 90 Fax : 02 541 65 89 CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N 11710/2013/186/JOBR ADJUDICATION PUBLIQUE objet : informations : Fourniture

Plus en détail

Cahier spécial des charges :

Cahier spécial des charges : Cahier des charges S&L/AO/438/2015 1/47 Cahier spécial des charges : Appel d'offres ouvert pour le nettoyage journalier et périodique des locaux du bâtiment occupé par le SPF Finances situé Place Albert

Plus en détail

f.annibale@centrhabitat.be Fax: +32 64216552 Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

f.annibale@centrhabitat.be Fax: +32 64216552 Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 15 BE001 13/6/2013 - Numéro BDA: 2013-512787 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION

DOSSIER DE CONSULTATION Appel d offre ouvert Marché 2008-12 DOSSIER DE CONSULTATION Lot 2 «Flotte Automobile» 1 REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUN A TOUS LES LOTS SOMMAIRE ARTICLE 1 : Collectivité qui passe le marché ARTICLE 2

Plus en détail

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE I.P.I. - demande STAGIAIRE-expérience professionnelle / 2014 - page 1 / 6 rue du Luxembourg 16 B - 1000 Bruxelles - Tél. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.ipi.be DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY DOCUMENT D APPEL D OFFRES NO : SP-14-144 CHAPITRE E CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES FOURNITURE

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

FRAIS DE VEHICULE 2012

FRAIS DE VEHICULE 2012 ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT

Plus en détail

1/ 14 BE001 28/1/2015 - Numéro BDA: 2015-502195 Formulaire standard 2 - FR Transports de patients en ambulance et en véhicule sanitaire léger (VSL)

1/ 14 BE001 28/1/2015 - Numéro BDA: 2015-502195 Formulaire standard 2 - FR Transports de patients en ambulance et en véhicule sanitaire léger (VSL) 1/ 14 BE001 28/1/2015 - Numéro BDA: 2015-502195 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE Ministère de l Education Nationale De La Jeunesse et de la Vie Associative Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche B. P. 28 97425 LES AVIRONS 0262 38 29 87 0262 38 29 82 E-MAIL : groupcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Représenté par le Délégué général à l Outre-mer en exercice REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Etude des niveaux et des évolutions des loyers du secteur privé dans les cinq départements

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill 76490 CAUDEBEC EN CAUX

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill 76490 CAUDEBEC EN CAUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1- Objet de la consultation 1-1- Objet du marché 1-2- Etendue de la consultation 2- Conditions de la consultation 2-1-

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 3 rue de la Libération, BP11, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier Tel : 02.99.39.22.94 Fax : 02.99.45.18.03 Marché public de prestation de services Règlement

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION

Plus en détail

Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)

Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Procédure adaptée Marché à bons de commande Date et heure limite de réception des offres

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION

2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION Ville de SAINT-SULIAC La Ruette Guitton 35 430 SAINT-SULIAC REVISION GENERALE DU P.O.S SOUS FORME DE PLAN LOCAL D'URBANISME 2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION Page 1 sur 7 Maître de l'ouvrage : MAIRIE de

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat B. P. 10021 14, Rue du Champ-Bossu 28402 NOGENT-le-ROTROU Cedex Tél : 02.37.52.15.28 Télécopie : 02.37.52.85.50 Courriel : oph.direction@nogent-perche-habitat.fr

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) Pouvoir adjudicateur Syndicat Mixte d Aménagement et de Développement

Plus en détail

Rue des Marronniers 4 bte4 Localité/Ville: Perwez Code postal: 1360. Fax:

Rue des Marronniers 4 bte4 Localité/Ville: Perwez Code postal: 1360. Fax: 1/ 14 BE001 24/6/2015 - Numéro BDA: 2015-516411 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CCONSULTATION

REGLEMENT DE LA CCONSULTATION ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES FES APPEL D OFFRES OUVERT SCEANCE PUBLIQUE N 02F/2014 REGLEMENT DE LA CCONSULTATION OBJET : ACHAT EN RENOUVELLEMENT

Plus en détail

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B - 4000. administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax: +32 43667007

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B - 4000. administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax: +32 43667007 1/ 15 BE001 14/8/2015 - Numéro BDA: 2015-521105 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Vérification des véhicules de transport pour les usagers

Vérification des véhicules de transport pour les usagers POLITIQUE P-G6-0750-01 Vérification des véhicules de transport pour les usagers Responsable de l application : Directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles (DRFMI) À l usage de

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 13 BE001 6/3/2015 - Numéro BDA: 2015-505722 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article

Plus en détail

GIAL (ASBL de la Ville de Bruxelles) Adresse postale: bd E. Jacqmain 95 Localité/Ville: Bruxelles Code postal: 1000

GIAL (ASBL de la Ville de Bruxelles) Adresse postale: bd E. Jacqmain 95 Localité/Ville: Bruxelles Code postal: 1000 1/ 14 BE001 20/9/2011 - Numéro BDA: 2011-520617 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication

Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc 91401 Orsay Cedex

Plus en détail

Contact : R-M Luycx (NL) (tel. : + 32 2 287 24 78 rose-marie.luycx@birb.be)version : 1

Contact : R-M Luycx (NL) (tel. : + 32 2 287 24 78 rose-marie.luycx@birb.be)version : 1 1 / 5 www.birb.be TVA: BE 202.819.476 Bureau d'intervention et de Restitution Belge Rue de Trèves 82 1040 BRUXELLES Tél.: + 32 2 287 24 11 Fax: 02/287.25.24 (à utiliser exclusivement et obligatoirement

Plus en détail

Adjonction de side-car non conformément à un agrément de prototype national français

Adjonction de side-car non conformément à un agrément de prototype national français version du 20.06.2011 Fiche de constitution d un dossier de Réception à Titre Isolé de véhicule en application du Code de la Route RTI02.9 Adjonction de side-car non conformément à un agrément de prototype

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Grand-Duché de Luxembourg

Centre Européen des Consommateurs GIE 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Grand-Duché de Luxembourg Centre Européen des Consommateurs GIE 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Grand-Duché de Luxembourg Téléphone : +352 26 84 64-1 Fax : +352 26 84 57 61 E-mail : info@cecluxembourg.lu Website : www.cecluxembourg.lu

Plus en détail

INAMI. Institut national d assurance maladie-invalidité. Avenue de Tervueren 211 B-1150 Bruxelles BELGIQUE CAHIER DES CHARGES ICT-2006-01

INAMI. Institut national d assurance maladie-invalidité. Avenue de Tervueren 211 B-1150 Bruxelles BELGIQUE CAHIER DES CHARGES ICT-2006-01 Avenue de Tervueren 211 B-1150 Bruxelles BELGIQUE CAHIER DES CHARGES ICT-2006-01 Appel d offres général pour la livraison et l installation d un système de stockage SAN (Storage Area Network) et des services

Plus en détail

Société de Logements du Plateau, scrl Adresse postale: rue de l'yser, 200/002 Localité/Ville: ANS Code postal: 4430

Société de Logements du Plateau, scrl Adresse postale: rue de l'yser, 200/002 Localité/Ville: ANS Code postal: 4430 1/ 13 BE001 18/01/2011 - Numéro BDA: 2011-501063 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION 1 / 8 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DE L APPEL D OFFRES 3 ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L APPEL D OFFRES 3 ARTICLE 3 - PRESENTATION DES

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES AUTOMOBILES

DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES AUTOMOBILES C O N T A C T L O T O I S P O U R L E S E N T R E P R I S E S DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES AUTOMOBILES Maîtres d ouvrage Chambre de Commerce et d Industrie du Lot

Plus en détail

Règlement de la Consultation N 13-042-00-MR

Règlement de la Consultation N 13-042-00-MR MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Direction des Services Techniques Service des marchés publics 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 MAINTENANCE DES ALARMES INTRUSION ET INCENDIE Date et heure

Plus en détail