COMMUNE DE COMBREE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE PUBLIC DE L'OMBREE LOT N 1 - TRAVAUX VRD BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Transcription

1 COMMUNE DE COMBREE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE PUBLIC DE L'OMBREE LOT N 1 - TRAVAUX VRD BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Ce prix rémunère : - La déclaration d'ouverture de chantier auprès des administrations et l'établissement de l'ensemble des procédures administratives liées au déroulement du chantier (DICT, planning, plan de retrait amiante, demande d'arrêté, démarches auprès des riverains), la mise en oeuvre éventuelle des mesures exigées par le coordonnateur SPS. - La mise en place des installations de chantier pour toutes les phases du chantier (autant de fois que nécessaire) : bureaux de chantier, vestiaires, accès parkings, clôtures provisoires, installations sanitaires et branchements éventuels nécessaires. - le repliement de ces installations et le nettoyage du chantier afin de restituer le site d'installation comme à son état initial après chaque phase du chantier et pour tout le chantier. - la fourniture, la maintenance, l'entretien ou le remplacement éventuel de la clôture de chantier (heras ou bardage métallique) pendant toute la durée des travaux. Le site sera sécurisé pendant les heures d'ouvertures et de sortie des élèves du groupe scolaire. Ce prix sera rémunéré à raison de 60 % de l'établissement de la première situation et 40 % à la réception. Le forfait pour la totalité des travaux.... Ce prix rémunère la signalisation du chantier de jour comme de nuit ainsi que les déviations internes à la localité : - les formalités administratives (demande d'arrêté auprès de la commune et de l'atd concernée) en vue de la mise en place des déviations. - la constitution du dossier d'exploitation (plan de déviation - panneaux) à instruire par la commune ou l'atd concernée. - la fourniture, la mise en place et la maintenance de panneaux de déviation (poids lourds et véhicules légers) de jour comme de nuit suivant les prescriptions de la commune et/ou de l'atd concernée. - la fourniture, la maintenance, l'entretien ou le remplacement éventuel de la clôture de chantier (heras ou bardage métallique) pendant toute la durée des travaux. Le site sera sécurisé pendant les heures d'ouvertures et de sortie des élèves du groupe scolaire. - la mise en place des balises de protection en rives de chaussée et en limite des zones de travail. - la signalisation alternée ou route barrée du chantier, comprenant la mise en place de feux de signalisation réglementaires et la mise en place des panneaux de déviation - la signalisation réglementaire du chantier pendant toute la durée des travaux (panneaux de présignalisation). -la fourniture et pose de panneaux d'information pour les riverains, piétons et accès au groupe scolaire - la fourniture et pose de tous les panneaux d'information provisoires nécessaires avant et après les travaux, notamment un panneau d'information précisant les dates de travaux et de panneaux sur fond jaune indiquant "Attention nouvel aménagement" ou sens de circulation modifié après travaux. Le forfait pour la totalité des travaux.... Ce prix rémunère les travaux de nettoyage et de démolitions diverses dans l'emprise des travaux sur le plan topographique annexé. Il comprend : - l'arrachage de toutes les haies, arbustes et taillis situés dans l'emprise chantier l'arrachage et le dessouchage des arbres non conservés,repérés sur le plan topographique, quels que soit leurs diamètres - le chargement et l'évacuation de tous les produits de démolition, de coupe ou de nettoyage ainsi que les frais de décharge éventuels - la dépose soignée de mobilier urbain ou autres mobiliers (9 potelets aciers et potelets bois), et le stockage dans les services techniques municipaux. - le chargement et l'évacuation de tous les matériaux divers en dépôt à l'intérieur du terrain. Jacques CARRE 1/11

2 Le forfait pour la totalité des travaux....! Ce prix rémunère l'établissement d'un constat d'huissier établi contradictoirement avec l'ensemble des riverains concernés, portant sur l'extérieur de chaque construction contigue aux travaux (clôture, muret et bâti..), en deux exemplaires ( un exemplaire sera remis au maitre d'ouvrage au démarrage des travaux ). Il comprend la convocation éventuelle des riverains par lettre recommandée, la visite sur place et l'établissement du constat, la fourniture d'un rapport en deux exemplaires. Ce document devra être dressé impérativement durant la période de préparation avant le démarrage des travaux. Le forfait pour la totalité des travaux.... " " #! Ce prix rémunère le découpage du revêtement de la chaussée existante au moyen d'une scie de sol pour l'ancrage du nouvel enrobé au niveau des raccords avec l'existant ainsi que les zones non restructurées pour la pose des bordures, toutes sujetions comprises; il comprend : - l'implantation et le traçé préalable. - le découpage proprement dit. Le mètre linéaire. $ % Ce prix rémunère la dépose des bordures et caniveaux existants y compris la fondation quel que soit le type de bordure ou caniveau. Ce prix comprend également le chargement des bordures et caniveaux sur camion, le transport et les frais de décharge éventuels. Le mètre linéaire... & %" Ce prix rémunère les travaux de dépose de panneau de police, de signalisation ou d'information ainsi que du mobilier urbain dans la zone de travaux. Il comprend : - la dépose soignée de mobilier urbain ou autres mobiliers (9 potelets aciers et potelets bois), et le stockage dans les services techniques municipaux. - le démontage soigné des panneaux, potelets ou mobiliers (corbeille.). - la démolition et l'évacuation des massifs de fondation. - le chargement et la mise en dépôt du panneau ou du mobilier aux services techniques de la commune pour repose éventuel. Le forfait... ' "!"% Ce prix rémunère la démolition d'un regard de bouche d'engouffrement, de grille ou d'avaloir existant, il comprend : - la dépose de la bouche d'égout, de la grille ou avaloir quelque soit son type, son chargement et son évacuation; - la démolition du regard et l'évacuation des gravats et du système de fermeture ; - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux d'apport pour remblayage du vide si nécessaire, y compris toutes sujétions. L' unité.... "" (%()" * Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le terrassement de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20 m et la mise en dépôt à l'emplacement indiqué par le maître d'œuvre, dans l'emprise du chantier ou sur un site à proximité. Le décapage sera effectué sur toutes les surfaces d'emprise des chaussées, parkings, trottoirs, allées et espaces verts. Il sera effectué aussi bien dans les zones en remblai qu'en déblai. Le mètre cube "(%(+%* %,) Jacques CARRE 2/11

3 Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de terrassements en déblai sur chaussée existante ou en terrain de toute nature, sans plus-value pour rocher, pour réaliser le fond de forme des chaussées, parkings, accès aux cotes prescrites. Ce prix comprend le chargement sur camion des déblais extraits, le transport et les frais de décharge. Ce prix rémunère, éventuellement, la démolition de la couche de surface ainsi que la structure de chaussée existante y compris son évacuation en un lieu laissé à l'initiative de l'entreprise. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines ou blocs béton. Le mètre cube..... "(%(+ ) Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de terrassements en déblai sur trottoir existant ou en terrain de toute nature, sans plus-value pour rocher, pour réaliser le fond de forme des trottoirs aux cotes prescrites. Ce prix comprend le chargement sur camion des déblais extraits, le transport et les frais de décharge. Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la démolition de la couche de surface ainsi que la structure de chaussée ou trottoir existante y compris son évacuation en un lieu laissé à l'initiative de l'entreprise. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines ou blocs béton. Le mètre cube..... "(% (+) Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de terrassements en déblai en terrain de toute nature (chaussée,trottoir, terrain non revêtu...), sans plus-value pour rocher, pour réaliser le fond de forme des espaces verts aux cotes prescrites. Ce prix comprend le chargement sur camion des déblais extraits, le transport et les frais de décharge. Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la démolition éventuelle de la couche de surface ainsi que la structure de chaussée ou trottoir existante y compris son évacuation en un lieu laissé à l'initiative de l'entreprise. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines. Il devra être décompacté pour permettre un meilleur écoulement de l'eau. Il sera validé par le maitre d'œuvre et entreprise espaces verts. Le mètre cube..... # " ) Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de terrassements en déblai en terrain de toute nature, sur une profondeur de 50 cm sans plus-value pour rocher, pour réaliser le fond de forme des bordures et caniveaux. Ce prix comprend le chargement sur camion des déblais extraits, le transport et les frais de décharge. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines ou blocs béton. Le mètre cube..... $ ) Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage des enrobés existants sur chaussée, sur une épaisseur moyenne de 6 cm pouvant varier de 6 à 10cm ou la scarification de chaussée bicouche existante. Il comprend également le chargement et l'évacuation des gravats. Le mètre carré.... & ""%* % Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage et le compactage du fond de forme des chaussées, parkings et accès. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines ou blocs béton. Le mètre carré..... & "" Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage et le compactage du fond de forme des trottoirs. Le fond de forme devra présenter une surface uniforme et sera exempt de roches, racines ou blocs béton. Le mètre carré..... ' " - Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise en œuvre de terre végétale dans les zones d'espaces verts et le transport à pied d'œuvre dans l'enceinte du chantier. Il comprend : - le décompactage du fond de fouille. - le transport ou le déplacement de la terre végétale stockée sur le site ou sur une emprise extérieure - la reprise de la terre sur le stock, le chargement, le transport, le déchargement et le régalage de la terre végétale - la mise en place de la terre végétale sur une épaisseur moyenne entre 0,20 et 0,40m. Jacques CARRE 3/11

4 - le réglage de surface. Le mètre cube.. " -" Ce prix rémunère, au mètre cube, la création de fosse de plantations à l'emplacement des arbres de voirie en mélange terre pierre afin de garantir le bon développement de l'arbre et la bonne assise des bordures; il comprend : - l'ouverture des fosses et l'évacuation des terres hors de l'enceinte du chantier y compris frais de décharge éventuel. - le réglage du fond de forme. - l'apport et la mise en œuvre d'engrais de fond. - la fourniture et la mise en œuvre d'un mélange terre-pierres. - le réglage et le compactage de surface. Le mètre cube... Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture à pied-d'oeuvre de géotextile non tissé de masse surfacique 140 g/m² et sa mise en oeuvre, y compris l'assemblage des nappes par recouvrement et la découpe à l'emplacement des émergences de réseaux (tampons...). Ce prix s'applique au mètre carré de surface couverte sans tenir compte des recouvrements et des remontées en bordure de l'empierrement. Le mètre carré..... "(/$(* 01(%(+ Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le transport et la mise en œuvre de couche de forme constituée de grave naturelle ou de concassé 0/60 pour la réalisation de la couche de forme de la chaussée, parking, accès sur une épaisseur de 30 cm, y compris le réglage et le compactage. Le mètre cube.... 2(/%#01(%#+ Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave concassée non traitée 0/31,5 reconstituée et humidifiée pour la réalisation de la couche de base de la chaussée, parking, accès sur une épaisseur de 15 cm, y compris le réglage et le compactage. Le mètre cube... " "3 Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation des essais de circulation avec un bus fourni et piloté par la société des transports scolaires, avec un engin agricole fourni par la commune et avec une semi remorque mis à disposition par l'entreprise pour vérification des girations après implantation provisoire des cordeaux pour les bordures. Ce prix comprend la demande auprès du transporteur en commun pour amener un bus sur site, la mise à disposition d'une semi-remorque sur site, les essais de circulation et de maneouvre, le déplacement de l'implantation des bordures si nécessaires, les arrêtés de circulation éventuels et toutes sujétions comprises. Le forfait.... # 43 Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'un essai à la plaque sur la couche de forme pour vérification du compactage et du dimensionnement de la structure en fonction du trafic. Ce prix comprend également la fourniture d'un rapport de tous les tests et essais à la plaque. L'unité... $ Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose, sur lit de béton maigre dosé à 300 kg de ciment, de bordures ou caniveaux normalisés béton, classe 100 ou 70. Il comprend : - le piquetage préalable et l'implantation des cordeaux; Jacques CARRE 4/11

5 - le sciage de chaussée, les fouilles nécessaires et l'évacuation des déblais; - la réalisation d'une semelle béton de 10 cm d'épaisseur; - la pose d'éléments de bordure y compris bordure d'adaptation, la mise à niveau au droit des passages piétons; - les épaulements sur toute la longueur des éléments; - les façons des joints dans les parties courbes au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, toutes sujétions comprises, sans plusvalue pour partie courbe et bordure d'adaptation. $ le mètre linéaire de bordure de type T2 (classe 100)... $ le mètre linéaire de bordure de type quai bus 18cm en béton (classe 100)... $ le mètre linéaire de bordure de type CS1 (classe 100).... $ le mètre linéaire de bordure de type CC1 (classe 100).... $# le mètre linéaire de bordure de type P1 (classe 70).... & " " 01(%(+ Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave concassée non traitée 0/31,5 reconstituée et humidifiée pour la réalisation de la couche de base du trottoir sur une épaisseur de 20 cm, y compris le réglage et le compactage. Ce prix pourra comprendre la fourniture et mise en œuvre des bons déblais extraits de la chaussée ou trottoir y compris le réglage, l'arrosage éventuel et le compactage sur une épaisseur finie de 20 cm pour limiter la pollution engendré par les transports. Le mètre cube... " ' (/( ""01(%(#+ Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement bitumineux 0/10, sur une épaisseur de 5 cm (150 kg/m²). Il comprend également le nettoyage préalable de la couche de base, la mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume ainsi que le compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P. Le mètre carré.... (/$ 01(%( + Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement bitumineux 0/6 noir sur une épaisseur de 4 cm (100 kg/m²). Il comprend également le nettoyage préalable de la couche de base, ainsi que le compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P. Le mètre carré... ( (/$ 01(%(#+ Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement bitumineux 0/6 noir sur une épaisseur de 2,5 cm. Il comprend également le nettoyage préalable de la couche de base, ainsi que le compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P. Le mètre carré... (/$ / 01(%(#+ Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement bitumineux 0/6 de couleur beige ou miel sur une épaisseur de 2,5 cm avec liant translucide. Il comprend également la réalisation d'une planche d'essai, le nettoyage préalable de la couche de base, ainsi que le compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P. Il sera mis en œuvre dans des conditions optimales de température. Une planche d'essai sera réalisée ou l'entreprise proposera un site surlequel ce produit a déjà été appliqué pour validation définitive de la couleur par le maitre d'ouvrage. Le mètre carré... 3 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d'une arène granitique en revêtement de la placette et des allées piétonnes. Il comprend : - le nettoyage du sol en place si nécessaire. Jacques CARRE 5/11

6 - la fourniture et la mise en œuvre d'une arène granitique de classe granulaire 0/6mm sur une épaisseur de 5 cm. - le réglage, le compactage soignée et le cylindrage de surface. Le mètre carré. Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'un revêtement bicouche gris clair. Il comprend : - le cloutage préalable du support au gravillon 10/14 (10 l/m²) - la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit bicouche à raison en première couche de 2,5 kg d'émulsion avec 10 l de gravillons 6/10 au mètre carré et en deuxième couche de 2 kg d'émulsion avec 5 l de gravillons 2/4 de couleur gris clair au mètre carré. - le balayage et l'évacuation des excédents de gravillons. Le mètre carré... "! " 4 " Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau de tampon de regard de visite d'eaux pluviales ou eaux usées au niveau fini de la chaussée, en assurant une étanchéité parfaite entre le cadre et le regard béton toutes sujétions comprises. La fermeture du tampon sera orientée dans le sens de la circulation automobile. L'unité # " 4 Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau de grille ou avaloir au niveau fini du trottoir ou de la chaussée, en assurant une étanchéité parfaite entre le cadre et le regard béton toutes sujétions comprises. L'unité $ " 4 "" Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau d'une chambre TELECOM ou de chambre de tirage mélis@ au niveau fini de la chaussée ou du trottoir sans le cadre béton apparent. Ce prix comprend la mise en place de nouveau tampon fonte fourni par le gestionnaire france télécom. La prestation pourra comprendre l'adaptation de la chambre par une maçonnerie, et l'abaissement ou la réhausse du tampon. Les chambres peuvent aller de la dimension L1T à L6T. L'unité... & " 4 Ce prix rémunère, à l'unité, la reprise et la mise à niveau de bouche à clé d'eau potable, il comprend : - les terrassements nécessaires ; - le redressement ou le remplacement éventuel du tube allonge afin d'assurer la fermeture de la bouche jusqu'au carré situé sur la conduite en place ; - la mise à niveau de la bouche à clé. L' unité..... ' " 4 %" Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau d'un citerneau existant, ou tampon de siphon au niveau fini du trottoir ou chaussée, en assurant une étanchéité parfaite entre le cadre et le regard béton toutes sujétions comprises. La fermeture du tampon sera orientée dans le sens de la circulation automobile. L'unité.... "" Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en place de panneau de signalisation rétroréfléchissant de classe 2 et de son support au RAL communal comprenant : - la confection du trou, la fourniture et le scellement du fourreau avec du béton. - la fourniture du support ; - la fixation du panneau sur son support ; - la mise en place du support dans un fourreau acier circulaire ou rectangulaire et son boulonnement galvanisé.. Le panneau AB4 stop de dimension 600 mm, hauteur hors sol à la base du panneau 2,20 m. L'unité... Jacques CARRE 6/11

7 . Le panneau C12 (sens unique) de dimension 500 mm, hauteur hors sol à la base du panneau 2,20 m.. Le panneau A13a (endroit fréquenté par des enfants) de dimension 700 mm, hauteur hors sol à la base du panneau 2,20 m.. Le panneau B1 (sens interdit) de dimension 650 mm, hauteur hors sol à la base du panneau 2,20 m. L'unité....# Le panneau B30 (entrée dans une zone 30) de dimensions 500x650 mm L'unité....$ Le panneau B51 (fin de zone 30) de dimensions 500x650 mm L'unité....& Le panneau B6d (interdit de stationner et de s'arrêter) de dimension 650 mm + M6h (interdit sauf GIG-GIC), hauteur hors sol à la base du panneau 1,10 ou 2,20 m..' Le panneau B6d (interdit de stationner et de s'arrêter) de dimension 650 mm + M6 (interdit sauf livraisons), hauteur hors sol à la base du panneau 1,10 ou 2,20 m... Le panneau C27 (surélévation de chaussée) de dimension 500 mm, hauteur hors sol à la base du panneau 2,20 m..( Le panneau B52 (début de zone 20 de rencontre) de dimensions 500x650 mm. Le panneau B53 (fin de zone 20 de rencontre) de dimensions 500x650 mm ( " Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en place de potelet conforme à la norme PMR (h hors sol=1,10m) hauteur 1500mm avec pommeau décoratif "city" ou similaire de diamètre 114mm en fonte acier au RAL communal comprenant : - la confection du trou par carrotage, la fourniture et le scellement du fourreau si nécessaire avec du béton. - la fourniture et la pose du potelet et sa fondation béton ; - la mise en place du support dans un fourreau acier avec système à clé triangulaire. - la réfection autour du potelet en béton ou enrobé avant la mise en œuvre de la résine. ( La fourniture et pose de potelet fonte acier Ø114 RAL à définir L'unité... ( La fourniture et pose de potelet amovible fonte acier Ø114 RAL à définir L'unité... 5 Ce prix rémunère, au mètre linéaire ou au forfait, la confection de marquage au sol à la résine thermoplastique, il comprend toutes fournitures ainsi que : - le prémarquage et le nettoyage préalable des chaussées - la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier - la protection des bordures - l'application à la machine, (les longueurs prises en compte incluent les vides) - la fourniture et l'application de bille de verre sur la résine Le mètre linéaire de ligne blanche ou jaune continue ou discontinue 2 u (10 cm). Le mètre linéaire de ligne blanche continue STOP 10 u (0,50 mètre)..... Jacques CARRE 7/11

8 Le mètre linéaire de ligne blanche discontinue CEDEZ LE PASSAGE 10 u (0,50 mètre).. Le mètre linéaire de bande blanche 10 u (0,50 mètre) pour passage piéton normalisé. # Le forfait pour l'arrêt de bus (zigzag, logo H, bande arrêt). $ Le forfait pour les dents de requins par rampe de plateau. & Le forfait pour les figurines normalisées "fauteuil roulant" le long de la place. ' L'unité pour une flèche directionnelle.. Le mètre linéaire pour l'effacement de bande blanche cédez le passage (par brulage ou peinture noire). Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine/agrégats sur enrobé chaussée ou trottoir (couleur au choix du maîtres d'ouvrage et d'oeuvre) pour les zones de circulation piétonne ou à vitesse réduite; il comprend : - l'implantation. - la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine thermodurcissable à raison de 3 à 6 kg/m2. - la fourniture et la mise en oeuvre d'agrégats naturels (roches quartz jaune, granulométrie 1,25/2,5 ou 2,5/5 mm), à raison de 5 à 10 kg/m2 (selon la granulométrie utilisée). - le balayage et l'évacuation des excédents d'agrégats. Le mètre carré Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de pavés synthétique de dimensions 15x15 et 6 mm d'épaisseur conformément aux prescriptions du C.C.T.P (couleur au choix du MO et MOE) sur 1 rang pour délimiter le trottoir, la chaussée ou les places de stationnement. Il comprend toutes fournitures ainsi que : - la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier. - le prémarquage et le nettoyage préalable des chaussées. - la protection la périphérie de la zone traitée au moyen de papier collant. - le chauffage des pavés avant application. - l'application d'une colle méthacrylate sur enrobés a raison de 4 kg/m2. - la fourniture et la pose des pavés résine de couleur à déterminer par MO. - le saupoudrage des joints au moyen de quartz. - le balayage et l'évacuation des excédents. Le mètre linéaire Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bandes podo-tactiles en résine de dimensions aux normes en vigueur et 2 mm d'épaisseur (couleur à définir par le maître d'oeuvre) au droit des passages piétons en traversée de chaussée, conformément aux prescriptions du CCTP. Le mètre linéaire "3 #6# " Ce prix rémunère, à l'unité du marquage, la fourniture et pose de pavés synthétiques de dimensions 15x15 et 6 mm d'épaisseur conformément aux prescriptions du C.C.T.P à poser suivant différentes formes pour la matérialisation des parkings. Il comprend toutes fournitures ainsi que : - la mise en place de la signalisation de sécurité du chantier. - le prémarquage et le nettoyage préalable des chaussées. - la protection la périphérie de la zone traitée au moyen de papier collant. - le chauffage des pavés avant application. - l'application d'une colle méthacrylate sur enrobés a raison de 4 kg/m2. - la fourniture et la pose des pavés résine de couleur au choix du MO (même teinte que résine). - le saupoudrage des joints au moyen de quartz. - le balayage et l'évacuation des excédents. # L'unité du marquage en forme de L constitué de 4 pavés résine 15x15 Jacques CARRE 8/11

9 $ L'unité du marquage en forme de T constitué de 5 pavés résine 15x15 & L'unité du marquage en forme de T épis constitué de 5 pavés résine 15x15 ' L'unité du marquage constitué de 3 pavés résine 15x15 en ligne droite pour marquer le fond de la place de parking. " Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fouille en tranchée sur chaussée existante ou sur terrain de toute nature, sans plus-value pour rocher, pour la pose d'une canalisation principale d'évacuation des eaux pluviales. Il ne sera pas compté de plus value pour croisement de réseaux ou branchements existants et de frais d'interventions de concessionnaires. Ce prix comprend l'implantation et l'ouverture de la tranchée sciage de chaussée compris, le rejet des déblais sur berge pour mise en dépôt provisoire, le dressement des parois et du fond de fouille, le blindage, la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité, les épuisements de fouilles. Ce prix rémunère également l'épandage d'une couche de sable de concassage, 10 cm de lit de pose et enrobage autour du tuyau de 10 cm, la fourniture du matériau de substitution si déblais mauvais, le remblaiement après la pose des canalisations, par couches successives, le compactage des remblais, le réglage définitif du terrain et l'évacuation des déblais excédentaires. Le mètre linéaire de tranchée d'une profondeur inférieure à 2,50 mètres pour une conduite Ø 250 mm " Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le sciage, la démolition et la reconstruction de la structure de chaussée à l'identique y compris le tapis en enrobé ou la refection provisoire en bicouche. Ce prix comprend la fourniture et mise en place de béton de tranchée si traversée de chaussée. Il comprend également le chargement et l'évacuation des gravats extraits sur camion. Le mètre linéaire Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le transport, la fourniture et la mise en place de tuyaux en PVC, la façon des joints y compris la mise en place d'obturateurs et de planches sur les branchements en attente. La conduite EP Ø250 mm, série CR8 en tuyaux de 3 ou 6 ml. Le mètre linéaire... La conduite EP Ø315 mm, série CR8, en tuyaux de 6 ml.(prix pour mémoire) Le mètre linéaire. 4 (6 (" Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en place d'un regard à grille 400 x 400 plate ou concave sous chaussée, trottoir ou caniveau comprenant les terrassements, la confection du regard, les coffrages et enduits, la pose et le scellement d'une grille carrée en fonte ductile, classe C 250 marqués NF conforme aux normes EN 124 EN 1433 répondant aux normes PMR et accès handicapés (espacement des barreaux inférieur à 2cm), le dispositif de décantation, le raccordement au branchement et toutes sujétions. Un tube acier sera posé et percé dans le regard de la grille afin de capter les eaux de pluie si phase provisoire. L'unité... # 4 &#(6((" Jacques CARRE 9/11

10 Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en place d'un regard à grille 750 x 300 sous chaussée comprenant les terrassements, la confection du regard, les coffrages et enduits, la pose et le scellement d'une grille plate rectangulaire en fonte ductile, classe C 250 marqués NF et conforme aux normes EN 124 EN 1433 répondant aux normes PMR et accès handicapés (espacement des barreaux inférieur à 2cm), le dispositif de décantation, le raccordement au branchement et toutes sujétions. Un tube acier sera posé et percé dans le regard de la grille afin de capter les eaux de pluie si phase provisoire. L'unité... $ 4 " Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'un caniveau grille (fonte) de dimension 1000x150mm aux normes PMR devant les seuils des habitations. Il comprend les terrassements, la semelle de fondation en béton, la pose du caniveau y compris obturateur aux extrémités, le remblayage périphérique et l'évacuation des terres excédentaires, y compris toutes sujétions. Prix pour mémoire Le mètre linéaire. & Ce prix rémunère, à l'unité, l'exécution d'un carottage sur un regard existant en béton pour le branchement d'un tuyau Ø250 ou inférieur. Ce prix comprend le percement du regard, le raccordement du tuyau ou du drain et l'exécution d'une étanchéité parfaite ainsi que les guidages de chutes. L'unité... ' 3 Ce prix rémunère, à l'unité, l'exécution d'un carottage sur une buse en béton pour le branchement d'un tuyau Ø250 ou inférieur. Ce prix comprend le percement de la buse au moyen d'une carotteuse, le raccordement du tuyau ou du drain sans branchement pénétrant et l'exécution d'une étanchéité parfaite. L'unité.... ",7 8 Ce prix rémunère, à l'unité, la reprise et le raccordement des gouttières existantes des riverains, il comprend: - les terrassements complémentaires manuels pour le dégagement des gargouilles ou tuyau jusqu'en pied de facade y compris l'évacuation des gravats et les frais de décharge. - la reprise du descendant de gouttière au moyen de fourniture et pose de coudes, tuyau fonte (dauphin) jusqu'au regard posé en pied de facade. - l'intervention éventuelle en propriété privée et l'accrochage du tuyau sur façade de batiment y compris reprise d'enduit de façade si nécessaire. - le sablage et le remblaiement. Prix pour mémoire L'unité... ( "" "9(((" " 4 Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la mise en place d'un nouveau dispositif de fermeture (tampon, cadre, ) sur un regard de visite Ø1000 ou regard grille et la mise à niveau du tampon. Il comprend : - la dépose du dispositif de fermeture existant, son chargement et son évacuation; - la mise à niveau par rapport au fini de la voirie ou trottoir soit par la fourniture et pose d'une réhausse ou la suppression d'un élément de regard pour atteindre le niveau fini projetée. Il comprend les terrassements, la dépose d'éléments de regards ou la pose d'élements ou de réhausse adaptée, le remblayage périphérique et l'évacuation des terres excédentaires, y compris toutes sujétions; - l'exécution de tous scellements et enduits nécessaires ; -le raccordement sur les éléments de regard et l'exécution d'une étanchéité parfaite; - le remblayage au moyen de matériaux sablonneux ou des extraits de fouille ; - la fourniture et pose d'un tampon fonte type PAMREX ou REXEL 2 de chez SAINT GOBAIN PAM ou similaire, de classe D 400 sous chaussée, ainsi que sa mise à niveau définitive. Les tampons seront marqués NF avec indication EP ou EU et conforme à la norme EN 124 avec fermeture dans le sens de la circulation automobile. L'unité Jacques CARRE 10/11

11 Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre en tranchée d'un béton de tranchée, autocompactable et réexcavable, fabriquée en centrale à béton. Ce matériau de substitution sera mis en œuvre dans les tranchées ouvertes sous chaussées jusqu'au niveau de la couche de roulement ou en protection des réseaux existants. Le mètre cube. 4!," Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le nettoyage sous-pression à l'hydrocureuse des conduites, préalablement à l'inspection télévisée. Le mètre linéaire.... 4!," Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de l'inspection télévisée du réseau, la fourniture d'un rapport détaillé avec photos et d'un DVD en trois exemplaires. Le mètre linéaire... ") Ce prix rémunère, forfaitairement, l'exécution des plans de récolement des bordures et du réseau d'eaux pluviales, conformément aux préscriptions du CCTP, à fournir sur tirage papier en 3 exemplaires à l'échelle 1/200 ainsi que la fourniture d'un CD au format DXF ou DWG compatible avec le système de D.A.O. AUTOCAD Les positions, les types, les diamètres de tous les éléments constituant le réseau seront clairement indiqués. Les altitudes des fils d'eau des extrémités de branchements d'assainissement (radiers des tabourets E.P.) seront relevées et indiquées sur le plan. Les cotes altimétriques des tampons mis à niveau définitives seront indiqués sur le plan. Le forfait pour la totalité du chantier.... Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine/agrégats sur enrobé trottoir (couleur au choix du maîtres d'ouvrage et d'oeuvre) pour les zones de circulation piétonne ou à vitesse réduite; il comprend : - l'implantation. - la fourniture et la mise en oeuvre d'une résine thermodurcissable à raison de 3 à 6 kg/m2. - la fourniture et la mise en oeuvre d'agrégats naturels (roches quartz jaune, granulométrie 1,25/2,5 mm), à raison de 5 à 10 kg/m2 (selon la granulométrie utilisée). - le balayage et l'évacuation des excédents d'agrégats. Le mètre carré Jacques CARRE 11/11