CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ( C.C.A.P.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ( C.C.A.P.)"

Transcription

1 COMMUNE DE CLEMONT Restauration des extérieurs et des voutes des bas-côtés de l église Saint-Etienne CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ( C.C.A.P.) Juillet

2 S O M M A I R E ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES Objet du marché - Emplacement des travaux Tranches et lots Sous-traitance Maîtrise d œuvre Contrôle technique S.P.S...6 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Pièces particulières Pièces générales...6 ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES Répartition des paiements Tranche conditionnelle Contenu des prix -Mode d'évaluation des ouvrages et de règlements des comptes Travaux en régie Variation dans les prix Paiement des co-traitants et sous-traitants Présentation des situations de travaux...9 ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITE DE RETARD Délai (s) d'exécution des travaux Prolongation du délai d'exécution Pénalités pour retard - Primes d'avance Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution...12 ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE Cautionnement et retenue de garantie Avance forfaitaire Avance sur matériels Approvisionnements...12 ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS Provenance des matériaux et produits

3 6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître de l'ouvrage...13 ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES Généralités Piquetage général Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés Piquetage des voiries...14 ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Période de préparation - Programme d'exécution des travaux Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers...13 ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX Essais et contrôles des ouvrages au cours des travaux Réception Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Documents fournis après exécution Délai de garantie Garanties particulières Assurances et contrôle technique Résiliation du marché...19 ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

4 ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES OBJET DU MARCHÉ - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) s'appliquent à l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération ci-après : Restauration des extérieurs et des voutes des bas-côtés de l église Saint-Etienne Les travaux ci-dessus seront attribués à des entreprises individuelles par lots séparés La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) : - C.C.T.P. de chaque lot TRANCHES ET LOTS Les prestations visées à l'article 1.1 ci avant se répartissent en 7 lots, conformément à la liste ci dessous : Lot n 00 : GENERALITES Lot n 01 : MACONNERIE PIERRES DE TAILLE Lot n 02 : CHARPENTE BOIS Lot n 03 : COUVERTURE ARDOISES ET TUILES Lot n 04 : VITRAUX Lot n 05 : RESTAURATION DE SCULPTURESD Lot n 06 : PEINTURE 1.3 -SOUS-TRAITANCE Dans les conditions prévues par la Loi du , qui stipule que l'entrepreneur peut soustraiter l'exécution de certaines parties de son marché, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance seront établis par la personne responsable du marché. A l'appui de cette demande, il remet à la personne responsable du marché une déclaration mentionnant notamment : * la nature des prestations et le montant des prestations sous-traitées, * le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, * les modalités de calcul et versement des avances et acomptes, * la date ou le mois d'établissement des prix, 4

5 * les modalités d'actualisation et de révision des prix, s'il y a lieu, * le compte à créditer. Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté les polices d'assurances nécessaires En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le Maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures coercitives ou de résiliation du marché. Il en est de même si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande MAITRISE D'ŒUVRE La mission confiée au Maître d Œuvre est une mission de base sans EXE 1.5 CONTROLE TECHNIQUE 1.6 COORDONNATEUR Sécurité et protection de la santé : ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ Les pièces constitutives du marché sont les pièces générales et les pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues de l'entrepreneur PIÈCES PARTICULIÈRES - l'acte d'engagement (A.E.), - le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), commun à tous les lots, - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant une partie propre à chacun des lots, et assorti des plans définis par le Maître d Œuvre, - le Cahier des plans d architecte et des bureaux d étude - le Plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (PGC-SPS) PIÈCES GÉNÉRALES Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois est défini au 3.4 : - le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux - le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés (C.C.A.G.), arrêté le 8 septembre 2009 et publié au JO le 1 er octobre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié, - le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S./D.T.U.) tels qu'ils sont énumérés à l'annexe n 1 de la circulaire du Ministère de l'economie et des Finances, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe n 2 de ladite circulaire (circulaire en vigueur le 5

6 premier jour du mois d'établissement des prix). - les normes françaises. NOTA : Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-avant. ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - RÉGLEMENT DES COMPTES RÉPARTITION DES PAIEMENTS L'Acte d'engagement indique ce qui doit être réglé, respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses soustraitants. Si l'acte d'engagement ne fixe pas les répartitions des sommes à payer à l'entrepreneur et à ses soustraitants, cette répartition résulte de l'avenant ou de l'acte spécial visé au du C.C.A.G TRANCHE CONDITIONNELLE Sans objet CONTENU DES PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES ET DE RÉGLEMENTS DES COMPTES TRAVAUX EN RÉGIE L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux ; il reconnaît avoir, notamment avant la remise de son Acte d'engagement : - pris connaissance complète et entière des bâtiments existants et de leurs abords, ainsi que des conditions et possibilités d'accès en voirie et réseaux divers, et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux ; - apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d œuvre, etc... ; - contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence ; - s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d Œuvre et auprès de tous les services ou autorités compétents ; - se soumettre à toutes les vérifications et visites des agents et services divers ou des organismes désignés (Consuel, par exemple), fournir tous les documents et pièces justificatives demandés. Il doit : - Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les installations intérieures ; - transmettre au Maître de l'ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ces contacts et qui concernent la construction, l'exécution des travaux qui ne sont pas à sa charge ou 6

7 l'exploitation des installations ; - obtenir les certificats de conformité nécessaires et régler tous frais nécessaires par les opérations de contrôle et de vérification ; - signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires les dates de commencement et de terminaison de chacune de ses interventions ; - se procurer et faire signer au Maître de l'ouvrage les formulaires nécessaires et les remettre à l'intéressé Les prix de l'entrepreneur comprennent les dépenses communes de chantier dans les limites et les conditions ci-après : - dans le cas de travaux confiés à des entreprises non groupées, le prix porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur du lot, comprend les dépenses visées à l'article du C.C.A.G., à l'exclusion de celles inhérentes aux mesures propres à palier les éventuelles défaillances des autres entrepreneurs ; - dans le cas d'entreprises non groupées, les dépenses communes, autres que celles mentionnées à l'article du C.C.A.G sont inscrites à un compte prorata géré par l'entreprise du lot principal, dans les conditions fixées par le présent C.C.A.P. - les dépenses et recettes d'intérêt commun (travaux neufs), les dépenses d'intérêt commun (travaux sur existants) la gestion et règlement du compte prorata, sont définis dans la NFP homologuée le 5 mars 1989 à laquelle l'ensemble des entreprises doit se référer. Le prix de chaque entreprise comprend les sommes à payer au gestionnaire du compte. L'entrepreneur du lot établit, au cours de la période de préparation visée à l'article 8 ciaprès, un tableau prévisionnel faisant apparaître la quote-part des dépenses de chaque entreprise en pourcentage du montant. Ce tableau est remis au Maître d Œuvre pour être transmis à chaque entreprise Dans le cas de marché par corps d'état, les diverses entreprises règlent d'un commun accord les dépenses suivantes, dans la mesure où elles n'ont pas été mises par le marché à la charge d'une entreprise déterminée et s'il s'agit d'entreprises non groupées ne figurant pas dans le compte prorata éventuel : - installation, entretien et réparation des matériels, dispositifs ou engins installés par une entreprise pour ses propres besoins et utilisés par une ou plusieurs entreprises ; - utilisation par différents corps d'état, des échafaudages, des dispositifs ou engins installés par l'entrepreneur chargé du lot "gros œuvre" pour ses propres besoins. En cas de désaccord des entrepreneurs intéressés, l'architecte peut jouer le rôle d'amiable compositeur Prestations fournies par le Maître d'ouvrage Sans objet. 7

8 Les ouvrages ou prestations, faisant l'objet du marché, Seront réglés par le prix global et forfaitaire figuré à l'article B.1 de l'acte d'engagement VARIATIONS DANS LES PRIX Les prix sont fermes Actualisation des prix Si la date d effet de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux est supérieure de plus de cent vingt jours (120) à la date limite fixée pour la remise de l acte d engagement ou à la date effective de remise dudit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé à l actualisation du prix par application des formules réglementaires en vigueur. Ces formules comportent en dénominateur les index du mois de référence des prix et en numérateur les index de la date d effet de l ordre de service moins trois mois, le mois de la date d effet de l ordre de service étant compté pour zéro. Application de la taxe à la valeur ajoutée : TVA en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Formule d actualisation : L actualisation est effectuée par l application aux prix du marché d un coefficient C I (d-3) C = Io I (d-3) : index de référence 3 mois avant la date de début d exécution Io : index de référence à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l offre PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS Désignation de sous-traitants en cours de marché L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de soustraitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par les entreprises signataires du marché. Le soustraitant est exclusivement en paiement direct du Maître d'ouvrage Modalités de paiement direct Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint, en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme à régler par le Maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision et/ou mise à jour des prix prévue dans le contrat de sous-traitance, et inclut la T.V.A. Pour les sous-traitants, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte et signée par celui des entrepreneurs qui a conclu le contrat de sous-traitant et indiquant la somme à régler par le Maître d'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision et/ou mise à jour des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclue la T.V.A. 8

9 3.6 - PRÉSENTATION DES SITUATIONS DE TRAVAUX Point de départ du délai de mandatement En application du décret n et , il est précisé que le délai de mandatement des situations fixé à 30 jours commencera à courir à compter du terme fixé comme suit : - Dépôt des situations auprès du Maître d Œuvre : * le 25 du mois d'exécution des travaux concernés. - Dépôt des situations vérifiées par le Maître d Œuvre, auprès de l'assistant du Maître d'ouvrage : * avant le 10 ème jour suivant le terme précédemment fixé. Les situations remises par les entreprises au Maître d Œuvre après le terme fixé ci-dessus ne seront prises en compte qu'au titre du mois suivant. Si ce délais devait être dépassé il serait appliqué des intérêts moratoires, dont le taux est celui de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencés à courir majorés de deux points Suspension du délai de mandatement Les situations erronées seront retournées à l'entreprise titulaire au moyen d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postale : cette procédure aura pour effet de suspendre le délai de mandatement. La reprise du délai se fera par l'envoi, par l'entreprise titulaire, des justifications demandées au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, adressée au Maître d œuvre. ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES DÉLAI (S) D'EXECUTION DES TRAVAUX Calendrier prévisionnel d'exécution Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à 10 mois. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution réalisé en accord avec la maîtrise d oeuvre Calendrier détaillé d'exécution a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maître d Œuvre ou le Maître de Chantier, après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions 9

10 successives de l'entrepreneur du chantier. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maître d Œuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés (via le conducteur d'opération) dix (10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ciaprès. b) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de Service général prescrivant aux entreprises concernées de commencer l'exécution des travaux de la tranche considérée PROLONGATION DU DÉLAI D'EXECUTION A partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d' Œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze (15) jours, toute circonstance - ou événement - susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution : toutes justifications nécessaires, permettant au Maître d œuvre de reconnaître le bien-fondé des difficultés signalées, doivent être fournies En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 19 du C.C.A.G., le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé forfaitairement à 30 jours ouvrables. En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite (ci-après) : Nature du phénomène Pluie : Température : * Vent : Verglas : Neige : Intensité - limite * Abondante (plus de 5 mm) pendant plus de 4 heures. * - 2 à 12 heures pour le gros oeuvre, 0 à 12 heures pour les autres corps d'état. * 50 km/h en cas d'utilisation d'une grue. * Empêchant la circulation sur les échafaudages ou les transports. * + de 5 cm d'épaisseur en 12 heures. Les informations concernant les conditions climatiques seront fournies par la station météorologique la plus proche PÉNALITÉ POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE Pénalités pour retard Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré Il est fait application de la pénalité journalière de 150 hors taxes. 10

11 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives - autres que la dernière - de chaque entrepreneur sur le chantier : Du simple fait de la constatation d'un retard par le Maître d Œuvre, l'entrepreneur encourt une retenue journalière provisoire de 150. Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie: - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - ou l'entrepreneur - bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots Primes d'avances Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achèvement des prestations avant l'expiration du délai imparti. La personne responsable du marché peut toutefois décider que l'avance prise sur un délai compense, en tout ou partie, le retard pris sur un délai partiel Pénalités pour absence ou retard au rendez-vous de chantier Toutes absences ou retards au rendez-vous de chantier seront sanctionnés par les pénalités suivantes - retard d'une demi-heure : 30 - au-delà : 80 - absence non justifiée avant 48 heures : 80 Ces pénalités sont imputables au débit de l'entreprise dans le compte prorata (ou sur situation s il n y a pas de compte prorata) REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure par ordre de service et sans préjudice d'une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard, y compris dimanches et jours fériés. En cas de carence dans la bonne tenue du chantier, les mesures prévues au Plan Général de Coordination seront appliquées DELAIS ET RETENUES POUR LA REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION L'entrepreneur remet au Maître d Œuvre, en cinq exemplaires : - au plus tard à la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établis conformément aux prescriptions et recommandations des Normes Françaises en vigueur ainsi que les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par 11

12 l'entrepreneur, une retenue sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du C.C.A.G. sur les sommes dues à l'entrepreneur. Cette retenue sera de : hors taxes par lot. ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE Des acomptes pourront être demandés en cours de chantier par l entreprise. Il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5% destinée à garantir le Maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondante au premier acompte. En cas d avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l hypothèse où la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondante à l acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d artisans et des sociétés coopératives d artistes AVANCE FORFAITAIRE Des avances forfaitaires peuvent être versées à l'entrepreneur dans le cadre des articles 87 à 90 du Code des Marchés Publics AVANCE SUR MATERIELS Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée à l'entrepreneur APPROVISIONNEMENTS Aucun paiement d'approvisionnement n'est prévu. ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS Les C.C.T.P. fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché qui dérogent aux dispositions des dites pièces MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT 12

13 Sans objet CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS Les C.C.T.P. définissent les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux. Les vérifications, tant sur le chantier que dans les ateliers de fabrications sur la qualité des matériaux utilisés, seront faites par le Maître de l'ouvrage suivant l'article 24.4 du C.C.A.G. Sauf accord intervenu entre le Maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par le Maître d œuvre Les C.C.T.P. précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérification, ou de surveillance de la fabrication, dans les ateliers, magasins et carrières de l'entrepreneur, ou des sous-traitants ou de fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le Maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées par le Maître d œuvre Le Maître d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché - s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils le seront à ses frais ; - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d'ouvrage En complément de l'article 23 du C.C.A.G., il est précisé que l'emploi des procédés, produits et matériaux non traditionnels, ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis technique du C.S.T.B. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit justifier de cet accord PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE Sans objet. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES GÉNÉRALITÉS Tous les travaux de piquetage et de nivellement seront effectués par un géomètre expert qui sera rétribué par les entreprises concernées PIQUETAGE GÉNÉRAL Sans objet PIQUETAGE DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRÉS Si des ouvrages et canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un piquetage spécial est effectué dans les conditions fixées au C.C.T.P. 13

14 7.4 - PIQUETAGE DES VOIRIES Sans objet. ARTICLE 8 - PRÉPARATION - COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX Pour l'application de l'article 28 du C.C.A.G., il est précisé, qu'il y a une période de préparation d'une durée de 1 mois, qui n'est pas incluse dans le délai global d'exécution des travaux. Cette période commence à courir à la date fixée par l'ordre de service Il est procédé par les entrepreneurs, au cours de cette période, aux opérations suivantes - établissement et présentation au visa du Maître d œuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires éventuels - établissement et présentation des plans de réservations demandés par l'entreprise ; - établissement et présentation des plans d'exécution propres à l'entreprise Les documents établis par les entrepreneurs au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maître d œuvre 5 jours avant l'expiration de la période de préparation. Sur les projets d'installations doivent figurer : - l'emplacement du bureau de chantier ; - les baraquements et lieux de stockage du matériel et des matériaux ; - les postes d'eau et les postes d'électricité ainsi que les schémas des branchements provisoires ; - les installations obligatoires destinées au personnel ; - les cheminements éventuels à réaliser pour les besoins du chantier. Nota : Figureront en outre sur le plan d'installation de chantier, tous renseignements qui seraient jugés utiles ou nécessaires par les entreprises ou par le Maître d œuvre PLAN D'EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAILS Ceux-ci seront fournis pendant la période de préparation par les entrepreneurs MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL Mesures d'ordre social : Cette opération est soumise au décret du 29/12/94 portant sur la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur doit apporter son concours dans ce domaine auprès du coordonnateur, désigné par le Maître de l'ouvrage. Pour cela, il devra : * Participer aux visites d'inspection commune auxquelles il aura été convié par le 14

15 coordonnateur, * Satisfaire aux observations formulées par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier, et ce dans les délais fixés par ce dernier, faute de quoi il s'exposerait à l'application de mesures coercitives, * Respecter les dispositions fixées pour assurer la sécurité. L'entrepreneur devra respecter la réglementation en vigueur qui peut être consultée à la Direction Départementale du Travail et de la main-d œuvre La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des semaines par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible sur leur salaire sera fixé à 10 % (dix pour cent) INSTALLATION, ORGANISATION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS Conformément à la nouvelle loi, applicable à partir du , un coordinateur sera nommé par le maître d ouvrage Bureau de chantier Pour l'application de l'article du C.C.A.G., il est précisé que le local mis à la disposition du Maître d œuvre aura une surface minimale de 16 m2. Le local sera meublé par l'entrepreneur qui en assurera, à ses frais, l'éclairage, le chauffage, l'entretien et le nettoyage. Le local sera muni d'un téléphone relié directement au réseau TELECOM Les échantillons de matériaux, d'appareillages et des prototypes, dont la production est prévue par les C.C.T.P., seront fournis dans un local spécifique de 9 m2 prévu à cet effet. Ils seront inscrits sur un registre comportant une case réservée à la signature du Maître d œuvre Panneaux de chantier Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur de gros œuvre fournira et posera un panneau de chantier répondant aux dispositions réglementaires (2,50 m x 3,00 m avec couleur). Il devra également mentionner sur un panneau, en annexe le nom de toutes les entreprises ou personnes concourant au projet Dossier complet L'entrepreneur du lot principal tiendra à la disposition du Maître d Œuvre, dans une armoire fermée, un dossier complet de toutes les pièces du marché, un dossier de tous les documents techniques et complémentaires mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Cette dépense sera imputée au compte prorata Compte-rendu de chantier Les entreprises non présentes à la réunion de chantier auront une semaine, à réception du compte- 15

16 rendu de chantier, pour faire parvenir à la Maîtrise d Œuvre leurs remarques éventuelles, et cela par lettre recommandée. Ce délai passé, l'entreprise n'aura plus aucun recours pour contester les termes du compte-rendu de chantier Mesures particulières concernant la sécurité et 'hygiène Les mesures particulières ci-après seront prises par l'entrepreneur : Locaux réservés aux personnels de chantier Le projet des installations de chantier indiquera notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, et leurs dates de réalisation ; ces dates devront être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. Ces locaux regrouperont des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration dont les normes seront au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Ils devront bénéficier de l'éclairage naturel. Les accès aux locaux du personnel devront être assurés depuis l'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en particulier au point de vue de la sécurité Signalisation des chantiers La signalisation des chantiers (suivant article 31.6 du C.C.A.G.) dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle du service ci-après - Service Technique de la Commune de Varaize. - Direction des Infrastructures Départementales. Si des déviations d'itinéraires sont à réaliser, l'entrepreneur aura à sa charge la signalisation correspondante sous le même contrôle que ci-dessus Usage des voies publiques En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulières, qui sont à respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, sont les suivantes : - Article 34 du C.C.A.G Nettoyage en cours de chantier Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée. Elle évacuera ses propres déchets et délivres aux décharges publiques. Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d œuvre sur proposition de l'entreprise du lot n 1. Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées. Le nettoyage demandé sur un compte rendu de chantier non effectué au rendez vous suivant sera effectué par le lot n 1 et imputé à l'entreprise concernée. En cas de défaillance d'une entreprise, le travail sera effectué en régie et retenu de la ou les entreprises concernées suivant appréciation du maître d œuvre Nettoyage final Avant la date de réception, le titulaire du lot Peinture devra faire procéder à un nettoyage 16

17 complet pour réception du chantier par une entreprise spécialisée. Dépenses de consommation Les énergies et fluides seront mis à dispositions par le maître d'ouvrage dans la limite des installations existantes in situ. En cas de nécessité ou de saturation de celles-ci, chaque entreprise fera son affaire des besoins qui lui seront nécessaires, par tous moyens et sans porter atteinte, même de façon brève au fonctionnement général des services administratifs. Par ailleurs les dépenses ci-dessous mentionnées : - frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, - frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés seront imputés aux entreprises responsables. EAU Un sous compteur de chantier sera mis en place par l'entrepreneur mandataire commun ou par l'entreprise générale ; les consommations seront imputées à la dite entreprise. ARTICLE 9 - CONTROLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DES TRAVAUX Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G., ou par le C.C.T.P., seront assurés par le Maître d œuvre, aux frais de l'entrepreneur sur le chantier, ou en usine, ou par le bureau de contrôle agrée désigné par le Maître d'ouvrage. Les dispositions de l'article 24.4 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre seront applicables à ces essais RÉCEPTION Chacune des tranches sera réalisée conformément à l'article 42 du C.C.A.G La réception des ouvrages de la tranche considérée aura lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution de cette tranche, pour lesquels un délai partiel de livraison aura été expressément fixé. La date d'effet de la réception sera celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de la tranche concernée. Toutefois, dans le cas de marchés par corps d'état séparés, si les travaux d'une ou plusieurs entreprises n'étaient pas en état d'être reçus à la date fixée en application de l'article 41.1 et du C.C.A.G., le Maître d'ouvrage pourra procéder néanmoins à la réception des travaux des autres entreprises Les épreuves prévues par l'article 41 du C.C.A.G. seront précisées dans le C.C.T.P. et seront effectuées suivant les fascicules Cerfa Lors des opérations préalables à la réception, l'entrepreneur intéressé devra présenter les certificats "Consuel". 17

18 9.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES Sans objet DOCUMENTS FOURNIS APRES EXÉCUTION Au plus tard à la réception, l'entrepreneur doit fournir au Maître d œuvre, en cinq exemplaires, une documentation technique complète sur les ouvrages exécutés par lui, soit : 1) Dessins correspondant à la série de plans contractuels et aux dessins de détails établis en cours d'exécution - les plans béton - les plans de charpente - les plans des canalisations et réseaux détaillés : * avec représentation du sens d'écoulement, * avec repérage des réseaux EU, EP, EV, etc. * cotation par rapport à des points fixes facilement identifiables du bâtiment, * repérage des regards avec dimensions, * cote du niveau des tampons, * cote des fils d'eau, * cote des radiers. 2) Les notes de calcul notamment pour le lot charpente. 3) Pour les corps d'état Plomberie, Chauffage, Electricité, l'entrepreneur fournit les schémas des installations sur plans ad hoc avec indication des appareils des robinets, des interrupteurs, etc... 4) L'ensemble des certificats de garantie et de traitement des bois, ainsi que les différents procès verbaux des matériaux et matériels (classements acoustiques, incendie...) 5) Pour les corps d'état Gros œuvre, Plomberie, Chauffage, Electricité, l'entrepreneur fournit les procès verbaux de recollement des essais de fonctionnement réalisés avant livraison (COPREC) 6) Documentation technique des matériaux, des appareils et de certaines de leurs pièces en vue de leur remplacement éventuel indiquant la désignation exacte, leurs caractéristiques (classement, performances, certificats, etc.) et le nom et l'adresse des fournisseurs DÉLAI DE GARANTIE Le délai de garantie est fixé par l'article 41.1 et du C.C.A.G GARANTIES PARTICULIÈRES 18

19 Les garanties afférentes à certains ouvrages, ainsi que les garanties de fonctionnement de certaines installations citées à l'article 44.2 du C.C.A.G., sont précisées au C.C.T.P ASSURANCES ET CONTROLE TECHNIQUE Assurances Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire : - d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux ; - d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d'assurances intéressée, certifiant que l'entrepreneur a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci avant, ainsi que les frais de contrôle qui, le cas échéant, lui incombent. Le Maître d'ouvrage se réservera le droit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 49 du C.C.A.G., de payer directement les primes à la compagnie d'assurances et d'en imputer le paiement sur les sommes dues à l'entrepreneur Contrôle interne Il est rappelé que les constructeurs doivent mettre en place leur propre contrôle interne conformément au décret d'application de la loi du 4 janvier Les dispositions prises à cet effet devront être soumises au bureau de contrôle pour examen RÉSILIATION DU MARCHÉ Les dispositions des articles 46 et 48 du C.C.A.G. seront, dans le cas de groupements d'entreprises conjointes, appliquées selon les modalités particulières ci-après : - la résiliation, en application de l'article 46 du marché, d'un entrepreneur autre que le mandataire commun, entraînant pour le mandataire commun l'obligation de se substituer à l'entrepreneur dont le marché sera résilié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48.7 ; - la résiliation du marché du mandataire commun, prononcée en application de l'article 46 ou de l'article 48.2, sera réglée, en ce qui concerne les autres entrepreneurs, comme il est dit au "2" de l'article dans tous les cas où la résiliation du marché de l'une quelconque des entreprises groupées entraînera un arrêt de chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier seront à la charge du mandataire commun. Ces mesures seront ordonnées par le Maître d œuvre, après mise en demeure adressée au mandataire commun auquel il sera accordé un délai qui ne pourra excéder 10 jours 19

20 ARTICLE 10 - DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX - Article 2 du C.C.A.P. dérogeant à l'article 4 du C.C.A.G. - Article 3.4 du C.C.A.P. dérogeant à l'article 10.4 du C.C.A.G. - Article 4.3 du C.C.A.P. dérogeant à l'article 20 du C.C.A.G. - Article 4.5 du C.C.A.P. dérogeant à l'article 40 du C.C.A.G. - Articles 5.3 et 5.4 du C.C.A.P. dérogeant aux articles 11.3 et 11.4 du C.C.A.G. - Article dérogeant à l'article 28.2 du C.C.A.G. - Article 8.2 dérogeant à l'article 29 du C.C.A.G. - Article du C.C.A.P. dérogeant à l'article 41.2 du C.C.A.G. A, le L'ENTREPRENEUR, (Signature et mention manuscrite) "Lu et Approuvé" 20

2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10. COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo.

2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10. COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo. 2013-614 PERISCOLAIRE ORCHAMPS VENNES PAGE 1/10 COMMUNE D ORCHAMPS VENNES 2, rue de la Mairie 25390 ORCHAMPS VENNES mairie.orchamps.vennes@wanadoo.fr REHABILITATION D UN BATIMENT COMMUNAL EN PERISCOLAIRE

Plus en détail

C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières)

C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières) COMMUNE DE LE PERCY 38 930 tél : 04 76 34 46 04 - fax : 04 76 34 46 04 Mail : mairielepercy@wanadoo.fr REFECTION DE LA COUVERTURE DE L ANCIEN BÂTIMENT CUMA C.C.A.P. (cahier des clauses administratives

Plus en détail

AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES. Cahier des Clauses Administratives Particulières Lot n 1

AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES. Cahier des Clauses Administratives Particulières Lot n 1 Maître d ouvrage Mairie de VILLELONGUE 20 rue de Marque Debat 65260 VILLELONGUE 05 62 92 28 42 cne.villelongue@wanadoo.fr AMENAGEMENT DU PARKING DE L EGLISE DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES Cahier

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE RENOVATION PARTIELLE DES BATIMENTS C et H du site VIALLET MARCHE N 09 900 7 08 Marché en procédure adaptée (art. 28 du CMP) CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES Article 1

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P.

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ------------------------------- MAIRIE DE BOUSSOIS 1 place du 8 Mai 1945 59168 BOUSSOIS CONSTRUCTION DE LA SECONDE SALLE DE LA MAISON DE LA CITOYENNETE Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650)

COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) COMMUNE DE MEYRARGUES (13650) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (Art. 26 II 2 et 28 du C.M.P.) Objet : INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE D UN PANNEAU D INFORMATION ELECTRONIQUE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais

~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais ~ CRÈCHE MUNICIPALE DE CUGES LES PINS ~ «La Maison des Bébés» Réaménagement et Création d un Office Relais 1 chemin de la Ribassée 13 780 CUGES LES PINS MAITRISE D OUVRAGE MAIRIE DE CUGES LES PINS Place

Plus en détail

COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUNE D AGOS VIDALOS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Maître d ouvrage : SIVU du Pibeste Aoulhet 2bis avenue du Lavedan 6540 Agos Vidalos Maîtrise d œuvre : Architecte : Thetis

Plus en détail

Commune de Saint-Léonard-de-Noblat MOULIN DU GOT TRANCHE IV C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3

Commune de Saint-Léonard-de-Noblat MOULIN DU GOT TRANCHE IV C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3 C.C.A.P. 1 SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 1.2 Tranches et lots Pages ARTICLE II - PIECES CONSTITUTIVES

Plus en détail

Contrôles de compactage. Epreuves d étanchéité

Contrôles de compactage. Epreuves d étanchéité COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA Extension des réseaux et amélioration du système d assainissement des eaux usées Examens préalables à la réception des réseaux d assainissement Contrôles de compactage

Plus en détail

MARCHÉ DE TRAVAUX ADDITIF AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHÉ DE TRAVAUX ADDITIF AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Administration : Commune de Saint-Pierre - Régie Eau et Assainissement OPÉRATION : Construction de réseaux Eau et Assainissement MARCHE DE TRAVAUX N... Construction des réseaux Eau et Assainissement Rue

Plus en détail

MAITRE DE L'OUVRAGE. Commune de St CONTEST - 14280

MAITRE DE L'OUVRAGE. Commune de St CONTEST - 14280 MAITRE DE L'OUVRAGE Commune de St CONTEST - 14280 OPERATION Extension modulaire de l école maternelle Groupe scolaire Jean de la FONTAINE 14 280 St CONTEST CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières

C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Maître d ouvrage : Mairie de l Isle d Espagnac Services Techniques 16 340 L Isle D Espagnac Tel : 05 45 69 04 79 Objet du marché : Extension du

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY

CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P SELARL d'architecture CREVEL N d' inscription au tableau Régional de l'ordre S 75

Plus en détail

CHAPITRE I : GENERALITES

CHAPITRE I : GENERALITES N Pirae, le Cahier des clauses administratives particulières «Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines, des prestations et des mises à jour inhérentes pour les modules

Plus en détail

V I L L E D E G U I P A V A S

V I L L E D E G U I P A V A S V I L L E D E G U I P A V A S TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE ET DE RAVALEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Objet de la consultation

Objet de la consultation CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics Objet de la consultation VERIFICATION ET MAINTENANCE

Plus en détail

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) «Réfection des parkings et voies d accès sur le site du Mont Gros» C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Observatoire de la Côte d Azur (Établissement

Plus en détail

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES OPERATION : Galați Cimetière Eternitatea de la ville Rénovation du carré militaire français SOMMAIRE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SOIRANS Mairie 11 Grande rue 21110 SOIRANS TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE LA RUE DU POINT DU JOUR

Plus en détail

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX AMENAGEMENT D UNE SALLE SERVEURS N de Marché : 14T101 Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) «Chauffage du bâtiment Pavillon Henri Chrétien de l Observatoire de la Côte d Azur» C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Conducteur d opération

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2013-07 RENOVATION DU REVÊTEMENT DU SOL SPORTIF DE LA SALLE DES SPORTS PENNY BROOKES

Plus en détail

Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE

Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE Commune de BULGNEVILLE 88140 BULGNEVILLE Aménagement d'une galerie marchande, d'un marché couvert et d'un espace sanitaire 88140 BULGNEVILLE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. Eric

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. POUVOIR ADJUDICATEUR : ETAT - Préfecture de L Orne. OBJET DU MARCHE : Travaux de câblage informatique à la Préfecture de l Orne 39 et 54, rue Saint

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Achats de séjours de colonies de vacances pour l'été 2016 pour les enfants de 8 à 15 ans N du CCAP

Plus en détail

Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex

Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex ***** Couverture du passage de sécurité de la maison du Westhoek 9, Place Alphonse BERGEROT à ESQUELBECQ

Plus en détail

RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE PAR INJECTION DE RESINE CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES

RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE PAR INJECTION DE RESINE CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 RENOVATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU BOUZET RENFORCEMENT DES POTEAUX LAMELLE COLLE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives particulières. Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES

Cahier des Clauses Administratives particulières. Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES Cahier des Clauses Administratives particulières Installation d une cabine sanitaire encastrée dans un local existant sur la commune d ESTAIRES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 1-1 Objet

Plus en détail

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE MAÎTRE DE L OUVRAGE Communauté de Communes du PAYS DE COMBRAY ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY Date : Septembre 2010 Réf : Etabli par

Plus en détail

EXTENSION DE LA GARDERIE SIVOM NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

EXTENSION DE LA GARDERIE SIVOM NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES EXTENSION DE LA GARDERIE DE NOGENT SUR EURE C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE SIVOM NOGENT SUR EURE 3' A ARCHITECTES 3 Place de la Mairie 3 Rue

Plus en détail

TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION. Année 2014

TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION. Année 2014 TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE RENOVATION Année 2014 Travaux 2014 C.C.A.P. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES LIEU D EXECUTION DES TRAVAUX : 254, rue Saint Jacques - 75005 PARIS 1 /12 SOMMAIRE

Plus en détail

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P. Objet du marché : REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (Marché de travaux suivant Article 28 du Code des marchés Publics) CAHIER

Plus en détail

C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300

C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300 Page 1 / 8 C.C.A.P. TRAVAUX de Voirie Elargissement de Chaussée PROGRAMME ANNEE 2013 à LIMANS - 04300 Marchés publics de Travaux - C.C.A.G. - Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux

Plus en détail

ADDITIF AU C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières)

ADDITIF AU C.C.A.P. (cahier des clauses administratives particulières) SOCIETE : Chambre des Métiers et de l Artisanat du Val d Oise OPERATION : Réalisation d une clôture de sécurité pour le site de la CMA à Villiers-le-Bel Marché de travaux n.18/2010 ADDITIF AU C.C.A.P.

Plus en détail

COMMUNE DE SAINT-PREST. MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières

COMMUNE DE SAINT-PREST. MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières COMMUNE DE SAINT-PREST ---------------------------------------------------- MARCHE Valant Acte d engagement et Cahier des clauses particulières --------------------------------------------------- TRAVAUX

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P.) Maître de l'ouvrage

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P.) Maître de l'ouvrage MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P.) Maître de l'ouvrage MAIRIE DE BEAUZAC RUE DES REMPARTS 43 590 BEAUZAC Objet : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT

Plus en détail

N de Dossier : 1054-11 Objet du Marché : Construction d un siège social Type de procédure : Appel d offres ouvert

N de Dossier : 1054-11 Objet du Marché : Construction d un siège social Type de procédure : Appel d offres ouvert CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D OUVRAGE ALLIANCES TP Parc d activités de la Porte Multimodale de l Aa 110 rue du Smetz 62120 CAMPAGNE LES WARDRECQUES Tél. : 03.21.98.65.56 Fax

Plus en détail

Commune de LEZAN- Marché à bons de commande pour l entretien, la maintenance et l extension du réseau d éclaire public MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune de LEZAN- Marché à bons de commande pour l entretien, la maintenance et l extension du réseau d éclaire public MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE POUR L ENTRETIEN, LA MAINTENANCE ET L EXTENSION DU RESEAU D ECLAIRAGE PUBLIC N de marché Page 1 sur 12 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

RÉNOVATION des productions de chauffage

RÉNOVATION des productions de chauffage Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Marne 68, boulevard Lundy 51100 REIMS RÉNOVATION des productions de chauffage LOT N 1 : GENIE CLIMATIQUE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CCAP APPLICABLE AUX TRAVAUX D UN MARCHE PRIVE (NF P 03-001) MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE EXTRAIT PAGE 1/46 5. NORMES - PROVENANCE QUALITE CONTROLE

Plus en détail

V I L L E D E G U I P A V A S

V I L L E D E G U I P A V A S V I L L E D E G U I P A V A S EXTENSION ET RENOVATION DE L ECOLE DE KERAFLOC H CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES S O M M A I R E Article

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes «Entre Bois et Marais» Place Paul Quellec 14670 TROARN Tél: 02 31 23 31 38 SIGNALISATION VERTICALE PROGRAMME 2012-2015 Cahier

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE PRESTATION DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) du 21 janvier 2009 Fourniture de véhicules neufs en location longue durée

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE DE TRAVAUX ------------ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES OPERATION : DU GRAND LYCEE FRANCO LIBANAIS ALUMINIUM MARCHE DE TRAVAUX 0

Plus en détail

MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET

MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE DE SERVICES N de nomenclature CPV : 72400000 MARCHE DE SERVICES REFONTE ET HEBERGEMENT DU SITE INTERNET MARCHE D APPEL A CONCURRENCE SELON LA PROCEDURE

Plus en détail

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PLATEAU MULTISPORTS Cahier des Clauses Administratives

Plus en détail

15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville

15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES 15.FO.10 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires de la Ville CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) VILLE D

Plus en détail

CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS

CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUNE DE MASSEUBE PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 32140 MASSEUBE tél : 05 62 66 00 09 fax : 05 62 66 00 31 CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES

Plus en détail

Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES PROGRAMME DE VOIRIE 2015 Marché à procédure adaptée passé en application de l'article

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 FOURNITURE

Plus en détail

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE PROCEDURE ADAPTEE Réhabilitation de l ancien Centre de Secours Rue du Vieux Pont St Rémy sur Avre Cahier des Clauses Administratives Particulières OBJET DU MARCHE Le marché régi

Plus en détail

Réhabilitation de la toiture du Haut fourneau des Forges de Montagney

Réhabilitation de la toiture du Haut fourneau des Forges de Montagney Réhabilitation de la toiture du Haut fourneau des Forges de Montagney REHABILITATION DE LA TOITURE DU HAUT FOURNEAU DES FORGES DE MONTAGNEY (25) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure adaptée REGLEMENT DE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES TRANSPORT ET TRAITEMENT DE BOIS TRIE ET BROYE DES DECHETERIES ISSU DE LA PLATEFORME AGREEE D AGDE

Plus en détail

PNUD. Cahier des Clauses Administratives Particulières

PNUD. Cahier des Clauses Administratives Particulières REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------------- PNUD Construction du Village Communautaire du Pays Bassari à Bandafassi Cahier des Clauses Administratives Particulières ARTICLE : SOMMAIRE CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie

Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie Entreprise : Le Percy, le 17 juillet 2009, Objet : Consultation réfection de la couverture d une annexe de la Mairie Madame, Monsieur, La commune de Le Percy lance une consultation pour des travaux de

Plus en détail

VILLE D AUVERS SUR OISE

VILLE D AUVERS SUR OISE 1/6 DEPARTEMENT DU VAL D'OISE VILLE D AUVERS SUR OISE MARCHÉ DE TRAVAUX ÉGLISE NOTRE DAME (C.I.M.H.) RÉVISION DES COUVERTURES DU CHŒUR ET DU TRANSEPT MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTÉE ARTICLE 28 du Code des Marchés

Plus en détail

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température PRESENTATION DU PROJET L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température 1 - ETENDUE DE LA PRESTATION Les travaux concernent la conception

Plus en détail

(Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art.

(Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art. MAIRIE DE BOESCHEPE (59299) ACTE D'ENGAGEMENT (Procédure Adaptée en application de l'article 26.II.2 du Code des Marchés Publics, modifié par Décret n 2009-1702 du 30 Décembre 2009-art.1) Date limite de

Plus en détail

Communes de Saint Aubin de Branne.

Communes de Saint Aubin de Branne. Communes de Saint Aubin de Branne. Dossier de Consultation des Entreprises OBJET DU MARCHE : Réfection de la toiture du bâtiment Mairie Isolation. C.C.A.P. 2.2. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE Procédure adaptée Cahier des Clauses Administratives Particulières 1 Article 1 : Objet de

Plus en détail

Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. COMMUNE DE Services Techniques MARCHE DE TRAVAUX DE REFECTION DU CARRELAGE DE LA PISCINE MUNICIPALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) Marché passé selon la procédure : En application

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE WILLEMS PROJET DE REHABILITATION DU SITE CADDY EN POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL Missions de diagnostics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d Ouvrage : Ville de Willems HOTEL

Plus en détail

CONSTRUCTION DE DEUX GYMNASES KERRAOUL A PAIMPOL JANVIER 2006 SOMMAIRE

CONSTRUCTION DE DEUX GYMNASES KERRAOUL A PAIMPOL JANVIER 2006 SOMMAIRE SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - domicile de l'entrepreneur 1.2 Tranches et lots 1.3 Travaux intéressant la défense 1.4 Contrôle

Plus en détail

1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Commune de Moulinet. Travaux d'entretien et de modernisation de la place Saint Joseph

1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Commune de Moulinet. Travaux d'entretien et de modernisation de la place Saint Joseph MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Personne publique Commune de Moulinet Objet du marché Travaux d'entretien et de modernisation de la place Saint Joseph

Plus en détail

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D UNE MAISON DES VIGNERONS ET DU TERROIR CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. Cahier des Clauses Particulières

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. Cahier des Clauses Particulières MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES Cahier des Clauses Particulières N 10-063-01à03-MR (C.C.P.) Objet de la consultation LOCATION DE STRUCTURES MOBILES. 01 Tentes, loges et chapiteaux 02 Platelages, estrades

Plus en détail

Article 4 Durée du marché

Article 4 Durée du marché Article 1 - Objet du Marché Le présent MAPA a pour objet : la fourniture et la fabrication de mobilier ci-après désigné "matériel" l exécution des prestations associées : - de livraison, - de déchargement,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Cahier des Clauses Administratives Particulières

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Cahier des Clauses Administratives Particulières Pouvoir adjudicateur Commune de Bernaville Adresse : 16 rue du Général Crépin 80370 BERNAVILLE Téléphone : 03 22 32 77 25 Télécopie

Plus en détail

4-Cahier des clauses administratives et techniques particulières C.C.A.T.P

4-Cahier des clauses administratives et techniques particulières C.C.A.T.P Syndicat Intercommunal AILHON MERCUER d adduction d eau Marché public à Procédure Adaptée et à bons de commande pour la conception et la réalisation des branchements particuliers au réseau d eau potable

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE SAINT AUNES - SERVICES TECHNIQUES Place de la Mairie 34130 SAINT AUNES Tél: 04 67 87 48 48 RENOVATION DU MAZET FOBIS RUE LOUIS TRIBLE Mairie de Saint-Aunès Cahier des

Plus en détail

VILLE DE NOISY LE SEC

VILLE DE NOISY LE SEC VILLE DE NOISY LE SEC DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION, DE L AGRANDISSEMENT ET DU REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE RIMBAUD

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES COMMUN A TOUS LES LOTS Maître de l ouvrage ECOLE DES MINES 4 rue Alfred Kastler 44 300 NANTES Objet du marché MISE EN SECURITE

Plus en détail

Rénovation du logement de la poste

Rénovation du logement de la poste V I L L E D E G O U E S N O U SERVICES TECHNIQUES Rénovation du logement de la poste Règlement de consultation (RC) Marché négocié à procédure adaptée MAITRE D OUVRAGE MAIRIE DE GOUESNOU Place des fusillés

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Terre d équilibre MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES DE BUREAU Mairie De DRUMETTAZ-CLARAFOND 102 Route du Chef Lieu 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND Tél : 04.79.63.64.00 Fax : 04.79.63.64.01 FOURNITURES DE BUREAU Cahier

Plus en détail

1.3. Dossier : 07404A Echelle : MODIFICATIONS. Indice

1.3. Dossier : 07404A Echelle : MODIFICATIONS. Indice Aménagement de la rue de Pierric 1.3 Cahier des clauses administratives particulières Date : Août 2012 Dossier : 07404A Echelle : N de Planche : Indice DATES MODIFICATIONS OPERATION : Réaménagement de

Plus en détail

CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) Objet du marché CONTRÔLE DU PROJET ET DE LA RÉALISATION DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT 8 Avenue de la Libération BP 31 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN OPERATION : MISSION PARTIELLE DE CONDUCTEUR D OPERATION POUR LES TRAVAUX D HUMANISATION ET DE MISE EN SECURITE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES () MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT-ANDRE-SUR-ORNE 1, Place François Mitterrand 14320 SAINT-ANDRE-SUR-ORNE Tél. : 02.31.79.81.27

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES COMMUNAUTE de L AGGLOMERATION BELFORTAINE MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C-DSU N 07/020 du 16/07/2007 Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE LAGORD 1 rue de la Métairie BP 29 17140 LAGORD Tél: 05 46 00 62 00 FOURNITURE ET DE POSE D UNE CLOTURE EN BARREAUDAGE DE 2 METRES DE HAUTEUR AVEC UN PORTAIL COULISSANT

Plus en détail

TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA

TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA Marché public de travaux VILLE DE BALMA 6, avenue François Mitterrand 31132 BALMA Cedex TRAVAUX D INSTALLATION D UNE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE BALMA Règlement de consultation

Plus en détail

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains

Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE HURTIGHEIM Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Le 20 avril 2015 MAITRE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT VALANT CCAP

ACTE D ENGAGEMENT VALANT CCAP INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Public à caractère Scientifique placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la recherche et de l agriculture Centre de recherche

Plus en détail

Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 Ŕ Vaux-Andigny

Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 Ŕ Vaux-Andigny D E P A R T E M E N T D E L ' A I S N E Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 Ŕ Vaux-Andigny Espace dédié au télétravail, à la téléconférence et à la téléformation et

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAINTENANCE DES MATERIELS DES ATELIERS TECHNOLOGIQUES AGROALIMENTAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Article 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et

Plus en détail

Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine

Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine Mairie de Champagne sur Seine Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne sur Seine ACCORD CADRE PORTANT SUR LA FOURNITURE DE MARCHANDISES INDUSTRIELLES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES TECHNIQUES

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation Communauté de Communes du Mené La Croix Jeanne-Even 22330 COLLINÉE Appel d offres aux entreprises en vue de la Construction d une plateforme de stockage de bois déchiqueté sur la commune de Langourla Règlement

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Ville de Chambly Pôle Moyens Généraux 1 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître de l Ouvrage Collectivité Territoriale Ville de Chambly Place de l Hôtel de Ville

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES COMMUNE DE RAIZEUX Plantations et cheminements de la parcelle multisports de la route des Ponts Maître d Ouvrage : COMMUNE DE RAIZEUX 2, route des Ponts 78125 - RAIZEUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plus en détail

Communauté de Commune de la Plaine de l Ain 143 Rue du Château 01150 CHAZEY-SUR-AIN

Communauté de Commune de la Plaine de l Ain 143 Rue du Château 01150 CHAZEY-SUR-AIN CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MAITRE D OUVRAGE : Communauté de Commune de la Plaine de l Ain 143 Rue du Château 01150 CHAZEY-SUR-AIN Désignation de l opération : Travaux d

Plus en détail

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET REALISATION D UN SANITAIRE PUBLIC

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET REALISATION D UN SANITAIRE PUBLIC Commune de LARCHANT Marché à procédure adaptée - C.C.A.P. Travaux de réaménagement de la mairie Page 1 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX COMMUNE DE LARCHANT Mairie de Larchant Service Achat/Marchés Publics 2,

Plus en détail

C.C.A.P. Dossier de consultation des entreprises. REHABILITATION DES VESTIAIRES DE LA PISCINE MUNICIPALE Parc de la mairie - VILLIERS EN BIERE 11T002

C.C.A.P. Dossier de consultation des entreprises. REHABILITATION DES VESTIAIRES DE LA PISCINE MUNICIPALE Parc de la mairie - VILLIERS EN BIERE 11T002 REHABILITATION DES VESTIAIRES DE LA PISCINE MUNICIPALE Parc de la mairie - VILLIERS EN BIERE Dossier de consultation des entreprises CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P. N DE MARCHE

Plus en détail

2- CCAP, Travaux d'aménagement du sentier d interprétation des sources de la Vienne et du belvédère de la ligne de partage des eaux au Mont Audouze

2- CCAP, Travaux d'aménagement du sentier d interprétation des sources de la Vienne et du belvédère de la ligne de partage des eaux au Mont Audouze CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SOMMAIRE Article premier - Objet du marché - Dispositions générales. 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur. 1.2

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières Mission de conduite d opération pour la construction d une de médiathèque, d un pôle médical et d un parc public à Ecuelles MARCHÉ À PROCEDURE ADAPTEE Cahier des Clauses Particulières Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières. Travaux d Entretien, travaux Neufs des Espaces Verts,

Cahier des Clauses Administratives Particulières. Travaux d Entretien, travaux Neufs des Espaces Verts, Mairie de Saint-Mard 11, rue de la Mairie 77230 SAINT-MARD Tél. 01.60.03.11.12 Fax 01.64.02.75.98 Mail : mairie@saintmard77.fr Cahier des Clauses Administratives Particulières Travaux d Entretien, travaux

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES JANVIER 2015 Création du site internet du Réseau Lacs Sentinelles MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Articles 28 et 40 du Code des Marchés

Plus en détail

Marché public de travaux REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE. Règlement de consultation. Date et heure limites de réception des dossiers :

Marché public de travaux REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE. Règlement de consultation. Date et heure limites de réception des dossiers : Marché public de travaux MAIRIE de SENOUILLAC 81600 SENOUILLAC REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA POSTE Règlement de consultation Date et heure limites de réception des dossiers : mercredi 31 Juillet 2013

Plus en détail