PROGRAMME DE L OPERATION

Transcription

1 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE NOZAY Projet de nouvelle Bibliothèque intercommunale à Abbaretz «La Mine du livre» PROGRAMME DE L OPERATION Maître d ouvrage : Communauté de communes de la Région de Nozay, représentée par sa Présidente, Mme Jacqueline Segalen. Maison des services Intercommunaux 9 rue de l Eglise BP NOZAY Tél. : Fax : E mail : accueil@cc nozay.fr Mai 2010

2 SOMMAIRE PLAN DE SITUATION... 3 PHOTOS DU LOCAL ACTUEL... 4 PRESENTATION DU TERRITOIRE... 6 PRESENTATION DU PROJET... 8 PROJET CULTUREL DE LA BIBLIOTHEQUE D'ABBARETZ LES OBJECTIFS DU FUTUR BATIMENT DESCRIPTION DES ESPACES INTERIEURS DESCRIPTION DES ESPACES EXTERIEURS SCHEMA DE CIRCULATION...20 PROCESSUS DE REALISATION MISSIONS DU MAITRE D'OEUVRE..22

3 PLAN DE SITUATION :

4 PHOTOS DU LOCAL ACTUEL : Vers l ouest Vers l ouest Façades sud est Façade sud Est Est Vers le Nord Vers le Nord Vers le Sud

5 Rez de chaussée Rez de chaussée Rez de chaussée Rez de chaussée Etage Etage Etage Etage

6 PRESENTATION DU TERRITOIRE : Contexte général : La CCRN s est vue confier au 1 er janvier 2007 la compétence lecture publique. Les Bibliothèques situées sur le territoire intercommunal sont donc gérées par la Communauté de Communes depuis cette date. La Communauté de Communes de la Région de Nozay a créé un service de lecture publique intercommunal qui a pour objectif d élargir l offre de lecture sur l ensemble du territoire. Il présente les éléments suivants. L informatisation en réseau des 7 bibliothèques : Elle est effective depuis le 1 er juillet Elle a permis l élargissement de l offre documentaire ainsi qu un service plus performant (prêt informatisé, recherche bibliographique sur l ensemble du réseau, accès au portail des bibliothèques etc.). Les lecteurs ont la possibilité d emprunter des documents sur l ensemble des bibliothèques de la Communauté de Communes. Pour le moment, ils doivent cependant retourner les documents empruntés à leur bibliothèque d appartenance. Une carte de lecteur unique et un tarif d inscription commun : Ils permettent aux habitants d emprunter livres, revues et DVD. Un encadrement professionnel : Il veille à l harmonisation de l offre. Un poste d animatrice/coordinatrice du réseau de lecture publique a été créé en février 2007 avec le soutien du Conseil Général et de la Drac. Les 3 salariés (2 assistantes qualifiées de conservation du patrimoine et des bibliothèques et une animatrice territoriale) sont personnel intercommunal depuis le 1 er janvier L équipe professionnelle s attache à créer une dynamique de réseau avec tous ses acteurs, en laissant une large place aux bénévoles et en valorisant leur investissement par des animations pensées sur l ensemble du territoire. En terme de personnel pour le faire fonctionner, le réseau compte aujourd hui une centaine de bénévoles et les trois professionnelles citées plus haut dont le temps de travail est réparti à peu près comme suit, sur 2,3 équivalents temps plein (ETP) : Réseau : Nathalie Le Ludec 0,4 ETP + Anne Lecomte 0,6 ETP = 1 ETP Nozay : Nathalie Le Ludec à 0.4 ETP + Sandrine Courcoul 0,5 ETP = 0.9 ETP ABB : 0,066 ETP Anne Lecomte GRI : 0,066 ETP Anne Lecomte PUC : 0,066 ETP Anne Lecomte SAF : 0,066 ETP Anne Lecomte TRE : 0,066 ETP Anne Lecomte VAY : 0,066 ETP Anne Lecomte

7 La création d un contrat aidé (CAE), renouvelable par tranches de 6 mois est effective, depuis le 23 mars 2010, partagé pour moitié avec le Cybercentre intercommunal. Un mi temps supplémentaire vient donc renforcer l équipe professionnelle du réseau intercommunal tout entier. Un réseau de bibliothèques modernisé et adapté : Cinq bibliothèques du réseau intercommunal ont fait l objet ces dernières années de travaux d extension ou de réaménagement permettant d offrir aux habitants du territoire des locaux modernisés et adaptés : Puceul en 2005, Vay en 2006, Treffieux en 2007, La Grigonnais et Nozay en Ces bibliothèques respectent globalement le ratio de 0,07 m2/hab. La Bibliothèque de Nozay, tête de réseau, dispose d une surface à 0,09 m2 par habitant. Deux bibliothèques, à Abbaretz et à Saffré, nécessitent quant à elles une mise à niveau en terme de surfaces, de mobilier et d aménagements et ce, afin d optimiser la présentation des ouvrages, le choix par les lecteurs, et l accueil des groupes dans le cadre des animations régulières ou ponctuelles proposées. Ces bibliothèques montrent aujourd hui respectivement un ratio de surface de 0,03 et 0,04 m2/habitant. Le Conseil Communautaire, poursuivant la politique de développement de la lecture publique initiée durant le mandat précédent, a fait inscrire au Contrat de Territoire (CTD) avec le Département (période ), la réhabilitation et l extension d une ancienne grange du bourg d Abbaretz, pour un montant total de Une somme de a également été inscrite pour une étude de programmation architecturale en vue de la réhabilitation du Château de Saffré, pour partie, en bibliothèque. Les bibliothèques récentes respectent globalement le ratio de 0,07 m2/hab (Vay, la salle de réunion de l étage n est pas comptabilisée ici). La Bibliothèque de Nozay, tête de réseau, dispose d une surface à 0,09 m2 par habitant. Voici les données chiffrées récentes du réseau : Bibliothèque Nb d habitants Surface en M Ratio/ Hab 2009 Fonds de livres 2009 Fonds BDLA 2009 Personnel bénévole 2009 Ouverture au public 2009 Abbaretz , h00 La Grigonnais , h00 Nozay , h30 Puceul , h00 Saffré ,5 0, h30 Treffieux , h30 Vay , h00 TOTAL , h30

8 PRESENTATION DU PROJET D ABBARETZ La Communauté de Communes de la Région de Nozay souhaite améliorer les conditions d accueil des usagers de la Bibliothèque d Abbaretz, les conditions de travail de son personnel volontaire ou professionnel et y aménager un vrai espace d animation sachant que plusieurs bibliothèques du réseau ont été modernisées récemment. Ce projet consistera en la réhabilitation d une ancienne grange en pierres, située en plein bourg d Abbaretz, à deux pas des deux écoles de la commune (voir plan de situation). Le projet architectural devra concilier les contraintes liées au bâtiment existant avec les attentes liées à la mise en place d une bibliothèque de proximité, un espace chaleureux d accès à la culture, ouvert à une population de tous âges. Concept de la bibliothèque : Nature du projet immobilier : Il s agit de réhabiliter le rez de chaussée de l ancienne grange en bibliothèque (environ 111 m2 SHON) et d en créer une extension pour atteindre 130 m2 SHON. Les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes : La bibliothèque demain : La bibliothèque doit pouvoir permettre : le prêt de documents (livres, revues voire DVD) aux usagers (adultes et enfants), la consultation de CD ROM et d Internet sur un ou plusieurs postes multimédia, à terme, éventuellement, le téléchargement de documents audio visuels chrono dégradables, la mise en place d animations : heure du conte, spectacles de très petite forme, accueil de classes, petites expositions, de développer des animations simultanément aux activités habituelles de la bibliothèque, la mise en place d un espace jeunesse suffisamment confortable avec un accès pour les enfants très jeunes, la mise en place d un véritable espace adulte, la mise en place d un réel espace de travail interne pour les personnels bénévoles ou salariés, la mise en place d un espace de réserve. La bibliothèque sera gérée et animée par l équipe bénévole actuellement composée de 11 personnes, avec le soutien de trois professionnelles. Les horaires d ouverture seront réaménagés pour passer au minimum de 3h00 à 6h00 d ouverture hebdomadaire avec des tranches de deux heures consécutives. En ce qui concerne les moyens d acquisition, les budgets atteignent les 2 par habitant.

9 Les équipements informatiques resteront au minimum inchangés avec : un poste pour le prêt, un poste Internet et multimédia pour le public, avec accès au catalogue des bibliothèques intercommunales. Description sommaire des espaces à créer : Surface actuelle Surface utile à créer intégralement dans le nouveau local 111 m2 130 m2 Désignation Observations Littérature adulte Se compose des romans et des livres en gros caractères, des livres policiers, science fiction et fantasy. Documentaires Se compose des livres documentaires adultes et des documentaires gros adultes caractères, des usuels, des biographies. Prévoir un espace de consultation sur place. Selon le projet les documentaires jeunesse pourront être mélangés aux documentaires adultes. Revues adultes Prévoir un espace de lecture sur place et le mobilier adapté. Selon le projet les revues jeunesse pourront être intégrées dans un même espace aux revues adultes. BD adulte Se compose des BD adultes et mangas. Selon le projet les BD jeunesse pourront être intégrées dans un même espace aux BD adultes. Section jeunesse Elle intégrera les documentaires, les revues, la littérature jeunesse, les albums, les BD jeunesse. Selon, le projet, les documentaires, les revues et les BD jeunesse pourront s intégrer respectivement avec les documentaires, les revues et les BD adultes du point de vue de l espace. La section jeunesse intégrera, dans un espace petite enfance, la littérature pour les 0 à 3 ans. Salle d animation et d exposition Cet espace doit pouvoir contenir une classe entière. Il doit comporter des fenêtres mais on doit pouvoir y faire facilement le noir. Prévoir un bon éclairage. Il pourra également servir pour des réunions, un atelier d écriture etc. Prévoir le mobilier adapté aux activités et en nombre suffisant. Bureau et réserve C est un espace conçu pour le travail interne qui doit pouvoir : accueillir plusieurs personnes simultanément pour équiper des livres, ou pour une petite réunion. conserver des livres : prévoir les travées, ranger du matériel et des fournitures : prévoir les rangements, il doit y avoir un point d eau, des prises électriques, téléphone et réseau. Banque de prêt Espace multimédia Sanitaires Local technique Chaufferie A prévoir à l entrée, prévoir prises téléphone, informatique et réseau. Prévoir prises téléphone, informatiques et réseau. Prévoir le mobilier adapté. Ne pas positionner si possible près des portes d entrée selon les courants d air. Prévoir au moins 1 WC handicapés avec un point d eau. A prévoir : rangement ménage/hygiène/divers A prévoir selon le système proposé.

10 A privilégier : la clarté avec la lumière naturelle, mais une protection contre les rayons du soleil selon l orientation du bâtiment, le confort et une ambiance chaleureuse pour favoriser des passages plus longs à la bibliothèque. Tableau sommaire des surfaces utiles : Détail Surface Places assises (public) Fonction accueil 4,5 m2 2 Animation Salle 28 m2 19 d animation/réunion Secteur adulte Accueil, information, 42 m2 7 livres en libre accès, documentation, périodiques Secteur jeunesse Accueil, information, 32 7 livres en libre accès, documentation, périodiques Secteur multimédia Accueil, information, 9,5 2 livres en libre accès, postes multimédias Services intérieurs Bureau, réserve, 14 Total Notes : Fonction accueil : c est une surface de base Places assises : on compte 1,5 m2 par place assise Les parties toilettes, chaufferie, placard, compteur électrique n ont pas été comptabilisées. Elles prendront des m2 sur la surface de l espace multimédia qui doit pourvoir se suffire de peu de surface.

11 Enveloppe financière : Voici les premières projections financières en fonction du nombre de m2 : m2 Coût travaux Coût VRD Coût annexes Mobilier + informatique Total en HT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 La part de l enveloppe financière globale affectée au bâtiment par le maître d ouvrage est aujourd hui de Le tableau de financement retenu est le suivant, il permet un réel projet culturel avec une bibliothèque de 130 m2 en surfaces utiles. Dépenses En en HT Recettes En HT Travaux 130m2 x 1500 HT CG VRD dont raccordement EDF/GDF et AEP/Eu CCRN CSPS 1500 Commune d CT 1500 Abbaretz Bornage 500 Constat d huissier 1000 Rémunération MO : 10% du budget total HT, soit environ Relevé topographique si demandé par le Maître 500 d'oeuvre Frais de publication marché de Maîtrise 300 d'oeuvre Frais de publication marché de travaux 300 Mobilier 250 x 130m Equipements informatiques (1poste) 650 Divers 2500 TOTAL TOTAL

12 PROJET CULTUREL DE LA FUTURE BIBLIOTHEQUE D ABBARETZ La Bibliothèque d Abbaretz fait partie intégrante du réseau des 7 bibliothèques de la Région de Nozay. Elle se conforme donc au projet intercommunal de lecture publique en vigueur. Une bibliothèque de proximité à Abbaretz : Dans ce réseau, chaque bibliothèque garde sa spécificité grâce notamment à l équipe de bénévoles qui la fait vivre. La charte «Bénévoles/CCRN» signée par chaque bénévole du réseau détermine les responsabilités de chacune des parties. Les bibliothèques intercommunales sont développées selon les axes suivants : prévoir de nouveaux aménagements, ou réhabilitations ou constructions pour répondre aux normes de superficie préconisées par le plan départemental de développement de la lecture publique ; enrichir les fonds documentaires avec un budget en augmentation vers les préconisations de 2 de budget d acquisitions par habitant ; améliorer le service en augmentant progressivement les horaires d ouverture grâce notamment à du personnel supplémentaire (création d un CAE en 2010) ; créer une dynamique de réseau autour de deux axes : en développant une politique d achats de documents concertée et en élaborant de manière collective un programme d animations qui mettent en valeur le travail des bénévoles tout au long de l année. Les objectifs de la bibliothèque : La bibliothèque d Abbaretz est un service accessible à l ensemble de la population. Elle favorise l information, la formation, la culture et les loisirs de chaque individu. Grâce à la consultation et au prêt de ses collections, elle assure les missions suivantes: - information et documentation : dictionnaires, encyclopédies, revues, manuels, documentaires, poste multimédia connecté à Internet etc. - détente et loisirs : romans, livres pratiques, beaux livres, albums, bandes dessinées, revues etc. Elle constitue un relais d animation privilégié pour une politique culturelle locale et intercommunale. Elle est aussi un lieu de vie sociale. La bibliothèque d Abbaretz est donc un lieu culturel dynamique qui accueille des expositions, invite des auteurs, organise des spectacles, favorise les échanges, en lien avec les autres bibliothèques du réseau et les acteurs du territoire. Pour ce faire : - elle participe aux programmes d animations annuels développés dans le cadre du réseau intercommunal tout entier ; - elle accueille régulièrement les classes de la commune (Ecole privée St Joseph et Ecole publique Louis Davy) pour des animations spécifiques et pour du prêt de documents (6 classes aujourd hui).

13 LES OBJECTIFS DU FUTUR BATIMENT ET DES ESPACES EXTERIEURS : Généralités : Le futur local doit permettre l accès aux livres et à la lecture, à éventuellement d autres documents comme les DVD ou les documents audio visuels numériques et chrono dégradables, et à Internet en proposant des postes de consultation accessibles à tous. Il devra prendre en compte la grande diversité des publics susceptibles de le fréquenter (petite enfance, 3ème âge, adolescents ). Il devra faciliter les opérations d emprunt de documents, inviter ou inciter les usagers à rester sur place (lecture, consultation et travail sur place). Le futur projet s inscrit parfaitement dans l esprit du programme cadre pour être un bâtiment identifié comme bibliothèque. Le souhait de la Communauté de Communes est de réaliser un projet fonctionnel et sobre, économe en énergie. Des ouvertures sur l extérieur devront être aménagées afin de bénéficier de la lumière naturelle tout en ayant le souci de préserver le confort des usagers et la bonne conservation des documents. De larges ouvertures intérieures sont également à prévoir pour donner une lisibilité globale des espaces publics de la médiathèque dès son entrée et privilégier l organisation des services sur un niveau et avec un minimum de cloisonnement. Les espaces à usage interne seront clos, mais ouverts sur les espaces publics au moyen de vitrages et possèderont un éclairage naturel suffisant. Une surface de 130 m² utiles pour l espace bibliothèque semble répondre à ces objectifs. La définition de la superficie se base sur les préconisations de l Etat et du plan départemental de développement de la lecture publique, soit 0,07 m2 par habitant. Le projet doit prévoir une extension du bâtiment existant. La conception générale devra répondre aux exigences des utilisateurs : usagers, bénévoles et salariés. Il pourra éventuellement intégrer la diminution de la hauteur des murs après dépose de la toiture et de la charpente, les pierres pouvant être réutilisées pour les parties extension et/ou aménagements extérieurs. Les exigences principales : Être en conformité avec la réglementation handicapé à l intérieur et à l extérieur ; Prévoir le câblage pour le matériel informatique, électrique, la téléphonie et Internet ; Grande protection solaire et lunaire (analyse détaillée) ;

14 Gérer la contradiction entre le besoin de lumière naturelle, notamment du côté Nord, et la protection évoquée ci dessus ; Acoustique : gérer un équilibre entre des zones plus bruyantes (accueil) et des zones de lecture/consultation/travail plus silencieuses, mais pas totalement. Le bâtiment devra prévoir les systèmes de sécurité suivants : un système de contrôle d'accès, un système de défense incendie (détecteurs de fumée...), un système d alarme anti intrusion. Développement durable : Le concepteur devra optimiser l efficacité en termes d énergie dans la conception des bâtiments, c est à dire favoriser la réalisation d un bâtiment basse consommation et proposer différents modes de chauffage. Une étude énergétique comparative technicoéconomique devra être présentée. La consommation énergétique globale maximale admise sera de 88 kw / m² / an. 5 critères de performance environnementale doivent être validés parmi les 9 proposés cidessous : 1) Équipement de l'intégralité de l'éclairage d'ampoules fluorescentes à basse consommation, hors parties communes. 2) Récupération des eaux de pluie pour usage individuel ou collectif (arrosage, circuit secondaire dans les sanitaires...). 3) Mise en place de dispositifs de réduction de la consommation d'eau potable (robinets mitigeurs, chasse d'eau à commande sélective, réducteurs de débit, aérateurs de jet pour robinets...). 4) Installation d'une ventilation double flux. 5) Aménagement d'un local adapté à la collecte sélective des ordures ménagères compatible avec le mode de gestion locale. 6) Utilisation de peintures, colles et produits annexes répondant au label "Éco Label Européen", à la norme "NF Environnement", ou à l'éco Label allemand "Ange Bleu". 7) Utilisation de produits certifiés ou bénéficiant d'un label environnement pour les traitements préventifs (ex: CTB P+). 8) Pose de menuiseries extérieurs bois. 9) Construction : incorporation d'un volume de bois dans la construction supérieur à 60 dm3/m² de SHON (cf: décret 28/12/2005 n ). Le chantier devra être «propre». Les déchets de chantier feront l objet d un tri sélectif par les entreprises.

15 LES DIFFERENTS ESPACES INTERIEURS : Espaces publics : L équipe des bénévoles et des professionnelles souhaite insister sur le caractère accueillant, chaleureux et confortable de cet équipement, avec une proposition de places assises pour les adultes et les enfants, des tablettes pour déposer les livres et les feuilleter confortablement. Elle insiste également sur la conservation du cachet ancien du bâtiment : pierre apparente, bois des poutres, et sur la nécessité de le moderniser. D une manière générale c est le mobilier (définition et consultation ultérieures) qui déterminera les différents espaces. Concernant l agencement de ces espaces, l objectif est d avoir le moins de contraintes possibles au sol et le moins de cloisonnements fixes. La visibilité la plus optimale doit être recherchée par rapport à la banque de prêt. La luminosité sera à prendre en compte pour permettre une lecture confortable. La lumière naturelle du nord étant la meilleure lumière pour la lecture, le maître d œuvre devra obligatoirement faire le nécessaire pour respecter cette exigence. Cet espace pourra être situé à proximité d une lumière naturelle indirecte ou directe en étant attentif à l implantation du bâtiment (éviter les zones surexposées au soleil ou les zones trop froides). Le détail des espaces et des surfaces : TOTAL surface utile : 130 m2. L espace d accueil : La zone d accueil est à traiter avec le plus grand soin. C est le lieu du premier contact entre le public et la structure. Espace convivial, à la fois lieu de déambulation, d attente, de rencontre, on doit y trouver par exemple des panneaux d affichage informant de l actualité locale et aussi y autoriser les échanges à voix haute (cet espace est le seul habilité à cette activité). On y trouve la banque d accueil et de prêt, point central de la bibliothèque où s effectuent toutes les opérations de renseignement, d inscription, de prêt et de retour. Elle dispose d un écran de prêt et d un téléphone. Depuis la banque d accueil, on doit pouvoir surveiller et intervenir en tout point de la bibliothèque et particulièrement surveiller le poste multimédia et l espace DVD, le cas échéant.

16 Surface Matériel Particularités 4,5 m2 1 ordinateur 1 imprimante CPL multifonction Proche de l entrée Position centrale, dégagée (copieur laser scanner) Ambiance : ouvert, accueillant, 1 banque de prêt 2 places assises chaleureux, lumineux 2 étagères derrière pour le Prévoir les raccordements rangement informatiques, et réseaux 1 chariot à livres Prévoir porte manteaux pour les 1 caisson roulant avec fermeture à clé Prévoir une régie de commande des éclairages de la bibliothèque groupes Animation/exposition/ éventuellement espace albums tout petits : Cet espace est dédié aux animations et peut accueillir de petits groupes (25 à 30 personnes). Il peut éventuellement accueillir les très jeunes enfants avec leurs parents pour la lecture d albums. La fermeture occasionnelle (coulissant), le mobilier (estrades, petits gradins, coussins, bacs sur roulettes ) participent à la polyvalence de cet espace et contribuent à sa qualité d ambiance qui en fait, en dehors des accueils de groupes, un lieu de lecture et de détente supplémentaire. Les albums seront présentés dans des bacs adaptés sur roulettes. Surface Matériel Particularités 28 m2 Cimaises, tiges et crochets 3 grandes tables pliables Haut de plafond et lumineux Espace dégagé au sol pour les activités mais Possibilité de s isoler du reste stockables Isolé de la circulation habituelle de la 25 chaises empilables bibliothèque (prévoir les placards de stockage des tables et des chaises) Poufs, coussins et tapis Proche des arrivées d eau Noir total possible Prises électriques à prévoir Prévoir des cimaises à l intérieur et sur les murs des espaces de lecture pour prolonger les expositions. L espace multimédia : Le poste multimédia permet l accès à Internet selon la charte d utilisation commune aux bibliothèques de la Communauté de Communes.

17 Surface Matériel Particularités 4,5 m2 1 ordinateur multimédia connecté à Internet et à une imprimante noir et blanc. Il fait office d Opac Prises électriques et réseau Espace proche de la banque de prêt ou bien visible Secteur adulte : Surface : 42 m2 Matériel Particularités Romans : 17,5 Etagères adultes Lumineux m2 Bacs BD Facile d accès Docs : 12,5 m2 BD : 6 m2 Revues : 6 m2 Meuble à revues Chaises Petites tables hautes Chauffeuses Table basse Coins lecture Convivial Romans adultes, documentaires adultes seront présentés sur des rayonnages double face qui permettront de structurer l espace. Les espaces magazines/revues adulte et bandes dessinées : Il s agit de deux espaces de détente et de lecture sur place. Le mobilier de type salon doit donc se composer de chauffeuses et d une table basse. Des rayonnages avec présentoirs adaptés permettent la présentation du dernier numéro de chaque périodique et le stockage des numéros de l année. C est un espace non fermé, particulièrement agréable. Secteur jeunesse : Romans jeunesse, documentaires jeunesse seront présentés sur des rayonnages double face qui permettront de structurer l espace. Surface Matériel Particularités 32 m2 Etagères jeunesse Bacs à albums Bacs à BD Meuble à revues Podium en gradins pour la lecture d albums Espaces bien définis : albums petite enfance, albums à partir de la maternelle, romans, documentaires, revues. Coins lectures albums/bd/revues Coin lecture des petits avec espace au sol Lumineux, gai, chaleureux facile d accès Tapis Prévoir accès poussettes et Table pour les docs et portemanteaux chaises

18 Bureau/réserve : Il s agit d une seule pièce qui permette aux bénévoles et aux salariés de stocker les achats, le matériel d équipement, les livres à échanger lors du passage du bibliobus, avec une grande table permettant de travailler pour 5 ou 6 personnes. Cet espace doit être bien éclairé. Il doit comporter suffisamment de murs libres pour adosser des étagères et une visibilité directe sur l accueil. Il sera aussi directement accessible de l extérieur en permettant à un camion (bibliobus et autres) de stationner à proximité. Surface Matériel Particularités 14 m2 Etagères de réserve Prévoir une arrivée d eau avec des adultes ou grands placards placards en dessous Une armoire de rangement Accès facile de l extérieur pour la 1 grande table réception des livres du bibliobus 10 Chaises empilables Possibilité de s isoler mais pas visuellement Visibilité de la banque de prêt Lumineux WC personnel (selon les normes) Toilettes : Surface Matériel Particularités 2 m2 Prévoir 1 toilette Prévoir une arrivée d eau à l extérieur des «handicapés» avec lavemains. Distributeur de papier toilettes elles mêmes Distributeur de savon et de serviettes Détecteur de mouvement pour la lumière Distributeur de savon Distributeur d essuiemains Chaufferie : Surface Matériel Particularités 1,5 m2 A voir selon type de A voir. chauffage Placard/rangement ménage : Surface Matériel Particularités 1,5 m2 Etagères de rangement Le placard sert à stocker du matériel : Patères consommables ménage et hygiène, matériel de ménage, matériel d animation etc

19 LES ESPACES EXTERIEURS : La proposition devra également faire des propositions pour l aménagement des abords extérieurs à la bibliothèque : - accès parking et délimitation de places de parking, - accès et circulation piétons, - espaces verts ou fleuris, - etc. Si des espaces verts étaient prévus, il devra s agir d espaces nécessitant peu d'entretien (pas de pelouse mais des plantes à massifs et du paillage...etc.)

20 SCHEMA DE CIRCULATION INTERIEURE Toilettes/placard/chaufferie Salle d animation et d exposition Services intérieurs : bureau/réserve Espace adulte Espace jeunesse Banque de prêt Espace multimédia : 2 postes + imprimante Entrée

21 PROCESSUS DE REALISATION A titre indicatif, le planning prévisionnel de la présente opération est fixé comme suit : Lancement de la consultation pour la maîtrise d œuvre Fin mai 2010 Lancement de la consultation pour le contrôle technique Fin mai 2010 Lancement de la consultation du CSPS Fin mai 2010 Début de la mission 30 juillet 2010 APS 30 oct APD 31 déc Permis de construire 30 mars 2011 Recrutement des entreprises 30 mars 2011 Début des travaux 30 avril 2011 Livraison des locaux déc. 2011

22 MISSIONS DU MAÎTRE D OEUVRE Le Maître d œuvre réalisera les missions suivantes : Eléments de mission : Mission de base APS APD PRO ACT VISA DET AOR Missions complémentaires EXE OPC Plans de synthèse Le Maître d'œuvre devra s'entourer d'un bureau d'étude spécialisé sur la gestion des fluides (eau, chauffage...), d'un bureau d'étude structures, d'un économiste éventuellement d autres spécialistes afin de mener à bien ses missions. DELAIS DE REALISATION DES MISSIONS DU MAITRE D ŒUVRE : En tout état de cause, le Maître d œuvre devra proposer un planning permettant la fin des travaux avant la fin de l année La mission du Maître d œuvre débutera dès réception de l ordre de service afférent. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : La sélection des offres s opérera notamment sur : le prix : 50% la Valeur technique de l offre jugée à travers sa cohérence par rapport aux prestations demandées et aux capacités du candidat : expérience dans le domaine des bâtiments basse consommation, expérience dans l intégration de critères de Développement Durable, références dans des productions similaires. 40%. les délais. Il est demandé au Maître d œuvre la production impérative d un planning respectant l échéance relative à la livraison du bâtiment à la CCRN en décembre %. PENALITES DE RETARD En cas de non respect des délais imputable à sa propre déficience, le Maître d Œuvre subira les pénalités suivantes, variables selon le montant du marché, soit :

23 Si le marché est < à H.T. Si le marché est > à H.T. et < à H.T. Si le marché est > H.T. et < à H.T. 150 H.T par jour calendaire de retard 300 H.T par jour calendaire de retard 500 H.T par jour calendaire de retard