Lycée Jacques FEYDER 10, rue Wallon EPINAY SUR SEINE C.C.T.P. & D.P.G.F. Séparation des salles 101, 16 et 19

Transcription

1 Lycée Jacques FEYDER 10, rue Wallon EPINAY SUR SEINE. & D.P.G.F. Séparation des salles 101, 16 et 19 Code opération : Ind. Date Observations A B C MAITRE D OUVRAGE CRIF DASES 3 35, Bd des Invalides PARIS Tél : Fax : jacques.marion@iledefrance.fr MAITRE D OEUVRE SO.LI.DE 116, rue de Charenton PARIS Tél : Fax : solide@solide.fr MANDATAIRE Lycée Jacques FEYDER 10, rue Wallon EPINAY SUR SEINE Tél : Fax : Ce a@ac-creteil.fr

2 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 2 SOMMAIRE 1 - PLANS DE SITUATION & AMENAGEMENTS... 5 PLAN DE SITUATION... 5 VUE AERIENNE... 6 PLAN DE MASSE... 7 BATIMENT B 1 ER ETAGE... 8 SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE BATIMENT C 1 ER ETAGE SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE SPECIFICATIONS GENERALES EXPOSE DU PROJET DESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES PRESCRIPTIONS GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELAIS D EXECUTION NORMES ET REFERENCES REGLEMENTATION POUR LES MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS DECRETS ET REGLEMENTS CONNAISSANCES DES LIEUX VERIFICATION DES COTES NATURE DU MARCHE: PRESTATIONS GENERALES DEFINITION DES PRODUITS ECHANTILLONS PLANS D EXECUTION EXECUTION DES TRAVAUX CONDITIONS TECHNIQUES D EXECUTION DES TRAVAUX ECHAFAUDAGES MONTAGE DES MATERIAUX CONTROLE NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES REGLES DE SECURITES QUALIFICATIONS ASSURANCES GARANTIES ANNUELLES ET DECENNALES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES PENALITES DE RETARD DESCRIPTION DES OUVRAGES I - GENERALITES INSTALLATION DE CHANTIER... 20

3 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE SECURITE COLLECTIVE EVACUATION DES GRAVATS VISITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES NEUTRALISATION DES FLUIDES NETTOYAGE PANNEAU DE CHANTIER CONSTAT CONTRADICTOIRE AMIABLE ESSAIS COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES II - SEPARATION DE LA SALLE 101 BAT B 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) CHAUFFAGE (travaux à exécuter par le Lycée) DEPOSE ENLEVEMENT ELECTRICITE CLOISONS BLOCS PORTES PLINTHES PEINTURE FAUX PLAFOND APPAREILLAGE ELECTRIQUE TABLEAU III - SEPARATION DE LA SALLE 16 BAT C 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) DEPOSE ENLEVEMENT CREATION D UNE OUVERTURE ELECTRICITE CLOISONS BLOCS PORTES PLINTHES REVETEMENT DE SOL PEINTURE FAUX PLAFOND APPAREILLAGE ELECTRIQUE TABLEAU IV - SEPARATION DE LA SALLE 19 BAT C 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) DEPOSE ENLEVEMENT CREATION D UNE OUVERTURE ELECTRICITE CLOISONS BLOCS PORTES PLINTHES REVETEMENT DE SOL PEINTURE FAUX PLAFOND... 37

4 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE APPAREILLAGE ELECTRIQUE TABLEAU... 37

5 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE PLANS DE SITUATION & AMENAGEMENTS PLAN DE SITUATION Emplacement du Lycée

6 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 6 VUE AERIENNE

7 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 7 PLAN DE MASSE Bât C Bât F Bât B Bât D Bât E Bât A

8 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 8 BATIMENT B 1 ER ETAGE Salle 101 à séparer en deux

9 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 9 SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE m 5.00 m 4.00 m Légende : Cloison Plafonnier lumineux Radiateur Interrupteur Bloc porte PC Tableau

10 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 10 BATIMENT C 1 ER ETAGE Salles16 et 19 à séparer en deux

11 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 11 SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE m 5.00 m 4.00 m Légende : Cloison Plafonnier lumineux Radiateur Interrupteur Bloc porte PC Tableau

12 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 12 SCHEMA D AMENAGEMENT SALLE m 5.00 m 4.00 m Légende : Cloison Plafonnier lumineux Radiateur Interrupteur Bloc porte PC Tableau

13 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE SPECIFICATIONS GENERALES EXPOSE DU PROJET Le présent a pour objet la description des ouvrages nécessaires à la séparation des salles 101, 16 et 19, de façon à créer plus de salle de travail petits groupes Cet ensemble est situé sur le site : Lycée Jacques FEYDER 10, rue Henri WALLON EPINAY SUR SEINE DESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES PRESCRIPTIONS GENERALES Celles-ci contiennent les dispositions réglementaires actualisées, les modes opératoires courants et l obligation d une assurance qui s appliquent généralement à toutes les opérations PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Celles-ci ont pour rôle de définir précisément, à propos de chaque ouvrage : o Sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires o Ses particularités de mise en œuvre o Ses caractéristiques qualitatives et dimensionnelles o Sa provenance, avec éventuellement, la référence commerciale o Sa localisation dans l ouvrage DELAIS D EXECUTION Le délai global d exécution est fixé à : 6 semaines dates à définir avec le Lycée NORMES ET REFERENCES Démarrage début des congés scolaires d été REGLEMENTATION POUR LES MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l Art et à la réglementation française telle qu elle se trouvera être en vigueur à la date de l acte d engagement.

14 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 14 En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants : o Textes législatifs et réglementaires o Fascicules du cahier des clauses techniques générales o Normes européennes publiées par l AFNOR o Normes Françaises homologuées o Règles techniques DTU o Prescriptions techniques DTU o Avis techniques, agréments et ATEX o Règles professionnelles o Règles définissant les effets neige et vent o Cahier des spécifications CC2 de l A.P.S.A.D. Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le Maître de l Ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d appliquer un rabais proportionnel MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s ils font l objet : - soit d un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B - soit d un enquête technique favorable par un Contrôle Technique agréé L emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l objet d un accord exprès entre le Maître de l Ouvrage et l Entreprise DECRETS ET REGLEMENTS L Entreprise est tenue de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui s appliquent à cette réalisation, et notamment : - Code du travail : concernant l hygiène et la sécurité, et notamment le décret n concernant l article R sur la protection des ouvriers ayant à intervenir après la livraison de l ouvrage. - Décrets n du 8 janvier 1965 concernant la protection et la salubrité sur les chantiers du bâtiment et T.P - Décret du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les risques électriques - Règles de mitoyenneté - Arrêté du 26 décembre 194 concernant le coordonnateur de sécurité - Arrêté concernant la sécurité des ouvriers, et des personnes. - Liste non limitative CONNAISSANCES DES LIEUX L Entreprise reconnaît avoir pris connaissance du dossier, et de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l exécution des

15 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 15 travaux ; en particulier, elle est tenue de faire une visite complète et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant, notamment : - De la configuration du terrain et des abords - De l état des existants - Des moyens de communications et de transport - Des conditions de stockage - Des ressources en énergie et en eau - Des lieux de décharge pour les gravois - Des possibilités d installation de chantier - Des conditions climatiques et autres données physiques De ce fait, l entrepreneur ne pourra prétendre à aucune augmentation du prix forfaitaire VERIFICATION DES COTES L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les côtes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maître d œuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées. L'entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet du maître d'œuvre, mais devra signaler tous les changements qu'il croirait utiles NATURE DU MARCHE: PRESTATIONS GENERALES Qu elles figurent ou non dans le corps descriptif détaillé, les prestations ci-après sont dues par l entreprise titulaire du marché et sont réputées comprises dans le montant de l offre initiale : - La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d exécution - Les démarches et demandes auprès des Administrations ou Services concernés par les travaux afférents à leur corps d état ; sont également compris les frais d établissement de dossier si ces administrations en font la demande - La participation aux réunions de chantier dès lors que l entrepreneur y aura été invitée par le Maître d Œuvre - Les installations du chantier propres à chaque entreprise y compris baraques de chantier, hangar de stockage - Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents à leur corps d état - L établissement et la fourniture en trois exemplaires des plans de récolement des ouvrages exécutés selon des prescriptions du Maître d œuvre. L entreprise s engage à effectuer l intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans. Elle doit le contrôle des quantités et, si aucune observation n est présentée à ce sujet avant la signature du marché, l entreprise ne pourra prétendre à quelque réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en œuvre. Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n ont qu un caractère limitatif et que l entrepreneur devra prévoir tous les travaux nécessaires à l achèvement complet des installations, même ci ceux-ci ne sont pas spécifiquement décrits au CCTP

16 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 16 Les ouvrages seront traités à prix global et forfaitaire pour un complet et parfait achèvement des travaux conformément aux règles de l Art, aux normes et règlements et prescriptions des DTU connus à la date de remise de l offre et aux exigences spécifiques du projet DEFINITION DES PRODUITS Il est parfois indiqué, dans le corps du CCTP, des noms de marques commerciales. Les entreprises sont tenues de s en tenir aux produits spécifiés. Cependant, l entreprise pourra proposer et mettre en œuvre des produits qui soient techniquement et esthétiquement rigoureusement équivalents aux ouvrages décrits dans le descriptif sous réserve de l accord du Maître d œuvre et du Maître d Ouvrage. Sauf accord préalable du Maître d œuvre, toute modification des prestations sera refusée, tous les frais de remplacement seront à la charge de l entreprise ECHANTILLONS Avant toute commande, l entrepreneur devra soumettre à l agrément du Maître d œuvre, les échantillons des matériaux et matériels qu ils comptent utiliser conformément au devis descriptif. Ces échantillons devront être remis en temps utiles afin de ne pas retarder l avancement du chantier. Un refus d agrément de la part du Maître d œuvre ou Maître d Ouvrage ne pourra être une cause de report de délais. Le Maître d œuvre se réserve un délais de 15 jours, à partir de la date à laquelle auront été fournis tous les renseignements propres à justifier la proposition de l entreprise (PV d essais, etc.) pour donner sa décision PLANS D EXECUTION L Entrepreneur devra établir tous les plans et détails nécessaires à l exécution des travaux jusqu à leur complet achèvement Ces plans devront être établis en temps utiles pour ne pas retarder la marche du chantier et pour permettre l intervention simultanée et coordonnée des différents corps d état si il y a lieu. Ils devront être approuvés par le Maître d œuvre et Bureau de Contrôle. Les modifications qui pourrait être demandées par cette approbation en fonction des règlements et normes en vigueur, seront apportées par l entrepreneur et l exécution des travaux restera forfaitaire sans plue value aucune EXECUTION DES TRAVAUX CONDITIONS TECHNIQUES D EXECUTION DES TRAVAUX Tous les ouvrages doivent être réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans l espèce indiquée avec mise en œuvre dans les règles de l art, tant au point de vue technique qu au point de vue esthétique.

17 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE ECHAFAUDAGES MONTAGE DES MATERIAUX L exécution des travaux comprend l ensemble des échafaudages et platelages nécessaires à l objet des prestations dus par l entreprise. Les appareils de levage devront avoir fait l objet de visites de contrôle réglementaires auprès d organismes compétents avant leur mise en services CONTROLE Le Maître d œuvre se réserve la faculté de faire exécuter des prélèvements en présence de l entrepreneur, dans les conditions suivantes : - Dimensions des prélèvements : 30 x 30 - Nombre de prélèvements : 1 unité par ouvrage Les frais relatifs à ces prélèvements et remise en état sont à la charge de l entrepreneur et ce, quels qu en soient les résultats NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS Au cours des travaux, le chantier et ses accès devront être tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant. L entrepreneur est chargé de l enlèvement de ses gravois en décharge appropriée, chaque fois que leur volume l exigera ou suivant la demande du Maître d œuvre ou du Maître d Ouvrage Si ces consignes ne sont pas respectées, le Maître d œuvre ou le Maître d Ouvrage, se réservent le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée en lieu et place de l entreprise défaillante et à ses frais PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES L entrepreneur doit la protection des ouvrages jusqu à la réception. Il doit donc les protéger ou les faire protéger contre les risques de détériorations, de vol ou de détournement. Si ces détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de l entrepreneur, à la charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. Ces réparations ou remises en état seront exécutés pendant le délai contractuel, et n entraîneront pas d augmentation de ce délai REGLES DE SECURITES L entrepreneur veillera scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des trémies, QUALIFICATIONS L entreprise devra être titulaire des qualifications définie par l organisme professionnel de qualification du bâtiment et des activités annexes (O.P.Q.C.B). Il devra vérifier

18 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 18 également que les sous traitants qui seront amenés à travailler sur le chantier sont eux aussi titulaire de qualification. L entrepreneur devra produire un justificatif de sa qualification avant la signature du marché, valide pour l année en cours ASSURANCES L entrepreneur devra justifier qu il est titulaire : - D une police d assurance garantissant les tiers en cas d accident ou dommages causés par l exécution des travaux. - D une police d assurance couvrant la responsabilité décennale obligatoire dans les conditions des articles 1792 et 2270 du code civil. Ces attestations sont à joindre à l appel d offre, elles doivent être en cours de validité au démarrage des travaux GARANTIES ANNUELLES ET DECENNALES Les entrepreneurs garantissent formellement la conformité de leurs ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d une durée d un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l origine de l garantie biennale et décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil RECOMMANDATIONS PARTICULIERES La description précise du matériel employé pour l exécution des travaux fera l objet d un accord préalable du Maître d Ouvrage ou de la Maîtrise d œuvre. L entrepreneur est tenu pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu à la réception PENALITES DE RETARD En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué à l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris), une pénalité de 1/1000 ème du montant du marché, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants s'y rapportant.

19 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 19 Dans le cas où l Entrepreneur serait empêché d intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra le faire connaître au Maître d œuvre et au Responsable du marché dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles. Des retenues provisoires de retard fixées à : 500,00 HT par jour, seront appliquées par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne l avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc. De même, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d intervention prévu au calendrier détaillé d exécution. Ces retenues provisoires pourront être levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au calendrier détaillé, a été respectée Autres pénalités - Absences aux rendez-vous de chantier. Les rendez-vous de chantier auront lieu régulièrement chaque semaine, au jour et à l'heure fixés par le Maître d'oeuvre. Ces rendez-vous pourront éventuellement être complétés par des réunions de coordination. Dès notification de son marché, l'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de prendre des décisions et d'engager l'entreprise. Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra frappée d'une pénalité de 100 HT par absence. Tout retard de plus d une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le Maître d œuvre sera considéré comme une absence.

20 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE DESCRIPTION DES OUVRAGES I - GENERALITES INSTALLATION DE CHANTIER L installation générale du chantier sera réalisée suivant les instructions du Maître d Ouvrage ou du Maître d Oeuvre. Des vestiaires et des sanitaires seront mis à disposition des ouvriers intervenant sur le chantier, ceci à la charge de l entreprise titulaire du marché, en conformité avec la réglementation du travail incluant, aux frais de l entrepreneur pour toute la durée du chantier : Les frais de voirie correspondants Le raccordement des appareils sanitaires sur les réseaux EF et Assainissement Le nettoyage et l entretien des installations EAU : Exécution de branchements provisoire d eau sur le réseau du bâtiment avec mise en service de compteurs pour évaluer la consommation effective du chantier, y compris dépose et remise en état à la fin des travaux. ELECTRICITE : Exécution de branchements provisoire d électricité sur le réseau du bâtiment, compris protections calibrées et comptage pour évaluer la consommation effective du chantier, dépose et remise en état à la fin des travaux. Un balisage par barrières rigides et panneaux de signalisation, sera mise en place au droit de tous les accès piétons en pied de bâtiment, dans les zones de sites d approvisionnement de matériaux et de stockage des bennes à gravois. Mise en place des moyens nécessaires pour approvisionnement des matériaux, débarras de chantier et descente des gravois pour évacuation aux décharges de classes appropriées compris tous frais s y rapportant (treuils, monte charges, goulottes d évacuation, bennes, etc. ). Nota : Tous ces paramètres seront définis précisément avant le démarrage des travaux SECURITE COLLECTIVE Sécurité collective zone par zone, à définir avec coordonnateur sécurité, suivant mission. L entrepreneur devra toutes protections nécessaires à la sécurité du personnel durant les travaux. Il devra aussi assurer la sécurité de toutes personnes circulant dans les bâtiments et au dehors durant les travaux. A ce titre, des protections seront mises en œuvre au droit des travaux et des cheminements d amenée et d évacuation de matériel et des matériaux pour éviter leur chute.

21 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE EVACUATION DES GRAVATS Descente et évacuation des gravats, périodicité à définir, ainsi que l emplacement des bennes. Il est demandé à l entrepreneur de mettre en place un plan organisationnel de gestion et d élimination des déchets (S.O.G.E.D) VISITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES L entrepreneur titulaire du présent marché devra faire une visite des installations existantes afin de bien prendre en compte la difficulté et l importance des travaux et modifications à y effectuer NEUTRALISATION DES FLUIDES Procéder avant tous travaux à la neutralisation de l ensemble des fluides aux armoires d étages pour ce qui est des courant forts et faibles et aux gaines techniques d étage pour l alimentation en eau NETTOYAGE Un nettoyage complet et minutieux sera exécuté de façon régulière au cours du chantier, ainsi que pour la réception des travaux PANNEAU DE CHANTIER Exécution et mise en place des panneaux réglementaires d affichage prévus à l article R du code de l urbanisme relatif aux déclarations de travaux et à l article R du code du travail relatif à la lutte contre le travail clandestin et pour la durée du chantier. Dépose et évacuation en fin de chantier CONSTAT CONTRADICTOIRE AMIABLE Frais d établissement d un constat de l état des existants concernant l ensemble des zones concernées par les travaux projetés (circulations extérieures, toitures, espace verts, les parties intérieures traversées, etc. )

22 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE ESSAIS COURANTS FORTS L entrepreneur titulaire de ce lot devra effectuer des essais au fur et à mesure de l avancement des travaux ainsi qu à l achèvement des ouvrages. Ces contrôles porteront sur l installation, le cheminement et la continuité électrique. Ils comprendront en outre : Mesures d isolement Contrôle du matériel Contrôle des équilibrages de phases (si nécessaire) Essais de mise en température COURANTS FAIBLES Les essais préalables seront effectués en plusieurs phases et feront l objet de procès verbaux faisant état d éventuelles malfaçons, imperfections ou omissions éventuelles. Les tests seront organisés lorsque les travaux de câblage seront terminés afin de vérifier qu ils ont été correctement réalisés, qu aucun câble n a été endommagé pendant son transport ou sa mise en œuvre ou encore qu aucune erreur de câblage ne subsiste. Les éléments seront contrôlés à une fréquence de 250 MHz pour les opérations suivantes : Liaisons entre le sous répartiteur et les prises terminales Liaisons entre les prises terminales et le sous répartiteur Le but est de vérifier que chaque paire torsadée est conforme au plan d installation : Correctement reliée à chacune de ses extrémités Continuité non interrompue Polarité respectée Aucun court circuit entre deux conducteurs Isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre correct Aucun dépairage Que la longueur maximale est respectée et non dépassée Que son identification (nomenclature) et son repère géographique sur plan correspondent bien à la réalité sur site Ces tests seront effectués à l aide d un scanner. Les procès verbaux décriront les manipulations effectuées ainsi que leur résultat et seront communiqués au Maître d œuvre pour vérification avant la réception des ouvrages.

23 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 23 II - SEPARATION DE LA SALLE 101 BAT B 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) Déménagement de l ensemble du mobilier, et appareillage, compris déconnexion de tous appareillages, pouvant gêner durant la réalisation des travaux CHAUFFAGE (travaux à exécuter par le Lycée) Les corps de chauffe sont situés sur le voile de façade, certains d entre eux sont installés au futur emplacement de cloison séparative, c est pourquoi en accord avec l établissement la société en charge de la maintenance devra déplacer ces éléments conformément aux plans de redistribution des espaces; ces travaux devront être réalisés en début des congés scolaire. L entreprise de maintenance devra faire part de ces desideratas au BET avant le démarrage des travaux DEPOSE ENLEVEMENT 1. Dépose propre et soignée de l ensemble des éléments fixés sur les cloisons, stockage en un lieu défini par l établissement lors de la réunion de lancement, pour repose ultérieure. 2. Dépose des plafonniers fluorescents, stockage à un emplacement défini par l établissement lors de la réunion de lancement ou mise en décharge. 3. Découpe et dépose des plinthes fixées sur les parois à allant recevoir la futur cloison de séparation. 4. Découpe du revêtement de sol au futur emplacement de la cloison séparative ELECTRICITE Modification et aménagement du réseau électrique : Vérification de l armoire d étage existante vis-à-vis de la réglementation ainsi que de la puissance disponible. Séparation des différents espaces. Création d attentes pour allumage de chaque local défini ci-dessus. Création d un attente pour allumage tableau nouvelle salle Création d attentes pour plafonniers (nombre à déterminer suivant taux de luminescence à obtenir, l entreprise devra transmettre le justificatif). Création d attente pour luminaire tableau.

24 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 24 Création d alimentation pour prises de courants en plinthe 10/12 A + T, implantation à définir avec l établissement lors de la réunion de lancement (4 unités par local). Les alimentations seront sous des canalisations qui devront être choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et règlement en vigueur, ainsi qu aux impératifs techniques de la sécurité C DTU Modification des plans électriques existants de l armoire d étage compris fourniture et mise à disposition de plans complets sur la nouvelle installation réalisée. Chaque plan sera fourni en 5 exemplaires pour les intervenants suivants : Lycée (1 exemplaire dans dossier DOE + 1 exemplaire dans armoire électrique) Conseil Régional d Ile de France (dans le dossier DOE) Maître d œuvre Bureau de contrôle CLOISONS Réalisation de cloisons en carreaux de plâtre montés à la colle : Travaux préparatoires: découpe de plinthe afin de recevoir les cloisons, découpe du revêtement de sol en prenant toute les précautions nécessaire, etc. Epaisseur 10 cm, CF 1H. Mise en œuvre selon les indications du fabricant ; raidissage selon les indications des D.T.U et catalogue de fabrication Couche résiliente en tête, capable d absorber les déformations du bâtiment en service normal Garnissage des joints, ratissage Finition des cueillies au moyen d une bande à joints Equerres métalliques dans les angles saillants Compris descente des gaines électriques et toutes sujétions s y rapportant Localisation : En séparation de la salle 101 conformément au plan BLOCS PORTES Fourniture, pose de bloc porte: Dimension : 93 x 205 PF ½ H Nature des parois de scellement : cloison carreaux de plâtre de 10 cm

25 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 25 Huisserie : Bois exotique rouge, gorge en fond de feuillure avec joint isophonique Ouvrant : porte isoplane à âme pleine, panneau de particules de bois agglomérées, ép. 40 mm Parements : double parement prépeint Ferrage : ferrage par 3 paumelles de 110 Garniture béquille GOLF de chez BEZAULT ou similaire Performances requises : label CSTB, Classement au feu : suivant réglementation ERP CF ½ h, Isolation acoustique 28 db(a) Butée de porte de chez BEZAULT Produit BRUYNZEL ou équivalent Ainsi qu un champ plat en sapin traité en finition bloc porte / cloison, si nécessaire Localisation : Dans la cloison nouvellement mise en œuvre, servant unité de secours PLINTHES Fourniture et pose de plinthes bois: Plinthe posée à coupe d onglet Face intérieure imprimée avant pose Fixation par clouage et collage Masticage des têtes de clous En sapin à peindre Section identique à celle déjà en place Localisation : Sur l ensemble des cloisons nouvellement mis en œuvre et aux emplacements le nécessitants, PEINTURE Réalisation des travaux préparatoires suivant le DTU 59.1 et les supports rencontrés : Brossage, ponçage, rebouchage Enduit garnissant ou pelliculaire suivant type de support Localisation : Ensemble de la zone réaménagée Fourniture et mise en œuvre de toile de verre Préparation des supports suivant DTU 59.1 : Brossage, ponçage, Pose de la toile à la colle suivant prescription du fabricant Toile de verre à peindre du type SKINGLASS référence Classique 120g de chez GAUTHIER ou équivalent Classement M1

26 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 26 Lessivable et imputrescible Les support absorbants seront pré encollés 24h avant la pose Mise en peinture après séchage complet de la toile Travaux de peinture sur toile de verre: Application de 2 couches de peinture glycérophtalique Coloris au choix du maître d ouvrage ou du maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Travaux de peinture sur des ouvrages bois Brossage, révision de l impression, rebouchage et ponçage éventuels Enduit gras Deux couches de peinture glycérophtalique type TOLLENS ou similaire Coloris au chois du maître d ouvrage et maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Localisation : Toutes les menuiseries bois notamment portes, plinthes etc. de la zone nouvelle aménagée FAUX PLAFOND Réalisation d un faux plafond suspendu : Panneaux auto portants en laine de roche EUROCOUSTIC type Tonga Blanc ou techniquement équivalent A bord droit Revêtu d un voile décoratif sur la face apparente et d un voile de verre naturel sur la contre face, identique à celui déjà mis en œuvre dans les autres salles. Cf. photo Dimension modulaire : 600 x 600 mm Epaisseur des panneaux : 24 mm, Ossature T 24 mm composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche ou de couleur dans la gamme du fabricant Cornière de rive du même coloris, afin d assurer la finition en périphérie aux droits des murs et des cloisons Performance d absorption acoustique des panneaux: Alpha w = 0.90, Classe: A Classement M0

27 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 27 Compris toutes sujétions pour réservations diverses, et mise en place des équipements techniques (luminaires, bouches de soufflage, autres ) APPAREILLAGE ELECTRIQUE Fourniture pose et raccordement de l appareillage électrique : Prise de courant : Marque LEGRAND série Modèle Interrupteur : Marque LEGRAND Série Modèle Plafonnier fluorescent : Marque ETAP Série Modèle identique à ceux mis en place dans les autres salles (cf. photographie page précédente) Luminaire tableau : Marque ETAP Série Modèle TABLEAU 1. Fourniture et pose d un tableau émaillé blanc : Dimension à voir avec l établissement lors de la réunion de lancement Emplacement à déterminer lors de la réunion de lancement avec l établissement Compris toute sujétions. 2. Repose du tableau précédemment stocké, à l emplacement déterminé par l établissement lors de la réunion de lancement.

28 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 28 III - SEPARATION DE LA SALLE 16 BAT C 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) Déménagement de l ensemble du mobilier, et appareillage, compris déconnexion de tous appareillages, pouvant gêner durant la réalisation des travaux DEPOSE ENLEVEMENT 1. Dépose propre et soignée de l ensemble des éléments fixés sur les cloisons, stockage en un lieu défini par l établissement lors de la réunion de lancement, pour repose ultérieure. 2. Dépose du faux plafond sur la zone où sera implantée la future cloison de séparation, stockage des dalles pour repose ultérieure. 3. Déconnexion et dépose des plafonniers fluorescents, dans le cas où ils se trouveraient sur le cheminement du cloisonnement futur, stockage pour repose ultérieure. 4. Découpe et dépose des plinthes fixées sur les parois à allant recevoir la futur cloison de séparation, ainsi qu à la nouvelle issue entre les salles 16 et 18 cf. plan. 5. Découpe du revêtement de sol au futur emplacement de la cloison séparative CREATION D UNE OUVERTURE Après avoir procéder aux vérifications d usage, Traçage de l ouverture à créer, Dimension : pouvoir recevoir un bloc porte 93 x 205 Protection du revêtement de sol, de part et d autre de la paroi. Découpe du voile séparatif salle 16 / salle 18 Tous travaux de finition nécessaire ELECTRICITE Modification et aménagement du réseau électrique : Vérification de l armoire d étage existante vis-à-vis de la réglementation ainsi que de la puissance disponible. Séparation des différents espaces.

29 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 29 Création d attentes pour allumage de la nouvelle salle ainsi crée. Création d une attente pour allumage du tableau de la nouvelle salle. Création d alimentation pour prises de courants en plinthe 10/12 A + T, implantation à définir avec l établissement lors de la réunion de lancement (4 unités par local). Les alimentations seront sous des canalisations qui devront être choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et règlement en vigueur, ainsi qu aux impératifs techniques de la sécurité C DTU Modification des plans électriques existants de l armoire d étage compris fourniture et mise à disposition de plans complets sur la nouvelle installation réalisée. Chaque plan sera fourni en 5 exemplaires pour les intervenants suivants : Lycée (1 exemplaire dans dossier DOE + 1 exemplaire dans armoire électrique) Conseil Régional d Ile de France (dans le dossier DOE) Maître d œuvre Bureau de contrôle CLOISONS Réalisation de cloisons en carreaux de plâtre montés à la colle : Travaux préparatoires: découpe de plinthe afin de recevoir les cloisons, découpe du revêtement de sol en prenant toute les précautions nécessaire, etc. Epaisseur 10 cm, CF 1H. Mise en œuvre selon les indications du fabricant ; raidissage selon les indications des D.T.U et catalogue de fabrication Couche résiliente en tête, capable d absorber les déformations du bâtiment en service normal Garnissage des joints, ratissage Finition des cueillies au moyen d une bande à joints Equerres métalliques dans les angles saillants Compris descente des gaines électriques et toutes sujétions s y rapportant Localisation : En séparation de la salle 16 conformément au plan BLOCS PORTES Fourniture, pose de bloc porte: Dimension : 93 x 205 PF ½ H

30 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 30 Nature des parois de scellement : voile existant séparatif salle 17 et 19 Huisserie : Bois exotique rouge, gorge en fond de feuillure avec joint isophonique Ouvrant : porte isoplane à âme pleine, panneau de particules de bois agglomérées, ép. 40 mm Parements : double parement prépeint Ferrage : ferrage par 3 paumelles de 110 Garniture béquille GOLF de chez BEZAULT ou similaire Performances requises : label CSTB, Classement au feu : suivant réglementation ERP CF ½ h, Isolation acoustique 28 db(a) Butée de porte de chez BEZAULT Produit BRUYNZEL ou équivalent Ainsi qu un champ plat en sapin traité en finition bloc porte / cloison, si nécessaire Localisation : Dans l ouverture créée, servant unité de secours PLINTHES Fourniture et pose de plinthes bois: Plinthe posée à coupe d onglet Face intérieure imprimée avant pose Fixation par clouage et collage Masticage des têtes de clous En sapin à peindre Section identique à celle déjà en place Localisation : Sur l ensemble des cloisons nouvellement mis en œuvre et aux emplacements le nécessitants, REVETEMENT DE SOL La planimétrie du sol aura été vérifié et accepté Fourniture et mise en œuvre d un enduit de ragréage : Auto-lissant type ARDIT ou similaire Epaisseur moyenne 2 mm Fourniture et pose de revêtement de sol similaire à celui en place: Pose collée en plein (colle préconisée par le fabricant et ayant fait l objet d un avis technique du C.S.T.B) Toutes sujétions de coupes, ajustages. Classement P4U3 minimum, identique à celui déjà en place. Cordon de soudure si nécessaire. Localisation : Au droit de l ouverture créée dans le voile séparatif salle 16 et 18

31 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE PEINTURE Réalisation des travaux préparatoires suivant le DTU 59.1 et les supports rencontrés : Brossage, ponçage, rebouchage Enduit garnissant ou pelliculaire suivant type de support Localisation : Ensemble de la zone réaménagée Fourniture et mise en œuvre de toile de verre Préparation des supports suivant DTU 59.1 : Brossage, ponçage, Pose de la toile à la colle suivant prescription du fabricant Toile de verre à peindre du type SKINGLASS référence Classique 120g de chez GAUTHIER ou équivalent Classement M1 Lessivable et imputrescible Les support absorbants seront pré encollés 24h avant la pose Mise en peinture après séchage complet de la toile Travaux de peinture sur toile de verre: Application de 2 couches de peinture glycérophtalique Coloris au choix du maître d ouvrage ou du maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Travaux de peinture sur des ouvrages bois Brossage, révision de l impression, rebouchage et ponçage éventuels Enduit gras Deux couches de peinture glycérophtalique type TOLLENS ou similaire Coloris au chois du maître d ouvrage et maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Localisation : Toutes les menuiseries bois notamment portes, plinthes etc. de la zone nouvelle aménagée FAUX PLAFOND Repose des dalles de faux plafond, précédemment stockées, compris remplacement de dalles abîmées si nécessaire et toutes sujétions pour réservations diverses, et mise en place des équipements techniques (luminaires, bouches de soufflage, autres )

32 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE APPAREILLAGE ELECTRIQUE Fourniture pose et raccordement de l appareillage électrique : Prise de courant : Marque LEGRAND série Modèle Interrupteur : Marque LEGRAND Série Modèle Luminaire tableau : Marque ETAP Série Modèle Repose des plafonniers TABLEAU 1. Fourniture et pose d un tableau émaillé blanc : Dimension à voir avec l établissement lors de la réunion de lancement Emplacement à déterminer lors de la réunion de lancement avec l établissement Compris toute sujétions. 2. Repose du tableau précédemment stocké, à l emplacement déterminé par l établissement lors de la réunion de lancement.

33 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 33 IV - SEPARATION DE LA SALLE 19 BAT C 1 ER ETAGE DEMENAGEMENT (travaux à exécuter par le Lycée) Déménagement de l ensemble du mobilier, et appareillage, compris déconnexion de tous appareillages, pouvant gêner durant la réalisation des travaux DEPOSE ENLEVEMENT 1. Dépose propre et soignée de l ensemble des éléments fixés sur les cloisons, stockage en un lieu défini par l établissement lors de la réunion de lancement, pour repose ultérieure. 2. Dépose du faux plafond sur la zone où sera implantée la future cloison de séparation, stockage des dalles pour repose ultérieure. 3. Déconnexion et dépose des plafonniers fluorescents, dans le cas où ils se trouveraient sur le cheminement du cloisonnement futur, stockage pour repose ultérieure. 4. Découpe et dépose des plinthes fixées sur les parois à allant recevoir la futur cloison de séparation, ainsi qu à la nouvelle issue entre les salles 16 et 18 cf. plan. 5. Découpe du revêtement de sol au futur emplacement de la cloison séparative CREATION D UNE OUVERTURE Après avoir procéder aux vérifications d usage, Traçage de l ouverture à créer, Dimension : pouvoir recevoir un bloc porte 93 x 205 Protection du revêtement de sol, de part et d autre de la paroi. Découpe du voile mitoyen salle 19/ salle 17 Tous travaux de finition nécessaire ELECTRICITE Modification et aménagement du réseau électrique : Vérification de l armoire d étage existante vis-à-vis de la réglementation ainsi que de la puissance disponible. Séparation des différents espaces.

34 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 34 Création d attentes pour allumage de la nouvelle salle ainsi crée. Création d une attente pour allumage du tableau de la nouvelle salle. Création d alimentation pour prises de courants en plinthe 10/12 A + T, implantation à définir avec l établissement lors de la réunion de lancement (4 unités par local). Les alimentations seront sous des canalisations qui devront être choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et règlement en vigueur, ainsi qu aux impératifs techniques de la sécurité C DTU Modification des plans électriques existants de l armoire d étage compris fourniture et mise à disposition de plans complets sur la nouvelle installation réalisée. Chaque plan sera fourni en 5 exemplaires pour les intervenants suivants : Lycée (1 exemplaire dans dossier DOE + 1 exemplaire dans armoire électrique) Conseil Régional d Ile de France (dans le dossier DOE) Maître d œuvre Bureau de contrôle CLOISONS Réalisation de cloisons en carreaux de plâtre montés à la colle : Travaux préparatoires: découpe de plinthe afin de recevoir les cloisons, découpe du revêtement de sol en prenant toute les précautions nécessaire, etc. Epaisseur 10 cm, CF 1H. Mise en œuvre selon les indications du fabricant ; raidissage selon les indications des D.T.U et catalogue de fabrication Couche résiliente en tête, capable d absorber les déformations du bâtiment en service normal Garnissage des joints, ratissage Finition des cueillies au moyen d une bande à joints Equerres métalliques dans les angles saillants Compris descente des gaines électriques et toutes sujétions s y rapportant Localisation : En séparation de la salle 16 conformément au plan BLOCS PORTES Fourniture, pose de bloc porte: Dimension : 93 x 205 PF ½ H

35 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 35 Nature des parois de scellement : voile existant séparatif salle 16 et 18 Huisserie : Bois exotique rouge, gorge en fond de feuillure avec joint isophonique Ouvrant : porte isoplane à âme pleine, panneau de particules de bois agglomérées, ép. 40 mm Parements : double parement prépeint Ferrage : ferrage par 3 paumelles de 110 Garniture béquille GOLF de chez BEZAULT ou similaire Performances requises : label CSTB, Classement au feu : suivant réglementation ERP CF ½ h, Isolation acoustique 28 db(a) Butée de porte de chez BEZAULT Produit BRUYNZEL ou équivalent Ainsi qu un champ plat en sapin traité en finition bloc porte / cloison, si nécessaire Localisation : Dans l ouverture créée, servant unité de secours PLINTHES Fourniture et pose de plinthes bois: Plinthe posée à coupe d onglet Face intérieure imprimée avant pose Fixation par clouage et collage Masticage des têtes de clous En sapin à peindre Section identique à celle déjà en place Localisation : Sur l ensemble des cloisons nouvellement mis en œuvre et aux emplacements le nécessitants, REVETEMENT DE SOL La planimétrie du sol aura été vérifié et accepté Fourniture et mise en œuvre d un enduit de ragréage : Auto-lissant type ARDIT ou similaire Epaisseur moyenne 2 mm Fourniture et pose de revêtement de sol similaire à celui en place: Pose collée en plein (colle préconisée par le fabricant et ayant fait l objet d un avis technique du C.S.T.B) Toutes sujétions de coupes, ajustages. Classement P4U3 minimum, identique à celui déjà en place.

36 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE 36 Cordon de soudure si nécessaire. Localisation : Au droit de l ouverture créée dans le voile séparatif salle 19 et PEINTURE Réalisation des travaux préparatoires suivant le DTU 59.1 et les supports rencontrés : Brossage, ponçage, rebouchage Enduit garnissant ou pelliculaire suivant type de support Localisation : Ensemble de la zone réaménagée Fourniture et mise en œuvre de toile de verre Préparation des supports suivant DTU 59.1 : Brossage, ponçage, Pose de la toile à la colle suivant prescription du fabricant Toile de verre à peindre du type SKINGLASS référence Classique 120g de chez GAUTHIER ou équivalent Classement M1 Lessivable et imputrescible Les support absorbants seront pré encollés 24h avant la pose Mise en peinture après séchage complet de la toile Travaux de peinture sur toile de verre: Application de 2 couches de peinture glycérophtalique Coloris au choix du maître d ouvrage ou du maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Travaux de peinture sur des ouvrages bois Brossage, révision de l impression, rebouchage et ponçage éventuels Enduit gras Deux couches de peinture glycérophtalique type TOLLENS ou similaire Coloris au chois du maître d ouvrage et maître d œuvre Qualité et type de finition soignée Finition satinée Localisation : Toutes les menuiseries bois notamment portes, plinthes etc. de la zone nouvelle aménagée.

37 Lycée Jacques FEYDER 93 EPINAY SUR SEINE FAUX PLAFOND Repose des dalles de faux plafond, précédemment stockées, compris remplacement de dalles abîmées si nécessaire et toutes sujétions pour réservations diverses, et mise en place des équipements techniques (luminaires, bouches de soufflage, autres ) APPAREILLAGE ELECTRIQUE Fourniture pose et raccordement de l appareillage électrique : Prise de courant : Marque LEGRAND série Modèle Interrupteur : Marque LEGRAND Série Modèle Luminaire tableau : Marque ETAP Série Modèle Repose des plafonniers TABLEAU 1. Fourniture et pose d un tableau émaillé blanc : Dimension à voir avec l établissement lors de la réunion de lancement Emplacement à déterminer lors de la réunion de lancement avec l établissement Compris toute sujétions. 2. Repose du tableau précédemment stocké, à l emplacement déterminé par l établissement lors de la réunion de lancement. Fait à Paris le 12/05/2006