CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES"

Transcription

1 MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE DOMBES OBJET DE LA CONSULTATION MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE DECHETTERIE ET D UN BATIMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

2 SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER - GENERALITES... 3 ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES Objet du marché Titulaire du marché SOUS-TRAITANTS Catégorie d'ouvrage et nature des travaux DUREE... 3 ARTICLE 2 ELEMENTS DU MARCHE... 3 ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Pièces particulières Pièces générales Nantissement - Cessions de créances... 4 CHAPITRE 2 - MODALITES D EXECUTION DU MARCHE... 5 ARTICLE 4 INFORMATIONS RECIPROQUES Informations données par le maitre d ouvrage informations données par le maitre d œuvre Secret professionnel... 5 ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN-D ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION DE LA SANTe Contrôle technique... 6 ARTICLE 6 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D ŒUVRE en phase d études PHASE TRAVAUX... 7 ARTICLE 7 ORDRES DE SERVICES... 8 ARTICLE 8 AVENANTS NÉGOCIÉS AVEC LE MAÎTRE D OUVRAGE... 8 ARTICLE 9 INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION... 9 ARTICLE 10 ACHEVEMENT DE LA MISSION... 9 CHAPITRE 3 REMUNERATION DU MAITRE D OEUVRE... 9 ARTICLE 11 FORFAIT DE REMUNERATION Caractères de la rémunération Etablissement du forfait provisoire Passage au forfait définitif PRIX CHAPITRE 4 ENGAGEMENT DU MAITRE D OEUVRE ARTICLE 12 ENGAGEMENT SUR LE COUT DE L OPERATION Avant la passation des marché de travaux Après la passation des marchés de travaux CHAPITRE 5 - DELAIS ET PENALITES POUR RETARD ARTICLE 13 DELAIS - PENALITES POUR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS Etablissement des documents d'études : Pénalités pour retard ARTICLE 14 PENALITES EN CAS DE RETARD DE LA VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE ET DU DECOMPTE FINAL Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur Vérification du décompte final ARTICLE 15 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION 14 CHAPITRE 6- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ARTICLE 16 AVANCES CCAP Avril /17

3 ARTICLE 17 ACOMPTES ARTICLE 18 DELAIS DE PAIEMENT CHAPITRE 7 DIFFERENDS ET RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 19 ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ARTICLE 20 RESILIATION DU MARCHE Résiliation du fait du maître de l'ouvrage Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers ARTICLE 21 REGLEMENT DES LITIGES CHAPITRE 8 UTILISATION DES RESULTATS ARTICLE 22 OPTION RETENUE CHAPITRE 9 ASSURANCES ARTICLE 23 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES ARTICLE 24 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 10 - DEROGATIONS AU CCAG-PI ARTICLE 25 DEROGATIONS CCAP Avril /17

4 CHAPITRE PREMIER - GENERALITES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 OBJET DU MARCHE Le marché régit par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise d œuvre en vue de la construction d une déchetterie et d un bâtiment technique et administratif, pour le compte de la. 1.2 TITULAIRE DU MARCHE Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître d œuvre", sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement. 1.3 SOUS-TRAITANTS Le maître d œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de l acceptation des sous-traitants et de l agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le Maître d'ouvrage. 1.4 CATEGORIE D'OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX La mission de maîtrise d œuvre porte sur la construction d une déchetterie, relevant des rubriques n 2710 des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) et n 2711 relatif au transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d équipements électriques et électroniques (DEEE) mis au rebut, ainsi que sur la construction d un bâtiment à usage de bureaux et de stockage. 1.5 DUREE - Estimation prévisionnelle de la date de notification du marché : mai Estimation prévisionnelle de la date de début des travaux : février ARTICLE 2 ELEMENTS DU MARCHE Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l annexe II de l'arrêté du 21 Décembre Le présent marché est constitué d une seule et unique tranche. La partie «études» porte notamment sur la réalisation des études de conception technique et architecturale des équipements, les plans d esquisse étant fournis par le Maître d Ouvrage : Etudes d'avant-projet sommaire (APS) Etudes d'avant-projet définitif (APD) (incluant la fourniture des éléments pour l élaboration de la demande de permis de construire), Etudes de Projet (PRO), Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) (incluant la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises) CCAP Avril /17

5 La partie «travaux» porte sur les phases suivantes : Visa des documents d exécution (VISA) Direction de l'exécution des Travaux (DET) Assistance aux Opérations de Réception (AOR) (incluant l assistance pendant l année de garantie de parfait achèvement) Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC). ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 3.1 PIECES PARTICULIERES L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l exemplaire original conservé dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi ; Forfait de rémunération Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), dont l exemplaire original conservé dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi ; Le programme technique et ses annexes, conservés dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi. 3.2 PIECES GENERALES Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G. - P.I.), approuvé par Arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ; Le décret n du 29 novembre 1993 relatif a ux missions de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Modifié par la loi n du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée L annexe I de l arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d exécution des éléments de mission de maîtrise d œuvre confiés par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Le C.C.T.G. (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux. 3.3 NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES En même temps que la notification du marché, il est remis à la demande du maître d'œuvre une copie de l'original de l'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme à l'original délivré en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément à la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises". CCAP Avril /17

6 CHAPITRE 2 - MODALITES D EXECUTION DU MARCHE ARTICLE 4 INFORMATIONS RECIPROQUES 4.1 INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D OUVRAGE Le Maître d Ouvrage communique au maître d œuvre : - Toutes les informations et pièces nécessaires pour la réalisation des études. L esquisse du projet est fournie en annexe du programme technique. - Toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d autorisation ou d agrément, en particulier toute demande de pièces complémentaires. 4.2 INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D ŒUVRE Le maître d œuvre communique au Maître d Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait le seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d Ouvrage. 4.3 SECRET PROFESSIONNEL Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements et documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le titulaire s interdit d utiliser les documents qui lui sont confiés à d autres fins que celles qui sont prévues au marché. ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN-D ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, le maître d œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur, en matière de protection de la main-d œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 5.1 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION DE LA SANTE Conformément à la loi n du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le Maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage. Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maître d'ouvrage. CCAP Avril /17

7 5.2 CONTROLE TECHNIQUE Le contrôle technique (loi n du 4 janvier 19 78, titre II, notamment, art. 10) est indépendant de la maîtrise d œuvre et fera l'objet d'un marché distinct. Ces contrats doivent être conclus par le Maître d Ouvrage selon les règles des marchés publics (circulaire du 5 mai 1994 du ministre de l'economie sur les marchés de contrôle technique). ARTICLE 6 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D ŒUVRE 6.1 EN PHASE D ETUDES Présentation des documents Conformément à l article du CCAG-PI, le maître d ouvrage accuse réception de la remise des études Nombre d'exemplaires et délais de réalisation Les documents d'études sont remis par le maître d œuvre au Maître d'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir ainsi que le délai de remise de ces documents : Documents APS 3 Nombre d'exemplaires Point de départ des délais de présentation des études AR par le maître d œuvre de la notification du marché Délais de réalisation des missions 4 semaines APD 3 - Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation de la phase précédente. 5 semaines - A défaut, date de l accusé de réception par le maître d œuvre PRO 3 5 semaines de l ordre d engager les études de la phase concernée. 3 semaines 3 DCE (dont un sur CD) Rapport d analyse des candidatures Rapport d analyse des candidatures DOE 5 (dont 1 sur CD) Date de la réception des travaux 1 semaine 1 semaine 2 semaines Le Maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de l'opération envisagée. CCAP Avril /17

8 Délais d approbation Conformément à l article 27 du CCAG PI, à l'issue de la vérification des documents, le Maître d Ouvrage prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 26.2 du CCAG PI. Si le Maître d Ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai. L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 6.2 PHASE TRAVAUX Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs Au cours des travaux, le maître d œuvre doit procéder, conformément à l'article 13.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui le transmet ensuite au Maître d'ouvrage. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. Le maître d œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au Maître d'ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié Délai de vérification projet de décompte Le délai imparti au maître d œuvre pour procéder à la vérification des projets de décompte des entrepreneurs et à leur transmission au Maître d Ouvrage est fixé à 10 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise VISA des études faites par les entrepreneurs Lorsque des études d exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maître d œuvre. Ce dernier doit les retourner à l entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception Délai de vérification du décompte final À l'issue des travaux, le maître d œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l entrepreneur conformément à l article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci le maître d œuvre établit, dans les conditions définies à l article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général CCAP Avril /17

9 Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 15 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. ARTICLE 7 ORDRES DE SERVICES Ordres de services délivrés par le Maître d Ouvrage Les décisions du Maître d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant être notifié au maître d'œuvre. L'ordre de service est remis au maître d œuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Nécessité d'un ordre de service du Maître d'ouvrage : - Quand une décision du Maître d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre d'engager un élément de mission) - Quand le Maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre - Quand une décision du Maître d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles. Le maître d œuvre est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le Maître d Ouvrage, qu ils aient ou non fait l objet de réserve de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du Maître d Ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire. Lorsque le maître d œuvre estime que les prescriptions d un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au Maître d Ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant à compter du jour suivant la notification de l ordre de service. Ordres de services délivrés par le maître d œuvre Le maître d œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au Maître d Ouvrage. Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur dans un délai de 8 jours, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicables aux marchés de travaux. Cependant, en aucun cas, le maître d œuvre ne peut notifier des ordres de service sans avoir recueilli au préalable l'accord du Maître d'ouvrage lorsqu ils sont relatifs : - à la modification du programme initial, entraînant la modification du ou des marchés de travaux ; - à la notification de la date de commencement des travaux ; - à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus initialement. ARTICLE 8 AVENANTS NÉGOCIÉS AVEC LE MAÎTRE D OUVRAGE Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s engage la maîtrise d œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret du 29 novembre CCAP Avril /17

10 De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait l objet d un avenant pour tenir compte notamment : - des conséquences sur le marché de maîtrise d œuvre, de l évolution du programme et de l enveloppe financière prévisionnelle, conformément aux dispositions de l article 2-1 de la loi MOP, - des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maîtrise d œuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le Maître d Ouvrage, conformément à l article 30-3 du décret du 29 novembre 1993, - des aléas non imputables à la maîtrise d œuvre au stade de la consultation des entreprises, - des variantes qui seraient acceptées par le Maître d Ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maîtrise d œuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études, - des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, - du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées à l issue de la garantie de parfait achèvement. ARTICLE 9 INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de réception par le maître d œuvre du mémoire de réclamation. ARTICLE 10 ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du maître d œuvre s'achève à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article ème alinéa du CCAG, applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d œuvre, par le Maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. CHAPITRE 3 REMUNERATION DU MAITRE D OEUVRE ARTICLE 11 FORFAIT DE REMUNERATION 11.1 CARACTERES DE LA REMUNERATION Le présent marché de maîtrise d œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire. Le forfait de rémunération provisoire est établie selon un taux de rémunération qui s applique au montant hors taxe des travaux. La rémunération du marché est forfaitaire pour l exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché. CCAP Avril /17

11 11.2 ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE La rémunération du maître d œuvre est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxes des travaux. Le forfait de rémunération est le produit du taux de rémunération "t " fixé à l annexe 1 de l'acte d'engagement, par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement. Le montant du forfait provisoire est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d œuvre : - contenu mission fixé au présent CCAP, - partie affectée aux travaux de l enveloppe financière prévisionnelle fixée par le Maître d Ouvrage, - délais des études, - durée prévisionnelle d exécution des travaux PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF La rémunération provisoire devient définitive lors de l acceptation par le Maître d Ouvrage des études d Avant-Projet Définitif et de l engagement du maître d œuvre sur l estimation prévisionnelle définitive des travaux. Le montant définitif de la rémunération est calculé comme il suit : estimation définitive du coût prévisionnel des travaux X taux de rémunération Si le coût prévisionnel proposé est égal à la part de l enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître de l Ouvrage, la notification de la décision de réception par le Maître de l Ouvrage de l élément APS vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. Si le coût prévisionnel proposé n est pas égal à la part de l enveloppe financière affectée aux travaux, l avenant permettant de fixer le coût prévisionnel, tel que prévu à l article 8, fixe également le forfait définitif de rémunération. L'incidence éventuelle, sur les prestations de maîtrise d'œuvre, de l'évolution des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre cités à l'article 11.2, qui ont servi à établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération PRIX Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo (mo études) fixé dans l'acte d'engagement. CCAP Avril /17

12 CHAPITRE 4 ENGAGEMENT DU MAITRE D OEUVRE ARTICLE 12 ENGAGEMENT SUR LE COUT DE L OPERATION 12.1 AVANT LA PASSATION DES MARCHE DE TRAVAUX Enveloppe financière fixée par le Maître d Ouvrage Cette enveloppe financière affectée aux travaux comprend l ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme annexé. Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux L avancement des études permet au maître d œuvre, lors de l établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Estimation du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d œuvre et engagement Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l ouvrage. L engagement du maître d œuvre intervient à l issue de l APD sur la base de l estimation définitive du coût prévisionnel des travaux. L estimation définitive est assortie d un taux de tolérance de 5 %. Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) Chaque fois qu il constate que le projet qu il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maître d Ouvrage le lui demande. Prise en compte des modifications intervenues Si en cours d exécution du marché, le Maître d Ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément à l article 8. Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s effectue par l application d un coefficient de réajustement égal au rapport de l index BT 01 pour l ensemble des travaux. Coût de référence des travaux à l issue de la consultation des entreprises Lorsque le Maître d Ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d œuvre établit le coût de référence des travaux. Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le Maître d Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d œuvre et au mois m0 de l offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Respect de l engagement du maître d œuvre Le respect de l engagement du maître d œuvre s apprécie sur le coût global de référence et non lot par lot. CCAP Avril /17

13 Conséquences du non-respect de l engagement Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le Maître d Ouvrage peut : - soit accepter l offre ou les offres des entreprises, - soit demander à la maîtrise d œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût. Dans ce cas, conformément à l article 30.I alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire. Dans tous les cas, aucune pénalité financière ne peut être appliquée à ce stade APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX Coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d œuvre assume sa mission, passés par le Maître d Ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le coût de réalisation est notifié par le Maître de l Ouvrage au maître d œuvre. Le maître d œuvre s engage à le respecter. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est assorti d un taux de tolérance de 3 %. Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) Comparaison entre réalité et tolérance Le coût constaté déterminé par le Maître d Ouvrage après achèvement de l ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. Le coût de référence est le coût constaté à l exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d œuvre. Conséquences du non respect de l engagement Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d œuvre supporte une pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x % (taux de pénalité) Cependant, conformément à l article 30.II du décret du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l attribution des contrats de travaux. CCAP Avril /17

14 CHAPITRE 5 - DELAIS ET PENALITES POUR RETARD ARTICLE 13 DELAIS - PENALITES POUR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS 13.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDES : ELEMENT Avant Projet Sommaire (APS) POINT DE DEPART DELAIS EN SEMAINES DU DELAI 4 semaines Date de l accusé de réception par le maître d œuvre de la notification du marché; Avant Projet Définitif (APD) 5 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation de l'a.p.s. Projet 5 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d approbation de l'a.p.d. Assistance pour la passation des contrats de travaux -Dossier de Consultation des Entreprises -Rapport d'analyse des candidatures -Rapport d'analyse des offres VISA Assistance pour les opérations de réception : - Dossier des Ouvrages Exécutés 3 semaines 1 semaine 1 semaine 2 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation des études de projet Ouverture des plis contenant les candidatures Ouverture des plis contenant les offres Date de début des travaux Date de réception des travaux 13.2 PENALITES POUR RETARD En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d œuvre subit sur ses créances, des pénalités, dont le montant H.T., par jour calendaire de retard est fixé à: - 1/ du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour l'élément Avant Projet Sommaire (APS), - 2/ du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour l'élément Avant Projet Définitif (APD), - 2/ du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour les études de projet (PRO) - 2/ du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour le dossier de consultation des entreprises (DCE), pour les rapports d'analyse des candidatures et des offres des entreprises, - 5/ du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour les D.O.E. CCAP Avril /17

15 ARTICLE 14 PENALITES EN CAS DE RETARD DE LA VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE ET DU DECOMPTE FINAL 14.1 VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR A l'issue des travaux, le maître d œuvre vérifie le projet de décompte final du marché travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte définitif. A partir de celui-ci, le maître d œuvre établit, dans les conditions définies à l'article du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. Si le délai fixé à l article du présent CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/5 000 du montant en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant VERIFICATION DU DECOMPTE FINAL En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/5 000 du montant du décompte général. Si le maître d œuvre n'a pas transmis au Maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits à l article du présent CCAP, le Maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le Maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d œuvre défaillant. ARTICLE 15 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par rapport au délai fixé à l article 9 du présent CCAP, le maître d œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 100 euros. CHAPITRE 6- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ARTICLE 16 AVANCES Lorsque le montant initial du marché est supérieur à , l avance forfaitaire prévue à l article 87 du code des marchés publics 2004 est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci. Le versement de cette avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire, conformément à l article 89 du Code des Marchés Publics par le titulaire. CCAP Avril /17

16 Le montant de l avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l avance forfaitaire est égale à 5 % d une somme égale à 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché. Le remboursement de l avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le paiement de cette avance intervient dans le délai d un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d une clause de variation de prix. ARTICLE 17 ACOMPTES Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes mensuels selon l état d avancement de la mission et conformément à l annexe 1 de l acte d engagement dûment remplie par le candidat. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ARTICLE 18 DELAIS DE PAIEMENT Les délais dont dispose le Maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont fixés à l'article 11.8 du CCAG.PI. CHAPITRE 7 DIFFERENDS ET RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 19 ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le Maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis à l'article 1.4. du présent CCAP. ARTICLE 20 RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI, avec les précisions suivantes : 20.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE Si le Maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article du CCAG-PI est fixé à 4 %. CCAP Avril /17

17 20.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D'OEUVRE OU CAS PARTICULIERS Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d œuvre et acceptées par le Maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. Par dérogation à l'article 32 du CCAG.PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l Article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 32.2 du CCAG en cas de mise en demeure est fixé à QUINZE jours. ARTICLE 21 REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige, les parties conviennent, conformément à l article R du code de justice administrative, de saisir le tribunal administratif de Lyon. CHAPITRE 8 UTILISATION DES RESULTATS ARTICLE 22 OPTION RETENUE L utilisation des résultats se fera conformément aux articles 23 à 25 du CCAG-FCS. CHAPITRE 9 ASSURANCES ARTICLE 23 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES Le maître d'œuvre déclare disposer de garanties couvrant sa responsabilité décennale au sens des articles 1792, et 2270 du Code Civil et conformément à l'article L du Code des Assurances, et aux clauses types prévues à l'annexe I de l'article A du Code des Assurances. En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe I de l'article A précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction. CCAP Avril /17

18 ARTICLE 24 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Le maître d'œuvre et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le Maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception. Avant notification de son marché, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le maître d'œuvre devra fournir une attestation, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, répondant aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au Maître de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit justifier à tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants. Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. CHAPITRE 10 - DEROGATIONS AU CCAG-PI ARTICLE 25 DEROGATIONS ARTICLES DU CCAG-PI auxquels il est dérogé ARTICLES DU CCAP par lesquels sont introduits ces dérogations CCAP Avril /17

19 A., le... Lu et approuvé par le maître d'oeuvre CCAP Avril /17

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en

Plus en détail

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre

Plus en détail

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre Réf. Internet Pages Partie 1 Optimiser la programmation de l opération de travaux Réaliser les études préalables Accomplir les études de prospection et de diagnostic...3092 9 Choisir la localisation du

Plus en détail

Marché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Marché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS MARCHÉS PUBLICS Marché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Nom et adresse de l'organisme acheteur

Plus en détail

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Acte d engagement 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 50 32 ccvm@cc-vallee-munster.fr

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement

Plus en détail

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune

Plus en détail

Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE

Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008 Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )

ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone

Plus en détail

Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.

Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE PRESTATION DE RÉGIE PUBLICITAIRE, DE CONCEPTION, D'IMPRESSION, DE LIVRAISON ET DE DISTRIBUTION POUR LE GUIDE PRATIQUE,

Plus en détail

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives

Plus en détail

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

Fourniture et installation complète d un EDS standard 2 aérogare de l Aéroport Metz-Nancy Lorraine

Fourniture et installation complète d un EDS standard 2 aérogare de l Aéroport Metz-Nancy Lorraine Pièce contractuelle n 1 ACTE D ENGAGEMENT PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC Aéroport Metz-Nancy Lorraine (EPMNL) Objet du Marché : Fourniture et installation complète d un EDS standard

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture Coordination du groupement : INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières

Cahier des clauses administratives particulières Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses

Plus en détail

MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010

MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 Vénissieux, le 20 janvier 2010 20 boulevard Marcel Sembat 69694 Vénissieux Tél. : 04 78 78 50 00 Fax : 04 78 78 50 01 MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES RÈGLEMENT

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02 Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE

Plus en détail

Marchés publics de services ou de fournitures

Marchés publics de services ou de fournitures Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 Mail : cdt@tourisme64.com

Plus en détail

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article

Plus en détail

Musée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget

Musée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Musée de l Air et de l Espace Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Gestion informatisée de la billetterie et outil de gestion dynamique de la relation client (CRM) Cahier des clauses administratives

Plus en détail

Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS

Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES SERVICE ACHATS PUBLICS Tour Zamansky 4 Place Jussieu 75252 PARIS Cedex 05 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE (LOT 6) ET POMPE A CHALEUR

Plus en détail

Cahier des clauses particulières (CCP)

Cahier des clauses particulières (CCP) Cahier des clauses particulières (CCP) Objet : Mise en place de la méthode HACCP Marché adapté Passé en application de l article 26 II 2 du code des Marchés Publics Direction des affaires éducatives Version

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

Plus en détail

Les marchés de maîtrise d œuvre

Les marchés de maîtrise d œuvre Les marchés de maîtrise d œuvre Club OA Méditerranée 1er juillet 2010 Direction des Routes Service Ouvrages d Art F. EDON Conseil Général des Bouches du Rhône SOMMAIRE Environnement réglementaire missions

Plus en détail

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :.. Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D ENGAGEMENT

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D ENGAGEMENT Affaire suivie par : Denise GAUDY REAT N de téléphone : 01 49 12 24 46 N de télécopie : 01 49 12 25 97 Email : denise.reat@siec.education.fr Référence : SIEC/BLP/FN/DG CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES

Plus en détail

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances. LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil

Plus en détail

Acte d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :

Acte d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet : Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au

Plus en détail

VILLE DE FROUARD ACQUISITION DE PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE

VILLE DE FROUARD ACQUISITION DE PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE VILLE DE FROUARD ACQUISITION DE PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE (Fourniture, Installation, formation et maintenance) CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Marché d assurances garantissant

Marché d assurances garantissant Marché d assurances garantissant «les dommages aux biens et risques annexes», «la responsabilité civile et risques annexes», «protection juridique et risques annexes» et «flotte automobile et risques annexes»

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services Acte d'engagement (A.E.)

Marché Public de Prestations de Services Acte d'engagement (A.E.) Marché Public de Prestations de Services Acte d'engagement (A.E.) Marché 2011/02 du 23 juin 2011 Le Pouvoir Adjudicateur Communauté de Communes du Pays de Rouffach 4 rue de Bâle 68250 ROUFFACH Ordonnateur

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE

CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le

Plus en détail

Travaux de rénovation des allées du cimetière

Travaux de rénovation des allées du cimetière MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (AE) Maître d ouvrage Mairie de Quincié-en-beaujolais Le Bourg 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS Téléphone : 04 74 04 32 47 Fax : 04 74 04 30 35 Email : mairie@quincie-en-beaujolais.fr

Plus en détail

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux VILLE DE DANNEMARIE -POSE D UNE CONDUITE AEP Ø150mm POUR RENFORCEMENT DE RESEAU -RUE DE LA FREGATE -CHEMIN PIETON A.E. Ingénierie des Voiries et Réseaux - Sarl

Plus en détail

VILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT

VILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT VILLE DE GRIMAUD Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX Marché public à procédure adaptée en application de l'article 28 du CMP ACTE

Plus en détail

PREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Plus en détail

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception

Plus en détail