LOT N 4 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - PVC NOVEMBRE 2011

Transcription

1 SELARL LEGENDRE Architecte dplg 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Tél. : Fax. : CREATION D'UN GITE DE GROUPE Dossier n 349 Adresse chantier : Lieudit "Le Manoir" BONCOURT LOT N 4 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - PVC NOVEMBRE 2011 Maître d'ouvrage : Commune de Boncourt Place de l'eglise BONCOURT

2 4.1 GÉNÉRALITÉ DU LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALU Les travaux sont à entreprendre pour le compte de la Commune de Boncourt, Place de l'eglise, BONCOURT Il s'agit de travaux d'aménagements de l'étage de la salle communale pour la création d'un gîte de groupe et de l'aménagement d'une dépendance pour la création d'une chambre accessible PMR. Le chantier aura lieu au lieudit "Le Manoir", BONCOURT L'entrepreneur reconnaît être parfaitement informé des dispositions communes à tous les corps d'état faisant partie du présent descriptif PLANS D'EXECUTION - L'Entrepreneur est tenu de fournir, avant le commencement de toute fabrication, tous les Plans de Réservations et les Plans dits d'exécution à échelle grandeur ou 1/2 pour faire ressortir tous les détails, section de profils ainsi que vis, boulons, points de sertissage, joints d'étanchéité vitrage, étanchéité menuiseries/gros œuvre, accessoires de recouvrement et d'habillage et tous les organes de rotation et de fermeture. - Tous les accessoires devront avoir leur position exacte par rapport à l'ouvrage projeté. - Ces différents documents devront être remis aux différentes Entreprises intéressées après approbation de l'architecte TROUS/SCELLEMENTS/CALFEUTREMENTS - Le Titulaire du présent Lot devra tous ses scellements d'ouvrages ainsi que raccords et calfeutrements HYPOTHESE DE CALCUL - Les contraintes climatiques à prendre en compte sont celles du Site de BONCOURT PERFORMANCES DES PRODUITS - Les fenêtres vitrées seront de qualité A3 E2 V2. - Toute la quincaillerie utilisée devra être conforme au Cahier des Charges du C.E.R.F.F. - Conditions de Flèche : suivant exigence des Règles NV 65/67, N 84 et AL 70 - Les jeux de Dilatation des ossatures porteuses et des liaisons dormants Gros Oeuvre/ossature bois seront étudiés en fonction des caractéristiques dimensionnelles des ouvrages et du coefficient de dilatation propre QUALITE DES MATERIAUX Profilés Visserie - Seront : en aluminium thermo-laqué, Coloris au choix de l'architecte dans la palette RAL - Toute la visserie sera en acier inox, afin de limiter les couples Ouvrages métalliques ferreux (traitement intégral en usine) - Prendre toutes précautions pour les manutentions et mises en place. - Les éléments acier seront galvanisés à chaud MISE A LA TERRE - Pour mémoire FIXATION DES OUVRAGES Généralités sur les fixations - Les fixations des fenêtres sur le Gros Oeuvre s'effectueront par l'intermédiaire d'organes d'assemblage comportant 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 1

3 plusieurs éléments. - Elles devront êtres conçues et réalisées pour résister aux efforts mécaniques subis du fait du vent ou de la manoeuvre des ouvrants Pose des fenêtres - Les tolérances de pose des fenêtres sont définies par le D.T.U verticalité : faux aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 ml et écart de + ou - 3 mm pour une hauteur supérieure à 3 ml.. Horizontalité : niveaux écart maximum + ou - 1,5 mm jusqu'à 3 m + ou - 2 mm jusqu'à 5 m + ou - 2,5 mm au dessus. - La fixation au pistolet ne sera pas admise Pattes à scellements ou fixation par douilles - Leur longueur sera fonction de la nature du mur :. en partie verticale : prévoir jusqu'à 0,65 m : 1 patte de 0,65 m à 1,45 m : 2 pattes de 1,45 m à 2,45 m : 3 pattes au delà : 1 tous les mètres la première et la dernière seront à 0,25 m de l'appui et du linteau.. en partie horizontale : prévoir jusqu'à 1,00 m : pas de patte de 1,00 m à 2,00 m : 1 patte de 2,00 m à 3,00 m : 2 pattes en 3 parties égales de 3,00 m à 4,00 m : 3 pattes en 4 parties égales Vérification après pose - Après fixation, l'entrepreneur procédera à la vérification de l'équerrage des cadres et leur planimétrie, à la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et au fonctionnement des organes de condamnation. - De nouvelles vérifications du fonctionnement devront être effectuées après la mise en place du vitrage Assemblage PVC - Par thermo soudure y compris ébarbage en coupes d'onglets + renforts métalliques nécessaires Assemblage ALU - Ceux-ci, en fonction du type de construction, se feront :. par vis ou par équerres vissées en Aluminium ou par équerres moulées en deux parties et serrage par goupilles ou sertissage.. Tous les assemblages seront collés de façon à assurer une bonne rigidité et une étanchéité optimum des ouvrages.. Tous les assemblages seront faits par coupes d'onglet et seront étanchés Quincailleries Serrure - Les quincailleries devront être adaptées aux différents types de menuiseries proposées. Les modelés seront soumis à l'approbation de l'architecte avant pose. - Serrure de sûreté 3 points avec canons Européen.(Canons provisoires pendant la durée du chantier, passe général dû au présent lot, changement des canons à la réception) Clés 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 2

4 - Le titulaire du présent lot est responsable des clés de son lot jusqu'à la réception. Il devra donc faciliter l accès des locaux équipés aux autres corps d'état pour leur permettre d'effectuer normalement leurs travaux. La perte d'une clé de sûreté entraînera automatiquement le changement de la serrure aux frais de l'entreprise. Les clés rouillées ou déformées seront refusées à la réception. L'entrepreneur devra remettre 3 jeux de clés au maître d'ouvrage REGLES ET DOCUMENTS TECHNIQUES - L'ensemble des travaux du présent Lot devra être réalisé conformément aux documents, textes, Arrêtés et Normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux et en particulier : - Normes Françaises : Toutes les Normes AFNOR, notamment NFP NFP NFP NFP Cahier des Charges : *DTU et dernières mises à jour : *DTU 36.1 et 37.1 *DTU Vitrerie et *DTU *DTU *DTU 32.1 Règles de Calcul NV 65/67 et N 84 et AL éditées par C.S.T.B. Normes NF P , NF P Liste non limitative - Justificatifs exigés : Avis techniques - La totalité des documents contenus dans le R.E.E.F. (textes réglementaires / DTU et Normes) est contractuelle. - Les Normes d'accès handicapés devront être respectées en tous points CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION Il appartient à l'entreprise de faire son affaire et de régler les points suivants : - Etudes d'exécution et essais - Moyens de levage et d'accès au droit des façades. Mise hors d'eau et hors d'air provisoire pour ne pas interrompre le chantier, en cas de retard de vitrage. - Dispositifs et matériels de sécurité selon Réglementation en vigueur et Publication intégrale de l'oppbtp. - Nettoyage des vitres et des menuiseries au moment de repli de chantier. - Le prix de l'entreprise tiendra compte de tous les paramètres ci-dessus. Etanchéité / liaison gros-œuvre ou bardage/ossature bois: L'étanchéité à l'air et à l'eau des châssis sera assurée par le titulaire du présent lot, avec systématiquement : - fond de joint en mousse à cellules fermées, joint à la pompe Label SNFJ 1ère catégorie. 4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LA SALLE COMMUNALE CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES ALU CONCEPTION DES FENETRES / CHASSIS Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué à rupture de pont thermique composé de: Dormants - Profilés tubulaires Aluminium 55 mm laqué avec rupture de pont thermique (type TECHNAL, ALCAN ou similaire). - Fourrure pour doublage selon plans - Tapées pour volets roulants selon plan, 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 3

5 Ouvrants - Composé de profilés de 65 mm, - L assemblage des cadres sera réalisé en coupe d onglet, - Feuillure en pente, drainage en façade par trous oblongs et protégés par un déflecteur. - Eléments de remplissage maintenus par parecloses fixées par emboîtements, - Etanchéité par double barrière de joint EPDM tournant dans les angles, - Etanchéité extérieure par compression de joint dormant avec le vitrage. - Quincaillerie : fiches réglables acier bichromaté, poignée noires, crémone FERCO en acier bichromaté 1- Ouvrants à la française + oscillos-battants pour fe 3 - La fermeture sera réalisée avec une ferrure spécifique munie d un système anti-fausse manoeuvre et compas de verrouillage, - Poignée de commande 1/4 et demi tour, - Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox. 2- Ouvrants basculants pour Fe 1 et Fe2 - Fermeture en partie haute par loqueteau automatique à fixations invisibles, - Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide - Axes, insert et visserie inox, - Manoeuvre par système «ferme-imposte», à levier métallique Remplissage verre: - Vitrage : faiblement émissif avec avis technique, coefficient Uw =<1.8 w/m².c. - Vitrage dépoli pour les fenêtres des salles d'eau - Menuiseries : Rw+C > 30 Db. - Affaiblissement acoustique des menuiseries : > 35 Db A Finitions et étanchéité - Etanchéité selon règles de l art, - Habillage alu laqué, - Mortaise pour grille de ventilation et pose des grilles fournies par le lot VMC. (mortaise à prévoir uniquement sur les fenêtres Fe3) - Bavettes d'appui alu laqué de teinte dito les menuiseries pour les fenêtres NOTA: Habillage des tableaux prévu en bardage bois Classement - Fenêtres A*2E*4V*A2, Teintes Coloris RAL au choix de l'architecte (gris anthracite) pour les dormants / ouvrants FENETRES Ensemble Fe 1 Dim l 60 x h 60 Ensemble aluminium laqué composé d'un dormant en alu, d un ouvrant abattant, fermeture par ferme imposte, double vitrage 4/16/4 FE, avec face exterieure en vitrage dépoli, avec tapée d isolation, fixation dans ossature bois, poignée noire, sans mortaise, teinte au choix de l'architecte. Salle d'eau des chambres 1à 6 de l'étage de la salle communale Ensemble Fe 2 Dim l 40 x h 60 Ensemble aluminium laqué composé d'un dormant en alu, d un ouvrant abattant, fermeture par ferme imposte, double vitrage 4/16/4 FE, avec face exterieure en vitrage dépoli, avec tapée d isolation, fixation en applique sur mur maçonné, poignée noire, sans mortaise, teinte au choix de l'architecte. 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 4

6 Wc et sanit. de la chambre Ensemble Fe 3 Dim l 90 x h 120 Ensemble aluminium laqué composé d'un dormant en alu, d un ouvrant à la française et oscillo battant, double vitrage 6/16/4 avec gaz argon sans tapée d isolation, fixation dans ossature bois, poignée noire, mortaise pour grille de ventilation, pose des grilles fournies par le lot VMC, teinte au choix de l'architecte Chambres 1à 6 de l'étage de la salle communale PORTE BOIS CARACTERISTIQUES DES PORTES BOIS CONCEPTION DES PORTES BOIS DES CHAMBRES: - Fourniture et pose de blocs porte bois à un vantail ouvrant comprenant: - Essence: bois exotique. - Cadre bois avec joints acoustiques aux 4 côtés. - Ame en panneau de particules isolantes. - Dimensions et aspect selon plans et façades Architecte. (avec traverse intermédiaire et remplissage lame verticales) - Finition à peindre. (lot peinture) Quincaillerie - Ferrage par 5 fiches réglables bi-chromatées. - double poignée noire bec de cane, - Fermeture 3 points. - 1/2 cylindre (à canon européen ). - butées de porte + amortisseur caoutchouc, - Ferme porte à glissière. - seuil alu élargi selon détail pour habiller l'intégralité du seuil maçonné et couvrir la remonté d'étanchéité de la terrasse - y compris toutes sujétions d étanchéité et d habillage, - Porte à fixer sur ossature bois NOTA: les seuils seront traités avec un soin particulier pour éviter la condensation et s'adapter à la largeur de la costière rapportée pour la mise au norme du relevé d'étanchéité de la coursive d'accès aux chambres Ensemble Pe1 Dim l 93 x h 210 Ensemble bois exotique composé d'un dormant en bois, d un ouvrant à la française, sans tapée d isolation, sans mortaise, fixation dans ossature bois, traverse intermédiaire, panneau plein isolant en partie haute et basse, poignée noire avec serrure à goupille 3 points canon Européen, seuil en aluminium PMR, butoir de porte, finition à peindre par le lot peinture. Les portes devront être PF 1/2h et munie d'un ferme porte selon l'article pe29. Compris toutes sujestions NOTA: se coordonner avec le lot gros oeuvre et le lot étanchéité pour la gestion de l'étanchéité au droit des portes. Chambres 1à 6 de l'étage de la salle communale 4.3 DIVERS ACCESSOIRES VOLETS ROULANTS 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 5

7 Volets roulants - Coffres de volets roulants à isolations intégrée - Uw =< 1.5 W/m² C. - Tablier en lames alu, profil bombé, double paroi remplissage mousse polyuréthane, couleur gris anthracite dito menuiseries extérieures - Lames avec ajours, - Assemblage des lames entre elles sur toute leur longueur, avec immobilisation générale, - Liaison avec axe tubulaire d'enroulement par sangles d'attache, - Lame finale en alu gris anthracite avec verrouillage automatique en fin de course, - Coulisse de section en alu gris anthracite avec joint, compris tapée, joint anti bruit - Manœuvre par sangle, - Compris clapet de blocage anti effraction. - Pour les volets roulants DNE + C > 45 Db - Pose non visible de l'éxtérieur Compris toutes sujétions. Sur Fe 3 des chambres 1à 6 de l'étage de la salle communale GRILLES D'ENTRÉE D'AIR Pose de grilles d'entrée d'air sur dormant des menuiseries neuves, 1 grille sur chaque vantail des fenêtres Fe 3 uniquement SIGNALETIQUE - fourniture et pose de numéros de chambre en fonte, couleur noir, forme contemporaine. - Compris toutes sujétions Numérotation des portes des chambres selon façade projet 4.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LA MAISON ANNEXE FENETRES Ensemble Fe 4 Dim l 80 x h 95 Ensemble PVC blanc, composé d'un dormant, et de 2 vantaux ouvrant à la française, dont 1 vantail oscillo battant, sans mortaise, vitrage 4/16/4 FE, avec face exterieure en vitrage dépoli, avec tapée d isolation, poignée blanche, pose en applique. Compris toutes sujestions Pour Fe 4 de la salle de bains de la maison annexe 4.5 OPTIONS ET VARIANTES OBLIGATOIRES OPTION N 1: VOLETS BOIS Fourniture et pose de volets battants en bois exotique à peindre, avec barres, selon plan, ouvrants à la française, sans écharpes. Pattes à gonds, à sceller ou à visser selon le cas Arrêts de volets, têtes de bergères à sceller ou visser selon le cas Toutes les pièces de quincaillerie seront cadmiées ou protégées par une peinture antirouille 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 6

8 Fermeture par espagnolette Dimensions selon plans Compris toutes sujestions Pour Fe 4 23 rue du Docteur Michel Gibert CHARTRES Page : 7