Restructuration et de l extension des locaux de l institution Notre Dame des Anges à Saint Amand les Eaux CCAP travaux
|
|
- Grégoire Mathieu
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Restructuration et de l extension des locaux de l institution Notre Dame des Anges à Saint Amand les Eaux CCAP travaux lundi 13 juillet 2009 Page 1
2 0 Sommaire 0 Sommaire 2 1 Le marché Objet Désignation des parties Contrôle technique Titulaire Mission de base Missions complémentaires : Coordination sécurité Titulaire Coordination de chantier OPC Documents constituant le marché Pièces du marché Pièces non jointes au marché Pièces annexées au marché Sous-traitance 6 2 Représentation des parties Présence aux rendez-vous de chantier Comptes-rendus 6 3 Rémunération Prix du marché 6 4 Pénalités Pénalités de retard Retenues en cours de travaux Absence à une réunion Retard dans la remise des documents 7 5 Délais Calendrier prévisionnel général d exécution Calendrier détaillé d exécution 8 6 Installations de chantier Installations de chantier Panneau de chantier Clôture Cantonnement Salle de réunion et bureau de chantier Piste de chantier Fermeture provisoire du bâtiment. 9 7 Travaux modificatifs 9 8 Hygiène sécurité protection de la sante 9 9 Dépenses d intérêt commun, Compte prorata 10 lundi 13 juillet 2009 Page 2
3 10 Préparation de l exécution Période de préparation-programme d exécution des travaux Plans d exécution - notes de calculs études de détail Implantation Réception Réception Levées des réserves Constatation des droits a paiement Etat de situation Paiements Acomptes Solde Retenue de garantie Intérêts moratoires Financement Garantie de paiement Assurances Résiliation Obligations diverses Normes et règlements Prestations non décrites Connaissance du CCTP Marques Etudes techniques et plans d exécution Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Propreté Canalisations Respect des prestations réalisées par les autres corps d états Tribunal compétent 13 lundi 13 juillet 2009 Page 3
4 1 Le marché 1.1 Objet Nature des travaux : Construction de l extension du lycée et reconstruction de la demipension. Lieu de construction : Saint Amand les eaux Permis de construire : en cours 1.2 Désignation des parties Ce marché est conclu entre : OGEC Notre Dame des Anges, 4 rue du Bruille, Saint Amand. désigné ci-après : le maître d ouvrage assisté de Damien Surocca, architecte et : (Nom, Prénom de l entrepreneur, Dénomination sociale de la société et nom et prénom de son représentant, adresse, RCS, etc.) désigné ci-après : l entrepreneur 1.3 Contrôle technique Titulaire Le contrôle technique de l opération est assuré par : DEKRA (Norisko Construction) Agence Nord Pas De Calais Tél : Fax : Portable : laurent.briez@norisko.com Mission de base Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d équipement dissociables et indissociables. Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Mission Hand relative à l accessibilité des constructions pour les personnes handicapées Missions complémentaires : Mission AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants. Mission Attestation ACCESS relative aux vérifications finales et à l établissement de l attestation d accessibilité handicapés Mission PV de récolement des PV d essais de fonctionnement des installations et avis sur ces PV. Mission Th relative à l isolation thermique et aux économies d énergie. Obligation de l entreprenneur lundi 13 juillet 2009 Page 4
5 L entrepreneur tient à disposition du contrôleur technique pendant la durée du chantier l ensemble des documents relatifs à l exécution de leurs travaux et notamment : L identification du responsable des vérifications techniques Les procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis Les procédures de diffusion des documents d exécution approuvés et de retrait des documents périmés Les nature et fréquence des vérifications techniques concernant l exécution (fiches d identification et/ou bons de livraison, fiches de contrôle d exécution, procès verbaux d essai à charge des entreprises, etc ) La liste des vérifications envisagées par l entreprise pour s assurer de la bonne exécution des ouvrages La formalisation de ces vérifications permettant de s assurer qu elles sont effectuées de manière satisfaisante. 1.4 Coordination sécurité Titulaire La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est assurée par : SEGES CONSEIL, 22 Rue Varlet, SAINT QUENTIN Tél Fax Obligations de l entrepreneur L entrepreneur est tenu de fournir au coordonnateur sécurité les documents demandés par celui-ci dans le cadre de sa mission et notamment les PPSS, de participer à toutes les réunions organisées par le coordonnateur de sécurité et de santé. En aucun cas l évolution du PGC pendant le chantier ne pourra donner lieu à des travaux supplémentaires. L entreprise est réputée connaître la réglementation en vigueur depuis le 1 er mars 95 (décret n du 26 décembre 1994). 1.5 Coordination de chantier OPC La coordination de chantier est assurée par : ETR ingénierie. 1.6 Documents constituant le marché Les pièces constituant le marché, prévalent les unes sur les autres dans l ordre où elles sont énumérées ci-après : Pièces du marché L acte d engagement accepté et ses éventuelles annexes Le présent CCAP Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Les plans Le calendrier prévisionnel général d exécution Complété éventuellement par le calendrier détaillé d exécution lundi 13 juillet 2009 Page 5
6 1.6.2 Pièces non jointes au marché Le CCAG Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l objet de marchés privés norme NF P édition décembre Ce document est appelé CCAG dans le présent document Pièces annexées au marché La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Ce document n est pas contractuel, mais est utilisé pour l établissement des situations de travaux et pour l évaluation des travaux modificatifs. 1.7 Sous-traitance Conformément à l article 4.4 du CCAG, l entrepreneur qui sous-traite l exécution de certaines parties de son marché doit adresser au maître d ouvrage sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre reçu. Si le maître d ouvrage n a pas répondu à cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l acceptation et l agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis. 2 Représentation des parties Communication entre elles 2.1 Présence aux rendez-vous de chantier L entrepreneur ou le mandataire commun ou le représentant unique est tenu d assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d oeuvre ou d y déléguer un agent qui a pouvoir pour donner sur-le-champ les ordres nécessaires sur le chantier. Le maître d oeuvre détermine en début de travaux le rythme des rendez-vous de chantier. Le programme de participation de l entrepreneur aux rendezvous de chantier doit tenir compte du montant et de nature des travaux. 2.2 Comptes-rendus Les prescriptions contenues dans les comptes-rendus de réunions de chantier sont applicables sauf contestation écrite de la part de l entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception, par dérogation à l article du CCAG. Les comptes-rendus sont transmis soit par lettre, soit par télécopie, soit par courriel. 3 Rémunération 3.1 Prix du marché Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu il s agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : lundi 13 juillet 2009 Page 6
7 - de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l acte d engagement. - de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l exécution des travaux notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.), - du bénéfice de l entrepreneur. La rémunération des travaux modificatifs acceptés par le maître d ouvrage tient compte des mêmes éléments. 4 Pénalités 4.1 Pénalités de retard La pénalité prévue à l article 9.5 du CCAG est fixée à 3/1000 ème ht du montant TTC du marché par jour calendaire de retard. Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu il soit besoin d une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15% du montant du marché. 4.2 Retenues en cours de travaux En cas de constat par le maître d oeuvre de retards partiels en cours d exécution des travaux, une retenue, dont le montant est égal à la pénalité définie à l article 4.1 est appliquée sur la situation de la période où a été constaté le retard. Les sommes ainsi retenues sont reversées à l entrepreneur, en fin de travaux, s il a respecté le délai global d exécution. Sinon, ces retenues deviennent des pénalités de retard définitives. 4.3 Absence à une réunion Toute absence non explicitée par un motif sérieux de l entrepreneur à une réunion de chantier à laquelle il aura été dûment convoqué sera passible de l application d une pénalité forfaitaire de 500 TTC. 4.4 Retard dans la remise des documents Tout retard dans la remise des documents par rapport aux délais prescrits par l article 7.4 du CCAG (procès-verbaux de matériaux, plans d exécution, notes de calculs, etc.) sera passible d une pénalité de TTC par jour calendaire de retard. 5 Délais 5.1 Calendrier prévisionnel général d exécution Le délai global d exécution de l ensemble des lots est fixé dans l acte d engagement : il est établi en tenant compte de 10 jours d intempéries prévisibles il tient compte des périodes de congés payés. lundi 13 juillet 2009 Page 7
8 il ne tient pas compte de la période de préparation prévue à l acte d engagement par dérogation au CCAG Les délais d exécution de chaque lot s inscrivent dans le délai global d exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d exécution. Ils partent de la première intervention de l entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. 5.2 Calendrier détaillé d exécution Le calendrier détaillé d exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d ouvrages dont la construction fait l objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun de lots la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l entrepreneur sur le chantier. Il est établi par le maître d œuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier. Il doit s inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel général d exécution. A défaut d accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel. 6 Installations de chantier 6.1 Installations de chantier Panneau de chantier. Le panneau de chantier est réalisé en couleur et reprend notamment : le logo du maître d ouvrage le nom du maître d ouvrage, le nom de l opération Une image de l opération Ce panneau est complété par un ou plusieurs panneaux reprenant les entreprises titulaires des travaux de chaque corps d état. Chaque ensemble est constitué d un panneau de 3,00 mètres de hauteur pour 1,60 mètres de largeur et posé sur poteaux à 1,50 m du sol minimum. Chaque entreprise est référencée sur une bande de 28 cm de hauteur. Le panneau est imputé au compte prorata Clôture. Les clôtures, à charge du lot gros œuvre, assureront la fermeture du site pendant la durée des travaux tous corps d état et respecteront les préconisations du PGC Cantonnement. Les cantonnements seront mis en œuvre en conformité avec les obligations réglementaires et respecteront les préconisations du PGC. lundi 13 juillet 2009 Page 8
9 6.1.4 Salle de réunion et bureau de chantier. L entreprise titulaire des travaux de gros œuvre mettra à disposition une salle de réunion et un bureau de chantier pendant la durée totale des travaux Bureau de chantier. Un bureau sera mis à la disposition du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et du contrôleur technique et du coordonnateur sécurité santé. Il devra être équipé d'un téléphone relié au réseau public, d'un panneau d'affichage d'une surface de 2 m² ainsi que d'une armoire où seront déposées toutes les pièces du marché ainsi que celles élaborées pendant l'exécution. L'entretien et le nettoyage sont assurés par le titulaire des travaux de gros œuvre. Les dépenses d entretien sont imputées au compte prorata Salle de réunion Un local sera mis à la disposition du chantier. Il sera équipé de plusieurs tables permettant la réunion de 30 personnes et de chaises en nombre suffisant. Des panneaux permettront l'affichage de tous les plans, documents et plannings. Des rayonnages en nombre suffisant permettront l'exposition des maquettes, échantillons etc... Le local sera également équipé d'un téléphone sans fil, d'un tableau noir, d'un système de chauffage et d'une armoire fermant à clef pour le maître d œuvre. L'entretien et le nettoyage de ce local sont assurés par le titulaire des travaux de gros œuvre. Les dépenses d entretien sont imputées au compte prorata Piste de chantier Le titulaire des travaux de gros œuvre assurera la construction et l entretien de la piste de chantier jusqu à la réception des ouvrages Fermeture provisoire du bâtiment. A partir du clos couvert, et avant la pose des portes définitives, fourniture et pose d'ensembles menuisés provisoires SITEX sur les accès des bâtiments avec serrure de sûreté, et fourniture d'une clé à chacun des intervenants du chantier. Imputation au compte prorata. 7 Travaux modificatifs Si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF, dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l objet d un accord préalable écrit du maître d ouvrage. 8 Hygiène sécurité protection de la sante Les obligations de l entrepreneur sont définies à l article 5 du CCAG. lundi 13 juillet 2009 Page 9
10 9 Dépenses d intérêt commun, Compte prorata Les dispositions de l article 14 du CCAG s appliquent. 10 Préparation de l exécution 10.1 Période de préparation-programme d exécution des travaux Une période de préparation de 30 jours est prévue à compter de la notification du marché et préalablement à la délivrance de l ordre de service de démarrage des travaux signé par le maître d ouvrage. Durant cette période, l entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra établir et présenter au visa du maître d oeuvre les documents d exécution des travaux Plans d exécution - notes de calculs études de détail L entrepreneur établira ou fera établir, s il y a lieu, par les entrepreneurs spécialisées, tous dessins d exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives nécessaires à l exécution des travaux. Le maître d oeuvre dispose d un délai de quinze jours pour donner son accord ou formuler ses observations Implantation Le piquetage général de la construction est assuré par le lot Gros-oeuvre 11 Réception 11.1 Réception La réception a lieu à l achèvement de l ensemble des travaux. L entrepreneur chargé d aviser le maître d ouvrage et le maître d œuvre de la date à laquelle ces travaux sont considérés comme achevés est l entrepreneur titulaire du lot Gros-œuvre. Chaque entrepreneur est tenu d aviser le maître d ouvrage et le maître d œuvre de la date à laquelle l ensemble de ses travaux est achevé. Postérieurement à cette information, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l article 17 du CCAG Levées des réserves Lorsque les procès-verbaux de réception font état de réserves, par dérogation à l article l entrepreneur dispose d un délai fixé au procès-verbal de réception pour reprendre les travaux concernés. lundi 13 juillet 2009 Page 10
11 12 Constatation des droits a paiement 12.1 Etat de situation L entrepreneur remet chaque mois au maître d oeuvre un état de situation. Cet état d acompte est présenté sous forme cumulative de l avancement des travaux Paiements Acomptes Dans les 45 jours à compter de la remise de l état de situation au maître d œuvre, les acomptes sont payés à l entrepreneur et, s il y a sous-traitance et délégation, au soustraitant Solde Dans les 45 jours après l expiration du délai défini à l article du CCAG pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l article 20.5 du CCG Retenue de garantie Elle correspond à 5 % du montant HT des travaux. Elle est consignée entre les mains du maître d ouvrage, sauf présentation d une caution par l entrepreneur. La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l entrepreneur dans un délai trois de mois compter de la date de réception (au plus tard à l expiration du délai d une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserves) Intérêts moratoires Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l entrepreneur, au paiement d intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d intérêt légal augmenté de 7 points. 13 Financement Dans le cas où le maître d ouvrage entend acquitter le prix en totalité ou en partie au moyen d un prêt, les dispositions suivantes sont applicables. Le marché est conclu sous la condition suspensive d obtention du prêt sollicité dans un délai de 90 jours à compter de la date figurant sur le présent marché. Le maître d ouvrage s engage à informer, par écrit, l entrepreneur de l obtention du prêt sollicité au plus tard dans les 3 jours suivant l expiration du délai indiqué ci-dessus. 14 Garantie de paiement lundi 13 juillet 2009 Page 11
12 Conformément aux dispositions de l article du code civil, rappelées dans l article 20.9 du CCAG, le maître d ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues à l entrepreneur lorsque le montant des travaux, déduction faite de l acompte versé à la commande, est supérieur à HT. Cette garantie peut prendre deux formes : le paiement direct par l établissement de crédit lorsque les travaux sont entièrement financés par un crédit spécifique ou la garantie conventionnelle ou cautionnement solidaire lorsque le maître d ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu il y recourt partiellement. 15 Assurances Avant tout commencement d exécution, l entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu ils sont assurés. L attestation de la compagnie d assurance portant mention de l étendue de la garantie est jointe au présent marché. 16 Résiliation Le marché peut être résilié dans les conditions et formes définies à l article 22 du CCAG. 17 Obligations diverses 17.1 Normes et règlements Les entreprises sont tenues de respecter et de connaître les normes, avis technique et règlements en vigueur, notamment repris dans le REEF Prestations non décrites. Toute prestation nécessaire à la réalisation et/ou à l achèvement de l ouvrage et non décrite explicitement est due. En cas de litige entre deux ou plusieurs corps d état sur l affectation de la prestation, celle ci sera répartie aux corps d état concernés au prorata du montant de leurs marchés respectifs Connaissance du CCTP Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l ensemble des prescriptions reprises dans le présent CCTP. Il est précisé notamment qu une prestation décrite dans un autre lot comme étant réalisée par le lot dont il est titulaire est due au titre de ses travaux Marques Les entreprises pourront soumettre au maître d ouvrage et maître d œuvre des produits aux caractéristiques techniques et esthétiques strictement équivalentes à celles des produits référencés dans ce présent CCTP. Toute mise en œuvre d un produit de marque différente devra avoir été proposée à l appui de l offre de prix et approuvé spécifiquement par le Maître d Ouvrage. En cas de mise en œuvre sans approbation préalable, le Maître d Ouvrage pourra demander son remplacement immédiat par le produit référencé dans ce présent CCTP. lundi 13 juillet 2009 Page 12
13 17.5 Etudes techniques et plans d exécution Les études d exécution sont à la charge des entreprises. Elles devront en l occurrence : Les plans d exécution spécifiques Les plannings d intervention, Les documents constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés D.O.E. Après approbation des plans d exécution par le Maître d œuvre, les entreprises devront se rapporter à ces documents pour les détails d exécution, la description des ouvrages ci-après n ayant pour vocation qu à définir les principes généraux de réalisation permettant de répondre à la demande architecturale Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les prestations seront réalisées dans le respect des prescriptions de la réglementation relative à l accessibilité des ouvrages aux personnes à mobilité réduite et notamment : Les main courantes déborderont de 30 cm de part et d autre de l aplomb des premières et dernières marches de l escalier. Les hauteurs de marche ne seront pas supérieures à 17 cm. Les girons ne seront pas inférieurs à 27 cm. Le marquage au sol (peinture ou finition contrastée conforme) suivant prescriptions de la réglementation relative à l accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les hauteurs de ressauts sur cheminement ne seront pas supérieures à 2cm Propreté. Le chantier sera conservé dans un état de propreté permanent. Chaque entreprise est responsable de l enlèvement de ses déchets chaque jour. Un nettoyage général du chantier est à réaliser chaque semaine à la charge d une entreprise définie d un commun accord et à défaut par le maître d œuvre Canalisations. Les réseaux d évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales sont à conserver en parfait état de propreté. Le titulaire des travaux de gros œuvre en assurera le contrôle en en protégeant les accès et procédera à un curage complet dans les jours qui précèdent la réception des travaux Respect des prestations réalisées par les autres corps d états. La qualité de réalisation de l opération impose le respect par chaque entreprise des prestations réalisées par d autres. En cas de détérioration constatée celles ci seront reprises sans délai par l entreprise titulaire des travaux concernés et à charge de l entreprise fautive ou à défaut à charge du compte prorata. Cette disposition est soumise à l arbitrage du pilote ou à défaut du maître d œuvre d exécution. Les entreprises demeurent toutefois responsables de la conservation et de la protection de leurs ouvrages jusqu à la réception des travaux. 18 Tribunal compétent Les litiges sont portés devant les tribunaux du lieu d exécution des travaux. lundi 13 juillet 2009 Page 13
Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailCOMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailCAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE
Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le
Plus en détailNettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailSOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES
SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détail«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique
«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique Sommaire I) Qu est-ce qu un marché public?... 4 II) Quelles
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code
Plus en détailLe présent marché est passé en application des articles 33, 53, 57 et suivants du Code des marchés publics
Relatif à la poursuite du fonctionnement d une application pour la dématérialisation des circuits administratifs concernant la gestion des programmes européens et la mise en place d une application de
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailMARNE REIMS PALAIS DU TAU
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51
Plus en détailCentre de Gestion et de Formation C G F
République française Polynésie française Centre de Gestion et de Formation C G F DÉVELOPPEMENT D UN LOGICIEL, SUR MESURE, DE GESTION DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Marché sans formalité particulière
Plus en détailMusée de l Air et de l Espace. Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget
Musée de l Air et de l Espace Aéroport de Paris Le Bourget BP 173 93352 Le Bourget Gestion informatisée de la billetterie et outil de gestion dynamique de la relation client (CRM) Cahier des clauses administratives
Plus en détailRèglement de la Consultation
Ville de CALVISSON Gard MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC DU FOYER COMMUNAL Date et heure limites de réception des offres Vendredi 24 juillet 2015 à 12h. Règlement de la Consultation ARTICLE
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur
Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement
Plus en détailRÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME
1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la
Plus en détailPrestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)
Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY Objet du Marché : Fourniture et tir d un feu d artifice pour le 14 juillet 2012 Pouvoir adjudicateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY Maison des Services
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailCahier des clauses particulières (CCP)
Cahier des clauses particulières (CCP) Objet : Mise en place de la méthode HACCP Marché adapté Passé en application de l article 26 II 2 du code des Marchés Publics Direction des affaires éducatives Version
Plus en détail«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010 2012
Flotte Automobile & Auto-mission 2010 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE VILLE DE SAINT GALMIER «FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010 2012 CAHIER DES CHARGES PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE : Ville de SAINT GALMIER
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES SERVICE ACHATS PUBLICS Tour Zamansky 4 Place Jussieu 75252 PARIS Cedex 05 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE (LOT 6) ET POMPE A CHALEUR
Plus en détailCahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques
Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailSommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre
Réf. Internet Pages Partie 1 Optimiser la programmation de l opération de travaux Réaliser les études préalables Accomplir les études de prospection et de diagnostic...3092 9 Choisir la localisation du
Plus en détailAVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune
Plus en détailMise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp.
Direction des Ressources Matérielles Mise en œuvre d une architecture réseau sécurisée à haute disponibilité pour le Centre Hospitalier de Guingamp. Cahier des Clauses Particulières Procédure adaptée établie
Plus en détailSuivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT
AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) «Achats d équipements musicaux pour la ville de Nice» Lot 1 : Achat d équipements musicaux pour l opéra de Nice Lot 2 : Achat de cloches
Plus en détailCOMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..
Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C. Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l ouvrage : Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : Date limite de remises des offres : 11 janvier 2013 à
Plus en détailContrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
Page 1 sur 5 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MAITRE D OUVRAGE : Tél. : 04.79.28.72.32 Fax : 04.79.28.72.32 OBJET : Réalisation de 2 appartements dans les combles du bâtiment de
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailMARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP
COLLEGE AIME CESAIRE Tél. : 0262 71 12 65 Fax. : 0262 59 35 58 2 rue de la Laïcité - 97427 ETANG SALE http://college-aime-cesaire.acreunion.fr/ MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ART 28 DU CMP Fourniture de titres
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 54, RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS. 03 22 71.83.58 : 03 22 71 81 79 Objet de
Plus en détailMARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON
1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011
Plus en détailTRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailAssistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex
BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex Assistance à Maîtrise d Ouvrage pour la construction des nouveaux locaux de formation et d hébergement du BTP CFA de Charente. A E
Plus en détailMarché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE
SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N
Plus en détailÉtablissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris
Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris CAHIER DES CLAUSES ADMINSTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché : réalisation de travaux de nettoyage et d entretien
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailMINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1
MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui peut être utilisé
Plus en détailFourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE MARCHE DE SERVICES PASSE APRES PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Personne publique Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois Place Roger Perriaud 91711 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Plus en détailFourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile
Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION
Plus en détailVoies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité
Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Plus en détailSAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1
MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailDOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Publication BOAMP/JOUE 9 septembre 2014 Maître d Ouvrage Pouvoir Adjudicateur Comptable Public assignataire Personne Habilitée à donner des Renseignements techniques
Plus en détaillp~@lî@@@rr:(g LîM~@&@LîD@~~~[1 aux marchés de travaux n 95 500 51 059017 et 006 (notifiés le 13/08/01)
lp~@lî@@@rr:(g LîM~@&@LîD@~~~[1 aux marchés de travaux n 95 500 51 059017 et 006 (notifiés le 13/08/01) conclu entre la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et l'entreprise SETE pour la réalisation
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture Coordination du groupement : INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A
Plus en détailObjet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Maître de l ouvrage Communauté
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION Réf. 2009-15
MARCHE DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION Réf. 2009-15 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) établi en application de l article 28 du Code des Marchés Publics Objet de la Consultation Exécution de travaux
Plus en détailANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 12/01/2015-15:57
ANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 12/01/2015-15:57 CONTENU DE VOTRE AVIS NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie. Les organes de publication
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché 14 000 11. Date : Novembre 2014
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE NATIONAL DE LA MARINE 16 place du Trocadero 75 116 Paris France R.C. page 1/8 REGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché 14 000 11 Date : Novembre 2014 Maître de l ouvrage
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Département de l Information et de la Communication CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Mise en place d'un dispositif d'alerte sur les médias
Plus en détailMARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailC.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe. Cotraitant n 2
C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe ACTE D ENGAGEMENT En cas de groupement, cotraitant n 1 Raison sociale : Adresse : Cotraitant n 2 Raison sociale : Adresse : Bureau distributeur : Téléphone : Fax :
Plus en détailRèglement de la Consultation (RC)
La réponse à un marché public Atelier N 1 Journée technique ETE du 3/12/2009 Intervention de Mr Bernard LEMIRE Régie Inter Quartiers de Rochefort Marché n DG/PH/2007-084/T MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX VILLE
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
Maître d Ouvrage Commune d ANDELAT Mairie ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Objet Rénovation et extension des bâtiments des écoles Architecte Philippe MAGENTIES Pagros Tél/Fax : 04 71 20 42 33 Port : 06 45 67 61
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détail