Cahier des Clauses Administratives Particulières

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cahier des Clauses Administratives Particulières"

Transcription

1 LYCEE du Salève Dépoussiérage des Ateliers Bois MAI TRISE D OUVRAGE Lycée du Salève Annemasse 59 rte Etrembières Annemasse Renouvellement du système de dépoussiérage des ateliers bois CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières Septembre 2013 Bureau d Etudes A & B Conseil 1

2 Sommaire OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX... 3 PIECES CONTRACTUELLES - PARTIES CONTRACTANTES... 3 DELAIS D EXECUTION PENALITES... 4 DOCUMENTS FOURNIS PAR L ENTREPRISE... 5 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET... 7 OBLIGATION DE L ENTREPRISE... 7 NETTOYAGE DE CHANTIER...10 ETABLISSEMENT DES COMPTES VARIATION DANS VARIATION DANS LES PRIX FINANCEMENT ET GARANTIE

3 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX 1.1 Définition de l opération Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet la rénovation du système de dépoussiérage des ateliers bois 1.2 Description des travaux de l opération Les travaux décrits dans le présent dossier concernent le remplacement des équipements d aspiration et filtration des poussières ainsi que leur stockage en benne déchet. Ces équipements seront implantés en lieu et place de ceux existants, sauf à démontrer l impossibilité de réalisation de ces travaux. Dans ce cas, l entreprise proposera des dispositifs permettant la mise en place des équipements nécessaires au traitement des poussières en relation avec le lycée afin de valider les implantations proposées. Ces travaux devront être réalisés avec le minimum de perturbation des ateliers en raison de l utilisation des machines à des fins pédagogiques. 1.3 Documents techniques S agissant de simple remplacement d équipements techniques, le présent dossier ne comporte pas de plans autres que les schémas techniques joints. PIECES CONTRACTUELLES - PARTIES CONTRACTANTES 1.4 Procédure de consultation et délais de notification Appel d offres Par appel d offres a prix global forfaitaire. Notification : La notification du marché par le représentant légal du Maitre d'ouvrage sera faite a l'entreprise dans le délai suivant : 120 jours a partir de la date limite fixée par la réception des offres. L'entreprise est tenue de répondre obligatoirement sur la solution de base étudiée par le BET. Les parties contractantes sont D une part : Lycée du Salève - Annemasse 59 rte Etrembières Annemasse Désigne dans les documents par l'expression "Maitre d'ouvrage". D'autre part : L'entreprise dont la soumission aura été approuvée, désignées dans les documents par l'expression "L'entrepreneur". Maitre d œuvre : A & B Conseil / CABESTAN Auteur du projet et assurant la coordination des travaux. 3

4 DELAIS D EXECUTION PENALITES PLANNING DES TRAVAUX Phase études 1 mois Phase travaux 3 mois environ, fin de travaux fixée au 31 janvier Délais d exécution des travaux A compter de la date fixée par l'ordre de service général, prescrivant l'ouverture du chantier, l'ensemble des travaux devra être termine dans le délai global défini précédemment. La phase de préparation de chantier a pour objectif : - De procurer l'ensemble des documents et moyens nécessaires. L'entreprise établira les plans Techniques avant tout démarrage de chantier. Les modalités d'accueil des personnels seront clairement définies, les plans d'hygiène et de sécurité seront établis, les autorisations diverses seront demandées. L entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications règlementaires du matériel qu il utilise sur le chantier ou charger de ces vérifications et sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agrée. 1.6 Pénalités pour retard dans l exécution Dans le cas où les travaux ne seraient pas termines dans les délais fixes, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation du délai réel d'exécution des travaux par l'entreprise concernée avec le délai contractuel, il sera applique, en cours de chantier et en fin de chantier, une pénalité de 1/100e me du montant des travaux traites par jours calendaires de retard. Le montant global des pénalités est limite a 15% du montant du marché. Celle-ci sera effectuée par retenue sur acompte ou par remise d'un cheque bancaire entre les mains du Maitre d'ouvrage au choix de ce dernier. La constatation du retard sera établie chaque semaine : la date d'origine de ce dernier étant prise égale a celle prescrite par ordre de service pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exećution, celle-ci sera, pour l'e tat d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase. Lorsque, a la suite d'une première constatation de retard, une provision aura été constituée dans les conditions ci-dessus, son montant sera, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmente selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entreprise. Le montant de la provision sera calculé par application au nombre de jours de retard du montant de la pénalité. Celle-ci sera appliquée sans mise en demeure préalable du Maitre d œuvre. Après réception, la retenue pour provision sera libérée pour la partie qui excéderait la part de pénalité imputée en définitive à l'entreprise. La pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable par le Maitre d œuvre. 1.7 Cas de force majeure Les phénomènes naturels ne seront en aucun cas considères comme cas de force majeure susceptibles de donner lieu a une indemnisation par le Maitre de l'ouvrage mais donne droit a la prolongation du planning. Nota : Il sera appliqué des pénalités par compensation dans le cas de défaillance de l'entreprise, les retenues seront faites sur les sommes dues en cas de dépôt de bilan, règlement judiciaire, liquidation de biens,... de l'entreprise. En cas de défaillance constatée et après mise en demeure de l'entrepreneur, le Maitre d'ouvrage se donne le droit de casser la marche de l'entrepreneur et de le remplacer par une autre entreprise. 1.8 Autres pénalités Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier En cas de retard, il sera applique, à partir terme fixe, une pénalité de 1/2000e me du montant des travaux traites par jours calendaires de retard. 4

5 Retard dans la remise des situations mensuelles En cas de retard dans la remise des situations mensuelles, par rapport au délai prévu a l'article «Prix origine Actualisation» ci-après, l'entrepreneur est passible d'une pénalité dont le taux est fixe pour chaque jour de retard a 1/1000e me du montant des travaux exécutés dans le mois considère, calculé depuis la date d'expiration de la mise en demeure, d'avoir a les fournir jusqu'a leur remise effective. Situation récapitulative L'entrepreneur doit remettre au Maitre d'ouvrage la situation récapitulative et détaillée des travaux, dans un délai de deux semaines à partir de la date de réception des travaux. Si ce délai n'est pas observé, il sera appliqué, après mise en demeure, une pénalité de retard du 1/1000e me du montant révisé du marché, par jour calendaire de retard. Cette Pénalité s'appliquera : - Soit a la réception par le Maitre d'ouvrage de cette situation récapitulative. - Soit si le Maitre d'ouvrage décidé de faire établir lui-même cette situation récapitulative aux frais de l'entrepreneur du décompte général et définitif. En tout état de cause, dans ce cas, la pénalité cessera de courir 6 mois après la date de notification par le Maitre d'ouvrage à l'entrepreneur. Conditions particulières L entreprise s'engage envers le Maitre d'ouvrage à avoir sur le chantier référencé, le personnel qualifié en nombre suffisant, de maniéré a être en mesure de suivre les directives du Bureau d'etudes et de respecter le planning. Dans le cas contraire, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour mener a bien ces travaux et ce, aux frais exclusifs de l'entreprise défaillante. La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier e tait indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, l'absence d'une entreprise convoqueé et non repreśenteé ou dont le repreśentant aurait un retard de plus de 30 minutes subira une peńalite d'absence ou de retard de HT (sauf si l'entreprise avertit de son absence 24 heures a l avance ou de son retard et qu'elle soit excuseé). La mention du fait est portée sur les comptes rendus. 1.9 Compte prorata Il n'y a pas de compte prorata pour le nettoyage, les dégâts occasionnent par les entreprises, les installations sanitaires,... L entreprise devra son nettoyage. En cas de défaillance de sa part à cet égard, le Maitre d œuvre pourra, par ordre de service, commander le travail a une autre entreprise. Le coût des travaux sera retenu automatiquement sur la situation présentée par l'entreprise défaillante après cet ordre de service. Elle ne pourra élever aucune contestation quant au montant prélevé. Les heures de main d œuvre seront calculées suivant le tarif de facturation, agréées des heures de régie des manœuvres, majorées de 10%. DOCUMENTS FOURNIS PAR L ENTREPRISE 2.1 Avec la proposition Les documents généraux de la consultation précisant les conditions et les délais dans lesquels les entreprises doivent remettre leurs propositions, ainsi que les principales pièces a fournir. Sur les bases ainsi définies, l entreprise doit, pour fonder son offre, fournir un dossier technique comportant les éléments suivants : Une note descriptive des ouvrages proposés. Une note justificative des caractéristiques des matériels proposés. Le dossier D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complèté de maniéré très détaillée avec les prix unitaires des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire, sans limitation ni restriction. La nomenclature du matériel avec la marque et le type, la mention ou équivalent n étant pas prise en compte. Note importante sur la Décomposition du Prix Global Forfaitaire : Toutes les propositions de prix doivent être justifiées par la décomposition du prix global forfaitaire suivant le modelé ci-joint. Le sous-de tail quantitatif estimatif (joint au dossier) ne saurait avoir de valeur contractuelle en ce qui 5

6 concerne les quantités. Il appartient à l entreprise de vérifier celles-ci et de les modifier s il y a lieu. L ordre et le nombre des articles du bordereau ont un caracte re impeŕatif. Toutefois, l entreprise a le droit de creér de nouveaux articles pour des ouvrages pre vus aux documents contractuels mais omis dans le preśent bordereau, ou pour des ouvrages englobeś sous un me me article mais qui meŕitent une e valuation plus de tailleé. Les entreprises devront fournir tous documents demandeś dans les pie ces du marche. 2.2 Contenu du dossier d exećution L'Entrepreneur doit e tablir le dossier d'exećution, qui comprend les documents suivants : - Les plans de repeŕage et d'implantation des eĺeḿents de l'ouvrage. - Les plans d'atelier et de chantier. - Les proce dures de fabrication, de montage. - Les proce s-verbaux d'essais d'e tude et d'agreḿent. - Les fiches et avis techniques. - La description des techniques particulie res, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges. 2.3 Durant les travaux L entreprise devra soumettre a l agreḿent du Mai tre d Oeuvre et tous organismes : Le plan de positionnement du mateŕiel. Les coupes et de tails laissant apparai tre les précautions suivant les re gles de l art. Tous les plans d exećution pour la bonne coordination des travaux seront e tablis ainsi que les de tails de toute nature pouvant s avérer nećessaire en cours d exećution, demandeś par le Mai tre d œuvre. L entreprise doit la mise en place des protections des ouvrages, de son personnel, des occupants et a l extérieur. L entreprise devra mettre en oeuvre la pre vention en matie re de sećurite, d hygieǹe et de la protection de la sante conformeḿent a la loi et au de cret en vigueur et pre voira l incidence financie re dans son offre. Elle doit pre voir toutes les prećautions nećessaires pour e viter que les travaux ne soient un danger vis-a -vis des tiers. L entrepreneur doit proce der aux eṕreuves et veŕifications reǵlementaires du mateŕiel qu il utilise sur le chantier ou charger de ces veŕifications, sous sa responsabilite, une personne ou un organisme agreé. Il appartiendra aux entrepreneurs de provoquer en temps utile toute demande de renseignements techniques qui s aveŕeraient nećessaires pour la bonne compre hension des travaux a exećuter. Si l entreprise est ameneé a e tablir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifie sera indice et date et fera l objet d une diffusion pour avis. En face de l indice seront indiqueés clairement les raisons de la modification. 2.4 Dossiers des Ouvrages Exećuteś A l'issue du chantier, les plans, les notes de calcul et les fiches techniques doivent e tre comple teés ou refaites de fac on a e tre rendus conformes a l'exećution de finitive. Le dossier des ouvrages exećuteś comprend : - Plans et scheḿas des installations reéllement reáliseés (plans mis a jour a la date de la rećeption). - Plans d'exećutions, d'atelier chantier. - Descriptifs complets du marche de travaux des installations reáliseés. - Notices techniques d entretien et d utilisation des mateŕiels, etc. - Les nomenclatures des mateŕiels installeś. - Les proce s-verbaux d essais et certificats Tous ces documents seront remis au Mai tre d Oeuvre pour veŕification 15 jours avant la rećeption des installations. Elle ne pourra e tre prononceé qu avec la remise des documents prećiteś. L entreprise du preśent lot fournira ensuite ce document en 3 (trois) exemplaires : Ce dossier est diffuse conformeḿent aux spećifications des pie ces geńeŕales du marche. 6

7 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET 3.1 Connaissance du projet L'entrepreneur par le fait me me de soumissionner est reṕute avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnai t avoir suppleé, par les connaissances professionnelles de sa spećialite, aux de tails qui pourraient e tre omis dans les diffeŕentes pie ces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quelles que soient les me thodes et le mateŕiel nećessaire y compris l'e vacuation et la mise en dećharge. Lors de l'e tude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges et tenir compte des exigences des clauses exposeés dans les divers documents faisant l'objet du marche de travaux. Aucune plus-value ne sera accepteé apre s la remise des offres. OBLIGATION DE L ENTREPRISE 4.1 Limite des travaux Les spećifications du preśent descriptif ne sont pas limitatives et l entrepreneur devra la totalite du mateŕiel nećessaire a l ache vement complet des travaux et au bon fonctionnement de ses installations livreés en ordre de marche. 4.2 Travaux divers dus au preśent lot Toutes les fournitures et travaux nećessaires au parfait ache vement des ouvrages seront pre vus, ce descriptif n'e tant pas limitatif. Seront dus eǵalement tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une manie re geńeŕale, tous les travaux entrai neś par une modification apporteé par le titulaire du preśent lot a la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exećuteś par le titulaire du preśent lot sous la responsabilite et a la charge du titulaire du preśent lot. Outre les travaux dećrits a la charge du preśent lot dans les documents contractuels, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots : * La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les mateŕiaux nećessaires a la reálisation des travaux. * L'ameneé, l'e tablissement, le repliement et l'enle vement de tous les appareils, engins, ećhafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation. * Encastrement. * Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines. * Les peintures antirouilles des ouvrages, appareils, canalisations et supports de tuyauteries. * Les peintures conventionnelles avec e tiquetage des reśeaux dans les locaux. * L'enle vement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Les spećifications du preśent descriptif ne sont pas limitatives et l entrepreneur devra la totalite du mateŕiel nećessaire a l ache vement complet des travaux et au bon fonctionnement de ses installations livreés en ordre de marche 4.3 Re glement commun Tous les re glements, comple tant ou modifiant les documents susviseś ayant trait aux preśents travaux et connus au jour de la soumission, ainsi que tous les re glements d ordres geńeŕaux seront appliqueś. L ensemble des travaux devra e tre livre en parfait e tat de fonctionnement, reálise conformeḿent aux re gles de l Art, aux normes franc aises e diteés par l U.T.E. et le R.E.E.F. L'entreprise, pour la reálisation des travaux faisant l'objet du preśent CCTP, sera soumise aux documents d'ordre geńeŕal, dont notamment : Les Normes Franc aises (NF). Les Documents Techniques Unifieś (DTU). - NF C installations eĺectriques de premie re cateǵorie, exećution et entretien des installations, re gles. - Code de la construction et de l habitation (articles R123-1 a R123.55). - Les Normes Franc aises (NF). - Les Documents Techniques Unifieś (DTU). - Norme P relative aux conduits aeŕauliques circulaires en to le d acier galvanise agrafeé en 7

8 heĺice. - Arre te du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions geńeŕales du re glement de sećurite contre les risques d incendie et de panique dans les e tablissements recevant du public. C.C.T.G. des marcheś publics. Les avis techniques, agreḿents et les publications du CSTB. Les documents de la reǵlementation publique : dećrets, arre teś, circulaires. Les prescriptions techniques de re glement sanitaire deṕartementales et les services locaux. Les re gles de l'art. Etc. Les mateŕiaux nouveaux et les proce deś non traditionnels de construction seront obligatoirement agreéś par le CSTB sauf deŕogation dans le CCTP ou accord spećial du Mai tre d'ouvrage. En re gle geńeŕale, tous fascicules, documents techniques, normes, prescriptions du fabricant, etc. parus a la date de signature du marche se rapportant aux ouvrages du lot. Toutes modifications nećessaires au respect de ces documents techniques font partie inteǵrante du forfait et ne donneront pas lieu a suppleḿent. L entrepreneur tiendra compte de l occupation du groupe, des difficulteś d acce s et de tous les proble mes s y affairant (cleś, stockage, accessibilite, etc.). Pendant toute la dureé du chantier, l entreprise aura un seul interlocuteur et devra conserver une stabilite de son personnel. L entreprise devra mettre le personnel qualifie en nombre suffisant pour e tre en mesure de respecter le planning global du chantier. 4.4 Rećeption La rećeption des travaux sera prononceé en preśence de l'entrepreneur responsable et du Mai tre d'ouvrage, assisteś du concepteur apre s que toutes les clauses du marche aient e te satisfaites, y compris les de tails de finition. La rećeption se limite au constat quantitatif d ache vement des ouvrages et qualitatif de leur exećution, sans pre juger de leur bon fonctionnement qui reste soumis a l usage normal pendant la peŕiode de garantie. 4.5 Deĺais Les deĺais de fabrication et de montage devront s incorporer dans le planning geńeŕal du chantier. L entrepreneur remettra avant la notification de son marche un pre -planning inteǵrant les e tudes, la pre fabrication et les installations sur le site. Le calendrier d exećution, document contractuel, sera alors affine par rapport a celui joint au preśent document. Il est nećessaire d avoir une preṕaration me ticuleuse des interventions et bien organiseé de manie re a n apporter aucun retard au chantier. Dans certains cas, le planning d intervention pourra e tre modifie a la demande du Mai tre d Ouvrage, ce qui implique que l entreprise doit pre voir ses approvisionnements de telle manie re qu elle puisse diffeŕer ou anticiper toutes parties du chantier afin d e viter des arre ts. 4.6 Dećhets Toutes dispositions doivent e tre prises pour limiter les quantiteś de dećhets produits. Les diverses cateǵories de dećhets doivent e tre collecteés seṕareḿent puis valoriseés ou eĺimineés dans des installations approprieés. Les dećhets doivent e tre stockeś dans des conditions limitant les risques de pollution et doivent e tre eĺimineś dans des installations destineés a les recevoir. Les deḿarches et l e vacuation a une dećharge agreéé sont a la charge du lot. L entreprise veŕifiera avant le commencement de ces travaux s il y aune preśence d amiante Pour chaque type de dećhet, l entreprise devra fournir le bordereau de suivi des dećhets du chantier. 4.7 Prestations incluses Tous percements nećessaires puis ragreáge pour mise en oeuvre du mateŕiel. Les rebouchages et jointoiements. Tous les mateŕiels nećessaires a l'installation dans les limites de prestation du lot. Le nettoyage du chantier et l'e vacuation de ses gravats. Les eĺeḿents de quincaillerie et autres seront nettoyeś. Les produits employeś et proce deś de nettoyage ne devront provoquer aucune alteŕation des surfaces a nettoyer. 8

9 La protection des ouvrages. Les consignes d'entretien. Important : toutes deǵradations inteŕieures dues a la deṕose ou a la pose seront reṕareés par l'entreprise. Les mateŕiels et main d œuvres nećessaires aux essais, explication de l'installation. L entreprise devra mettre en oeuvre la pre vention en matie re de sećurite, d hygieǹe et de la protection de la sante conformeḿent a la loi et au dećret en vigueur. 4.8 Stockage de mateŕiels et mateŕiaux Aucun deṕo t de mateŕiels ou mateŕiaux et aucun atelier de chantier ne doit e tre e tabli a l'inteŕieur du ba timent, sauf autorisation ećrite spećiale du Mai tre d'ouvrage. 4.9 Marques et re feŕences Le soumissionnaire doit obligatoirement prećiser les marques et types de mateŕiaux qu il s engage a fournir et a poser. Ils devront dans tous les cas e tre approuveś par le Mai tre d Oeuvre et le Mai tre d'ouvrage avant approvisionnement. Pour l ensemble du chantier, il y aura une homogeńeíte des marques et des mateŕiels. Pendant les travaux l entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux appareils pre vus, de plus elle ne pourra pas faire e tat du refus des modifications proposeés pour justifier d un quelconque retard dans ses travaux. Faute de s e tre conformeé a cette clause, l entreprise sera tenue, sur l ordre du Mai tre de l Ouvrage, de faire imme diatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes aux dispositions demandeés Qualite des mateŕiels Toutes les fournitures seront neuves et reconnues de qualite. Les mateŕiels devront e tre conformes aux normes homologueés au moment de l exećution des travaux, du point de vue de la fabrication, des caracteŕistiques, du montage, de la mise en oeuvre et de l emploi. L entrepreneur est tenu de fournir au deḿarrage du chantier tous les ećhantillons, prototypes, fiches techniques des mateŕiels qui seront mis en oeuvre. L entrepreneur ne pourra preśenter aucune rećlamation pour approvisionnement de mateŕiel non agreé. L acceptation d un mateŕiel par le Mai tre de l Ouvrage ou par le Mai tre d Oeuvre ne pourra avoir pour effet de deǵager la responsabilite de l entrepreneur. Pour le mateŕiel nećessitant un outillage spećialise, l entrepreneur devra la fourniture d au moins 3 outils spećiaux par type d appareil. Ces derniers seront remis au Mai tre d Ouvrage avant la rećeption Conditions suppleḿentaires L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour qu'aucun dommage ne soit cause aux ca bles, canalisations ou conduits de toutes sortes existantes. L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu'a la rećeption Assurance et Garantie Une garantie minimum de 12 mois est exigeé. Pendant la dureé des travaux, et pendant la peŕiode de garantie, l entrepreneur est entie rement responsable de ses installations et est tenu de remplacer toutes les pie ces et appareils de fectueux. La garantie comprend : - Le mateŕiel - Les frais de main d œuvre et de deṕlacement. - Tous raccords et re fection du fait de son intervention. Avant les travaux, elle doit fournir sa police d assurance au mai tre d œuvre Appel d offres Par appel d offres a prix global forfaitaire. LYCEE du Salève Annemasse 9

10 NETTOYAGE DE CHANTIER 5.1 Protection, nettoyage, encombrement L entrepreneur devra assurer la protection des surfaces qui pourraient e tre taĉheés, attaqueés ou de teŕioreés lors de l exećution de ses travaux. Les produits employeś et proce deś de nettoyage ne devront provoquer aucune alteŕation des surfaces a nettoyer. De plus, l entrepreneur devra e vacuer tous les gravois et de tritus dus a ses travaux ou a ceux qui se trouveraient encore sur le chantier au moment du nettoyage final. L'entrepreneur est tenu de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux, il doit proce der au nettoyage ou a la remise en e tat des installations qu'il aura salies ou de teŕioreés. Si l'e tat de proprete est juge insuffisant, le Mai tre d'oeuvre pourra faire proce der aux enle vements et au nettoyage par un tiers. Les frais engageś seront supporteś par l'entrepreneur. ETABLISSEMENT DES COMPTES 5.2 Base de re glement des comptes Les travaux seront reǵleś suivant un pourcentage correspondant a une quantite d'ouvrages exećuteś. La situation comportera en outre une rećapitulation des ouvrages preśenteś dans les meḿoires preće dents. La dećomposition du prix global forfaitaire proposeé pour chaque lot par l'entrepreneur, constitue, d'une part, un avant-me tre forfaitaire, d'autre part, un bordereau de prix permettant d'e tablir les e tats de situations devant servir aux paiements d'acomptes et de calculer, s'il y a lieu, les re visions. Les divergences e ventuellement releveés en cours d'exećution par rapport aux quantiteś figurant a ce document, de me me que les erreurs qui pourraient e tre dećeleés dans les calculs ayant fixe le prix global forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification de celui-ci, tel qu'il figurait a la soumission. En cours d'exećution du marche, la dećomposition du prix global forfaitaire est rectifieé par addition ou par soustraction des quantiteś ordonneés en plus ou en moins d'ouvrages pre vus ou non pre vus, le prix global est paralle lement rectifie. 5.3 Situation mensuelles Dećomptes mensuels Les situations mensuelles en valeur T.T.C. seront cumulatives. Elles devront parvenir en deux (2) exemplaires au BET A & B Conseil pour le 30 de chaque mois. Cet e tat comprend les ouvrages exećuteś depuis le de but du marche jusqu'a la date de la situation sur le chantier. Les situations seront e tablies suivant un dećompte par % a partir d'un tableau reálise suivant les postes du devis quantitatif. Les situations mensuelles auront un montant maximum eǵal a 95 % du montant du marche. 5.4 Dećompte de finitif Le dećompte de finitif sera eǵal a la somme des montants du marché, les prix ne sont ni révisables, ni actualisables». 5.5 Geńeŕaliteś Quelle que soit la dureé d'exećution, et même si les conditions ećonomiques viennent a varier, les prix du marche ne pourront e tre actualiseś 10

11 VARIATION DANS VARIATION DANS LES PRIX 5.6 Prix d origine Actualisation Les prix de base du marche sont reṕuteś e tre e tablis en valeur du mois de la remise des offres. Pour un ordre de service sous 120 jours apre s l'appel d'offre et des travaux commandeś suivant l'article «Deĺais d'exećution des travaux», les prix sont NETS, FORFAITAIRES NON REVISABLES et NON REVISABLES. FINANCEMENT ET GARANTIE 5.7 Retenue de garantie 5 % ou caution bancaire a premie re demande 5.8 Avances En raison de l importance des fournitures de matériels sur ce dossier, une avance pourra être consentie à l entreprise à hauteur de 20% du marché sous réserve de justification. 11

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,

Plus en détail

RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1

RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 SOMMAIRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS P. 3 1.1 DEFINITION

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. Marché de travaux RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CASTELNAU-DE-MEDOC

Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. Marché de travaux RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CASTELNAU-DE-MEDOC Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. PROCEDURE ADAPTEE (Articles 28 et 40 II du Code des Marchés Publics) Marché de travaux RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CASTELNAU-DE-MEDOC Pouvoir

Plus en détail

RENOVATION DES LOCAUX DU BATIMENT CITADELLE SIS 8, RUE DE LA CITADELLE A METZ

RENOVATION DES LOCAUX DU BATIMENT CITADELLE SIS 8, RUE DE LA CITADELLE A METZ MINISTERE DE L INTERIEUR, PREFECTURE DE LA MOSELLE DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS MUTUALISES Bureau des Affaires Immobilières et du soutien 9, Place de la Préfecture 57034 METZ CEDEX Tél. 03.87.34.88.06

Plus en détail

CCTP 07.TVX.02 Page N 1

CCTP 07.TVX.02 Page N 1 CCTP 07.TVX.02 Page N 1 SOMMAIRE A EXPOSE GENERAL DE L OPERATION A.01 OPERATION Page : 3 A.02 INTERVENANTS Page : 3 A.03 DOCUMENTS REMIS Page : 3 B GENERALITES TOUS CORPS D ETAT B.01 OBJET DU C.C.T.P.

Plus en détail

MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX

MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/A 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone :

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES

Plus en détail

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T

Plus en détail

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie «RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Personnes à contacter

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville

Plus en détail

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF) Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 REVETEMEMENTS

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE N 2015 07 Ville de Bergues Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur Ville de Bergues, Hôtel de ville - Place de la République 59380

Plus en détail

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D UNE MAISON DES VIGNERONS ET DU TERROIR CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

MARCHES DE TRAVAUX TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE DE L'AGESSA. Cahier des Clauses Administratives Particulières

MARCHES DE TRAVAUX TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE DE L'AGESSA. Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES DE TRAVAUX TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE DE L'AGESSA Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 1 sur 10 «TMPNOMRED» CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005

Plus en détail

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n

Plus en détail

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue

Plus en détail

MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT

MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Marché concernant la fourniture d'un logiciel ou d'une suite de logiciels permettant de gérer les soins infirmiers, les dossiers

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

MISE EN ŒUVRE D ASSISES EN BOIS SUR LES BANCS EN BETON DE LA PLACE DE L EUROPE A ALFORTVILLE

MISE EN ŒUVRE D ASSISES EN BOIS SUR LES BANCS EN BETON DE LA PLACE DE L EUROPE A ALFORTVILLE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE - Service Commande publique EUROPARC 14, rue Le Corbusier 94046 CRETEIL cedex Tél: 01 41 94 30 00 MISE EN ŒUVRE D ASSISES

Plus en détail

Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr

Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES REALISATION DU JOURNAL

Plus en détail

069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE

069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE 069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment 069.1. Clauses techniques générales 069.2. Clauses techniques particulières

Plus en détail

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles

Plus en détail

Fourniture, installation, reprise de données et maintenance d un logiciel de gestion et de facturation de la Redevance Incitative des déchets

Fourniture, installation, reprise de données et maintenance d un logiciel de gestion et de facturation de la Redevance Incitative des déchets Marché public de prestation de service, passé selon une procédure adaptée en application de l article 28 du code des marchés publics Pouvoir adjudicateur SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT

Plus en détail

Commune de MIOS. Marché n 11/2013. RENOVATION D UN BATIMENT COMMUNAL En salle polyvalente REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Commune de MIOS. Marché n 11/2013. RENOVATION D UN BATIMENT COMMUNAL En salle polyvalente REGLEMENT DE LA CONSULTATION Commune de MIOS Marché n 11/2013 RENOVATION D UN BATIMENT COMMUNAL En salle polyvalente REGLEMENT DE LA CONSULTATION La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application

Plus en détail

Cahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers

Cahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Centre Hospitalier Cahier des Charges Administratives Particulières Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Octobre 2014 1 Article 1 - Objet du marché, procédure et dispositions

Plus en détail

Lia Kiladis et Alessandro Vicari Architectes 36, Boulevard de la Bastille, 75012 PARIS

Lia Kiladis et Alessandro Vicari Architectes 36, Boulevard de la Bastille, 75012 PARIS MARCHÉ DE TRAVAUX AMÉNAGEMENT DE BUREAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE DE MATHÉMATIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, 45, RUE D ULM (PARIS 5 ÈME ). CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Plus en détail

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION

C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION C0MMUNE DE CROISSY-BEAUBOURG 77 183 - (SEINE-ET-MARNE) FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE N 2015-005 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage

MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage 1.3 MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage Commune de TRAINOU 1103, rue de la République 45470 TRAINOU Objet de la consultation Curage de l ensemble

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières Cahier des Clauses Techniques Particulières Curage hydrodynamique du réseau intérieur ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU MARCHE 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 2 3.1. Consistance des

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES TRAVAUX DE REFECTION DU FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE DU BASSIN SPORTIF DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES TRAVAUX DE REFECTION DU FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE DU BASSIN SPORTIF DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES TRAVAUX DE REFECTION DU FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE DU BASSIN SPORTIF DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE PERSONNE PUBLIQUE : Syndicat Intercommunal Murois POUVOIR ADJUDICATEUR

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION

Plus en détail

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF 05.86

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF 05.86 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Projet d'aménagement de la Maison des Services Rue du Plomb du Cantal 15230 PIERREFORT DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF CADRE DE DECOMPOSITION 05.86 DU PRIX FORFAITAIRE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en

Plus en détail

APPEL D OFFRES PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

APPEL D OFFRES PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES APPEL D OFFRES PROCEDURE ADAPTEE Passé en application du nouveau Code des Marchés Publics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Ce document comprend 8 pages dont celle-ci MARCHE N TA2011/01

Plus en détail

RAVALEMENT DES FACADES DE L IMMEUBLE 12 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS CCAP

RAVALEMENT DES FACADES DE L IMMEUBLE 12 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS CCAP Maître d Ouvrage APCM 12 Avenue Marceau 75008 Paris RAVALEMENT DES FACADES DE L IMMEUBLE 12 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS CCAP Janvier 2007 1 I GENERALITES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE Le présent marché concerne

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Aménagement de laboratoires de langues, de salles multimédia et de bureaux d enseignants : Bâtiment n 25 du centre de Rennes d

Plus en détail

COMMUNE D EBERSMUNSTER. 6, rue du Général Leclerc 67600 EBERSMUNSTER

COMMUNE D EBERSMUNSTER. 6, rue du Général Leclerc 67600 EBERSMUNSTER MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE D EBERSMUNSTER 6, rue du Général Leclerc 67600 EBERSMUNSTER REVISION DE LA TOITURE DES TOURS OCCIDENTALES, REVISION DE LA COUVERTURE DE LA CROUPE DU TRANSEPT NORD, RÉFECTION

Plus en détail

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes

Plus en détail

Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances

Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances Cahier des Clauses Particulières (CCP) 1 CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1. Objet

Plus en détail

Date de notification... Montant T.T.C...

Date de notification... Montant T.T.C... MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE N. Du. ACTE D'ENGAGEMENT Objet du marché : Etablissement d une méthodologie d évaluation de l écotoxicité des sédiments marins et fluviaux dans le cadre de la démarche

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Plus en détail

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX LYCÉE LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE G ÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE 161 cours Émile Zola - 69628 VILLEURBANNE Cedex CRÉATION DE LOCAUX DE STOCKAGE ANCIEN SANITAIRES DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

Plus en détail

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

MARNE REIMS PALAIS DU TAU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51

Plus en détail

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Rénovation du bâtiment communal 17 rue de Lyon à Fegersheim REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Rénovation du bâtiment communal 17 rue de Lyon à Fegersheim REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Rénovation du bâtiment communal 17 rue de Lyon à Fegersheim REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Pouvoirs adjudicateurs : COMMUNE DE FEGERSHEIM et HABITATION MODERNE représentée dans la présente consultation

Plus en détail

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Plan Local d Urbanisme) DE CAUROY LES HERMONVILLE ACTE D ENGAGEMENT Marché de Prestations Intellectuelles

Plus en détail

CONTRAT DE CONTRÔLE TECHNIQUE

CONTRAT DE CONTRÔLE TECHNIQUE CONTRAT DE CONTRÔLE TECHNIQUE CONSTRUCTION D UNE SALLE DE MUSIQUE Extension de l espace culturel et sportif À LIPSHEIM CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES C.C.P. TABLEAU RECAPITULATIF DES ARTICLES DU C.C.P.

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR

C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR REHABILITATION DU BATIMENT 33 SITE DE LA GAILLARDE VILLE DE MONTPELLIER C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela 34070 Montpellier Tél. 04.99.52.81.40 Fax. 04.99.52.81.49

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE MARCHE PUBLIC DE SERVICES PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE - ARTICLES 26, 28 et 29 DU CODE DES MARCHES PUBLICS - OBJET du MARCHE : Etude relative au projet de fusion entre les communautés de communes de

Plus en détail

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris C R E S C E N D O 102 rue Amelot 75011 Paris Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 01

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ ACQUISITION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES POUR L ACCUEIL DE LOISIRS ET L ACCUEIL PERISCOLAIRE REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) REMPLACEMENT D UN DES GROUPES DE PRODUCTION D EAU GLACEE DU RECTORAT DE TERREVILLE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Madame la Rectrice

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE COULOGNE DIRECTION DES MARCHES SERVICE DES MARCHES 62137 COULOGNE Tél: 03 21 36 92 80 MODIFICATION DU SYSTEME D ALARME INCENDIE ET POSE D UN LIMITATEUR DE BRUIT A LA

Plus en détail

MARCHÉS PUBLICS MARCHÉ DE TRAVAUX «REMPLACEMENT TOITURE BASSIN DE PLONGEE» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GÉNÉRALES DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

MARCHÉS PUBLICS MARCHÉ DE TRAVAUX «REMPLACEMENT TOITURE BASSIN DE PLONGEE» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GÉNÉRALES DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS MARCHÉS PUBLICS MARCHÉ DE TRAVAUX «REMPLACEMENT TOITURE BASSIN DE PLONGEE» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GÉNÉRALES DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS ARTICLE 1 ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nom et adresse de

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

DOSSIER DCE CCTP CLOISON AMMOVIBLE

DOSSIER DCE CCTP CLOISON AMMOVIBLE DOSSIER DCE CCTP CLOISON AMMOVIBLE LOT N 013 CLOISON AMMOVIBLE mardi 20 octobre 2009 1/6 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons

Plus en détail

MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR : PETR DU PAYS DE LA DEODATIE OPERATION : REFERENT ENERGIE Marché n : 012015 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT Conseil et accompagnement des hébergeurs

Plus en détail

Gardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy

Gardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir Adjudicateur : Studio national des arts contemporains LE FRESNOY 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 59202 TOURCOING

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS. Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS. Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux N du CCP :............... Mairie de Saint Genis Laval 106 Avenue Clémenceau

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO. 1, cours du général de Gaulle CS 40201.

MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO. 1, cours du général de Gaulle CS 40201. MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO 1, cours du général de Gaulle CS 40201 33175 Gradignan CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Marché à procédure

Plus en détail

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre Réf. Internet Pages Partie 1 Optimiser la programmation de l opération de travaux Réaliser les études préalables Accomplir les études de prospection et de diagnostic...3092 9 Choisir la localisation du

Plus en détail

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 *******

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* DC8 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* Consultation Pour l Aménagement de la Maison des Services Rue du Plomb du Cantal 15230 PIERREFORT ACTE

Plus en détail

Direction Territoriale Rhône Saône - Subdivision de Lyon 4, rue Jonas Salk 69007 LYON Tel : 04 78 69 60 70 Fax : 04 78 69 60 71 subdi.lyon@vnf.

Direction Territoriale Rhône Saône - Subdivision de Lyon 4, rue Jonas Salk 69007 LYON Tel : 04 78 69 60 70 Fax : 04 78 69 60 71 subdi.lyon@vnf. Direction Territoriale Rhône Saône - Subdivision de Lyon 4, rue Jonas Salk 69007 LYON Tel : 04 78 69 60 70 Fax : 04 78 69 60 71 subdi.lyon@vnf.fr Établissement public de l État à caractère administratif,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE Maître de l'ouvrage VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Mandataire MONSIEUR LE MAIRE Directeur d'opération

Plus en détail

MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics. TRAVAUX Réf. marché : BCS2013M06-W

MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics. TRAVAUX Réf. marché : BCS2013M06-W A - IDENTIFIANTS MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics TRAVAUX Réf. marché : BCS2013M06-W 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INSTITUT IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Règlement de Consultation

Règlement de Consultation Règlement de Consultation Marrché de Trravaux CONSTRUCTION D UNE SALLE DE TYPE ZENITH A AMIENS Maître d Ouvrage Communauté d Agglomération Amiens Métropole Hôtel de Ville 80 000 Amiens Lott 99 SERRURERIE

Plus en détail

Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris

Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris CAHIER DES CLAUSES ADMINSTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché : réalisation de travaux de nettoyage et d entretien

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

VILLE DE NICE. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ( M.A.P.A ) passé selon l article 28 du CMP MAPA FAUX PLAFONDS. Lot n 1 : Faux plafonds

VILLE DE NICE. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ( M.A.P.A ) passé selon l article 28 du CMP MAPA FAUX PLAFONDS. Lot n 1 : Faux plafonds VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE COMMUNAL SERVICE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ( M.A.P.A ) passé selon l article

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication

Plus en détail

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet

Plus en détail

C.C.T.P LOT N 4 SERRURERIE

C.C.T.P LOT N 4 SERRURERIE MAITRE D OUVRAGE A.D.S.E.A 69 16, Rue Nicolaï 69007 LYON OPERATION MISE EN CONFORMITE D UN LIEU D ACCUEIL 25, Chemin de villeneuve 69130 ECULLY C.C.T.P LOT N 4 SERRURERIE ARCHITECTE ECONOMISTE BET FLUIDES

Plus en détail

ANALYSE DES OFFRES QUANTITATIF METRE. "de l'appel d'offre... à l'analyse des offres" DESCRIPTIF CONSULTATION DES ENTREPRISES ESTIMATIF

ANALYSE DES OFFRES QUANTITATIF METRE. de l'appel d'offre... à l'analyse des offres DESCRIPTIF CONSULTATION DES ENTREPRISES ESTIMATIF DG.I.T. Partie DESCRIPTIF DESCRIPTIF - Utilisation de la banque de données TCE livrée avec le logiciel G.I.T. - Manuellement, en créant vos propres tâches avec la possibilité de les coller dans la banque

Plus en détail

Site Industriel «La Forge» RENOVATION de BUREAUX

Site Industriel «La Forge» RENOVATION de BUREAUX Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D ARGENT 11A rue Maurice Burrus 68160 SAINTE CROIX AUX MINES Tél. : 03 89 58 83.45 fax: 03 89 58 69 84 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D ARGENT Site Industriel

Plus en détail

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH. n b120025 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH. n b120025 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b120025 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

Plus en détail