CHARTE DE CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CHARTE DE CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL"

Transcription

1 GUIDE METHODOLOGIQUE POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE CHARTE DE CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 1

2 SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE 1 DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS... 4 RESPONSABILITES... 5 ARTICLE 2 MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE SIGNATURE... 6 ARTICLE 3 ROLE ET RESPONSABILITE DES INTERVENANTS... 6 ARTICLE 4 CONTROLE ET SUIVI DE LA DEMARCHE... 7 ARTICLE 5 RESPECT DE LA REGLEMENTATION... 9 ORGANISATION DU CHANTIER ARTICLE 6 ORGANISATION DU CHANTIER COMMUNICATION ARTICLE 7 INFORMATION DES RIVERAINS DU SITE ARTICLE 8 INFORMATION DU PERSONNEL DE CHANTIER GESTION DES NUISANCES ARTICLE 9 LIMITATION DES RISQUES POUR LE PERSONNEL ARTICLE 10 LIMITATION DES RISQUES POUR LES OCCUPANTS ARTICLE 11 LIMITATION DES NUISANCES POUR LES RIVERAINS ARTICLE 12 LIMITATION DES RISQUES DE POLLUTIONS DE PROXIMITE SOLS/AIR/EAUX ARTICLE 13 PROTECTION DES VEGETAUX ARTICLE 14 GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ARTICLE 15 DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX PENALITES ET ENGAGEMENTS ARTICLE 16 PENALITES ET ENGAGEMENTS ANNEXES Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 2

3 PREAMBULE Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 3

4 ARTICLE 1 DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS Article 1.1. Les objectifs de la charte Convaincu de sa nécessaire exemplarité, le Département de la Seine-Saint-Denis a mis au cœur de son action le développement durable. Limiter les impacts environnementaux et les nuisances dus au chantier est le prolongement naturel des démarches d Agenda 21 et de Qualité Environnementale, exigences qui s appliquent dans toutes les opérations de travaux que le Département entreprend dans les bâtiments à sa charge. La charte a pour objectifs : - d améliorer la gestion du chantier afin d en limiter les nuisances : pollutions, trafic, bruits - d améliorer les conditions de travail : acoustique, poussière et boue - de gérer efficacement les déchets par leur diminution à la source et la valorisation des déchets générés - de limiter l impact du chantier : réduction des consommations, traitement des effluents, récupération des eaux de pluie Ces exigences peuvent répondre à une simple traduction de la réglementation en vigueur ; d autres traduisent la volonté du Maître d ouvrage de s inscrire dans une démarche plus volontaire de réduction des nuisances. D autres exigences pourront être ajoutées si la configuration du chantier le nécessite. L intérêt de développer une charte vise également à optimiser les coûts de gestion de l environnement sur un chantier grâce à une réflexion et une préparation du chantier en amont. Cela nécessite d impliquer l ensemble des acteurs de la construction dans cette voie. Leurs rôles doivent être redéfinis de façon à partager les responsabilités, qu elles soient techniques ou économiques. Article 1.2. Les moyens définis Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du bâtiment, la charte définit : - le niveau de sécurité physique et sanitaire optimal pour l ensemble des intervenants sur le chantier et les usagers du site ; - les moyens pour limiter les nuisances causées à l environnement et aux riverains du chantier ; - les moyens pour limiter les perturbations sur les activités dans le cadre de chantier en site occupé ; - les moyens pour limiter les problèmes de circulation et de stationnement ; - les moyens pour limiter les pollutions des sols et des eaux et l émission de poussières sur le chantier ; - les moyens pour limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge, optimiser leur élimination et leur valorisation particulièrement lors d opérations de curage Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 4

5 RESPONSABILITES Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 5

6 ARTICLE 2 MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE SIGNATURE La charte chantier à faible impact environnemental fait partie des pièces contractuelles du marché. Elle s impose au titulaire du marché, à ses cotraitants éventuels et à ses sous-traitants. L engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les nuisances de chantier par le respect des objectifs définis dans l article 1. C est un engagement signé par tous les intervenants du chantier, qu ils soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maître d ouvrage. ARTICLE 3 ROLE ET RESPONSABILITE DES INTERVENANTS Article 3.1 : Implication de l ensemble des intervenants L ensemble des intervenants sur le chantier est concerné. Toute personne se doit d être vigilante, dans la mesure de ses compétences, et doit informer la personne responsable de la mission «chantier à faible impact environnemental» en cas de doute ou de non respect de la charte. Maître d Ouvrage Il influe fortement sur le déroulement du chantier. Il doit clairement afficher ses engagements et les soutenir par l attribution des moyens nécessaires (cahier des charges, programme et documents contractuels). Maîtrise d Œuvre EIle accompagne le maître d ouvrage et a le rôle de relais entre celui-ci et les entreprises. Elle émet un avis concernant les différents éléments proposés par les entreprises. Entreprises Elles sont responsables de la réalisation des travaux qui leurs sont confiés et au bon déroulement du chantier suivant les critères décrit dans la présente charte. Les entreprises doivent mettre en oeuvre toutes les solutions techniques propres à réduire les gênes à l environnement. Le coordonnateur santé-sécurité Définie par la Loi du 31 décembre 1993 et par le Décret d application du 26 décembre 1994, la mission du coordonnateur "SPS" intègre des préoccupations environnementales. Il coordonne : - la mise en place de la circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, - les conditions de stockage et d élimination ou d évacuation des déchets, - la maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques ou dangereux, etc. Conducteur d opération, bureau de contrôle Ils doivent être des forces de proposition et de validation de solutions. Coordinateur «charte à faible impact environnemental» Responsable environnement du chantier, il veille au respect de la charte sur le chantier par le personnel des entreprise sous traitante. Il devra présenter l évolution du chantier lors des rendez vous de suivi de chantier. La fréquence de ses réunions sera au minimum mensuelle. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 6

7 Article 3.2 : Responsabilités des entreprises dans la gestion des déchets Chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu en bout de chaîne. Les obligations qui incombent aux entreprises dans le cadre de la gestion des déchets sont décrites à l article 14 de la présente charte, concernant spécifiquement la gestion et la collecte sélective des déchets. Article 3.3 : Pénalités en cas de manquements aux obligations Les entreprises sont concernées en tout premier lieu par la charte de «à faible impact environnemental», en particulier pour ce qui est de la gestion des déchets. Aussi, il est précisé que les entreprises s exposent à des pénalités en cas de manquements aux obligations énoncées dans la présente charte. En particulier, au cas où des déchets seraient déposés dans des bennes inappropriées, les bennes mélangées seront éliminées en totalité aux frais de l entreprise responsable. ARTICLE 4 CONTROLE ET SUIVI DE LA DEMARCHE Il sera prévu lors de chaque démarrage de chantier, une réunion d information générale à destination du titulaire du marché ainsi qu à ses éventuels sous-traitants, pour rappeler la démarche mise en place par le Maître d ouvrage et les exigences définies dans la présente charte. La présence, à minima, d un responsable de chaque entreprise à cette réunion est obligatoire. Un responsable chantier à faible impact environnemental sera désigné par l entreprise titulaire du marché. Il doit être désigné au démarrage du chantier parmi les intervenants. Il doit être présent dès la préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu à la livraison Ses coordonnées et ses qualifications doivent être communiquées au Maître d ouvrage avant l ouverture du chantier. Il sera responsable des engagements relatifs à la charte et de l information de tout le personnel. Il est présent pour la durée totale du chantier, et en cas d absence pour une durée limitée (congés, maladie), son remplacement par une personne de niveau hiérarchique équivalent ou supérieur est immédiat. Il devra s assurer de l application des dispositions relatives à la Charte de chantier à faible impact environnemental et à la bonne organisation du chantier sur le plan environnemental : organisation du tri, de l information sur le chantier, du respect des niveaux sonores préconisés, etc. Il devra collecter les données environnementales du chantier (consommations d énergie, bordereaux de suivi de déchets, incidents, plaintes, etc.) et consigner les informations dans un tableau de bord. Il sera chargé d élaborer le bilan en fin de chantier (voir données à obligatoirement faire apparaître dans le bilan de fin de chantier en annexe) Il participe à l organisation de l information des riverains de la zone avec le Maître d Ouvrage ; Il organise l accueil des entreprises et des intervenants et notamment : - la diffusion d une brochure d information à chaque intervenant, - l information et la sensibilisation du personnel de l entreprise, - la signature de la charte «chantier à faible impact environnemental» par les intervenants. Il effectue le contrôle des engagements contenus dans la charte «chantier à faible impact environnemental» : Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 7

8 - propreté du chantier, - exécution correcte des procédures de livraison, - gestion des bennes (tri, rotation, bordereau de suivi ), - aménagement du chantier (aires de nettoyage, itinéraires des camions, signalisation ), - relevé des compteurs pour suivi des consommations. Il fait la synthèse des documents à fournir par toutes les entreprises : - fiche matériaux, - fiches sécurité, Il se doit recueillir les bordereaux de suivi des déchets. Il vérifie que les bordereaux sont remplis correctement et alerte en cas de manquements. Un tableau de bord quotidien, dans lequel sont consignés les événements survenus sur le chantier, doit être tenu par le coordinateur «chantier à faible impact environnemental». Le responsable chantier à faible impact environnemental doit prévoir dans sa mission et pour la durée totale des travaux, les reportages photographiques suivants, concernant l avancement hebdomadaire : aires des bennes, aires de stockage des produits (rétention, matériaux), entrée du chantier, palissades. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 8

9 ARTICLE 5 RESPECT DE LA REGLEMENTATION Toute entreprise intervenant sur le chantier s engage à se conformer à la réglementation en vigueur. Parmi ces textes figurent notamment les textes repris dans la liste non exhaustive fournie ciaprès : Cadre général Salissures et poussières Palissades Objet Textes Responsabilité ou remarques Code du travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers Article 99.7 du Règlement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers Article 96 du Règlement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 août 1978) concernant la protection des lieux publics contre la poussière Article 99.7 du Règlement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers Maître d ouvrage, maîtrise d oeuvre, entreprises Le chef de chantier est également responsable des abords du chantier Chef de chantier Stationnement Néant (voir avec municipalité) Coordinateur SPS Matériels et engins de chantier Bruit Arrêtés du 12 mai 1997 article R et R du Code de la santé publique résultant du Décret n du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, à l occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d autorisation. La réglementation nationale relative à la limitation des émissions sonores des matériels et engins de chantier est constituée par l Arrêté du 11 avril Arrêté du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueurs ; Arrêté du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogènes de soudage ; Arrêté du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement. Loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit. Décret d application du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs d insonorisation Décret n du 19 juillet 2006 Le coordinateur SPS portera une,attention particulière au fonctionnement des différents engins Le maître d ouvrage valide le choix des entreprises retenues pour la construction de l ouvrage. Il s informera tant que possible si celle-ci utilise des engins aux normes et leur demandera de fournir une attestation «constructeur» avant le début du chantier Le Coordinateur SPS pourra effectuer des vérifications pendant toute la durée du chantier. Niveaux de bruit Nocivité des produits et techniques Les dispositions du Code du travail s appliquent en matière de protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers, en particulier l article et les articles R à R Article R Code de la sécurité sociale et Décret n du 1 7 juin 1955 Dans le cas d une dépose, le Décret n du 7 Février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante Coordinateur SPS Maître d ouvrage Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 9

10 Objet Textes Responsabilité ou remarques L article L35-8 du Code de la Santé Publique Décret n du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer ; Pollution des sols et des eaux Décret n du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d huiles minérales ou synthétiques usagées ; Décret n du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante ; Le chef de chantier ainsi que le coordinateur SPS vérifient ensemble qu aucune installation ne présente de danger potentiel Directive n 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. Le Règlement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 août 1978) Huiles de décoffrage Déchets de chantier, élimination et récupération des matériaux Nomenclature des déchets Transport de déchets inertes Décret n du 8 mars Article 2 du Décret n du 21 novembre 1979 La Loi n du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi du 15 juillet 1975 relative à l élimination des déchets et à la récupération des matériaux) Circulaire du Ministère de l Environnement du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. Recommandation T relative à la gestion des déchets de chantier du bâtiment, adoptée par la section technique de la commission centrale des marchés ; Décrets de 18 avril 2002, circulaire du 3 octobre 2002 Circulaire du 21 décembre 2000 Transport de déchets dangereux Entreprises Le chef de chantier doit s assurer que les entreprises de grosoeuvres suivent bien la réglementation Gestion globale des déchets prévus par le coordinateur SPS A afficher dans la salle de réunion Entreprises Flux entrants néant Chef de chantier Flux sortants du chantier néant Chef de chantier Transport de déchets dangereux Décret n du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n du 30 mai 2005 Arrêté du 5 décembre 1996 (arrêté ADR) Arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR») Coordinateur SPS Coordinateur SPS Stockage de déchets Décret du 13 juilet 1994 relatif aux déchets d'emballage et dont les détenteurs ne sont pas les ménages Coordinateur SPS Brûlage des déchets sur le chantier ou en dehors Valorisation des déchets de chantier article 84 du Règlement sanitaire départemental type et article 7 de la Loi du 15 juillet 1975 modifié. décret du 13/07/94 Chef de chantier Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 10

11 ORGANISATION DU CHANTIER Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 11

12 ARTICLE 6 ORGANISATION DU CHANTIER L organisation du chantier prend en compte la protection de l environnement. Un plan délimitant les différentes zones ainsi que les modalités d organisation de chaque zone devra être mis au point par le responsable chantier propre de l entreprise, lors des phases préparatoires du chantier. ARTICLE 6.1 : GESTION DES RESSOURCES La gestion des ressources requiert un suivi des consommations et la mise en place d appareils économes, en particulier pour l éclairage, pour le chauffage et la distribution d eau potable. En accord avec la maîtrise d ouvrage, une stratégie de récupération des eaux de pluie peut être adoptée notamment pour l arrosage des surfaces, le nettoyage du matériel et le lessivage des sols. Des bacs de décantation et de traitement des eaux de ruissellement seront alors nécessaires pour préserver les sols des pollutions. ARTICLE 6.2 : PROPRETE Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier : - stationnements, - cantonnements, - aires de livraisons et stockages des approvisionnements, - aires de fabrication ou livraison du béton, - aires de manoeuvre des grues, - aires de tri et stockage des déchets. Il est indispensable de prévoir des toilettes à plusieurs emplacements sur le chantier. Ceux-ci devront être nettoyés et alimentés en papier régulièrement. Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier : (bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets ) - étude des possibilités d imperméabilisation des zones - traitement des pollutions éventuelles Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passages, ainsi que des zones de travail, est effectué régulièrement. Ces responsabilités incombent à chaque intervenant sur le chantier. Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit. Une aire de nettoyage des roues des camions doit être aménagée avant la sortie du chantier, afin de limiter les salissures causées par le chantier aux abords immédiats du site. ARTICLE 6.3 : STATIONNEMENT DES VEHICULES DU PERSONNEL DE CHANTIER Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne dans les rues voisines ; une réflexion sur l acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par les entreprises ou par le coordinateur «chantier à faible impact environnemental». Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 12

13 Le plan d organisation du chantier prévoit une aire de stationnement des véhicules du personnel. ARTICLE 6.4 : ACCES DES VEHICULES DE LIVRAISON Les entreprises chargées des approvisionnements doivent être tenues informées de la démarche de qualité environnementale du chantier. Un plan d accès au chantier doit leur être fourni. Dans la mesure où le site de l opération le permet, le cheminement prévu devrait permettre que les camions aient le moins de marches arrière à effectuer, afin d éviter de déclencher le signal sonore de recul. Les approvisionnements doivent être planifiés sur la journée afin d éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Des panneaux doivent indiquer l itinéraire pour le chantier et les accès livraison. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 13

14 COMMUNICATION Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 14

15 ARTICLE 7 INFORMATION DES RIVERAINS DU SITE Les riverains doivent être informés préalablement au démarrage du chantier, pour présenter la démarche «Chantier à faible impact environnemental». Les informations concernant les horaires de travaux ou encore les durées des phases de travaux bruyants sont à communiquer aux riverains. L information des riverains du chantier est sous la responsabilité du maître d ouvrage. Une information permanente doit être affichée sur la démarche environnementale du chantier et l organisation du tri des déchets. Sous réserve de l accord du Maître d Ouvrage et sous son impulsion, certaines dispositions peuvent être prises pour assurer une information des riverains : - Affichages du projet - Affichages du bulletin mensuel de l avancement du chantier - Mise en place de point de vue panoramique du chantier - Visites de chantier qui donneront lieu à une présentation de l'avancement et à un recueil des remarques des riverains. ARTICLE 8 INFORMATION DU PERSONNEL DE CHANTIER Une brochure d information doit être distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle présente le chantier ainsi que les démarches de qualité environnementale et de sécurité. Une réunion d information doit être organisée à l arrivée de nouvelles entreprises ou de nouveaux corps de métier sur le chantier. L information doit être transmise à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Par ailleurs, le Maître d Ouvrage doit disposer à l entrée du chantier, sur les lieux de passage et à proximité des cantonnements des panneaux rappelant les consignes de la charte et les principales exigences relatives au bruit, au tri des déchets et aux économies d eau. Ces panneaux doivent être maintenus en bon état de propreté durant la totalité du chantier par les entreprises. La sensibilisation du personnel associé à la réduction des nuisances garanti de meilleures conditions de travail. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation de l ensemble de son personnel. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 15

16 GESTION DES NUISANCES Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 16

17 ARTICLE 9 LIMITATION DES RISQUES POUR LE PERSONNEL Le personnel de chantier sera équipé de protections individuelles adéquates (protections auditives, visuelles, casques, gants, pantalons et chaussures de protections, etc.). L entreprise titulaire du marché devra vérifier que ces protections sont bien portées. Les entreprises mettront tout en œuvre pour éviter les chutes de matériel et pour prévenir tout risque de chute pour le personnel. Article 9.1 Niveaux sonores des outils et engins Les matériels de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur. Les entreprises devront veiller au maintien en bon état de leur matériel afin de respecter la réglementation sur la durée du chantier. Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins doit être effectué. Les engins et appareils fixes doivent être insonorisés. Il est interdit d'utiliser du matériel pneumatique quand celui-ci est remplaçable par un appareil non pneumatique assurant la même fonction. Article 9.2 Risques sur la santé L utilisation de produits étiquetés avec l un des classements suivants sera interdite : - R20 à R29, R31 à R33, R40, R45 à 49 des phases R de la CEE - Xn (nocif), T (toxique) et T+ (très toxique) dans la réglementation française Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que leur utilisation soit signalée avant usage, que toutes les précautions soient prises lors de leur mise en œuvre et qu ils ne soient pas à l origine d émissions ultérieures susceptibles de gêner les occupants. Ils devront être stockés dans un local bien ventilé et fermé à clef où les règles de sécurité et les clefs de lecture des pictogrammes seront rappelées par affichage. La fiche de donnée de sécurité de chaque produit polluant ou dangereux sur le chantier sera fournie à l arrivée sur le chantier au responsable du chantier qui les fournira au responsable de la maîtrise d oeuvre et de la Maîtrise d ouvrage et sera conservée sur le chantier. Les prescriptions inscrites sur les fiches sécurité devront être respectées et mises à la disposition de tous. De la même façon, les fiches environnement sont à fournir pour tous matériaux soit la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES suivant NFP ) soit la fiche matériaux fournie par la Maîtrise d ouvrage et à remplir par l entreprise. Les intervenants seront sensibilisés aux risques sanitaires liés à la manipulation de certains produits et matériaux, ainsi que sur les règles de sécurité élémentaires. La dépose de produits et de matériaux dangereux sera effectuée dans le respect le plus strict de la réglementation en vigueur et des recommandations de la CRAM et de l INRS. Il est rappelé que pour l amiante, le Maître d ouvrage met à disposition des entreprises le Dossier Technique Amiante. Il est rappelé que des sanctions peuvent être prises contre les corps d état ne respectant pas la réglementation. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 17

18 ARTICLE 10 LIMITATION DES RISQUES POUR LES OCCUPANTS L entreprise devra prendre l ensemble des précautions nécessaires pour protéger les occupants, en cas de travaux en site occupé. En concertation avec le Maître d ouvrage, il devra veiller à présenter aux occupants, et ce avant le démarrage du chantier, l organisation retenue pour limiter les impacts sanitaires et environnementaux du chantier : limitation des émissions de poussières, nettoyage du site, circulation du personnel dans les locaux, entreposage du matériel et des produits à risques, dispositions pour limiter les nuisances sonores, etc. ARTICLE 11 LIMITATION DES NUISANCES POUR LES RIVERAINS Article Nuisances sonores Les interventions seront pour la plupart réalisées en site occupées et sur les établissements scolaires, par exemple, les cours continueront à être dispensés pendant toute la durée des travaux. Pour chaque chantier, une analyse sur l impact sonore des travaux devra être réalisée et l organisation adaptée. Les limitations suivantes, conformément à la réglementation, seront respectées : Niveau sonore maximum des engins : 80 db(a) à 10 m de distance ; Niveau sonore maximum des bruits aériens de l ordre de 75 db(a) entre 7h00 et 19h00. A défaut de restriction plus contraignante, notamment pour le bon fonctionnement des écoles, l émergence par rapport aux bruits ambiants ne devra être conforme à la réglementation relative aux bruits de voisinage (décret du 31 août 2006) et à l article Art. R du code de la santé publique : Les valeurs limites de l émergence (1 ) sont de : 5 db(a) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) 3 db (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), Valeurs auxquelles s ajoute un terme correctif en db (A), fonction de la durée cumulée d apparition du bruit particulier : 6 db(a) pour une durée inférieure ou égale à 1 minute 5 db(a) pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes 4 db(a) pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes 3 db(a) pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures 2 db(a) pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures 1 db(a) pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures 0 db(a) pour une durée supérieure à 8 heures. Un maximum de précautions pour limiter le bruit sera pris par les entreprises présentes sur le chantier. En matière d organisation Identification et regroupement des tâches génératrices de bruit en dehors des horaires de fréquentation du site (tôt le matin ou en fin de journée) ; Doublement des équipes pour réduire les temps d exécution des tâches bruyantes ; 1 L émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l absence du bruit particulier en cause. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 18

19 Information des occupants et recherche de solutions partagées (éloignement de certaines activités sensibles, définition de périodes moins génératrices de nuisances, etc.) ; Information des riverains du site si nécessaire (en lien avec le Maître d ouvrage) ; Planification et organisation des livraisons dans l objectif de réduire les nuisances. Sur les engins et matériels de chantier Les entreprises ont pour obligation de travailler avec du matériel en bon état, conforme à la réglementation. Des engins insonorisés devront être utilisés. En cas de besoin, l entrepreneur devra être à même de présenter au Maître d ouvrage les documents attestant de la conformité des engins et matériels de chantier, matériel de location y compris. Des arrêtés interministériels ont fixé pour chaque catégorie de matériels, les niveaux sonores admissibles et les procédures d homologation des dispositifs d insonorisation. En fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront : Mettre en place un plan d utilisation des engins bruyants (vibreurs, marteau piqueur) qui stipulera les emplacements des engins bruyants afin d éviter les réverbérations et les transmissions de vibrations. Utiliser des talkies-walkies pour communiquer afin d éviter les cris et sifflements ; Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec ; Eviter les chutes de matériels quels qu ils soient ; Préférer les engins électriques à ceux qui sont pneumatiques, à service rendu équivalent ; Ne pas utiliser des groupes électrogènes autonomes ; Organiser le chantier pour éviter la marche arrière des camions ou toupies de béton ; Interdire tout stationnement de camions et de véhicules moteur allumé. Il est porté à la connaissance de l entreprise que : Des contrôles des niveaux de bruit et de vibrations pourront être imposés aux entreprises durant le chantier, à la demande du Maître d ouvrage ; Des sanctions à la charge de l entreprise peuvent être prises, conformément au décret du 31/08/2006 sur la lutte contre les bruits de voisinage. Les sanctions prévues par ce décret peuvent être prises à l encontre de l entreprise, lorsqu il est porté atteinte à la tranquillité des riverains. Les conséquences pécuniaires de ces sanctions sont entièrement à la charge de l entrepreneur sanctionné. Article 11.2 Limitation des nuisances visuelles et des émissions de poussières Les entreprises doivent veiller au maximum à la propreté et à l aspect général du site et à limiter autant que possible les salissures de boue à l extérieur du chantier. Entretien du chantier et de ses abords : Pendant toute la durée du chantier, l entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour que le site du chantier ainsi que chaussées et trottoirs à proximité ne soient souillés par l exécution des travaux. Un entretien quotidien du chantier et de ses abords sera effectué. Les aires bétonnées et les abords du chantier seront régulièrement balayés en évitant toutefois les émissions de poussières importantes. Les entreprises veilleront donc à contrôler la propreté des véhicules avant le départ du chantier et des dispositifs de nettoyage seront si nécessaire prévus en sortie de site. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 19

20 En période de pluie, la circulation des engins sur des voies non revêtues sera limitée au strict minimum. En cas de salissures sur la voie publique, les entreprises assureront un nettoyage de la voie soit par leur propre moyen, soit en faisant appel à une prestation extérieure, aux frais des entreprises concernées. Dispositions pour limiter les émissions de poussières : Tout matériel produisant de la poussière sera obligatoirement muni de dispositifs limitant sa diffusion (aspirateur pour le matériel de ponçage par exemple). Des aspersions régulières du sol, en période sèche, seront pratiquées afin d éviter la production de poussières. Les bennes à déchets légers seront équipées de façon à éviter l envol de poussières et de déchets. Des bâches, filets ou grilles devront être disposées sur la zone de stockage. Le déballage des matériaux devra se faire à proximité d un moyen de collecte interne au chantier ou d une benne appropriée. Des protections doivent être mises en place contre les clôtures de chantier en treillis soudés pour éviter les projections sur les voiries. Le brûlage des déchets est interdit sur le chantier. Article Perturbation du trafic L entreprise prendra les dispositions nécessaires, tant auprès des autorités locales, des concessionnaires que des usagers, pour éviter toute perturbation du trafic routier, piéton ou cycliste. Les responsables de chantier veilleront à faire respecter les plans de circulation mis en place. ARTICLE 12 LIMITATION DES RISQUES DE POLLUTIONS DE PROXIMITE SOLS/AIR/EAUX Tout rejet, brûlage ou enfouissement dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit. Le rejet d huiles, lubrifiants, solvants et de tout autre produit susceptible de générer une pollution du réseau d assainissement ou du milieu naturel et un risque pour la santé des égoutiers est strictement interdit. Les entreprises prendront les dispositions permettant d éviter ce type de rejet : récupération et traitement dans un centre agréé notamment. Aucun dépôt de déblais, de déchets divers ou de matériel n est toléré en dehors des emprises autorisées. Article 12.1 Eaux de lavage Des moyens de récupération des eaux de lavage devront être mis en place : - Bacs de rétention pour le nettoyage des outils. Le lavage des outils souillés (béton, plâtre, enduits) se fera exclusivement sur l aire de lavage spécialement aménagée et équipée de bacs de décantation. Les eaux souillées ne devront pas être évacuées au réseau d assainissement. - Bacs de décantation des eaux de lavage de bennes à béton, chaque matin, l eau claire sera réutilisée (lavage d outils, humidification des sols) et le dépôt béton ira dans la benne à gravats inertes. Guide méthodologique pour une construction durable février DBL 20

CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER RESPECUEUX DE L ENVIRONNEMENT

CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER RESPECUEUX DE L ENVIRONNEMENT Institut de Management et de Gestion de l Environnement N d agrément : 93131033013 en date du 23 07 2001 CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER RESPECUEUX DE L ENVIRONNEMENT Europôle de l Arbois Bâtiment Marconi

Plus en détail

C A H I E R D E S C H A R G E S C H A N T I E R P R O P R E

C A H I E R D E S C H A R G E S C H A N T I E R P R O P R E C A H I E R D E S C H A R G E S C H A N T I E R P R O P R E La SIEMP, en accord avec la Ville de Paris, s est engagée dans une démarche de Développement Durable dans ses opérations de construction ou de

Plus en détail

3.6 THEME F CHANTIER A FAIBLES NUISANCES THEME F CHANTIER VERT 3F P104/167. 3.6.1 Objectifs généraux Région. Répartition par type de déchets

3.6 THEME F CHANTIER A FAIBLES NUISANCES THEME F CHANTIER VERT 3F P104/167. 3.6.1 Objectifs généraux Région. Répartition par type de déchets 3.6 THEME F CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 3.6.1 Objectifs généraux Région Planification régionale des déchets du BTP La mesure qui vise à attribuer à la Région IDF la compétence d élaboration d un plan

Plus en détail

CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES Cahier des clauses particulières traduisant les exigences du chantier à faibles nuisances Agence MENGUY Architectes Architecte DPLG PA de Laroiseau BP 126 27, rue

Plus en détail

CHANTIER PROPRE. cahier de. recommandations. Le Havre, agissons durablement

CHANTIER PROPRE. cahier de. recommandations. Le Havre, agissons durablement CHANTIER PROPRE cahier de recommandations Le Havre, agissons durablement cahier de recommandations Sommaire Article 1: Définition des objectifs 4 Article 2: Engagements des signataires 4 Article 3: Organisation

Plus en détail

SOSED Bâtiment. Schéma. d Organisation. et de Suivi de. l Évacuation des. Déchets. Annexe 8. Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax )

SOSED Bâtiment. Schéma. d Organisation. et de Suivi de. l Évacuation des. Déchets. Annexe 8. Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax ) Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax ) Annexe 8 Chantier :......... Trame du SOSED Bâtiment Schéma d Organisation et de Suivi de l Évacuation des Déchets 1) Objet du SOSED Le SOSED (Schéma

Plus en détail

SOSED Bâtiment. Schéma. d Organisation. et de Suivi de. l Évacuation des. Déchets. Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax ) Chantier :...

SOSED Bâtiment. Schéma. d Organisation. et de Suivi de. l Évacuation des. Déchets. Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax ) Chantier :... Raison sociale ) Adresse ) de l entreprise Tel/Fax ) Chantier :......... Trame du SOSED Bâtiment Schéma d Organisation et de Suivi de l Évacuation des Déchets 1) Objet du SOSED Le SOSED (Schéma d Organisation

Plus en détail

chantier & environnement Guide pratique DÉMARCHE ISO 14001

chantier & environnement Guide pratique DÉMARCHE ISO 14001 chantier & environnement Guide pratique DÉMARCHE ISO 14001 Introduction Les principales nuisances susceptibles d être rencontrées sur un chantier proviennent de la gestion des déchets, du bruit et des

Plus en détail

LA GESTION DES DECHETS

LA GESTION DES DECHETS LA GESTION DES DECHETS AML BATIMENT Ensemble contribuons à protéger l environnement AML Bâtiment Page 1 LA GESTION DES DECHETS SUR LES CHANTIERS AML BATIMENT AML Bâtiment Page 2 SOMMAIRE POURQUOI CONNAITRE

Plus en détail

ZAC MULTISITES DE CEBAZAT : CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

ZAC MULTISITES DE CEBAZAT : CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES ZAC MULTISITES DE CEBAZAT : CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES Table des matières PRESENTATION - OBJET DE LA CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 3 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE CHANTIER A FAIBLES

Plus en détail

SECTEUR S3 74330 EPAGNY CHARTE CHANTIER PROPRE

SECTEUR S3 74330 EPAGNY CHARTE CHANTIER PROPRE SECTEUR S3 74330 EPAGNY CHARTE CHANTIER PROPRE 1 Pour son nouveau programme immobilier «JARDINS REPUBLIQUE», SOGIMM s est engagée dans une démarche développement durable et dans le processus de labellisation

Plus en détail

CHAPITRE 0 : GENERALITE SOMMAIRE

CHAPITRE 0 : GENERALITE SOMMAIRE Guide pour l'élaboration d'un C.C.T.P. Préambule : Ce document a été élaboré en 2002 par le cabinet d architecte DPV Architecture 2 cité riverain 75010 Paris Tél 01 42 01 59 90 Fax 01 42 01 55 04. Sans

Plus en détail

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU B. T. P.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU B. T. P. PREFECTURE DU TARN DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT DU TARN GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU B. T. P. ------------------------------------- RECOMMANDATIONS POUR L ELABORATION DES MARCHES PUBLICS

Plus en détail

TRAITEMENT DES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

TRAITEMENT DES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TRAITEMENT DES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS UN CHANTIER D AVENIR Direction Départementale de l Equipement de la Sarthe Décembre 2002 DÉCHETS DU BTP : DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS A ADOPTER Le

Plus en détail

Comité de Pilotage n 2

Comité de Pilotage n 2 Comité de Pilotage n 2 (Charte de Qualité Environnementale) Centre de valorisation de Beauregard Baret 13 juin 2008 Zone Industrielle La Motte - 7, rue Louis Armand 26800 Portes-lès-Valence - E-mail :

Plus en détail

L environnement dans l Artisanat

L environnement dans l Artisanat Maçonnerie L environnement dans l Artisanat Les déchets Les déchets issus des activités de maçonnerie-plâtrerie-carreleur peuvent être classés en trois catégories : Les déchets inertes, qui ne présentent

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER A FAIBLE NUISANCES

CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER A FAIBLE NUISANCES COMMUNE DE MAGNY EN VEXIN VAL D OISE REQUALIFICATION DE VOIRIE Rue de Beauvais 95420 MAGNY EN VEXIN CAHIER DES CHARGES D UN CHANTIER A FAIBLE NUISANCES Bureau d Etudes E.V.A Page 1 SOMMAIRE Article 1 -

Plus en détail

SCHEMA D'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION (SOGED)

SCHEMA D'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION (SOGED) GUIDE METHODOLOGIQUE POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE SCHEMA D'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION (SOGED) 1 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 CONTEXTE... 3 FORMATION ET SENSIBILISATION

Plus en détail

Mémoire technique Aide à la rédaction

Mémoire technique Aide à la rédaction Mémoire technique Aide à la rédaction Pour apprécier la valeur technique de l offre, le maître d ouvrage peut exiger des candidats la fourniture d un mémoire technique. Deux cas de figure s offrent alors

Plus en détail

CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P. .P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : TRAVAUX PUBLICS

CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P. .P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : TRAVAUX PUBLICS CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P.P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : TRAVAUX PUBLICS Commande du Maître d'ouvrage au Maître d'oeuvre Déchets de Chantiers

Plus en détail

Gestion des déchets de chantier, Les bonnes pratiques

Gestion des déchets de chantier, Les bonnes pratiques Gestion des déchets de chantier, Les bonnes pratiques Conférences thématiques 17 et 18 novembre 2014 1 Mot d introduction 2 Cadrage général de la gestion des déchets de chantiers, responsabilités des différents

Plus en détail

CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P. .P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : BATIMENT

CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P. .P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : BATIMENT CHARTE DE BONNES PRATIQUES Gestion des déchets du B.T.P.P. en Basse-Normandie MARCHES PUBLICS PRESCRIPTIONS TYPES : BATIMENT PROGRAMME Le contexte environnemental est une donnée incontournable, sa prise

Plus en détail

CONTRAT D EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

CONTRAT D EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) CONTRAT D EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 LIEUX D EXECUTION DU SERVICE ARTICLE 3 LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Plus en détail

FICHE N 12 La diffusion d une trame de mémoire technique

FICHE N 12 La diffusion d une trame de mémoire technique FICHE N 12 La diffusion d une trame de mémoire technique OBJECTIF L objectif est de conduire et guider les entreprises dans l élaboration de leur réponse à la consultation, de manière à faciliter ultérieurement

Plus en détail

Déchetterie. Ordures ménagères prestataire

Déchetterie. Ordures ménagères prestataire 1 Les déchets Les déchets issus de l activité d électricien peuvent être classés en trois catégories : Les déchets inertes, qui représentent des volumes importants. Ils ne sont pas polluants mais peuvent

Plus en détail

Guide méthodologique. Conseil général de la Seine-Saint-Denis DEA - SGT - VD. octobre 2013. Démarche commune de prévention des déchets

Guide méthodologique. Conseil général de la Seine-Saint-Denis DEA - SGT - VD. octobre 2013. Démarche commune de prévention des déchets Guide méthodologique Conseil général de la Seine-Saint-Denis DEA - SGT - VD CG93 GuideDechets-09.indd 1 DÉMARCHE COMMUNE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBICS ET DES ESPACES VERTS DU

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse Haute-Saône (70) MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DECONSTRUCTION D UN BATIMENT ET DE DEUX GARAGES SITUES RUE DU GENERAL PREVOST 70 800 SAINT LOUP SUR

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES OBJET DU MARCHE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES OBJET DU MARCHE Marché public de prestation de services à bons de commande CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Marché passé selon la procédure d appel d offres conformément aux articles 33 et 77 du code des marchés

Plus en détail

OBJECTIF 10 : GARANTIR DES CHANTIERS RESPECTUEUX DE L ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE

OBJECTIF 10 : GARANTIR DES CHANTIERS RESPECTUEUX DE L ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE Rappel : Les signataires de la charte de l aménagement et de la construction urbaine durables s engagent à Assurer la valorisation de 80% des déchets de chantier pour les constructions neuves ; Réaliser

Plus en détail

L environnement dans l Artisanat

L environnement dans l Artisanat Carrosserie automobile L environnement dans l Artisanat Les déchets Les déchets issus des activités de carrosserie automobile peuvent être classés en deux catégories : Les déchets banals (DIB) non dangereux,

Plus en détail

Charte. propres. sûrs. Chantiers

Charte. propres. sûrs. Chantiers Charte Chantiers propres et sûrs Pourquoi une Charte Qualité? Les chantiers de Travaux Publics sont la conséquence d une nécessité de procéder à diverses opérations d aménagement du cadre de vie, de réalisation

Plus en détail

Marché Public de Services. Dossier de Consultation des Entreprises. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Marché Public de Services. Dossier de Consultation des Entreprises. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Marché Public de Services Dossier de Consultation des Entreprises Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Personne publique Communauté de Communes du Val de l Ailette 3, Place du Marché

Plus en détail

Carrosserie automobile

Carrosserie automobile 1 Les déchets Les déchets issus des activités de carrosserie automobile peuvent être classés en deux catégories : Les déchets banals (DIB) non dangereux, mais qui peuvent dégrader l environnement s ils

Plus en détail

MÉTHODE DE GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER

MÉTHODE DE GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER Le secteur du BTP produit chaque année des milliers de tonnes de déchets et les professionnels du BTP doivent donc engager une réflexion dès la phase de préparation des travaux, sachant que seuls les déchets

Plus en détail

Plan départemental de gestion des déchets du BTP

Plan départemental de gestion des déchets du BTP Direction régionale et départementale de l Équipement Bourgogne/Côte d'or Plan départemental de gestion des déchets du BTP Version synthétique Novembre 2002 Sommaire 1. OBJECTIF DE LA DEMARCHE... 2 2.

Plus en détail

PREFECTURE DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS

PREFECTURE DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS PREFECTURE DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS Charte Qualité Gestion Février 2004 Contexte d élaboration de la Charte Pour s inscrire dans un développement durable La préservation des ressources naturelles

Plus en détail

L environnement dans l Artisanat

L environnement dans l Artisanat Nettoyage Cette fiche concerne les activités de nettoyage industriel, de nettoyage de bureau et le lavage des vitres. L environnement dans l Artisanat Les déchets Les déchets issus des activités de nettoyage

Plus en détail

LOT 1 Stockage, collecte et traitement des déchets industriels

LOT 1 Stockage, collecte et traitement des déchets industriels CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES POUR LE STOCKAGE, LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MUNICIPAUX LOT 1 Stockage, collecte et traitement des déchets industriels Dans le cadre de sa politique

Plus en détail

L environnement dans l Artisanat

L environnement dans l Artisanat Plomberie Chauffage Climatisation L environnement dans l Artisanat Les déchets Les déchets issus des activités de plomberie-chauffage-climatisation peuvent être classés en trois catégories : Les déchets

Plus en détail

Les tableaux qui suivent servent à prévoir les quantités et les coûts des déchets à éliminer ainsi que leur modalités d'élimination.

Les tableaux qui suivent servent à prévoir les quantités et les coûts des déchets à éliminer ainsi que leur modalités d'élimination. PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER Les tableaux qui suivent servent à prévoir les quantités et les coûts des déchets à éliminer ainsi que leur modalités d'élimination. Source ADEME - PACA Conception:

Plus en détail

LES PRINCIPAUX DÉCHETS Banals

LES PRINCIPAUX DÉCHETS Banals FICHE 01 Les déchets par corps de métiers Gros oeuvre - Terrassement Inertes Emballages et Recyclages TERRE PIERRE CONSIGNÉES PAPIER MÉLANGE MÉTAUX EMBALLAGE Base de Ciment, mortier, et béton Brique Mélanges

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014 Emetteur : CRMA Limousin Page 1 sur 6 1. Quelle réglementation s applique à mon entreprise? Emis le : 5/08/2011 Toute entreprise artisanale ou industrielle est soumise au règlement sanitaire départemental.

Plus en détail

MÉMO SANTÉ RISQUES CHIMIQUES PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS

MÉMO SANTÉ RISQUES CHIMIQUES PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS MÉMO SANTÉ PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS RISQUES CHIMIQUES Poussières, produits chimiques,... Le travail sur chantier vous expose à des risques qu il ne faut pas négliger. Pour protéger votre santé, adoptez

Plus en détail

2.3. GESTION DES FLUX, PROCESS DE TRI ET

2.3. GESTION DES FLUX, PROCESS DE TRI ET POUR ALLER PLUS LOIN Brochure de l INRS ED 948 Conception des centres de tri des déchets industriels banals et des déchets de chantiers Février 2006 d équipement et d exploitation pour limiter ce type

Plus en détail

Version initiale : Franck BOELHY (QSE Région Nord Est)

Version initiale : Franck BOELHY (QSE Région Nord Est) GUIDE DES DÉCHETS Version initiale : Franck BOELHY (QSE Région Nord Est) Référence : 10QSE1103 mise à jour Novembre 2010 PRÉAMBULE L aspect gestion des déchets, (Papier, Cartons, Cartouches d encres, Piles,

Plus en détail

La gestion des déchets de construction

La gestion des déchets de construction CCW_DD01 La gestion des déchets de construction Démarches administratives Le présent document résume les principales exigences et règles à respecter en matière de gestion des déchets, en conformité avec

Plus en détail

Les travaux. Comment vont se dérouler les travaux du prolongement du Métro ligne 1?

Les travaux. Comment vont se dérouler les travaux du prolongement du Métro ligne 1? Les travaux Il est important de rappeler que la nature des nuisances liées aux travaux du projet sera précisée dans l étude d impact produite en vue de l enquête publique, dans une phase d études ultérieures

Plus en détail

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPANC Communauté de Communes de Ventadour Carrefour de l Epinette 19550 LAPLEAU Tel : 05 55 27 69 26 o-gaudy@cc-ventadour.fr CHAPITRE I : DISPOSITIONS

Plus en détail

ENGAGEMENTS ISO 14001 ET GESTION DES DECHETS. L exemple de l agence 13/84. Service Hygiène et Sécurité Agence 13/84

ENGAGEMENTS ISO 14001 ET GESTION DES DECHETS. L exemple de l agence 13/84. Service Hygiène et Sécurité Agence 13/84 ENGAGEMENTS ISO 14001 ET GESTION DES DECHETS L exemple de l agence 13/84 Service Hygiène et Sécurité Agence 13/84 Présentation Rappel de l engagement ISO 14001 de l ONF Quelques généralités sur la gestion

Plus en détail

Mécanique automobile. Les déchets. Déchets banals (DIB) Déchets dangereux (DIS)

Mécanique automobile. Les déchets. Déchets banals (DIB) Déchets dangereux (DIS) Si vous réalisez également des activités de démontage des voitures ou des travaux sur la carrosserie, reportez-vous également aux fiches correspondantes. 1 Les déchets Les déchets issus de votre activité

Plus en détail

SOSED TRAVAUX PUBLICS MODE D EMPLOI

SOSED TRAVAUX PUBLICS MODE D EMPLOI SOSED TRAVAUX PUBLICS MODE D EMPLOI Le SOSED (schéma d'organisation et de suivi de l'évacuation des déchets) est une démarche établie dans le même esprit qu une démarche qualité et ses outils SOPAQ et

Plus en détail

L environnement dans l Artisanat

L environnement dans l Artisanat Electricité L environnement dans l Artisanat Les déchets Les déchets issus de l activité d électricien peuvent être classés en trois catégories : Les déchets inertes, qui représentent des volumes importants.

Plus en détail

Seul l arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier. Justifications à apporter dans le dossier de demande d enregistrement.

Seul l arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier. Justifications à apporter dans le dossier de demande d enregistrement. Guide de justification rubrique 2515 (broyage, concassage, criblage ) Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement Comme indiqué à l article 3 de l arrêté

Plus en détail

DEVIS SPÉCIAL (PARTIE TECHNIQUE)

DEVIS SPÉCIAL (PARTIE TECHNIQUE) N o contrat : DEVIS SPÉCIAL (PARTIE TECHNIQUE) N o document : 103 Unité administrative Direction de l Île-de-Montréal Plans et devis d'ingénierie Objet des travaux Gestion du bruit N o dossier N o projet

Plus en détail

Réfection du mur mitoyen parking des compagnons

Réfection du mur mitoyen parking des compagnons Maître d ouvrage Commune d Azay-le-Rideau Réfection du mur mitoyen parking des compagnons CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Page 1 sur 9 SOMMAIRE Article 1 er CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

Plus en détail

19- LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS

19- LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 19- LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS Rapport de présentation / Diagnostic Dossier de PLU approuvé 255 19.1 LES ORDURES MENAGERES ET EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES La prestation de collecte des

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Fourniture de deux armoires pour le stockage des déchets dangereux diffus Maître de l'ouvrage : Communauté d Agglomération de l albigeois CCTP Fourniture

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Remplacement des canalisations EU du centre d Angers d AGROCAMPUS OUEST

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Remplacement des canalisations EU du centre d Angers d AGROCAMPUS OUEST Page 1 sur 17 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Remplacement des canalisations EU du centre d Angers d PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics)

Plus en détail

REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE. VU les Articles L 2224 14 et suivants, L 2333 78, L 5215-20 8 du Code Général des Collectivités Territoriales,

REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE. VU les Articles L 2224 14 et suivants, L 2333 78, L 5215-20 8 du Code Général des Collectivités Territoriales, REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE VU les Articles L 2224 14 et suivants, L 2333 78, L 5215-20 8 du Code Général des Collectivités Territoriales, VU le Code de l Environnement et plus particulièrement les

Plus en détail

L environnement dans les formations et les activités professionnelles automobiles

L environnement dans les formations et les activités professionnelles automobiles H. Bonnes pratiques environnementales 1. Déchets La gestion des déchets est régie par : des grands principes définissant, par exemple, les responsabilités du producteur ou détenteur de déchets ou la prise

Plus en détail

REDUIRE LES POLLUTIONS DE L EAU, DE L AIR ET DU SOL LORS D UN CHANTIER

REDUIRE LES POLLUTIONS DE L EAU, DE L AIR ET DU SOL LORS D UN CHANTIER Les chantiers sont souvent sources de pollution. Sol, sous-sol, eau air sont menacés par plusieurs types de pollutions ou de nuisances : - pollution des sols, de l eau de surface ou souterraine par des

Plus en détail

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles Rappel : Organisation de la collecte des déchets sur le secteur de SAINT-BRIEUC

Plus en détail

LES EMBALLAGES ÉVALUATION DES IMPLICATIONS POUR LES SALONS DE COIFFURE OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR 1,6 1,6 2,1 1,4 1,3 1,1

LES EMBALLAGES ÉVALUATION DES IMPLICATIONS POUR LES SALONS DE COIFFURE OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR 1,6 1,6 2,1 1,4 1,3 1,1 Les déchets FICHE N 1 LES EMBALLAGES ÉVALUATION DES IMPLICATIONS POUR LES SALONS DE COIFFURE CRITÈRES PRÉVENTION DES RISQUES ÉCONOMIQUE OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR CONTENTIEUX (PÉNAL, CIVIL) MOYENS À DÉPLOYER

Plus en détail

Cahier des clauses techniques particulières

Cahier des clauses techniques particulières CONSEIL GENERAL DE LA SOMME DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 3 RUE BEAUREGARD BP 326-15 80026 AMIENS CEDEX 1 Travaux de désamiantage de la sous-toiture des bureaux de la Direction Informatique du

Plus en détail

Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise

Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise BATIMENT TRAVAUX PUBLIC S.A.S au Capital de 500 000 Tél : 04 90 60 00 94 - Fax : 04 90 63 05 01 Préambule Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise La note ci jointe décrit les engagements

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TRANSFERT

Plus en détail

Métallerie / Serrurerie

Métallerie / Serrurerie Votre activité peut être liée à celles de traitement de surface/polissage et de décapage. Si vous êtes dans ce cas, reportezvous aux fiches correspondantes. 1 Les déchets Les déchets issus de votre activité

Plus en détail

Peinture / revêtement

Peinture / revêtement Si vous réalisez également l activité de décapage, consultez aussi la fiche métier correspondante. 1 Les déchets Vos déchets se décomposent en trois catégories : Les déchets inertes, qui ne se transforment

Plus en détail

RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Chapitre I er Dispositions générales Article 1. Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers

Plus en détail

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Définition de l emploi Le titulaire de la spécialité gestion des pollutions et protection de l environnement de baccalauréat professionnel est un professionnel

Plus en détail

CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR

CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Maître d Ouvrage : Communauté

Plus en détail

ANNEXE AU RÉFÉRENTIEL 2015

ANNEXE AU RÉFÉRENTIEL 2015 ANNEXE AU RÉFÉRENTIEL 2015 Liste récapitulative des pièces justificatives Label de conception globale des bâtiments Etabli suivant l arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d attribution

Plus en détail

ARRETE N REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ARRETE N REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Commune de ARRETE N REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Le maire de la commune de.. Vu les directives européennes Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 Vu le code général des collectivités

Plus en détail

Déchets du BTP et recyclage

Déchets du BTP et recyclage Déchets du BTP et recyclage «Etude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP dans les Landes» Plan de prévention et de gestion des déchets de chantiers du BTP des Landes Réunion

Plus en détail

EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80

EPLEFPA LES SARDIERES 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Maître d'ouvrage : EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Objet : Récupération des eaux pluviales pour le jardin partagé des Sardières CAHIER DES CHARGES

Plus en détail

DECHETS DE CHANTIER DU BTP : Nomenclature et Elimination

DECHETS DE CHANTIER DU BTP : Nomenclature et Elimination DECHETS DE CHANTIER DU BTP : Nomenclature et Elimination INERTES Les déchets actuellement considérés comme inertes en France et stockés comme tels sont des déchets suivants : Filières d élimination ou

Plus en détail

Règlement intercommunal d assainissement non collectif

Règlement intercommunal d assainissement non collectif Règlement intercommunal d assainissement non collectif Chapitre I : Dispositions générales Article 1 er Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers

Plus en détail

CHARTE DE GESTION DES DECHETS

CHARTE DE GESTION DES DECHETS Maître d Ouvrage 20, Rue Balzac 26000 VALENCE Opération Construction de 39 logements pour jeunes travailleurs Immeuble «Le cèdre bleu» Lieu-dit «Les Combes» - Rue Louis Saillant 38150 SALAISE-SUR-SANNE

Plus en détail

Qualibat environnement Niveau «Maîtrise de l environnement» Référentiel. «Maîtrise de l environnement»

Qualibat environnement Niveau «Maîtrise de l environnement» Référentiel. «Maîtrise de l environnement» Référentiel niveau «Maîtrise de l environnement» Version 0 Page / Référentiel «Maîtrise de l environnement» Date d application : er janvier 0 Référentiel niveau «Maîtrise de l environnement» Version 0

Plus en détail

Livret d'apprentissage A.E.B. 43. Poser du parquet flottant et des éléments menuisés de finition. 435. Poser des plinthes bois

Livret d'apprentissage A.E.B. 43. Poser du parquet flottant et des éléments menuisés de finition. 435. Poser des plinthes bois Livret d'apprentissage A.E.B. 1 Aménagement 2 Electricité 3 Plomberie Sanitaire 4 Finitions Décoration 41. Poser, à la colle, de la faïence et du carrelage 42. Poser un revêtement de sol souple 43. Poser

Plus en détail

La déchetterie intercommunale Fium Orbu-Castellu

La déchetterie intercommunale Fium Orbu-Castellu La déchetterie intercommunale Fium Orbu-Castellu La déchèterie intercommunale est située sur le chemin de l ancienne voie ferrée entre Abbazia et Ghisonaccia. Le dépôt de déchets est gratuit et réservé

Plus en détail

L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT

L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT ELECTRICITE COMMENT ELIMINER VOS DECHETS? Le Code de l Environnement stipule que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de l élimination de ses déchets.

Plus en détail

MEMOIRE TECHNIQUE & METHODOLOGIQUE

MEMOIRE TECHNIQUE & METHODOLOGIQUE République Française Institut National de la Recherche Agronomique Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MEMOIRE TECHNIQUE & METHODOLOGIQUE Document à remplir et

Plus en détail

PLAN DE RECEPTION DE TRAITEMENT DES DECHETS

PLAN DE RECEPTION DE TRAITEMENT DES DECHETS Port départemental de Dahouët PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU PORT DE PÊCHE Etabli conformément à la directive 2000/59/CE et approuvé par le Conseil Portuaire de Dahouët en date du 27

Plus en détail

Déchets spécifiques de type F, stockés en alvéole spécifique mono matériaux, dans un centre de stockage d inertes

Déchets spécifiques de type F, stockés en alvéole spécifique mono matériaux, dans un centre de stockage d inertes Les déchets actuellement considérés comme inertes en France et stockés comme tels sont des déchets suivants : (1) Stockage en classe III, recyclage, 17 01 01 Béton (armé ou non) 17 01 02 Briques (1) Stockage

Plus en détail

Charte qualité concernant la gestion des déchets de chantier du Lot 05/07/12

Charte qualité concernant la gestion des déchets de chantier du Lot 05/07/12 Charte Qualité Gestion des déchets de chantier du Lot Entre les représentants des organismes signataires de cette charte, il a été convenu et arrêté ce qui suit: Article 1 : Objectifs du partenariat :

Plus en détail

- SUPERVISEUR HSE - FORMATIONS : FICHE TECHNIQUE N 3

- SUPERVISEUR HSE - FORMATIONS : FICHE TECHNIQUE N 3 FORMATIONS : FICHE TECHNIQUE N 3 - SUPERVISEUR HSE - 1- OBJECTIFS Donner une formation HSE d un niveau de supervision et notamment : Aider à la définition de la politique et des objectifs HSE. Comprendre

Plus en détail

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1 MAPA transfert préfa - CCTP MAITRE DE L OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION

Plus en détail

Le risque chimique. Journée d information des assistants de prévention. 17, 26 et 30 septembre

Le risque chimique. Journée d information des assistants de prévention. 17, 26 et 30 septembre Le risque chimique Journée d information des assistants de prévention 17, 26 et 30 septembre Le risque chimique Retour d expérience 2 exemples : Les produits de nettoyage des locaux Les produits phytosanitaires

Plus en détail

Cahier des clauses Techniques Particulières. Lot : n 1 DESAMIANTAGE

Cahier des clauses Techniques Particulières. Lot : n 1 DESAMIANTAGE République Française Institut National de la Recherche Agronomique Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des clauses Techniques Particulières Lot : n 1 DESAMIANTAGE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage

MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage 1.3 MARCHE PUBLIC DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Maître de l ouvrage Commune de TRAINOU 1103, rue de la République 45470 TRAINOU Objet de la consultation Curage de l ensemble

Plus en détail

Imprimerie - sérigraphie

Imprimerie - sérigraphie 1 Les déchets Les déchets issus des activités d imprimerie sérigraphie peuvent être classés en deux catégories : Les déchets banals (DIB) non dangereux, mais qui peuvent dégrader l environnement s ils

Plus en détail

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris C R E S C E N D O 102 rue Amelot 75011 Paris Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 01

Plus en détail

L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT

L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT L ENVIRONNEMENT DANS L ARTISANAT PEINTURE / REVETEMENT COMMENT ELIMINER VOS DECHETS? Le Code de l Environnement stipule que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de l élimination de ses

Plus en détail

Formation ACMO / CHS 26 mai 2011. Intervention d entreprises extérieures. Plan de Prévention Protocole de Sécurité. Brochure ED 941 INRS

Formation ACMO / CHS 26 mai 2011. Intervention d entreprises extérieures. Plan de Prévention Protocole de Sécurité. Brochure ED 941 INRS Formation ACMO / CHS 26 mai 2011 Intervention d entreprises extérieures Brochure ED 941 INRS Plan de Prévention Protocole de Sécurité PLAN Introduction Réglementation Démarche globale Cas particulier du

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. TRAITEMENT DES DECHETS PRODUITS PAR LES SERVICES COMMUNAUX DE LA VILLE DE FEYZIN LOT UNIQUE N MARCHE 13 031 FCS Dans le cadre de sa politique menée

Plus en détail

Déchèteries du SYELOM. Mode d emploi pour les professionnels

Déchèteries du SYELOM. Mode d emploi pour les professionnels Déchèteries du SYELOM Mode d emploi pour les professionnels Sommaire Page Edito du Président 3 Qu est ce que le SYELOM? 4 Quels sont les professionnels 6 acceptés? Vous êtes professionnels? 7 Vous devez

Plus en détail