Annexe I.b - Conditions spécifiques d exécution des prestations du Lot 1 - Luxembourg

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Annexe I.b - Conditions spécifiques d exécution des prestations du Lot 1 - Luxembourg"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE OFFICE INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE Luxembourg Unité OIL.06 Finances - Achats - Reporting Annexe I.b - Conditions spécifiques d exécution des prestations du Lot 1 - Luxembourg Index thématique 1. OBJET LISTE DES BATIMENTS CONCERNES PAR LE LOT 1 - LUEMBOURG ORGANISATION MISE EN PLACE Obligation de moyens Trombinoscope du personnel L obligation permanente d assister les Institutions COMPETENCES AU MINIMUM EIGEES AU SEIN DE L ORGANISATION MISE EN PLACE Chef de site Chef d équipe Agents d entretien / de dépannage / d exécution des prestations connexes éventuelles ACCES AU IMMEUBLES ET RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE PRISE EN MAIN DES INSTALLATIONS CHARGES SUPPORTEES PAR LE CONTRACTANT ET L INSTITUTION LIMITES DES PRESTATIONS DU LOT CONFORMITE DES PRESTATIONS AU REGLEMENTS EN VIGUEUR IMPACT DES PRESTATIONS SUR L ENVIRONNEMENT EECUTION DES PRESTATIONS Procédure de mise hors service des installations Planning d entretien préventif / GMAO Dépannages Reporting Prestations connexes éventuelles du Poste III CONTROLE DES PRESTATIONS FIN DU CONTRAT PENALITES APPLICABLES EN CAS DE MANQUEMENT DANS L EECUTION DES PRESTATIONS LISTE NON EHAUSTIVE DES PIECES A REMPLACER Poste I : Ascenseurs, monte-charges et autres appareils de levage Chaises et plates-formes pour handicapés Escaliers mécaniques Poste II : Portes et barrières PROGRAMME D ENTRETIEN PREVENTIF AU MINIMUM EIGES (NON EHAUSTIF) Poste I : Appareils de levage Poste II : Portes et barrières REDUCTION ET ETENSION DU MARCHE /28

2 1. OBJET Le Contractant doit assurer les prestations de services relatives à : - Poste I : Fourniture et mise en œuvre d'une GMAO, l entretien préventif et dépannage d escaliers mécaniques, ascenseurs, monte-charges, monte-dossiers, monte-plats, transporteurs de personnes handicapées, - Poste II : Fourniture et mise en œuvre d'une GMAO, l entretien préventif et dépannage de portes automatiques, tourniquets, portes de garage motorisées et barrières électriques, - Poste III : des prestations connexes éventuelles aux Postes I et II. Ces prestations concernent des installations situées dans les bâtiments occupés ou à occuper au Grand-duché de Luxembourg par les Institutions suivantes: - La Commission européenne, Postes I, II et III; - Le Parlement européen, Postes I et III; - La Cour des comptes européenne, Postes I, II et III. Postes I et II : Le périmètre des prestations est défini et libellé de la façon suivante: - la «Garantie Omnium Locative» concerne les installations des bâtiments loués par l Institution. Elle inclut toutes les prestations et fournitures à charge du locataire, à savoir : l entretien préventif, le dépannage, les réparations, les fournitures de tous les consommables et les remplacements des pièces usées ou détériorées, d un montant unitaire inférieur ou égal à 1.000,00 HT, dont une liste non exhaustive est reprise au chapitre la «Garantie Omnium Propriétaire» concerne les installations des bâtiments dont l Institution est propriétaire ou qui font l objet de bail emphytéotique. Elle inclut toutes les prestations et fournitures à charge du propriétaire à savoir : l entretien préventif, le dépannage, les réparations, les fournitures de tous les consommables et les remplacements des pièces usées ou détériorées sans limite de prix. Poste III : - Le Poste III concerne des prestations connexes éventuelles, non couvertes par la «Garantie Omnium Locative» ou la «Garantie Omnium Propriétaire» et dont la nécessité apparaîtrait en cours de contrat. 2/28

3 2. LISTE DES BATIMENTS CONCERNES PAR LE LOT 1 - LUEMBOURG Bâtiments au Grand-duché Luxembourg La description des installations est reprise en annexe I.d Bâtiments de la Commission européenne ITEM CODE NOM ADRESSE GARANTIE 1 EUFO EUROFORUM 1 EUROFORUM 2 2 BECH Joseph BECH 3 DRB- 4 HTC HITEC 5 HEI 6 CPE CPE2 CPE3 CPE5 DROSBACH Ailes A, B et D FOYER EUROPEEN CENTRE POLYVALENT DE L ENFANCE CENTRE POLYVALENT DE L ENFANCE Bâtiments du Parlement européen 10, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg 1, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg Rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg 9, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 10-12, rue Heine L-1720 Luxembourg Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Rue Gaston Thorn L-8268 Bertange OMNIUM PROPRIETAIRE OMNIUM LOCATIVE OMNIUM LOCATIVE OMNIUM LOCATIVE OMNIUM PROPRIETAIRE OMNIUM LOCATIVE ITEM CODE NOM ADRESSE GARANTIE 1 KAD Konrad ADENAUER 2 GOL Goldbell 3 SCH Schuman rue Alcide De Gasperi, Plateau du Kirchberg L-2929 Luxembourg 21, rue Eugène RUPPERT L-2453 Luxembourg 2, place de l'europe L Luxembourg OMNIUM PROPIETAIRE OMNIUM PROPRIETAIRE OMNIUM LOCATIVE OMNIUM LOCATIVE 3/28

4 Bâtiments de la Cour des comptes européenne ITEM CODE NOM ADRESSE GARANTIE 1 K1 K1 2 K2 K2 3 K3 K3 3. ORGANISATION MISE EN PLACE 3.1 Obligation de moyens 12 rue Alcide de Gasperi L Luxembourg 12 rue Alcide de Gasperi L Luxembourg 12 rue Alcide de Gasperi L Luxembourg OMNIUM PROPRIETAIRE OMNIUM PROPRIETAIRE OMNIUM PROPRIETAIRE Le Contractant doit mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques et matériels nécessaires afin de parvenir aux résultats exigés : l organisation mise en place doit être suffisamment efficace et disposant des qualifications, expérience, compétences et moyens nécessaires afin de pouvoir respecter les exigences du contrat. L Institution laisse à l'initiative du Contractant de proposer l organisation qu il juge la mieux adaptée afin d'atteindre les objectifs du contrat. Le Contractant ne peut sous aucun prétexte faire valoir un manque de moyens techniques, de matériels et de personnel pour quelque raison que ce soit. Le Contractant est et demeure le seul interlocuteur et le seul responsable vis-à-vis de l Institution et des tiers. Le Contractant est tenu à soumettre son personnel à tous besoins d enquête exigés par la Direction de Sécurité de l Institution. Le Contractant prend notamment à sa charge, toute éventuelle intervention d un sous-traitant spécialement requis pour respecter ses engagements, dont l intervention est indispensable pour des raisons réglementaires, de compétences, ou de garantie. Il doit en faire état au responsable de l exécution du contrat. Si l'intervention de l'organisme de contrôle légal est nécessaire avant la remise en service d'une installation, le Contractant en informe par écrit l Institution dès qu'il a connaissance de cette exigence. Le Contractant doit pouvoir exploiter aisément les documents techniques des installations sous contrat. Ceux-ci peuvent être indistinctement en langue française, allemande ou anglaise. Le Contractant transmet à l Institution, pour approbation préalable, la description de l organisation mise en place pour garantir l exécution des prestations, ainsi qu à chaque changement qu il souhaiterait apporter à celle-ci. 3.2 Trombinoscope du personnel Lors de la signature du contrat, le Contractant soumet à la Commission, le registre du personnel comprenant les fiches signalétiques de tous les membres du personnel travaillant à l exécution des prestations. Les fiches signalétiques comportent les informations suivantes : Nom 4/28

5 Prénom Date de naissance Photo d identité Niveau de formation, diplômes obtenus Expérience professionnelle Nombre d années d expérience dans le domaine des engins de levages N carte d'identité Adresse Fonction dans l équipe (chef de site, chef d équipe, agent d entretien, agent de dépannage, agent d exécution de prestations connexes éventuelles ) Marque, type et immatriculation du véhicule à sa disposition N de GSM - la fiche de compétences du conseiller en prévention du Contractant comportant au minimum les informations suivantes: Nom de l'entreprise ; Nombre de travailleurs total de l'entreprise ; Nom du Conseiller en Prévention ; Coordonnées du Conseiller en Prévention (téléphone fixe, GSM, , adresse) ; Niveau (1 ou 2 ou autre) du Conseiller en Prévention ; Nom du responsable de ces informations ; Signature du conseiller en prévention. Les documents justifiant de la formation spécifique du conseiller en prévention sanctionnée par un diplôme reconnu Toute modification d'organigramme en cours d'exécution du contrat ne peut s'effectuer sans en avoir informé l Institution, dont l accord préalable est requis. Le personnel de remplacement doit être dans tous les cas, au minimum du même niveau de qualification que celui qu'il remplace. 3.3 L obligation permanente d assister les Institutions Le Contractant doit assister les Institutions ou des tiers qu elle désigne notamment: a) les autres firmes de maintenance mandatées par les Institutions ou par le propriétaire, éventuellement concernées par des installations techniques communes ou ayant un rapport quelconque entre elles (télégestion, asservissements à la détection incendie ) dans la recherche de pannes ; b) l organisme de contrôle agréé des Institutions, lors des tests et essais annuels effectués sur l ensemble des installations techniques par cet organisme, dans le cadre de ses obligations contractuelles pour le compte des Institutions ; A ce titre, le Contractant effectue toutes les manipulations et prestations requises et met à disposition le personnel nécessaire aux essais à effectuer par cet organisme, y compris la nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés si nécessaire ; 5/28

6 c) sur demande des Institutions, et en tant qu observateur, aux réceptions techniques des travaux exécutés par des firmes extérieures mandatées par les Institutions ou par le propriétaire, sur ou en liaison avec les installations faisant l objet du contrat et la formulation à ces occasions d observations éventuelles. Les Institutions se réservent le droit d appliquer les pénalités prévues au chapitre 14 en cas de manquement dans l exécution des prestations. 4. COMPETENCES AU MINIMUM EIGEES AU SEIN DE L ORGANISATION MISE EN PLACE 4.1 Chef de site Pour toute la durée du contrat, le Contractant désigne un Chef de site chargé d assurer la direction et la surveillance des prestations. Il est la personne de contact entre le Contractant et l Institution. Le Chef de site possède la compétence et l expérience requises pour répondre à tous les problèmes posés par l exécution du contrat. Le Chef de site est suppléé en cas d absence, par un remplaçant possédant des qualifications au minimum de même niveau ainsi qu un accès à toutes les informations relatives au contrat. A tout moment, le Chef de site est tenu d informer son remplaçant de l évolution du contrat. Il possède au minimum : - un niveau de formation sanctionné par un diplôme d études techniques supérieures avec dix (10) ans d expérience dans le domaine, ou - un niveau de formation sanctionné par un diplôme d études techniques avec quinze (15) ans d expérience dans le domaine, et maîtrise, au moins la langue française et anglaise. Il doit être joignable et disponible à tout moment pendant les heures et jours ouvrables de l Institution : il a l obligation de consacrer le temps nécessaire à la coordination et au contrôle de la qualité des prestations exécutées, ce qui inclut les tâches (liste non exhaustive) suivantes: - établir les demandes d accès pour lui-même et le personnel d exécution, - être à tout moment informé de l état des installations, de l état d avancement des prestations ainsi que de l endroit où se trouve son personnel d exécution, - veiller à ce que le journal de bord soit à jour, - gérer la planification et le suivi de l exécution des prestations d entretien préventif, - effectuer le suivi de l exécution des prestations de dépannage, - effectuer le reporting en respectant les délais, - assister à sa demande, l Institution dans les contacts avec les propriétaires, - participer aux réunions organisées périodiquement par l Institution, - participer aux visites de contrôle avec les responsables de l Institution, 6/28

7 - respecter et faire respecter par son personnel les indicateurs de qualité des prestations, - exécuter toutes autres actions nécessaires afin d assurer les meilleures performances des installations dans le cadre de la garantie de résultat. Le coût de sa fonction est inclus dans le montant de la redevance. 4.2 Chef d équipe Un chef d équipe seconde le Chef de site. Au même titre que ce dernier, il doit veiller à ce que le journal de bord soit à jour. Il doit être joignable et disponible à tout moment pendant les heures et jours ouvrables de l Institution : il a l obligation de consacrer le temps nécessaire à la gestion des équipes de maintenance et de dépannage ainsi qu à l exécution des prestations. Le Chef d équipe est suppléé en cas d absence, par un remplaçant possédant des qualifications au minimum de même niveau ainsi qu un accès à toutes les informations relatives au contrat. A tout moment, le Chef d équipe est tenu d informer son remplaçant de l évolution des prestations. Le chef d équipe (et son remplaçant) possède au minimum : - un Certificat d aptitude technique professionnelle en électromécanique (ou un diplôme technique équivalent), - 5 (cinq) ans d expérience dans le domaine, - la maîtrise d au moins la langue française. Le coût de sa fonction est inclus dans le montant de la redevance. 4.3 Agents d entretien / de dépannage / d exécution des prestations connexes éventuelles Les agents d entretien / de dépannage / d exécution des prestations connexes éventuelles, doivent posséder au minimum : - un Certificat d aptitude technique professionnelle en électromécanique (ou un diplôme technique équivalent), - une expérience d au moins 3 (trois) ans dans le domaine ainsi que la maîtrise d au moins la langue française. 5. ACCES AU IMMEUBLES ET RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE L Institution permet l'accès à ses locaux au personnel chargé de l exécution des prestations du Contractant. Le personnel du Contractant comprend également celui de ses co ou soustraitants. Ce personnel doit respecter scrupuleusement toutes les règles de sécurité d accès aux immeubles établies par les différents services de l Institution. Le personnel a toujours une tenue correcte lors de ses déplacements dans les immeubles. 7/28

8 Le nom de la société doit apparaître clairement sur la tenue de travail. Le personnel du Contractant, doit porter de façon visible un «laisser passer», fourni par l Institution et qu'il doit pouvoir présenter à tout moment à toute réquisition des services de l Institution. ************** Pour le personnel ne disposant pas d un accès permanent dans les immeubles de l Institution et devant intervenir sur les installations, le Chef de site entreprend les démarches nécessaires pour l obtention d un accès provisoire. Le Contractant doit restituer à l Institution tous les «laisser passer» du personnel n agissant plus au titre du contrat. ************** L Institution permet l accès des véhicules de service immatriculés au nom du Contractant, nécessaires à sa mission, aux immeubles dont il a la charge (maximum 2 véhicules par société et par immeuble). Le Contractant fournit à l Institution, la liste des véhicules concernés. L Institution fournit pour chaque véhicule du Contractant une vignette permettant l accès aux parkings des immeubles du/des lot(s) dont il est attributaire. L Institution ne garantit pas la disponibilité d une place dans les parkings. ************** Le cas échéant, l Institution informe le Contractant des locaux contenant de l'amiante et des consignes particulières à respecter. Le Contractant a l obligation de consulter à la prise d effet du contrat l inventaire amiante en possession de l Institution. Pendant toute l exécution du contrat, le Contractant a l obligation d imposer à son personnel d informer immédiatement l Institution de toute découverte de matériau suspect, susceptible de contenir de l amiante. Toutes prestations sur des installations dont un composant pourrait contenir de l amiante sont strictement interdites ou doivent être exécutées conformément à la réglementation en cours. ************** Le cas échéant, la coordination sécurité de chantier est réalisée par une personne ou organisme nommé par l Institution. Les frais de mission du coordonnateur sécurité sont à charge de l Institution. Le Contractant est tenu de respecter et d appliquer les directives du coordinateur. ************** Le Contractant doit remettre à l Institution dans les 15 (quinze) jours qui suivent l entrée en vigueur du contrat le plan spécifique de sécurité de l'entreprise avec la liste des intervenants ainsi que les procédures d exécution. Le Contractant doit fournir au coordinateur de sécurité, les fiches de données de sécurité des produits utilisés pour l exécution des prestations, pour approbation de l Institution. Les produits en question doivent respecter les normes environnementales. Les prix repris dans le bordereau des prix incluent les prestations, fournitures et dépenses relatives au respect des mesures de sécurité. 8/28

9 6. PRISE EN MAIN DES INSTALLATIONS L Institution communique au Contractant les documents techniques relatifs aux installations dont elle dispose afin qu il puisse en prendre copie. Il appartient au Contractant de compléter cette documentation : le Contractant doit fournir, sur demande de l Institution, toutes les informations nécessaires à la bonne gestion du parc des appareils, notamment en l informant des nouveaux produits développés ou mis sur le marché. ******************** Le Contractant est censé avoir vérifié sur place la nature et l état des installations, il les accepte dans l état où il les reçoit à l entrée en vigueur du contrat. Il prend connaissance des documents relatifs aux installations dans les plus brefs délais afin d effectuer une prise en main des installations la plus rapide possible. 7. CHARGES SUPPORTEES PAR LE CONTRACTANT ET L INSTITUTION Sont à charge du Contractant (liste non exhaustive): - les véhicules ; - les équipements de travail et de sécurité réglementaires pour son personnel ; - les fournitures diverses de bureau et d'usage courant (papier, piles, etc.) ; - les moyens de communication mobile ; - tout l'outillage, les éléments de mise en sécurité et tous les appareils de mesure et de contrôle nécessaires à l'exécution des prestations. Ceux-ci sont installés à ses frais et aux endroits adéquats : le Contractant en demeure propriétaire et les met gratuitement à la disposition de l Institution jusqu à la disparition du dysfonctionnement et les retire à ses frais ; - tous les produits de nettoyage tels que : dégraissants, solvants, décapants, dégrippants de toutes natures, savons, poudres, brosses de toutes sortes et qualités, chiffons de toutes natures ; le Contractant veille à stocker les solvants et autres produits dangereux conformément à la législation en vigueur ; - toutes les huiles et graisses nécessaires aux prestations de lubrification et de graissage répondant aux spécifications propres du constructeur ; Ne sont pas à charge du Contractant : - les consommations d'eau et d'énergie électrique ; - le cas échéant, le système informatique de saisie des informations dans le journal de bord. Sur le PC installé par l Institution, dans le local utilisé par le Contractant, si l accès à la messagerie électronique, l Intranet ou Internet est autorisé, il se limite à une utilisation professionnelle. Le Contractant se conforme au code d utilisation des outils informatiques de l Institution. Il est également interdit d installer sur ce même PC d autres logiciels que ceux fournis par l Institution. Toute dégradation du local et des biens mis à disposition par l Institution fera l objet d une remise en état par le Contractant. Si le Contractant fait défaut à ses obligations, l Institution prendra elle-même, aux frais du Contractant, toutes les dispositions pour la remise en état des locaux et le remplacement des biens. 9/28

10 8. LIMITES DES PRESTATIONS DU LOT 1 Ne sont pas compris au titre des Postes I et II, les prestations suivantes : a) l'entretien et la vérification des circuits d'amenée de force motrice ou de terre; b) les contrôles légaux en matière de sécurité et d'hygiène effectués par un organisme officiel; c) la peinture des cabines, des portes palières, des parois de gaine, des locaux des machines, etc; d) la réfection des revêtements muraux et des sols dans les cabines; e) le nettoyage des cabines et des portes palières, des portes automatiques, tourniquets, portes de garage et barrières électriques, (sauf les rails servant au guidage des portes automatiques); f) la réparation des dommages résultant d'utilisation inadéquate des installations, g) les mises aux normes imposées par l évolution de la réglementation et les conclusions de l organisme de contrôle agréé de l Institution, h) la réparation des dommages provoqués par l'eau, le feu, tous les sinistres susceptibles de détériorer les installations, sauf s ils sont du fait du Contractant. Les prestations des points d), f), g) et h) peuvent être faire l objet d une prestation du Poste III. 9. CONFORMITE DES PRESTATIONS AU REGLEMENTS EN VIGUEUR Le Contractant doit connaître et respecter les règlements en vigueur, les réglementations générales, les normes VDE et les règlements de sécurité en vigueur au Grand-duché de Luxembourg, ainsi que les prescriptions particulières des autorités administratives compétentes et des assureurs et aux normes EN(81)1 et EN(81)2 Hydraulique et notamment concernant : - les ascenseurs : le RGD du , le RGD du 25/10/1999 et ITM-SST ou ITM-CL (en fonction de l'autorisation d'exploitation) - les monte-charge : ITM CL 91 et ITM-SST les montes dossiers : ITM CL 70 - les escaliers mécaniques : ITM CL les plateformes personnes handicapées : ITM CL 95 / ITM CL 117 et ITM- SST les plateformes élévatrices pour personnes sur plan incliné : ITM CL les portes automatiques de type «sectionnelles» : le RGD du 04/11/1994 Suite à des anomalies constatées par un organisme agréé assurant pour le compte de l Institution les contrôles légaux en matière de Sécurité et d'hygiène, le Contractant doit assurer à ses frais la mise en conformité des installations, pour autant que ces anomalies lui soient imputables, ainsi que la mise à disposition du personnel nécessaire aux essais à effectuer par cet organisme. 10/28

11 Les contrôles légaux supplémentaires nécessaires pour la mise en conformité et la levée des réserves, suite à des anomalies consécutives aux activités sur site du Contractant, seront à la charge du Contractant. La mise en conformité et la levée des réserves doivent être exécutées au plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la transmission officielle des informations au Contractant (ou délai supérieur accordé par les Institutions). 10. IMPACT DES PRESTATIONS SUR L ENVIRONNEMENT Les Institutions sont particulièrement attentives aux aspects environnementaux : elles préconisent l'utilisation de produits, matériaux et dispositifs limitant l'impact négatif sur l'environnement. Le contractant doit contribuer à permettre aux Institutions de respecter le système de management environnemental EMAS basé sur le Règlement (CE) n 1221/2009, visant à diminuer l'impact de ses activités sur l'environnement (traitement des déchets, rejets, effluents ou nuisances produits). Le contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les risques pour l'environnement résultant de ses obligations dans le cadre du contrat, notamment : - il assure la collecte et l'évacuation des déchets liés à son activité ainsi que leur élimination dans le respect des normes en vigueur. Les déchets toxiques éventuellement découverts, doivent être signalés sans délai aux Institutions. Ils sont à traiter comme déchets dangereux et à évacuer selon la procédure adaptée ; - il s'engage à utiliser des produits conformes à la législation et dans la mesure du possible de type écologiques. 11. EECUTION DES PRESTATIONS Le non-respect des conditions et délais cités ci-dessous peut entraîner l application des pénalités décrites à l article I.10 du contrat et au chapitre 14 de la présente annexe Procédure de mise hors service des installations Le Contractant doit obtenir l'accord préalable de l Institution avant chaque mise hors service d une installation suite à la constatation d une anomalie. La période d'interruption est convenue de commun accord et confirmée par écrit par le Contractant. Si lors d un entretien ou d un dépannage, le Contractant constate que l'installation doit être mise hors service immédiatement, il prend les dispositions de sécurité nécessaires et il en informe aussitôt l Institution : - La Commission (OIL) par l intermédiaire du «Dispatching central» au numéro L'information est confirmée par écrit à l'unité OIL.03 «Maintenance et gestion des installations» avec indication de la durée probable de l'interruption, - Le Parlement européen, par l intermédiaire du «Dispatching central» au numéro L'information est confirmée par écrit au service «Gestion immobilière trois lieux de travail/ Site Luxembourg (Unité UGITL)» avec indication de la durée probable de l'interruption, 11/28

12 - La Cour des comptes européenne, par l intermédiaire du Service de sécurité au numéro L'information est confirmée par écrit au service «Direction Finances et Soutien Service Bâtiments», avec indication de la durée probable de l'interruption. En cas de mise hors service d'un ascenseur ou d'un monte-charge, le Contractant doit placer immédiatement des plaques d'avertissement à toutes les portes palières. Pour les escaliers mécaniques, le Contractant doit flécher la voie de dérivation. Le Contractant doit informer le «Dispatching central» ou le «BCIT» de l Institution, de l heure de fin des prestations Planning d entretien préventif / GMAO L'entretien préventif intègre l'utilisation d'un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur, fourni par le contractant et soumis à l'acceptation de la Commission. La Commission doit pouvoir accéder librement aux données du système GMAO du Contractant. Le système fourni doit être opérationnel dans un délai de trois mois à partir de la date de prise d'effet du contrat OUTILS INFORMATIQUES DE GESTION Le Contractant sera amené à utiliser, dès sa mise en œuvre, le système GEPI (Gestion du Patrimoine Immobilier) fourni par la Commission. Dans le cadre de ce projet (Gestion du Patrimoine Immobilier), la Commission intégrera, à son application web existante nommée ARCHIBUS, des modules supplémentaires suivants : «Maintenance Préventive» (GMAO Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). «Demandes de Travaux» (gestion des demandes d intervention et des bons de travail). Pendant la phase de mise en place du système de gestion centralisée : Le chef de site et le chef d équipe du Contractant participeront aux sessions d analyse et de validation des procédures de contrôle interne uniformisées. Le Contractant doit favoriser la récupération des données concernant les installations de la Commission, leur programme de maintenance préventive ainsi que les demandes d intervention en cours de son système informatique. Les formations éventuelles des nouveaux utilisateurs sont prises en charge par la Commission endéans le premier mois suivant l installation des nouvelles applications de gestion de la Commission. Cette formation est limitée à 6 personnes y compris le chef de site et le chef d équipe. La formation d autres personnes du lot ainsi que toutes les formations complémentaires ultérieures seront à charge du Contractant. Dès la mise en production de ces nouveaux modules : 12/28

13 Le Contractant doit obligatoirement utiliser le système de gestion centralisée de la Commission et doit apporter toute l aide requise afin d encoder et de tenir à jour les données dans la base de la Commission. Le Contractant se conformera aux procédures de contrôle interne actuelles et futures, établies par la GMAO et la gestion des demandes d intervention, lui permettant de s assurer de la qualité de ses services et de la bonne réalisation de ses missions. La base de données sera obligatoirement tenue à jour en permanence. Les bons de travail seront renseignés dans un délai de 48 heures. Une indisponibilité partielle, ponctuelle ou totale de la GMAO et/ou de la gestion des demandes d intervention ne peut en aucun cas soustraire le Contractant de ses obligations contractuelles. Le Contractant utilisera tout moyen à sa disposition. Fonctionnement du système et droits d accès des utilisateurs : L application web centralisée ARCHIBUS sera installée au Data Centre de la Commission, et ne sera accessible qu à partir des ordinateurs connectés à son réseau interne via son Intranet (N.B. L accès par Internet est exclu). L accès à ARCHIBUS sera individuellement octroyé à chaque utilisateur, contrôlé par le système d authentification propre à la Commission (ECAS European Commission Authentication Service). Le rôle de chaque utilisateur dans le système sera clairement défini selon son profil et ses tâches à effectuer. La formation des utilisateurs ne peut se faire qu à l intérieur des locaux de la Commission (Intranet ordinateurs réseau Commission) OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Le contrat impose l exécution et le respect d un programme minimum d entretien préventif, défini au chapitre 16. Sur base de ce programme minimum d entretien préventif, le Contractant doit remettre à l Institution au maximum dans les cinq jours ouvrables qui suivent l entrée en vigueur du contrat, la version définitive du planning détaillé annuel reprenant pour chaque installation, les dates et les prestations d entretien préventif à y effectuer. Ce planning est remis chaque année, un mois avant la date anniversaire du contrat. Il est applicable après son approbation par l Institution. *********************** Le Contractant dispose d une latitude maximale de cinq (5) jours ouvrables sur les dates du planning, accordée par l Institution, pour exécuter les prestations. 13/28

14 Le Contractant s engage à réaliser ce programme pendant la plage horaire 7h à 19h tous les jours ouvrables 1 de l Institution. Cet horaire pourra être étendu en cas de retard du Contractant dans l exécution de son planning, sans que ceci implique pour l Institution le versement d une compensation de quelque nature que ce soit. Lorsque selon l Institution, les prestations prévues n'assurent manifestement pas une exploitation optimale, le Contractant y apporte les modifications nécessaires pour permettre d atteindre les objectifs fixés en conformité avec son obligation de résultat. La fréquence et l étendue des visites d entretien seront alors définies par le Contractant afin de répondre aux obligations du contrat. En tout état de cause, la fréquence et l étendue des visites d entretien proposées ne peuvent être inférieures à celles décrites au programme. L Institution se réserve le droit de demander une augmentation de la fréquence des visites d entretien en cas de manquements et/ou de non atteinte du résultat escompté sans que ceci implique pour l Institution le versement d une compensation de quelque nature que ce soit. L exécution et le respect du planning sont obligatoires selon ce qui précède Dépannages Gestion des appels dispatching du Contractant Le Contractant doit disposer d un dispatching central performant, fonctionnel 24 heures sur 24, tous les jours de l année, afin de répondre à tous les appels de l Institution. Le Contractant fournit un numéro d appel téléphonique, un numéro de télécopieur et une adresse électronique spécialement dédiés à l Institution, ainsi qu un deuxième numéro téléphonique qui pourra être utilisé en cas de problèmes. Le Contractant doit disposer d une procédure interne adéquate ayant pour but de répondre à tous les cas de figure possibles. Chaque demande d intervention (DI) est initiée par un appel du dispatching de l Institution vers celui du Contractant : une confirmation écrite est également envoyée au Contractant endéans les cinq minutes qui suivent l appel. Dans le cadre du suivi et clôture de ces demandes d'intervention (DI), le Contractant devra utiliser le système SMT mis en place par la Commission. Le personnel du dispatching du Contractant doit être familiarisé et utiliser les codes et acronymes des installations et immeubles utilisés dans l Institution. Le Contractant est tenu de répondre à l appel dans la minute et de procéder au lancement des actions nécessaires dans les plus brefs délais. L Institution peut, à tout moment, analyser les temps de réponse du dispatching du Contractant. 1 Ces jours ouvrables peuvent être différents de ceux appliqués dans le secteur privé. La liste des jours fériés sera donnée au contractant au début du contrat et au début du chaque année. 14/28

15 Le nombre de ces appels, quelle qu'en soit la cause, même injustifiée, et les actions en découlant ne sont pas limités Personnel autorisé à intervenir pour les dépannages Pendant la plage horaire 7h à 19h, le personnel autorisé à intervenir peut faire partie de l équipe de dépannage ou de l équipe d entretien préventif, s il est éventuellement présent sur site au moment de la panne tous les jours ouvrables de l Institution. Le personnel de l équipe d entretien préventif n est cependant autorisé à effectuer les dépannages que si et seulement si la prestation d entretien préventif en cours d exécution, est achevée en totalité et s il peut respecter les délais impartis. Si cette condition ne peut être respectée, seul le personnel de l équipe de dépannage doit intervenir. En tout état de cause, le Contractant doit respecter les délais d intervention repris en Délais d interventions Le Contractant s engage à intervenir sur l installation de dépannage dans les délais impartis cités ci-dessous, débutant à l appel de l Institution et dépendant du degré de mise en danger des personnes, dont l appréciation relève de la responsabilité de l Institution : de 7h à 19h tous les jours ouvrables de l Institution, pour les pannes ne mettant pas en danger des personnes, le délai d intervention est : qualifié de «non urgent», d au maximum 2 heures après l appel de l Institution. 24h/24 et 7 jours sur 7, pour les pannes pouvant mettre en danger des personnes le délai d intervention est : qualifié «urgent», d au maximum ½ heure : le Contractant doit alors immédiatement effectuer toutes les actions nécessaires afin de les mettre en sécurité au maximum en une ½ heure après son arrivée sur site Délai de remise en service de l installation Le Contractant s engage à remettre en service normal toute installation ayant fait l objet d une intervention de dépannage, dans les 12 heures ouvrables suivant le début de l intervention (appel du dispatching de l Institution) ou à l issue du délai supplémentaire fixé de commun accord avec l Institution Reporting Au plus tard un mois après la fin du trimestre, le Contractant doit fournir à l Institution un reporting (en français ou en anglais), conforme aux prescriptions exigées par l Institution en 15/28

16 matière de délais et de qualité et appliquant toute les éventuelles exigences supplémentaires qui apparaîtraient au cours du contrat. L Institution contrôle la qualité du reporting du Contractant. Si le Contractant fournit un reporting non-conforme aux prescriptions, il est tenu à le corriger et/ou recommencer jusqu à l atteinte du niveau de qualité exigé par l Institution. L'Institution fournit au contractant, pour présentation de la facture trimestrielle, une attestation de bonne exécution du reporting exécuté sur la période Fiches de prestation Hebdomadairement, le Contractant remet à l Institution dans le cadre des prestations d entretien préventif et de dépannage exécutées, les fiches de prestation, mentionnant de façon lisible, soignée et selon le cas : - la liste des prestations exécutées, - les pièces remplacées ou réparées, - les dispositions prises et/ou à prendre, - le diagnostic détaillé des origines du problème rencontré en précisant obligatoirement : - si l intervention est due à une panne du matériel entrant dans la composition de l installation, - si l intervention est due à une autre cause et laquelle, - la durée du dépannage, débutant à l appel de l Institution jusqu à l information transmise par le Contractant au dispatching de l Institution de remise en service de l installation, - le cas échéant, la durée d indisponibilité de l installation Journal de bord Pour chaque installation, le Contractant consigne toutes les informations relatives aux prestations exécutées dans un «Journal de bord» tenu en permanence à la disposition des représentants de l Institution. Le Contractant utilisera le cas échéant, le système informatique mis à disposition par l Institution, pour saisir les informations. La procédure et l encodage à utiliser sont transmis au Contractant par l Institution au démarrage du contrat. La consignation / saisie des informations doit être effectuée au minimum de façon hebdomadaire Rapport de synthèse des prestations Trimestriellement, le Contractant établit et remet à l Institution : - un rapport de synthèse de toutes les prestations d entretien préventif exécutées, 16/28

17 - un rapport de synthèse de toutes les interventions de dépannage effectuées en détaillant de façon chiffrée, les types de pannes rencontrés (dues au dysfonctionnement du matériel, à l utilisation, à d autres causes et lesquelles), ainsi que le cumul des temps d arrêt des installations par type de panne Rapport spécifique d incident Sur demande de l Institution, un rapport spécifique d incident complet lui est transmis endéans 48 heures Rapport technique Le Contractant doit établir et remettre à l Institution à chaque fois que nécessaire et au minimum une fois avant la fin de chaque année contractuelle, un rapport technique détaillé sur l état des installations, incluant les conclusions des rapports de synthèse trimestriels Réunions Le Contractant est tenu de participer aux réunions trimestrielles de suivi du contrat ainsi qu à toute autre réunion jugée nécessaire par l Institution Prestations connexes éventuelles du Poste III Le Poste III concerne des prestations connexes éventuelles, non couvertes par la «Garantie Omnium Locative» ou la «Garantie Omnium Propriétaire» et dont la nécessité apparaîtrait en cours de contrat Etablissement de devis Dès qu il en a connaissance, le Contractant doit informer l Institution de la nécessité de prestations qui ne seraient pas comprises dans la «Garantie omnium Locative». A son initiative personnelle ou à la demande de l Institution, le Contractant s engage à fournir à cette dernière un devis comprenant les pièces, la main-d œuvre, le délai d exécution et les actions nécessaires pour mener à bien les prestations. Le devis est à fournir à l Institution endéans les délais décrits ci-dessous, variables selon le degré d urgence et la complexité de la remise en état. Pour des raisons d efficacité, la demande de l Institution s effectue par messagerie électronique. Classification de la demande Délai max. en jours ouvrables Urgente 2 Non urgente 10 Nécessitant une étude et/ou l intervention d un sous-traitant 20 17/28

18 Exécution des prestations du Poste III Les prestations du Poste III peuvent concerner tout type de prestations en rapport avec les installations, déclenchées par un bon de commande émis par l Institution. Elles font l'objet, avant exécution, d un devis détaillé de la part du Contractant. En cas d accord par les parties sur les conditions techniques, financières et de délais d exécution, elles font l'objet d'un bon de commande de l Institution. Pour les modalités pratiques vor art. I.4.1 du contrat. Elles sont facturées à l issue de la réception provisoire sur base des conditions reprises au bordereau des prix et au devis. Si pour la bonne exécution des prestations connexes éventuelles, le personnel de maintenance doit être affecté à ces prestations, il doit l être en dehors des opérations de maintenance. Le cas échéant, le contractant prend à sa charge les frais occasionnés par l intervention d un organisme de contrôle agréé. A la demande de l'institution, le Contractant peut être amené à exécuter des prestations du Poste III en dehors des jours et heures ouvrables. Les tarifs horaires seront adaptés selon la réglementation en vigueur Réception des prestations du Poste III Les prestations font à la fin de leur exécution, l objet d une réception. Un procès-verbal est contradictoirement établi et contresigné par les deux parties. Cette réception doit avoir lieu endéans le délai défini à la commande. Le contractant s engage à lever toutes les réserves endéans 5 jours ouvrables Garantie des prestations du Poste III Les prestations sont couvertes par une garantie de douze mois à partir de la date de réception. 12. CONTROLE DES PRESTATIONS L Institution, se réserve le droit d examiner et/ou de faire examiner les installations par toute personne de son choix, pour s assurer de leur état. Des contrôles réguliers sont effectués par l Institution: le Chef de site est tenu de participer aux visites de contrôle. Un procès-verbal de contrôle lui est remis par l Institution. Le Contractant est tenu de lever les remarques dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après réception du procès-verbal de contrôle. Une dérogation à ce délai n est autorisée qu avec un accord préalable de l Institution. 13. FIN DU CONTRAT A la fin du contrat, le Contractant doit restituer à l Institution les installations en parfait état de fonctionnement et d'entretien. 18/28

19 Au plus tard un mois avant la fin du contrat, le Contractant établit et fournit à l Institution un rapport technique final faisant un "état des lieux" des installations et qui indique également toutes les modifications apportées aux installations au cours de l exécution du contrat. Les responsables de l Institution et du Contractant effectuent une visite conjointe des installations. Au cours de cette visite, sont constatés et consignés dans un «procès-verbal d état des lieux», les éventuels manquements du Contractant à ses obligations, pour lesquelles il demeure responsable jusqu à la date de fin de contrat, étendue à la date de fin de garantie des matériels remplacés dans le cadre du Poste III. Avant la date d expiration du contrat, le Contractant est tenu de procéder à toutes les prestations de remise en état consignées dans le «procès-verbal d état des lieux», exigées légitimement par l Institution au titre de la bonne exécution des obligations du contrat. En cas de non-respect de ce délai, les Institutions se réservent le droit de prendre toutes les mesures utiles pour assurer les remises en état consignées sur le «procès-verbal d état des lieux», les frais étant imputés au Contractant en retenue sur le dernier paiement ou sur la garantie bancaire. Le Contractant doit également restituer à l Institution : - les matériels, les clefs et les cartes d'accès, - la documentation technique et les plans mis à jour, - les documents mis à sa disposition en début de contrat. 14. PENALITES APPLICABLES EN CAS DE MANQUEMENT DANS L EECUTION DES PRESTATIONS En cas de non-respect par le contractant de ses objectives contractuelles, l'institution se réserve le droit d'appliquer les pénalités suivantes: Base de déclenchement de la pénalité: infraction du fait du Contractant. Si une infraction génère d'autres manquements, les pénalités sont cumulatives. Planning d entretien préventif non fourni (Du 6eme au 9 eme jour de retard) Planning d entretien préventif non fourni (A partir du 10 eme jour de retard) Prestations non effectuées à cause de l'absence de planning (A partir du 15 eme jour de retard) Prestations non exécutées conformément au planning annuel accepté par l Institution (A partir du 6 eme jour de retard) Manque de réponse dans la minute de la part du service de dispatching Délais qualifiés de «non urgent» dans l'exécution des dépannages Délais qualifiés d'«urgent» dans l'exécution des dépannages Délai de remise en service de l installation au-delà des 12 heures ouvrables Valeur de la pénalité 500 par jour de retard par jour de retard (pénalité forfaitaire) 200 par appareil et jour de retard 100 pour chaque minute de retard. 100 pour chaque appareil et par heure de retard 500 pour chaque appareil et par heure de retard 100 pour chaque appareil et 19/28

20 Non-conformité du reporting Devis non-fourni dans les délais impartis Moyens humains et techniques non fournis dans les délais établis pour le poste III Dépassement du délais établi dans le bon de commande pour la réception Levée des remarques du procès-verbal au-delà de 5 jours ouvrables par heure de retard 50 pour chaque jour de retard 50 pour chaque jour de retard 100 par jour de retard 100 par jour de retard. 50 par jour de retard 15. LISTE NON EHAUSTIVE DES PIECES A REMPLACER En cas d usure ou de détérioration, de valeur unitaire inférieure ou égale à hors TVA dans le cas de la «Garantie omnium locative» 15.1 Poste I : Ascenseurs, monte-charges et autres appareils de levage Local des machineries : Treuil-moteur : remplacement des caoutchoucs d'accouplement de la poulie de frein. Freins : remplacement : des tiges d'ouverture avec ressorts pour frein ; des garnitures de frein. Inverseur mécanique : remplacement : des contacts mécaniques ; des relais ; des interrupteurs de commande ; des cames de commande. Châssis d'appareillage : remplacement : des contacteurs électromagnétiques ; des relais de commande ; des redresseurs ; des transformateurs ; des relais thermiques ; des platines électroniques ; de l'interrupteur ; des fusibles et accessoires. Sélecteur d'étage : remplacement du sélecteur d étage. Régulateur de vitesse : remplacement : des roulements régulateurs ; du contact pour régulateur ; du contact pour poulie de renvoi pour régulateur. 20/28

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Marché de maintenance des installations d ascenseurs, montecharges, élévateur-pmr et monte-plats passé selon la procédure adaptée prévue par l'article

Plus en détail

ARRETE DU 18 NOVEMBRE 2004. relatif à l entretien des installations d ascenseurs

ARRETE DU 18 NOVEMBRE 2004. relatif à l entretien des installations d ascenseurs ARRETE DU 18 NOVEMBRE 2004 relatif à l entretien des installations d ascenseurs Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l emploi du travail et de la cohésion

Plus en détail

Étude. sécurité des ascenseurs

Étude. sécurité des ascenseurs Étude concernant la mise en place du décret concernant la sécurité des ascenseurs 1/8 Historique des versions Révision Date Modification 1.0 04/04/2005 Edition initiale, par synthèse de plusieurs lectures

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES. GAINE Pylône tôlé OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES. GAINE Pylône tôlé OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN: Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-ASC0087 VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE MARCHÉ DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE ET DE DÉPANNAGE

PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE MARCHÉ DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE ET DE DÉPANNAGE PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES BUREAU DE L IMMOBILIER ET DES MOYENS GENERAUX CELLULE MARCHES PUBLICS MARCHÉ DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

Contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises

Contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises Décret n 2002-566 du 17 avril 2002 - J.O. n 96 du 24 avril 2002 page 7302 Contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises Version consolidée

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Cahier des clauses administratives particulières 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77

Plus en détail

Direction Générale Infrastructures et Logistique Direction C - Ressources L - 2929 LUXEMBOURG UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS LUXEMBOURG

Direction Générale Infrastructures et Logistique Direction C - Ressources L - 2929 LUXEMBOURG UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS LUXEMBOURG Direction Générale Infrastructures et Logistique Direction C - Ressources L - 2929 LUXEMBOURG UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS LUXEMBOURG APPEL D OFFRE INLO.AO-2013-003-LUX-UGIML-01 Assistance à la

Plus en détail

CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL ASCENSEUR

CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL ASCENSEUR Agence Équipements Yvelines / Val d'oise Agence Équipements Yvelines / Val d'oise 1 avenue du Parc - Montigny le Bretonneux CS 20732 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDE Tél : 01 30 12 87 54 Fax : 01 30

Plus en détail

Votre carnet d'entretien

Votre carnet d'entretien e-carnet KONE Votre carnet d'entretien LISTE DES INSTALLATIONS DEMANDEES n 10579891 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - BLEUETS ESC B - 37000 TOURS n 10580189 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - EGLANTINE ESC B -

Plus en détail

CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VEHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VEHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Décret no 2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises Le Premier ministre, Sur le rapport

Plus en détail

CHARTE CONTRÔLE & QUALITÉ

CHARTE CONTRÔLE & QUALITÉ CHARTE CONTRÔLE & QUALITÉ X La présente charte est établie par l OPCAIM afin de définir les conditions de son intervention conformément à sa mission, tant vis-à-vis des entreprises adhérentes que des organismes

Plus en détail

MAINTENANCE D UN AUTOMATE POUR LES ELECTROPHORESES

MAINTENANCE D UN AUTOMATE POUR LES ELECTROPHORESES 77100 MEAUX CEDEX. MAINTENANCE D UN AUTOMATE POUR LES ELECTROPHORESES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Version N 1 d Avril 2011 Page : 1 Service Biomédical SOMMAIRE --------- ARTICLE 1 - OBJET

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE LOGEMENT ET VILLE Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les

Plus en détail

Phoenix K Systems Informatique

Phoenix K Systems Informatique CONTRAT D ASSISTANCE INFORMATIQUE Phoenix K Systems Informatique Le présent contrat d assistance informatique est conclu entre La société D une part, ci-après dénommée «le client», Et La société PHOENIX

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4 06/10/2015 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4 PRESTATIONS D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DE SECURITE ET DE PROTECTION INCENDIE AU MEDIPOLE DE KOUTIO : LOT 3 SYSTEMES D EXTINCTION AUTOMATIQUES

Plus en détail

Dossier maintenance. Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE. Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01

Dossier maintenance. Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE. Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01 Dossier maintenance Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01 CONTRAT D'ABONNEMENT MAINTENANCE Contrat n : Du : Société prestataire

Plus en détail

Centre international d études pédagogiques

Centre international d études pédagogiques Centre international d études pédagogiques 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres Cedex Tél. : 33 (0)1 45 07 60 00 - poste 69 78 - Fax : 33 (0)1 45 07 60 01 Site Internet : www.ciep.fr MARCHE DE SERVICE

Plus en détail

ARTICLE 1 ETAT DE CONSERVATION DE L APPAREIL

ARTICLE 1 ETAT DE CONSERVATION DE L APPAREIL ARTICLE 1 ETAT DE CONSERVATION DE L APPAREIL Dans les 30 jours précédents la date de prise d effet du contrat entretien, une vérification d état de conservation de l appareil sera effectuée par la société

Plus en détail

Contrat de Maintenance d'installation de Climatisation

Contrat de Maintenance d'installation de Climatisation Contrat de Maintenance d'installation de Climatisation Entre les soussignés d'une part d'autre part, Nom ou raison sociale l Entreprise : Adresse : n d'inscription au registre préfectoral (2) Qualifiée

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE Procédure adaptée Cahier des Clauses Administratives Particulières 1 Article 1 : Objet de

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage

Plus en détail

Document FACTICE. xxxxxxxxxx. Référence dossier Nom du client BAGNERES ET LEPINE. xxxxxxxxxx. Lieu d'intervention. Date d'intervention 27 Avril 2005

Document FACTICE. xxxxxxxxxx. Référence dossier Nom du client BAGNERES ET LEPINE. xxxxxxxxxx. Lieu d'intervention. Date d'intervention 27 Avril 2005 ASC'SAE : LE RAPPORT CONFORME A LA LOI SAE Référence dossier Nom du client xxxxxxxxxx BAGNERES ET LEPINE Lieu d'intervention xxxxxxxxxx Date d'intervention 27 Avril 2005 Interlocuteur xxxxxxxxxxxx FICHE

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS A SOUDER ACE

CONTRAT DE LOCATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS A SOUDER ACE Membre des associations : Association des Réseaux de Tuyauteries en Polybutène Association des Collectivités territoriales et des professionnels pour les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets

Plus en détail

EXEMPLE DE PLAN DE MAINTENANCE

EXEMPLE DE PLAN DE MAINTENANCE I DEFINITION : Selon la norme NF X 60-010, c est «un document énonçant les modes opératoires, les ressources et la séquence des activités liées à la maintenance d un bien». Ce document est établi dans

Plus en détail

CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Entre les contractants soussignés : D'une part, LYCEE.. Représenté par son Proviseur,. D'autre part, SOCIETE..

Plus en détail

MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE

MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE MAIRIE DE VALMONDOIS CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE «Foyer Honoré Daumier» Chemin Bescherelle 95760 VALMONDOIS CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil

Plus en détail

Le présent contrat prendra effet à la date de la signature entre les deux (02) parties pour une durée de (01) an renouvelable.

Le présent contrat prendra effet à la date de la signature entre les deux (02) parties pour une durée de (01) an renouvelable. Article 1 : Objet du contrat La société EVENT S PRESTATIONS s engage à assurer dans les conditions définies ci-après, les opérations de maintenance à savoir l entretien du matériel informatique référencé

Plus en détail

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE De 4 Ascenseurs

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE De 4 Ascenseurs Bd. Alfred Naccache BP 166830 Achrafieh - LIBAN DOSSIER DE CONSULTATION FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE De 4 Ascenseurs Juillet 2015 Date de remise des offres : 28 Aout 2015 HDF Dossier de

Plus en détail

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE Entre les soussignés : Sise : Représentée par : Qualité : Ci avant dénommé le client d une part. Et la société : Sise Représentée par : Qualité : P.R.I.M.M.A. France

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Marchés publics de services ou de fournitures MARCHE DE LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULE DE FONCTION AVIS D APPEL A LA CONCURRENCE Vendredi 19 juin

Plus en détail

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY DOCUMENT D APPEL D OFFRES NO : SP-14-144 CHAPITRE E CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES FOURNITURE

Plus en détail

COMMUNE DE LE COUDRAY 32, rue du GORD 28630 LE COUDRAY. Tél: 02.37.28.17.14 Télécopie : 02.37.30.17.60 MAINTENANCE MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAU

COMMUNE DE LE COUDRAY 32, rue du GORD 28630 LE COUDRAY. Tél: 02.37.28.17.14 Télécopie : 02.37.30.17.60 MAINTENANCE MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAU COMMUNE DE LE COUDRAY 32, rue du GORD 28630 LE COUDRAY Tél: 02.37.28.17.14 Télécopie : 02.37.30.17.60 MAINTENANCE MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAU Cahier des Charges CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE ARTICLE

Plus en détail

Conditions générales de location et autres services sur Internet

Conditions générales de location et autres services sur Internet Conditions générales de location et autres services sur Internet Préambule Alex Sports, exerçant sous l enseigne Twinner Sport. Siège social Chemin de Peyrelade 65170 VIGNEC FRANCE Tél 05.62.39.47.20 Inscrit

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Article 1 : Objet du marché Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières concernent les prestations cidessous désignées : Achat d un véhicule de collecte

Plus en détail

ASCENSEURS. (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types. Le présent document comporte 10 pages.

ASCENSEURS. (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types. Le présent document comporte 10 pages. GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 août 2000 ITM-CL 230.2 ASCENSEURS (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types Le présent document comporte 10 pages Sommaire

Plus en détail

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MAINTENANCE DES ASCENSEURS SUR LE SITE DE PREMONTRE ET SES STRUCTURES EXTERIEURES MAITRISE D OUVRAGE : e.p.s.m.d.

Plus en détail

Convention relative à la vidange et à l entretien d une installation d assainissement non collectif

Convention relative à la vidange et à l entretien d une installation d assainissement non collectif Communes à signer la convention à passer avec les usagers concernés ; Il a été convenu ce qui suit : L usager, M, Mme, déclare occuper la propriété désignée ci-après, dont il est seul propriétaire ou a

Plus en détail

CONTRAT D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CONDUITS V.M.C. SANITAIRES ET GAZ

CONTRAT D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CONDUITS V.M.C. SANITAIRES ET GAZ CONTRAT D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES CONDUITS V.M.C. SANITAIRES ET GAZ «PARTIES COMMUNES» Entre les soussignés : OUEST DÉPANNAGE ci-après dénommé l EXPLOITANT D une part, Et : SdC Les Zurbaines

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRESTATION DE SERVICE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRESTATION DE SERVICE CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRESTATION DE SERVICE ARTICLE 1 CHAMPS D'APPLICATION Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux clients abonnés non professionnels recourant aux prestations

Plus en détail

OFFRE PROMOTIONNELLE D EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

OFFRE PROMOTIONNELLE D EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR OFFRE PROMOTIONNELLE D EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR Politique d Extension de la Garantie Constructeur INDIAN MOTORCYCLE Moteur, transmission, électronique GARANTIE LIMITÉE INDIAN MOTORCYCLE Company,

Plus en détail

Règlement du Service d Assainissement Collectif

Règlement du Service d Assainissement Collectif Règlement du Service d Assainissement Collectif Article 1. Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de présenter les modalités et les conditions d utilisation et de gestion du réseau d assainissement

Plus en détail

Contrat de maintenance de logiciel

Contrat de maintenance de logiciel Page 1 de 5 Contrat de maintenance de logiciel ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La société Service Info-Rapide Inc. ci-après dénommée «Le mainteneur» d'une part, ET La société ci-après dénommée «Le client» d'autre

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Centre Communal d Action Sociale de CARNOULES Département du Var Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AHI MARCHE PUBLIC

Plus en détail

CONTRAT DE PRET DU VEHICULE PUBLICITAIRE

CONTRAT DE PRET DU VEHICULE PUBLICITAIRE Ville de Bar sur Aube CONTRAT DE PRET DU VEHICULE PUBLICITAIRE Entre : La Ville de Bar sur Aube, représentée par son Maire, Philippe BORDE, Ci-après désignés «le loueur» Et Nom : Prénom : Adresse : Téléphone

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"

CONTRAT DE MAINTENANCE Matériel informatique FF-CONCEPT M.Frédéric TRANCHART 426, rue de Visse AIGNEVILLE, 80210 Téléphone: 0322605550 Télécopie: 0821916134 Adresse de messagerie: frederictranchart@ff-concept.com Site Web : www.ff-concept.com CONTRAT

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MAINTENANCE DES MATERIELS DES ATELIERS TECHNOLOGIQUES AGROALIMENTAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Article 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et

Plus en détail

ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES *Syndicat Intercommunal d Énergie des Deux-Sèvres 14 rue Notre-Dame 79000 - NIORT ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

Plus en détail

Code du travail, Directive machine, Norme Produit

Code du travail, Directive machine, Norme Produit Fermetures industrielles et équipements de quai Code du travail, Directive machine, Norme Produit Votre responsabilité est engagée! Norsud vous informe! Fermetures industrielles Équipements de quai Systèmes

Plus en détail

MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT

MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Marché concernant la fourniture d'un logiciel ou d'une suite de logiciels permettant de gérer les soins infirmiers, les dossiers

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P

Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P - 1 - CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P relatif à des Prestations de Services Maintenance des ascenseurs et monte-charge de l établissement

Plus en détail

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION ET DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES ET LOCAUX COMMUNAUX DE LAMPERTHEIM.

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION ET DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES ET LOCAUX COMMUNAUX DE LAMPERTHEIM. REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN COMMUNE DE LAMPERTHEIM REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION ET DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES ET LOCAUX COMMUNAUX DE LAMPERTHEIM. REGLEMENT DE LOCATION DE LOCAUX

Plus en détail

Filets paragrêle usagés Conditions d enlèvement

Filets paragrêle usagés Conditions d enlèvement Filets paragrêle usagés Conditions d enlèvement Préparation : filets roulés, sans mandrin Le CAT SUD - 68 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08-04 72 68 93 80 1 Minimum de 2,5 tonnes Comment calculer

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître d ouvrage : Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Objet du marché : Travaux au siège social du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine

Plus en détail

CAHIER des CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER des CLAUSES PARTICULIERES CAHIER des CLAUSES PARTICULIERES Marché passé selon la procédure adaptée de l article 28 du Code des Marchés Publics MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES MISE A DISPOSITION GRATUITE D UN VEHICULE

Plus en détail

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3

Plus en détail

fournir au Client le personnel IBM qualifié, pour l assister pendant la Session de test, pendant les heures normales de travail.

fournir au Client le personnel IBM qualifié, pour l assister pendant la Session de test, pendant les heures normales de travail. Conditions Générales Business Continuity & Recovery Services Les dispositions suivantes complètent et/ou modifient les Conditions du Contrat Client IBM (Le Contrat Client IBM est disponible à l'adresse

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MARCHE DE PRESTATIONS ET DE FOURNITURES DE SERVICE Vérifications techniques règlementaires Des bâtiments et équipements publics Cahier des Clauses Techniques Particulières Désignation de la personne publique

Plus en détail

Consultation N C11/2015

Consultation N C11/2015 République Tunisienne Ministère de la Formation Professionnelle et de l'emploi Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle Consultation N C11/2015 ENTRETIEN DES ASCENSEURS DU

Plus en détail

Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ].

Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ]. Annexe 14: Règles entre Elia et le Gestionnaire du Réseau Fermé de Distribution raccordé au Réseau Elia, pour organiser l accèsdes Utilisateurs de ce Réseau Fermé de Distribution Cette Annexe fait intégralement

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DU SERVICE DE RESERVATION DE PLACE DE PARKING

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DU SERVICE DE RESERVATION DE PLACE DE PARKING CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DU SERVICE DE RESERVATION DE PLACE DE PARKING Les présentes conditions générales de vente définissent les conditions et modalités de l utilisation du service

Plus en détail

REFERENTIEL DE QUALIFICATION

REFERENTIEL DE QUALIFICATION REFERENTIEL Pour l attribution et le suivi d une qualification d entreprise 11, rue de la Vistule 75013 PARIS tel 01 43 21 09 27 www.qualipropre.org Date d application : Avril 2013 1/7 SOMMAIRE 1. Objet

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

C O N V E N T I O N D AUDIT ENERGETIQUE. Bénéficiaire / Auditeur. Convention Bénéficiaire / Auditeur» AUDIT ENERGETIQUE.

C O N V E N T I O N D AUDIT ENERGETIQUE. Bénéficiaire / Auditeur. Convention Bénéficiaire / Auditeur» AUDIT ENERGETIQUE. C O N V E N T I O N D AUDIT ENERGETIQUE Bénéficiaire / Auditeur Convention Bénéficiaire / Auditeur» S O M M A I R E Page Article 1. OBJET DE LA CONVENTION...3 Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS.3 Article

Plus en détail

Procédure de gestion du parc automobile

Procédure de gestion du parc automobile Service AEMO PARC AUTOMOBILE Procédure de gestion du parc automobile 1. Choix du garagiste 2. Organisation des révisions routinières 3. Remplacement lié à l usure des pièces moteur 4. Gestion des pannes

Plus en détail

Parlement européen EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019 Clauses et Spécifications Techniques Particulières. Documents

Parlement européen EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019 Clauses et Spécifications Techniques Particulières. Documents Parlement européen EP/DGPRES/SEC/SER/2013-019 Clauses et Spécifications Techniques Particulières La présente fiche fixe les spécifications techniques particulières minimales concernant les documents dus

Plus en détail

LE CONSEIL COMMUNAL,

LE CONSEIL COMMUNAL, LE CONSEIL COMMUNAL, Considérant l article D.220 du Code de l Eau en vertu duquel le Conseil Communal est tenu d édicter un règlement communal qui complète les obligations d évacuation des eaux usées dérivant

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES. Le présent contrat a pour objet l exécution de prestations de services pour le Système d information touristique Lorrain (SITLOR).

CAHIER DES CHARGES. Le présent contrat a pour objet l exécution de prestations de services pour le Système d information touristique Lorrain (SITLOR). CAHIER DES CHARGES Le présent contrat a pour objet l exécution de prestations de services pour le Système d information touristique Lorrain (SITLOR). Ces prestations comportent 1 lot : Objet : attribution

Plus en détail

CONDITIONS DE VENTE. (General Terms and Conditions of Sale)

CONDITIONS DE VENTE. (General Terms and Conditions of Sale) Tél : 33 (0)1 34 18 78 28 Fax : 33 (0)1 34 18 78 29 CONDITIONS DE VENTE (General Terms and Conditions of Sale) DOCUMENTS REGISSANT LES PRESTATIONS SDI L offre SDI. Les spécifications techniques client

Plus en détail

Copieurs Location et Maintenance 2015. Cahier des Clauses Techniques Particulières. PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics)

Copieurs Location et Maintenance 2015. Cahier des Clauses Techniques Particulières. PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics) Objet de la Consultation : Copieurs Location et Maintenance 2015 PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code des Marchés Publics) Personne Publique MAIRIE DE MAROMME Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME

Plus en détail

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Maître d'ouvrage : SIEP DU SANTERRE 1 RUE D'ASSEL BP 20022 80170 ROSIERES EN SANTERRE ENTRETIEN, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE HT/BT DE LA STATION DE POMPAGE DE CAIX

Plus en détail

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article

Plus en détail

DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES PRODUITS

DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES PRODUITS CONVENTION DE DEPOT ET DE GESTION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES PRODUITS - 1 - Entre les soussignés : La Ville de ROUEN, Représentée par Madame, adjointe au Maire, chargée des.. agissant

Plus en détail

-Projet- Contrat de Maintenance

-Projet- Contrat de Maintenance -Projet- Contrat de Maintenance ENTRE : La société.. dont le siège social est sis à..,., Matricule fiscal N., représentée par son Directeur Général Monsieur.., adresse des sites d interventions :, ci-après

Plus en détail

Commission Administration Générale - Marchés et Travaux du 29 janvier 2008

Commission Administration Générale - Marchés et Travaux du 29 janvier 2008 2008/8884 Direction Centrale de l'immobilier PROJET DE DELIBERATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2008 Commission Administration Générale - Marchés et Travaux du 29 janvier 2008 Objet : Prise à bail

Plus en détail

«Les 3 jours de la Copropriété» - 3ème édition du salon de l ARC

«Les 3 jours de la Copropriété» - 3ème édition du salon de l ARC Contrat d entretien et de maintenance en copropriété Faire baisser les charges =>En 2011-2012 l ARC met en place une aide spéciale à la renégociation des contrats =>Le guide gratuit diffusé au Salon fait

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE Article 1 Lorsque les marchés publics de fournitures, services et travaux sont d un montant inférieur au seuil de 230 000 euros HT, l autorité adjudicatrice

Plus en détail

VILLE D HERIN 2 Rue Jean Jaurès 59195 HERIN

VILLE D HERIN 2 Rue Jean Jaurès 59195 HERIN VILLE D HERIN 2 Rue Jean Jaurès 59195 HERIN APPEL A LA CONCURRENCE PROCEDURE ADAPTEE Location sur 36 mois d un photocopieur couleur avec l'installation, la maintenance, la formation des utilisateurs pour

Plus en détail

Conditions spécifiques et définitions d un Contrat de maintenance des systèmes d'essais aux vibrations Brüel & Kjær

Conditions spécifiques et définitions d un Contrat de maintenance des systèmes d'essais aux vibrations Brüel & Kjær Conditions spécifiques et définitions d un Contrat de maintenance des systèmes d'essais aux vibrations Brüel & Kjær 1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 1.1 Toutes les prestations sont réalisées pendant les heures

Plus en détail

COMMUNE D EPERLECQUES. Cahier des Clauses Techniques Particulières

COMMUNE D EPERLECQUES. Cahier des Clauses Techniques Particulières COMMUNE D EPERLECQUES Entretien et rénovation du parc d Eclairage Public - Location, pose et dépose des motifs d illuminations des fêtes de fin d année Cahier des Clauses Techniques Particulières Maître

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CCAP APPLICABLE AUX TRAVAUX D UN MARCHE PRIVE (NF P 03-001) MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE EXTRAIT PAGE 1/46 5. NORMES - PROVENANCE QUALITE CONTROLE

Plus en détail

5. INSPECTION COMMUNE PREALABLE ET PLAN DE PREVENTION

5. INSPECTION COMMUNE PREALABLE ET PLAN DE PREVENTION 1. OBJET Le décret n 92-158 du 20 février 1992 s'applique dès lors qu'une entreprise extérieure intervient dans un établissement d'une collectivité ou dans ses dépendances ou chantiers. 2. REGLEMENTATION

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Auto 3 vtx ouverture latérale 0,80m

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Auto 3 vtx ouverture latérale 0,80m Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0102 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

Interrupteurs de sécurité extrème haut

Interrupteurs de sécurité extrème haut 6.2 LES GUIDES Ces derniers permettent de maintenir la cabine dans une position rigoureusement verticale pendant son déplacement dans la gaine. Ils se présentent sous l'aspect de profils rabotés ou étirés

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Maître de l ouvrage Communauté de communes du Val Drouette (CCVD) Objet du marché Maintenance du réseau de vidéo protection de la CCVD Date et heures limites de remise

Plus en détail

Marchés publics de services. Maintenance des portes et barrières automatiques pour le Département de la Somme

Marchés publics de services. Maintenance des portes et barrières automatiques pour le Département de la Somme Marchés publics de services Maintenance des portes et barrières automatiques pour le Département de la Somme Le candidat répond au lot* : Lot 1 : Secteur Centre Lot 2 : Secteur Est Lot 3 : Secteur Ouest

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN: Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SOIRANS Mairie 11 Grande rue 21110 SOIRANS TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE LA RUE DU POINT DU JOUR

Plus en détail

MARCHE N 13/2014 C.C.A.P. (CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES)

MARCHE N 13/2014 C.C.A.P. (CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES) COLLEGE MULTISITE ASFELD CHATEAU-PORCIEN 3 rue du château 08190 ASFELD Gestionnaire: Mr Patrick MOREL MARCHE N 13/2014 C.C.A.P. (CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES) S appliquant aux parties

Plus en détail

La location et la maintenance de 3 photocopieurs multifonctions

La location et la maintenance de 3 photocopieurs multifonctions Cahier des Charges pour La location et la maintenance de 3 photocopieurs multifonctions Date limite de remise des offres : 17/10/2014 1/7 1) Object de la consultation La présente consultation a pour objet

Plus en détail

Conditions générales d hébergement de l application La-Vie-Scolaire.fr

Conditions générales d hébergement de l application La-Vie-Scolaire.fr de l application La-Vie-Scolaire.fr Référence :.. Date : Définitions «Contrat d accès au Service» : désigne le bon de commande, les conditions générales de vente et les éventuels annexes ou avenants conclus

Plus en détail

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées

Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 1 : ELECTRICITE (CCTP) Accord-cadre concernant les

Plus en détail

GROUPEMENT D ACHATS DES EPLE DE LA HAUTE-LOIRE

GROUPEMENT D ACHATS DES EPLE DE LA HAUTE-LOIRE GROUPEMENT D ACHATS DES EPLE DE LA HAUTE-LOIRE relatif à la (annexe B) Lot 2 organisée en application de l article 8 II du Code des Marchés Publics PERSONNE RESPONSABLE TECHNIQUE : Madame Ch. GRANGEON

Plus en détail

DÉPARTEMENT DU VAL D OISE

DÉPARTEMENT DU VAL D OISE DÉPARTEMENT DU VAL D OISE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DE L ECLAIRAGE PUBLIC ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE INSTALLATIONS SPORTIVES MATS D ECLAIRAGE DES STADES SIGNALISATION TRICOLORE SIGNALISATION

Plus en détail