RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Chevalier de la légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite

Transcription

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD La Préfète du PAS-DE-CALAIS Chevalier de la légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite Département du Pas-de-Calais RN47 Dans les deux sens de circulation Basculement total - Coupure d axe - Fermetures de bretelles (communes La Bassée, Salomé, Illies, Douvrin, Hulluch, Wingles, Bénifontaine, Vendin le Vieil, Lens) Travaux de réfection de chaussée Arrêté n T 16 P Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R411-18, R411-28, R432-7, Vu le Code Pénal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code de la Voirie Routière, Vu le décret du 29 avril 2004, modifié par le décret du 16 février 2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l'action des services de l'etat dans les Régions et Départements, Vu le décret du 29 janvier 2015 nommant Mme Fabienne Buccio en qualité de Préfète du département du Pas-de-Calais, Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par les arrêtés subséquents, Vu l arrêté préfectoral du 16 février 2015 portant délégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes Nord, Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2016 portant délégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes Nord à ses collaborateurs, Vu l instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 huitième partie signalisation temporaire), approuvée par l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par des arrêtés subséquents, Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de Mme la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant le calendrier 2016 des jours «hors chantier», Vu la circulaire n du 6 février 1996 relative à l exploitation sous chantier, Vu la demande en date du 04 juillet 2016 par laquelle M. le Responsable du District d Amiens-Valenciennes de la DIR Nord fait connaître qu il est indispensable de réglementer la circulation sur la RN 47, entre les PR ( dans le Nord, au giratoire de Salomé) et ( dans le Pas de Calais jonction A21), dans les deux sens de circulation dans les bretelles des échangeurs n 4,3,2 et 1, pour permettre la réalisation de travaux réfection de chaussée, Vu l avis à M.le Responsable de la MDAD de Lens, Vu l avis à M.le Responsable de la MDAD de l Artois, Vu l avis à M.le Président de la Communauté d agglomération Lens Liévin, Vu l avis à M.le Maire de la commune de La Bassée, 1/8

2 Vu l avis à M.le Maire de la commune de Salomé Vu l avis à M. le Maire de la commune de Vendin le Vieil, Vu l information à M.le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Nord-Pas-de-Calais, Vu l information à M.le Maire de la commune de Illies, Vu l information à M.le Maire de la commune de Douvrin, Vu l information à M.le Maire de la commune de Hulluch, Vu l information à M.le Maire de la commune de Bénifontaine, Vu l information à M.le Maire de la commune de Lens, Vu l information à M.le Directeur de Cora Lens 2, Considérant qu il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux et prévenir des accidents, Considérant qu il s agit d un chantier «non courant» au sens de la circulaire n du 6 février 1996, Sur proposition de M. le Directeur Interdépartemental des Routes Nord, ARTICLE 1 : ARRETE Des mesures de restriction de circulation seront appliquées sur la RN 47, entre les PR ( dans le Nord, au giratoire de Salomé) et ( dans le Pas de Calais jonction A21), dans les deux sens de circulation et dans les bretelles des échangeurs n 4,3,2 et 1, du 01 août au 20 août 2016, de jour ou de nuit, afin de permettre la réalisation des travaux susmentionnés, de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant. Les horaires définis dans le présent article, comprennent la pose et la dépose du balisage. ARTICLE 2 : Les restrictions de circulation appliquées sur la RN47 consistent en : Le planning des différentes phases de travaux pourra être décalé en fonction des conditions météorologiques PHASE ESC 1 et ESC 5c : Du lundi 01 août 2016 à minuit au mercredi 03 août 2016 à 22h00 Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR ( sortie du giratoire dans le Nord) au PR ( dans le Pas de Calais) La vitesse est limitée à 50 km/h du PR ( sortie du giratoire dans le Nord) au PR dans le Pas de Calais La voie rapide est neutralisée du PR PR ( sortie du giratoire ) au PR dans le Nord Le basculement total du sens Lille vers Lens sur la voie rapide du sens Lens vers Lille entre les ITPC respectivement situés au PR ( dans le Nord ) et ( dans le Pas de Calais) La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 50 km/h du PR au PR La fermeture de la bretelle de sortie de l échangeur n 4 2/8

3 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 2, poursuivre sur la RD 39 jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 2 en direction de Lille, poursuivre sur la RN47, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 4. La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 4 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 941, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 4, poursuivre sur la RN 47 en direction de Lille, jusqu au giratoire, faire le tour complet, poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens. La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 3 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste au giratoire à prendre la deuxième sortie, poursuivre sur le boulevard d O jusqu au giratoire avec la RD941, prendre la première sortie, poursuivre sur la RD 941, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 4, poursuivre sur la RN 47 en direction de Lille, jusqu au giratoire, faire le tour complet, poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens. Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR au PR ( dans le Nord) La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR ( dans le Nord) La voie rapide est neutralisée du PR au PR ( dans le Nord) PHASE ESC 2 : Du mercredi 03 août 2016 à 22h00 au vendredi 05 août 2016 à 22h00, le mardi 09 août 2016 de 06h30 à 20h30, le mercredi 10 août 2016 de 06h30 à 20h30, Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR au PR La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La voie rapide est neutralisée du PR PR au PR La vitesse est limitée à 50 km/h du PR au PR Le basculement total du sens Lille vers Lens sur la voie rapide du sens Lens vers Lille entre les ITPC respectivement situés au PR et La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 50 km/h du PR au PR La fermeture de la bretelle de sortie de l échangeur n 2 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 1, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, poursuivre jusqu au giratoire, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 1, pousuivre sur la RN 47 en direction de Lille, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 2. La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 2 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 39, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 2 en direction de Lille, poursuivre sur la RN 47, prendre la bretelle de sortie l échangeur n 3, poursuivre jusqu au giratoire avec le boulevard d O, prendre la deuxième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 3 en direction de Lens. Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR au PR La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR /8

4 La voie rapide est neutralisée du PR au PR PHASE ESC 3, ESC 5a et ESC 5b : Du lundi 08 août 2016 à 20h30 au mardi 09 août 2016 à 06h30, du mardi 09 août 2016 à 20h30 au mercredi 10 août 2016 à 06h30, du mercredi 10 août 2016 à 20h30 au jeudi 11 août 2016 à 06h30, Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR au PR La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La voie rapide est neutralisée du PR PR au PR La vitesse est limitée à 50 km/h du PR au PR Le basculement total du sens Lille vers Lens sur la voie rapide du sens Lens vers Lille entre les ITPC respectivement situés au PR et La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 50 km/h du PR au PR La fermeture de la bretelle de sortie de l échangeur n 2 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 1, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, poursuivre jusqu au giratoire, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 1, pousuivre sur la RN 47 en direction de Lille, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 2. La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 2 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 39, jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 2 en direction de Lille, poursuivre sur la RN 47, prendre la bretelle de sortie l échangeur n 3, poursuivre jusqu au giratoire avec le boulevard d O, prendre la deuxième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 3 en direction de Lens. La fermeture de la bretelle de sortie de l échangeur n 1 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens, prendre la bretelle de liaison vers l A21 en direction d Aix Noulette, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 9, poursuivre sur la RD 947, en direction de Bénifontaine, jusqu au giratoire, faire le tour complet, poursuivre sur la RD 947 en direction de Lens, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 9, poursuivre sur l A21 en direction de Valenciennes, prendre la bretelle de liaison vers la RN 47 en direction de Lille, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 1 La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 1 Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à faire le tour complet du giratoire, poursuivre jusqu au 2ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 3ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 4ème giratoire, prendre la 1ère sortie jusqu au giratoire avec la RD947, prendre la 2ème sortie en direction de Lens, poursuivre sur la RD947 et retrouver les bretelles d entrée de l échangeur n 9. Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR au PR La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La voie rapide est neutralisée du PR au PR La remise en circulation des usagers pourra se faire sur un support rabotté entre les différentes phases du chantier, une signalisation horizontale temporaire sera mise en place, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur ces zones 4/8

5 PHASE ESC 4, ESC 5a : Du jeudi 11 août 2016 à 20h30 au vendredi 12 août 2016 à 06h30, du vendredi 12 août 2016 à 20h30 au samedi 13 août 2016 à 06h30. Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR à La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 70 km/h du PR au PR La neutralisation des voies rapide et lente entre les PR et 2+300, La fermeture de la section courante au PR Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 1 jusqu au giratoire, prendre la 1ère sortie, poursuivre jusqu au 2ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 3ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 4ème giratoire, prendre la 1ère sortie jusqu au giratoire avec la RD947, prendre la 2ème sortie en direction de Lens, poursuivre sur la RD947 et retrouver les bretelles d entrée de l échangeur n 9. La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 1. Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à faire le tour complet du giratoire, poursuivre jusqu au 2ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 3ème giratoire, prendre la 2ème sortie, poursuivre jusqu au 4ème giratoire, prendre la 1ère sortie jusqu au giratoire avec la RD947, prendre la 2ème sortie en direction de Lens, poursuivre sur la RD947 et retrouver les bretelles d entrée de l échangeur n 9. La remise en circulation des usagers pourra se faire sur un support rabotté entre les différentes phases du chantier, une signalisation horizontale temporaire sera mise en place, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur ces zones PHASE Giratoire : Du mardi 16 août 2016 à 20h30 au mercredi 17 août 2016 à 06h30 Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR à La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 70 km/h du PR au PR La neutralisation des voies rapide et lente entre les PR et La fermeture de la section courante au PR La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 4 Pour pallier ces fermetures, une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 941 en direction de La Bassée, au premier giratoire prendre la deuxième sortie, au deuxième giratoire prendre la troisième sortie, au troisième giratoire prendre la première sortie, poursuivre sur la RD 641, par la route de lens, continuer ensuite sur l avenue Jean Baptiste Lebas, poursuivre sur la rue du Général Leclerc. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Salomé, prendre à droite par la rue Gabriel Péri, et poursuivre sur la RD 145. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Lille, poursuivre sur la RD 641 par la rue de Lille, jusqu au giratoire, prendre la première sortie, au deuxième giratoire avec la RN47, retrouver la direction de Lille La fermeture de la section courante au PR /8

6 Pour pallier cette fermeture un déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 641 en direction de La Bassée, par la rue de Lille, Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Salomé, prendre à gauche par la rue Gabriel Péri, et poursuivre sur la RD 145. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Lens continuer sur la rue du Général Leclerc, prendre à gauche sur la rue de Lens, poursuivre sur la RD 641, puis sur la route de Lens, jusqu au premier giratoire, prendre la troisième sortie, poursuivre sur la RD 941 en direction de Lens, jusqu au deuxième giratoire, prendre la deuxième sortie, jusqu au troisième giratoire, prendre la deuxième sortie, poursuivre sur la RD 941, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 4, en direction de Lens La liaison entre Salomé et La Bassée par la RD 145A sera assurée par une déviation mise place par les rues Roger Salengro, Pasteur, Saint Michel sur Loire et de la République pour le sens Salomé vers La Bassée et une déviation mise en place par les rues de la République, Saint Michel sur Loire, Pasteur et Roger Salengro pour le sens La Bassée vers Salomé. Du mercredi 17 août 2016 de 06h30 à 20h30 Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR à ( dans le nord) La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 70 km/h du PR au PR ( dans le nord ) La voie rapide est neutralisée du PR PR et ( dans le nord ) La remise en circulation des usagers pourra se faire sur un support rabotté entre les différentes phases du chantier, une signalisation horizontale temporaire sera mise en place, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur ces zones PHASE Branche Lille vers Lens : Du mercredi 17 août 2016 à 20h30 au jeudi 18 août 2016 à 06h30 La fermeture de la section courante au PR Pour pallier cette fermeture un déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 641 en direction de La Bassée, par la rue de Lille, Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Salomé, prendre à gauche par la rue Gabriel Péri, et poursuivre sur la RD 145. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Lens continuer sur la rue du Général Leclerc, prendre à gauche sur la rue de Lens, poursuivre sur la RD 641, puis sur la route de Lens, jusqu au premier giratoire, prendre la troisième sortie, poursuivre sur la RD 941 en direction de Lens, jusqu au deuxième giratoire, prendre la deuxième sortie, jusqu au troisième giratoire, prendre la deuxième sortie, poursuivre sur la RD 941, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 4, en direction de Lens La fermeture de la bretelle de sortie de l échangeur n 4 Pour pallier cette fermeture une déviation est mise en place et consiste à prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 4 poursuivre sur la RN 47 en direction de Lens, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 2, poursuivre sur la RD 39 jusqu au giratoire, prendre la troisième sortie, prendre la bretelle d entrée de l échangeur n 2 en direction de Lille, poursuivre sur la RN47, prendre la bretelle de sortie de l échangeur n 4. La liaison entre Salomé et La Bassée par la RD 145A sera assurée. PHASE Branche Lens vers Lille : Du jeudi 18 août 2016 à 20h30 au vendredi 19 août 2016 à 06h30, du vendredi 19 août 2016 à 20h30 au samedi 20 août 2016 à 06h30 6/8

7 ARTICLE 3 : Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR à La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 70 km/h du PR au PR La neutralisation des voies rapide et lente entre les PR et La fermeture de la section courante au PR La fermeture de la bretelle d entrée de l échangeur n 4 Pour pallier ces fermetures, une déviation est mise en place et consiste à poursuivre sur la RD 941 en direction de La Bassée, au premier giratoire prendre la deuxième sortie, au deuxième giratoire prendre la troisième sortie, au troisième giratoire prendre la première sortie, poursuivre sur la RD 641, par la route de lens, continuer ensuite sur l avenue Jean Baptiste Lebas, poursuivre sur la rue du Général Leclerc. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Salomé, prendre à droite par la rue Gabriel Péri, et poursuivre sur la RD 145. Pour les usagers souhaitant retrouver la direction de Lille, poursuivre sur la RD 641 par la rue de Lille, jusqu au giratoire, prendre la première sortie, au deuxième giratoire avec la RN47, retrouver la direction de Lille La liaison entre Salomé et La Bassée par la RD 145A sera assurée. Du vendredi 19 août 2016 de 06h30 à 20h30 Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR à ( dans le nord) La vitesse est limitée à 90 km/h du PR au PR La vitesse est limitée à 70 km/h du PR au PR ( dans le nord ) La neutralisation des voies rapide entre les PR et ( dans le nord ). La remise en circulation des usagers pourra se faire sur un support rabotté entre les différentes phases du chantier, une signalisation horizontale temporaire sera mise en place, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur ces zones La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 8ème partie «signalisation temporaire» approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié, et conforme aux recommandations du Service d Études Techniques des Routes et des Autoroutes. La pose, la maintenance et la dépose de l ensemble des dispositifs de signalisation temporaire seront assurées par l entreprise Sotraveer Les travaux seront réalisés par l entreprise Eiffage Le District Amiens Valenciennes de la DIR Nord est le gestionnaire de la voie. ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 5 : 7/8

8 L interdistance entre ce chantier et d autres chantiers «courants» pourra être inférieure à la réglementation en vigueur. ARTICLE 6 : M. le Directeur Interdépartemental des Routes Nord est chargé de l exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à : M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Nord, M. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Mme la Cheffe de l Arrondissement Gestion de la Route Ouest DIR Nord, M. le Chef du District d Amiens-Valenciennes DIR Nord, M. le Chef du Service d Ingénierie Routière Ouest DIR Nord, M. le Responsable du C.I.G.T de Lille DIR Nord, M. le Directeur Zonal des CRS Nord de Lille, M. le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Nord-Pas-de-Calais de Lezennes, MM. les Présidents des Syndicats de Transporteurs, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique Pas-De-Calais, M. le Directeur Départemental des Services de Secours et de Lutte contre l Incendie, M. le Responsable du Service d Aide Médicale d Urgence du Pas-De-Calais, M. le Président du Conseil Départemental du Pas-De-Calais, M. le Maire de la commune de Lens, M. le Responsable de la MDAD de Lens. M. le Responsable de la MDAD de L Artois M. le Président de la Communauté d agglomération Lens Liévin, M. le Maire de la commune de La Bassée, M.le Maire de la commune de Salomé M. le Maire de la commune de Vendin le Vieil, M. le Maire de la commune de Illies, M. le Maire de la commune de Douvrin, M. le Maire de la commune de Hulluch, M. le Maire de la commune de Bénifontaine, M. le Directeur de Cora Lens 2, LILLE, le Le Préfet Pour le Préfet et par délégation, Le Directeur, 8/8