Construction d une maison médicale CIVRY Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1

Transcription

1

2 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 1 SOMMAIRE 1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L ENTREPRISE 3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 4. ETUDES 5. HYGIENE ET SECURITE 6. SOUS TRAITANCE 7. DISPOSITIONS GENERALES 7.1. Profils en alminim 7.2. Prescriptions techniqes 7.3. Meniseries alminim Généralités Prescriptions particlières de mise en œvre Fixations Qincaillerie Profil de rattrapage Gravois nettoyage Accessibilité ax personnes handicapées 7.4. Etanchéité à l air 7.5. Visite des liex 8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D ETAT 8.1. Limites de prestations avec le lot n 2 : Ossatre bois bardage 8.2. Limites de prestations avec le lot n 10 : Electricité corant faible/corant fort 9. NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRIX 10. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM Ensemble extérier type mr ridea avec portes d entrées principales Porte vitrée avec châssis fixe Fenêtres Châssis à sofflet Châssis oscillo-battant Châssis fixes Occltation intériers Accessoires Bandes de contraste sr vitrage Bavette al laqé sr appis Btoir acier Boites ax lettres Bandea enseigne Organigramme

3 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page OPTIONS Option n 1 : Grilles acier laqé Option n 2 : ensemble extériers mixte bois /alminim Option n 3 : Brise soleil colissant 12. REMISE DES OFFRES Offre de base Options obligatoires.

4 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 3 1. CONSISTANCE DES TRAVAUX Ce docment définit l ensemble des matériax, matériels nécessaires et prestations, ds par l entreprise qi exéctera les travax de Meniseries extérieres alminim, nécessaires à la constrction d ne maison médicale à CIVRY. 2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L ENTREPRISE La proposition de l entreprener s entend compris pendant tote la drée d chantier : a) La fornitre des plans de fabrication de tos les ovrages dûs a présent lot et ler présentation por accord a Maître d Oevre avant tot débt d exéction. b) La réfection des ovrages défectex constatés soit en cors d exéction, soit à la réception,. c) La mise hors chantier immédiate des matériax o éléments défectex o refsés par le Maître d Oevre d) La protection provisoire contre les chocs des meniseries et vitrages. e) La fornitre d échantillons et modèles d appareillages. f) Le nettoyage de son chantier et l évacation de tos les gravois et emballages. g) Totes pièces et sjétions de fixation et de montage. h) Echafadages et moyens de levage nécessaires à ses propres travax. i) Tos dispositifs de calfetrement et de joints assrant l étanchéité à l air et à l ea. j) Rptre de pont thermiqe k) Participation ax frais de compte prorata l) Les dossiers des Ovrages exéctés en 3 exemplaires «papier» et 1 sr spport informatiqe. 3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX Les travax seront exéctés conformément ax DTU, normes et règles en viger à la date de la remise des offres. - NF P DTU meniseries métalliqes - NF P DTU Ovrages de fermetres por baies libres - FD P DTU Choix des fermetres por baies éqipées de fenêtres en fonction de ler exposition a vent - FD P DTU 36.1 / choix des fenêtres en fonction de ler exposition - NF P DTU 39 - travax de miroiterie / vitrerie - et les cahiers des clases spéciales et errata y afférant. - N.F. A Alminim et alliages d'alminim - N.F. A Traitement de srface des métax (anodisation) - N.F. B et Verre étiré et glace non colorée - N.F P et garde-corps - N.F. P , 301, 302, 310, 315, 320, 325, 326 et Fenêtres / portes - NF EN Fenêtre et porte, drabilité mécaniqe - N.F. P , 301 et Meniseries métalliqes - NF P Fermetres - N.F. P qincaillerie - N.F. P Façades légères - N.F. P Vitrerie - miroiterie - Régles Th U - parois vitrées - calcl des coefficients thermiqes des parois vitrées - RT Réglementations et arrêtés concernant l'acostiqe des bâtiments - Avis techniqes - Atex La liste énoncée ci-desss n'est pas limitative. Elle n'est q'n rappel sommaire des prescriptions obligatoires Selon les arrêtés et décrets et pls particlièrement :

5 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 4 - D relatif ax mesres de sécrité concernant les échafadages. - 35/48 d portant règlement d'administration Pbliqe concernant la sécrité des travaillers et notamment dans le Bâtiment et les Travax Pblics. - D réglement de sécrité contre les risqes d'incendie et de paniqe dans les établissements recevant d pblic (arrêté d 25 jin 1980). - Selon la loi d 31/12/91 concernant la prévention des risqes professionnels. - Selon les avis techniqes d C.S.T.B. et de la Commission Techniqe des Assrers. 4. ÉTUDES Étdes techniqes L'entreprener s'attachera les services d'n brea d'étdes agréé de son choix por la détermination des caractéristiqes techniqes des travax relevant de son lot. Les plans d exéction des ovrages, les plans de calpinage, etc. sont d par le titlaire d présent lot qi devra les fornir por approbation avant tot débt d exéction, a maître d'œvre, a brea d'étde de la maîtrise d'œvre et a brea de contrôle, accompagnés des jstificatifs, procès verbax et avis techniqes demandés. Acn spplément ne sera accordé por qelqe étde qe ce soit. Visa Le "VISA" d maître d'œvre est donné por vérification de la conformité a projet architectral et ne dégage en rien la responsabilité techniqe de l'entreprise et de son brea d'étde. Synthèse L'entreprener d présent lot devra intégrer dans l'établissement de ses plans et de ses détails d'exéction, les caractéristiqes des ovrages des atres corps d'état s'incorporant dans ses ovrages. Il provoqera après des atres intervenants la diffsion des informations qi li sont nécessaires. Exéction Avant tote exéction, l entreprener ara l obligation de vérifier qe ces docments ne contiennent pas d errers, omissions o contradictions qi sont normalement décelables par n homme de l art ; s il relève des errers, o omissions o contradictions, il doit les signaler immédiatement a Maître d Œvre par écrit. Por les étdes et calcls de meniseries en alminim. Les docments techniqes fornis à l appel d offres sont à respecter por ce qi concerne le dimensionnement des ovrages dans ler principe. Tos les calcls de dimensionnements des ovrages en meniseries alminim sont à la charge de l entreprise. La présente étde sera complétée par la fornitre complémentaire : - De plans des détails principax d exéction. - De plans d atelier et de chantier incombant à la présente entreprise. 5. HYGIENE ET SECURITE Il s agit d ne opération de nivea II. Les entrepreners devront donc respecter la réglementation sivant les textes de loi et arrêtés en viger en s appyant sr le plan général de coordination o PGC établit par le coordonnater SPS de l opération.

6 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 5 "Tos les aters de l'acte de constrire ont l'obligation de mettre en œvre, a cors de la phase de conception et d'élaboration d projet, ainsi qe pendant la réalisation de l'ovrage, les principes de prévention énoncés à l'article L d code d travail." Coordonnater SPS : La fonction d coordonnater SPS est d'organiser la coordination, l'hygiène et la sécrité entre les différents intervenants d chantier et par là même prévenir les risqes inhérents a chantier. PPSPS Chaqe entreprise, por ce qi la concerne, est tene de prendre en compte les dispositions collectives et individelles d chantier dans l'élaboration de son Plan Particlier de Sécrité et de Protection de la Santé. BORDEREAU DE PRIX Chaqe entreprise devra obligatoirement incorporer dans son offre de prix totes les prestations relatives à l application des règles collectives et individelles relatives à l'hygiène et la sécrité des travaillers sivant les indications d plan général de coordination et de ses annexes. 6. SOUS-TRAITANCE Totes les entreprises, devront impérativement déclarer lers sos-traitants et faire la demande d'accord après d Maître d'ovrage. Préalablement à lers interventions sr le chantier, elles aront l'obligation de mettre à jor l'ensemble des pièces administratives nécessaire à l'acte de sos-traitance, sos peine d'exclsion immédiate d chantier. La sos-traitance de second rang ne sera pas acceptée. 7. DISPOSITIONS GENERALES 7.1 Profils en alminim Les profils obtens par extrsion seront décopés et assemblés por former les ensembles menisés. L entreprise veillera tot particlièrement à soigner l étanchéité de srface réalisée par collage des profils. Cet assemblage ara assi n rôle strctral afin d apporter la résistance nécessaire. Les profilés seront à rptre de ponts thermiqes. Ils devront être tblaires, en alliage d alminim 6060 et extrdés selon la norme NF A Les profilés devront bénéficier d'n avis techniqe en cors de validité qi devra être transmis a brea de contrôle et à l'architecte. 7.2 Prescriptions techniqes Les tolérances de pose sont les sivantes : a) verticalité : fax aplomb écart de + o -2 mm por ne hater maximale de 3 m et écart de + o -3 mm por ne hater spériere à 3 m. b) horizontalité :. + o - 1, 5 mm jsq'à 3 m.. + o - 2 mm jsq'à 5 m.. + o mm a desss de 5 m. - Les profilés des meniseries seront en alliage léger d'alminim A.G.S. soit:. Magnésim : 0.08 %. Silicim : 0.60 %. Alminim : le reste.

7 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 6 Ils seront obtens par extension, dressés et trempés à la sortie de la presse et somis à n reven d'ne drée de 10 X 1 à 175 C. Charge de rptre : 16 à 22 kg/mm2 Limite d'élasticité : 14 à 18 kg/mm2 Allongement maximm : 12 % - Les profils tilisés aront ne larger minimale de 45 mm. - La qalité sera de classe O.A.A., alliage d' alminim AS. Saf mentions particlières, les tôles tilisées seront des tôles lissées de 20/10 d'épaisser minimm. Sivant emplacement et annotation d descriptif, les meniseries seront anodisées, laqées o natrelles. L'anodisation correspondra ax spécifications E.W. A. A. classe 15 qi correspond à ne anodisation de 15 à 19 microns après satinage chimiqe. le laqage sera réglier sr tote la périphérie d profil avec ne valer moyenne de 60 à 80 microns L'oxydation anodiqe sera teinte al natrelle, finition satinée sans polissage. L'ensemble devra présenter ne homogénéité d'aspect. 7.3 Meniseries alminim généralités Tos les profilés seront en profils laqés d commerce conforme à la norme NF A et NF A Ils seront avec rptre de pont thermiqe. Les meniseries à rptre de pont thermiqe devront bénéficier d'n avis techniqe et être employés dans les limites acceptées par cet avis techniqe. Le laqage des profils devra être réalisé par le fornisser, dans le cas contraire, l'entreprise devra jstifier d'n gestion interne de la qalité. Les accessoires tels qe poignés, pamelles etc... recevront la même finition qe les profilés. Le vitrage sera conforme ax normes en viger et principalement à la NF P concernant la rigidité et la déformation. Les épaissers données des vitrages sont des minima, l'entreprise devra les adapter en fonction des meniseries. Tos les vitrages décrits seront à isolation thermiqe renforcée et facter solaire < (EX: climapls de chez ST GOBAIN o éqivalent) avec lame d'air o argon de 16 mm sivant résistance thermiqe demandées. Tos les vitrages devront bénéficier d label CEKAL o d'n avis techniqe. Les performances des meniseries seront conforme à la norme NF P Elles comporteront montants et traverses principales avec montants et traverses intermédiaires sivant indications des plans. Les portes extérieres comporteront n seil en alminim de 20 mm maximm (passage personnes à mobilité rédite) Les traverses basses des meniseries comporteront n rejet d'ea en partie basse extériere. Totes les meniseries devront avoir le classement minimm A*2E*4V*A2, conformément ax prescriptions d DTU 37.1, PV à fornir a brea de contrôle. Les meniseries devront avoir n affaiblissement acostiqe de 30 db et ne résistance thermiqe de UW maxi = 1.90 W/m2 C. L'entreprise fornira a maître d'œvre des plans de détails renseignés et cotés, précisant les dispositions de raccordement, ainsi qe les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition. Les indications sr les types de meniseries et les vitrages, dimensions de meniseries sont donnés dans chaqe article à titre indicatif. Il est bien entend q'il appartient à l'entreprise tant a stade de l'étde qe lors de l'exéction, de vérifier qe ces indications sont sffisantes et q'elles permettent de satisfaire ax obligations de résltats.

8 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page Prescriptions particlières de mise en œvre Fixations Les pièces de fixation devront êtres conformes ax règles professionnelles d S.N.F.A., relatives ax spécifications de mise en œvre des façades métalliqes, ainsi q a DTU en viger et devront : - Être en acier galvanisé à chad selon la norme NF P , - Transmettre, sans désordre, les différentes charges a gros œvre, - Permettre le réglage des montants dans les trois dimensions, - Absorber les dilatations longitdinales et verticales de façades. La répartition des fixations (AFNOR DTU P ) : elles sont a moins trois par côté et des fixations complémentaires doivent êtres disposés a voisinage des axes de rotation o des points de condamnation des ovrants en particlier por les portes-fenêtres colissantes ; por des montants de hater spériere à 2,45 m, l écartement maximal des fixations sera de 0,80 m (la première et la dernière se trovant respectivement à 0,25m d lintea et à 0,25 m de l appi). Type de fixation et de liaison : Por des spports en bois : la liaison sera réalisée soit à l aide d n système de pattes o brides et de cales ajstées et vissées soit à l aide de vérins et de vis de solidarisation avec la fixation ; tot système de fixation sera tilisable dans le bois s il est protégé, de section convenable et en nombre sffisant por reprendre les efforts qi le sollicitent Qincallerie Les articles de qincaillerie, destinés a ferrage des meniseries seront normalisés NF. Totes les qincailleries tilisées seront de 1ere qalité, les procès verbax NF et FEU seront à fornir Profil de rattrapage Totes les meniseries comporteront n bâti à recovrement d doblage o n profil de rattrapage por absorber l'épaisser des doblages. A la périphérie de totes les meniseries sr la face intériere, si la conception ne cache pas le joint avec l'endit intérier, il sera mis en place n habillage de même coler qe les meniseries larger 3 cm Gravois nettoyage Tos tes déblais, déchets et gravois provenant des travax d présent lot sont évacés ax décharges Pbliqes par le titlaire d présent lot. Il est rappelé à l'entreprener de veiller à ce q'acn dégât o salissre qelconqe ne soit fait ax ovrages des atres corporations Accessibilité ax personnes handicapées L'ensemble des travax devra satisfaire à la NF P concernant l'accessibilité des liex ax personnes Handicapées.

9 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page Étanchéité à l air L ensemble sera réalisé conformément ax dispositions de la Novelle Réglementation Thermiqe 2012 (NRT 2012) L entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air d bâtiment por les prestations la concernant. Elle devra veiller à assrer cette étanchéité lors d montage et de la pose de ses matériax et matériels. Elle devra la fornitre et la pose de tot élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif. La perméabilité sera mesrée à la réception par des tests de pressrisation conformément à la norme EN 13 Lors des tests, l entreprise devra être présente et devra apporter, si nécessaire, les modifications sr ses ovrages por atteindre la valer minimm d étanchéité à l air. Cette étape permettra de valider les mises en œvre por la réalisation de l ensemble d bâtiment. En cas de résltats défavorables, l entreprise s'engagera à reprendre (sans srcoût) les ovrages présentant des défats de réalisation. Un premier test ara lie après mise hors d ea hors d air d bâtiment pis 1 test final. Si les résltats ne sont pas conclants après les tests prévs a lot «Test d étanchéité à l air», des tests complémentaires seront à la charge des entreprises en défats jsq à obtention des résltats sohaités. 7.5 Visite des liex L'entreprise est réptée s'être rende sr place et avoir apprécié à sa jste valer les travax décolant des ovrages à réaliser. Il se rendra compte des difficltés d'accès, des possibilités de stockage et de totes sjétions liées a site. Cette visite li permettra de compléter le cadre borderea joint a présent dossier. En cors de travax, l'entreprise ne porra demander ne majoration de son prix forfaitaire, décolant des travax demandés. 8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D ETAT 8.1 Limites de prestations avec le lot n 2 : Ossatre bois bardage À la charge de l entreprener d présent lot n 4 de fornir a lot n 2 totes les réservations nécessaires à la mise en œvre de ses ovrages, d effecter tos les scellements et calfetrements ainsi qe les fixations mécaniqes. 8.2 Limites de prestations avec le lot n 10 : Electricité corant faible/corant fort À la charge de l entreprener d présent lot n 4 de fornir a lot n 10 totes les informations nécessaires à la mise en œvre de la gâche électriqe por la porte d entrée principale. 9. NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRIX Comme indiqées en généralité les étdes techniqes et les plans d exéctions sont à la charge de l entreprise qi les fornira à l Architecte, a brea de contrôle et a coordonnater SPS si besoin. L établissement d devis sera prév afin d obtenir ne réalisation conforme ax généralités décrites si avant et ax règlements DTU, normes... relatif ax travax aqel elle se rattache. Le présent descriptif n est pas limitatif, il est indicatif d nivea de prestation demandé. Il appartient à l entreprise de faire totes les étdes techniqes nécessaires por le respect de l exéction des plans et descriptifs. L entreprise a l obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant ne incidence financière en matière de sécrité et de protection de la santé, sivant les définitions d P.G.C.

10 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 10.1 Ensemble extérier type mr ridea avec portes d entrées principales Fornitre et pose de porte vitrée en alminim laqé comprenant:. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Cadre ovrant sodé (montant, traverse, plinthes) Pamelles adaptées à l'ovrant de même teinte qe la meniserie. Système d articlation constité d ne rotle atolbrifiée montée sr crapadine en partie basse et d n boîtier réglable avec axe inox en partie hate.. Doble système anti pince doigt. Renforts nécessaires en acier galvanisé. Seil en tôle inox avec ressats d ne hater 2 cm maximm et relevés latérax sr tote la larger d pan de bois et bardage, y compris totes sjétions d étanchéité à l ea et à l air.. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Vitrages et serrres sivant localisations. Compris totes sjétions sivant DTU Portes d entrée Dimensions 1,80 x 2.20 ht dex vantax égax Dimensions 2 x 0,90 x 2.20 ht, porte 2 vantax égax ovrants sr l extérier Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Serrre encastrée 3 points avec cylindre sr organigramme (voir cet article), boton moleté intérier. Sr vantail semi fixe crémone pompier. Poignée de manœvre tote hater de la porte, en alminim laqé, ax 2 faces, diamètre 30 mm. Gâche électriqe, alimentation par le lot n 10 Electricité. Ferme porte hydraliqe avec bras à glissière sr chaqe vantail avec sélecter de fermetre Seil en tôle inox Por portes d entrée sitées façade Sd sr re. Ensemble de châssis fixes Fornitre et pose de châssis fixes en alminim laqé comprenant: - 2 châssis fixes sités de part et d atre des portes d entrées - 6 volmes fixes complétant la qasi totalité de la façade principale. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Compris totes sjétions sivant DTU Prévoir éqerres renforcées an parties basses des ensembles.. Seil en tôle inox Dimensions 1,15 x 2.20 ht Châssis dimensions 1.15 x 2.20 ht Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Seil en tôle inox Por châssis fixes sités de part et d atre de la porte d entrée, façade sd sr re. Qté : x2 Dimensions 2.12 x 2.20 ht Châssis dimensions 4.30 x 2.20 ht Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Seil en tôle inox

11 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 10 Ensemble des châssis fixes sités en enfilade, façade sd sr re. Qté : x Porte vitrée avec châssis fixe Fornitre et pose de porte vitrée en alminim laqé comprenant:. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Cadre ovrant sodé (montant, traverse, plinthes). Pamelles adaptées à l'ovrant de même teinte qe la meniserie. Renforts nécessaires en acier galvanisé. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Vitrages et serrres sivant localisations. Compris totes sjétions sivant DTU Seil en tôle inox avec ressats d ne hater 2 cm maximm formant étanchéité en partie basse et relevés latérax sr tote la larger d pan de bois. Dimensions de l ensemble 1.90 x 2.20 ht Dimensions porte 0.90 x 2.20 ht ovrant à l intérier Dimensions fixe : 100 x 2,20 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Serrre encastrée 3 points avec cylindre sr organigramme (voir cet article). Poignée de manœvre tote hater de la porte, en alminim laqé, ax 2 faces, diamètre 30 mm. Ferme porte hydraliqe avec bras à glissière sr chaqe vantail avec sélecter de fermetre Seil en tôle inox Por porte d accès a local repos, façade Est. Qté : 1 ensemble Fenêtres Châssis à sofflet Fornitre et pose de fenêtre et châssis à sofflet comprenant:. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Cadre ovrant assemblé (montant, traverse). Pamelle adaptées à l'ovrant de même teinte qe la meniserie. Poignée de manœvre à demi-tor, compas de verroillage et système anti fasse manœvre. Limiter d'overtre. Appi en tôle d alminim laqé de même coler qe les meniseries, sr tote la larger d pan de bois et d bardage formant rejet d ea avec obtration des abots, y compris totes sjétions d étanchéité à l ea et à l air.. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Compris totes sjétions sivant DTU Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Por baie sitée a nivea des WC et dégagement zone accès personnel, façade Nord sr cor. Qté : Châssis oscillo-battant Fornitre et pose de fenêtre et châssis oscillo battant comprenant:. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger

12 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 11. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Cadre ovrant assemblé (montant, traverse). Pamelle adaptées à l'ovrant de même teinte qe la meniserie. Poignée de manœvre à demi-tor, compas de verroillage et système anti fasse manœvre. Limiter d'overtre. Appi en tôle d alminim laqé de même coler qe les meniseries, sr tote la larger d pan de bois et d bardage formant rejet d ea avec obtration des abots, y compris totes sjétions d étanchéité à l ea et à l air.. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Compris totes sjétions sivant DTU Dimensions 0.70 x 2.20 ht. Dimensions 0.70 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Por baies sitées a nivea d local pro pharmacie, d local réserve pro pharmacie, d local repos, façade Nord sr cor, d sas des sanitaires, et d brea polyvalent Qté : 6 Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Dimensions 1,50 x 1.50 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Por baie sitée a nivea d local brea polyvalent façade oest. Qté : 1 Por baie sitée a nivea d local consltation façade Nord. Qté : Châssis fixes Fornitre et pose de fenêtre et châssis fixes en alminim laqé comprenant:. Dormants nécessaires fixation a lot charpente sivant règlement en viger. Calfetrement à l'air et à l'ea entre meniserie et strctre. Les meniseries respecteront l'esprit des plans. Appi en tôle d alminim laqé de même coler qe les meniseries, sr tote la larger d pan de bois et d bardage formant rejet d ea avec obtration des abots, y compris totes sjétions d étanchéité à l ea et à l air.. Compris totes sjétions sivant DTU Prévoir éqerres renforcées an parties basses des ensembles. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Dimensions 0.30 x 2.20 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Por baie sitée a nivea d local repos façade Nord. Qté : 1 Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Dimensions 1.50 x 1.50 ht. Vitrage isolant 44/ SP510 retardater d'effraction Nota : Ce châssis sera disposé a n extérier d ne boîte en saillie de façade. Les habillages extériers totes faces d caisson en tôle laqées, Ral a choix de l Architecte, sont à la charge d lot n 2 CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE. A la charge d présent lot de réaliser totes les sjétions de pose por ne parfaite étanchéité à l ea et à l air

13 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 12 Por baie fixe sitée en saillie a nivea de la salle d attente, façade Nord. Qté : Occltation intériere Sans objet. A la charge d lot meniseries intérieres Accessoires Bandes de contraste sr vitrage Fornitre et pose de films adhésifs sr vitrage por création de bande de contraste sr les vitrage des portes et parties attenantes ax portes, prévoir dex bandes d'ne larger de 5 cm environ disposées ne à 1.10 m d sol et l'atre à 1.60 m d sol, modèle à somettre a Maître d'œvre por approbation. Por portes vitrées et parties latérales de ces portes d projet Bavette al laqé sr appis Fornitre et pose de bavette en alminim laqé comprenant:. copes, façon de pliage, fixations par rivets o vis atotaradeses, avec joints d'étanchéité silicone. mise en œvre à la pompe à chaqe jonction entre éléments.. teinte a choix de l'architecte.. compris totes sjétions. Sr appis des baies Btoirs aciers Fornitre et pose de btée de porte en acier thermolaqé avec btées caotchoc type 9874 de chez VACHETTE, comprenant: Corps en zamak injecté laqé et amortisser en élastomère noir Force d ressort 120 kg - amortissement d choc jsq à 8 mm Cale d'épaisser por réhasser sivant nécessité Fixation par vissage tamponné a sol Por l'ensemble des portes d présent lot Boîte ax lettres Fornitre et pose d'ne boîte doble entrée fixée sr tbe acier finition laqée à la charge d présent lot. L ensemble compris totes sjétions et fixation dans sol par le lot gros œvre. - Corps monobloc et séparations intérieres en acier - façade intériere comprenant ne porte en acier 15/10, charnière tote hater, tige inox serrre PT T. - La façade extériere comportera en pls ne entrée à clapet solevant avec porte étiqette - l'ensemble sera en acier laqé et anti-vandales coloris a choix de l'architecte Sivant plan masse, a nivea de l accès a bâtiment a nivea de la bande végétalisée, derrière les places de parking. Qantité : 2

14 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page Bandea enseigne Réalisation de bandeax enseigne comprenant:. Dimensions sivant plan. Bandea formant caisson en alminim laqé. Cornière de fixation à la charpente. Pose de films décoratifs adhésifs, formats des lettres et motifs sivant plans de façade et plans détails. Compris totes sjétions. Teinte a choix de l'architecte En façade Sd sr entrée En pignon Est En pigon Oest Organigramme Totes les portes préves à serrre à clef seront éqipées de serrre de sûreté à cylindres ssceptibles d'offrir totes les variantes nécessaires à la conception d'n organigramme. Celi - ci devra permettre a gestionnaire et ax tilisaters d'accéder à tos les locax atorisés, le nombre minimm de clés sera de 3. L'entreprener d lot "meniseries intérieres" est chargé de la coordination et des commandes de cylindres de totes les portes des lots concernées, chaqe entreprise devant la fornitre et pose de ses serrres et la pose de ses cylindres. A cet effet l'entreprener d présent lot se mettra en rapport avec celi de "meniseries intérieres" et "Espaces verts" afin de s'entendre sr les différents points por les commandes et mises en oevre de ces cylindres. Les cylindres et organigramme d présent article seront d type système de sûreté VACHETTE VIP o éqivalent avec clés incopiables. Prévoir cylindres provisoires sr passe, sr chaqe porte et ne clé par entreprise. Pose des cylindres dans portes d présent lot. 11. OPTIONS 11.1 Option n 1 : Grilles acier laqé Fornitre et pose de grille de ventilation type DS de chez PANOL o éqivalent en acier galvanisé 20/10, comprenant:. cadre en profil cornière. toile mostiqaire en fibre de verre sr face arrière. dimensions sivant plans. finition laqé teinte a choix de l'architecte. compris totes sjétions. Grille por Ventilation basse d vide sanitaire Grille por ventilation, dimensions 20 x 20 cm 11.2 Option n 2 : Ensemble extériers mixte bois / alminim Le titlaire d présent devra chiffrer en option, la fornitre et la pose de meniseries extérieres mixtes en place de meniseries alminim.

15 Constrction d ne maison médicale CIVRY Cahier des Clases Techniqes Particlières (C.C.T.P.) Page 14 Tos les bois tilisés por la fabrication des meniseries mixte seront certifiés PEFC et proviendront de forêts exclsivement françaises et drablement gérées. Essence bois, côté intérier : châtaigner Les profilés seront fabriqés selon la techniqe bois lamellé collé, aboté et plaqé por garantir ne niformité d aspect ( certification d FCBA) La colle tilisée sera ne colle vinyliqe ( à phase aqese) Por l ensemble des meniseries d projet, décrites dans les paragraphes ci avant, et comprenant : - Dormants en alminim extérier, bois intérier traité, lasre incolore. - Ovrants en oscillo battant en alminim extérier, bois intérier traité, lasre incolore. - Châssis fixe en alminim extérier, bois intérier traité, lasre incolore. - Portes vitrées à 1 et 2 vantax 11.3 Option n 3 Brise soleil colissant Fornitre et pose de brise soleil sr cadres colissants montés entre strctre de la sos face de avent en partie hate et sr rail de gidage intégré à la terrasse bois en partie basse et comprenant : - Ossatre cadre acier o profil d fabricant. - Section et profil et écartement à déterminer en fonction de la portée et d poids des matériax et des srcharges climatiqes. - Remplissage tôle perforée dans profilés d encadrement, tros oblong type LR10x 50 U22 x 62 de chez Mevaco o éqivalent. Montage dans cadre colissant. - Fixations par platines o sodres selon choix d cadre, parfaitement réalisées. - Traverses hates et basses - Gidage par colisses avec brosses d insonorisation, galets de rolement. - L ensemble compris totes sjétions. - Finition laqée, coloris RAL sivant choix de l Architecte. Dimensions 4.50 x 2.20 ht. Por brises soleil colissants sités façade Sd sr re. Qté : 4 12 REMISE DES OFFRES 12.1 Offre de base L entreprise devra dans son borderea de prix faire apparaître n sos-détail por chaqe chapitre décrit précédemment. Le total des différents postes devient alors l offre de base avec n montant HT et TTC. Il est impératif qe le borderea de prix de l entreprise correspond à la dénomination des postes d présent descriptif, y compris por les options avec n récapitlatif global Options obligatoires L entreprise devra répondre sos peine d exclsion ax options obligatoires de la manière sivante : Elle devra faire apparaître, bien distinctement de l offre de base, poste par poste, le montant de l'option HT et TTC qi devra être précisé en pls-vale o en moins-vale sivant le cas.

16 CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES U Qantité Prix en EUR LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM total 5. Hygiène et sécrité for. D.O.E. dossier des ovrages exéctés 3 exemplaires papiers, 1 exemplaires CD ens. 10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXT.ALU Ensemble extérier type mr ridea avec portes d'entrées principales portes d'entrée 1,8*2,20ht 2 vantax ens. ensembles fixes : dimensions 1,15*2,20ht dimensions 2,12*2,20ht 10.2 Porte vitrée avec châssis fixe ens. ensemble 1,9*2,20-1 porte de 90-1 fixe de 100*2, Fenêtres Châssis à soffet: 0,30*2,20ht Châssis oscillo-battant: 0,70*2,20ht 1,50*1,50ht Châssis fixes 0,30*2,20ht 1,50*1,50ht 10.5 Accessoires Bandes de contraste sr vitrage bande de contaste dépoli adésif. Larg 60mm ml Bavette al laqé sr appis bavette, décope, pliage, joints silicone ml Btoir Acier btée de porte en acier thermolaqé Boîte ax lettres Bandea enseigne ens. enseigne façade ens. enseignes pignons ens Organigramme ens. TOTAL BASE HT TVA 19,60% TOTAL TTC dossier phase DCE septembre

17 CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM Option 1: Grilles acier laqé 10.7 Grille acier laqé Grille por ventilation, dimensions 20x20 cm TOTAL OPTION 1 HT TVA 19,60% TOTAL TTC Option 2: Ensemble meniseries mixte bois/ al U Qantité Prix en EUR U Qantité Prix en EUR total total 10.1 Ensemble extérier type mr ridea avec portes d'entrées principales portes d'entrée 1,8*2,20ht 2 vantax ens. ensembles fixes : dimensions 1,15*2,20ht dimensions 2,12*2,20ht 10.2 Porte vitrée avec châssis fixe ens. ensemble 1,9*2,20-1 porte de 90-1 fixe de 100*2, Fenêtres Châssis oscillo-battant: 0,30*2,20ht 0,70*2,20ht 1,86*1,70ht Châssis fixes 0,30*2,20ht 1,50*1,50ht avec "boite" TOTAL OPTION 2 HT TVA 19,60% TOTAL TTC Option 3 : Brise soleil colissant U Qantité Prix en EUR total 10.6 Brise soleil colissant cadre colissant avec rails de gidages ens. cadre acier avec remplissage tôle perforée 4,50*2,20ht TOTAL OPTION 3 HT TVA 19,60% TOTAL TTC dossier phase DCE septembre