MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Transcription

1 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Ravalement des façades de deux pavillons du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST PROCEDURE ADAPTEE (Articles 26.2 et 28 du code des marchés publics) Numéro de marché : N PA Date de notification : DATE DE REMISE DES OFFRES : Le mardi 30 aout 2011 à 16h30 d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 1 sur 13

2 1- MAÎTRE DE L OUVRAGE AGROCAMPUS OUEST 65 Rue de Saint Brieuc CS Rennes Cedex 2- REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR Mr Grégoire Thomas, Directeur Général. 3- OBJET DE LA CONSULTATION La ville de Rennes veille en permanence à la bonne tenue du parc immobilier public ou privé et à une certaine harmonie visuelle dans l ensemble des voies de circulation de son territoire. A ce titre, la rue de Saint-Brieuc est concernée depuis quelques années par une campagne de ravalement du bâti public et privé. AGROCAMPUS OUEST a été informé, par le Pact Arim d Ille-et-Vilaine, de l obligation de ravaler 2 pavillons et un local électrique, aux 65 et 67 rue de Saint-Brieuc. Ces pavillons ont une emprise au sol d environ 40m2 chacun et comportent deux étages d habitations. Ils sont construits en pierre de tuffeau avec soubassement en granit sous toiture ardoise, les menuiseries sont en bois avec des volets métalliques type «persienne». Le local électrique attenant au pavillon du 67 est d une surface au sol d environ 25 m2 sur un seul niveau. Ce bâtiment est en parpaings enduits au ciment. Il s agit du local de livraison EDF desservant la moitié des bâtiments du campus. 4- DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION Les travaux sont répartis en un seul lot désignés ci-dessous : Lot unique Ravalement de façades Désignation L offre, qu elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l attributaire du marché. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 2 sur 13

3 Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements. 5-MAÎTRISE D ŒUVRE La maîtrise d œuvre du chantier est assurée par : AGROCAMPUS OUEST. 6-ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER La mission d ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : le maître d ouvrage. 7-CONTROLE TECHNIQUE Sans objet. 8-COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE Sans objet. 9-REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d avoir un effet sur l exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l administrateur une mise en demeure lui demandant s il entend exiger l exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l article L du Code de commerce. En cas de réponse négative ou de l absence de réponse dans le délai d un mois à compter de l envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 3 sur 13

4 La résiliation prend effet à la date de décision de l administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l exécution du marché, ou à l expiration du délai d un mois ci-dessus. Elle n ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l activité de l entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 10 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : Pièces particulières constitutives du marché : - L acte d engagement (A.E.): à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat - Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire - Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier cijoint à accepter sans aucune modification daté et signé - Un mémoire justificatif suivant les critères demandés pour la valeur technique. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l entreprise. - L attestation de visite. Pièces générales constitutives du marché : Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G) Arrêté du 8 septembre PRIX ET MODE D EVALUATION DES OUVRAGES- VARIATIONS DANS LES PRIX- REGLEMENT DES COMPTES 11-1 Répartitions des paiements L acte d engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : au titulaire et à ses sous-traitants ; au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 4 sur 13

5 11-2 Répartition des dépenses communes Pour l application de l article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues : Dépenses d investissement Sans objet Dépenses d entretien Les dépenses d entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu incombe à ce lot : les charges temporaires de voirie et de police ; les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des bâtiments si nécessaire. Pour le nettoyage du chantier : le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l exécution des travaux dont il est chargé ; le titulaire a la charge de l évacuation de ses propres déblais jusqu aux lieux de stockage fixé par lui-même et agréé par le maître d ouvrage ; le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu il a salies ou détériorées ; le titulaire du lot a la charge de l enlèvement des déblais stockés et de leur transport jusqu aux installations d élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la règlementation en vigueur. En cas de non respect de ces exigences, le maître d ouvrage se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure. Sans objet Dépenses diverses sur compte prorata 11-3 Contenu des prix - Mode d évaluation des ouvrages et de règlement des comptes Modalités d établissement des prix Les prix du marché sont établis hors T.V.A. en euros, en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant le plan de prévention, de la notification du marché à l expiration du délai de garantie de parfait achèvement. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 5 sur 13

6 en tenant compte des dépenses de chantier mentionnées au présent C.C.A.P Caractéristique des prix pratiqués Les ouvrages ou prestations faisant l objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon les stipulations de l acte d engagement Modalités de règlement des comptes Les projets de décomptes seront présentés conformément à l article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux et selon le modèle qui sera fourni à l entreprise au début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement. Les sommes dues aux titulaires, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points Application de la taxe sur la valeur ajoutée Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements Variation des prix Mois d établissement des prix du marché Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de signature de l offre par l entreprise ; ce mois est appelé «mois zéro» Modalités des variations des prix Les prix sont fermes et actualisables par application aux prix du marché d un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : Lot Formule unique Cn = I(d-3)/Io dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l index de référence I, sous réserve que le mois du début du délai contractuel d exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 6 sur 13

7 Choix des indices de référence Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l Ecologie, du Développement et de l Aménagement durables., sont les suivants : Index BT50 Rénovation Entretien TCE Libellé 11-5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants Désignation de sous-traitants en cours de marché L acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de l article 114 du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ; Le comptable assignataire des paiements ; Le compte à créditer Modalités de paiement direct En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d entreprises solidaires), acceptation du montant d acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant. En cas de sous-traitance du marché: Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récepissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l accusé de réception ou du récepissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l avis postal attestant que le pli a été refusé ou n a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le paiement du sous-traitant s effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l avis postal mentionné au troisième paragraphe. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 7 sur 13

8 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu il effectue au sous-traitant. En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 12- DELAI D EXECUTION-PENALTES ET PRIMES 12-1 Délai d exécution des travaux Calendrier prévisionnel d exécution Le délai d exécution du lot sera fixé conformément au calendrier prévisionnel d exécution Calendrier détaillé d exécution A) Le calendrier détaillé d exécution est élaboré par AGROCAMPUS OUEST après consultation du titulaire retenu. B) Le délai d exécution commence à la date d effet de l ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l exécution des travaux lui incombant. C) Au cours du chantier et avec l accord du titulaire concerné, AGROCAMPUS OUEST peut modifier le calendrier détaillé d exécution. D) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au C), est notifié par ordre de service au titulaire Pénalités pour retard Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l article 20.1 du C.C.A.G.- Travaux s appliquent Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d exécution. A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées à l article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d une pénalité de 150,00 Euros par jour de retard. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 8 sur 13

9 12-4 Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires conformément à l article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale à 75,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées à l article 20.6 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s) Sécurité et protection de la santé Sans objet. 13- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 13-1 Garantie financière Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Dans l hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie Avances Modalités de versement de l avance Une avance forfaitaire est accordée au candidat d un marché lorsque le montant initial du marché ou la tranche est supérieur à HT. Le montant de l avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l article 87 du C.M.P., à 5 % du montant du marché ou de la tranche si la durée du marché ou de la tranche est inférieure ou égale à 12 mois ; si cette durée est supérieure à 12 mois, l avance forfaitaire est égale à 5 % d une somme égale à douze fois le montant du marché ou de la tranche divisé par la durée du marché ou de la tranche exprimée en mois. Le candidat peut refuser le versement de l avance forfaitaire. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 9 sur 13

10 L avance est obligatoirement versée, sauf si le titulaire la refuse expressément. Je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT Oui Non Modalités de remboursement de l avance Le remboursement de l avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit être terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du marché. Ce remboursement s effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au cocontractant à titre d acompte ou de solde. Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l article 115 du Code des marchés publics. 14- PREPARATION, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGES DES MATERIAUX ET PRODUITS Le Cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n est pas laissé au titulaire ou n est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 15- PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 15-1 Période de préparation et programme d exécution des travaux Il est fixé une période de préparation qui n est pas comprise dans le délai d exécution des travaux. Sa durée est de 5 jours à compter de la date de la notification du marché. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 10 sur 13

11 Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du C.C.A.G.- Travaux, aux opérations suivantes : Par les soins du maître de l ouvrage : Organisation par le maître de l ouvrage, conformément à l article R à 5 du Code du travail, d une inspection commune à laquelle participe le ou les titulaires. Par les soins du maître d oeuvre : élaboration, après consultation de l entreprise, du calendrier détaillé d exécution énoncé à l article ci-dessus. Par les soins du titulaire : Etablissement et présentation au visa du maître d oeuvre du programme d exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au 1er et 2ème alinéa de l article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux. Etablissement et remise au maître d oeuvre des plans d exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l article 29.1 du C.C.A.G.-Travaux et au présent C.C.A.P. Participation à l inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des matériaux conformément à l article R à 5 du Code du travail. Analyse des risques liés à l opération afin de définir les mesures de préventions. Elaboration, conjointement avec le maître de l ouvrage, du plan de prévention des risques au sens de l article R à 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) Plans d exécution, notes de calcul, études de détail Les plans d exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa d AGROCAMPUS OUEST. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 5 jours après leur réception. La fourniture des plans d exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les conditions de l article du C.C.A.G.-Travaux Mesures d ordre social, application de la réglementation du travail Le titulaire doit respecter les dispositions de l article L à 4 du Code du travail sur l emploi des travailleurs handicapés. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 11 sur 13

12 15-4 Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers Les stipulations de l article 31 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables Travaux non prévus La poursuite de l exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d un avenant ou à l émission d une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 16- CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 16-1 Réception Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G-Travaux : la réception a lieu à l achèvement de l ensemble des travaux ; elle prend effet à la date de cet achèvement Documents fournis après réception Les modalités de présentation des documents à fournir après réception seront conformes aux stipulations de l article 40 du C.C.A.G.-Travaux. En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues à l article 4.5 ci-dessus Délais de garantie Le délai de garantie est conforme à l article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux Assurances Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu ils ont contracté : une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d accidents ou de dommages causés par l exécution des travaux. Par dérogation à l article 9 du C.C.A.G.-Travaux, les titulaires doivent justifier de l étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d attestations précises. une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s inspirent les articles 1792, , et 2270 du Code civil et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l article du Code civil. d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 12 sur 13

13 16-5 Résiliation de marché Le marché pourra être résilié par le maître de l ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l article 49 de ce même C.C.A.G.- Travaux. D autre part, en cas d inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D ou D à 8 du Code du travail conformément à l article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 17- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants : L article 16.1 déroge à l article 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux L article 16.4 déroge à l article 9 du C.C.A.G. Travaux Lu et approuvé le d AGROCAMPUS OUEST Cahier des clauses administratives particulières - 21/06/2011- Page 13 sur 13