Institut National de la Recherche Agronomique 147 rue de l Université PARIS CEDEX 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Institut National de la Recherche Agronomique 147 rue de l Université PARIS CEDEX 07"

Transcription

1 Institut National de la Recherche Agronomique 147 rue de l Université PARIS CEDEX 07 Marché à procédure adaptée (MAPA) pour l Assistance à Maîtrise d Ouvrage afin d accompagner l Inra dans la phase de lancement de l instrumentation de ses processus sur le périmètre fonctionnel de la gestion immobilière. Marché à procédure adaptée (MAPA) N Article 28 du Code des Marchés Publics Pouvoir Adjudicateur : INRA Unité MICSDAR Centre Siège INRA 147 rue de l Université Paris

2 Le Titulaire Je soussigné (nom, prénoms) : Agissant pour le compte de : Forme juridique : Capital social : Adresse du siège social : Tél. : Immatriculation à l INSEE n d identité d établissement (SIRET) : code d activité économique principale (APE) : n d inscription au registre du commerce de : Après avoir pris connaissance des dispositions du présent document, des documents qui y sont mentionnés et après avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales en vigueur (formulaire NOTI 2 ou équivalent) ainsi qu à celles de l article 46 du Code des Marchés Publics (formulaires DC1 & DC2 ou équivalents), M engage sans réserve, conformément aux stipulations du présent document et des documents qui y sont mentionnés, à exécuter dans les conditions fixées par lesdits documents les prestations désignées en objet du présent Acte d Engagement valant Cahier des Clauses Particulières. L administration se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : Ouvert au nom de (1) : Etablissement : Adresse : N de compte : Code guichet : Clé RIB ou RIP : (1) Joindre le RIB ou un RIP 2

3 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET... 4 ARTICLE 2 - PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ... 4 ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE... 4 ARTICLE 4 - DURÉE D EXÉCUTION DU MARCHÉ... 4 ARTICLE 5 - PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS... 4 Article 5-1 : prix du marché... 4 Article 5-2 : modalités de paiement... 4 ARTICLE 6 PÉNALITÉS... 5 Article 6-1 : Pénalités pour travail dissimulé... 5 Article 6-2 : Pénalités de retard... 5 ARTICLE 7 - AVANCE... 6 ARTICLE 8 - PROPRIETÉ INTELLECTUELLE... 6 ARTICLE 9 - LITIGES

4 ARTICLE 1 - OBJET Le présent marché a pour objet une mission d assistance à la maîtrise d ouvrage pour instrumenter les processus sur le périmètre fonctionnel de la gestion ARTICLE 2 - PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ Le présent marché est soumis aux dispositions du Code des Marchés publics. Il est passé en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics (Marché à procédure adaptée). Les pièces constitutives du Marché sont, par ordre décroissant de priorité: - le présent Acte d Engagement valant Cahier des Clauses Particulières avec son annexe intitulée Cahier des Charges, - l offre technique du titulaire constituant la seconde annexe du présent document. ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE L analyse des offres se fera selon les critères de jugement fixés dans l avis d appel public à la concurrence. Le Titulaire s oblige à une stricte obligation de confidentialité sur les informations de toute nature qu il sera amené à traiter dans le cadre de sa mission d analyse des offres des soumissionnaires des cinq lots de l opération cible. Il ne peut en aucun cas communiquer ces informations sous quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit à tout extérieur à l INRA. ARTICLE 4 - DURÉE D EXÉCUTION DU MARCHÉ Le présent marché s exécute sur une période courant de six mois. ARTICLE 5 - PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS Article 5-1 : prix du marché Le prix du marché est de uros Hors Taxes soit Toutes Taxes Comprises. Le marché est conclu à prix forfaitaire, ferme, définitif et non révisable. Article 5-2 : modalités de paiement - Le règlement du titulaire interviendra par virement administratif sur présentation d une facture à terme échu. - La facture sera établie en un original et une copie selon les règles prévues par la comptabilité publique. Elle comprendra outre les mentions légales, les renseignements suivants : 4

5 Le numéro du marché Les prestations réalisées Le montant HT des prestations Le taux et le montant de la TVA Le montant total TTC - La facture sera adressée à : INRA MICSDAR 147 Rue de l Université PARIS - L ordonnateur chargé d émettre le titre de paiement est l Administrateur du Centre Siège - Le comptable assignataire de la dépense est l Agent Comptable Secondaire du Centre Inra de Jouy - La personne habilitée à fournir les renseignements visés à l article 109 du Code des Marchés Publics est le Directeur de l Unité MICSDAR En application de l article 98-1 du Code des Marchés Publics, le paiement intervient par virement administratif dans un délai de trente (30) jours maximum. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires, dont le taux est égal au taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept (7) points. Le règlement sera effectué au compte bancaire ou postal indiqué par le Titulaire en page 2. ARTICLE 6 PÉNALITÉS Article 6-1 : Pénalités pour travail dissimulé Lorsqu il ne respecte pas ses obligations déclaratives afférentes à la lutte contre le travail dissimulé telles que définies aux articles L à L du code du travail, le titulaire encourt une pénalité égale à 10 % du montant du marché et ne pouvant excéder celui des amendes encourues en application des articles L , L et L du code du travail. Le pouvoir adjudicateur peut également, en lieu et place de cette pénalité, décider de résilier le marché pour faute sans indemnités. Article 6-2 : Pénalités de retard Lorsque le délai de livraison des livrables attendus (rapport d analyse des cinq lots de la procédure cible) n est pas respecté(s) du fait du Titulaire, celui-ci encourt une pénalité calculée, en application de la formule suivante : 5

6 V x R P = avec : P = le montant des pénalités ; V = la valeur pénalisée. Cette valeur est égale au montant hors taxes du forfait de la prestation R = le nombre de jours de retard calculé jusqu à la remise effective de la prestation dans des conditions permettant à l Inra d en prononcer la réception. ARTICLE 7 - AVANCE Une avance de 5% est accordée au Titulaire, dans les conditions de l article 87 du code des marchés publics, au début du marché et en une seule fois sur le montant global du marché s il est supérieur à euros HT, sauf renonciation du Titulaire à l article 4.2 de l Acte d Engagement. Le montant de l avance est fixé comme indiqué à l article 87-II-1 pour les marchés dont la durée est inférieure à douze mois, c'est-à-dire 5% du montant du marché toutes taxes comprises. Le remboursement de l avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%. ARTICLE 8 - PROPRIETÉ INTELLECTUELLE l Inra peut utiliser et exploiter librement, sans limite géographique, et sans contraintes, tous les résultats et documents remis par le titulaire au titre de l exécution du présent marché. La date de transfert des droits de propriété sur les résultats & travaux des prestations est la date d échéance du marché. ARTICLE 9 - LITIGES En cas de différend né à l occasion de l exécution du présent marché, les parties s efforceront de trouver un accord amiable à leur litige. A défaut d accord, le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l unité INRA contractante est seul compétent. 6

7 Fait à le.. 1 Le Titulaire L INRA, Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d Engagement avec ses annexes : Le Directeur de l unité MICSDAR 1 (Signature et cachet commercial du titulaire avec mention des nom et qualité du signataire) 7

8 ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 8

9 ANNEXE 2 : OFFRE DU TITULAIRE 9

CONTRAT D APPROVISONNEMENT POUR L ANNEE 2015 D ENGRAIS POUR L UNITE EXPERIMENTALE DE BOURGES A OSMOY (18390)

CONTRAT D APPROVISONNEMENT POUR L ANNEE 2015 D ENGRAIS POUR L UNITE EXPERIMENTALE DE BOURGES A OSMOY (18390) INRA CENTRE VAL DE LOIRE 2163 Avenue de la Pomme de Pin CS 40001 - Ardon 45075 ORLEANS CEDEX 2 CONTRAT D APPROVISONNEMENT POUR L ANNEE 2015 D ENGRAIS POUR L UNITE EXPERIMENTALE DE BOURGES A OSMOY (18390).

Plus en détail

. Pouvoir Adjudicateur : INRA Centre de Toulouse SDAR 24 Chemin de Borde Rouge-AUZEVILLE CS Castanet-Tolosan Cedex.

. Pouvoir Adjudicateur : INRA Centre de Toulouse SDAR 24 Chemin de Borde Rouge-AUZEVILLE CS Castanet-Tolosan Cedex. ACTE D ENGAGEMENT Valant Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché passé en application du Code des Marchés Publics - articles 26 28 et 40. N. Pouvoir Adjudicateur : INRA Centre de Toulouse

Plus en détail

. Pouvoir Adjudicateur : INRA Centre de Toulouse SDAR 24 Chemin de borde rouge-auzeville CS Castanet-Tolosan Cedex.

. Pouvoir Adjudicateur : INRA Centre de Toulouse SDAR 24 Chemin de borde rouge-auzeville CS Castanet-Tolosan Cedex. ACTE D ENGAGEMENT Valant Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché passé en application de l'ordonnance 2005-649 (achats scientifiques) Et de son décret d application du 30 décembre 2005-article

Plus en détail

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP)

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP) MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP) Organisme qui passe le marché : LYCEE HOTELIER LA CLOSERIE 10 RUE PIERRE LOTI BP 4 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX MATERIEL DE MUSCULATION MARCHE

Plus en détail

MARCHÉ D ACHAT SCIENTIFIQUE

MARCHÉ D ACHAT SCIENTIFIQUE Institut National de la Recherche Agronomique Centre de Dijon 17, rue Sully BP 86510 MARCHÉ D ACHAT SCIENTIFIQUE Acquisition d une station automatisée de préparation des solutions nutritives Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACTE D ENGAGEMENT POUR LE MARCHÉ DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET D ASSISTANCE TECHNIQUE N de marché MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 1 MARCHÉ A PROCÉDURE

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE DEPARTEMENT D INDRE ET LOIRE Mairie De Saint-Roch MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Article 1 Objet du marché La prestation, objet du marché, concerne : La préparation

Plus en détail

CONTRAT N. NOTIFIE LE : conclu entre, d'une part : LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CONTRAT N. NOTIFIE LE : conclu entre, d'une part : LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DELEGATION ILE DE FRANCE SUD Avenue de la Terrasse - 91198 GIF SUR YVETTE Cedex : 01 69 82 30 30 - : 01 69 82 33 33 V.A.T N FR 40180089013 CONTRAT N NOTIFIE

Plus en détail

Marché public. Personne responsable du marché : Monsieur le président du Conseil général. Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental

Marché public. Personne responsable du marché : Monsieur le président du Conseil général. Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental Marché public Personne responsable du marché : Monsieur le président du Conseil général Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental Code nomenclature : 67.05 Marché n 05 MPA. ENTRE: Le Département

Plus en détail

CONTRAT N MOE

CONTRAT N MOE MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE DE MAITRISE D OEUVRE CONTRAT N 2016-01-MOE 1-Identifiants Communauté de Communes du canton de Pontvallain 11 Place Pierre Belon 72330 CERANS FOULLETOURTE 02.43.87.12.58 1.1 Désignation

Plus en détail

MARCHE PUBLIC ACTE D ENGAGEMENT (A.E ) MAITRE D OUVRAGE. Commune de SAINT AUBIN EPINAY. Objet : Restauration scolaire et du centre de loisirs

MARCHE PUBLIC ACTE D ENGAGEMENT (A.E ) MAITRE D OUVRAGE. Commune de SAINT AUBIN EPINAY. Objet : Restauration scolaire et du centre de loisirs MARCHE PUBLIC ACTE D ENGAGEMENT (A.E ) MAITRE D OUVRAGE Commune de SAINT AUBIN EPINAY Objet : Restauration scolaire et du centre de loisirs Fourniture et livraison de repas en liaison froide Lot unique

Plus en détail

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Cahier des charges «Fourniture d étiquettes prétraitées et empreintes spécifiques pour Carte Nationale d Identité» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction de la Logistique DATE LIMITE DE REMISE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières Valant acte d engagement MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Cahier des Clauses Administratives Particulières Valant acte d engagement MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE n 09/Investissements/MAPA/2011 Marché de travaux Fourniture et pose de 8 menuiseries au 2 ème étage Annexe B côté Nord Fourniture et pose de 8 volets électriques Annexe

Plus en détail

Ville de «LE BOULOU» (Département des Pyrénées-Orientales) Acte d Engagement

Ville de «LE BOULOU» (Département des Pyrénées-Orientales) Acte d Engagement Ville de «LE BOULOU» (Département des Pyrénées-Orientales) Acte d Engagement Réalisation d une étude de faisabilité en vue de l aménagement d un nouveau quartier sur le secteur de «La Rasclose» Maîtrise

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E)

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E) COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LE CHANGEMENT DES TRIBUNES TELESCOPIQUES ET LA RENOVATION DES SIEGES DE LA

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D'ENGAGEMENT. Marché n ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé en application de l article 27 du décret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Marché

Plus en détail

«ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE EN TELECOMMUNICATIONS» N 2011-SI-01

«ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE EN TELECOMMUNICATIONS» N 2011-SI-01 «ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE EN TELECOMMUNICATIONS» N 2011-SI-01 MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES EN PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) : ENTITE ADJUDICATRICE : Monsieur le Président Syndicat

Plus en détail

Maison de Retraite Publique «Groisne Constance» Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Maison de Retraite Publique «Groisne Constance» Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Maison de Retraite Publique «Groisne Constance» Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ACTE D ENGAGEMENT FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE DE RAILS DE TRANSFERT PLAFONNIERS POUR

Plus en détail

Le 22 avril 2011 à 16h

Le 22 avril 2011 à 16h MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS Chapitre I - IDENTIFIANTS A - LA COLLECTIVITE Pouvoir adjudicateur : Commune de Criquetot l Esneval Place Georges Chédru BP 7 76280 Criquetot l Esneval

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ART 27 DU CMP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ART 27 DU CMP) Page 1/7 COLLEGE TEXEIRA DA MOTTA 27 RUE EUGENE DE LOUISE 97419 LA POSSESSION Tél. : 02 62 55 80 Fax : 02 62 55 26 89 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ART 27 DU CMP) CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DE MANUELS

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1 Communauté de Communes du Montreuillois Siège Administratif Hôtel de Ville - Place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Tél : 03-21-06-01-33 Fax : 03-21-81-95-15 Email : montreuillois@cc-montreuillois.fr Pouvoir

Plus en détail

Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne

Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ACTE D'ENGAGEMENT MAITRE D OUVRAGE : Etablissement Public du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne)

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Ville de Descartes AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT Maîtrise d œuvre : Sarl CABINET KYRIAKOS Christos KYRIAKOS CONCEPTEUR INGENIEUR

Plus en détail

Pouvoir adjudicateur : Commune de Verlinghem

Pouvoir adjudicateur : Commune de Verlinghem COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 mairie@verlinghem.fr www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

Travaux de construction de à Mison Lot n :.

Travaux de construction de à Mison Lot n :. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de Mison Les Armands 04200 MISON Assistance à Maîtrise d Ouvrage Qualité Environnementale : _le cas échéant : nom, adresse Représentant

Plus en détail

Acte d'engagement (A.E.) MARCHE

Acte d'engagement (A.E.) MARCHE MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché à procédure adaptée) Personne publique Acte d'engagement (A.E.) MARCHE 2011-18 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BERGUES Objet de la consultation Cadre de la consultation

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MAÎTRE D OUVRAGE COMMUNE DE MORESTEL 38510 MORESTEL OBJET DU MARCHE RENOVATION DES BUREAUX DE LA GENDARMERIE MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Article 27 du décret

Plus en détail

Marché à Procédure adaptée. Passé en application de l article 35 du code des marchés publics

Marché à Procédure adaptée. Passé en application de l article 35 du code des marchés publics Marché à Procédure adaptée Passé en application de l article 35 du code des marchés publics Accompagnement de la Commission nationale du débat public en matière de communication et de relations presse

Plus en détail

Marché Public de Fournitures Courantes et de Services. Fourniture en livraison froide de repas préparés en cuisine centrale et assistance technique

Marché Public de Fournitures Courantes et de Services. Fourniture en livraison froide de repas préparés en cuisine centrale et assistance technique Marché Public de Fournitures Courantes et de Services Fourniture en livraison froide de repas préparés en cuisine centrale et assistance technique ACTE D ENGAGEMENT AE Marché n 7-2011 COMMUNE DE TOUFFLERS

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Prestation de conseil et d assistance sur le déploiement des thèmes de recherche

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Prestation de conseil et d assistance sur le déploiement des thèmes de recherche MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INSTITUT D ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS (IAE de Paris) 21, rue Broca 75240 Paris cedex 05 Prestation de conseil et d assistance sur le déploiement

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT Personne publique COMMUNE DE CHAMBLY Personne Responsable du Marché Monsieur le Député-Maire Objet de la consultation Balayage mécanisé voies communales et espaces

Plus en détail

RÉAMENAGEMENT D UN PARKING ENHERBÉ

RÉAMENAGEMENT D UN PARKING ENHERBÉ MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE (article 28 du Code des marchés publics) RÉAMENAGEMENT D UN PARKING ENHERBÉ ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES Personne publique : La commune de TALUYERS 160, rue

Plus en détail

AMENAGEMENT D UNE AIRE DE JEUX COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE EOLYS

AMENAGEMENT D UNE AIRE DE JEUX COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE EOLYS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS 500, rue de la Lys 59253 LA GORGUE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX AMENAGEMENT D UNE AIRE DE JEUX COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE EOLYS ACTE D ENGAGEMENT A. PROCEDURE ET FORME DU

Plus en détail

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES : CCAP. Objet :

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES : CCAP. Objet : APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Objet : Assistance à maîtrise d ouvrage pour la préparation et l élaboration de la S3 et du programme européen FEDER- FSE 2014-2020 de Saint- Martin. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

Acte d engagement (AE)

Acte d engagement (AE) Acte d engagement (AE) Maître de l ouvrage Communauté de communes du Val Drouette Objet du marché Fournitures administratives, papier et consommables informatiques pour les différentes structures de la

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières COMMUNE DE LE COUDRAY 32, rue du GORD 28630 LE COUDRAY Tél: 02.37.28.17.14 Télécopie : 02.37.30.17.60 MAINTENANCE MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAU Cahier des Clauses Administratives Particulières CAHIER

Plus en détail

ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D UNE OFFRE D ACCUEIL QUALIFIEE

ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D UNE OFFRE D ACCUEIL QUALIFIEE MARCHES PUBLICS DE SERVICES GIP Massif central Hôtel de Région 59 Boulevard Léon Jouhaux CS 90706 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 Tél: 04.73.31.85.46 ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES

Plus en détail

Marché à procédure adaptée Fourniture d azote liquide pour les unités de recherche Inserm U563 CPTP et 858 I2MR à Toulouse.

Marché à procédure adaptée Fourniture d azote liquide pour les unités de recherche Inserm U563 CPTP et 858 I2MR à Toulouse. Administration déléguée régionale Midi-Pyrénées, Limousin BP 3048 CHU Purpan 31024 Toulouse cedex 3 Marché à procédure adaptée Fourniture d azote liquide pour les unités de recherche Inserm U563 CPTP et

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A. COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.E) Le présent acte d engagement devra être paraphé, daté et signé

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A LA RECHERCHE (SDAR) Service des Marchés 42, Rue Georges Morel CS 60057 49071

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE D UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION DU PARC

Plus en détail

Fourniture et pose d adhésifs sur la flotte automobile du Département de la Somme

Fourniture et pose d adhésifs sur la flotte automobile du Département de la Somme Marché public Fourniture et pose d adhésifs sur la flotte automobile du Département de la Somme Marché passé selon la procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics Représentant légal du Département

Plus en détail

Marché à Procédure adaptée. Passé en application de l article 35 du code des marchés publics

Marché à Procédure adaptée. Passé en application de l article 35 du code des marchés publics Marché à Procédure adaptée Passé en application de l article 35 du code des marchés publics Accompagnement de la Commission nationale du débat public en matière de communication et de relations presse

Plus en détail

OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons Marché n 2016-09 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché

Plus en détail

MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE Page 1 sur 5 MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE Remise des offres avant le 6 juillet 2012 12h00 INTITULE DU MARCHE : Remise en état des parkings de la station de Luz Ardiden : Aulian et Béderet. Entre les soussignés

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Prestation de conseil et d assistance juridique en recherche. 31 mars 2016 à 12h

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Prestation de conseil et d assistance juridique en recherche. 31 mars 2016 à 12h MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INSTITUT D ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE PARIS (IAE de Paris) 21, rue Broca 75240 Paris cedex 05 Prestation de conseil et d assistance juridique

Plus en détail

Réalisation de plan d intervention et d évacuation sur le site INRA de Jouy-en-Josas

Réalisation de plan d intervention et d évacuation sur le site INRA de Jouy-en-Josas Réalisation de plan d intervention et d évacuation sur le site INRA de Jouy-en-Josas I. Objet de la prestation - L inra souhaite dans le cadre d une commande exceptionnelle mettre à jour les plans d intervention

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MISSION, ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION LETTRE DE CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE MISSION, ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION LETTRE DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE MISSION, ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION LETTRE DE CONSULTATION Personne publique Département de Meurthe-et-Moselle COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS

Plus en détail

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.)

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.) Marché Public Acte d'engagement (A.E.) Maître de l'ouvrage Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura Autorité compétente Monsieur le Président Objet de la consultation Reconnaissance des sols

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n Marché Public de Travaux Restructuration et mise en place d isolation de la toiture et régénération totale du sol sportif de la salle polyvalente ACTE D ENGAGEMENT AE Marché n 3-2011 Lot n 1 : Restructuration

Plus en détail

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières. Opéra de Dijon CCAP PROD20151

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières. Opéra de Dijon CCAP PROD20151 Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article 2 Durée du Marché 4 Article

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n UDOTSI DES ARDENNES 4, PLACE DUCALE BP 229 08102 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX Tél : 03/24/29/64/17 udotsi08@orange.fr ACTE D ENGAGEMENT Marché n 2011-01 MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE ASSISTANCE

Plus en détail

Fourniture de costumes homme et femme pour le personnel d accueil et de surveillance du musée

Fourniture de costumes homme et femme pour le personnel d accueil et de surveillance du musée Musée national du Moyen-Age. Marché à procédure adaptée Marché Public de fournitures Cahier des clauses particulières valant lettre de candidature et acte d'engagement Fourniture de costumes homme et femme

Plus en détail

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHEQUES-CADEAUX POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHEQUES-CADEAUX POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHEQUES-CADEAUX POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du Conseil général Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUN A TOUS LES LOTS (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUN A TOUS LES LOTS (CCAP) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES COMMUN A TOUS LES LOTS (CCAP) Maître de l ouvrage Université des Antilles et de la Guyane Campus de Fouillole

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT AE

ACTE D ENGAGEMENT AE Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Parc national des Ecrins MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE passé en application des articles 28 et 35 du Code des Marchés publics ACTE D ENGAGEMENT AE OBJET : Conception

Plus en détail

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS 500, rue de la Lys LA GORGUE LOT N 2 ACQUISITION D UN LOGICIEL SIG ACTE D ENGAGEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS 500, rue de la Lys LA GORGUE LOT N 2 ACQUISITION D UN LOGICIEL SIG ACTE D ENGAGEMENT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS 500, rue de la Lys 59253 LA GORGUE LOT N 2 ACQUISITION D UN LOGICIEL SIG ACTE D ENGAGEMENT A. PROCEDURE ET FORME DU MARCHE Le présent marché est un marché à procédure

Plus en détail

Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières 79 Avenue de JASSERON BOURG-EN-BRESSE

Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières 79 Avenue de JASSERON BOURG-EN-BRESSE EPLEFPA Les Sardières Atelier technologique agroalimentaire 79, Avenue de Jasseron 01000 Bourg en Bresse 04 74 45 50 91 04 74 45 50 70 francois.peyroud@educagri.fr Maître de l ouvrage : EPLEFPA Les Sardières

Plus en détail

MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS

MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS (Avis d appel public à la concurrence) CHAPITRE I IDENTIFIANTS, OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION DU MARCHE A - LA COLLECTIVITE Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ETUDE DE DEFINIT Hôtel Communautaire Aménagement bureaux Aile Ouest ACTE D ENGAGEMENT Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 3 bis, rue des Déportés 45340 Beaune La Rolande

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A LA RECHERCHE (SDAR) Service des Marchés 42, Rue Georges Morel BP 60057 49071

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT ACTE D'ENGAGEMENT

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT ACTE D'ENGAGEMENT Marché public n 2014-09 Acquisition d une auto laveuse CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT ACTE D'ENGAGEMENT Date et heure limite de réception des offres : mardi 7 octobre 2014 à 12h00 Nombre de pages

Plus en détail

VILLE DE BERCK SUR MER

VILLE DE BERCK SUR MER VILLE DE BERCK SUR MER ACTE D ENGAGEMENT TRAVAUX DE REHABILITATION DU KURSAAL MAITRISE D ŒUVRE COMPLETE AVEC OPTION O.P.C. Maître de l ouvrage : VILLE DE BERCK-SUR MER Le Pouvoir Adjudicateur : Fait à

Plus en détail

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers Marché à Procédure Adaptée ------- Collecte, transport et traitement des déchets verts, des encombrants ménagers et déchets ménagers spéciaux ACTE D ENGAGEMENT DU CANDIDAT Lot n 2 : Collecte, transport

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Association TGV Est-Européen ETUDE SUR L OPTIMISATION DES DESSERTES FERROVIAIRES DANS L EST DE LA FRANCE ET LE SUD OUEST DE L ALLEMAGNE Cahier des Clauses Administratives Particulières CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Objet du marché MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE ERNEST MALLARD ET DE L'AVENUE DU TOUR DE FRANCE À SAINT-AMAND-MONTROND

Plus en détail

AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE. Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux

AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE. Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure adaptée en application des articles10, 26-II-5 et 28 du

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION Maître de l ouvrage : VILLE de CAZÈRES Marché de travaux N du marché Date du marché

Plus en détail

Marché Public à Procédure Adaptée passé en application de l article 28 du code des marchés publics

Marché Public à Procédure Adaptée passé en application de l article 28 du code des marchés publics Page 1 Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Paris la Villette Marché Public à Procédure Adaptée passé en application de l article 28 du code des marchés publics CCAP MAITRISE D ŒUVRE DES TRAVAUX

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE PUBLIC DE SERVICES MAPA ASSURANCE N 2016/05 L'ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 2 : ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES SEPTEMBRE 2016 ACTE D'ENGAGEMENT N 2016/05 / CPV 665 15200-5 1. IDENTIFICATION

Plus en détail

«REFECTION COMPLETE DE LA COUVERTURE DES LOGEMENTS COMMUNAUX RUE DE DINARD»

«REFECTION COMPLETE DE LA COUVERTURE DES LOGEMENTS COMMUNAUX RUE DE DINARD» MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX «REFECTION COMPLETE DE LA COUVERTURE DES LOGEMENTS COMMUNAUX RUE DE DINARD» A Identification du pouvoir adjudicateur. Désignation du pouvoir adjudicateur : (Reprendre le contenu

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP SAVERNE CEDEX

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP SAVERNE CEDEX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP126 67703 SAVERNE CEDEX FOURNITURE, LIVRAISON ET INSATALLATION D UN CENTRE D'USINAGE BOIS,

Plus en détail

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement (A.E.)

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement (A.E.) Marché Public de Travaux Acte d Engagement (A.E.) Personne publique Monsieur Jean François FASTRE Maire de Mézières-sur-Seine Place du Commandant Grimblot 78970 MEZIERES-SUR-SEINE Objet de la consultation

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT OBJET : MARCHE CONCERNANT LES ESPACES VERTS

ACTE D ENGAGEMENT OBJET : MARCHE CONCERNANT LES ESPACES VERTS REPUBLIQUE FRANCAISE Direction des Ressources Internes Service de la Commande Publique DM/VA MARCHE DE SERVICE RELEVANT DE LA PROCEDURE D APPEL D OFFRE EN VERTU DE L ARTICLE 33 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Entité Adjudicatrice : Communauté de Communes du Rhin Objet de la consultation ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PASSATION D

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE SAINT-ROCH

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE 37390 SAINT-ROCH Tél. : 0.47.56.74.67 Fax : 0.47.56.76.50 Courriel : mairie.saintroch37@orange.fr MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE AMENAGEMENT

Plus en détail

Acte d engagement. Acquisition de Matériels Scéniques- MP N

Acte d engagement. Acquisition de Matériels Scéniques- MP N Acte d engagement Marché public de fournitures : Acquisition de Matériels Scéniques- MP N 2017-03 Cet acte d engagement concerne le lot n : (À compléter Rappel : un seul acte d engagement par lot) La procédure

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Délégation régionale Midi-Pyrénées, Limousin Unité de recherche : IFR150 Pour les lots N 1 et N 2 : Adresse : Service de zootechnie Purpan Institut Fédératif de Recherche Bio-Médicale de Toulouse (IFR-BMT)

Plus en détail

Communauté de Communes de la CASINCA

Communauté de Communes de la CASINCA MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES ACTE D'ENGAGEMENT Personne publique Communauté de Communes de la CASINCA Objet du marché Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés Marché sur appel

Plus en détail

VILLE D ESQUELBECQ (59470)

VILLE D ESQUELBECQ (59470) VILLE D ESQUELBECQ (59470) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Marché de maîtrise d'œuvre pour la conception d une fresque murale en secteur gare ACTE D ENGAGEMENT MARCHE

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX Mairie de Niederroedern 12, rue de la Haute-Vienne 67470 NIEDERROEDERN Tél. : 03 88 86 51 37 Fax : 03 88 86 16 69 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PROJET DE TRANSFORMATION ET D EXTENSION DE LA MAIRIE DE NIEDERROEDERN

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GERONTOLOGIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES PRODUITS SURGELES 1

Plus en détail

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de BOUFFEMONT Procédure Marché à procédure adapté Marché lancé en application

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Parc national des Ecrins MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE passé en application des articles 28 et 35 du Code des Marchés publics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

SUIVI DE LA REPRODUCTION DE L HUITRE CREUSE DANS LE BASSIN D ARCACHON ANNEE 2015

SUIVI DE LA REPRODUCTION DE L HUITRE CREUSE DANS LE BASSIN D ARCACHON ANNEE 2015 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUIVI DE LA REPRODUCTION DE L HUITRE CREUSE DANS LE BASSIN D ARCACHON ANNEE 2015 MARCHE N 2015-02 COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON AQUITAINE 15 rue de

Plus en détail

ACHAT DE CONTENEURS VERRE ENTERRES

ACHAT DE CONTENEURS VERRE ENTERRES MARCHE DE SERVICES SOUS FORME ADAPTEE ACHAT DE CONTENEURS VERRE ENTERRES ZAC Intercommunale d activités «Les Portes de l Ile de France» 78840 FRENEUSE ACTE D ENGAGEMENT Maître d Ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES

Plus en détail

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la

Plus en détail

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP20015 28220 Cloyes-sur-le-Loir Tel. : 02 37 98 64 92 Fax. : 02 37 98 64 34 MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES (EURE-ET-LOIR)

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics OBJET DU MARCHE Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier

Plus en détail

ACCORD-CADRE. Valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières. (article 76 du code des marchés publics)

ACCORD-CADRE. Valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières. (article 76 du code des marchés publics) ACCORD-CADRE Valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières (article 76 du code des marchés publics) Marchés de denrées alimentaires 2016 Entre les soussignés : et Le pouvoir

Plus en détail

MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1

MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 A - Objet de la consultation et de l acte d engagement.

Plus en détail

Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale

Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale 1 Commune de Sainte-Marie-de-Ré Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale ACTE D ENGAGEMENT Marché N ACTE D ENGAGEMENT 2 MARCHE PUBLIC DE SERVICES Passé selon

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de Bernay-Vilbert

ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de Bernay-Vilbert ASSISTANCE A LA MAITRISE D OUVRAGE POUR L ELABORATION DU PLAN LOCAL D URBANISME DE BERNAY-VILBERT Marché de prestations de services à procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE ACTE D'ENGAGEMENT MAÎTRE DE L OUVRAGE VILLE DU RELECQ-KERHUON SERVICES TECHNIQUES 1 PLACE DE LA LIBÉRATION - BP 80-29480 LE RELECQ-KERHUON TÉL. 02.98.28.61.47 ; FAX 02.98.28.61.32 RESPONSIBLE-ST@MAIRIE-RELECQ-KERHUON.FR

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service Achats Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42

Plus en détail

MISSION DE MAÎTRISE D ŒUVRE RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU GYMNASE. Acte d Engagement

MISSION DE MAÎTRISE D ŒUVRE RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU GYMNASE. Acte d Engagement MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAIRIE DE NOUZILLY 3 Place Emile Cholet 37380 NOUZILLY Tél. : 02.47.56.12.21 Fax : 02.47.56.40.47 Courriel : mairie.nouzilly@wanadoo.fr MISSION DE MAÎTRISE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Mairie de Grimaud Direction des Services Techniques Service des marchés publics Hôtel de Ville 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

Plus en détail

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE MAÎTRE D'OUVRAGE SYNDYCAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE Siège : Centre d'affaires AGORA Bât A 3ème étage Adresse postale : BP 528 97206 Fort de

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE MAPA régi par les articles 28 et 40 du CMP s appliquant aux achats de fournitures et services

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE MAPA régi par les articles 28 et 40 du CMP s appliquant aux achats de fournitures et services Centre de Recherche de Dijon CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE MAPA régi par les articles 28 et 40 du CMP s appliquant aux achats de fournitures et services ENTRE : INRA 17, rue Sully BP 86510 21065 DIJON

Plus en détail