100 INSTALLATION DE CHANTIER

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "100 INSTALLATION DE CHANTIER"

Transcription

1 100 INSTALLATION DE CHANTIER N du Prix 101 INSTALLATION DE CHANTIER Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ce prix rémunère forfaitairement l'installation de chantier, à raison de soixante dix pour cent (70%) à l'ouverture du chantier et du solde après repliement du matériel, remise en état des lieux en fin de travaux Il comprend : - les aménagements relatifs au bon fonctionnement du chantier (fourniture et installation des locaux), - l'amenée et le repliement du matériel, - la fourniture et les frais d'installation des baraques de chantier, des ateliers et des entrepôts, - les branchements aux réseaux divers, - les frais de clôture et de gardiennage et de nettoyage, - l'aménagement, l'équipement, l'entretien ainsi que les frais de fonctionnement et de chauffage des locaux de chantier pour le Maître d'oeuvre pendant toute la durée du chantier, - les frais d'établissement du P.P.S.P.S.(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), - les installations communes d'hygiène et de sécurité, - le nettoyage quotidien des voiries locales utilisées pour le chantier, - toutes sujétions nécessaires au bon déroulement du chantier, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, - l établissement et la mise au point du P.A.Q.., - la mise à disposition pendant toute la durée du chantier d un responsable de la qualité et de l environnement et d un agent chargé du suivi du P.A.Q. et du SOGED et de la rédaction de rapport hebdomadaires de synthèse, - les essais et contrôles à effectuer dans le cadre du contrôle interne et externe, - les vérifications topographiques à effectuer dans le cadre du contrôle interne et externe, - la rédaction des procès verbaux de contrôle et leur remise au Maître d Oeuvre, - la tenue d un journal de chantier, - les opérations d'implantation et de piquetage général tel que définies à l'article 27 du CCAG, - la remise en état des lieux en fin de travaux, y compris des voies publiques ou accès de chantier détériorés. LE FORFAIT : SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER Ce prix rémunère forfaitairement, l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers sur toutes les voies rencontrées par le chantier. Il est précisé que tout manquement de jour ou de nuit pour un dispositif de signalisation constaté par le Maître d'oeuvre ou son représentant, entraîne la non application de ce prix au jour de calendrier et l application des pénalités prévues. Il tient compte de la signalisation liée à l'exécution sous circulation des travaux et des modifications qui seront à apporter en fonction des différentres phases de travaux. LE FORFAIT :... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 1/17

2 103 PILOTAGE DE LA CIRCULATION PAR ALTERNAT Ce prix rémunère à la ½ journée de fonctionnement, la mise en place, l'exploitation et la surveillance d'une circulation alternée sur une seule voie, par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel. Ce même prix est applicable aussi bien dans le cas où l'alternat fonctionne seulement le jour durant l'activité du chantier, que lorsqu'il est maintenu en permanence, y compris la nuit. La mise en place des alternats est soumise à l'accord préalable du Maître d'oeuvre. Ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte durée (moins de deux heures) mis en place à la seule initiative de l'entrepreneur, et nécessités par certaines phases de travaux, par exemple déplacements d'engins sur le chantier. LA DEMI-JOURNEE : DOCUMENTS CONFORMES A L EXECUTION Ce prix rémunère forfaitairement l établissement et la livraison des documents de synthèse conformes à l exécution, sous forme d un dossier reproductible et de deux copies. Ce prix est rémunéré à la remise du dossier complet de récolement. En cas de retard dans la remise du dossier ou si le dossier est incomplet, il sera appliqué la pénalité prévue. LE FORFAIT :... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 2/17

3 200 TRAVAUX PREPARATOIRES N de Désignation du Prix et Prix Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) 201 DEPOSE DE LA SIGNALISATION DIRECTIONNELLE EXISTANTE Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ce prix rémunère, à l unité, la dépose de tous les panneaux de la signalisation directionnelle existante ainsi que les panneaux d information qui après l exécution de ce présent marché seront devenus superflus ou inadéquats. Ce prix comprend notamment : - la dépose des panneaux, registres, flèches, (démontage des registres ou flèches du support, qu importe le nombre de registres ou flèches par support) - l enlèvement du support et du massif d ancrage, - l apport de matériau et le comblement du trou - le compactage et le nivellement au niveau du sol de proximité. - le transport aux lieux de stockage validés par le maître d'œuvre ou en dépôt extérieur au chantier, conformément à la législation, à la charge de l'entreprise (maçonnerie, panneaux) conformément au SOGED. Toute dépose devra faire l objet d une validation auprès de la Maîtrise d œuvre DEPOSE DE LA SIGNALISATION DE POLICE EXISTANTE Ce prix rémunère, à l unité, la dépose de tous les panneaux de la signalisation de police existante qui après l exécution de ce présent marché seront devenus superflus ou inadéquats. Ce prix comprend notamment : - la dépose des panneaux, (démontage des panneaux de leur support, qu importe le nombre de panneaux par support) - l enlèvement du support et du massif d ancrage, - l apport de matériau et le comblement du trou - le compactage et le nivellement au niveau du sol de proximité. - le transport aux lieux de stockage validés par le maître d'œuvre ou en dépôt extérieur au chantier, conformément à la législation, à la charge de l'entreprise (maçonnerie, panneaux) conformément au SOGED. Toute dépose devra faire l objet d une validation auprès de la Maîtrise d œuvre.... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 3/17

4 203 EFFACEMENT DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE (ZÉBRA,STOP,CEDEZ LE PASSAGE) Ce prix rémunère, au mètre carré, l'effacement définitif d'ancien marquage (en peinture ou en résine) par rabotage. Ce prix s applique pour un marquage ponctuel et non sur une section linéaire, (ex: bande STOP, CEDEZ LE PASSAGE et zone de ZEBRA). Ce prix comprend notamment - l amenée et le repli du matériel nécessaire au rabotage, - le rabotage jusqu à effacement du marquage, Il comprend également, le transport des déchets aux lieux de stockage validés par le maître d'œuvre ou en dépôt extérieur au chantier, conformément à la législation en vigueur et au SOGED. Il tient compte de toutes les sujétions particulières y compris celles liées à la présence de circulation. LE METRE CARRE : EFFACEMENT DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE SECTION LINÉAIRE Ce prix rémunère, au mètre, l'effacement définitif d'ancien marquage (en peinture ou en résine) par rabotage. Ce prix s applique pour un marquage sur une section linéaire, (ex: axe, lignes de rive). Ce prix comprend notamment - l amenée et le repli du matériel nécessaire au rabotage, - le rabotage jusqu à effacement du marquage, Il comprend également, le transport des déchets aux lieux de stockage validés par le maître d'œuvre ou en dépôt extérieur au chantier, conformément à la législation en vigueur et au SOGED. Il tient compte de toutes les sujétions particulières y compris celles liées à la présence de circulation. LE METRE :... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 4/17

5 300 - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE N de Désignation du Prix et Prix Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) 301 PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE Type D42 Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ces prix rénumérent au métre carré, la fourniture du panneau à bords tombés et rebordés, son revêtement, l application des textes et symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support Le revêtement sera de classe II rétroréfléchissant, les textes et symboles seront soit de couleur noire non rétroréfléchissante ou de couleur blanche rétroréfléchissante de classe II. 301a PANNEAU DE DIRECTION Type D42 côté Amiens LE METRE CARRE : b PANNEAU DE DIRECTION Type D42 côté Querrieu LE METRE CARRE : c PANNEAU DE DIRECTION Type D42 côté Déviation LE METRE CARRE : PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE Type D43 et D61 Ces prix rénumérent au métre carré pour le prix n 302 et à l unité pour les autres prix n 302 (a à g), la fourniture du panneau à bords tombés et rebordés, son revêtement, l application des textes et symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support Le revêtement sera de classe II rétroréfléchissant, les textes et symboles seront soit de couleur noire non rétroréfléchissante ou de couleur blanche rétroréfléchissante de classe II. Ce prix n 302 permet de rémunèrer les panneaux de type D43 et D61 qui ne seraient pas listés dans la définition des prix n 302 (a à g) définis dans le bordereau. LE METRE CARRE :. 302a PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1600x b PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1600x DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 5/17

6 302c PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1600x d PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1900x e PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1900x f PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1900x g PANNEAU DE DIRECTION Type D43 et D61 Dimension 1900x PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE Type B21 Ces prix rénumérent au métre carré pour le prix n 303 et à l unité pour les autres prix n 303 (a à g), la fourniture du panneau à bords tombés et rebordés, son revêtement, l application des textes et symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support Le revêtement sera de classe II rétroréfléchissant, les textes et symboles seront soit de couleur noire non rétroréfléchissante ou de couleur blanche rétroréfléchissante de classe II. Ce prix n 303 permet de rémunèrer les panneaux de type B21 qui ne seraient pas listés dans la définition des prix n 303 (a à g) définis dans le bordereau. LE METRE CARRE :. 303a PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1300x b PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1300x DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 6/17

7 303c PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1600x d PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1600x e PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1600x f PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1600x g PANNEAU DE DIRECTION Type B21 Dimension 1900x PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE Type E40 Ces prix rénumérent au métre carré pour le prix n 304 et à l unité pour les autres prix n 304 (a à b), la fourniture du panneau à bords tombés et rebordés, son revêtement, l application des textes et symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support Le revêtement sera de classe II rétroréfléchissant, les textes et symboles seront soit de couleur noire non rétroréfléchissante ou de couleur blanche rétroréfléchissante de classe II. Ce prix n 304 permet de rémunèrer les panneaux de type E40 qui ne seraient pas listés dans la définition des prix n 304 (a à b) définis dans le bordereau. LE METRE CARRE :. 304a CARTOUCHE - PANNEAU DE DIRECTION Type E40 Dimension 500x b CARTOUCHE - PANNEAU DE DIRECTION Type E40 Dimension 700x DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 7/17

8 305 SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION Ces prix rémunérent au mètre la fourniture, le transport, la mise en place et le réglage du support sur son massif, ainsi que la fourniture des éléments nécessaires à l assemblage des panneaux (colliers, obturateurs,...) Ces supports sont de format (I) ou de format cylindrique. Ces prix tiennent compte de toutes sujétions, y compris la présence de réseaux existants. 305a SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MB ) Format cylindrique 305b SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MC ) Format cylindrique 305c SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MC ) Format I 305d SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MD ) Format cylindrique 305e SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MD ) Format I 305f SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type ME ) Format I 305g SUPPORT DE PANNEAU DE DIRECTION ( type MF ) Format I 399 MASSIF D ANCRAGE POUR PANNEAUX DIRECTIONNELS Ces prix rémunèrent à l unité, conformément aux prescriptions du C.C.T.P., la réalisation de massif d ancrage type Ils comprennent, la fouille, la fourniture du béton dosé à 350kg/m3, la mise en place des tiges d ancrage avec gabarit, la mise en place ainsi que le réglage du support correspondant, l évacuation des déblais excédentaires, la remise en état des lieux. Ces prix tiennent compte de toutes les sujétions, y compris la présence de réseaux existants. DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 8/17

9 399a MASSIF BETON ( pour support MB ) L UNITE: b MASSIF BETON ( pour support MC ) L UNITE: c MASSIF BETON ( pour support MD ) L UNITE: d MASSIF BETON ( pour support ME ) L UNITE: e MASSIF BETON ( pour support MF ) L UNITE:.... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 9/17

10 400 - SIGNALISATION DE POLICE N de Désignation du Prix et Prix Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) 401 PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ces prix rénumérent à l unité, la fourniture du panneau à bords tombés et rebordés, son revêtement de classe II rétroréfléchissant, l application des symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support. Ce prix rémunère également la pose de ce panneau sur son support. 401a PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE TRIANGLE NORMAL ( côté 1000 ) b PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE DISQUE NORMAL ( diamètre 850 ) c PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE CARRE NORMAL ( côté 700 ) d PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE OCTOGONE NORMAL ( côté 800 ) PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE - PANONCEAU Ce prix rénumére à l unité, la fourniture du panonceau de type M1, M2, M5 et M9, son revêtement de classe II rétroréfléchissant, l application des symboles, le transport au lieu d implantation, la fourniture des dispositifs de fixation du panneau sur son support. 403 SUPPORT DE PANNEAU DE POLICE Ces prix rémunérent au mètre la fourniture, le transport, la mise en place et le réglage du support sur son massif, ainsi que la fourniture des éléments nécessaires à l assemblage des panneaux (colliers, obturateurs,...) Ces prix tiennent compte de toutes sujétions, y compris la présence de réseaux existants. 403a SUPPORT DE PANNEAU DE POLICE ( type MB ) DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 10/17

11 403b SUPPORT DE PANNEAU DE POLICE ( type MC ) 403c SUPPORT DE PANNEAU DE POLICE ( type MD ) 499 MASSIF D ANCRAGE POUR PANNEAUX DE POLICE Ces prix rémunèrent à l unité, conformément aux prescriptions du C.C.T.P., la réalisation de massif d ancrage type Ils comprennent, la fouille, la fourniture du béton dosé à 350kg/m3, la mise en place ainsi que le réglage du support correspondant, l évacuation des déblais excédentaires, la remise en état des lieux. Ces prix tiennent compte de toutes les sujétions, y compris la présence de réseaux existants. 499a MASSIF BETON ( pour support MB ) L UNITE: b MASSIF BETON ( pour support MC ) L UNITE: c MASSIF BETON ( pour support MD ) L UNITE:.... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 11/17

12 500 - SIGNALISATION HORIZONTALE N de Désignation du Prix et Prix Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) 501 LIGNES BLANCHES LONGITUDINALES REFLECTORISEES EN PEINTURE Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ces prix rémunèrent au mètre, l'exécution en peinture des lignes blanches longitudinales réflectorisées continues et discontinues y compris le décapage de la chaussée, le prémarquage la fourniture et la mise en œuvre des produits. Ils tiennent compte de toutes les sujétions particulières y compris celles liées à la présence de circulation. Ils s'appliquent au mètre de longueur effective (vides exclus). 501a LIGNES BLANCHES REFLECTORISEES EN PEINTURE LARGEUR 50 cm LE METRE : b LIGNES BLANCHES REFLECTORISEES EN PEINTURE LARGEUR 30 cm LE METRE : c LIGNES BLANCHES REFLECTORISEES EN PEINTURE LARGEUR 18 cm LE METRE : d LIGNES BLANCHES REFLECTORISEES EN PEINTURE LARGEUR 12 cm LE METRE : LIGNES BLANCHES TRANSVERSALES REFLECTORISEES (ZEBRA) Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution en peinture des lignes blanches transversales parallèles réflectorisées pour marquages spéciaux (zébra) y compris le décapage de la chaussée, le prémarquage la fourniture et la mise en oeuvre des produits. Il tient compte de toutes les sujétions particulières y compris celles liées à la présence de circulation. Il s'applique au mètre carré de surface effective (vides exclus). LE METRE CARRE :.... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 12/17

13 503 FLECHE DE RABATTEMENT ET DIRECTIONNELLE BLANCHE REFLECTORISEE Ces prix rémunèrent à l unité l exécution en peinture d une flèche de rabattement ou de direction de couleur blanche réflectorisée y compris le décapage de la chaussée, le prémarquage, la fourniture et la mise en œuvre des produits. 503a FLECHE DE RABATTEMENT BLANCHE REFLECTORISEE EN PEINTURE b FLECHE DIRECTIONNELLE BLANCHE REFLECTORISEE EN PEINTURE IMPLANTATION DE PLOTS RETROREFLECHISSANTS Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et l implantation de plots rétroréfléchissants en zone carrefour avec îlots séparateurs. Ce prix comprend - la fourniture de plots homologués, - la préparation du sol support, - l implantation selon le site, - les produits de colle - l application des plots. L implantation est à raison de : - sur ligne continue, un plot bidirectionnel tous les 6m50, - en tour d îlot, un plot monodirectionnel tous les 3m25 599a IMPLANTATION DE PLOTS RETROREFLECHISSANTS BIDIRECTIONNELS Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et l implantation de plots rétroréfléchissants en zone carrefour avec îlots séparateurs. - sur ligne continue, un plot bidirectionnel tous les 6m50,.. 599b IMPLANTATION DE PLOTS RETROREFLECHISSANTS MONODIRECTIONNELS Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et l implantation de plots rétroréfléchissants en zone carrefour avec îlots séparateurs. - en tour d îlot, un plot monodirectionnel tous les 3m25.. DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 13/17

14 600 - DISPOSITIFS DE RETENUE N de Désignation du Prix et Prix Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) 601 ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE RETENU D UN OBSTACLE PONCTUEL Prix unitaire en chiffres (H.T.) Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières métalliques qui sont nécessaires pour la protection d un obstacle ponctuel. Ce prix comprend - l implantation du dispositif - la fourniture et la pose des supports de 2,00m,(y compris les travaux de terrassements) - la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières et de leurs accessoires Ce prix ne comprend pas la section de glissières métalliques de type GS4 située en extrémité et qui est soit abaissée soit noyée dans le talus. Cette prestation est rémunérée au prix n 605 Ce prix comprend également, les suggestions de travaux s exécutant parallèlement, la prise en compte de la présence de réseaux et le maintien de la circulation sur la RD929: Les travaux devront être réalisés sans créer de désordre 601a ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE RETENU D UN OBSTACLE PONCTUEL (avec des glissières type GRC - -Longueur du dispositif 60 mètres). Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières métalliques qui sont nécessaires pour la protection d un obstacle ponctuel. Cet ensemble se décompose comme suit : Glissières type GRC sur 20m Glissières type GS2 sur 2x8m Glissières type GS4 sur 2x12m. 601b ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE RETENU D UN OBSTACLE PONCTUEL (avec des glissières type GCU - -Longueur du dispositif 68 mètres). Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières métalliques qui sont nécessaires pour la protection d un obstacle ponctuel. Cet ensemble se décompose comme suit : Glissières type GCU sur 20m Glissières type GRC sur 2x8m Glissières type GS2 sur 2x8m Glissières type GS4 sur 2x8m. DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 14/17

15 602 ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE RACCORDEMENT GARDE CORPS DOUBLE FONCTION ET GLISSIERE GS4 Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières métalliques qui sont nécessaires pour le raccordement entre un Garde corps double fonction et une glissière type GS4. Cet ensemble se décompose comme suit : Glissières type GRC sur 8m Glissières type GS2 sur 8m Glissières type GS4 sur 8m Ce prix comprend - l implantation du dispositif - la fourniture et la pose des supports de 2,00m. - la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières ainsi que la pose de la pièce spéciale et tous leurs accessoires Ce prix ne comprend pas : - la fourniture de la pièce spéciale de raccordement entre le Garde corps double fonction et la glissière de type GRC. Cette pièce est rémunérée au prix n la section de glissières métalliques de type GS4 située en extrémité et qui est soit abaissée soit noyée dans le talus. Cette prestation est rémunérée au prix n 605 Ce prix comprend également, les suggestions de travaux s exécutant parallèlement, la prise en compte de la présence de réseaux et le maintien de la circulation sur la RD929: Les travaux devront être réalisés sans créer de désordre. DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 15/17

16 603 ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE RACCORDEMENT BARRIERE BN4 ET GLISSIERE GS4 Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières métalliques qui sont nécessaires pour le raccordement entre une barrière BN4 et une glissière type GS4. Cet ensemble se décompose comme suit : Glissières type GCUL sur 8m Glissières type GCU sur 8m Glissières type GRC sur 8m Glissières type GS2 sur 8m Ce prix comprend - l implantation du dispositif - la fourniture et la pose des supports de 2,00m. - la fourniture et la pose de l ensemble des différents types de glissières ainsi que la pose de la pièce spéciale et tous leurs accessoires Ce prix ne comprend pas : - la pièce spéciale de raccordement entre la barrière BN4 et la glissière de type GCUL. Cette pièce est rémunérée au prix n cette section, en remblai, se pousuit par la pose de glissière de type GS4. Cette prestation est rémunérée au prix n 604a Ce prix comprend également, les suggestions de travaux s exécutant parallèlement, la prise en compte de la présence de réseaux et le maintien de la circulation sur la RD929: Les travaux devront être réalisés sans créer de désordre. 604 GLISSIERE DE SECURITE METALLIQUE Ces prix rémunèrent, au mètre, la fourniture et la pose de glissières métalliques avec support de 2,00m. Ils comprennent : - pour les simples files : les supports, les écarteurs, les boulonneries de fixation et de liaison, Les files de glissières sont décomptées au mètre de longueur utile mesurée entre supports au droit desquels : - soit s effectue l assemblage d un élément de glissement et d un élément spécial, - soit fini une file de glissières, - soit s effectue un changement de type de glissières (pour les simples files, en cas de supports successifs de dimensions différentes, le changement de type sera pris en compte au droit du support de plus forte inertie. Les simples files insérées dans les glissières doubles seront mesurées entre supports uniques extrêmes. Les files des glissières comprenant au moins un support fragilisé seront comptées comme glissières types, chaque support fragilisé faisant l objet d une plus-value), - soit s effectue un passage de glissières fixes ou abaissables : les tronçons abaissables seront mesurés entre le dernier support fixe et le dernier support abaissable, - soit s effectue un passage de glissières abaissables ou démontables : les tronçons démontables seront mesurés entre les supports abaissables. 604a GLISSIERE GS4 SIMPLE FILE LE METRE :... DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 16/17

17 604b GLISSIERE GS2 SIMPLE FILE LE METRE : ENSEMBLE DU DISPOSITIF D EXTREMITE ABAISSEE OU NOYE DANS LE TALUS Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de glissières métalliques type GS4 implantées aux extrémités d une section protégée par des glissières. Ce dispositif peut être soit abaissé soit noyé dans le talus de déblai. Sa longueur est au minimum de 12m. Ce prix comprend - l implantation du dispositif - la fourniture et la pose des supports de 2,00m. - la fourniture et la pose de l ensemble des glissières et de leurs accessoires - les terrassements nécessaires pour noyer l extrémité soit en accotement, soit en talus. Ce prix comprend également, les suggestions de travaux s exécutant parallèlement, la prise en compte de la présence de réseaux et le maintien de la circulation sur la RD929: Les travaux devront être réalisés sans créer de désordre LE METRE :. 606 PIECE SPECIALE RACCORDEMENT ENTRE LE GARDE CORPS DOUBLE FONCTION ET LA GLISSIERE TYPE GRC. Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture de la pièce spéciale qui sert de raccordement entre le garde corps double fonction et le dispositif de glissières métalliques défini au prix n 602. Ce prix ne comprend pas la pose. Cette prestation est rémunérée au prix n PIECE SPECIALE RACCORDEMENT ENTRE LA BARRIERE BN4 ET LA GLISSIERE TYPE GCUL. Ce prix rémunère, à l unité, la fourniture de la pièce spéciale qui sert de raccordement entre la barrière BN4 et le dispositif de glissières métalliques défini au prix n 603. Ce prix ne comprend pas la pose. Cette prestation est rémunérée au prix n DDE de la SOMME GTR/ETN 1 G.E.. Page 17/17

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,

Plus en détail

Travaux de marquage. Novembre 2008

Travaux de marquage. Novembre 2008 Novembre 2008 Travaux de marquage TABLE DES MATIÈRES 1.0 OBJET... 4 2.0 DOMAINE D'APPLICATION... 4 3.0 CONFORMITÉ AVEC D'AUTRES EXIGENCES... 4 4.0 GÉNÉRALITÉS... 5 4.1 ÉQUIPEMENT... 5 4.2 MISE EN ŒUVRE...

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3

Plus en détail

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie «RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Personnes à contacter

Plus en détail

Réalisation de travaux de marquage au sol. Pièce 3. Cahier des Clauses Techniques Particulières

Réalisation de travaux de marquage au sol. Pièce 3. Cahier des Clauses Techniques Particulières V I L L E D E B E L F O R T SIGNALISATION HORIZONTALE Réalisation de travaux de marquage au sol Dossier de Consultation des Entreprises Pièce 3 Cahier des Clauses Techniques Particulières S O M M A I R

Plus en détail

PARTICIPATIONS FINANCIERES H.T. DES ADHERENTS POUR L ANNEE 2010 ADOPTEES PAR LE COMITE SYNDICAL DU 19 FEVRIER

PARTICIPATIONS FINANCIERES H.T. DES ADHERENTS POUR L ANNEE 2010 ADOPTEES PAR LE COMITE SYNDICAL DU 19 FEVRIER ANNEXE COMPETENCES A LA CARTE DE LA BRANCHE EAU PARTICIPATIONS FINANCIERES H.T. DES ADHERENTS POUR L ANNEE 2010 ADOPTEES PAR LE COMITE SYNDICAL DU 19 FEVRIER 2010 Page 1 /14 26/02/2010 OPTION MAINTENANCE

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

La valorisation des terres excavées

La valorisation des terres excavées La valorisation des terres excavées Matinée "Matières premières et matériaux du BTP " Céline Blanc c.blanc@brgm.fr BRGM / Direction Eau, Environnement et Ecotechnologies Lundi 2 décembre, 2013 Contexte

Plus en détail

LOT 2 : CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS DE L ITINERAIRE TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE SALIN-DE-GIRAUD

LOT 2 : CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS DE L ITINERAIRE TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE SALIN-DE-GIRAUD LOT 2 : CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS DE L ITINERAIRE TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE SALIN-DE-GIRAUD Renseignements administratifs : Alice MALATRASI Parc Naturel Régional de Camargue

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l'environnement

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l'environnement DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES Au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l'environnement Liieu--diitt «lle Cognett» Commune de VAUX--SUR--SEULLES

Plus en détail

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL

Plus en détail

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes

Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes RECOMMANDATION R 446 Recommandation adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics lors de sa réunion du 14 mai 2009. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8 Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.

Plus en détail

DPGF - LOT 3 - CVC / PLOMBERIE

DPGF - LOT 3 - CVC / PLOMBERIE 4, rue Dolorès Ibarruri DPGF - LOT 3 - CVC / PLOMBERIE L entreprise a la responsabilité de prévoir les bonnes quantités de fourniture pour la réalisation des travaux : - faire les métrés et renseigner

Plus en détail

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Programme des Nations Unies pour le Développement ANNEXE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : ESCALIER METALLIQUE DE SECOURS SUR LA FACADE POSTERIEURE DE L IMMEUBLE LOSONIA

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP) Pouvoir adjudicateur Institut d'etudes Politiques de Rennes Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur le

Plus en détail

LOT N 7: ESCALIER EXTERIEUR

LOT N 7: ESCALIER EXTERIEUR MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DU PARKING, DU BATIMENT D ACCUEIL & AMENAGEMENT DES SANITAIRES BATIMENT D ACCUEIL DES PUNTAS 65 110 CAUTERETS MAÎTRE D'OUVRAGE SEM DU PONT D Espagne MAIRIE DE CAUTERETS

Plus en détail

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 - ORGANISATION ET CONDITIONS D EXECUTION ET DE REALISATION DE LA MISSION D ETUDE 2.1. Planning - délais d exécution

Plus en détail

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes

Plus en détail

Cahier des Charges Techniques Particulières

Cahier des Charges Techniques Particulières Cahier des Charges Techniques Particulières Entretien et maintenance des onduleurs ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU CCTP 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 1 3.1. Details des prestations

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) «Achats d équipements musicaux pour la ville de Nice» Lot 1 : Achat d équipements musicaux pour l opéra de Nice Lot 2 : Achat de cloches

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FEYZIN MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Objet de la consultation AMENAGEMENT D UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE Lot n 3 : Serrurerie, Clôtures Lot 3 - CCTP : CAHIER

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE Maître de l'ouvrage VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Mandataire MONSIEUR LE MAIRE Directeur d'opération

Plus en détail

AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2

AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 DIRECTION GENERALE FINANCES ET GESTION DIRECTION DES PROJETS D EQUIPEMENTS AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 AVENANT

Plus en détail

>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE

>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières Terminologie Ouvrage de circulation verticale

Plus en détail

VSLU VEREIN SCHWEIZERISCHER LEITSCHRANKENUNTERNEHMUNGEN ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE GLISSIERES DE SECURITE PRIX INDICATIFS DE REGIE 2014

VSLU VEREIN SCHWEIZERISCHER LEITSCHRANKENUNTERNEHMUNGEN ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE GLISSIERES DE SECURITE PRIX INDICATIFS DE REGIE 2014 VSLU VEREIN SCHWEIZERISCHER LEITSCHRANKENUNTERNEHMUNGEN ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE GLISSIERES DE SECURITE BUREAU: Freddy Buchs Case postale 91 1630 Bulle Tel 026 913 10 37 Fax 026 913 10 38

Plus en détail

1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES

1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES 1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 1.1 - Objet 1.2 - Qualification 1.3 - Offre 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES 2.0 Mobilier d archivage fixe 2.1 Meuble à plan 2.2 Armoire à produits dangereux 2.3

Plus en détail

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE du 22 octobre 1963

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE du 22 octobre 1963 INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE du 22 octobre 1963 3 ème PARTIE : Intersections et régimes de priorité Approuvée par l arrêté du 26 juillet 1974 relatif à la signalisation

Plus en détail

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON 1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. «ACHAT et INSTALLATION DE MODULAIRE» Saint Cyr en Retz (BOURGNEUF EN RETZ) DOSSIER n 2-2015

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. «ACHAT et INSTALLATION DE MODULAIRE» Saint Cyr en Retz (BOURGNEUF EN RETZ) DOSSIER n 2-2015 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX «ACHAT et INSTALLATION DE MODULAIRE» Saint Cyr en Retz (BOURGNEUF EN RETZ) DOSSIER n 2-2015 PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) Le présent document vaut

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière

Plus en détail

MISSIONS D ETUDES EN STABILITE

MISSIONS D ETUDES EN STABILITE MISSIONS D ETUDES EN STABILITE 1. Contenu des missions Les prestations du Bureau d Etudes IGRETEC peuvent être réparties en trois groupes : - études préalables ; - missions de projet : conception, étude,

Plus en détail

Les Cheminements piétons

Les Cheminements piétons Les Cheminements piétons 2 Les cheminements Le cheminement usuel doit être le plus court possible. Il lie entre eux tous les maillons de la vie sociale. Domicile Services publics Écoles Transports Travail

Plus en détail

COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28

COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE

Plus en détail

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : Recommandations techniques applicables lors de la conception de voiries, lotissements et immeubles Rappel : Organisation de la collecte des déchets sur le secteur de SAINT-BRIEUC

Plus en détail

Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2. 1. Fond: 2. IMPORTANT:

Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2. 1. Fond: 2. IMPORTANT: Panneaux de terrasse TimberStar Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2 Veuillez lire l intégralité de la notice de pose avant de commencer le montage! Les panneaux de terrasse TimberStar peuvent être sciés,

Plus en détail

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE dule GPI, carte 2 relais, Lecteurs muraux Badge logiciel de gestion de contrôle d'accès & Formation Acquisition d'une nouvelle application Extension du logiciel "Protecsys" VILLE DE CHAMBLY Place de l'hôtel

Plus en détail

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Maître de l ouvrage : MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Date

Plus en détail

>I Maçonnerie I Escaliers

>I Maçonnerie I Escaliers ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières g Terminologie n Ouvrage de circulation verticale

Plus en détail

LETTRE DE CONSULTATION

LETTRE DE CONSULTATION LETTRE DE CONSULTATION Objet : Curage des fossés 2015 Réf. : 2015.06.04 Affaire suivie par : Julie DEGERY Madame, Monsieur, Lors de la programmation des travaux 2015, il a été décidé d engager une consultation

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale

Plus en détail

Dossier d appel d offres

Dossier d appel d offres FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION Sauver des vies de femmes UNITED NATIONS POPULATION FUND Saving women s lives Cotonou, le 23 février 2009 Dossier d appel d offres Type de marché : Intitulé du

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE Direction des Affaires Générales Service des Marchés Publics

CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE Direction des Affaires Générales Service des Marchés Publics CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE Direction des Affaires Générales Service des Marchés Publics 1 - Lire un tableau de gestion: Il s'agit d'un état des documents produits et reçus par les services. A ce titre,

Plus en détail

Retrouvez l ensemble des productions et services Gipen sur www.gipen.fr. Ferme comble perdu (EV : avec débord queue de vache) Ferme comble habitable

Retrouvez l ensemble des productions et services Gipen sur www.gipen.fr. Ferme comble perdu (EV : avec débord queue de vache) Ferme comble habitable Echelle de pignon Chevêtre Ferme comble habitable (A entrait porteur (AEP)) Ferme comble perdu (EV : avec débord queue de vache) Ferme pignon Ferme comble perdu (W : avec débord entrait long) Pénétration

Plus en détail

Fiche technique CONSTRUCTION D UNE LAVOGNE SUR LA COMMUNE DE COLLIAS

Fiche technique CONSTRUCTION D UNE LAVOGNE SUR LA COMMUNE DE COLLIAS Fiche technique CONSTRUCTION D UNE LAVOGNE SUR LA COMMUNE DE COLLIAS Lavogne : abreuvoir pour les troupeaux établi sur une couche d'argile imperméable. Naturelles à l'origine, elles sont souvent empierrées

Plus en détail

P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009

P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009 à é Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de l'aménagement du territoire P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009 WWW.developpement-durable.gouv.fr Constitution

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville

Plus en détail

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

MARNE REIMS PALAIS DU TAU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51

Plus en détail

Nouveau règlement Accessibilité Handicapés

Nouveau règlement Accessibilité Handicapés Nouveau règlement Accessibilité Handicapés 1 Les principaux points à retenir en synthèse Prise en compte de tous les handicaps notamment physique, cognitif, mental ou psychique Exigences de performance

Plus en détail

Douille expansibleécarteur

Douille expansibleécarteur 08/2011 Instructions de montage 999415003 fr Douille expansibleécarteur 15,0 Référence 581120000 Description La douille expansible écarteur 15,0 sert à l ancrage du coffrage une face dans le béton. Il

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) TRAVAUX DES ABORDS DU BATIMENT DU CREDIT COOPERATIF BD DE PESARO A NANTERRE Direction des Etudes Générales et Travaux Marché de Travaux n o./12/degt Marché à Procédure Adaptée

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : SITE MONTIMARAN SERVICE RADIOLOGIE (objet du marché)

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE : VILLE DE BATZ-SUR-MER

MAITRE D OUVRAGE : VILLE DE BATZ-SUR-MER MAITRE D OUVRAGE : VILLE DE BATZ-SUR-MER 34 rue Jean XXIII 44740 BATZ-SUR-MER - Département de Loire-Atlantique MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX LOT UNIQUE CHAUFFAGE ET

Plus en détail

Fiche technique Ligne de vie SECURIFIL industrie

Fiche technique Ligne de vie SECURIFIL industrie ZI de Monterrat B.P.13 42501 Le Chambon Feugerolles Cedex France Tel : 04 77 40 54 38 Fax : 04 77 40 54 41 Mail : securite@somain.fr Fiche technique Ligne de vie SECURIFIL industrie ZI de Monterrat B.P.13

Plus en détail

D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE. e n m a t i è r e s p o r t i v e. Les équipements sportifs

D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE. e n m a t i è r e s p o r t i v e. Les équipements sportifs D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE e n m a t i è r e s p o r t i v e Les équipements sportifs JANVIER 2010 Janvier 2010 2/10 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS Les équipements

Plus en détail

LE PLAN DE PREVENTION

LE PLAN DE PREVENTION 1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises

Dossier de Consultation des Entreprises CCTP LOT 07 : METALLERIE - SERRURERIE Dossier de Consultation des Entreprises AVRIL 2009 MODIFICATION JUILLET OCT 2009 09.007.PRO.CCTP.24.04.2009 Métallerie - Serrurerie - 1 / 10 7 LOT 07 METALLERIE -

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre

Plus en détail

La réglementation et les obligations qui en découlent

La réglementation et les obligations qui en découlent Accessibilité en milieu urbain La réglementation et les obligations qui en découlent Actualités : les BEV La norme Afnor NF P 98-351 relative aux caractéristiques et essais des dispositifs podotactiles

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES MARCHE DE SERVICE. LOT UNIQUE : Dématérialisation et reprographie des dossiers de consultation de Maine-et-Loire Habitat

CAHIER DES CHARGES MARCHE DE SERVICE. LOT UNIQUE : Dématérialisation et reprographie des dossiers de consultation de Maine-et-Loire Habitat Office Public de l'habitat 11 rue du Clon - B.P. 70146 49001 - ANGERS Cedex 01 Tél. : 02.41.81.68.00 CAHIER DES CHARGES LOT UNIQUE : Dématérialisation et reprographie des dossiers de consultation de Maine-et-Loire

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Cahier des Charges Techniques Particulières

Cahier des Charges Techniques Particulières Cahier des Charges Techniques Particulières Entretien et maintenance des groupes frigorifiques ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU CCTP 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 1 3.1. details

Plus en détail

EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80

EPLEFPA LES SARDIERES 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Maître d'ouvrage : EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Objet : Récupération des eaux pluviales pour le jardin partagé des Sardières CAHIER DES CHARGES

Plus en détail

Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY

Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Monneren le 04 avril 2014 Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY Agrandissement et réhabilitation de la mairie COLLIGNY LOT N 08 VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES DÉCOMPOSITION DU PRIX

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Marché public de fournitures Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics Maître d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU BP 1 REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et

Plus en détail

Qu est-ce qu un raccordement?

Qu est-ce qu un raccordement? mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux

Plus en détail

Vis à béton FBS et FSS

Vis à béton FBS et FSS Vis à béton FBS et FSS Un montage rapide et de hautes performances. ETA-11/0093 ETAG 001-6 Usage multiple pour application non structurelle dans le béton Z-21.8-2015 ETA-11/0095 ETAG 001-3 Option 1 pour

Plus en détail

Les marchés de maîtrise d œuvre

Les marchés de maîtrise d œuvre Les marchés de maîtrise d œuvre Club OA Méditerranée 1er juillet 2010 Direction des Routes Service Ouvrages d Art F. EDON Conseil Général des Bouches du Rhône SOMMAIRE Environnement réglementaire missions

Plus en détail

800_Pajol Cpt au 31-01-2011 inclus. Complexe Sportif PAJOL SOLUTION RADIER. Finitions Scellements et calfeutrements Coulage plancher.

800_Pajol Cpt au 31-01-2011 inclus. Complexe Sportif PAJOL SOLUTION RADIER. Finitions Scellements et calfeutrements Coulage plancher. 800_Pajol Cpt au 31-01-2011 inclus Complexe Sportif PAJOL SOLUTION RADIER BILAN MAIN D' ŒUVRE RECAP COD DESIGNATIONS Bud AVANCMT CREDIT DEPENSE ECART ACT 14 817,00 106,00 14 817,00 3,65% 541,45 570,00-28,55

Plus en détail

1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T

1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T 1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T 2. RECHERCHE DE SITES 2.1 Les objectifs 2.2 Les contraintes environnementales liés à l aménagement du territoire liées au transport liés aux documents d urbanisme 3.

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

APPEL A PROJETS FEDER QUARTIER DEMONSTRATEUR BAS CARBONE. Programme Opérationnel FEDER 2014 2020

APPEL A PROJETS FEDER QUARTIER DEMONSTRATEUR BAS CARBONE. Programme Opérationnel FEDER 2014 2020 APPEL A PROJETS FEDER QUARTIER DEMONSTRATEUR BAS CARBONE Programme Opérationnel FEDER 2014 2020 Axe 3 «conduire la transition énergétique en Région Nord Pas de Calais» Investissement Prioritaire 4e «en

Plus en détail

VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE. Adopté par délibération du conseil municipal du

VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE. Adopté par délibération du conseil municipal du VILLE D OLONNE SUR MER REGLEMENT DE VOIRIE Adopté par délibération du conseil municipal du 22 AVRIL 2014 1 VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L113-3 à L113-7, L115-1, L116-3, L141-10

Plus en détail

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE , ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment.

Plus en détail

La transmission pour information du présent document dans sa présentation intégrale, le présent paragraphe compris, est autorisée.

La transmission pour information du présent document dans sa présentation intégrale, le présent paragraphe compris, est autorisée. ELECTRICITE DE STRASBOURG Référentiel Technique Proposition Technique et Financière pour le raccordement au réseau public de distribution d Électricité de Strasbourg d une installation consommateur HTA

Plus en détail

Travaux d adaptation du logement pour les personnes âgées

Travaux d adaptation du logement pour les personnes âgées Fiche pratique Personnes âgées Travaux d adaptation du logement pour les personnes âgées Accéder à son logement - utiliser les escaliers - prendre l ascenseur - accéder aux équipements Profiter de son

Plus en détail

Plan National d Action Coordonné BTP

Plan National d Action Coordonné BTP Plan National d Action Coordonné BTP SOCLE COMMUN EXIGENCES FONDAMENTALES EN MATIERE DE MESURES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE POUR LA PASSATION DES MARCHES ET LA REALISATION DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville d AUTERIVE (31190) RESTAURATION GENERALE DE L EGLISE Date et heure limites de réception des offres JEUDI 7 MARS 2013 A 12 HEURES AUX SERVICES TECHNIQUES ZI LA PRADELLE

Plus en détail

LES ESCALIERS. Les mots de l escalier

LES ESCALIERS. Les mots de l escalier Les mots de l escalier L escalier :ouvrage constitué d une suite régulière de plans horizontaux (marches et paliers) permettant, dans une construction, de passer à pied d un étage à un autre. L emmarchement

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) Pouvoir adjudicateur Syndicat Mixte d Aménagement et de Développement

Plus en détail

DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RECO R.464 DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prévention des risques dus à l utilisation des plates-formes de travail en encorbellement CRAMIF Pour vous aider

Plus en détail

Mémoire technique Aide à la rédaction

Mémoire technique Aide à la rédaction Mémoire technique Aide à la rédaction Pour apprécier la valeur technique de l offre, le maître d ouvrage peut exiger des candidats la fourniture d un mémoire technique. Deux cas de figure s offrent alors

Plus en détail

LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE

LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE - page 1/5 LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE IMPORTANT LOT 00 : Les entrepreneurs doivent impérativement prendre connaissance des prescriptions communes (lot 00) ainsi que

Plus en détail

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS MonsieurleProcureurdelaRépublique TribunaldeGrandeInstancedeMontauban Placeducoq 82000MONTAUBAN Paris,le20octobre2010 LR+AR

Plus en détail

VILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange

VILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange VILLE DE CLOUANGE Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange RENOVATION DE L AIRE DE JEUX A PROXIMITE DE L ECOLE PRIMAIRE CENTRE 1, RUE MAL JOFFRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail