Marché public de travaux. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
|
|
- Martial Meloche
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Marché public de travaux Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Travaux et réparations d entretien des murs de clôture du Domaine National de la Malmaison Avenue du Château de la Malmaison 92 RUEIL-MALMAISON LOT n 01 MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE JUIN 2015 Maître d ouvrage Musées Napoléoniens Musée du Château de Malmaison et de Bois- Préau Avenue du Château de Malmaison RUEIL-MALMAISON Maître d œuvre Matthieu COTTENCEAU-CHAZOT Architecte des bâtiments de France Service territorial de l architecture et du Patrimoine des Hauts-de-Seine Domaine National de Saint-Cloud Avenue de la Grille d honneur SAINT-CLOUD
2
3 1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 / CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER Objet du chantier Installations communes de chantier Prescriptions générales Panneau de chantier Plan d organisation du chantier Signalisation des zones de chantier Dispositions d accès des matériels, des matériaux et des hommes Conditions de raccordement des fluides Bureau de chantier Réfectoire, locaux d hygiène et leurs équipements Aire de chantier, de stockage et d évolution Conditions de stockage des gravois Sécurité Sujétions liées à l exploitation de l édifice Limite des prestations...7 CHAPITRE 2 / CLAUSES GÉNÉRALES PROPRES AU PRÉSENT LOT Objet des travaux du présent lot Documents techniques contractuels Les documents normatifs applicables aux marchés de travaux de bâtiment (DTU) Les recommandations professionnelles provisoires Emploi des pierres calcaires par temps froid Précautions Libellé du bordereau de livraison Rappel des règles de l art Échafaudages État sanitaire Sujétions particulières d exécution des ouvrages Protection des existants Dossier des ouvrages exécutés...10 CHAPITRE 3 / DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES DE DÉMOLITIONS ET DÉPOSES Démolitions et déposes Démolition et/ou dépose sans conservation pour reprise de maçonnerie de moellon Dépose de maçonnerie de moellon en conservation Dépose de pierres de couvertine sans conservation Dépose de pierres de couvertine en conservation...12
4 Dépose de pierre de taille en conservation Petits ouvrages dans les maçonneries...13 CHAPITRE 4 / DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE Ouvrages en pierre neuve Échantillons de la pierre à fournir Fourniture de pierre neuve en blocs Tailles de pierre neuve provenant du débit des blocs Pose de pierre neuve en blocs Ouvrages sur pierre vieille Retouches des arêtes sur pierre vieille Retailles des lits et joints sur pierres vieilles Réfection des parements sur pierres vieilles Taille au sol de pierre vieille Pose de pierre vieille Taille en œuvre de pierre vieille Rejointoiement sur pierre vieille en place Traitements de surface par ragréage Nettoyages des couvertines Travaux préliminaires Brossage Nettoyage par hydro-abrasion Nettoyage par abrasion à sec...19 CHAPITRE 5 / DESCRIPTIONS ET LOCALISATION DES OUVRAGES EN MOELLONS Fourniture de moellon neuf de pierre Pose de moellon neuf de pierre Rejointoiement sur moellons en œuvre Relancis en moellon neuf de pierre...21 CHAPITRE 6/ DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES ENDUITS Piochement d anciens enduits Restauration des enduits Enduit des zones lacunaires Enduit au mortier Percement de trou, raccord et scellement...23 CHAPITRE 7/ DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES DIVERS Dépose des installations provisoires Nettoyage de mise en service...23
5 Évacuation des gravois aux décharges Évacuation des gravois aux décharges avec tri préalable...24 CHAPITRE 8 / CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES FINIS Contrôle de la qualité des ouvrages Tolérance des ouvrages finis et réception des travaux...25 CHAPITRE 9/ DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX...25 CHAPITRE 10/ ANNEXES Bordereau de traitement Bordereau de nettoyage Rappel de sécurité Modèle de panneau de chantier cm...30
6 4 CHAPITRE 1 / CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 1.1. Objet du chantier Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour but de définir les prestations pour les travaux définis et situé comme suit Département Hauts-de-Seine. Commune Rueil-Malmaison. Édifice Domaine National de la Malmaison Bois-Préau. Protections Monument historique classé par arrêté du 20 décembre 1991 et Site classé par arrêté du 15 décembre Opération Travaux et réparations d entretien des murs de clôture du Domaine National de la Malmaison Bois-Préau situé à RUEIL-MALMAISON. Les entreprises devront réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux. Le projet de travaux et réparations d entretien sera traité en une seule tranche pour les secteurs géographiques visés dans le présent C.C.T.P.. Les opérations seront situées à l entrée du musée de la Malmaison (hors portail et grille d honneur), à l entrée du domaine des Œillets, sur l Avenue Tuck Stell et sur l ensemble des ferronneries des grilles de défense du Domaine situées Avenue Marmontel, Avenue Vigée Lebrun et Avenue du Consul. Le projet sera décomposé en trois lots comme suit Lot 01 Maçonnerie Pierre de taille ; Lot 02 Ferronnerie ; Lot 03 Peinture. Les interventions en maçonnerie auront pour but principal de retrouver l intégrité des murs de clôture en maçonnerie calcaire, à l entrée du Domaine des Œillets, à l entrée du Musée de la Malmaison et sur l Avenue de Tuck Stell ; la reprise éventuelle des murs bahuts et des solins en rocaille de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets sera proposée en option. Ces interventions devront également permettre de restituer le rejet des eaux de pluie par une reprise des chaperons et couvertines des murs pré-cités. Les interventions en ferronnerie auront pour but principal de retrouver l intégrité des grilles de défenses du Domaine National par une recherche ponctuelle des éléments manquants, instables ou défectueux barreaudages, pointes de lance, bagues intermédiaires et pignes. Les panneaux pleins en soubassement des portails latéraux de l entrée du Domaine des Œillets seront remplacés à l identique. Les interventions en peinture auront pour but principal de préparer les interventions en ferronnerie susmentionnées, de déposer et restituer les couches de protection et de peinture sur les grilles de défense de l entrée du Musée de la Malmaison, sur le portail latéral de l entrée du Musée de la Malmaison, sur le portail et les portails de l entrée du Domaine des Œillets, et sur les éléments de ferronnerie ponctuels qui auront été fixés et remaniés sur l ensemble des grilles de défenses du Domaine national de la Malmaison Installations communes de chantier Prescriptions générales L entrepreneur chargé des installations communes de chantier est le titulaire du lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille. L ensemble de ces installations sera mis en place pour la durée totale des travaux et pour l ensemble des différents corps d état travaillant sur le chantier. Elles seront réalisées avec le plus grand soin et seront maintenues en bon état pendant la durée du chantier (clos et le couvert assurés, tags et graffitis éliminés autant que de besoin, etc.). Les installations de chantier seront conformes à la législation en cours, et respecteront toutes les règles de sécurité en vigueur et notamment le décret 6545 du 8 janvier En matière de salubrité et d hygiène, l utilisation des moyens préexistants sur le site ou à proximité sera privilégiée, comme préconisé dans la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 (cf. article 1.6.5) Panneau de chantier Dispositions générales L entrepreneur devra faire réaliser et poser un panneau de chantier dans les trois semaines suivant l ouverture du chantier. La conception de ce panneau respectera les indications fournies en annexe du présent C.C.T.P. complétées en fonction des remarques éventuelles du maître d ouvrage. Ce panneau sera entretenu pendant la durée du chantier.
7 5 À la fin de l opération il sera mis à disposition du propriétaire de l édifice si celui-ci le souhaite. À défaut, il sera évacué. Dispositions particulières Avant création du panneau, une maquette sera présentée pour accord au maître d ouvrage et au maître d œuvre, au plus tard 8 jours calendaires avant le terme de la période de préparation. L emplacement de pose du panneau sera fixé lors de la présentation de la maquette, d un commun accord avec le maître d ouvrage. Nature et dimensions du panneau un élément en contreplaqué peint de 1,20mx 2,40m. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Plan d organisation du chantier L entrepreneur en charge des installations communes de chantier établira le plan d organisation du chantier en concertation avec le maître d ouvrage et le maître d œuvre. Il leur soumettra pour approbation pour ce qui concerne en particulier l emprise du chantier ; les emprises des installations. Les installations devront faire l objet des vérifications réglementaires. Dispositions particulières Le plan d organisation de chantier sera soumis à l approbation au plus tard 8 jours calendaires avant le terme de la période de préparation Signalisation des zones de chantier L entrepreneur en charge des installations communes de chantier prendra contact avec la direction de l aménagement de l espace public de la ville de Rueil-Malmaison afin d obtenir les autorisations de voirie et permis d occupation de la voie publique. L entreprise devra toute signalisation du chantier en cours. L entreprise prendra toutes dispositions pour assurer la signalisation des zones de chantier aux usagers des voies de circulations. Notamment le balisage des zones de travaux Avenue Tuck Stell. En dehors de leurs périodes d intervention, les entreprises devront prendre toutes dispositions pour fermer l aire de chantier et l accès aux échafaudages, comme l aire abritant la base de vie et le stockage. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Dispositions d accès des matériels, des matériaux et des hommes Les transports de matériels et de matériaux ainsi que les coltinages de répartition et le montage aux localisations de mise en œuvre, quelles que soient la distance et la hauteur, sont dus par l entrepreneur au titre de son marché. Partant, outre les installations qui font l objet de prix spécifiques au détail estimatif, sont réputés comme étant inclus dans les prix du marché de l entrepreneur les frais d installations et d utilisations des engins nécessaires au transport, au coltinage et au montage des matériels et des matériaux, ainsi que les frais d installations provisoires éventuelles d alimentation en énergie desdits engins. Les frais d installation et d utilisation d engins mécaniques nécessaires au transport, au coltinage et au montage des matériels et des matériaux sont réputés comme étant inclus dans les prix du marché de l entrepreneur, sauf si ces frais font l objet de prix spécifiques au détail estimatif joint au dit marché. L accès au site pour les zones d intervention se fera par l Avenue Tuck Stell. Les voies de l Avenue Marmontel, l Avenue Vigée Lebrun et l Avenue du 1er Consul étant privatisées, un accès sera possible depuis le Domaine National de la Malmaison Bois-Préau Conditions de raccordement des fluides Tous les fluides seront prélevés depuis le Domaine National de la Malmaison Bois-Préau. À défaut et seulement après accord du maître d ouvrage et du maître d œuvre, les installations provisoires et les consommations de fluides qui seraient raccordés au réseau de la commune seront prévues au compte prorata Bureau de chantier Dispositions générales
8 6 L emplacement du bureau de chantier pourra être décidé en concertation avec le service des jardiniers du Domaine de la Malmaison Bois-Préau et le maître d œuvre. Le bureau de chantier sera aménagé dans l une des cabanes de chantier pour la tenue des rendez-vous de chantier et la présentation des documents. Cet espace sera équipé par l entreprise de une table et chaises ou bancs pour recevoir jusqu à 8 personnes ; une armoire fermant à clé ; un éclairage central ; La tenue et l entretien de ce local devront être parfaits. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Réfectoire, locaux d hygiène et leurs équipements Si les communs des jardiniers ne pouvaient accueillir les salariés des entreprises titulaires des lots, l installation de modules de chantier devra être prévue en option. Dispositions générales Une cabane abritera le réfectoire et le vestiaire. Un sanitaire (WC chimique et lave mains) sera mis en place. La tenue et l entretien de ces locaux devront être parfaits. Dispositions particulières Les modules seront installés sur le Domaine National de la Malmaison Bois-Préau, probablement à proximité des Communs des jardiniers ; L entreprise devra prendre toutes précautions face aux risques de vol et d effraction des cabanes. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Aire de chantier, de stockage et d évolution Une aire de chantier, de stockage des matériaux et des matériels ainsi qu une aire d évolution seront aménagées sur le site. Les aires seront fermées par une clôture réalisée avec soin. La clôture de l aire de chantier et de stockage sera équipée d une porte fermant à clé. L entrepreneur titulaire du lot doit la pose, la location et l entretien de cette clôture pendant la durée des travaux de l opération, dans les conditions fixées aux dispositions particulières. En dehors des périodes ouvrées, l entrepreneur titulaire du lot doit prendre toutes les dispositions qui s imposent pour que l aire de stockage des matériaux et des matériels soit maintenue fermée. Dispositions particulières L aire sera fermée par une clôture grillagée de type "Heras" ou similaire de 2.00m de hauteur et par une clôture en tôles laquées de 2.00m de hauteur. Cette aire sera installée de préférence à proximité des communs des jardiniers. Son emplacement exact sera à évaluer en concertation avec le service des jardiniers du Domaine National de la Malmaison Bois-Préau. Le maître d œuvre se réserve le droit de refuser toute clôture qui ne serait pas parfaitement réalisée et l entrepreneur aura à sa charge les reprises nécessaires. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Conditions de stockage des gravois L emplacement de stockage des gravois provenant des travaux sera déterminé en accord avec le maître d œuvre et le maître d ouvrage. Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront être évitées par toutes précautions nécessaires. Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant. L entrepreneur titulaire du lot est tenu d enlever les gravois au fur et à mesure de leur production, après les avoir soumis à l examen du maître d œuvre. Tout élément d intérêt historique ou archéologique devra être conservé et déposé en lieu sûr. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille Sécurité
9 7 Dispositions générales Les entreprises devront se prémunir par le biais d assurances appropriées, contre la responsabilité leur incombant par suite de vol, d accident, d incendie, dont leur personnel ou leurs installations pourraient être la cause directe ou indirecte. Avant d entreprendre les travaux par points chauds (soudure, etc), l entreprise devra obtenir un permis de «feu» signé du maître d œuvre. Elle s engage à se conformer en tous points aux obligations de protection contre l incendie, qui lui seront imposées. Toutes les opérations nécessitant l emploi d un chalumeau, ne pourront avoir lieu que le matin dont l'après-midi n'est pas chômé. Dans quelque partie de l édifice, y compris à l air libre, l interdiction de fumer est absolue. L entreprise devra se conformer au document «Rappel Sécurité», donné en annexe à ce présent C.C.T.P.. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille ; Lot n 2 Ferronnerie ; Lot n 3 Peinture Sujétions liées à l exploitation de l édifice Les horaires de travail imposés De 8h30 à 18h30. Au-delà, un accord du maître d ouvrage est requis. Les interruptions liées à l exploitation Le maître d ouvrage se réserve le droit d imposer des interruptions totales ou partielles liées à l exploitation en cours de chantier. Les entrepreneurs titulaires des trois lots, en seront avertis par courrier, une semaine précédant la date d interruption. Les parcours imposés pour l approvisionnement du chantier seront à définir à l ouverture du chantier avec le maître d ouvrage, le maître d œuvre et le service des jardiniers du Domaine. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la sécurité du public (conception des échafaudages et des protections, etc.). De plus, l Avenue Tuck Stell est une voie de circulation alternée au flux constant ; l entreprise devra limiter les gênes occasionnées et leurs conséquences éventuelles immédiatement corrigées (dommages de la voie public, poussières, gravois, etc.). Les sols, ne devront en aucun cas être souillés ou désorganisés par des surcharges. Un constat d Huissier sera réalisé à la charge du titulaire du lot n 1 au démarrage des travaux. Entrepreneur chargé de la prestation Lot n 1 Maçonnerie Pierre de taille 1.4. Limite des prestations Pour l étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs doivent consulter les C.C.T.P. de chacun des lots. Ils ont le devoir d en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées et les ignorer, pour éluder leurs obligations en matière de prestations et de liaison avec les autres corps d état. Il est donné dans le présent C.C.T.P., à titre indicatif, les limites de prestations entre le présent lot et les autres corps d état et, il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives que l Entrepreneur du présent lot devra prévoir, à sa charge, tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l ensemble des ouvrages. Au moment de l établissement des plans d exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCAP, l entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d arrêter avec eux, dans le détail, les dispositions communes à adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. CHAPITRE 2 / CLAUSES GÉNÉRALES PROPRES AU PRÉSENT LOT 2.1. Objet des travaux du présent lot Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir les prestations du présent lot pour les travaux et réparations d entretien des murs de clôture du Domaine de la Malmaison Bois-Préau situé à RUEIL-MALMAISON. Les interventions porteront principalement sur - Dépose de blocs équarris en calcaire, du mur de clôture qui sont creusés, effrités, desquamés. Localisation Avenue Tuck Stell. - Remplacement des blocs sus-évoqués et de ceux qui manquent dans l appareillage du mur de clôture. Localisation Avenue Tuck Stell. - Reprise de joints dégradés et assemblage des blocs remplacés et restitués du mur de clôture.
10 8 Localisation Avenue Tuck Stell. - Réfection totale des enduits du mur de clôture, parement extérieur. Localisation Entrée du Domaine des Œillets. - Reprise d étanchéité des couvertines par la dépose et repose des dalles à stabiliser et à replacer dans l alignement ; la dépose et le remplacement de dalles altérées ; la reprise des joints d étanchéité. Localisation Avenue Tuck Stell, Entrée du Musée de la Malmaison, Entrée du Domaine des Œillets. - Reprise de scellements horizontaux des grilles de défenses. Localisation En recherche. En option Réparation et restitution des moulures de chapiteaux des piliers du portail central. Localisation Entrée du Domaine des Œillets Documents techniques contractuels L énumération des documents CSTB-DTU et NF n est donnée qu à titre indicatif et d information et ne peut constituer une énumération limitative. L entrepreneur devra se référer à tous les règlements, lois, arrêtés, etc. en vigueur Les documents normatifs applicables aux marchés de travaux de bâtiment (DTU) Parmi lesquels, concernant plus particulièrement NF B Pierre ; NF B Produits de carrières Pierres naturelles Prescriptions générales d emploi des pierres naturelles ; NF EN Pierres naturelles Critères de dénomination ; NF EN Pierre naturelle -Terminologie ; NF EN Méthodes d essai pour les pierres naturelles, - Détermination du coefficient de glissance au moyen du pendule de frottement ; NF EN Spécifications pour éléments de maçonnerie en pierre naturelle ; NF P (DTU 20.1) Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonneries de petits éléments - Parois et murs ; NF P (DTU 26.1) Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aériennes. L énumération des documents ci-dessus donnée ne peut constituer une énumération limitative. L entrepreneur devra se référer à tous les règlements, lois, arrêtés, etc. en vigueur. Le rappel sécurité annexé au C.C.T.P Les recommandations professionnelles provisoires Emploi des pierres calcaires par temps froid Il appartiendra à l entrepreneur du présent lot de s assurer de la garantie de son fournisseur carrier que la teneur en eau de carrière d approvisionnement est inférieure a celle qui peut provoquer des désordres en période de gel. L entrepreneur, s il veut bénéficier pleinement de cette garantie, devra suivre les règles de l art pour le choix, le stockage et la mise en œuvre des pierres. Cette garantie court toute l année. Les présentes recommandations qui s adressent aux entrepreneurs, rappellent ces quelques règles de l art essentielles ainsi que les modalités d application des nouvelles dispositions prises pour éviter les sinistres de gel. Elles n affectent pas le droit pour l entrepreneur de recourir contre le fournisseur en garantie des vices caches lorsque aucune vérification n est faite a son initiative au moment de la livraison Précautions Des précautions sont à prendre durant le transport pour protéger les matériaux des eaux de pluie. Les précautions de stockage consistent à mettre les pierres a l abri de l humidité. Les pierres qui ne sont pas stockées sous abri doivent être isolées du sol. Pendant la construction, des précautions seront prises pour protéger les maçonneries contre la pluie et notamment lorsque les chaperons et les dalles de couvertines seront remaniés Libellé du bordereau de livraison
11 9 Le bordereau de livraison établi par le carrier est remis par le livreur au représentant de l entrepreneur au moment de la mise à disposition de la livraison. Il doit comporter, pour la nature de pierre considérée, en dehors des indications habituelles qui définissent la fourniture (nature de la pierre, quantité, dimensions, taille, repérage, dureté, etc.) les valeurs suivantes de teneur en eau exprimées en pourcentages en poids teneur en eau critique, teneur en eau limite, teneur en eau de livraison Rappel des règles de l art Pierre de taille Le parement des pierres neuves posées doit être taillé manuellement. Les pierres ne doivent comporter aucune face brute de sciage les faces de lit et de joint recevront une taille grossière. Un vieillissement complémentaire est effectué après la taille des parements pour harmonisation avec les parements anciens. Maçonnerie de moellons Le mortier de pose doit être confectionné avec un agrégat à base de chaux. Les moellons sont montés à bain soufflant, le joint de parement effectué en montant, donc avec le même mortier que le mortier de pose. Mortier de pose mortier de joints mortier d enduit Sauf stipulation expresse, un même mortier sert pour la pose, le jointoiement (quand il n est pas simplement à la pose), l enduit Échafaudages L ensemble des installations particulières de chantier, échafaudages, sapines, treuils, etc. est à la charge du titulaire du présent lot. S agissant des ouvrages du présent lot, les échafaudages seront en matériel tubulaire constitué d éléments préfabriqués conformes à la norme NF HD 1000 (P ). Équipement - planchers jointifs métalliques au droit des zones d intervention avec garde-corps et plinthes pare gravois service d échelles et garde-corps. Sont incluses les sujétions suivantes la fourniture d un plan de montage ; les semelles de répartition sous les points d appui ; le double transport ; le montage du matériel au niveau d assise de l ouvrage et dans la hauteur de cet ouvrage et sa mise en place ; les ancrages de toutes natures nécessaires à la stabilité de l échafaudage ; la location pendant la durée des travaux. Dispositions particulières La classe de chargement des planchers sera défini par le titulaire du Lot 1 Maçonnerie Pierre de taille en accord avec le maître d œuvre. Localisation Parements du mur de clôture donnant sur l avenue Tuck Stell ; parements du mur de clôture de l entrée des Œillets État sanitaire L état sanitaire aura pour but de préparer le travail de remplacement des pierres des ouvrages concernés et de reprise des piliers dans le cadre du présent marché. Dispositions générales État sanitaire comprenant - Repérage des pierres à remplacer ; - Repérage des fissures ; - Description de l état des piliers - Fourniture de calepinages et côtes ;
12 10 - Proposition d intervention hiérarchisée soumise au maître d œuvre. Dispositions particulières Les dimensions seront indiquées sur des plans fournis par le titulaire du présent lot et seront soumises à l'approbation du maître d œuvre. Localisation Mur de clôture de l Avenue Tuck Stell ; Mur de clôture et piliers de portails de l entrée du Domaine des Œillets ; Murs de clôture et piliers du Musée de la Malmaison Sujétions particulières d exécution des ouvrages L attention de l entreprise est attirée sur la contrainte de l étroitesse, du flux continu et de la circulation alternée de l Avenue Tuck Stell. Toute difficulté d accès à l Avenue Marmontel, l Avenue Vigée Lebrun et l Avenue du 1er Consul sera palliée par un accès depuis le Domaine National de la Malmaison Bois-Préau Protection des existants L entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens ou rétablis et des ouvrages contigus à l édifice. Les dispositions particulières qui visent les végétaux doivent être soumises au chef jardinier du Domaine. Toutes les dispositions doivent être soumises au maître d œuvre pour agrément. L entrepreneur doit prendre toutes les précautions préalables pour assurer la parfaite conservation de l édifice. Au fur et à mesure des travaux de démolition ou de dépose et en fonction de l ouvrage, toutes précautions doivent être prises en matière d étaiement et de stabilité. Les démolitions pour reprise seront limitées au strict nécessaire. Les démolitions ne seront commencées qu après réalisation complète des protections vis-à-vis des tiers et des ouvrages conservés Dossier des ouvrages exécutés En fin de travaux, le titulaire du présent lot devra remettre l ensemble des éléments constitutifs de son dossier des ouvrages exécutés au maître d œuvre. Le dossier des ouvrages exécutés sera livré en quatre exemplaires papiers soigneusement ordonnés en classeur avec cartouche de couverture et sommaire et un exemplaire sur un support numérique. Il devra être remis au plus tard15 jours après la réception du chantier, faute de quoi il sera automatiquement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de chantier. Le dossier des ouvrages exécutés sera constitué, au minimum, des documents suivants - Les avis techniques CSTB - Les notices techniques du fabricant ; - Le cahier technique ; - L état sanitaire ; - La confirmation des prestations réellement mises en œuvre ; - Les plans d exécution ; - Le bordereau de livraison établi par le carrier. Parmi les notices et fiches techniques sera produite une fiche technique détaillée donnant la composition précise des mortiers dosages et origine des sables et liants. Un cahier technique définira le mode opératoire et les natures des matériaux entrant dans la composition des enduits. Le titulaire du présent lot devra établir les dessins, les plans et les calepinages d exécution des ouvrages (échelle 1/10 ou ½ grandeur suivant le cas), des assemblages et en général, tous les éléments nécessaires à la construction des ouvrages. Ces plans seront à soumettre pour acceptation au maître d œuvre, pendant la période de préparation. Le titulaire du présent lot devra se conformer aux rectifications que le maître d œuvre pourra juger utile d apporter à ces dessins et calculs et en tenir compte dans l exécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins approuvés. À défaut d une livraison du DOE au terme établi, une pénalité de sera appliquée par jour de retard. Dispositions particulières L entreprise réalisera avant tous travaux le calepin des ouvrages à réaliser ou restaurer. Ce calepin fera
13 11 figurer l ensemble des pierres cotées et numérotées. Il servira de fond de repérage des éléments à remplacer, à conserver, à ragréer. L entreprise établira dès le début du chantier ce repérage et vérifiera ses quantités. Ce document sera ensuite présenté au maître d œuvre avant toute démolition, refouillement, etc.pour acceptation. Tout au long du chantier, l entreprise veillera à le mettre à jour et toute découverte ou modification devra y être reporté. Le format numérique pour ce calepinage sera le DWG. CHAPITRE 3 / DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES DE DÉMOLITIONS ET DÉPOSES 3.1. Démolitions et déposes L entrepreneur doit prendre toutes les précautions préalables pour assurer la parfaite conservation de l édifice stabilité, équipements divers. Sauf cas particuliers, les démolitions et les déposes doivent être réalisées avec soin. Au fur et à mesure des travaux de démolition et en fonction de l ouvrage à démolir, toutes les précautions doivent être prises, tant en matière d étaiement et de stabilité que de protection contre l eau et les intempéries Démolition et/ou dépose sans conservation pour reprise de maçonnerie de moellon Dispositions générales comprenant - la mise en œuvre de protections en périmétrie des ouvrages à démolir ; - toutes les précautions pour préserver les maçonneries contiguës conservées ; - la démolition et/ou la dépose sans conservation des moellons ; - les manutentions et le stockage des gravois en attente d enlèvement. Dispositions particulières Les démolitions des maçonneries seront limitées aux parties strictement nécessaires afin de conserver le maximum de maçonneries anciennes. Les outils employés seront manuels ; Les maçonneries à démolir et/ou à déposer seront soumises à l agrément du maître d œuvre avant exécution. Localisation En recherche pour Mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell ; Mur en retour vers l entrée du Château de Malmaison ; 3.3. Dépose de maçonnerie de moellon en conservation Dispositions générales comprenant - la mise en œuvre de protections en périmétrie des ouvrages à déposer ; - toutes les précautions pour préserver les maçonneries ; - la dépose en conservation des moellons ; - le stockage des moellons pour repose à leur emplacement d origine. Dispositions particulières Les déposes des maçonneries seront limitées aux parties rendues strictement nécessaires par leur instabilité afin de conserver le maximum de maçonneries anciennes. Les outils employés seront manuels ; Les maçonneries à déposer seront soumises à l agrément du maître d œuvre avant exécution. Localisation En recherche pour Mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell ; Mur en retour vers l entrée du Château de Malmaison ; 3.4. Dépose de pierres de couvertine sans conservation Dispositions générales, comprenant - la mise en œuvre de protections en périmétrie des ouvrages à déposer.
14 12 - le repérage préalable des parties à déposer par un calepinage ; - la main d œuvre et façon diverses pour travaux de dépose ; - les manutentions et transports nécessaires sur le site des éléments déposés ; - le dégarnissage des lits et des joints ; - les manutentions et stockage des déchets en attente d enlèvement. Dispositions particulières Les déposes de pierres de couvertine sans conservation seront limitées aux parties strictement nécessaires. Cette opération vise les pierres qui sont trop altérées pour être reposées et qui n assurent plus le couvert des murs de clôture. Les pierres de couvertine à déposer seront soumises à l agrément du maître d œuvre avant exécution ; Les outils seront choisis suivant les précautions à prendre pour préserver les maçonneries contiguës conservées. Localisation En recherche pour Mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell ; Mur en retour vers l entrée du Château de Malmaison ; Murs bahuts de l entrée du Château de la Malmaison ; Mur de clôture de l entrée du Domaine des Œillets Dépose de pierres de couvertine en conservation Dispositions générales, comprenant - la mise en œuvre de protections en périmétrie des ouvrages à déposer. - le repérage préalable des parties à déposer par un calepinage ; - la main d œuvre et façon diverses pour travaux de dépose ; - les manutentions et transports nécessaires sur le site des éléments déposés ; - le dégarnissage préalable des lits et des joints ; - les manutentions et stockage des déchets en attente d enlèvement ; - leur stockage sur le site en attente de repose. Dispositions particulières Les déposes de pierres de couvertine en conservation seront limitées aux parties strictement nécessaires. Cette opération vise principalement les pierres instables mais réemployables et celles qui seraient à réaligner pour retrouver un fil d eau de part et d autre du mur. Les pierres de couvertine à déposer seront soumises à l agrément du maître d œuvre avant exécution ; Les outils seront choisis suivant les précautions à prendre pour préserver les pierres déposées en conservation et les maçonneries contiguës conservées. Localisation En recherche pour Mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell ; Mur en retour vers l entrée du Château de Malmaison ; Murs bahuts de l entrée du Château de la Malmaison ; Mur de clôture de l entrée du Domaine des Œillets Dépose de pierre de taille en conservation Dispositions générales, comprenant - la mise en œuvre de protections en périmétrie des ouvrages à déposer. - le repérage préalable des parties à déposer par un calepinage ; - la main d œuvre et façon diverses pour travaux de dépose ; - les manutentions et transports nécessaires sur le site des éléments déposés ; - le dé garnissage des lits et des joints ; - les manutentions et stockage des déchets en attente d enlèvement ; - le stockage des éléments déposés en attente de repose, sur le site. Dispositions particulières Les déposes de pierres de taille en conservation seront limitées aux parties rendues strictement nécessaires dans le cadre de ces travaux et réparations d entretien.
15 13 Les pierres de taille à déposer seront soumises à l agrément du maître d œuvre avant exécution ; Les outils seront choisis suivant les précautions à prendre pour préserver les pierres déposées en conservation et les maçonneries contiguës conservées. Localisation En recherche pour Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Petits ouvrages dans les maçonneries Façons diverses dans les maçonneries, comprenant - toutes les précautions pour préserver les maçonneries contiguës conservées ; - le descellement au droit des scellements horizontaux des grilles de défense ; - le décroutage des bouchements et raccords instables ; - les manutentions et le stockage des gravois en attente d enlèvement. Façons proprement dites comprenant main d œuvre et fournitures divers Les outils employés seront manuels ; Les scellements, les bouchements et raccords à démolir seront soumis à l agrément du maître d œuvre avant exécution. Dispositions particulières Toutes les sujétions formulées par l entrepreneur titulaire du présent Lot et qui visent la parfaite finition sont attendues et pourront être prises en considération en cours de chantier par le maître d œuvre. Localisation Piliers et maçonneries des grilles de défense Avenue Marmontel, Avenue Vigée Lebrun et Avenue du Consul. Piliers des portails de l entrée du Domaine des Oeillets ; Piliers de l entrée du Musée de la Malmaison. CHAPITRE 4 / DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE 4.1. Ouvrages en pierre neuve Échantillons de la pierre à fournir Dispositions générales - la production de deux échantillons limités à la nature de pierre à fournir ; - la soumission des échantillons au maître d œuvre pour accord ; - l authentification de la provenance des échantillons - la conservation des échantillons dans le bureau de chantier. Dispositions particulières Les caractéristiques des pierres à fournir seront portées à la connaissance du maître d œuvre sous la forme de fiches signalétiques complètes. Fournies en deux exemplaires, elles développeront les informations suivantes - extrait cadastral situant la zone d extraction ; - caractéristiques pétro-physiques de moins de six mois. Le maître d œuvre se garde le droit de refuser les pierres fournies dont - l aspect serait en-dehors des limites de la fourchette donnée par les deux échantillons conservés sur le chantier pour chaque nature de pierre - l aspect présenterait des défauts. Tout retard qui résulterait d une fourniture irrecevable sera imputable à l entrepreneur titulaire du présent lot Fourniture de pierre neuve en blocs Dispositions générales - l achat de la pierre issue de carrière ; - toutes les manutentions et transport jusqu au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
16 14 précautions pour éviter d endommager les pierres ; - les débits spéciaux pour respecter le calepinage et toutes tailles des lits et des joints compris stries et pattes d oie ; - les manutentions des déchets et gravois résultant du débit et de la taille en attente d enlèvement ; - l enlèvement des déchets et gravois. Dispositions particulières Nature des pierres de substitution calcaire Dans le cadre de la consultation, l entrepreneur candidat du présent lot remettra avec son offre - trois échantillons de dimensions cm pour approbation par le maître d œuvre. - fiches signalétiques complètes comprenant - les caractéristiques de la pierre à fournir dont les caractéristiques technologiques ; - l authentification de la provenance des échantillons ; - la forme de ces documents en procès verbaux de moins de six mois. Avant la commande de pierre - la production de deux échantillons ; - la soumission des échantillons au maître d œuvre pour accord ; - la conservation des échantillons dans le bureau de chantier. Le maître d œuvre se réserve le droit de refuser les pierres fournies dont - l aspect serait en-dehors des limites de la fourchette donnée par les deux échantillons conservés sur le chantier pour chaque nature de pierre ; - l aspect présenterait des défauts. En cours de chantier le maître d œuvre et le maître d ouvrage se réservent la possibilité de confier le contrôle des pierres neuves fournies à un laboratoire. Tout retard résultant d une fourniture irrecevable sera imputable à l entrepreneur titulaire du présent lot. Quantité Prévisionnelle selon bordereau de prix unitaires.. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Tailles de pierre neuve provenant du débit des blocs Dispositions générales - la taille des parements et des façons diverses ; - la taille des pierres de couvertines ; - la taille des gouttes d eau des pierres de couvertines ; - la manutention des déchets et gravois résultant de la taille à la décharge publique. Dispositions particulières Le parement de référence sera celui donnant sur le Domaine National de la Malmaison et non celui donnant sur l Avenue Tuck Stell. La taille sera effectuée avant la pose de la pierre à l aide d outils manuels. Aucune des faces des pierres ne devront présenter de traces de sciage mécanique. L utilisation de la boucharde est proscrite. Quantité Prévisionnelle selon bordereau de prix unitaires.. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ;
17 15 Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Pose de pierre neuve en blocs Dispositions générales - toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu au lieu d emploi ; - toutes les précautions pour éviter d endommager les pierres lors des manutentions et de la pose ; - les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées - les garnissages nécessaires ; - le mortier de pose précisé aux dispositions particulières ; - l humidification ; - la pose des pierres conformes aux plans d exécution ; - le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier, y compris essais de convenance ; - les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particulières ci-dessous. Dispositions particulières La dépose de la pierre est comptée d autre part pour sa valeur. Mode de pose - à bain soufflant de mortier pour les lits ; - par fichage ou par coulage au godet pour les joints verticaux. Le mortier de pose et les joints seront composés de un volume de chaux hydraulique (XHN) pour deux volumes de chaux aérienne (CAEB) pour deux à trois volumes de sable sec dont la granulométrie et les caractéristiques physiques seront aussi proches que possible de celles du mortier confectionné à l origine. La résistance à la compression devra être inférieure ou égale à celle de la pierre. Les joints seront lavés à l éponge pour faire sortir les grains de sable, selon les précisions fournies sur place par le maître d œuvre ; au nue de la pierre. Les joints à bande sont exclus de ce marché. Avant exécution, l entrepreneur titulaire du présent lot remettra au maître d œuvre une fiche descriptive des mortiers à mettre en œuvre. Le maître d œuvre et le maître d ouvrage se réservent la possibilité de confier à un laboratoire le contrôle des mortiers de pose et de jointoiement. Les pierres de couvertine seront alignées et réglées au cordeau, avec ressuivi manuel des lits de pose et calage. Quantité Prévisionnelle selon bordereau de prix unitaires.. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Ouvrages sur pierre vieille Les pierres vieilles sont ici celles qui auront été déposées puis conservées pour être reposées au titre du présent marché Retouches des arêtes sur pierre vieille
18 16 Dispositions générales Retouches au sol pour rafraîchissement des arêtes sur 5 cm de profondeur (au maximum) sur pierre vieille comprenant - la retouche des arêtes ; - l utilisation d outils manuels ; - les manutentions des déchets et leur enlèvement aux décharges. Dispositions particulières Toutes les sujétions formulées par l entrepreneur titulaire du présent Lot et qui visent la parfaite finition sont attendues et pourront être prises en considération en cours de chantier par le maître d œuvre. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell Retailles des lits et joints sur pierres vieilles Dispositions générales Modification des dimensions des pierres vieilles pour respecter l appareillage existant comprenant - la retaille au sol des lits et/ou des joints pour modification des dimensions des pierres ; - la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ; - les manutentions des déchets et leur enlèvement aux décharges. Dispositions particulières Toutes les sujétions formulées par l entrepreneur titulaire du présent Lot et qui visent la parfaite finition sont attendues et pourront être prises en considération en cours de chantier par le maître d œuvre. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell Réfection des parements sur pierres vieilles Dispositions générales Réfection des parements unis sur pierre vieille comprenant - toutes les précautions pour éviter d endommager les pierres lors des manutentions et de la repose ; - les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée d autre part pour sa valeur ; - le mortier de pose précisé aux dispositions particulières ; - l humidification ; - la pose des pierres conformes aux plans d exécution ; - le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier, y compris essais de convenance ; - la manutention des déchets et gravois résultant de la taille à la décharge publique. Dispositions particulières La taille sera faite au sol sur les pierres vieilles issues de leur dépose. La taille sera effectuée avant la pose de la pierre à l aide d outils manuels. Aucune des faces des pierres ne devront présenter de traces de sciage mécanique. L utilisation de la boucharde est proscrite. L épaisseur maximum du recoupement 3 cm. Les pierres de couvertine seront alignées et réglées au cordeau, avec ressuivi manuel des lits de pose et calage. Localisation Pour l ensemble des pierres de taille vieilles qui auront été déposées et jugées propres à la pose Taille au sol de pierre vieille. Dispositions générales Taille comprenant - les façons diverses énumérées dans les dispositions particulières ;
19 17 - l enlèvement aux décharges des déchets de taille. Dispositions particulières Le parement de référence sera celui donnant sur le Domaine National de la Malmaison et non celui donnant sur l Avenue Tuck Stelll. La taille sera effectuée avant la pose de la pierre à l aide d outils manuels. Aucune des faces des pierres ne devront présenter de traces de sciage mécanique. L utilisation de la boucharde est proscrite. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Pose de pierre vieille. Dispositions générales Pose comprenant - toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu au lieu d emploi ; - toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d endommager les pierres ; l humidification des lits et joints avant pose ; - pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires ; - le mortier de pose ; - éventuellement, la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ; la pose des pierres ; - le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier ; - les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particulières ci-après. Dispositions particulières Mode de pose - à bain soufflant de mortier pour les lits ; - par fichage ou par coulage au godet pour les joints verticaux. Le mortier de pose et les joints seront composés de un volume de chaux hydraulique (XHN) pour deux volumes de chaux aérienne (CAEB) pour deux à trois volumes de sable sec dont la granulométrie et les caractéristiques physiques seront aussi proches que possible de celles du mortier confectionné à l origine. La résistance à la compression devra être inférieure ou égale à celle de la pierre. Les joints seront lavés à l éponge pour faire sortir les grains de sable, selon les précisions fournies sur place par le maître d œuvre ; au nue de la pierre. Les joints à bande sont exclus de ce marché. Avant exécution, l entrepreneur titulaire du présent lot remettra au maître d œuvre une fiche descriptive des mortiers à mettre en œuvre. Le maître d œuvre et le maître d ouvrage se réservent la possibilité de confier à un laboratoire le contrôle des mortiers de pose et de jointoiement. Localisation En recherche pour Couventines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets.
20 Rejointoiement sur pierre vieille en place Dispositions générales Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant - le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des pierres ; - le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulières avec humidification préalable ; - les essais de convenance demandés par le maître d œuvre dans le cadre du marché (poste spécial au bordereau de prix unitaires.) ; - les manutentions des gravois en résultant jusqu aux décharges. Dispositions particulières Dans le cas où l entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, le dégarnissage des joints au moyen d outils mécaniques, il lui incombe d effectuer au préalable un essai à soumettre au maître d œuvre avant d exécuter cette prestation. Si cet essai n est pas jugé satisfaisant par le maître d œuvre, ce dernier est en droit d exiger une exécution à l outil manuel pour respecter l exigence requise, sans majoration du prix du bordereau unitaire. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Angle du mur de clôture bordant l Avenue Tuck Stell et son retour vers l entrée du Château de la Malmaison ; Encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets. 4.3.Traitements de surface par ragréage Dispositions générales Ragréage au mortier pour restauration d éléments en pierre de taille, réalisé conformément à l article 10.6 du fascicule technique Ouvrages en pierre de taille, comprenant - la purge de la pierre jusqu à sa partie saine pour l exécution du ragréage y compris toutes précautions pour ne pas endommager les pierres contiguës ; - l exécution du ragréage proprement dit ; - les façons diverses sur ragréage (arêtes, cueillies, etc.) ; - les joints de fractionnement d appareillage repris pour leur valeur comme rejointoiement sur pierre vieille au bordereau de prix unitaires ; - le traitement de surface prescrit aux dispositions particulières ; - les essais de convenance demandés par l architecte dans le cadre du marché (poste spécial au bordereau de prix unitaires.) ; - les manutentions des gravois en attente d enlèvement. Dispositions particulières Le mortier de ragréage sera composé d un volume de chaux hydraulique (XHN) pour deux volumes de chaux aérienne (CAEB) pour deux à trois volumes de sable sec. La résistance à la compression devra être inférieure ou égale à celle de la pierre. Toutes les sujétions formulées par l entrepreneur titulaire du présent Lot et qui visent la parfaite finition sont attendues et pourront être prises en considération en cours de chantier par le maître d œuvre. Localisation En recherche pour Couvertines des murs de clôture donnant sur l Avenue Tuck Stell, l entrée du Domaine des Œillets et l entrée du Musée de la Malmaison ; Piliers et encadrements des ouvertures dans les murs de clôture de l entrée du Musée de la Malmaison et de l entrée du Domaine des Œillets Nettoyages des couvertines Dispositions générales communes Avant d entreprendre les travaux, l entrepreneur doit obligatoirement effectuer des essais pour définir la nature des produits de nettoyage et leurs modalités d emploi.
MARNE REIMS PALAIS DU TAU
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51
Plus en détailLOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles
Plus en détail«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie
«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Personnes à contacter
Plus en détailVILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville
Plus en détailVILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3
Plus en détailDESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
LYCÉE LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE G ÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE 161 cours Émile Zola - 69628 VILLEURBANNE Cedex CRÉATION DE LOCAUX DE STOCKAGE ANCIEN SANITAIRES DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
Plus en détailTRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T
Plus en détailMINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO. 1, cours du général de Gaulle CS 40201.
MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET. BORDEAUX SCIENCES AGRO 1, cours du général de Gaulle CS 40201 33175 Gradignan CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Marché à procédure
Plus en détailLOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP) Pouvoir adjudicateur Institut d'etudes Politiques de Rennes Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur le
Plus en détail1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES
1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 1.1 - Objet 1.2 - Qualification 1.3 - Offre 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES 2.0 Mobilier d archivage fixe 2.1 Meuble à plan 2.2 Armoire à produits dangereux 2.3
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailToitures et charpentes
Toitures et charpentes 1/7 Toiture-terrasse Domaine d application Cette fiche vise à établir les principales interfaces au niveau des toitures-terrasses, accessibles ou non. Les ouvrages considérés sont
Plus en détailCOMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Plus en détailLOT UNIQUE. ECOLE MATERNELLE JULES VERNE (Secteur Aval)
LOT UNIQUE ECOLE MATERNELLE JULES VERNE (Secteur Aval) RESTAURATION DES FACADES Ravalement des 4 façades du bâtiment Ecole maternelle Jules Verne à Amiens Restauration des murs d enceinte de la cour d
Plus en détailCahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailLe chantier compte 4 étapes :
02 Bien mettre en place le 03 béton désactivé La technique du béton désactivé consiste à mettre en valeur les granulats en éliminant la couche superficielle du mortier en surface. Un chantier de béton
Plus en détailPlancher chauffant avec revêtement de sol
Équipements E.2 1/6 Plancher chauffant avec revêtement de sol Domaine d application Cette fiche vise à établir les principales interfaces au niveau des planchers chauffants, à eau chaude ou électriques,
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détail"Construction d'un Laboratoire sec sur la mezzanine de l' UR IRMO"
Département de l'hérault commune de Montpellier CEMAGEF Groupement de Montpellier Domaine de Lavalette 361 rue jean François Breton 34196 Montpellier C.C.T.P. "Construction d'un Laboratoire sec sur la
Plus en détailLOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds,
Plus en détailMise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes
RECOMMANDATION R 446 Recommandation adoptée par le comité technique national du bâtiment et des travaux publics lors de sa réunion du 14 mai 2009. Cette recommandation annule et remplace la recommandation
Plus en détail4.6 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 6 : NETTOYAGE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : SITE MONTIMARAN SERVICE RADIOLOGIE (objet du marché)
Plus en détailLOT N 7: ESCALIER EXTERIEUR
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DU PARKING, DU BATIMENT D ACCUEIL & AMENAGEMENT DES SANITAIRES BATIMENT D ACCUEIL DES PUNTAS 65 110 CAUTERETS MAÎTRE D'OUVRAGE SEM DU PONT D Espagne MAIRIE DE CAUTERETS
Plus en détailFICHE TECHNIQUE SikaLatex
FICHE TECHNIQUE SikaLatex RÉSINE À MÉLANGER À L'EAU DE GÂCHAGE DES MORTIERS DESCRIPTION DU PRODUIT Le SikaLatex est une dispersion aqueuse de résine synthétique qui se présente sous la forme d un liquide
Plus en détailCOMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Plus en détail>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE
ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières Terminologie Ouvrage de circulation verticale
Plus en détailLOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE
LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE - page 1/5 LOT 02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE IMPORTANT LOT 00 : Les entrepreneurs doivent impérativement prendre connaissance des prescriptions communes (lot 00) ainsi que
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Pouvoir adjudicateur : Commune de Châtelaillon-Plage 20 Boulevard de la Libération 17340 CHATELAILLON-PLAGE Objet de la consultation : MARCHE DE TRAVAUX
Plus en détailLa pierre Cette pierre extraite de la carrière n'est qu'un caillou. L'homme, avec ses outils, va la façonner, la modeler, lui donner vie.
La pierre Cette pierre extraite de la carrière n'est qu'un caillou. L'homme, avec ses outils, va la façonner, la modeler, lui donner vie. Carrière souterraine de Thénac exploitée depuis l'antiquité - cr1974
Plus en détail>I Maçonnerie I Escaliers
ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières g Terminologie n Ouvrage de circulation verticale
Plus en détailLes dimensions mentionnées sont pour la plupart reprises dans la réglementation (STS54, NBN EN 3509), RGPT, arrêté royal du 07/07/97)
Préliminaires Les dimensions mentionnées sont pour la plupart reprises dans la réglementation (STS54, NBN EN 3509), RGPT, arrêté royal du 07/07/97) Ces obligations assurent la sécurité dans les escaliers
Plus en détailLot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE
Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE 05.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX... 2 05.2 TEXTES ET REGLEMENTS... 2 05.3 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES... 2 05.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES... 3 05.4.1 GENERALITES... 3 05.4.2 SERRURERIE...
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES OBJET : Aménagement des locaux de la pharmacie du Centre Hospitalier Bélair Établi en application du Code des Marchés Publics CCTP - page 1
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailEPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80
Maître d'ouvrage : EPLEFPA "LES SARDIERES" 79 AVENUE DE JASSERON 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04.74.45.50.80 Objet : Récupération des eaux pluviales pour le jardin partagé des Sardières CAHIER DES CHARGES
Plus en détailObjet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Maître de l ouvrage Communauté
Plus en détail1. REGLEMENTATION : 2. INTRODUCTION :
1. REGLEMENTATION : Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions de la partie IV du Code du travail en ce qui concerne les mesures
Plus en détailC.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
SCI CAMOZZI MOULIOT C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES 1 04 MENUISERIE BOIS Sommaire 04
Plus en détailCAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Programme des Nations Unies pour le Développement ANNEXE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : ESCALIER METALLIQUE DE SECOURS SUR LA FACADE POSTERIEURE DE L IMMEUBLE LOSONIA
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailLE LAVOIR DE LA MONTAGNE - RAPPORT DE PRESENTATION - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
LE LAVOIR DE LA MONTAGNE - RAPPORT DE PRESENTATION - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE 1 La mairie de Ressons-le-Long souhaite restaurer le lavoir de la Montagne. L opération fait l objet d une souscription «Fondation
Plus en détailDU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RECO R.464 DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prévention des risques dus à l utilisation des plates-formes de travail en encorbellement CRAMIF Pour vous aider
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RESTRUCTURATION PARTIELLE DU RESEAU CVC CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES EN APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DECRET N 2006-975 DU 1ER AOUT
Plus en détailMémoire technique Aide à la rédaction
Mémoire technique Aide à la rédaction Pour apprécier la valeur technique de l offre, le maître d ouvrage peut exiger des candidats la fourniture d un mémoire technique. Deux cas de figure s offrent alors
Plus en détailCahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers
Centre Hospitalier Cahier des Charges Administratives Particulières Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Octobre 2014 1 Article 1 - Objet du marché, procédure et dispositions
Plus en détailPlan National d Action Coordonné BTP
Plan National d Action Coordonné BTP SOCLE COMMUN EXIGENCES FONDAMENTALES EN MATIERE DE MESURES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE POUR LA PASSATION DES MARCHES ET LA REALISATION DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Plus en détailLa Chapelle de la Ferme d Ithe
La Chapelle de la Ferme d Ithe Le Tremblay-sur-Mauldre / Jouars-Pontchartrain (78 Yvelines) Une dizaine de jeunes, âgés de 17 à 20 ans, ont inauguré, durant les deux dernières semaines de juillet, une
Plus en détailCOMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS
COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS Lot n 03 Menuiseries Aluminium - Serrurerie Sté d ARCHITECTURE BOITTE Agence de
Plus en détailLE PLAN DE PREVENTION
1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il
Plus en détailMAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/A 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone :
Plus en détailLinstallation d un escalier dans la. un escalier de béton à double quart tournant en kit. Construire soi-même LABEL. Label. Label D E I S O N L A
maçonnerie Construire soi-même un escalier de béton à double quart tournant en kit Bricoler du Côté d e la M ais o n Label BRICOLER DU CÔTÉ DQUALITÉ E LA MAISON LABEL BRICOLER DU CÔTÉ DE LA MAISON Label
Plus en détailMaçonneries. Guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français. Les différents types de roches. La localisation
Maçonneries Guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français Territoire de calcaire, c est tout naturellement que le choix des matériaux pour ériger les constructions dans le Vexin français s est porté
Plus en détailLe maçon à son poste de travail
Fiche Prévention - E2 F 03 14 Le maçon à son poste de travail Partie 2 : la protection face au vide La réalisation de murs en maçonnerie est une opération courante sur les chantiers du bâtiment (maison
Plus en détailDossier de Consultation des Entreprises
CCTP LOT 07 : METALLERIE - SERRURERIE Dossier de Consultation des Entreprises AVRIL 2009 MODIFICATION JUILLET OCT 2009 09.007.PRO.CCTP.24.04.2009 Métallerie - Serrurerie - 1 / 10 7 LOT 07 METALLERIE -
Plus en détailcommunes du pays de brouilly. Four du hameau de Chardignon Saint-Lager
Schéma de restaurationvalorisation du petit patrimoine des communes du pays de brouilly. Four du hameau de Chardignon Saint-Lager SOMMAIRE 1) ÉDIFICE PRÉSENTE... 3 A) DÉNOMINATION ET POSITION GÉOGRAPHIQUE...
Plus en détailC. C. T. P. MAIRIE DE MORSANG- SUR-SEINE. EXTENSION DU GARAGE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE, et AIRE DE STATIONNEMENT
Maître d œuvre CABINET VERMEULIN EURL ARCHITECTES 20, RUE D'ANGOULEME 91 100, CORBEIL-ESSONNES TEL 01 64 96 40 50 vermeulin.architectes@orange.fr Maître d Ouvrage MAIRIE DE MORSANG- SUR-SEINE 24 Grande
Plus en détailC.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F.
Plus en détailINTERVENIR SUR LE BATI ANCIEN
I - Données Générales INTERVENIR SUR LE BATI ANCIEN Rivalités entre réhabilitation, restauration et rénovation Au cours des dernières années, d'importantes études ont été entreprises dans les quartiers
Plus en détailColle époxydique multi usages, à 2 composants
Notice Produit Edition 20 01 2014 Numéro 9.11 Version n 2013-310 01 04 02 03 001 0 000144 Colle époxydique multi usages, à 2 composants Description est une colle structurale thixotrope à 2 composants,
Plus en détailB1 Cahiers des charges
B1 Cahiers des charges B1 cahiers des charges 35 B.1 Cahiers des charges Ce chapitre contient les cahiers des charges. Pour plus d informations, nous réfèrons au paragraphe B.3. Mise en oeuvre et B.4 Détails
Plus en détailQu est-ce qu un raccordement?
mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
DEPARTEMENT DE L'HERAULT COMMUNE DE MURVIEL-LES-BEZIERS SAUVEGARDE ET CONSOLIDATION DU PIGEONNIER D YVERNÈS DOSSIER DE CONSULTATION D ENTREPRISES (DCE) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Plus en détailDOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE
DOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE P2-F et P4-F 185 (Modèle standard) P2-F et P4-F 170 MODELE P2/4-F 170 P2/4-F 185 (Standard) P2/4-F 195 P2-F et P4-F 195 H 325 340 350 DH 156 171 181
Plus en détailLOT 2 : CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS DE L ITINERAIRE TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE SALIN-DE-GIRAUD
LOT 2 : CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS DE L ITINERAIRE TOURISTIQUE ET PATRIMONIAL DE SALIN-DE-GIRAUD Renseignements administratifs : Alice MALATRASI Parc Naturel Régional de Camargue
Plus en détailREHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ----------- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ---------- REHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA CITE BAD A ABIDJAN - COCODY DESCRIPTIF LOT 02 GROS-OEUVRE MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Plus en détailTravaux : REFECTION DES BALCONS ET RAVALEMENT DE LA RESIDENCE (SOCIETE SOCATEB) Ref. Client à rappeler : SOCAGI dossier réf. 0099/15715/W AG 7/06/11
RÉSIDENCE L OREE DU BOIS II 1/5 RUE MARGUERITE BERVOETS 78280 GUYANCOURT Responsable Maître d Ouvrage : M. SEGARD 19 rue Georges Clémenceau (78000) Versailles Responsable Maître d œuvre : Monsieur CROUÉ
Plus en détailDocument Technique d Application. Agilia sols A
Document Technique d Application Référence Avis Technique 12/09-1553*V2 Annule et remplace le Document Technique d Application 12/09-1553*V1 Intègre le modificatif 12/09-1553*02 Mod Chape fluide à base
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailAttention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE
Plus en détailManuel d entretien. Présentation de votre chauffe-eau. Poignées de préhension (haut et bas) Protection intérieure par émaillage. Isolation thermique
Présentation de votre chauffe-eau Poignées de préhension (haut et bas) Isolation thermique Protection intérieure par émaillage Canne de prise d eau chaude Doigt de gant du thermostat Anode magnésium Résistance
Plus en détail«La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE
«La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE P2-f & P4-f - 185/180 - Standard P2-f & P4-f - 170/165 - Compact P2-f & P4-f - 200/195 - Confort MODELE H DH P2f-4f - 185/180 - Standard 340 171 P2f-4f - 170/165 - Compact
Plus en détailMurs poutres & planchers
Murs poutres & planchers Henri RENAUD Deuxième édition Groupe Eyrolles, 2002, 2005, ISBN 2-212-11661-6 8. Structure porteuse : murs, planchers, charpente Eléments porteurs ou de liaisons qui contribuent
Plus en détailProjet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 04 SOLS SOUPLES/FAIENCE
Projet : REHABILITATION DES BUREAUX DE LA MSA NYONS PHASE : PROJET CCTP LOT N 04 SOLS SOUPLES/FAIENCE MAITRE D'OUVRAGE : MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin, 26000 Valence Tél : 04 75 75 88
Plus en détailCAP Serrurier-métallier REFERENTIEL D ACTIVITES PROFESSIONNELLES PRESENTATION DES ACTIVITES ET TACHES
REFERENTIEL D ACTIVITES PROFESSIONNELLES PRESENTATION DES ACTIVITES ET TACHES ACTIVITES : TACHES 1 - Prendre connaissance des documents, des consignes écrites et orales. 2 - Relever des cotes pour l'exécution
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRAND CHAMBORD CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME BOIS ENERGIE 41 250 BRACIEUX Lot n 08 Sanitaires, MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin
Plus en détailAnnexe I b. Référentiel de certification
Annexe I b Référentiel de certification Page 15 sur 45 CORRESPONDANCE ENTRE ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ACTIVITÉS ET TÂCHES A1. S ORGANISER, S INTEGRER à une EQUIPE A1-T1 Préparer son intervention et/ou la
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailVILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailUn pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :
Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : l'assemblage de parpaings le moulage dans un coffrage donnant une forme circulaire
Plus en détailImpôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment
Impôts 2015 TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation Les principaux taux de TVA depuis le 1er
Plus en détailInvitation à soumissionner n PTD/10/056. Annexe I Cahier des charges
Invitation à soumissionner n PTD/10/056 Annexe I Cahier des charges Sommaire : I II III IV Introduction générale Descriptif des bâtiments à libérer (P&G et CAM) Descriptif du bâtiment à occuper (Nouveau
Plus en détailLibre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse
Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse 60 Tarif Public H.T. (réservé aux professionnels) Verre cellulaire FOAMGLAS T4+ FOAMGLAS S3 FOAMGLAS F FOAMGLAS TAPERED FOAMGLAS BOARD PANNEAU READY
Plus en détail2.000 Kg DESCRIPTION TECHNIQUE
«La solution» 2.000 Kg DESCRIPTION TECHNIQUE SP2-F et SP4-F 295/310 SP2-F et SP4-F 295/310 MODELE H DH SP2/4-F 295 295 163 SP2/4-F 310* 310 163 *Standard Garage avec porte frontale devant parking mécanique
Plus en détailAntenne du Conseil Général de l Aude à Limoux
LOT n 16 ASCENSEUR SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES 1.1 DE FINITION DES OUVRAGES 1.2 LIMITE DES PRESTATIONS 1.2.1 Travaux à la charge de l entreprise 1.2.2 Travaux exclus 1.3 NORMES ET REGLEMENTS 1.4
Plus en détailClassement des locaux en fonction de l exposition à l humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs
Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe spécialisé n 9 Groupe spécialisé n 12 Groupe spécialisé n 13 Cloisons et contre-murs en plâtre Revêtements de sol et produits connexes Revêtements
Plus en détailCloisons de distribution Caroplatre
04 Cloisons de distribution en carreaux de plâtre Cloisons de distribution Caroplatre Description Les carreaux de plâtre Caroplatre sont des éléments en plâtre 100% naturel fabriqués en usine. Leur coloration
Plus en détailL ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE COLETTE DITE «ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE» 4 CITÉ GRISET 75011 PARIS OPÉRATION
L ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON NATALE DE COLETTE DITE «ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE» 4 CITÉ GRISET 75011 PARIS OPÉRATION RESTAURATION ET RÉUTILISATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE
Plus en détailRèglement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics.
DIVERS 1. Généralités 1 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics. (Mém. A - 93 du 10 juillet 2003, p. 1730)
Plus en détailTravaux de Serrurerie
REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Travaux de Serrurerie TRAVAUX D AMENAGEMENT DES TERRASSES 10 ET 11 DANS LE SECTEUR 2.1 DE LA ZAC SEINE ARCHE Direction des Etudes Générales et Travaux Marché de Travaux n
Plus en détailINTRO. Comment appliquer une peinture en façade? Caisse à outils. Matériaux nécessaires
Comment appliquer une peinture en façade? NIVEAU DE DIFFICULTÉ DÉBUTANT Confirmé EXPERT Caisse à outils Une combinaison ou tenue de travail adaptée Une bâche Des gants et lunettes de protection Une bande
Plus en détail