Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier AFEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier AFEM"

Transcription

1 Créteil le 24 Novembre 2009 CONSEIL SYNDICAL Blog : Résidence Laferrière Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier Etaient présents le 20/11/2009 à 10h30 à 12h15 : : Mr. TRAN CEC : Mr. PAILLIER COFEGI : Mr. DECISY UNION : Mr. PAGES OBSERVATEUR : Mr. GARNIER La préparation du plan de prévention a commencé par une visite approfondie des lieux. Ensuite les points ci-dessous ont été évoqués : Cantonnement : Il sera positionné à coté du tennis sur l allée sablée, prévoir raccordement électrique et eau si possible. Manutention : Rappel du mode opératoire prévu par. Balisage et protection du chantier à la charge d. Consignation et déconsignation à la charge d. Rappel des consignes. Amiante : Permis de feu : Devront être signés avant le début des travaux par chacun des opérateurs concernés. Travaux de soudure : Rappel des consignes. Rappel des consignes. Accident : Dépôt du plan de prévention : CEC déposera le plan de prévention à l inspection du travail au moins deux jours avant le début du chantier. Etat des lieux avant et après le chantier. Facturation du plan de prévention par escalier et non pas par bâtiment. A la charge d, extincteur, mobilier, trousse de secours et affichage des consignes de sécurité. Zone de stockage pour les rebuts et le matériel neuf : Située à coté du cantonnement pour les rebuts, à affiner pour le stockage du matériel neuf. A la charge d, balisage de la zone. Place de parking pour le personnel : aucune Personnel : déposera le nom de chacun de ses opérateurs et le nom du responsable de chantier au plus tard le 18/12/2009. Les responsables d équipe disposeront d une habilitation électrique réglementaire. Affichage : effectuera un affichage par escalier en amont des travaux.

2 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 2 Rendez-vous du : 6 Janvier 2010 Maître d Ouvrage SPS COFEGI syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Réception du matériel en cour. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Lors du rendez vous de chantier, les techniciens était en attente de la réception de l Algeco et des containers de rangement, le camion de livraison était en cours de déchargement. Prochain rendez-vous de chantier : Le 15 Janvier 2009 à 9h00 Le Consultant : C. GAGLIARDI L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.

3 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 3 Rendez-vous du : 16 Janvier SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cours de pose. Armoire de commande en cours de pose Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cour de pose. Armoire de commande en cour de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affich age des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement doit être livré aujourd hui dans la journée. Les toilettes chimiques ont été installées provisoirement dans le chemin d accès au parking en attendant la mise en place de l Algeco. Prochain rendez-vous de chantier : Le 25 Janvier 2009 à 9h000 Le Consultant : C. GAGLIARDI RESIDENCE LA FERRIERE-

4 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 4 Rendez-vous du : 22 Janvier 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical SPS M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur les bâts 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Février 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes

5 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 5 Rendez-vous du : 8 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D» sera pris en charge par un électricien mandaté par la copropriété. Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - n container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - es véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Février 2010 à 9h00. Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

6 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 6 Rendez-vous du : 22 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Un rendez vous est prévu le 24 Février 2010 à 9h00 avec le conseil syndical et un technicien de la Ste pour la vérification de l habillage, avant la mise en service. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

7 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 7 Rendez-vous du : 8 Mars 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. RAS. RAS Ascenseur N 6 LATERALE : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

8 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 8 Rendez-vous du : 22 Mars 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 6 LATERALE : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Reste a effectuer : Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Le matériel a été livré le 22 Mars 2010 La mise à l arrêt de l ascenseur sera effectuée le Mercredi 24 Mars 2010, suite à la grève des transports. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. Le matériel a été livré le 22 Mars 2010

9 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 9 Rendez-vous du : 12 Avril 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

10 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 10 Rendez-vous du : 10 Mai 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers. Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 31 Mai 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier.

11 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 11 Rendez-vous du : 31 Mai 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Ascenseur N 41 rue de BONNE : Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Début de travaux le 26 Avril 2010 Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Ascenseur terminé en attente de mise en service Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur terminé en attente de mise en service Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 14 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

12 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 12 Rendez-vous du : 14 Juin 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Mise en service Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Mise en place de la poulie de traction. Mise en place des câbles de traction. Pose des boutons palier en cours. Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Pose des boutons palier en cours. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 28 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

13 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 13 Rendez-vous du : 28 Juin 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Habillage cabine :

14 Reste à effectuer Habillage cabine Mise en service Travaux effectués dans la semaine Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Mise en service prévue dans la semaine Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Ascenseur N 39 rue de BONNE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.

15 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 14 Rendez-vous du : 12 Juillet 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service

16 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

17 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 15 Rendez-vous du : 09 Août 2010 syndical M.BLANC M. HEUDE M. PASDELOUP M. GIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 2 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 Ascenseur N 2 LATERALE : En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine.

18 Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES : Suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des disfonctionnement répétitives de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloqué La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine Pour rappel, il a été constaté qu une panne intermittente perturbe l ascenseur du 10, rue Latéral (12 pannes avec plusieurs personnes bloquées). Les recherches entreprises par la Société se sont portées uniquement, sur les réglages de la came de déverrouillage de porte palières, du frein moteur et le contact de la tôle chasse pied, la Sté est réactive et vigilante sur cette panne. Nous attendons le compte rendu des interventions de la Sté pour approuver la mise en service définitive de celui-ci. Prochain rendez-vous de chantier : le 13 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE

19 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 16 Rendez-vous du : 15 Septembre 2010 SPS syndical M.BLANC M. HEUDE M. PASDELOUP M. GIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 7 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : Toujours en attente au : 13/09/10 L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 Ascenseur N 18, rue LATÉRALE : le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 5 Juillet en Ascenseur N 20 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Pose des boutons paliers. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, en service le 6 Août 2010

20 Début des travaux le 5 Juillet Ascenseur N 39 BONNE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 37 BONNE : Début des travaux le 6 Septembre Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 22 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 38 LA FERRIERE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES: A la suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des dysfonctionnements répétitifs de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions, La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloquée, La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine. Prochain rendez-vous de chantier : le 27 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE

PLAN DE PREVENTION. OPERATION N du. Responsables des Entreprises

PLAN DE PREVENTION. OPERATION N du. Responsables des Entreprises PLAN DE PREVENTION Décret N 92-158 du 20 février 1992 : Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure Arrêté du 19 mars 1993 : Liste des dangereux - Code du travail articles R.237-1

Plus en détail

LES ASCENSEURS DIV 1. GmFOR. GmFOR Mise à jour le 25 Mai 2013 (version 4) Page 1 sur 5

LES ASCENSEURS DIV 1. GmFOR. GmFOR Mise à jour le 25 Mai 2013 (version 4) Page 1 sur 5 LES ASCENSEURS DIV 1 GmFOR GmFOR Mise à jour le 25 Mai 2013 (version 4) Page 1 sur 5 BUT : LES ASCENSEURS A l issue de la séquence vous pourrez définir les types d ascenseurs ainsi que la conduite à tenir

Plus en détail

Antenne du Conseil Général de l Aude à Limoux

Antenne du Conseil Général de l Aude à Limoux LOT n 16 ASCENSEUR SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES 1.1 DE FINITION DES OUVRAGES 1.2 LIMITE DES PRESTATIONS 1.2.1 Travaux à la charge de l entreprise 1.2.2 Travaux exclus 1.3 NORMES ET REGLEMENTS 1.4

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs,

Plus en détail

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris

C R E S C E N D O. 102 rue Amelot 75011 Paris. Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris C R E S C E N D O 102 rue Amelot 75011 Paris Aménagement d une crèche de 80 berceaux dans un bâtiment existant 8 rue de Bellevue 75019 Paris CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 01

Plus en détail

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES COMMUNALES

REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES COMMUNALES 81 600 - TARN 81 600 - TARN REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES COMMUNALES Qui peut louer ou utiliser les salles et à quelle date? - Toute personne majeure et sous sa propre responsabilité - Maximum 6 mois

Plus en détail

C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR

C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR REHABILITATION DU BATIMENT 33 SITE DE LA GAILLARDE VILLE DE MONTPELLIER C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela 34070 Montpellier Tél. 04.99.52.81.40 Fax. 04.99.52.81.49

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN: Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0104 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER

Plus en détail

«CLIENT» CHANTIER DESIGNATION LOT : PPSPS CEMLOC SERVICES Version 2 Page 1 sur 10

«CLIENT» CHANTIER DESIGNATION LOT : PPSPS CEMLOC SERVICES Version 2 Page 1 sur 10 CEMLOC Services 4 Avenue des Roses Zac des petits Carreaux 94380 - Bonneuil sur Marne Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09 www.cemloc-services.fr «CLIENT» CHANTIER DESIGNATION LOT : PPSPS

Plus en détail

les contrôles techniques quinquennaux

les contrôles techniques quinquennaux QUESTIONS-RÉPONSES concernant les contrôles techniques quinquennaux à réaliser dans les installations d ascenseurs 31 Janvier 2014 Page 1/30 Objectif du fascicule Ce fascicule a pour but de présenter une

Plus en détail

Ascenseurs M C A MODERNISATION CRÉATION ASCENSEURS

Ascenseurs M C A MODERNISATION CRÉATION ASCENSEURS MODERNISATION CRÉATION ASCENSEURS Vente, Installation, Maintenance, Rénovation, Dépannage Création d'ascenseurs sur mesure et Remplacement toutes marques dans les immeubles neufs et existants Directeur

Plus en détail

Liste d inspection des lieux (CFMA)

Liste d inspection des lieux (CFMA) Liste d inspection des lieux (CFMA) Basée sur le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (adopté en mai 2010) Atelier ou lieu: Inspecté par : Date de l inspection : Page 1 sur 5 Liste des lieux

Plus en détail

PROTOCOLE DE SECURITE POUR LE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE MARCHANDISES A L USINE DE SAILLAT

PROTOCOLE DE SECURITE POUR LE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE MARCHANDISES A L USINE DE SAILLAT Réf. : 1997021 30/05/2012 Usine de Saillat PROTOCOLE DE SECURITE POUR LE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE MARCHANDISES A L USINE DE SAILLAT Date d établissement : Nature des opérations : Chargement Déchargement

Plus en détail

Fiche Préconisation Création d ascenseur

Fiche Préconisation Création d ascenseur Page : 1 1- Constat Impossibilité d accéder à un ou plusieurs niveaux du bâtiment par un moyen de transport vertical Rappel réglementaire : Un ascenseur est obligatoire 1- Si l effectif admis aux étages

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Battante 1 vantail avec oculus OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Battante 1 vantail avec oculus OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN: Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/ Réalisées par

Plus en détail

LE PLAN DE PREVENTION

LE PLAN DE PREVENTION 1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il

Plus en détail

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

MARNE REIMS PALAIS DU TAU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51

Plus en détail

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES Serrure de porte palière manuelle Chaque porte palière est équipée d une serrure assurant sa condamnation mécanique et électrique. La porte palière ne peut ainsi être ouverte que lorsque la cabine est

Plus en détail

A l attention De l association ADICAC Du conseil syndical Du responsable technique du site : M.HAFFHED

A l attention De l association ADICAC Du conseil syndical Du responsable technique du site : M.HAFFHED Villefranche, le 18 Mai 2008 A l attention De l association ADICAC Du conseil syndical Du responsable technique du site : M.HAFFHED Une initiative de plusieurs propriétaires du domaine de l ARCELLE, a

Plus en détail

par Jacques DURANDEAU Ingénieur de l École Nationale Supérieure d Arts et Métiers Directeur de SETRADEX Conseil

par Jacques DURANDEAU Ingénieur de l École Nationale Supérieure d Arts et Métiers Directeur de SETRADEX Conseil Escaliers mécaniques Trottoirs roulants par Jacques DURANDEAU Ingénieur de l École Nationale Supérieure d Arts et Métiers Directeur de SETRADEX Conseil 1. Définitions... C 3 726-2 2. Constitution... 3

Plus en détail

UNIS. Ce que tout copropriétaire doit connaître COLLECTION LIVRET 3 TOUT SAVOIR SUR. Les parties privatives et les parties communes

UNIS. Ce que tout copropriétaire doit connaître COLLECTION LIVRET 3 TOUT SAVOIR SUR. Les parties privatives et les parties communes UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 3 TOUT SAVOIR SUR Les parties privatives et les parties communes Vous êtes propriétaire de votre appartement dans un immeuble en copropriété.

Plus en détail

Responsables communaux : M. TETENOIRE, M. MICHEL, Mme TROUSSET et Mme LOISEAU RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE. NOM / Prénom...

Responsables communaux : M. TETENOIRE, M. MICHEL, Mme TROUSSET et Mme LOISEAU RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE. NOM / Prénom... Espace ARTEMIA 8 Rue de Châlons 51360 BEAUMONT SUR VESLE Responsables communaux : M. TETENOIRE, M. MICHEL, Mme TROUSSET et Mme LOISEAU RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE Habitant Extérieur Association Belmontoise

Plus en détail

Votre carnet d'entretien

Votre carnet d'entretien e-carnet KONE Votre carnet d'entretien LISTE DES INSTALLATIONS DEMANDEES n 10579891 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - BLEUETS ESC B - 37000 TOURS n 10580189 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - EGLANTINE ESC B -

Plus en détail

Service Prévention des Risques Professionnels. 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09

Service Prévention des Risques Professionnels. 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09 CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MALADIE RHÔNE -ALPES Service Prévention des Risques Professionnels 26, rue d Aubigny - 69436 Lyon cedex 03 téléphone : 04 72 91 96 96 - télécopie : 04 72 91 97 09 FT 1022 OCTOBRE

Plus en détail

Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1.

Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1. Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1 Juin 2015 NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE P. 2 sur 8 SOMMAIRE 1 Hygiène...

Plus en détail

23-25 Octobre 2015 23 rd - 25 th October, 2015 Grande Halle de La Villette - PARIS

23-25 Octobre 2015 23 rd - 25 th October, 2015 Grande Halle de La Villette - PARIS CONSIGNES DE MONTAGE Mercredi 21 Octobre Jeudi 22 Octobre Vendredi 23 Octobre Horaires de montage 8h00 22h00 08h00 22h00 08h00 11h00 Stands Nu uniquement : Du Mercredi 21 Octobre à 8h00 au Vendredi 23

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN: Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0102 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées

Plus en détail

Conditions d accès. Plan du site. Par les transports en communs. Par la route

Conditions d accès. Plan du site. Par les transports en communs. Par la route Conditions d accès Plan du site Par les transports en communs Métro : Ligne 12, station Porte de Versailles Ligne 8, station Balard Bus : Ligne 39, Porte de la Plaine Ligne 42, Balard Ligne 80, Porte de

Plus en détail

Santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail l SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DIRECTIVE POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE SITE DE L AÉROPORT 1. Principes directeurs Préambule But Champ d application La sécurité du trafic aérien, des passagers et des

Plus en détail

La piste sera dégagée chaque soir, cônes, pneus et autres seront rangés.

La piste sera dégagée chaque soir, cônes, pneus et autres seront rangés. CIRCUIT AUTOMOBILE MAURICE TISSANDIER DE LA CHATRE. REGLEMENT D UTILISATION. I - UTILISATEURS L utilisation du circuit automobile Maurice Tissandier de LA CHATRE est réservée à : - L Association Sportive

Plus en détail

Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE

Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE ETUDE DE L EXISTANT CONSTRUCTION STRUCTURE (Références photos du chantier- 1960) LA GRANDE COURONNE

Plus en détail

I. PLAN D INSTALLATION DE LA PHASE I

I. PLAN D INSTALLATION DE LA PHASE I I. PLAN D INSTALLATION DE LA PHASE I 1) Base de vie Cantonnement type Algeco La base de vie est déterminée en fonction du nombre d intervenants sur le chantier. Le nombre d ouvriers maximum est estimé

Plus en détail

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil EXEMPLE DE NOTICE DE SECURITE INCENDIE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE sans locaux à sommeil NOTA : Cet exemple de notice est un document simplifié. Des renseignements complémentaires

Plus en détail

1. REGLEMENTATION : 2. INTRODUCTION :

1. REGLEMENTATION : 2. INTRODUCTION : 1. REGLEMENTATION : Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions de la partie IV du Code du travail en ce qui concerne les mesures

Plus en détail

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des

Plus en détail

PROTOCOLE DE LIVRAISON ET PLAN D ACCES

PROTOCOLE DE LIVRAISON ET PLAN D ACCES PROTOCOLE DE LIVRAISON ET PLAN D ACCES Ces documents sont destinés à l usage de tous les prestataires ou intervenants amenés à effectuer une livraison ou une reprise sur le site de Docks en Seine. L accès

Plus en détail

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières L ONDE Régie Personnalisée pour la Gestion de l Espace Culturel de Vélizy-Villacoublay Marché public n 22 : maintenance et entretien des t rois ascenseurs et du monte-charge de l Onde Régie personnalisée

Plus en détail

Centre de Production Thermique EDF BOUCHAIN Page 1

Centre de Production Thermique EDF BOUCHAIN Page 1 CONSERVEZ CE DOCUMENT Fait à Bouchain, le : / / Centre de Production Thermique EDF BOUCHAIN Page 1 SOMMAIRE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR PLAN DU SITE PAGE 3 CONSIGNES GÉNÉRALES PAGE 4 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Plus en détail

Mairie de Lérouville République Française Département de la Meuse

Mairie de Lérouville République Française Département de la Meuse Mairie de Lérouville République Française Département de la Meuse REGLEMENT INTERIEUR 2015 D UTILISATION DES SALLES COMMUNALES DE LEROUVILLE Adopté par le Conseil Municipal par délibération n 58 du 16

Plus en détail

Ascenseur Monte Charge. Produit destiné aux sections ascensoristes et aux sections Bac Pro ELEEC.

Ascenseur Monte Charge. Produit destiné aux sections ascensoristes et aux sections Bac Pro ELEEC. Ascenseur Monte Charge Produit destiné aux sections ascensoristes et aux sections Bac Pro ELEEC. Sommaire 1. Présentation 2. Composition du système 3. Sections concernées 4. Liste des éléments fournis

Plus en détail

ARRETE DE MONSIEUR LE MAIRE

ARRETE DE MONSIEUR LE MAIRE ARRETE DE MONSIEUR LE MAIRE ARRETE 2008-119 Commune MEYREUIL Département BOUCHES DU RHONE Canton AIX SUD OUEST Nous, Maire de la commune de MEYREUIL, VU le Code Général des Collectivités Territoriales

Plus en détail

ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS NOTIONS DE BASE

ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS NOTIONS DE BASE ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS NOTIONS DE BASE GUIDE TECHNIQUE Pour projets résidentiels INTRODUCTION De nombreux appareils élévateurs sont installés dans les projets d habitation de condominiums,

Plus en détail

P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé)

P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) La législation en matière de Prévention des accidents du travail impose une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises

Plus en détail

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Notice obligatoire en application de l Art. R 123-24 du Code de la Construction et de l Habitation pour les demandes de Permis de Construire dans les Etablissements Recevant

Plus en détail

Bd du Cami-Salié 64000 PAU

Bd du Cami-Salié 64000 PAU Bd du Cami-Salié 64000 PAU contact@zenithpau.com Tél. : 05 59 80 77 50 Fax : 05 59 80 77 53 DIRECTION Marie-Anne MICHAUD mmichaud@zenithpau.com REGISSEUR Jean Bruno TAJAN 05 59 80 77 52 technique@zenithpau.com

Plus en détail

Document téléchargeable sur http://www.quechoisir.org/ KIT DE NEGOCIATION

Document téléchargeable sur http://www.quechoisir.org/ KIT DE NEGOCIATION KIT DE NEGOCIATION 1 Quelques conseils pour mieux gérer les travaux et déjouer les pièges les plus fréquents Faites réaliser un audit avant de lancer les travaux de mise en conformité Cette précaution

Plus en détail

Proposition technique et financière pour Le raccordement Sur le réseau public de distribution électricité Raccordement de puissance < kva

Proposition technique et financière pour Le raccordement Sur le réseau public de distribution électricité Raccordement de puissance < kva Proposition technique et financière pour Le raccordement Sur le réseau public de distribution électricité Raccordement de puissance < kva Numéro d affaire : Etablie entre : Vialis, Gestionnaire de Réseau

Plus en détail

Actualisation de la formation spécifique de coordonnateur SPS suivant l arrêté du 26 décembre 2012

Actualisation de la formation spécifique de coordonnateur SPS suivant l arrêté du 26 décembre 2012 Actualisation de la formation spécifique de coordonnateur SPS suivant l arrêté du 26 décembre 2012 Tout coordonnateur SPS titulaire d une attestation de formation initiale. La réglementation : - les nouveaux

Plus en détail

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (Code de la construction et de l habitation Art. R123 à R123.55 arrêté du 22 juin 1990) S agissant d une opération en site existant, en application

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Liberté Egalité Fraternité ARRETE DU MAIRE EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRETES MUNICIPAUX

REPUBLIQUE FRANCAISE. Liberté Egalité Fraternité ARRETE DU MAIRE EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRETES MUNICIPAUX ED DEPARTEMENT NORD CANTON LANNOY COMMUNE LEERS REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté Egalité Fraternité ARRETE DU MAIRE N EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRETES MUNICIPAUX REGLEMENTATION DE L AFFICHAGE PUBLICITAIRE VILLE

Plus en détail

PLAN DE PREVENTION MAINTENANCE TECHNIQUE

PLAN DE PREVENTION MAINTENANCE TECHNIQUE Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Managers Association PLAN DE PREVENTION MAINTENANCE TECHNIQUE Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin

Plus en détail

DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel

DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL 83143 TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel Réf cadastre : Parcelle 368 8314 LE VAL MARCHE de

Plus en détail

OTIS PLAN CATALOGUE. Ascenseur sans local machinerie. Courroies plates. Machine sans réducteur. Moteur à aimants permanents.

OTIS PLAN CATALOGUE. Ascenseur sans local machinerie. Courroies plates. Machine sans réducteur. Moteur à aimants permanents. OTIS PLAN CATALOGUE 630 kg - 1000 kg Ascenseur sans local machinerie Courroies plates Machine sans réducteur Moteur à aimants permanents Porte ouverture latérale () Main droite (main gauche disponible)

Plus en détail

qu il précise l application des exigences de sécurité issues de la Loi SAE.

qu il précise l application des exigences de sécurité issues de la Loi SAE. Objectifs du décret Les objectifs du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charge et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs

Plus en détail

NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012

NOTICE DE SÉCURITÉ. Document mis à jour le 10.05.2012 NOTICE DE SÉCURITÉ concernant les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC du (5 ème catégorie) conformément au Code de l'aménagement de la Polynésie Française Document mis à jour le 10.05.2012 01 - PRÉSENTATION

Plus en détail

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE Circulaire d'informations n 2009/17 du 15 septembre 2009 LES FORMATIONS OBLIGATOIRES EN HYGIENE ET SECURITE Références : - Loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de

Plus en détail

! * Après libération de l emplacement par l entreprise précédente

! * Après libération de l emplacement par l entreprise précédente Les informations que vous trouverez dans ce document sont importantes. Si vous avez un prestataire qui installe votre stand, merci de les lui transmettre. 1. DIMENSIONS DES STANDS La hauteur de plafond

Plus en détail

MONTAGE / DÉMONTAGE HORAIRES D ACCÈS MONTAGE - DÉMONTAGE PROCÉDURE D ACCOMPAGNEMENT MONTAGE - DÉMONTAGE BADGES MONTAGE/DÉMONTAGE

MONTAGE / DÉMONTAGE HORAIRES D ACCÈS MONTAGE - DÉMONTAGE PROCÉDURE D ACCOMPAGNEMENT MONTAGE - DÉMONTAGE BADGES MONTAGE/DÉMONTAGE HORAIRES D ACCÈS MONTAGE - DÉMONTAGE BADGES MONTAGE/DÉMONTAGE L entrée sur les niveaux d exposition ne sera autorisée qu aux personnes munies d un badge montage / démontage. 6 badges de montage/démontage

Plus en détail

Note. Charte Hygiène et Sécurité

Note. Charte Hygiène et Sécurité 1/5 Préambule L ENSCMu est un ERP (Etablissement Recevant du Public) de 3 ème catégorie, de type R (enseignement et recherche). Dans ce cadre, l école est soumise au respect de différentes réglementations

Plus en détail

Étude préliminaire. Préparation. Transfert. Transfert. Bilan post-transfert. Inventaire Analyse des linéaires Reprise/destruction des obsolètes

Étude préliminaire. Préparation. Transfert. Transfert. Bilan post-transfert. Inventaire Analyse des linéaires Reprise/destruction des obsolètes Étude préliminaire Définition du besoin Inventaire Analyse des linéaires Reprise/destruction des obsolètes Cahier des charges Audit informatique Appel d offres Préparation Autorisations administratives

Plus en détail

Guide de l Accessibilité des ERP

Guide de l Accessibilité des ERP Guide de l Accessibilité des ERP Comment rendre votre établissement accessible aux handicapés et assurer la continuité de votre accueil du public pendant les travaux de mise aux normes. Sommaire 1. Introduction

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DES SALARIÉS

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DES SALARIÉS LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DES SALARIÉS SOMMAIRE Le rappel des obligations légales. les principaux risques. Le document Unique. Rappel des obligations légales Article

Plus en détail

CCTP 07.TVX.02 Page N 1

CCTP 07.TVX.02 Page N 1 CCTP 07.TVX.02 Page N 1 SOMMAIRE A EXPOSE GENERAL DE L OPERATION A.01 OPERATION Page : 3 A.02 INTERVENANTS Page : 3 A.03 DOCUMENTS REMIS Page : 3 B GENERALITES TOUS CORPS D ETAT B.01 OBJET DU C.C.T.P.

Plus en détail

Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH)

Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) 1 Notice descriptive relative à la sécurité des personnes (Article R 123.22 du CCH) Conformément à Article R*111-19-17 du CCH, la présente notice fait partie du dossier permettant de vérifier la conformité

Plus en détail

Salles Municipales du Vellein Avenue du Driève 38090 VILLEFONTAINE

Salles Municipales du Vellein Avenue du Driève 38090 VILLEFONTAINE SERVICE ACCUEIL/GESTION DES SALLES Affaire suivie par : Maryvonne Mens Tél. 04 74 96 00 00 Tél. Astreinte technique : 06 60 05 52 15 Tél. Visite/Etat des lieux : 06 35 38 64 27 Règlement intérieur Salles

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES REPUBLIQUE FRANCAISE Direction des Services Techniques Service de la Commande Publique VA MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014/03/PA CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Contrôle

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Ravalement des façades de deux pavillons du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Ravalement des façades de deux pavillons du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Ravalement des façades de deux pavillons du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST PROCEDURE ADAPTEE (Articles 26.2 et 28 du code des marchés

Plus en détail

COMMENT PREPARER UNE COMMISSION DE SECURITE. 1.1 C'est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire (R.123-35).

COMMENT PREPARER UNE COMMISSION DE SECURITE. 1.1 C'est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire (R.123-35). COMMENT PREPARER UNE COMMISSION DE SECURITE 1. D'ABORD, QU'EST-CE QU'UNE COMMISSION DE SÉCURITÉ ET POURQUOI CETTE INSTANCE? 1.1 C'est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet

Plus en détail

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 5 ème CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL Remarque préliminaire Cette notice a été élaborée à votre attention dans le but de faciliter votre

Plus en détail

L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 10 L ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 10.1 ESPACE D ATTENTE SÉCURISÉ FOCUS 1 : L'IMPLANTATION PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ L ensemble des usagers doit pouvoir être évacué du bâtiment.

Plus en détail

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Place Jean Marie Danel 80370 BERNAVILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT n 04: SERRURERIE MAITRISE d ŒUVRE Antoine MAUGNARD Architecte 11 Avenue de

Plus en détail

Commune de Senonches CURAGE ET INSPECTIONS TELEVISEES DU RESEAU D ASSAINISSEMENT. Marché public à procédure adaptée

Commune de Senonches CURAGE ET INSPECTIONS TELEVISEES DU RESEAU D ASSAINISSEMENT. Marché public à procédure adaptée Commune de Senonches Curage et inspection télévisée du réseau d assainissement de Senonches - CCTP 1 Commune de Senonches CURAGE ET INSPECTIONS TELEVISEES DU RESEAU D ASSAINISSEMENT Marché public à procédure

Plus en détail

TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURES TERRASSES DANS DEUX ECOLES MAPA N 2014-01

TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURES TERRASSES DANS DEUX ECOLES MAPA N 2014-01 TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURES TERRASSES DANS DEUX ECOLES MAPA N 2014-01 MARCHE de TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1/8 SOMMAIRE 1. GENERALITES CONCERNANT LES PRESTATIONS

Plus en détail

OTIS. Cargo l ascenseur de charge

OTIS. Cargo l ascenseur de charge OTIS Cargo l ascenseur de charge L ASCENSEUR DE CHARGE CARGO CONÇU POUR DURER Cargo est parfaitement adapté au transport vertical de tous les types de charge dans tous les domaines : Industries, entrepôts

Plus en détail

PROTOCOLE DE SECURITE CHARGEMENT/DECHARGEMENT

PROTOCOLE DE SECURITE CHARGEMENT/DECHARGEMENT Page 1 sur 15 PROTOCOLE DE SECURITE CHARGEMENT/DECHARGEMENT Etabli dans le cadre s articles R. 4515-1 et suivants du Co du travail, le présent document comprend les informations utiles à l évaluation s

Plus en détail

reco Du moulin à la boulangerie artisanale Prévention des risques liés aux manutentions manuelles des sacs de farine R.454

reco Du moulin à la boulangerie artisanale Prévention des risques liés aux manutentions manuelles des sacs de farine R.454 reco du comité technique national des services, commerces et industries de l'alimentation Du moulin à la boulangerie artisanale Prévention des risques liés aux manutentions manuelles des sacs de farine

Plus en détail

KONE Access CONTRÔLE D'ACCÈS INTELLIGENT POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE GESTION DES DEPLACEMENTS OPTIMISEE

KONE Access CONTRÔLE D'ACCÈS INTELLIGENT POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE GESTION DES DEPLACEMENTS OPTIMISEE KONE Access CONTRÔLE D'ACCÈS INTELLIGENT POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE GESTION DES DEPLACEMENTS OPTIMISEE Pour quelles raisons choisir KONE Access? Amélioration du trafic et de la sécurité grâce à des solutions

Plus en détail

Nous souhaitons réaliser des travaux d aménagement et de décoration dans notre bâtiment.

Nous souhaitons réaliser des travaux d aménagement et de décoration dans notre bâtiment. CONSULTATION DANS LE CADRE DE L AMENAGEMENT DE LA SALLE DE REUNION DU 1 ER ETAGE AU CTIG (INRA DE JOUY EN JOSAS) 1 OBJET DE LA MISSION Nous souhaitons réaliser des travaux d aménagement et de décoration

Plus en détail

ANNEXE 1 - LISTE DES PRESTATIONS

ANNEXE 1 - LISTE DES PRESTATIONS ANNEE 1 - NETTOYAGE COURANT VIDAGE ET ESSUYAGE HUMIDE DES CORBEILLES ESSUYAGE DES BUREAU ET TABLES ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS ESSUYAGE DES OBJETS MEUBLANTS DANS PC SECURITE DANS SAS ACCES A COUR ESSUYAGE

Plus en détail

Centrale Éolienne du «Roc del Mounge» Communes de Labruguière (Tarn, 81), Cuxac-Cabardès et Les Martys (Aude, 11) Notice hygiène et sécurité

Centrale Éolienne du «Roc del Mounge» Communes de Labruguière (Tarn, 81), Cuxac-Cabardès et Les Martys (Aude, 11) Notice hygiène et sécurité Centrale Éolienne du «Roc del Mounge» Communes de Labruguière (Tarn, 81), Cuxac-Cabardès et Les Martys (Aude, 11) Notice hygiène et sécurité Avril 2013 Centrale Éolienne de Labruguière / les Martys / Cuxac-Cabardès

Plus en détail

VILLE DE FROUARD VERIFICATIONS PERIODIQUES DE DIVERSES INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.

VILLE DE FROUARD VERIFICATIONS PERIODIQUES DE DIVERSES INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C. VILLE DE FROUARD VERIFICATIONS PERIODIQUES DE DIVERSES INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.TP) (ANNEXE 1) LC Centre Technique Page 1 sur 9 CCTP Annexe

Plus en détail

P.G.C.S.P.S PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

P.G.C.S.P.S PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE P.G.C.S.P.S PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE La législation en matière de Prévention des accidents du travail impose une coordination en matière de sécurité

Plus en détail

Affaire n : 2 282 131 N/Réf : CB623/2010/272/BC/CD Rapport émis par : B. COZE Rueil-Malmaison, le 7 mars 2011

Affaire n : 2 282 131 N/Réf : CB623/2010/272/BC/CD Rapport émis par : B. COZE Rueil-Malmaison, le 7 mars 2011 BUREAU VERITAS 5 bd Marcel POURTOUT 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX Urbania Val d Ouest 38 rue Albert Sarraut 78000 VERSAILLES Téléphone :01 47 52 49 70 Télécopie : 01 47 77 03 22 A l attention de Mme ALILI

Plus en détail

Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil

Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin

Plus en détail

«La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent» (Platon) «Nul n'est méchant volontairement» (Socrate)

«La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent» (Platon) «Nul n'est méchant volontairement» (Socrate) Fiche pédagogique Accessibilité des ERP «La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent» (Platon) «Nul n'est méchant volontairement» (Socrate) Depuis l actualité douloureuse de la communauté

Plus en détail

MANUEL DE L EXPOSANT CONGRÈS DE L ACUQ SALON DES EXPOSANTS. 12 novembre 2015 Château Bromont

MANUEL DE L EXPOSANT CONGRÈS DE L ACUQ SALON DES EXPOSANTS. 12 novembre 2015 Château Bromont MANUEL DE L EXPOSANT CONGRÈS DE L ACUQ SALON DES EXPOSANTS 12 novembre 2015 Château Bromont 1 Informations générales 1.1 Promoteur de l événement Le promoteur du Salon des exposants du Congrès de l ACUQ

Plus en détail

Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise

Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise BATIMENT TRAVAUX PUBLIC S.A.S au Capital de 500 000 Tél : 04 90 60 00 94 - Fax : 04 90 63 05 01 Préambule Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise La note ci jointe décrit les engagements

Plus en détail

COMMUNE D EPERLECQUES. Cahier des Clauses Techniques Particulières

COMMUNE D EPERLECQUES. Cahier des Clauses Techniques Particulières COMMUNE D EPERLECQUES Entretien et rénovation du parc d Eclairage Public - Location, pose et dépose des motifs d illuminations des fêtes de fin d année Cahier des Clauses Techniques Particulières Maître

Plus en détail

RAPPORT. Guide de concertation général de Dépistage Participatif des Risques (Déparis)

RAPPORT. Guide de concertation général de Dépistage Participatif des Risques (Déparis) RAPPORT Guide de concertation général de Dépistage Participatif des Risques (Déparis) Entreprise: xxx Situation de travail: Concertation Etablissement Personnes ayant participé à l'étude: CPPT Dates :

Plus en détail

DEPISTAGE PARTICIPATIF DES RISQUES (DEPARIS)

DEPISTAGE PARTICIPATIF DES RISQUES (DEPARIS) DEPISTAGE PARTICIPATIF DES RISQUES (DEPARIS) Entreprise: *** Coordinateur: Dr Mohamed Adnène HENCHI, M.C.A., Université de Monastir, Tunisie Situation de travail : Machine *** Responsables : * Ingénieur

Plus en détail

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L UTILISATION DES SALLES. Maison des associations

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L UTILISATION DES SALLES. Maison des associations CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L UTILISATION DES SALLES Maison des associations Préambule L occupation et l utilisation des salles sont soumises aux dispositions réglementaires, objet des articles suivants.

Plus en détail

Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision

Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision Mise en sécurité des ascenseurs Solutions techniques pour répondre à l obligation réglementaire de précision d arrêt et maintien à niveau des ascenseurs Utilisation des variateurs électriques de vitesse

Plus en détail