DEMOLITION DU BATIMENT D HABITATION DE LA STATION DE POMPAGE DE LA 40 SEMAINE 98 CHEMIN DES SAPINS EPINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DEMOLITION DU BATIMENT D HABITATION DE LA STATION DE POMPAGE DE LA 40 SEMAINE 98 CHEMIN DES SAPINS EPINAL"

Transcription

1 DEMOLITION DU BATIMENT D HABITATION DE LA STATION DE POMPAGE DE LA 40 SEMAINE 98 CHEMIN DES SAPINS EPINAL MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN VERTU DE L ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT / CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES LOT 1 : DEMOLITION Entre les soussignés : Monsieur Michel HEINRICH, Député maire de la Ville d Epinal, 9, rue du Général Leclerc EPINAL Cedex, conformément à la décision du. Et D une part D autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

2 ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la démolition et l évacuation des déchets et la modification d un bâtiment et d une annexe à la station de pompage des eaux de la 40 semaine, 98 chemin des sapins Epinal. Le marché se décompose en trois lots : Lot 1 Démolition Lot 2 Maçonnerie Lot 3 Couverture ARTICLE 2 MAITRISE D OUVRAGE Le Maître d Ouvrage est la ville d Epinal. Le service représentant la Maîtrise d Ouvrage est le Service Technique de la Ville d Epinal. ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité : Pièces particulières - le présent Acte d Engagement / Cahier des Clauses Particulières et la Déclaration annexée prévue à l article 50 du Code des Marchés Publics, signé et daté par le candidat. - Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire des lots de ce marché, signé et daté par le candidat. ARTICLE 4 TITULAIRE INDIVIDUEL La société/ le groupement titulaire de ce marché est: - ARTICLE 5 PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE (UNIQUEMENT POUR LES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) SANS OBJET ARTICLE 6 DESCRIPTION DES TRAVAUX Les dispositions correspondantes figurent au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. 6. Nature de la consultation La consultation lancée sous la forme juridique d une procédure adaptée, doit permettre à la Ville d Epinal, sur la base des propositions de plusieurs soumissionnaires, de formaliser ses objectifs avec le mieux-disant. ARTICLE 7 DELAI D EXECUTION / DATES PREVISIONNELLES La durée des travaux, est estimé a 1 mois, le chantier débutera a réception de l ordre de service.

3 ARTICLE 8 PRIX 8.1 Variation Les prix du présent marché sont forfaitaires. Ils sont fermes et définitifs. 8.2 Application de la taxe à la valeur ajoutée intérêts moratoires Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. Le taux des intérêts moratoires en vigueur est le taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 8.3 Montant Les travaux prévus dans le cadre du présent marché sont évalués globalement à la somme de : Lot 1 Démolition Montant du Marché Montant hors T.V.A. : T.V.A. au taux de 19,6 % Montants T.V.A. incluse : Euros Euros Euros Montant HT:.(en lettres) Montant TVA...(en lettres) Montant TTC (en lettres) 8.4 Modalités de règlement Le règlement du décompte final ou du solde définitif aura lieu après réception définitive des pièces par la ou les personnes déléguées à cette fin par le Maître d Ouvrage. Les paiements auront lieu dans un délai maximum de trente jours suivant réception par le Maître d Ouvrage de la demande de règlement émise par le ou les titulaires des marchés dans les conditions prévues à l article 96 du Code des Marchés Publics. Les erreurs ou omissions dans la demande de règlement ou dans le mémoire seront signalés au titulaire du marché, obligation sera faite à ce dernier d établir une nouvelle demande ou un nouveau mémoire, à compter de la réception desquels un nouveau délai de trente jours pour

4 effectuer le paiement sera ouvert dans les conditions identiques à celles visées à l alinéa précédent. 8.5 Compte à créditer Le Maître d Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en exécution du présent marché et en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert du titulaire /des comptes ouverts des mandataires ou de ses co-traitants conformément au tableau de répartition ci-annexé. Titulaire : Au nom de : A l Etablissement Bancaire : 8.6 Avance Sans objet ARTICLE 9 SOUS-TRAITANCE CONDITIONS GENERALES Le titulaire peut sous-traiter l exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l ouvrage et de l agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées par la loi n du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et le décret n du 13 mars 1986 relatif à la sous-traitance. Les demandes d acceptation des sous-traitants et d agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance sont jointes en annexe 2 au présent document. En application des dispositions de la loi n du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et le décret n du 13 mars 1986 relatif à la sous-traitance, l acceptation d un sous-traitant en cours de marché et l agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur du marché, par le contractant qui conclut le contrat de sous-traitance, et le cas échéant le mandataire du groupement titulaire DESIGNATION DE SOUS-TRAITANT EN COURS D EXECUTION DU MARCHE L acceptation d un sous-traitant et l agrément des conditions de paiement du contrat de soustraitance peuvent être réalisés par acte spécial ou avenant, dès lors que le titulaire peut, conformément aux dispositions de l article du Code des marchés publics : -soit obtenir la modification de la formule de l exemplaire unique ; -soit fournir une attestation de l établissement bancaire justifiant l annulation du nantissement préalable ou que la cession de créance ou le nantissement ne fait pas obstacle au paiement du sous-traitant. 9.3 MODALITES DE PAIEMENT DIRECT Pour les sous-traitants d un des membres du groupement, l acceptation de la somme à payer à chacun d entre eux fait l objet d une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des co-traitants qui a conclu le contrat de sous-traitance et qui indique la somme à régler par le maître d ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d une éventuelle révision des prix prévue au contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

5 ARTICLE 10 RETENUE DE GARANTIE Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le maître d œuvre serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de l ordre de reversement. ARTICLE 11 NANTISSEMENT En vue de l application du régime de nantissement défini à l article 106 du Code des Marchés Publics, sont désignés : Comme comptable assignataire des paiements : Madame le Trésorier Principal Municipal de la Ville d Epinal ARTICLE 12 RECEPTION / ADMISSION DES PRESTATIONS - La réception est l acte par lequel le maître d ouvrage accepte, avec ou sans réserves, l ouvrage exécuté, dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G. ARTICLE 13 RESILIATION Les dispositions du C.C.A.G. TRAVAUX. sont applicables au présent marché. De plus, après la signature du marché, en cas d inexactitude des documents ou renseignements relatifs à la situation sociale et fiscale du titulaire, le marché sera résilié aux torts exclusifs de celui-ci. ARTICLE 14 PENALITES Elles seront appliquées par le Maître d Ouvrage en cas de retard dans l exécution 10 TTC par jour de retard. ARTICLE 15 MARCHE A TRANCHES Sans objet ARTICLE 16 DECLARATION DE LA SOCIETE MANDATAIRE J affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues aux articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics. A EPINAL, le Le Député-Maire A., le Le Titulaire /Mandataire

6 Notification du Marché A Procédure Adaptée La notification consiste en la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise est opérée par lettre simple avec récépissé de réception. En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous. Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent marché. A, le

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE SAINT-ROCH

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SAINT-ROCH 1 RUE PRINCIPALE 37390 SAINT-ROCH Tél. : 0.47.56.74.67 Fax : 0.47.56.76.50 Courriel : mairie.saintroch37@orange.fr MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE AMENAGEMENT

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CADRE D ACTE D ENGAGEMENT. LOT n

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CADRE D ACTE D ENGAGEMENT. LOT n MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Fourniture de livres non scolaires imprimés et numériques pour le Réseau de Lecture Publique du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe CADRE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du Code des marchés publics.

ACTE D ENGAGEMENT. MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du Code des marchés publics. ACTE D ENGAGEMENT Maître de l ouvrage : COMMUNE DE VIEILLE-CHAPELLE Objet du marché : FERME SENECHAL - TRAVAUX DE CONSERVATION/RESTAURATION : COUVERTURE DE LA MAISON RAVALEMENT DES FACADES ET CONSOLIDATIONS

Plus en détail

MISSION DE MAÎTRISE D ŒUVRE RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU GYMNASE. Acte d Engagement

MISSION DE MAÎTRISE D ŒUVRE RENOVATION ET MISE AUX NORMES DU GYMNASE. Acte d Engagement MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAIRIE DE NOUZILLY 3 Place Emile Cholet 37380 NOUZILLY Tél. : 02.47.56.12.21 Fax : 02.47.56.40.47 Courriel : mairie.nouzilly@wanadoo.fr MISSION DE MAÎTRISE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETEIN ET LOCATION DU PARC

Plus en détail

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la

Plus en détail

Ville de Caudebec-en-Caux

Ville de Caudebec-en-Caux Ville de Caudebec-en-Caux PROGRAMME D EFFACEMENT DE RESEAUX 2013 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Marché à procédure adaptée passé en application des articles 26, 28 et 56 du

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LYCEE / CFA JULES VERNE 31, rue Saint Nicolas Saverne

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LYCEE / CFA JULES VERNE 31, rue Saint Nicolas Saverne MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE / CFA JULES VERNE 31, rue Saint Nicolas 67700 Saverne TRAVAUX D AMELIORATION DU BATIMENT 14 DU CFA ATELIER MECANIQUE LOT N... :.... N de marché Acte d Engagement Page 1

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET 51, Avenue du Général de Gaulle 91260 JUVISY SUR ORGE Tél : 01.69.12.44.50 TRAVAUX DE RENOVATION DES APPUIS DES PASSERELLES DU LYCEE JEAN MONNET A JUVISY SUR

Plus en détail

Marché A Procédure Adaptée

Marché A Procédure Adaptée MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE DE PRESTATION DE SERVICE < 90 000 Mairie de Marans Charente Maritime Marché A Procédure Adaptée Art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, Et circulaire d application

Plus en détail

MARCHE D APPEL A CONCURRENCE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE D APPEL A CONCURRENCE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE DE TRAVAUX N de nomenclature CPV : 32323500-8 MARCHE DE TRAVAUX (fourniture, mise en œuvre et réglage d un dispositif de vidéosurveillance au magasin

Plus en détail

Acte d engagement (A.E.)

Acte d engagement (A.E.) Acte d engagement (A.E.) Objet du Marché : REHABILITATION D UN BÂTIMENT OFFICE DE TOURISME / 4 LOGEMENTS A PONTGIBAUD MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 5 rue du Frère

Plus en détail

OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX OPÉRATION : Travaux de réfection du sentier d'accès au refuge du Châtelleret - Vallon des Étançons Marché n 2016-09 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché

Plus en détail

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP20015 28220 Cloyes-sur-le-Loir Tel. : 02 37 98 64 92 Fax. : 02 37 98 64 34 MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES (EURE-ET-LOIR)

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Commune de Saint-Aunès - Service Technique 1 place de la Mairie 34130 Saint-Aunès Tel : 04 67 87 48 48 NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX N de marché

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure MONTMOROT

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure MONTMOROT MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LEGTA MONTMOROT 614 avenue Edgar Faure 39 570 MONTMOROT REMPLACEMENT DE BATIMENTS PREFABIQUES PAR UN BATIMENT OSSATURE BOIS POUR L ACCUEIL DE SALLES DE CLASSE N de marché 2014-01

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION Maître de l ouvrage : VILLE de CAZÈRES Marché de travaux N du marché Date du marché

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SECRETARIAT Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT N...

Plus en détail

Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne

Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne Assistance juridique à la révision du Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ACTE D'ENGAGEMENT MAITRE D OUVRAGE : Etablissement Public du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne)

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Maître d ouvrage :. FOURNITURE DE COMBUSTIBLES BOIS N de marché Acte d Engagement Page 1 sur 10 «TMPNOMRED» Personne publique contractante : A préciser Objet du marché :

Plus en détail

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers Marché à Procédure Adaptée ------- Collecte, transport et traitement des déchets verts, des encombrants ménagers et déchets ménagers spéciaux ACTE D ENGAGEMENT DU CANDIDAT Lot n 2 : Collecte, transport

Plus en détail

Ville d ESVRES-SUR-INDRE. Marché public de fournitures courantes et de services NETTOYAGE DE BATIMENTS DE LA VILLE D ESVRES-SUR- INDRE

Ville d ESVRES-SUR-INDRE. Marché public de fournitures courantes et de services NETTOYAGE DE BATIMENTS DE LA VILLE D ESVRES-SUR- INDRE Ville d ESVRES-SUR-INDRE Marché public de fournitures courantes et de services NETTOYAGE DE BATIMENTS DE LA VILLE D ESVRES-SUR- INDRE La procédure utilisée est une procédure adaptée selon l article 25

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG Place d Armes 57370 PHALSBOURG Tél. : 03 87 24 40 00 REMPLACEMENT ET MODIFICATION DES FENETRES DU CHATEAU D EINARTZHAUSEN LOT n : ACTE D ENGAGEMENT Acte d

Plus en détail

Pouvoir adjudicateur : Commune de Verlinghem

Pouvoir adjudicateur : Commune de Verlinghem COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 mairie@verlinghem.fr www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

Aménagement paysager

Aménagement paysager DEPARTEMENT DU FINISTERE MAITRE de l OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT VOUGAY 1 route de Plouescat 29 440 SAINT VOUGAY Objet du marché : Travaux d aménagement paysager Vallée du Lojou MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Plus en détail

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux.

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Maître de l Ouvrage : MAIRIE de VABRE 81330. Objet du marché : Date : Montant : Euros HT ACTE D ENGAGEMENT Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Imputation budgétaire : Fonction : Nature : S.G.

Plus en détail

REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME : Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP

REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME : Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP Commune de Saint-Aunès REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME : Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CONSULTATION MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (Ordonnance

Plus en détail

Acte d Engagement (AE) tenant lieu de Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Acte d Engagement (AE) tenant lieu de Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Acte d Engagement (AE) tenant lieu de Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Objet du Marché : Marché de prestations intellectuelles de contrôle technique

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. MAIRIE DE BOUZIGUES Hôtel de Ville 1, rue du Port BOUZIGUES Téléphone : Télécopie :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. MAIRIE DE BOUZIGUES Hôtel de Ville 1, rue du Port BOUZIGUES Téléphone : Télécopie : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE BOUZIGUES Hôtel de Ville 1, rue du Port 34140 BOUZIGUES Téléphone : 04.67.78.30.12 Télécopie : 04.67.78.32.10 Assistant à maîtrise d ouvrage IMHOTEP INGENIERIE 293

Plus en détail

AMENAGEMENT DE DEUX COMMERCES PLACE GENERAL DE GAULLE A CALVISSON. N de marché 2016/12/22. Acte d Engagement

AMENAGEMENT DE DEUX COMMERCES PLACE GENERAL DE GAULLE A CALVISSON. N de marché 2016/12/22. Acte d Engagement Ville de CALVISSON ( Gard) MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX AMENAGEMENT DE DEUX COMMERCES PLACE GENERAL DE GAULLE A CALVISSON LOT N 3 ( à compléter par l entreprise) N de marché 2016/12/22 Acte d Engagement

Plus en détail

CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT SEINE-ET- MARNE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES SITE DE MELUN VAL DE SEINE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT SEINE-ET- MARNE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES SITE DE MELUN VAL DE SEINE CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT SEINE-ET- MARNE TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES SITE DE MELUN VAL DE SEINE ACTE D'ENGAGEMENT Identification du pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 1 Acte d Engagement Lot n SOMMAIRE ARTICLE 1 PROCEDURE ET FORME DU MARCHE / DE L ACCORD CADRE... 3 ARTICLE 2 IDENTIFICATION DE L ACHETEUR ET DES INTERVENANTS... 3 ARTICLE 3 DELAI

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (AE) OBJET : MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE AMENAGEMENT D UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE

Plus en détail

TRAVAUX DE CURAGE DE FOSSES, DE BUSAGE D ENTREES, DE NETTOYAGE DE RESEAU ET DE PETITES MAÇONNERIES

TRAVAUX DE CURAGE DE FOSSES, DE BUSAGE D ENTREES, DE NETTOYAGE DE RESEAU ET DE PETITES MAÇONNERIES Maître de l ouvrage Commune de Villeneuve le Comte Place de la Mairie 77 174 VILLENEUVE LE COMTE Tél : 01 60 43 00 19 Fax : 01 60 43 14 12 Mail : mairie@villeneuvelecomte.fr TRAVAUX DE CURAGE DE FOSSES,

Plus en détail

CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL

CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CITEE SCOLAIRE MAURICE RAVEL 89, cours de Vincennes 75971 PARIS - Cedex 20 Tél 01 44 64 87 40 TRAVAUX DE SERRURERIE & TRAVAUX RENOVATION DE LA VIDEO-PROTECTION (DOSSIER ETABLIT

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROCEDURE ADAPTEE

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROCEDURE ADAPTEE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROCEDURE ADAPTEE MISSION D ETUDES POUR LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE LAROQUE-DES- ALBERES Date et heure limites de

Plus en détail

Acte d Engagement. Objet : Marché de collecte de la ferraille en déchèteries. Pouvoir adjudicateur :

Acte d Engagement. Objet : Marché de collecte de la ferraille en déchèteries. Pouvoir adjudicateur : MARCHE DE COLLECTE DE LA FERRAILLE EN DECHETERIES Acte d Engagement Objet : Marché de collecte de la ferraille en déchèteries Pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte du Bergeracois pour la Gestion des Déchets

Plus en détail

MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE Page 1 sur 5 MARCHE DE PROCEDURE ADAPTEE Remise des offres avant le 6 juillet 2012 12h00 INTITULE DU MARCHE : Remise en état des parkings de la station de Luz Ardiden : Aulian et Béderet. Entre les soussignés

Plus en détail

ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D UNE OFFRE D ACCUEIL QUALIFIEE

ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D UNE OFFRE D ACCUEIL QUALIFIEE MARCHES PUBLICS DE SERVICES GIP Massif central Hôtel de Région 59 Boulevard Léon Jouhaux CS 90706 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 Tél: 04.73.31.85.46 ACCOMPAGNER ET FACILITER LA MISE EN RESEAU DES TERRITOIRES

Plus en détail

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) ACTE D ENGAGEMENT

REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) ACTE D ENGAGEMENT Objet du marché : REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS à MAROMME (76150) MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (Marché de travaux suivant Article 28 du Code des marchés Publics) ACTE

Plus en détail

COMMUNE DE L ISLE EN DODON

COMMUNE DE L ISLE EN DODON COMMUNE DE L ISLE EN DODON POUVOIR ADJUDICATEUR : Mairie de L Isle-en-Dodon Square de la République 31230 L Isle-en-Dodon OBJET DE LA CONSULTATION : Maîtrise d œuvre des travaux de mise en conformité de

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE SAINT-YORRE FLOTTE DE VEHICULES Acte d Engagement 1 ACTE D ENGAGEMENT Personne publique contractante : COMMUNE DE SAINT-YORRE Objet du marché

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES. Pôle Climat du CERDD. SITE 11/19 Rue de Bourgogne LOOS-EN-GOHELLE

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES. Pôle Climat du CERDD. SITE 11/19 Rue de Bourgogne LOOS-EN-GOHELLE MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Pôle Climat du CERDD SITE 11/19 Rue de Bourgogne 62750 LOOS-EN-GOHELLE Mission d'appui à l'organisation de Cap Climat 2015 Acte d Engagement Pôle climat/el

Plus en détail

MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE. Mairie de Jussac 1 Allée des Pavillons JUSSAC

MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE. Mairie de Jussac 1 Allée des Pavillons JUSSAC MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE Mairie de Jussac 1 Allée des Pavillons 15250 JUSSAC MAITRISE D'OEUVRE POUR L'EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE ET LA RENOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE AVEC LOCAUX DE STOCKAGE

Plus en détail

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières. Opéra de Dijon CCAP PROD20151

Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières. Opéra de Dijon CCAP PROD20151 Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché PROD20151 Fourniture de prestation hôtelières 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article 2 Durée du Marché 4 Article

Plus en détail

Marchés Publics de Travaux. Acte d engagement

Marchés Publics de Travaux. Acte d engagement Marchés Publics de Travaux Acte d engagement Maître d ouvrage : COMMUNE DE PITGAM MAIRIE 59284 PITGAM Objet des travaux : Extension d une maison des associations Adresse des travaux : Commune de PITGAM

Plus en détail

Travaux de construction de à Mison Lot n :.

Travaux de construction de à Mison Lot n :. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de Mison Les Armands 04200 MISON Assistance à Maîtrise d Ouvrage Qualité Environnementale : _le cas échéant : nom, adresse Représentant

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 1 DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER Maître de l ouvrage SAEP DU PLESSIS Marché selon procédure adaptée ALIMENTATION EN EAU POTABLE Programme 2016 Fourniture et pose de compteurs sectoriels

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Association TGV Est-Européen ETUDE SUR L OPTIMISATION DES DESSERTES FERROVIAIRES DANS L EST DE LA FRANCE ET LE SUD OUEST DE L ALLEMAGNE Cahier des Clauses Administratives Particulières CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Ville de Descartes AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT Maîtrise d œuvre : Sarl CABINET KYRIAKOS Christos KYRIAKOS CONCEPTEUR INGENIEUR

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE D UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION DU PARC

Plus en détail

MARCHES PUBLICS D ETUDE. Communauté de Communes de l Etoile de Langres 31 Rue Charles Beligné LANGRES Tél:

MARCHES PUBLICS D ETUDE. Communauté de Communes de l Etoile de Langres 31 Rue Charles Beligné LANGRES Tél: MARCHES PUBLICS D ETUDE Communauté de Communes de l Etoile de Langres 31 Rue Charles Beligné 52200 LANGRES Tél: 03 25 87 32 21 ELABORATION D UN REFERENTIEL PAYSAGER POUR L IMPLANTATION DES EOLIENNES SUR

Plus en détail

Acte d engagement. Fourniture d équipements informatiques et de logiciels. Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois

Acte d engagement. Fourniture d équipements informatiques et de logiciels. Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois 47 boulevard du Cange 80 000 AMIENS Marché public à procédure adaptée Fourniture d équipements informatiques et de logiciels Acte d engagement Fourniture

Plus en détail

Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale

Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale 1 Commune de Sainte-Marie-de-Ré Marché d études pour la révision du P.O.S. en P.L.U. avec évaluation environnementale ACTE D ENGAGEMENT Marché N ACTE D ENGAGEMENT 2 MARCHE PUBLIC DE SERVICES Passé selon

Plus en détail

VILLE DE BERCK SUR MER

VILLE DE BERCK SUR MER VILLE DE BERCK SUR MER ACTE D ENGAGEMENT TRAVAUX DE REHABILITATION DU KURSAAL MAITRISE D ŒUVRE COMPLETE AVEC OPTION O.P.C. Maître de l ouvrage : VILLE DE BERCK-SUR MER Le Pouvoir Adjudicateur : Fait à

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES C A L V I S S O N. Service des Marchés Publics. Hôtel de Ville - Grand Rue Tél:

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES C A L V I S S O N. Service des Marchés Publics. Hôtel de Ville - Grand Rue Tél: MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES C A L V I S S O N Service des Marchés Publics Hôtel de Ville - Grand Rue - 30420 Tél: 04 66 01 20 03 Marché de maîtrise d œuvre pour des travaux d extension

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine RESTAURATION DE L ARCHE DE L ANCIEN PONT. Procédure adaptée

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine RESTAURATION DE L ARCHE DE L ANCIEN PONT. Procédure adaptée MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Samois-sur-Seine RESTAURATION DE L ARCHE DE L ANCIEN PONT Procédure adaptée Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 1 sur 5 Article 1 : Objet de la consultation

Plus en détail

REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX

REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX Ville de DESCARTES Hôtel de Ville 37160 DESCARTES Tél. : 02 47 91 42 00 - Fax : 02 47 59 72 20 e.mail : accueil@ville-descartes.fr REALISATION D UNE RAMPE DE DEPART POUR LA PISTE DE BMX LOT 1 : CHARPENTE

Plus en détail

AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE. Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux

AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE. Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux AMENAGEMENT DES LOCAUX DU CAUE DE LA GIRONDE Rénovation et transformation en bureaux 283 Rue Ornano à Bordeaux MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure adaptée en application des articles10, 26-II-5 et 28 du

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E)

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E) COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LE CHANGEMENT DES TRIBUNES TELESCOPIQUES ET LA RENOVATION DES SIEGES DE LA

Plus en détail

RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST LOT(S) N :. MONTANT HT Euros. TVA 19,6 % Euros. MONTANT TTC Euros

RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST LOT(S) N :. MONTANT HT Euros. TVA 19,6 % Euros. MONTANT TTC Euros V I L L E D E G U I P A V A S RESTRUCTURATION DU BATIMENT, 56 RUE DE BREST ACTE D ENGAGEMENT (AE) LOT(S) N :. AFFAIRE Restructuration du bâtiment, 56 rue de Brest MAITRE D OUVRAGE Mairie de Guipavas Place

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Entité Adjudicatrice : Communauté de Communes du Rhin Objet de la consultation ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PASSATION D

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau des bâtiments du laboratoire

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau des bâtiments du laboratoire Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex Requalification du réseau informatique du laboratoire du CEBC de Chizé (79) ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 1 Câblage réseau

Plus en détail

MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Numéro d ordre du marché : CONS-14-147 611 Maintenance

Plus en détail

«TMPAFCLIB» MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

«TMPAFCLIB» MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES «TMPAFCLIB» MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Mairie de Grimaud Direction des Services Techniques Service des marchés publics Hôtel de Ville 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 VERIFICATION

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics OBJET DU MARCHE Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier

Plus en détail

MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES MARCHE DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES MARCHE DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES MARCHE DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ACTE D'ENGAGEMENT MAITRE DE L'OUVRAGE : COMMUNE D ALLAIRE PLACE DE LA MAIRIE

Plus en détail

Maîtrise d'oeuvre Bâtiment ossature bois Lycée Edgar Faure MONTMOROT MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE

Maîtrise d'oeuvre Bâtiment ossature bois Lycée Edgar Faure MONTMOROT MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE LYCEE EDGAR FAURE 614 avenue Edgar Faure 39570 MONTMOROT MAITRISE D OEUVRE RELATIVE AU REMPLACEMENT DE BATIMENTS PREFABRIQUES PAR UN BATIMENT A OSSATURE BOIS POUR L

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE LOT 1 Partie 1- Acte d engagement (DC 3)

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE LOT 1 Partie 1- Acte d engagement (DC 3) MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE LOT 1 Partie 1- Acte d engagement (DC 3) N de contrat 2015-2 AE.1 MAÎTRISE D OUVRAGE Maître d ouvrage Mandataire Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise 26,

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Syndicat Départemental d Energies de l Indre - Service Technique Centre Colbert - Bat G 2 Place des Cigarières - CS60218 36004 CHATEAUROUX Cedex Tél:

Plus en détail

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Y! INSTITUT r~ DE FRANCE DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Tit4vAux DE RAVALEMENT DES FAÇADES ET DE RESTAURATION DES FENETRES DES IMMEUBLES DU 1 AU 9 RUE DU CoNNETu~LE A CHANTILLY ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. RENOVATION SALLE MUNICIPALE «HEXAGONE» Lot 1 - chauffage

ACTE D ENGAGEMENT. RENOVATION SALLE MUNICIPALE «HEXAGONE» Lot 1 - chauffage MAIRIE DE MACHECOUL-SAINT-MEME 5 PLACE DE L AUDITOIRE 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 02.40.02.35.50 ACTE D ENGAGEMENT RENOVATION SALLE MUNICIPALE «HEXAGONE» Lot 1 - chauffage Juin 2017 Acte Engagement - lot1

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Dury Place du Maréchal Foch DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME. N de marché.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Dury Place du Maréchal Foch DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME. N de marché. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Dury Place du Maréchal Foch 80480 DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME N de marché Acte d Engagement Page 1 sur 11 Personne publique contractante : Commune de Dury

Plus en détail

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des Clauses Administratives Particulières Achat de vêtements de travail 2014. Marché de fournitures Marché n 5-2014 Procédure adaptée (Article

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT. Lot 3 - Electricité -

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT. Lot 3 - Electricité - MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

Objet du Marché SOUSCRIPTION D UNE ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE CONCERNANT LA CONSTRUCTION D UNE SALLE DE SPORT A GENECH

Objet du Marché SOUSCRIPTION D UNE ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE CONCERNANT LA CONSTRUCTION D UNE SALLE DE SPORT A GENECH Département du NORD Arrondissement de Lille Maître d OUVRAGE Commune de GENECH Mairie 951, rue de la Libération 59242 GENECH Tél. : 03.20.84.57.16 Fax : 03.20.84.50.09 MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS ET DE

Plus en détail

ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX

ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX ENSAPL TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT / MARCHE DE TRAVAUX Maître de l ouvrage : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE ENSAPL ENTREPRISES SEPAREES LOT N ENTREPRISE : Date du marché

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT

MAPA N 2012/2. Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public ACTE D ENGAGEMENT MAPA N 2012/2 Marché public de travaux Réaménagement de la mairie et réalisation d un sanitaire public Maître D ouvrage : Commune de Larchant 2 Place Pasteur 77760 Larchant Maître d'oeuvre : S & V urbanisme

Plus en détail

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél:

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél: MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE ART. 28 DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D AIX EN PROVENCE 300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales 13 605 Aix en Provence cedex

Plus en détail

MAINTENANCE DES ALARMES ANTI-INTRUSION ET SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE

MAINTENANCE DES ALARMES ANTI-INTRUSION ET SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE MAINTENANCE DES ALARMES ANTI-INTRUSION ET SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN VERTU DE L ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT Entre les soussignés : Monsieur

Plus en détail

TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET AMENAGEMENTS URBAINS

TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET AMENAGEMENTS URBAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX COMMUNE DE SALLES SERVICES TECHNIQUES 4 Chemin de paris 33 770 Salles TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET AMENAGEMENTS URBAINS N de marché ACTE D ENGAGEMENT Page 1 sur 14 Maître

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles

Marché public de prestations intellectuelles Marché public de prestations intellectuelles Marché passé selon la procédure adaptée selon l article 27 du Décret n 2016-360 du 25/03/2016 La Promenade 04300 PIERRERUE Tel : 04 92 75 16 61/ Fax : 04 92

Plus en détail

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE MAÎTRE D'OUVRAGE SYNDYCAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE Siège : Centre d'affaires AGORA Bât A 3ème étage Adresse postale : BP 528 97206 Fort de

Plus en détail

VILLE D ESQUELBECQ (59470)

VILLE D ESQUELBECQ (59470) VILLE D ESQUELBECQ (59470) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Marché de maîtrise d'œuvre pour la conception d une fresque murale en secteur gare ACTE D ENGAGEMENT MARCHE

Plus en détail

Opéra de Dijon. Opéra de Dijon CCAP COM20151

Opéra de Dijon. Opéra de Dijon CCAP COM20151 Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché COM20151 Travaux d impression et de façonnage des documents courants de communication de l Opéra de Dijon 1 4 Article 1 Objet et décomposition

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE SERVICES D'ASSURANCES ACTE D'ENGAGEMENT. Personne publique : Centre Médico-Social de Harthouse

MARCHES PUBLICS DE SERVICES D'ASSURANCES ACTE D'ENGAGEMENT. Personne publique : Centre Médico-Social de Harthouse MARCHES PUBLICS DE SERVICES D'ASSURANCES Personne publique : Centre Médico-Social de Harthouse Allée des Peintres B.P. 10231 67504 HAGUENAU Cedex Objet du marché : Prestations de services d'assurances

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D'ENGAGEMENT. Marché n ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé en application de l article 27 du décret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Marché

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Mise à jour du logiciel d exploitation du système de vidéoprotection

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Mise à jour du logiciel d exploitation du système de vidéoprotection Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Mise à jour du logiciel d exploitation du système de vidéoprotection Marché public de services

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE. COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE 5, place Alphonse Sainte-Beuve BELLOY-EN-FRANCE. Eglise Saint-Georges

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE. COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE 5, place Alphonse Sainte-Beuve BELLOY-EN-FRANCE. Eglise Saint-Georges MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE 5, place Alphonse Sainte-Beuve 95270 BELLOY-EN-FRANCE Eglise Saint-Georges ACTE D ENGAGEMENT MARCHE N : DATE DE NOTIFICATION : MONTANT

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE SERVICES Ville de Masseube - Service Marchés Publics Place François Mitterrand 32140 MASSEUBE Tél: 0562660009 SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA VILLE DE MASSEUBE Cahier des

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA SOMME VILLE DE CAYEUX SUR MER

DEPARTEMENT DE LA SOMME VILLE DE CAYEUX SUR MER DEPARTEMENT DE LA SOMME VILLE DE CAYEUX SUR MER FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES, DE DEUX PORTAILS ET 4 PORTES DE SERVICE POUR LES COURTS DE TENNIS EN TERRE BATTUE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE 2010 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Marché de Fournitures et Services

FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE 2010 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Marché de Fournitures et Services OBJET DU MARCHE : FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE 2010 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Marché de Fournitures et Services MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE suivant article

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE. ALFA3A 14, rue Aguétant AMBERIEU EN BUGEY Tél :

MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE. ALFA3A 14, rue Aguétant AMBERIEU EN BUGEY Tél : MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE ALFA3A 14, rue Aguétant 01500 AMBERIEU EN BUGEY Tél : 04.74.38.29.77 PROGRAMMATION DE TRAVAUX ANNUELS SUR BORDEREAU DE PRIX POUR LES SITES D ALFA3A Lot ELECTRICITE COURANTS

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de SALOUEL Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques Date et heure limites de réception des offres Lundi, 19 Septembre 2011 à 16 Heures ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION MACONNERIE

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION MACONNERIE Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse Haute-Saône (70) MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DECONSTRUCTION D UN BATIMENT ET DE DEUX GARAGES SITUES RUE DU GENERAL PREVOST 70 800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A. COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.E) Le présent acte d engagement devra être paraphé, daté et signé

Plus en détail

DEPARTEMENT DU FINISTERE VILLE DE SAINT POL DE LEON (29250)

DEPARTEMENT DU FINISTERE VILLE DE SAINT POL DE LEON (29250) DEPARTEMENT DU FINISTERE VILLE DE SAINT POL DE LEON (29250) MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES RELATIF A LA MISE A DISPOSITION, LA MAINTENANCE LA FORMATION,

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MAÎTRE D OUVRAGE COMMUNE DE MORESTEL 38510 MORESTEL OBJET DU MARCHE RENOVATION DES BUREAUX DE LA GENDARMERIE MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Article 27 du décret

Plus en détail

Marché de Travaux n SECTION I - INTERVENANTS

Marché de Travaux n SECTION I - INTERVENANTS ACTE D ENGAGEMENT Marché de Travaux n 2016-001 SECTION I - INTERVENANTS Article 1 - Identification des parties contractantes 1.1 - Pouvoir adjudicateur Dénomination : Commune de HOUPLIN-ANCOISNE Adresse

Plus en détail