MARCHE DE PRESTATION D IMPRESSION (Magazine)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHE DE PRESTATION D IMPRESSION (Magazine)"

Transcription

1 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Comité Départemental du Tourisme du Tarn 41 rue Porta BP ALBI Cedex MARCHE DE PRESTATION D IMPRESSION (Magazine) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ET DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Date limite de remise des offres le 23 février 2017 à 16h00 Contact et renseignements : Mélanie Hemery Andrieu :

2 I OBJET DE LA CONSULTATION Article 1 er : Etendue de la consultation Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l ordonnance du 23 juillet Un avis d appel public à la concurrence est envoyé à la publication sur la plateforme d annonces légales de la Dépêche du Midi et sur francemarches.com. - Les pièces du dossier sont téléchargeables sur le site internet du Comité Départemental du Tourisme du Tarn (ou peuvent être envoyés gratuitement aux prestataires qui en font la demande. - Les offres sont examinées par notre comité d attribution. Article 2 : Objet de la consultation La consultation a pour objet un marché relatif à la réalisation d une prestation d impression d un magazine pour les besoins du Comité Départemental du Tourisme du Tarn (CDT Tarn). Article 3 : Décomposition de la consultation La consultation ne fait pas l objet d un allotissement. Article 4 : Caractéristiques de la prestation et spécifications techniques La prestation comporte l impression, le façonnage, le conditionnement et la livraison franco de port du magazine. Impression à partir des fichiers fournis (PDF certifiés). Magazine Tarn 4 pages couv 64 pages intérieures dos carré collé 200 x 260 mm Quantité : Option 1 : exemplaires Option 2 : exemplaires 1 Couverture : 4 pages Format : plié 200 x 260 mm, à la française ouvert 403,05 x 260 mm Papier : Couché mat sans bois (PEFC 100%) 250 gr papier fourni par vos soins Impression : 4 couleurs recto + 4 couleurs verso (encrage 50% quadri R V + 100% vernis acrylique Soft Touch R ) Façonnage : rainage 2 Intérieur : 64 pages Format : plié 200 x 260 mm, à la française ouvert 400 x 260 mm Papier : UMP START MAT (PEFC 100%) 90 gr papier fourni par vos soins Impression : 4 couleurs recto + 4 couleurs verso (encrage 50% quadri R V ) Façonnage : Dos carré collé Livraison : 1 point Tarn Conditionnement : sous paquets thermos et palettes protégées 2

3 3 - Cahier pratique (supplément) Brochure 36 pages insérée dans le magazine Format : plié 145 x 145 mm, à l italienne, ouvert 290 x 145 mm Papier : UMP Star Mat (PEFC 100%) 80 gr papier fourni par vos soins Impression : 4 couleurs recto + 4 couleurs verso (encrage 50% quadri R V ) Fichiers PDF certifiés fournis par nos soins Façonnage : reliure 2 points métal Insertion de cette brochure en page 3 de couv du magazine par collage. Article 5 : Fourniture du papier Le prestataire sera tenu de fournir le papier nécessaire à la prestation commandée dans le respect des délais prévus. Le prestataire peut s il le souhaite préconiser un autre papier pour le projet (équivalent au papier retenu par nos soins). Néanmoins, il doit fournir un échantillon de ce papier dans sa réponse. Article 6 : BAT machine Nous souhaitons être présent avec vous pour le BAT machine. Pour cela, nous vous assurons de notre entière disponibilité. II REGLEMENT DE LA CONSULTATION Article 1 er : Délai d exécution ou date de livraison Remise des offres : jeudi 23 février 2017 à 16h00 Communication de la réponse : lundi 27 février à 10h00 Remise des fichiers pour impression : 02 mars 2017 à 9h00 Livraison des documents imprimés : 20 mars 2017 au plus tard Les livraisons devront être honorées dans les délais figurant sur la commande en jours ouvrés. Tout retard d exécution entraînera le paiement par le prestataire de pénalités de retard selon les stipulations de l article 14 du C.C.A.P-PI. Article 2 : Modalités de livraison Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits et des risques inhérents à celui-ci. La livraison sera accompagnée d un bon de livraison. Par ailleurs, le titulaire informera le pouvoir adjudicateur ou ses représentants des dates et heures de livraison. Le titulaire devra utiliser des véhicules dont les caractéristiques sont adaptées aux particularités des lieux de livraison et disposer du matériel nécessaire au dépôt de la marchandise. Article 3 : Variantes et options Aucune variante ni option ne sont autorisées. 3

4 Article 4 : Critères Les critères retenus pour le jugement des offres seront par ordre d importance relative décroissante, les suivants : - La capacité à respecter les délais exigés (40%) - La qualité des prestations proposées (40%) jugée au regard du respect des spécifications techniques demandées et des engagements en matière de développement durable. - L offre de prix (20%) Article 5 : Durée de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Article 6 : Modalités de dépôt des offres La transmission par voie électronique est autorisée à l adresse suivante : Les candidatures sont également admises par voie postale à l adresse suivante : Comité Départemental du Tourisme du Tarn 41 Rue Porta BP ALBI Cedex Offres rédigées exclusivement en Français. La date limite de réception des offres le jeudi 23 février 2017 à 16h00 Article 6 : Contenu des offres Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les attestations prévues par l article 48 du décret n du 25 mars 2016 : - s il est en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés, - une déclaration sur l honneur, dûment datée et signée, justifiant qu il ne fait pas l objet des interdictions de soumissionner énoncées aux articles 45 et 48 de l ordonnance n du 23 juillet Les candidats fourniront une proposition financière détaillée comprenant tous les coûts (aucun coût supplémentaire ne pourra être facturé). Les candidats complèteront également le bordereau de prix joint à l acte d engagement. - Les candidats produiront également un dossier détaillant leurs références (quelques exemples de réalisations), certifications et engagement en matière de développement durable. - Un échantillon papier si préconisation d un papier autre que celui sélectionné par nos soins. - Le présent CCTP et DCE paraphé, daté et signé. Article 7 : Négociation Dans le cadre de la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de discuter et négocier les offres avec les candidats retenus. La négociation peut porter sur le contenu technique et/ou sur le prix. 4

5 III PIECES CONSTITUTIVES Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : - le dossier de consultation des entreprises (DCE) comprenant le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières, l acte d engagement et le bordereau de prix. - et l offre du candidat retenu. IV CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures Courantes et Services. Les dérogations au CCAG/FCS sont listées ci-dessous. Article 1 : Sous-traitance : rappel Le titulaire du marché pourra sous-traiter l exécution de certaines prestations de son marché à condition d avoir obtenu du CDT, l acceptation de chaque sous-traitant et l agrément des conditions de paiement de chaque contrat. Article 2 : Prix variation Sans objet Article 3 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire procéder par un tiers à l exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d inexécution par ce dernier d une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de TOULOUSE est compétent en la matière. Article 4 : Pénalités de retard Les stipulations de l article 14 du C.C.A.P-PI s appliquent. Article 5 : Résiliation du marché Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.P-PI. V CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS Pour obtenir des renseignements complémentaires d ordre technique, les candidats pourront s adresser à : Madame Mélanie Hemery Andrieu au ou Pour obtenir des renseignements d ordre administratif, les candidats pourront s adresser à : Madame Aurélie Bonfiglio au ou 5

6 VI ACTE D ENGAGEMENT Article 1 : Identification : Le contractant est une entreprise individuelle : compléter la rubrique (A) Le contractant est une société : compléter la rubrique (B) Le contractant est un groupement : compléter la rubrique (C) (A) Je soussigné, (Nom et prénoms) - Agissant en mon nom personnel - Domicilié à : (adresse complète).... Numéro de téléphone :. - Immatriculé(e) à l INSEE : - Numéro d identité d entreprise (SIREN) :.. - Numéro d identité d établissement (SIRET) : - Code d activité économique principale (APE) : - Numéro d inscription au Registre du Commerce :.. (B) Je soussigné, (Nom et prénoms) - Agissant au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) : - Ayant son siège social à : (adresse complète)... Numéro de téléphone :. - Immatriculé(e) à l INSEE : 6

7 (C) Nous soussignés, A compléter (1 fiche par entreprise) au choix, selon la nature de l entreprise : Nom et Prénom :.. Agissant en mon nom personnel Domicilié à :. Téléphone :.. - Immatriculé(e) à l INSEE :. - Numéro d identité d établissement (SIRET) : - Code d activité économique principale (APE) : - Numéro d inscription au Registre du Commerce et des sociétés : (1) OU Nom et Prénom : Agissant pour le nom et pour le compte de la société : (2).. Au capital de :.. Ayant son siège social à :. Téléphone :.. - Immatriculé(e) à l INSEE :. - Numéro d identité d établissement (SIRET) : - Code d activité économique principale (APE) : - Numéro d inscription au Registre du Commerce et des sociétés : (1) (1) : remplacer, s il y a lieu, «registre du commerce et des sociétés» par «répertoire des métiers» (2) : intitulé complet et forme juridique de la société - M ENGAGE, (NOUS NOUS ENGAGEONS) sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions ci-après qui constituent mon (notre) offre. - AFFIRME, (AFFIRMONS) sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société pour laquelle j (nous) interviens (intervenons) est titulaire d une police d assurance garantissant l ensemble des responsabilités qu elle encourt : Compagnie :. N Police :. L offre ainsi présentée ne me (nous) liant toutefois que si son acceptation m (nous) est notifiée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de remise de l offre. 7

8 Dans le cas d un groupement : L entreprise est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires. Article 2 : Sous-traitance : Il est envisagé de sous-traiter les prestations suivantes aux sous-traitants figurants dans le tableau ci-dessous : Sous-traitants Nature de la prestation Chaque annexe constitue une demande d acceptation du sous-traitant concerné et d agrément de ses conditions de paiement, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché. 8

9 Article 3 : Bordereau de prix Selon le papier retenu dans votre proposition tarifaire, merci de compléter les cases correspondantes. Vous n êtes pas obligés de compléter toutes les cases. Montant HT Montant TTC Magazine exemplaires (selon nos critères - papier) Magazine exemplaires (selon vos préconisations - papier) Magazine exemplaires (selon nos critères - papier) Magazine exemplaires (selon vos préconisations - papier) Cahier pratique 36 pages impression et insertion au magazine (selon nos critères - papier) Cahier pratique 36 pages impression et insertion au magazine (selon vos préconisations - papier) 9

10 Article 4 : Déclarations Fait en seul original à le.. Mention(s) manuscrite(s) «Lu et approuvé» Signature(s) du (ou des) prestataires Article 5 : Approbation du marché Est acceptée la présente offre pour valoir acte d engagement. Le représentant légal du maître de l ouvrage A Albi, le.. Le Président du Comité Départemental du Tourisme du Tarn, 10

MARCHES PUBLICS DE SERVICES OU DE FOURNITURES

MARCHES PUBLICS DE SERVICES OU DE FOURNITURES MARCHES PUBLICS DE SERVICES OU DE FOURNITURES Office de tourisme de Le Crotoy Siège : 1 rue Carnot 80550 LE CROTOY Tél : 03.22.27.05.25 E-mail : contact@tourisme-crotoy.com MARCHE DE CREATION ET D IMPRESSION

Plus en détail

Marchés publics de services ou de fournitures

Marchés publics de services ou de fournitures Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 Mail : cdt@tourisme64.com

Plus en détail

Marchés publics de services ou de fournitures

Marchés publics de services ou de fournitures Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 Mail : cdt@tourisme64.com

Plus en détail

Marché public de services ou de fournitures

Marché public de services ou de fournitures Marché public de services ou de fournitures Comité Départemental de Tourisme du Loiret 8, rue d Escures 45000 ORLEANS Tél. : 02 38 78 04 04 Fax : 02 38 77 04 12 Mail : edition@tourismeloiret.com Marché

Plus en détail

Marchés publics de services ou de fournitures

Marchés publics de services ou de fournitures Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 MARCHE DE LOCATION LONGUE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)

ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE. Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier (04) (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics OBJET DU MARCHE Travaux sur l ISDND des Truques à Forcalquier

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Marché à procédure adaptée selon les articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ACTE D ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT

Commune de BOUFFEMONT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE. Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT DEPARTEMENT DU VAL D'OISE Travaux neufs et entretien des voiries communales ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de BOUFFEMONT Procédure Marché à procédure adapté Marché lancé en application

Plus en détail

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél:

300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales Aix en Provence cedex 1 Tél: MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE ART. 28 DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D AIX EN PROVENCE 300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales 13 605 Aix en Provence cedex

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Entité Adjudicatrice : Communauté de Communes du Rhin Objet de la consultation ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PASSATION D

Plus en détail

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP)

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP) MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP) Organisme qui passe le marché : LYCEE HOTELIER LA CLOSERIE 10 RUE PIERRE LOTI BP 4 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX MATERIEL DE MUSCULATION MARCHE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION

ACTE D ENGAGEMENT. Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Restauration de l orgue de tribune de l église NOTRE-DAME de l ASSOMPTION Maître de l ouvrage : VILLE de CAZÈRES Marché de travaux N du marché Date du marché

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE D UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION DU PARC

Plus en détail

Accord-Cadre pour la fourniture de consommables informatiques

Accord-Cadre pour la fourniture de consommables informatiques DEPARTEMENT DE VAUCLUSE V I LL E D E P E R T U I S Ville de Pertuis Direction du Centre Technique Municipal Service Administratif Centre Technique Municipal Avenue de Verdun B.P. 37 84121 PERTUIS CEDEX

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE. Acte d engagement

MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE. Acte d engagement MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE Acte d engagement Marché de fournitures et services Mode de passation : procédure adaptée suivant articles 28 et 40 du Code des Marchés Publics FOURNITURE DE MATERIEL

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER. Maître de l ouvrage. Marché selon procédure adaptée. Programme 2016 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 1 DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER Maître de l ouvrage SAEP DU PLESSIS Marché selon procédure adaptée ALIMENTATION EN EAU POTABLE Programme 2016 Fourniture et pose de compteurs sectoriels

Plus en détail

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché

Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Commune de Saint Didier sur Chalaronne MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE A PROCEDURE ADAPTEE (ART. 28 DU CMP) Objet du marché Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1

ACTE D ENGAGEMENT LOT 1 Communauté de Communes du Montreuillois Siège Administratif Hôtel de Ville - Place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Tél : 03-21-06-01-33 Fax : 03-21-81-95-15 Email : montreuillois@cc-montreuillois.fr Pouvoir

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Société d Exploitation de la Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin, 75003 Paris SIRET n 821 869 658 RCS Paris www.gaite-lyrique.net Prestation de sureté et

Plus en détail

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.)

Marché Public. Acte d'engagement (A.E.) Marché Public Acte d'engagement (A.E.) Maître de l'ouvrage Communauté de Communes Champagnole Porte du Haut Jura Autorité compétente Monsieur le Président Objet de la consultation Reconnaissance des sols

Plus en détail

POUR LE LOT N 4 : SEJOUR SPORTS ET TECHNOLOGIES

POUR LE LOT N 4 : SEJOUR SPORTS ET TECHNOLOGIES Mairie de COUPVRAY ORGANISATION DES CLASSES DECOUVERTES POUR L ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 Acte d Engagement (A.E.) POUR LE LOT N 4 : SEJOUR SPORTS ET TECHNOLOGIES MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES N 08/ENF/2017

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Maître de l ouvrage AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT. Sarl CABINET KYRIAKOS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Ville de Descartes AMENAGEMENT DE L'AVENUE F MITTERRAND LOT UNIQUE ACTE D ENGAGEMENT Maîtrise d œuvre : Sarl CABINET KYRIAKOS Christos KYRIAKOS CONCEPTEUR INGENIEUR

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET SERVICES ACTE D ENGAGEMENT MARCHE N 01/2015

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET SERVICES ACTE D ENGAGEMENT MARCHE N 01/2015 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET SERVICES ACTE D ENGAGEMENT MARCHE N 01/2015 Personne publique EHPAD Public «Le Hameau de la Pelou» 8 boulevard de Verdun BP 40 33670 CREON Personne responsable du marché

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN LOCAL RANGEMENT POUR L ÉCOLE ET LES ASSOCIATIONS

CONSTRUCTION D UN LOCAL RANGEMENT POUR L ÉCOLE ET LES ASSOCIATIONS COMMUNE DE REVEL 74 Place de la Mairie 38420 REVEL MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX En application de l ordonnance N 2015-899 du 23/07/2015 et du décret du 27/03/2016 CONSTRUCTION D UN LOCAL RANGEMENT POUR L

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE. ALFA3A 14, rue Aguétant AMBERIEU EN BUGEY Tél :

MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE. ALFA3A 14, rue Aguétant AMBERIEU EN BUGEY Tél : MARCHE DE TRAVAUX A BON DE COMMANDE ALFA3A 14, rue Aguétant 01500 AMBERIEU EN BUGEY Tél : 04.74.38.29.77 PROGRAMMATION DE TRAVAUX ANNUELS SUR BORDEREAU DE PRIX POUR LES SITES D ALFA3A Lot ELECTRICITE COURANTS

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSISTANCE GENERALE A LA DIRECTION. ACTE d ENGAGEMENT

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSISTANCE GENERALE A LA DIRECTION. ACTE d ENGAGEMENT CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSISTANCE GENERALE A LA DIRECTION ET A LA GESTION DE LA SOCIETE ACTE d ENGAGEMENT Marché passé selon une procédure adaptée en application de l article 9 du décret

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 1 Acte d Engagement Lot n SOMMAIRE ARTICLE 1 PROCEDURE ET FORME DU MARCHE / DE L ACCORD CADRE... 3 ARTICLE 2 IDENTIFICATION DE L ACHETEUR ET DES INTERVENANTS... 3 ARTICLE 3 DELAI

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACTE D ENGAGEMENT POUR LE MARCHÉ DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET D ASSISTANCE TECHNIQUE N de marché MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 1 MARCHÉ A PROCÉDURE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE Hôtel de Ville 32, rue Aimé Ramond 11835 CARCASSONNE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT MARCHE TRAVAUX

ACTE D ENGAGEMENT MARCHE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE TRAVAUX 1 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N * cadre réservé au MOD MACRO LOT 1 : VRD Objet du marché Rénovation du groupe scolaire Hourride Création d un ALAE Rue du docteur Vaillant

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CADRE D ACTE D ENGAGEMENT. LOT n

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CADRE D ACTE D ENGAGEMENT. LOT n MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Fourniture de livres non scolaires imprimés et numériques pour le Réseau de Lecture Publique du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe CADRE

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE OPERA NATIONAL DU RHIN MARCHE N 2016/003 - LOCATION DE SYSTEMES D IMPRESSION NUMERIQUE Acte d Engagement Personne publique contractante : ACTE D ENGAGEMENT Opéra national du

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du Code des marchés publics.

ACTE D ENGAGEMENT. MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du Code des marchés publics. ACTE D ENGAGEMENT Maître de l ouvrage : COMMUNE DE VIEILLE-CHAPELLE Objet du marché : FERME SENECHAL - TRAVAUX DE CONSERVATION/RESTAURATION : COUVERTURE DE LA MAISON RAVALEMENT DES FACADES ET CONSOLIDATIONS

Plus en détail

Acte d engagement. Fourniture d équipements informatiques et de logiciels. Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois

Acte d engagement. Fourniture d équipements informatiques et de logiciels. Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois Agence de développement et d urbanisme du Grand Amiénois 47 boulevard du Cange 80 000 AMIENS Marché public à procédure adaptée Fourniture d équipements informatiques et de logiciels Acte d engagement Fourniture

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E)

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine ACTE D ENGAGEMENT (A.E) COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LE CHANGEMENT DES TRIBUNES TELESCOPIQUES ET LA RENOVATION DES SIEGES DE LA

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n

ACTE D ENGAGEMENT. Marché n UDOTSI DES ARDENNES 4, PLACE DUCALE BP 229 08102 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX Tél : 03/24/29/64/17 udotsi08@orange.fr ACTE D ENGAGEMENT Marché n 2011-01 MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE ASSISTANCE

Plus en détail

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers

Lot n 2 : Collecte, transport et traitement des encombrants ménagers des particuliers Marché à Procédure Adaptée ------- Collecte, transport et traitement des déchets verts, des encombrants ménagers et déchets ménagers spéciaux ACTE D ENGAGEMENT DU CANDIDAT Lot n 2 : Collecte, transport

Plus en détail

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux.

Rénovation des Ateliers Municipaux Vabre. A.E. ACTE D ENGAGEMENT. Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Maître de l Ouvrage : MAIRIE de VABRE 81330. Objet du marché : Date : Montant : Euros HT ACTE D ENGAGEMENT Rénovation partielle des Ateliers Municipaux. Imputation budgétaire : Fonction : Nature : S.G.

Plus en détail

Acte d Engagement A.E.

Acte d Engagement A.E. MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE Acheteur public : COMMUNE DE THANNENKIRCH 9 rue Sainte Anne 68590 THANNENKIRCH Objet du marché : MAITRISE D OEUVRE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE DESINFECTION

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE SAINT-YORRE FLOTTE DE VEHICULES Acte d Engagement 1 ACTE D ENGAGEMENT Personne publique contractante : COMMUNE DE SAINT-YORRE Objet du marché

Plus en détail

Marché A Procédure Adaptée

Marché A Procédure Adaptée MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE DE PRESTATION DE SERVICE < 90 000 Mairie de Marans Charente Maritime Marché A Procédure Adaptée Art. 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, Et circulaire d application

Plus en détail

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.

COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE. Hôtel de ville. 149, rue Grande Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A. COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE Hôtel de ville 149, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine APPEL D OFFRES ELECTRICITE ACTE D ENGAGEMENT (A.E) Le présent acte d engagement devra être paraphé, daté et signé

Plus en détail

Marché à procédure adaptée en application de l article 28 du CMP Marché à bon de commande. Réalisation de reportages vidéo pour Savoie Technolac

Marché à procédure adaptée en application de l article 28 du CMP Marché à bon de commande. Réalisation de reportages vidéo pour Savoie Technolac MARCHE PUBLIC DE PRESTATION DE SERVICES / FOURNITURES Marché à procédure adaptée en application de l article 28 du CMP Marché à bon de commande Objet de la Consultation : Réalisation de reportages vidéo

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT

CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT Communauté de Communes Florac - Sud Lozère Objet de la consultation : CONSTRUCTION D UN ATELIER ARTISANAL ACTE D ENGAGEMENT Procédure Pouvoir adjudicateur Coordonnées MAPA (l ordonnance n 2015-899 du 23

Plus en détail

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MAÎTRE D'OUVRAGE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE MAÎTRE D'OUVRAGE SYNDYCAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE Siège : Centre d'affaires AGORA Bât A 3ème étage Adresse postale : BP 528 97206 Fort de

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance

ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance ACTE D ENGAGEMENT Lot n 9 Peinture / Signalétique / Nettoyage Maître de l ouvrage : Mairie de Cestas. Objet du marché : Marché de travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance Mode de dévolution

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES-ORIENTALES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PRESTATIONS DIVERSES DE COMMUNICATION Conseil, création, conception

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT. tourisme et de minibus» Procédure Adaptée

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT. tourisme et de minibus» Procédure Adaptée Page 1 sur 11 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT «Location ponctuelle de courte durée de véhicules de tourisme et de minibus» Procédure Adaptée (Articles 28, 30 et 77 du Code

Plus en détail

TRANSPORT SCOLAIRE LOT 1

TRANSPORT SCOLAIRE LOT 1 MARCHE PUBLIC DE SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE LOT 1 ACTE D ENGAGEMENT N de marché 73 rue d Aunay - 14500 VIRE - Tél 02 31 69 68 62 FAX 02 31 69 68 63 accueil.cdcvire@orange.fr - site internet : cc-vire.fr

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, CHAMPAGNE SUR SEINE

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, CHAMPAGNE SUR SEINE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Lycée LAFAYETTE Place des Célestins, 77430 - CHAMPAGNE SUR SEINE Gestionnaire Tél. : 01.64.69.54.10- Fax. : 01.64.69.54.11 E-mail : int.0770920g@ac-creteil.fr AMENAGEMENT D ATELIERS

Plus en détail

DOCUMENT A IMPRIMER EN RECTO UNIQUEMENT

DOCUMENT A IMPRIMER EN RECTO UNIQUEMENT MARCHES PUBLICS DE SERVICES DOCUMENT A IMPRIMER EN RECTO UNIQUEMENT Partie à compléter par le candidat ORGANISME :... CCAP / Consultation n : 121D /.. Intitulé de la formation : Dans le cas d un groupement

Plus en détail

MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MAINTENANCE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Numéro d ordre du marché : CONS-14-147 611 Maintenance

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises Acte d Engagement A.E.

Dossier de Consultation des Entreprises Acte d Engagement A.E. Département du GARD Commune de CALVISSON «Aménagement Voirie et mise en sécurité, réhabilitation des réseaux humides de la Route de Saint Côme, RD n 1 à CALVISSON» MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Dossier de

Plus en détail

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE ACTE D ENGAGEMENT

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE ACTE D ENGAGEMENT MAIRIE DE MEZIERES SUR COUESNON (35140) MARCHÉ DE MAITRISE D OEUVRE MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE Aménagement/Sécurisation du centre bourg et travaux de mise en accessibilité ACTE D ENGAGEMENT Objet du marché

Plus en détail

Le 22 avril 2011 à 16h

Le 22 avril 2011 à 16h MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS Chapitre I - IDENTIFIANTS A - LA COLLECTIVITE Pouvoir adjudicateur : Commune de Criquetot l Esneval Place Georges Chédru BP 7 76280 Criquetot l Esneval

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MAPA) MAÎTRE D OUVRAGE COMMUNE DE MORESTEL 38510 MORESTEL OBJET DU MARCHE RENOVATION DES BUREAUX DE LA GENDARMERIE MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Article 27 du décret

Plus en détail

Fourniture de costumes homme et femme pour le personnel d accueil et de surveillance du musée

Fourniture de costumes homme et femme pour le personnel d accueil et de surveillance du musée Musée national du Moyen-Age. Marché à procédure adaptée Marché Public de fournitures Cahier des clauses particulières valant lettre de candidature et acte d'engagement Fourniture de costumes homme et femme

Plus en détail

Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT. Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics

Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT. Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics Marché public de travaux ACTE D ENGAGEMENT Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur le Président Communauté de communes

Plus en détail

Marché des impressions pour l Office de Tourisme d Aix en Provence. Acte d engagement OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

Marché des impressions pour l Office de Tourisme d Aix en Provence. Acte d engagement OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Acte d engagement Marché des impressions pour l Office de Tourisme d Aix en Provence OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 300 avenue Giuseppe Verdi BP 40160

Plus en détail

MAITRISE D ŒUVRE POUR LA REALISATION DE LA STATION D EPURATION COMMUNALE - REALISATION DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES : ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX

MAITRISE D ŒUVRE POUR LA REALISATION DE LA STATION D EPURATION COMMUNALE - REALISATION DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES : ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX Commune de la Saint Martin de Nigelles Hôtel de Ville 14, rue Jean Moulin 28 130 Saint Martin de Nigelles Maître d ouvrage DEKRA Conseil HSE - Agence Environnement de Chartres 11 rue Jean Perrin 28 600

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Maître d ouvrage :. FOURNITURE DE COMBUSTIBLES BOIS N de marché Acte d Engagement Page 1 sur 10 «TMPNOMRED» Personne publique contractante : A préciser Objet du marché :

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de Bernay-Vilbert

ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de Bernay-Vilbert ASSISTANCE A LA MAITRISE D OUVRAGE POUR L ELABORATION DU PLAN LOCAL D URBANISME DE BERNAY-VILBERT Marché de prestations de services à procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

FOURNITURE DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE DE L ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE

FOURNITURE DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE DE L ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE Commune de Mathieu PROCEDURE ADAPTEE FOURNITURE DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE DE L ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE ACTE D ENGAGEMENT SOMMAIRE 1. CONTRACTANT... 3 2. PRIX... 5 3. DELAIS DE REALISATION...

Plus en détail

Communauté de Communes de Quillebeuf-sur-Seine Marché de services Article 29 CMP Transport non scolaire par autocar CCQSS-TNSPA-2016

Communauté de Communes de Quillebeuf-sur-Seine Marché de services Article 29 CMP Transport non scolaire par autocar CCQSS-TNSPA-2016 MARCHE PUBLIC DE SERVICES Procédure Adaptée Transport non scolaire par autocar pour usagers et encadrants du Service Enfance et Jeunesse de la Communauté de Communes de Quillebeuf-sur-Seine 2016-2018 Acte

Plus en détail

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY

DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Y! INSTITUT r~ DE FRANCE DOMAINE DE L INSTITUT DE FRANCE OISE CHANTILLY Tit4vAux DE RAVALEMENT DES FAÇADES ET DE RESTAURATION DES FENETRES DES IMMEUBLES DU 1 AU 9 RUE DU CoNNETu~LE A CHANTILLY ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement (A.E.)

Marché Public de Travaux. Acte d Engagement (A.E.) Marché Public de Travaux Acte d Engagement (A.E.) Personne publique Monsieur Jean François FASTRE Maire de Mézières-sur-Seine Place du Commandant Grimblot 78970 MEZIERES-SUR-SEINE Objet de la consultation

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de communes du Volvestre 34, avenue de Toulouse BP 9 31390 Carbonne Tél : 05 61 90 80 70 Fax : 05 61 87 96 82 Marché passé en application

Plus en détail

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE

Objet : Réaménagement d une salle de restauration scolaire en scramble (self-service éclaté) à l Ecole Jules Ferry LOT UNIQUE ACTE D'ENGAGEMENT MAÎTRE DE L OUVRAGE VILLE DU RELECQ-KERHUON SERVICES TECHNIQUES 1 PLACE DE LA LIBÉRATION - BP 80-29480 LE RELECQ-KERHUON TÉL. 02.98.28.61.47 ; FAX 02.98.28.61.32 RESPONSIBLE-ST@MAIRIE-RELECQ-KERHUON.FR

Plus en détail

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA

Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des Clauses Administratives Particulières Achat de vêtements de travail 2014. Marché de fournitures Marché n 5-2014 Procédure adaptée (Article

Plus en détail

Acte d engagement Lot n 02 CHARPENTE BOIS COUVERTURE EN ARDOISES ZINGUERIE

Acte d engagement Lot n 02 CHARPENTE BOIS COUVERTURE EN ARDOISES ZINGUERIE Acte d engagement Lot n 02 CHARPENTE BOIS COUVERTURE EN ARDOISES ZINGUERIE Maître d ouvrage : COMMUNE DE PONTLEVOY 41400 Objet de la consultation : REHABILITATION & EXTENSION D UN IMMEUBLE A USAGE DE BOULANGERIE

Plus en détail

Acte d engagement (A.E.)

Acte d engagement (A.E.) Acte d engagement (A.E.) Objet du Marché : REHABILITATION D UN BÂTIMENT OFFICE DE TOURISME / 4 LOGEMENTS A PONTGIBAUD MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 5 rue du Frère

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO)

ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO) ACTE D ENGAGEMENT LOT 2 : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO / FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO) Montant mini annuel 2 000 HT Montant maxi annuel 15 000 HT Maître de l ouvrage : Commune de

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle ETAMPES

ACTE D ENGAGEMENT. Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle ETAMPES ! ACTE D ENGAGEMENT Personne publique qui passe le marché : Ile de Loisirs REGIE SPIC 5, Avenue Charles de Gaulle 91150 ETAMPES Objet du marché : PRESTATION DE SERVICE DE NETTOYAGE Page! 1/! RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Marne 68 Boulevard LUNDY Reims MARCHÉ DE PRESTATIONS

Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Marne 68 Boulevard LUNDY Reims MARCHÉ DE PRESTATIONS Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Marne 68 Boulevard LUNDY 51 100 Reims MARCHÉ DE PRESTATIONS «Audit, et préconisations liées à la stratégie de communication de la CMA 51» CAHIER DES CHARGES REGLEMENT

Plus en détail

Offre de BASE MAITRE D OUVRAGE. CENTRE HOSPITALIER LOCAL Les 3 Rivières CHATEL-sur-MOSELLE. -=ooo=-

Offre de BASE MAITRE D OUVRAGE. CENTRE HOSPITALIER LOCAL Les 3 Rivières CHATEL-sur-MOSELLE. -=ooo=- ACTE D'ENGAGEMENT A.E. JUILLET 2017 Date et heure limites de remise des offres Le Mardi 19/09/2017 à 12h Offre de BASE MAITRE D OUVRAGE CENTRE HOSPITALIER LOCAL Les 3 Rivières CHATEL-sur-MOSELLE -=ooo=-

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Ville de SALOUEL. Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de SALOUEL Lieu-dit «Le Marais» Projet d un espace d évolutions ludiques Date et heure limites de réception des offres Lundi, 19 Septembre 2011 à 16 Heures ACTE D ENGAGEMENT

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A.1 11/09/2012 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Maître de l'ouvrage COMMUNE DE RAIZEUX (78125) Maître d œuvre B.E. STUR Objet du marché ENFOUISSEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION, ECLAIRAGE

Plus en détail

MARCHE N : Achat de licence Websense

MARCHE N : Achat de licence Websense MARCHE N 2014-05 : Achat de licence Websense ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SEINE-SAINT-DENIS 93120 LA COURNEUVE Date et heure limites de réception des offres : 24/06/2014 12 heures REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul PARIS. N de marché

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul PARIS. N de marché MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Lycée Léonard de Vinci 20, rue Bourseul 75015 PARIS N de marché 2 0 1 5-0 0 2 LOT N 1 : Réfection des peintures des salles de sciences, du laboratoire, d'une salle de stockage

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Dury Place du Maréchal Foch DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME. N de marché.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Dury Place du Maréchal Foch DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME. N de marché. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Dury Place du Maréchal Foch 80480 DURY REVISION DU PLAN LOCAL D URBANISME N de marché Acte d Engagement Page 1 sur 11 Personne publique contractante : Commune de Dury

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE. Maître d Ouvrage : Mairie de Romenay 2, Rue de l Hôtel de Ville ROMENAY

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE. Maître d Ouvrage : Mairie de Romenay 2, Rue de l Hôtel de Ville ROMENAY MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE Maître d Ouvrage : Mairie de Romenay 2, Rue de l Hôtel de Ville 71 740 ROMENAY MISSION DE MAÎTRISE D OEUVRE POUR L AMENAGEMENT D UN GIRATOIRE SUR LA RD12 COMMUNE DE ROMENAY

Plus en détail

TRANSPORT NON SCOLAIRE (CANTINE-PERISCOLAIRE-PISCINE)

TRANSPORT NON SCOLAIRE (CANTINE-PERISCOLAIRE-PISCINE) MARCHE DE SERVICES Communauté de communes de Loire et Sillon Service Transports 2, Bd de la Loire BP 29 44260 SAVENAY Tél. : 02-40-56-81-03 Fax : 02-40-56-83-38 TRANSPORT NON SCOLAIRE (CANTINE-PERISCOLAIRE-PISCINE)

Plus en détail

FOURNITURE DE PAIN ANNEE

FOURNITURE DE PAIN ANNEE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES FOURNITURE DE PAIN ANNEE 2016-2017 Marché passé selon une procédure adaptée en application de l article 27 du décret n 2016-360 du 25 mars 2016. ACTE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETEIN ET LOCATION DU PARC

Plus en détail

Lot n 4 : Ferraille et Batteries

Lot n 4 : Ferraille et Batteries MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros Personne publique COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NEUFCHATELOIS Objet

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE PUBLIC DE SERVICES MAPA ASSURANCE N 2016/05 L'ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 2 : ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES SEPTEMBRE 2016 ACTE D'ENGAGEMENT N 2016/05 / CPV 665 15200-5 1. IDENTIFICATION

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES LOT 1 ACTE D ENGAGEMENT. tourisme et de minibus» Procédure Adaptée

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES LOT 1 ACTE D ENGAGEMENT. tourisme et de minibus» Procédure Adaptée MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES LOT 1 ACTE D ENGAGEMENT «Location ponctuelle de courte durée de véhicules de tourisme et de minibus» Procédure Adaptée (Articles 28, 30 et 77 du Code des Marchés

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP SAVERNE CEDEX

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP SAVERNE CEDEX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Lycée des Métiers CFA Jules VERNE 31, Rue Saint Nicolas BP126 67703 SAVERNE CEDEX FOURNITURE, LIVRAISON ET INSATALLATION D UN CENTRE D'USINAGE BOIS,

Plus en détail

MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS

MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS MARCHE SIMPLIFIE DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS (Avis d appel public à la concurrence) CHAPITRE I IDENTIFIANTS, OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION DU MARCHE A - LA COLLECTIVITE Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT 11bis, route de Gouheland 25680 ROUGEMONT CONDUCTEUR D'OPERATION COMMUNAUTE DE COMMUNES

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET. 51, Avenue du Général de Gaulle JUVISY SUR ORGE Tél : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX LYCEE JEAN MONNET 51, Avenue du Général de Gaulle 91260 JUVISY SUR ORGE Tél : 01.69.12.44.50 TRAVAUX DE RENOVATION DES APPUIS DES PASSERELLES DU LYCEE JEAN MONNET A JUVISY SUR

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES N MS-0007 ACTE D ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES N MS-0007 ACTE D ENGAGEMENT MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES N 2017-07-MS-0007 ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur SEM SEGEL LE SEAQUARIUM Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur Le DIRECTEUR Objet du marché Prestation

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. :

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG. Place d Armes PHALSBOURG Tél. : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE PHALSBOURG Place d Armes 57370 PHALSBOURG Tél. : 03 87 24 40 00 REMPLACEMENT ET MODIFICATION DES FENETRES DU CHATEAU D EINARTZHAUSEN LOT n : ACTE D ENGAGEMENT Acte d

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ETUDE DE DEFINIT Hôtel Communautaire Aménagement bureaux Aile Ouest ACTE D ENGAGEMENT Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 3 bis, rue des Déportés 45340 Beaune La Rolande

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE FOURNITURE DE LIVRES SCOLAIRES

Plus en détail

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP Cloyes-sur-le-Loir Tel. : Fax. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES 1, place Gambetta BP20015 28220 Cloyes-sur-le-Loir Tel. : 02 37 98 64 92 Fax. : 02 37 98 64 34 MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES (EURE-ET-LOIR)

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SECRETARIAT Avenue de Nice Résidence Saint Roch 13120 GARDANNE ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT N...

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRISE D ŒUVRE INFRASTRUCTURE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE PROGRAMME 2007

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRISE D ŒUVRE INFRASTRUCTURE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE PROGRAMME 2007 MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MAITRISE D ŒUVRE ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Objet du marché : MAITRISE D ŒUVRE INFRASTRUCTURE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE PROGRAMME 2007 Maître

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (AE) ACTE D'ENGAGEMENT. Pouvoir Adjudicateur

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (AE) ACTE D'ENGAGEMENT. Pouvoir Adjudicateur MARCHE PUBLIC DE SERVICES (AE) ACTE D'ENGAGEMENT Pouvoir Adjudicateur CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE des Hautes-Alpes 16 rue Carnot CS 96006 05001 GAP Cedex Objet du marché MARCHE DE PRESTATION DE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. A.E. Acte d'engagement

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES. A.E. Acte d'engagement MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES A.E. Acte d'engagement Maître de l'ouvrage : COMMUNE de MUZILLAC OBJET DU MARCHE : FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS CUISINES EN LIAISON FROIDE POUR LE MULTI-ACCUEIL DE MUZILLAC

Plus en détail