PPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 06/2013 OBJET : ACQUISITION, EXTENSION ET INSTALLATION DU MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR L ANAM

Transcription

1 اململكة املغربية ROYAUME DU MAROC Agence Nationale de l Assurance Maladie الصحي للتأ مني الوطنية الواكةل PPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 06/0 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES OBJET : ACQUISITION, EXTENSION ET INSTALLATION DU MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR L ANAM LOTS SEPARES Lot : Extension du serveur existant (matériel et logiciel) Lot : Acquisition et installation du matériel et logiciel informatique Lot : Acquisition et installation du logiciel informatique

2 Marché passé par appel d'offres ouvert sur offre des prix n 06/0 du 9//0 en séance publique, en vertu des articles 6 paragraphe alinéa et 7 paragraphe alinéa du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l Agence Nationale de l Assurance Maladie approuvé par le Ministre de l Economie et des Finances le 05/04/0. ENTRE LES SOUSSIGNES : L Agence Nationale de l Assurance Maladie (ANAM) Rabat Hay Riad-, représentée par son Directeur Général. Désigné ci-après par «le Maître d Ouvrage» Et. D'une part, - Monsieur :... - Agissant au nom et pour le compte de : Au capital de :... - Faisant élection de domicile à : Inscrit au Registre de Commerce de :...Sous le n Affilié à la C.N.S.S. sous le n :... - Patente n : Titulaire du compte bancaire ouvert au : Sous le N :... Et désigné ci- après par le «titulaire» D'autre part, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Page sur 8

3 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ARTICLE : OBJET DE L APPEL D OFFRES Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales concerne l appel d offres ouvert sur offre de prix pour la passation d un marché relatif à : «Acquisition, extension et installation du matériel et logiciel informatique pour l ANAM» en trois lots sépares : Lot : Extension du serveur existant (matériel et logiciel) ; Lot : Acquisition et installation du matériel et logiciel informatique ; Lot : Acquisition et installation du logiciel informatique ; ARTICLE : REPARTITION DES LOTS Le présent appel d offres est lancé en lots séparés. Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. ARTICLE : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché qui résultera du présent appel d offres sont les suivantes :. l acte d engagement;. le présent cahier des prescriptions spéciales;. le bordereau des prix; et Détail estimatif 4. le cahier des clauses Administratives générales applicables aux marchés de travaux pour le compte de l Etat, approuvé par le décret n : du 9 Moharram 4 (4 Mai 000). En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l ordre où elles sont énumérées ci-dessus. ARTICLE 4 : REFERENCES AUX DOCUMENTS GENERAUX Le fournisseur est soumis aux dispositions des textes généraux ci-après : Le décret N du 9 Moharram 4 (4 Mai 000) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G-T.) exécutés pour le compte de l Etat. Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l Agence Nationale de l Assurance Maladie (ANAM) Rabat Hay Riad-, approuvé par le Ministre de l Economie et des Finances le 05/04/0. La loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n.0.95 du 6 ramadan 44 ( novembre 00). Le Dahir n du 4 rejeb 44 ( septembre 00) portant promulgation de la loi n relative au Code du travail. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l emploi, les salaires de la main d œuvre. Ainsi que tous les textes réglementaires se rapportant à l objet de ce marché. La Dahir du 8 août 948 relatif au nantissement des marchés ; Le fournisseur devra se procurer ces textes s il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues. Page sur 8

4 ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS: Le fournisseur, sauf consentement préalable donné par écrit par le maître d ouvrage, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le maître d ouvrage ou en son nom et au sujet du marché, à aucune personne employée par le fournisseur à l exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution. Tout document autre que le marché lui-même demeurera la propriété du maître d ouvrage et tous ses exemplaires seront retournés au maître d ouvrage, sur sa demande après exécution des obligations contractuelles. ARTICLE 6 : NATURE DES PRIX : Les prix du marché sont fermes et non révisables, Ils comprennent les frais de transport intérieur, d assurance et autre coût locaux afférents à la livraison des articles, ils doivent être formulés en dirhams marocain avec tous les frais et hors taxes, ensuite préciser le pourcentage et le montant de la TVA ensuite avec toutes les taxes comprises (TTC) et ce conformément au bordereau des prix détail estimatif joint en annexes. ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENT: Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 0 000,00 DH (dix mille dirhams ; pour le lot) ,00 DH (cinq mille dirhams ; pour le lot) ,00 DH (cinq mille dirhams ; pour le lot). Le cautionnement provisoire sera libéré immédiatement après constitution de la caution définitive, pour les concurrents non retenus ladite caution sera restituée après adjudication du marché. Le cautionnement définitif est fixé à % du montant initial du marché. La constitution de cette dernière doit avoir lieu dans les trente (0) jours qui suivent la date de la notification de l approbation du marché. Elle sera libérée dès la prononciation de la réception définitive. La caution provisoire ne sera pas restituée dans les cas prévus par l article 5 du CCAG-T ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D EXECUTION - PENALITES: Le marché qui résultera du présent Appel d Offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu après sa signature par le Directeur Général de l Agence Nationale de l Assurance Maladie et son visa, le cas échéant, par le contrôleur d état. L approbation de marché est notifiée aux attributaires dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis. Le délai de livraison des articles est de : deux mois () pour le lot n ; deux mois () pour le lot n ; deux mois () pour le lot n ; Le délai de livraison court à partir du lendemain de la date de ou des ordres de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures y afférentes ou de la date prévue par lesdits ordres de service. A défaut par le fournisseur d avoir terminé la totalité des exécutions dans le délai imparti, il lui sera appliqué, sans préjudice de l application des dispositions de l article 60 du C.C.A.G.T, une pénalité par jour de retard de /000 du montant du marché. Le montant de cette pénalité viendra d office en déduction et sans préavis des décomptes dus au fournisseur. Cette pénalité pour retard sera plafonnée à dix pour cent (0%) du montant du marché. Page 4 sur 8

5 ARTICLE 9 : MODE DE REGLEMENT - CONDITIONS DE PAIEMENT Le paiement des articles, prévus au marché seront effectués, après réception provisoire de tous les articles par virement au compte bancaire sur présentation de factures établies en cinq (5) exemplaires portant la signature du titulaire et dont l'originale sera timbrée. Les factures approuvées par l'autorité compétente doivent être arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et signées par le créancier. Le règlement des prestations s effectuera après la réception provisoire du marché. ARTICLE 0 : RETENUE DE GARANTIE : Pour les lots et : La retenue de garantie est fixée à 7% du montant global du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Cette retenue de garantie peut à la demande de l attributaire être remplacée par une caution bancaire. Elle sera libérée dans les trois mois qui suivent la prononciation de la réception définitive du marché. Pour le lot : par dérogation au CCAG-T, aucune retenue de garantie n est prévue. ARTICLE : GARANTIE DELAI DE GARANTIE La durée de cette garantie est fixée à: N de Lot Garantie Lot N Lot N ans ans Il commence à courir à partir de la date du procès-verbal de la réception provisoire. Le fournisseur assurera gratuitement le maintien en bon état de marche du matériel et logiciels fournis. Durant la période de la garantie, l'agence notifiera rapidement au soumissionnaire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie. A la réception d'une telle notification, le soumissionnaire, avec une promptitude raisonnable, apportera toutes les modifications nécessaires pour rendre le matériel et les logiciels informatiques conformes aux clauses contractuelles du marché, sans frais pour l'agence. Les interventions, pendant la période de garantie doivent se faire sur site à Rabat. Le délai d intervention sur site est de huit (8) heures maximum. La garantie englobe l entretien préventif et contrôle périodique du bon état de fonctionnement du matériel et logiciels; correction de problèmes d indisponibilité ou de mauvais fonctionnement du matériel et logiciels; Installation ; mise à jour des logiciels; le diagnostic et la résolution des incidents. Les délais pouvant être ouverts alors au fournisseur pour présenter une nouvelle fourniture, ne constituent pas par eux-mêmes une justification valable d une interruption des délais d exécution. Le Fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, et n ont jamais été utilisées. Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché n auront aucune défectuosité due à leur conception, ou à tout acte ou omission du fournisseur, laquelle défectuosité puisse se révéler pendant l utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions et l environnement prévalant lors de leur utilisation et de leur exploitation. Page 5 sur 8

6 ARTICLE : NANTISSEMENT : Dans l éventualité d une affectation en nantissement du marché, il est à préciser que: La liquidation des sommes dues par l administration en exécution du marché sera, opérée par les soins du Directeur de Général l ANAM. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu au bénéficiaire du nantissement ou subrogation les renseignements et les états prévus à l article 7 du Dahir du 8 Août 948, relatif au nantissement des marchés publiques, est le Directeur Général de l ANAM Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier payeur auprès de l ANAM seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers des titulaires de ce marché. Le maître d ouvrage délivrera au fournisseur traitant, sans frais, un exemplaire spécial du marché, portant la mention «Exemplaire Unique» et destiné à former titre. Le fournisseur s acquitte des droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur. ARTICLE : ELECTION DE DOMICILE : A défaut par le fournisseur de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l article 7 du C.C.A.G.T, toutes les notifications qui se rapportent au présent marché lui seront valablement faites à son domicile figurant sur l acte d engagement. ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES : En cas de contestation entre le maître d ouvrage et le fournisseur, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 7 et 7 du C.C.A.G T. Si cette procédure ne permet pas le règlement des litiges, celui-ci sera soumis aux tribunaux statuant en matière administrative conformément à l article 7 du C.C.A.G T. ARTICLE 5 : LIVRAISON :. Avant toute livraison, le titulaire devra inviter le maître d ouvrage à désigner une commission chargée de contrôler la conformité des articles à tous les points de vue avec les spécifications du marché et à la documentation technique présentée lors de la procédure d'appel d'offres. Cette commission est désignée par Monsieur le Directeur Général ou par son représentant.. Quand elle constate que les fournitures ne répondent pas aux spécificités exigées dans le cahier des prescriptions techniques, la commission refuse de prononcer la réception. Le titulaire dispose d'un délai de dix (0) jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, la décision de la commission est irrévocable et les fournitures sont rejetées.. En cas d'acceptation par la commission des fournitures présentées, la livraison totale doit faire l'objet d'un procès-verbal qui vaut réception provisoire. 4. La réception provisoire ne sera prononcée qu'après livraison totale, installation et mise en main dans les conditions normales d'utilisation du matériel et logiciels objet du marché. 5. Outre les vérifications techniques ou de quantités propres à la réception, il sera demandé au titulaire de procéder aux démonstrations de fonctionnement du matériel et logiciels et d'assurer leur installation, ainsi que leur mise en main auprès du personnel qualifié de l'établissement destiné à le prendre en charge. 6. Lors de la réception, la documentation en français (de préférence) sera remise avec le matériel et les logiciels. 7. le prestataire devra fournir pour le lot, l attestation d agrément du constructeur ainsi que l attestation de garantie constructeur. 8. La réception provisoire sera prononcée à l ANAM. Page 6 sur 8

7 9. En cas de livraisons fractionnées, la réception provisoire ne peut être prononcée que si l ensemble du matériel et logiciels objet du marché, sont livrés installés et mis en main à l établissement bénéficiaire. 0. La réception définitive sera prononcée dans les mêmes conditions que la réception provisoire. ARTICLE 6 : RECEPTION ET EXECUTION DU MARCHE : - Réception provisoire et définitive : Le matériel et les logiciels seront réceptionnés conformément aux prescriptions du bordereau des prix détail estimatif annexé au marché qui résultera du présent appel d offres et ce après vérification par les soins de la commission de réception de la conformité des articles à livrer appuyés des bons de livraison. La réception provisoire sera matérialisée par un procès-verbal de réception provisoire. - Pour les lots et, la réception définitive sera prononcée après l expiration du délai de garantie. - Pour le lot, la réception définitive coïncidera avec la réception provisoire. Un procès-verbal sera établi à cette fin. -Réfaction : Si les articles présentés sont reconnus non conforme, la commission les rejette. ARTICLE 7 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES: A. Risque d accidents: Le fournisseur doit se conformer aux dispositions du dahir du 5 Juin 97, du dahir Mai 96 et du dahir du 7 Décembre 944 relatives aux accidents prévus par la législation du travail et aux textes qui les ont modifiés ou complétés. B. Risque de vol et d incendie: Le fournisseur est tenu, préalablement à la livraison, de faire assurer à ses frais contre le vol et l incendie les approvisionnements destinés au maître d ouvrage ; ainsi que contre les risques inhérents à l exécution du marché, conformément à l article 4 du CCAG-T. ARTICLE 8 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE: Le marché pourra être résilié, le cas échéant, dans les conditions prévues par le C.C.A.G.T. ARTICLE 9 : FRAIS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE : Les frais d enregistrement de l original du marché sont à la charge du fournisseur, qui doit en outre timbrer la facture soldant le marché. ARTICLE 0 : LIEU DE LIVRAISON Le titulaire du marché qui résulte du présent appel d offre est tenu d assurer la livraison jusqu au siège de l ANAM. Les articles objet du présent appel d offres seront livrés, à l'état neuf, en état de marche et équipés de tous les accessoires. Toute livraison doit s effectuer pendant les jours ouvrables, hors les samedis, les dimanches et les jours fériés. Avant toute livraison le fournisseur doit faire parvenir un préavis d au moins 48 heures à l ANAM. Chaque livraison devra être accompagnée de bon de livraison datée, mentionnant explicitement, la quantité et les caractéristiques des articles livrés. Les Bons de livraison seront établis en 5 exemplaires et remises à l ANAM avant le déchargement. Un des exemplaires sera conservé, les quatre autres seront remis au livreur Page 7 sur 8

8 pour que trois soient joints par le fournisseur à la facture présentés ultérieurement, laquelle devra reproduire exactement la désignation portée sur les Bons de livraison. ARTICLE : BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF Lot : Extension du serveur existant (matériel et logiciel) L ensemble des articles doivent présentés au minimum les caractéristiques techniques suivantes : Unité N de DESIGNATION mesure Qté article ou de compte Matériel informatique Serveur lame Serveur Serveur lame Dual processeur compatible avec le Châssis Blade HP C000 existant Processeur Deux processeur Xeon, 6 cœurs (entre.6 et,9 Ghz), avec une mémoire cache de MB ou plus Mémoire 64 Go de RAM 8GB DDR 600 RDIMM, extensible à 9 Go Minimum Contrôleur RAID Un contrôleur RAID SAS supportant les RAID 0, Stockage Deux Disques interne 46 Go 5k rpm Interfaces réseau Deux adaptateurs Gigabit Ethernet dual port Deux ports FC Garantie : ans pièce et main d œuvre sur site. Prix Unitaire (En DH) (H.T.V.A) En chiffre En lettre Prix Total (HTVA) Disques durs SAS- de 600 Go à 0K rpm pour baie de stockage hp P000 existant Switch de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : (48 ports 0/00/ ports SFP, Web Managed) Logiciels informatiques Microsoft Windows Server 0 Datacenter FIO NPI Licence client TSM 0 Licence serveur TSM MONTANT TOTAL HORS TAXES MONTANT TVA (. %) MONTANT TTC ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : En lettres : DIRHAMS TTC En chiffres :... DH TTC Page 8 sur 8

9 Lot : Acquisition et installation du matériel et logiciel informatique. L ensemble des articles doivent présentés au minimum les caractéristiques techniques suivantes : N article 4 DESIGNATION Unité de mesure ou de compte Matériel informatique Ordinateur de bureau Micro-ordinateur de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Processeur Processeur Intel Core i5 (entre et,5 GHz), 6 Mo de cache, 4 cœurs 6 Go de mémoire vive 50 Go Ou plus SATA (700 tr/min) de stockage carte graphique Intel HD Win 7 Pro préinstallé Clavier : Clavier et souris optique filaires Ecran : Ecran LCD HD 0 pouces ou plus Garantie: ans pièces et main d ouvre sur site Pc Portable Type PC Portable de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Processeur Processeur Intel Core i7 (entre et.6 GHz, entre 4 et 6 MB cache ) Mémoire Monocanale SDRAM DDR 6 Go à 600 MHz Disque : entre 50 GB et TB Carte graphique HD, un lecteur DVD interne DVD +/-RW ; Système d'exploitation : Win 7 Pro 64 BITS. Poids: entre, et kg Batterie : 65 WHr 9-Cell Batterie Dimension : entre et 4 pouces Garantie: ans pièces et main d œuvre sur site Station d'accueil compatible avec le portable, d'origine, et du même constructeur Batterie supplémentaire de même configuration que l'originale Sac de transport pour le portable d'origine et du même constructeur Ecran (Ecran LCD HD 0 pouces ou plus), clavier et souris sans fil Imprimante Noir et blanc pour bureau Imprimante laser de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : 6 ppm,mo ram min,00 dpi, port USB, Bac d alimentation :00 feuilles, 600 MHz, Points d'accès sans fil Interface LAN Gigabit Ethernet pour un débit supérieur. Conformité 80.a/g/n, Sélection utilisateur bi bande,4 GHz ou 5 GHz Prend en charge les codages de sécurité des catégories entreprise (WPA, 80,x supplicant) Qté Prix Unitaire (En DH) (H.T.V.A) En chiffre En lettre Prix Total (HTVA) Page 9 sur 8

10 Pc Portable type PC Portable de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Processeur Processeur Intel Core i5 Mémoire Monocanale SDRAM DDR 4 Go Disque : entre 0 GB et TB Carte graphique HD, un lecteur DVD interne DVD +/-RW ; Système d'exploitation : Win 7 Pro 64 BITS. Poids: entre, et. kg Batterie : 65 WHr 9-Cell Batterie Dimension : entre et 4 pouces Garantie: ans pièces et main d œuvre sur site Station d'accueil compatible avec le portable, d'origine, et du même constructeur Batterie supplémentaire de même configuration que l'originale Sac de transport pour le portable d'origine et du même constructeur Ecran (Ecran LCD HD 0 pouces ou plus), clavier et souris sans fil) Vidéo Projecteur sans fil avec ecran Vidéo Projecteur sans fil de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : x Brighter Colors Color Brightness: 700 lumens White Brightness: 700 lumens Built-in 6 W speaker/mic input HDMI digital connectivity Content-over-IP, optional wireless Wirelessly project from iphone, ipad, & AndroidTM Ecran projecteur Format : carré Dimensions : 80 x 80 cm Revêtement carrier noir Support trepid Portable avec denouement Manuel Onduleur Pour PCs Caractéristiques générales: Puissance: 500 VA/00 W Tension d entrée: 84 V -64 V (ajustable à 6 V- 84V) Fréquence : Hz auto-sélections Conception éco-énergétique: OUI Autonomie: 0 min Raccordement par multiprise: 4 sorties type FR ( autonomie + parafoudre) Garantie constructeur ans Onduleur Pour Salle de machine Onduleur 8KVA 8000 VA Module onduleur et module batterie remplaçables à chaud By-pass interne et by-pass externe fournis en standard Batteries testées automatiquement et périodiquement, protection contre les décharges profondes compatibilité avec tous types de groupes électrogènes, intégration dans les systèmes de gestion du bâtiment, enveloppe métallique, température d exploitation jusqu à 45 C et approbation aux tests de vibration Marine Page 0 sur 8 7 5

11 Technologie On-line double conversion avec système PFC (Power Factor Correction applicable sur entrée mono) ension nominale d entrée : 00 / 08 / 0 / 0 / 40 / 50 V 6 contacts secs DB9 A 48 V DC, RS, RJ pour RPO (arrêt à distance) minislot compatible avec NMC Minislot, NMC ModBus/JBus, MC Contacts/Serial Garantie constructeur ans Logiciels informatique 9 MS OFFICE 0 Standard 5 MONTANT TOTAL HORS TAXES MONTANT TVA (. %) MONTANT TTC ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : En lettres : DIRHAMS TTC En chiffres :... DH TTC Page sur 8

12 Lot : Acquisition et installation du logiciel informatique. N article DESIGNATION Unité de mesure ou de compte Qté Prix Unitaire (En DH) (H.T.V.A) En chiffre En lettre Prix Total (HTVA) Logiciel d administration des bases de données pour ORACLE existant Logiciel de test de charge applicative et simulateur Logiciel Gestion de source (SVN) 4 Logiciel de gestion de cahier de test et de la qualité logiciel MONTANT TOTAL HORS TAXES MONTANT TVA (. %) MONTANT TTC Page sur 8

13 ROYAUME DU MAROC Agence Nationale de l Assurance Maladie اململكة املغربية الواكةل الوطنية للتأمني الصحي Marché N LOTS SEPARES Marché passé par appel d'offres ouvert en séance publique, en vertu des articles 6 paragraphe alinéa et 7 paragraphe alinéa du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l Agence Nationale de l Assurance Maladie approuvé par le Ministre de l Economie et des Finances le 05/04/0. OBJET : Acquisition, extension et installation du matériel et logiciel informatiques pour l ANAM Lot : Extension du serveur existant (matériel et logiciel). Lot : Acquisition et installation du matériel et logiciel informatique. Lot : Acquisition et installation du logiciel informatique. Montant du marché : En chiffre :..DH TTC En lettre :. (Dirhams TTC) Dressé par : Responsable des Systèmes d Information Vérifié par : Le Directeur Administratif et Financier Lu et accepté par la société : Signé par : Le Directeur Général de l ANAM Visé par : Le Contrôleur d Etat : Page sur 8

14 CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Lot : Extension du serveur existant (matériel et logiciel) Nous informons que le SERVEUR existant est composé d un châssis serveur HP C000, apte à recevoir 8 lames Serveurs, et une baie de stockage HP000. Nous souhaitons dans ce lot n étendre le pool serveur existant par l ajout d une nouvelle Lame Serveur afin d agrandir sa puissance d une part, étendre les disques de la baie de stockage d autre part. A noter que le châssis server et la baie de stockage ont des emplacements libres pour cette extension. Nous souhaitons de même configurer ces serveurs par un système d exploitation spécifique pour les Datacenter compatible avec l existant. Le lot n comporte alors, une acquisition des nouveaux équipements, installation de ces équipements et leurs intégrations au système existant. article DESIGNATION Qté Matériel informatique Serveur lame ayant au minimum les caractéristiques ci-dessous Serveur Serveur lame Dual processeur compatible avec le Châssis Blade HP C000 existant Processeur Deux processeur Xeon, 6 cœurs (entre.6 et,9 Ghz), avec une mémoire cache de MB ou plus Mémoire 64 Go de RAM 8GB DDR 600 RDIMM, extensible à 9 Go Minimum Contrôleur RAID Un contrôleur RAID SAS supportant les RAID 0, Stockage Deux Disques interne 46 Go 5k rpm Interfaces réseau Deux adaptateurs Gigabit Ethernet dual port Deux ports FC Garantie : ans pièce et main d œuvre sur site Disques durs SAS- de 600 Go à 0K rpm pour baie de stockage hp P000 existant 6 Switch de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : (48 ports 0/00/ ports SFP, Web Managed) Logiciels informatiques 4 5 Microsoft Windows Server 0 Datacenter FIO NPI Licence client TSM 0 Licence serveur TSM Page 4 sur 8

15 Lot : Acquisition et installation du matériel et logiciel informatique. article DESIGNATION Qté Ordinateur de bureau Matériel informatique Micro-ordinateur de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Processeur Processeur Intel Core i5 (entre et,5 GHz), 6 Mo de cache, 4 cœurs 6 Go de mémoire vive 50 Go Ou plus SATA (700 tr/min) de stockage carte graphique Intel HD Win 7 Pro préinstallé Clavier : Clavier et souris optique filaires Ecran : Ecran LCD HD 0 pouces ou plus Garantie: ans pièces et main d ouvre sur site Pc Portable Type PC Portable de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Processeur Processeur Intel Core i7 (entre et.6 GHz, entre 4 et 6 MB cache ) Mémoire Monocanale SDRAM DDR 6 Go à 600 MHz Disque : entre 50 GB et TB Carte graphique HD, un lecteur DVD interne DVD +/-RW ; Système d'exploitation : Win 7 Pro 64 BITS. Poids: entre, et kg Batterie : 65 WHr 9-Cell Batterie Dimension : entre et 4 pouces Garantie: ans pièces et main d œuvre sur site Station d'accueil compatible avec le portable, d'origine, et du même constructeur Batterie supplémentaire de même configuration que l'originale Sac de transport pour le portable d'origine et du même constructeur Ecran (Ecran LCD HD 0 pouces ou plus), clavier et souris sans fil Imprimante Noir et blanc pour bureau Imprimante laser de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : 6 ppm,mo ram min,00 dpi, port USB, Bac d alimentation :00 feuilles, 600 MHz, Points d'accès sans fil Interface LAN Gigabit Ethernet pour un débit supérieur. 4 5 Conformité 80.a/g/n, Sélection utilisateur bi bande,4 GHz ou 5 GHz Prend en charge les codages de sécurité des catégories entreprise (WPA, 80,x supplicant) Pc Portable type PC Portable de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : Page 5 sur 8

16 Processeur Processeur Intel Core i5 Mémoire Monocanale SDRAM DDR 4 Go Disque : entre 0 GB et TB Carte graphique HD, 7 un lecteur DVD interne DVD +/-RW ; Système d'exploitation : Win 7 Pro 64 BITS. Poids: entre, et. kg Batterie : 65 WHr 9-Cell Batterie Dimension : entre et 4 pouces Garantie: ans pièces et main d œuvre sur site Station d'accueil compatible avec le portable, d'origine, et du même constructeur Batterie supplémentaire de même configuration que l'originale Sac de transport pour le portable d'origine et du même constructeur Ecran (Ecran LCD HD 0 pouces ou plus), clavier et souris sans fil) Vidéo Projecteur sans fil avec ecran Vidéo Projecteur sans fil de marque mondialement reconnue avec les spécifications techniques suivantes : x Brighter Colors 6 Color Brightness: 700 lumens White Brightness: 700 lumens Built-in 6 W speaker/mic input HDMI digital connectivity Content-over-IP, optional wireless Wirelessly project from iphone, ipad, & AndroidTM Ecran projecteur 7 8 Format : carré Dimensions : 80 x 80 cm Revêtement carrier noir Support trepid Portable avec denouement Manuel Onduleur Pour PCs Caractéristiques générales: Puissance: 500 VA/00 W Tension d entrée: 84 V -64 V (ajustable à 6 V- 84V) Fréquence : Hz auto-sélections Conception éco-énergétique: OUI Autonomie: 0 min Raccordement par multiprise: 4 sorties type FR ( autonomie + parafoudre) Garantie constructeur ans Onduleur Pour Salle de machine Onduleur 8KVA 8000 VA Module onduleur et module batterie remplaçables à chaud 5 Page 6 sur 8

17 By-pass interne et by-pass externe fournis en standard Batteries testées automatiquement et périodiquement, protection contre les décharges profondes compatibilité avec tous types de groupes électrogènes, intégration dans les systèmes de gestion du bâtiment, enveloppe métallique, température d exploitation jusqu à 45 C et approbation aux tests de vibration Marine Technologie On-line double conversion avec système PFC (Power Factor Correction applicable sur entrée mono) ension nominale d entrée : 00 / 08 / 0 / 0 / 40 / 50 V 6 contacts secs DB9 A 48 V DC, RS, RJ pour RPO (arrêt à distance) minislot compatible avec NMC Minislot, NMC ModBus/JBus, MC Contacts/Serial Garantie constructeur ans Logiciel informatique 9 MS OFFICE 0 Standard 5 Page 7 sur 8

18 Lot : Acquisition et installation du logiciel informatique. N article 4 Logiciel Logiciel d administration des bases de données pour ORACLE existant Toad DBA pour ORACLE Toad SpotLight pour ORACLE Logiciel de test de charge applicative et simulateur Avantages clés du test de la charge Chute des coûts grâce à une réduction des problèmes de performances des applications en production Test de la charge plus rapide grâce au générateur d'utilisateurs virtuels puissant et moderne, et au robuste studio de corrélation Création rapide de scripts pour accélérer la mise sur le marché Amélioration de l'efficacité grâce à une génération de charge mesurable et reproductible Isolement des goulots d'étranglement de performances grâce à une surveillance du système et de l'utilisateur final, et à un large éventail de composants d'analyse Utilisation du logiciel pour identifier les causes des problèmes au niveau de l'application Installation et mise en route Logiciel Gestion de source (SVN) Une solution de gestion de configuration de logiciel proposant des fonctions de contrôle des versions, de gestion de l'espace de travail, de développement parallèle et d'audit des compilations. Contrôle des versions et gestion de l'espace de travail : Gère les fichiers, répertoires, et autres actifs de développement pendant leur cycle de vie. Gestion intégrée et collaborative des changements : Gère les problèmes et les changements jusqu'à la résolution. Développement parallèle avancé : Inclut des technologies de création automatique de branches, de fusion avancée et de différenciation. Sécurité IP efficace : Offre des fonctions de signature électronique, d'authentification des utilisateurs pour un accès sécurisé et contrôlé et des traces d'audit afin d'être en conformité avec les réglementations et exigences de gouvernance. Audit des compilations faisant autorité : Permet de rationaliser le cycle modificationcompilation-débogage et de reproduire des versions du logiciel. Installation et mise en route Logiciel de gestion de cahier de test et de la qualité logiciel L application logicielle qui permet à un testeur de déployer des applications de haute qualité rapidement et efficacement. Il réalise cette qualité par la mise à disposition d'un processus récurrent cohérent pour la capture des besoins fonctionnels. En outre, il permet la planification et l'ordonnancement de tests, analyse des résultats et la gestion complète des défauts et des problèmes. L application basée sur le Web englobe tous les éléments essentiels de la gestion des tests dans le cadre d'un seul logiciel. Les fonctionnalités également couvert explicitement dans cette application sont: Gestion des exigences Plan d'essai Test Lab Gestion des défauts Installation et mise en route Page 8 sur 8