PREFECTURE DE LA HAUTE- LOIRE TRANCHE 2

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PREFECTURE DE LA HAUTE- LOIRE TRANCHE 2"

Transcription

1 Clermont-Ferrand, le 04 Juin 2014 DP/AH/3503 PREFECTURE DE LA HAUTE- LOIRE LE PUY-EN-VELAY Travaux d'amélioration de sécurité et d'accessibilité de la préfecture TRANCHE 2 LOT N : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Bureau d Etudes Techniques et Maître d'oeuvre : gretco ingénierie 15, rue du Pré la Reine CLERMONT-FERRAND Téléphone : Télécopie : Dossier téléchargeable sur le site après avoir retiré le dossier sur la plateforme indiquée dans l AAPC où seront réalisées les mises à jour éventuelles. Affaire suivie par Patrick DUFOUR

2 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 2 SOMMAIRE 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX Prestations Etendue de l'installation Travaux compris dans le présent lot Travaux non compris dans le présent lot Phasage des travaux Prescriptions techniques Coordination Bureau d'etudes Techniques Variantes Présentation d'échantillons Plans de réservations Plans de mise en œuvre et détails d'exécution Décomposition des prix COPREC CARACTERISTIQUES GENERALES Sécurité incendie Installations de chantier DETAIL DES TRAVAUX Dépose et modification de l'existant Percements et rebouchages Travaux préparatoires Sécurité incendie ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE Système de sécurité incendie

3 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 3 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 1.1 Prestations Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne les installations de détection et alarme incendie à réaliser dans le cadre de l amélioration de la sécurité et accessibilité handicapés à la Préfecture de la Haute Loire au Puy-en-Velay. Les travaux concernent : - le bâtiment principal sur 6 niveaux dont sous sol et combles avec généralisation des détecteurs dans tous les locaux hors sanitaires - le bâtiment annexe sur 5 niveaux dont sous sol et combles avec mise en place de détecteurs seulement dans les circulations, combles et locaux à risques Les installations devront être livrées complètes et en ordre de marche ; le Cahier des Clauses Techniques Particulières est établi pour renseigner les Entrepreneurs sur la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette description n a pas un caractère limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, les travaux de sa profession nécessaires et indispensables à l achèvement complet de l ouvrage; il devra en particulier, se rendre sur place et demander tous renseignements qu il jugerait utiles, aux Architectes ou aux Ingénieurs Conseils, afin d établir son offre sous forme de PRIX NET ET FORFAITAIRE, hors taxe. La T.V.A. sera rajoutée par l Entrepreneur en fin de devis. Si des dispositions prévues dans le C.C.T.P. tombent sous le coup des brevets, l Entrepreneur doit payer toutes redevances, et prendre tous accords avec les possesseurs de brevets pour qu en aucun cas ni le Maître d œuvre, ni le Maître de l ouvrage ne puissent être inquiétés. 1.2 Etendue de l'installation Sécurité incendie Les travaux comprennent principalement : - raccordement sur centrale de détection type 1 adressable pour les nouveaux détecteurs - remplacement des détecteurs ioniques actuels - remplacement des bris de glace alarme actuels - mise en place de détecteurs radio pour les appartements et salons du préfet - raccordements en attente pour futures ventouses maintien de porte - avertisseurs sonores et lumineux supplémentaires 1.3 Travaux compris dans le présent lot Les travaux à la charge du présent lot comprennent en particulier : - la réalisation des plans de détail d'exécution - la réalisation de tous les plans de chantier (plans de câblage, détails d'exécution, circuits terminaux etc. nécessaires à la bonne marche du chantier et non prévus dans la liste des P.E.O. fournie par le B.E.T. - les trous, percements et scellements dans la maçonnerie, les supports d'appareils, canalisations, etc. et leurs scellements. Les rebouchages des trous et scellements seront réalisés avec un liant de même famille que l'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés. Une protection antirouille sera prévue sur toutes les parties métalliques apparentes soit par peinture antirouille, soit par galvanisation. L'emploi de pistolets à scellements est autorisé sous réserve qu'ils soient utilisés par du personnel compétent et d'un type agréé. - le nettoyage et l'enlèvement des gravois provenant des travaux de son lot - la main d œuvre nécessaire aux essais de réception et réglage des installations - tous travaux non spécifiés au présent devis et qui seraient nécessaires au bon fonctionnement des installations

4 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page Travaux non compris dans le présent lot Lot maçonnerie - plâtrerie - réalisation de cloisons CF sur locaux à risques et escaliers encloisonnés Lot menuiserie - remplacement des portes sur locaux à risques et escaliers encloisonnés - fourniture des ventouses de maintien electromagnétique sur portes de recoupement Maître d Ouvrage Sans objet. Autres corps d'état - les travaux découlant des autres corps de métier intervenant suivant le planning des travaux, hormis ceux résultant des déprédations. 1.5 Phasage des travaux Les travaux se dérouleront en une seule phase. Le bâtiment sera occupé pendant la durée des travaux. L entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement du bâtiment soit notamment : - limitation des nuisances sonores durant les périodes de classe - continuité des alimentations (chauffage, eau potable, eau chaude sanitaire, évacuations des EU-EV et EP, électricité, téléphone, etc.) 1.6 Prescriptions techniques Les travaux devront être exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux normes et décrets en vigueur. Seront en particulier appliqués pour la part concernant les travaux envisagés : - la norme française NF C édition 2002 prenant effet à compter du concernant les installations électriques à basse tension - le décret n du et additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en oeuvre des courants électriques - la norme française NF C relative à l'application du précédent décret - les prescriptions UTE C de Novembre 1997 concernant le choix des matériels électriques en fonction des influences externes - les prescriptions UTE C de Juin 1991 et C de Février 1994 pour déterminer les sections des conducteurs et les calibres des dispositifs de protection - les prescriptions UTE C de Décembre 1997 concernant les règles pour l installation de paratonnerre et UTE C de Juillet 1995 concernant les paratonnerres à dispositif d amorçage - l'arrêté du 26 Février 2003 complété par la circulaire du 2 Avril 2003 du Ministère du Travail concernant les règles d'établissement, d'exploitation et d'entretien des circuits et des installations électriques de sécurité - le règlement de sécurité incendie relatif aux E.R.P. du 19 Novembre 2001 prenant effet à compter du 8 Avril le code de la construction et de l'habitation (articles R à R , R et R 152.5) dispositions générales (arrêt du modifié par arrêté du ) et dispositions particulières - le décret du 8 Janvier 1967 concernant les mesures de protection et de salubrité pour les travaux de bâtiment - les publications, décrets, circulaires, arrêtés ou normes complétant ou modifiant les textes énumérés ci-dessus et dont la publication sera antérieure à la date du permis de construire - la loi handicap n du 11 Février 2005.

5 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page Coordination L Entrepreneur se mettra en rapport avec les autres corps de métier : gros œuvre, plâtrerie, sanitaire, chauffage, etc. en vue de la meilleure coordination possible. 1.8 Bureau d'etudes Techniques 1.9 Variantes gretco ingénierie 15, rue du Pré la Reine CLERMONT-FERRAND Téléphone : Télécopie : Le bureau d étude techniques gretco ingénierie a été chargé d établir le projet d exécution des travaux du présent lot. Les documents à la disposition de l Entrepreneur sont les suivants : - le présent C.C.T.P. - un devis quantitatif détaillé DPGF - les plans techniques de principe suivants : : mise en sécurité sous sol : mise en sécurité RDC : mise en sécurité niveaux R : mise en sécurité niveaux R : mise en sécurité niveaux R : mise en sécurité combles : mise en sécurité sous sol bâtiment annexe : mise en sécurité RDC bâtiment annexe : mise en sécurité niveau 1 bâtiment annexe : mise en sécurité niveau 2 bâtiment annexe : mise en sécurité combles bâtiment annexe Le dossier de consultation peut être retiré sur le site internet du B.E.T. gretco ingénierie à l'adresse suivante : après avoir retiré le dossier sur la plateforme indiquée dans l AAPC où seront réalisées les mises à jour éventuelles. L Entrepreneur devra prendre connaissance de ces documents et présenter toutes observations ou suggestions qui lui sembleraient utiles avant l exécution des travaux. Les honoraires du B.E.T. ne sont pas la charge du présent lot. Dans le cas où l'entrepreneur du présent lot proposerait des variantes à la solution de base et où celles-ci seraient retenues, il devrait prendre à sa charge toutes les modifications de plans nécessaires, ainsi que les travaux supplémentaires occasionnés aux autres corps d'état Présentation d'échantillons Dans le mois suivant l'ordre de service de démarrage, l'entrepreneur présentera au Maître d'oeuvre lors d'une réunion de chantier, un échantillon du matériel prévu.

6 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page Plans de réservations Les plans de réservations sont à la charge des Entreprises titulaires des lots correspondants. Dans le cas où le Bureau d'etudes Techniques serait amené à faire certains plans pour ne pas retarder les travaux, les titulaires des lots correspondants devront en prendre connaissance dès signature de leur marché et faire effectuer toutes corrections qu'ils jugeraient nécessaires afin d'en assumer la pleine responsabilité. Ils devront, en particulier, en vérifier la bonne exécution sur le chantier Plans de mise en œuvre et détails d'exécution L'Entreprise fournira après la signature de ses marchés et avant toutes interventions, les plans de détails de chantier, plans de mise en œuvre, détails de pose permettant de coordonner ses interventions avec les autres corps d'état. Dès signature de son marché, l'entrepreneur titulaire du présent lot devra établir ses propres plans à 2 cm/m, côtés, précisant les implantations exactes des différents matériels et des canalisations, en fonction des variantes retenues, ainsi que les détails d'exécution à 5 cm/m ou échelles supérieures permettant à son personnel de réaliser les travaux sur chantier. Ces plans de mise en oeuvre devront être présentés en quatre exemplaires à l'acceptation du Maître d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage suivant délais fixés au planning général. Les modifications demandées éventuellement ne devront pas entraîner de retard d'exécution. En fin de chantier, l'entrepreneur devra remettre au Maître de l'ouvrage un dossier de plans mis à jour et conformes à l'exécution (1 ex sur CD et 2 tirages), dans le cadre des plans des ouvrages exécutés Décomposition des prix Les Entreprises devront obligatoirement remettre avec leurs propositions un devis quantitatif détaillé chiffré respectant les phases de travaux ainsi que le tableau récapitulatif des marque et type du matériel dûment rempli COPREC Les installations énumérées ci-après feront l'objet d'essais effectués par les Entreprises dans des conditions conformes à celles définies d'une part dans le document technique COPREC n 1 de Décembre 1982 pour la nature des essais et leur mode opératoire et d'autre part, dans le document technique COPREC n 2 de Décembre 1982 pour la récapitulation des résultats de ces essais (EL, installations électriques).

7 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 7 2 CARACTERISTIQUES GENERALES 2.1 Sécurité incendie L'installateur devra justifier de la qualification APSAD (ou devra faire appel à l'assistance technique d'un constructeur qualifié APSAD) et fournir à la réception de travaux le registre APSAD d'installation. Le déclenchement de l'alarme sera réalisé d'une part par des déclencheurs manuels placés près des issues sous coffret avec vitre à briser à 1.30 m du sol répartis dans le bâtiment, d'autre part à partir de détecteurs optiques de fumées placés dans l'ensemble de l'établissement en dehors des sanitaires et des escaliers. L'alarme sera diffusée d'une part par avertisseurs sonores classe B, 90 db, d'autre part par avertisseurs sonores et lumineux audibles de tous les points du compartiment sécurité. Il y a un compartimentage pour l'ensemble des niveaux. L'ensemble des ventouses de portes à chaque niveau sera déverrouillé en cas d'alarme incendie. Les tableaux de report seront raccordé au CMSI avec une seule liaison par tableau de report. Fonctionnement Le tableau du dossier SSI donne la répartition des zones d'alarme, de compartimentage, de déclencheurs manuels, de détection incendie et de désenfumage. Détection automatique Le déclenchement d'un détecteur entraîne : - l'alarme générale après temporisation de 5 minutes - l'arrêt des installations techniques - la mise en fonction du désenfumage de la zone concernée - le déverrouillage des portes et des issues de secours. Déclencheurs manuels La mise en service d'un déclencheur manuel entraîne : - l'alarme générale après temporisation de 5 minutes - le déverrouillage des portes et des issues de secours. Les déclencheurs sont de couleur normalisée avec volets : - blanc pour désenfumage - rouge pour déclencheur manuel d'alarme - vert pour déverrouillage de porte. Asservissement désenfumage Il existe une source d'asservissement, avec alimentation AES 24 V (avec batteries et chargeur), L'ensemble permet la fermeture des portes de recoupement de l'ensemble des niveaux. Les ventouses électromagnétiques 24 V installées dans une autre tranche de travaux seront à manque tension conformes norme NF S et seront équipées de poussoir de décondamnation. Il sera prévu la mise en place d'affiches avec lettres blanches sur fond rouge "PORTE COUPE-FEU NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A LA FERMETURE".

8 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page Installations de chantier Les installations de chantier seront réalisées conformément aux recommandations de l OPPBTP et décret du relatif à la protection des travailleurs. Suivant réglementation en vigueur (description ci-après non limitative) et notamment le décret du 26/12/94, les branchements de chantier nécessaires à l avancement des travaux comprendront, les coffrets d étage et les coffrets corps de métier, sur alimentation existante des bâtiments avec coffret de protection. Les installations de chantier comprendront de la même façon les installations d éclairage de chantier conformes à la norme NF C En cas de défaillance de l entreprise à faire réaliser les travaux prévus au titre de son lot et notamment ceux qui touchent à la l éclairage du chantier et à la sécurité, le maître d ouvrage pourra faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée et lui en imputer la dépense.

9 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 9 3 DETAIL DES TRAVAUX 3.1 Dépose et modification de l'existant Avant chiffrage, l entrepreneur pourra se rendre sur place pour appréhender le volume des travaux à réaliser et prendre contact avec la personne du site indiquée dans l AAPC pour évaluer au plus juste le coût de ces travaux. Aucune réclamation pour cause de manque d information ne sera prise en compte en cas de mauvaise évaluation de ce poste. L'Entreprise du présent lot devra tenir pour compris dans son offre toutes sujétions après éventuelle visite sur place pour : - la dépose de l'ensemble des équipements situés dans l'emprise de la zone en travaux - remplacement éventuel des câblages actuels. 3.2 Percements et rebouchages L Entrepreneur du présent lot devra tenir pour compris dans son offre : - les percements nécessaires aux passages des ses œuvres dans les parois nouvelles dont les réservations n auraient pas été demandées en temps utile - les rebouchages de ces percements pour rétablissement du degré coupe feu des parois traversées à l aide de matériaux appropriés. 3.3 Travaux préparatoires L'Entreprise devra prévoir l'isolement des circuits des zones rénovées. 3.4 Sécurité incendie L'installation existante adressable TSIA127 SICLI équipée 12 zones sera déposée et la nouvelle centrale incendie UTI COM CHUBB existante dans l'actuel local sécurité devra gérer les nouveaux détecteurs et le reste de l'installation actuelle bâtiment principal et bâtiment annexe ou être remplacée par une nouvelle centrale le cas échéant Distribution, détection incendie, alarme incendie, asservissement L'Entrepreneur aura à sa charge la dépose et repose des faux-plafonds pour le passage de ses câbles dans les zones bureaux et les circulations. En aucun cas, les câbles courants faibles ne devront être posés sur le même chemin de câbles que les courants forts. Dans les zones sans faux-plafond ou avec faux plafond non démontable, les câbles seront posés dans des moulures ou dans des goulottes plastique. Le nouveau système de détection est du type adressable de marque CHUBB, avec un équipement de contrôle et de signalisation et un centralisateur de mise en sécurité incendie 2 fonctions. Il existe des tableaux répétiteurs d'alarme permettant le report des synthèses d'alarmes et dérangements dans chaque logement de concierge. L'ensemble de la nouvelle installation comprendra : - remplacement des détecteurs ioniques de fumée actuels par optiques de fumée et complément dans chaque local du bâtiment principal hors sanitaires - programmation sur la centrale CHUBB le cas échéant

10 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 10 - remplacement des détecteurs ioniques de fumée actuels par optiques de fumée et complément dans locaux à risques du bâtiment annexe - des indicateurs d'action pour détecteurs en locaux fermés - mise en place de détecteurs radio pour les appartements et salons du préfet avec interface radio - remplacement des bris de glace alarme manuelle - des diffuseurs sonores audibles de tout point - des diffuseurs sonores et lumineux 24 V complémentaires dans les sanitaires handicapés - alimentations en attente pour ventouses sur portes CF futures suivant plans. Les lignes de détection optiques de fumée seront réalisées en câble 9/10 e série SYS1 sous conduit IRL en locaux techniques, sous goulotte dans les locaux sans faux-plafond ou faux-plafond non démontable et sur chemins de câble courants faibles dans les cheminements ou sous fourreaux enterrés existants pour liaison au bâtiment Annexe. Nota : les lignes actuelles pourront être conservées le cas échéant avec mise en boucle au niveau de la centrale actuelle SICLI. Les liaisons des avertisseurs sonores seront réalisées en câble résistant au feu CR1 de section 2x1.5 mm² sous conduit IRL en locaux techniques, sous goulotte dans les locaux sans faux-plafond ou fauxplafond non démontable et sur chemins de câble courants faibles dans les cheminements ou sous fourreaux enterrés existants pour liaison au bâtiment Annexe. Tous les câbles, détecteurs, déclencheurs manuels et sirènes seront repérés et étiquetés. Les câbles seront repérés étiquetés au départ de la centrale en entrée et sortie de cloisons et à chaque aboutissant. ATTENTION : le câblage depuis la centrale de détection jusqu'au 1 er détecteur ou déclencheur et du dernier détecteur ou déclencheur à la centrale devra être réalisé en CR1 câble résistant au feu. Asservissement désenfumage Il existe un CMSI avec une alimentation de sécurité (AES) de 24 V permettant : - l'alimentation des ventouses maintien de portes - la commande des portes de recoupement. Raccordement - le câblage d'alimentation des ventouses électromagnétiques sera prévu en câble 2x1.5 mm².

11 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 11 4 ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE 4.1 Système de sécurité incendie Généralités Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l'objet d'un certificat d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils sont utilisés. L'installateur du SDI et du CMSI sera titulaire de la qualification AP-MIS et d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux. En l'absence de qualification AP-MIS, il justifiera de références sérieuses et récentes en matière de détection incendie attestées par des administrations ou entreprises nationales utilisatrices (Défense Nationale PTT SNC CEA GDF etc) ou formera un groupement solidaire avec le constructeur. En fin de travaux, cet installateur et les autres installateurs du SSI fourniront en 3 exemplaires : - les éléments nécessaires à l'établissement du dossier d'identité du SSI et du PV de réception technique - la rédaction et la fourniture des plans d'exécution - la mise en service et le contrôle des installations en fin de travaux - la prise en charge des obligations nécessaires aux essais et contrôles des installations - la formation des utilisateurs du SSI - la fourniture d'une proposition de contrat d'entretien qui débutera après la période de parfait achèvement. Il est précisé que l entretien des installations pendant la période de garantie de parfait achèvement est incluse dans les prestations dues au titre du présent marché Essais et contrôles L'installateur devra réaliser tous les essais définis dans l'article MS 56 ( 3 et 4) du règlement de sécurité de façon exhaustive et établir une fiche d'essai sur laquelle devra figurer : - le nom de la personne ayant effectué l'essai - son agrément - la date et signature - le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles. Des essais de portée seront systématiquement effectués en ce qui concerne la détection radio. En fin de travaux, il sera procédé par sondage, en présence du Coordinateur SSI, du Maître d'ouvrage et des Installateurs, aux essais et contrôles de bon fonctionnement des installations. Au cas où 2 essais ou plus révéleraient des dysfonctionnements, l ensemble de l installation sera testée par le controleur technique au frais du titulaire du présent lot. Il sera aussi procédé aux essais fonctionnels de commande de tous les asservissements en présence de toutes les entreprises concernées par le SSI avec établissement des fiches de contrôle indiquant les éventuels problèmes rencontrés.

12 PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE TRAVAUX D'AMELIORATION DE SECURITE TRANCHE 2 Page 12 La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, dispositifs de communication (talkie-waldie, interphones), combustibles, textes de référence et personnels nécessaires pour exécuter les essais de réception de l'installation restent à la charge des entreprises suivant toutes procédures que le Coordinateur SSI, le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre jugeront utiles. Les opérations d'autocontrôle et les essais fonctionnels des installateurs seront à présenter sous forme de fiches qui seront remises au Coordinateur SSI préalablement aux essais précités. Elles seront signées par chaque entreprise concernée et contresignées par le Coordinateur SSI pour validation Documents à fournir Afin d'établir le dossier d'identité, les différents intervenants devront fournir, au Coordinateur SSI, en 3 exemplaires, les documents suivants et ce dans les 15 jours suivant l achèvement des travaux du présent lot : - attestation AP-MIS de l'installateur (ou équivalence) - certificats d'homologation des matériels et équipements : les procès-verbaux d'homologation du SSI, CMSI, des DAS, DAD, DAC, etc - PV d'associativité : les différents matériels constitutifs du SSI doivent être capables de fonctionner ensemble sans se perturber et d'assurer la fonction pour laquelle ils sont conçus - fiches techniques et caractéristiques des appareils : fiches techniques du constructeur - notices d'exploitation et de maintenance : ces fiches doivent permettre à l'exploitant de gérer les opérations de maintenance préventives du SSI - instructions de manœuvre permettant à l'exploitant la manipulation du SSI - schémas et plans d'exécution des ouvrages avec notamment l'implantation de tous les composants et le cheminement des différents circuits - plan en A3 de détails des installations faisant apparaître :. les zones de détections avec l'identification des détecteurs. les zones de mise en sécurité avec identification des DAS. la zone d'alarme avec identification des sirènes Formation du personnel L'installateur prévoira la formation du personnel désigné par le Maître d'ouvrage à l'exploitation du SSI (3 personnes). Cette formation portera notamment sur les points suivants : - connaissance des différentes fonctions du système de sécurité incendie - signification des signalisations et des commandes du SSI - manipulation des équipements :. détection incendie. alarme d'évacuation. compartimentage. La formation sera jugée satisfaisante lorsque les personnes sauront utiliser sans erreur ni perte de temps les équipements et éventuels logiciels. Cette formation devra permettre au personnel d'avoir les bonnes réactions afin d'optimiser la gestion de son installation de sécurité incendie.

CCTP Système de Sécurité Incendie

CCTP Système de Sécurité Incendie UNAF 26 place Saint Georges 75009 Paris IMMEUBLE DE BUREAUX 26 place Saint Georges 75009 Paris REMPLACEMENT DE L EQUIPEMENT D ALARME B.E.T. PREVENTION INCENDIE INGENIERIE MAÎTRISE D ŒUVRE 52 rue Jacques

Plus en détail

LOT SECURITE INCENDIE

LOT SECURITE INCENDIE LOT SECURITE INCENDIE 1 LOT SECURITE INCENDIE 1-3 - BORDEREAU QUANTITATIF DETAILLE 1 ORIGINE DE L'INSTALLATION DE SECURITE - TABLEAU DE SECURITE - Tableau de sécurité existant (dépose et repose) Ens 1

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3

Plus en détail

CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01

CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES décembre 2006 TRAVAUX

Plus en détail

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3

Plus en détail

COORDONNATEUR (TRICE) DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE «COORDINATION SSI»

COORDONNATEUR (TRICE) DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE «COORDINATION SSI» COORDONNATEUR (TRICE) DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE «COORDINATION SSI» Titre de niveau III (Arrêté du 19 novembre 2014 portant enregistrement au RNCP - JO du 29 novembre 2014). 1. Pré-requis pour accéder

Plus en détail

83100 TOULON CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS

83100 TOULON CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS Maître d Ouvrage INSPECTION ACADEMIQUE DU VAR RUE MONTEBELLO 83100 TOULON Projet CREATION D UN DESENFUMAGE NATUREL DE L ESCALIER DE SECOURS LOT UNIQUE Maitrise d œuvre BUREAU D ETUDES INGECOM AGENCE VAR

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P ) Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une

Plus en détail

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température

L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température PRESENTATION DU PROJET L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température 1 - ETENDUE DE LA PRESTATION Les travaux concernent la conception

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) SÉCURISATION DE DEUX BÂTIMENTS A USAGE SPORTIF: COSEC - CHEMIN SOUS LE FORT SALLE MARCEL RAMILLIER RUE ANDRE GELAS Marché n 14.025T LOT 3 : CONTROLE

Plus en détail

MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION

MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION REGLEMENT DE CONSULTATION CAHIER DES CHARGES N 10/2009 MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION Art 1 : Organisme qui passe le marché: lycée de l Atlantique Service gestion- marchés publics

Plus en détail

FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES

FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS

Plus en détail

CCTP. Renseignements généraux d ordre Technique. Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas. Mairie de Guipavas Services Techniques

CCTP. Renseignements généraux d ordre Technique. Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas. Mairie de Guipavas Services Techniques V I L L E D E G U I P A V A S SERVICES TECHNIQUES LOT : 3 ELECTRICITE CCTP Renseignements généraux d ordre Technique Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas Mairie de Guipavas Services Techniques Monsieur

Plus en détail

Dossier maintenance. Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE. Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01

Dossier maintenance. Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE. Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01 Dossier maintenance Équipement d'alarme incendie SOMMAIRE Contrat d'abonnement maintenance Fiche d'intervention maintenance NT 65 146/01 CONTRAT D'ABONNEMENT MAINTENANCE Contrat n : Du : Société prestataire

Plus en détail

Remplacement du Système de Sécurité Incendie

Remplacement du Système de Sécurité Incendie Dossier n 213.110 DCE-1 Octobre 2014 Maître d Ouvrage Etablissement AGROCAMPUS OUEST Centre d Angers 2, Rue Le Nôtre 49000 ANGERS Projet Remplacement du Système de Sécurité Incendie DECOMPOSITION DU PRIX

Plus en détail

DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES

DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4 06/10/2015 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PIECE N 4 PRESTATIONS D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DE SECURITE ET DE PROTECTION INCENDIE AU MEDIPOLE DE KOUTIO : LOT 3 SYSTEMES D EXTINCTION AUTOMATIQUES

Plus en détail

DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes. mardi 20 octobre 2009

DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes. mardi 20 octobre 2009 DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes mardi 20 octobre 2009 LOT N 002 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES mardi 20 octobre 2009 1/7 1 Liste des corps d états Lot 001 Cahier des charges particulières

Plus en détail

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Marché de maintenance des installations de courant faible passé selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics (CMP).

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SOIRANS Mairie 11 Grande rue 21110 SOIRANS TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE LA RUE DU POINT DU JOUR

Plus en détail

DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P

DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P DETECTION ET ALARME INCENDIE DANS LES E.R.P Le système d'alarme incendie doit permettre de signaler un sinistre et de le localiser. Il fonctionne sur une source autonome en l'absence de courant. L'action

Plus en détail

Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.

Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T. Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3

Plus en détail

PRO - DPGF - LOT SSI page 1/6. N Désignation U Qu PU Montant. PV et fiches d'autocontrôle pour organismes de contrôle U 1

PRO - DPGF - LOT SSI page 1/6. N Désignation U Qu PU Montant. PV et fiches d'autocontrôle pour organismes de contrôle U 1 PRO - DPGF - LOT SSI page 1/6 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.5.2 Dossier d'exécution + PAC 1.5.3 DOE 1.6.3 Essais & vérifications PV et fiches d'autocontrôle pour organismes de contrôle U 1 Incidences

Plus en détail

LES ALARMES INCENDIE

LES ALARMES INCENDIE 1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION

Plus en détail

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3

TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3 TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3 C.C.T.P Lot n 4 : PEINTURE Page 1 SOMMAIRE 1. GENERALITES : 1.1 Présentation du projet 1.2 Présentation de l offre 1.3 Connaissance des lieux 1.4 Documents

Plus en détail

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE SIMPLE Entre les soussignés : Sise : Représentée par : Qualité : Ci avant dénommé le client d une part. Et la société : Sise Représentée par : Qualité : P.R.I.M.M.A. France

Plus en détail

Lot N 05 ELECTRICITE

Lot N 05 ELECTRICITE MAITRE D OUVRAGE LOGEHAB 18 rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND Pavillons TERRAIL RENOVATION EXTERIEURE DES BATIMENTS Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P Lot N 05 ELECTRICITE 27/03/2015 MAÎTRE

Plus en détail

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE TOTALE

CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE TOTALE CONTRAT D ENTRETIEN N MAINTENANCE TOTALE Entre les soussignés : Sise : Représentée par Qualité : Ci avant dénommée la cliente d une part. Et la société : Sise : Représentée par : Qualité : P.R.I.M.M.A.

Plus en détail

COMPTE RENDU DE VISITE DE MAINTENANCE SSI

COMPTE RENDU DE VISITE DE MAINTENANCE SSI DOC 86 V 5 COMPTE RENDU DE VISITE DE MAINTENANCE SSI 8 Z.A. de Manhity 97 232 LE LAMENTIN - MARTINIQUE - FWI S.A.R.L. Marine Services Sécurité au capital de 200 000 - R.C. 80 B 25 - SIRET 317 807 030 00034

Plus en détail

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : MISE SOUS ALARMES DES PORTES EXTERIEURES CENTRE HOSPITALIER

Plus en détail

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Préambule : Cette notice concerne les dispositions essentielles de sécurité à prévoir en fonction du classement de l'établissement

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) SÉCURISATION DE DEUX BÂTIMENTS A USAGE SPORTIF: COSEC - CHEMIN SOUS LE FORT SALLE MARCEL RAMILLIER RUE ANDRE GELAS Marché n 14.025T LOT 2 : DISPOSITIF

Plus en détail

ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr

ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr Propriété de : Commune de SAINT GALMIER Place de la devise 42330 SAINT GALMIER Réaménagement de la piscine du camping

Plus en détail

Aménagement du Parc Saint Romain Page 1 / 8. Commune de Saint Aubin Epinay. 375, Route de Lyons 76160 Saint Aubin Epinay. Tél : 02.35.08.45.23 R.C.

Aménagement du Parc Saint Romain Page 1 / 8. Commune de Saint Aubin Epinay. 375, Route de Lyons 76160 Saint Aubin Epinay. Tél : 02.35.08.45.23 R.C. Aménagement du Parc Saint Romain Page 1 / 8 Commune de Saint Aubin Epinay 375, Route de Lyons 76160 Saint Aubin Epinay Tél : 02.35.08.45.23 Règlement de Consultation Aménagement du Parc Saint Romain PROCEDURE

Plus en détail

Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux

Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux Marché public de travaux VILLE DE FONSORBES Mairie Rue du 11 novembre 1918 31470 FONSORBES Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux Règlement de consultation Date limite

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT A.E.

ACTE D ENGAGEMENT A.E. 11-13, rue des Héros 67610 LA WANTZENAU RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE DES VESTIAIRES DU STADE MUNICIPAL MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE ACTE D ENGAGEMENT A.E. Novembre 2012 Acte d Engagement

Plus en détail

C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE

C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages

Plus en détail

CONSULTATION DE SERVICES DE CONTROLEUR TECHNIQUE

CONSULTATION DE SERVICES DE CONTROLEUR TECHNIQUE Service Assainissement VILLE D'HAZEBROUCK Mairie - BP 70189 - rue André Biébuyck 59524 HAZEBROUCK CEDEX CONSULTATION DE SERVICES DE CONTROLEUR TECHNIQUE Service Gestionnaire : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Plus en détail

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3

Plus en détail

REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE Entreprise Sociale pour l Habitat 13 place d'aguesseau BP 511 80005 AMIENS Cédex 1 03.22.80.40.40 03.22.80.40.49 REGLEMENT PARTICULIER DE CONSULTATION REALISATION DE DIAGNOSTIC

Plus en détail

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)

Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF) Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 REVETEMEMENTS

Plus en détail

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement

Plus en détail

Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65)

Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65) Atelier Etudes Charpentes 5, rue Marcel LAMARQUE 65600 SEMEAC Tél. : 05.62.37.19.13 Fax : 05.62.53.16.81 e.mail : aecexpertises65@aol.com Couverture de la halle à VIC EN BIGORRE (65) C.C.T.P. LOT 04 :

Plus en détail

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Bordereau de prix MARCHE PUBLIC N 13-042-00-MR

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Bordereau de prix MARCHE PUBLIC N 13-042-00-MR Département du Var C O M M U N E D E G R I M A U D DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Bordereau de prix MARCHE PUBLIC N 13-042-00-MR Objet : ENTRETIEN et MAINTENANCE des ALARMES INCENDIE / VOL

Plus en détail

DPGF ELE LOT 11 MEDIATHEQUE ESTAMINET 62 GRENAY DCE V I L L E D E G R E N A Y ALPES STRUCTURES: BET STRUCTURES. ESTB: BET CVC ELEC CF cf

DPGF ELE LOT 11 MEDIATHEQUE ESTAMINET 62 GRENAY DCE V I L L E D E G R E N A Y ALPES STRUCTURES: BET STRUCTURES. ESTB: BET CVC ELEC CF cf V I L L E D E G R E N A Y MEDIATHEQUE ESTAMINET 62 GRENAY DCE DPGF ELE LOT 11 JUIN 2012 ELE03 Maîtrise d Ouvrage :Ville de Grenay APD: http://www.richardschoeller.eu/2011/10/21/mediatheque-estaminet-degrenay/

Plus en détail

CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CAHIER CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AMENAGEMENT DE BUREAUX Immeuble «Les Cascades» 26400 Blacons COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS (26400) Département de la Drôme MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE

Plus en détail

Nom Société 678-1002 WORMHOUT - Groupe Scolaire Roger Salengro Adresse 2 Code Postal - Ville Pays. LOT 09 Electricité Courant Fort et Faible

Nom Société 678-1002 WORMHOUT - Groupe Scolaire Roger Salengro Adresse 2 Code Postal - Ville Pays. LOT 09 Electricité Courant Fort et Faible Nom Société 678-1002 Adresse 1 WORMHOT - Groupe Scolaire Roger Salengro Adresse 2 Code Postal - Ville Pays Code Désignation nité Quantité P.. P.T. CORANT FORT 1 GÉNÉRALITÉS 1.1 Objet de la consultation

Plus en détail

GENDARMERIE NATIONALE

GENDARMERIE NATIONALE CCTP Rénovation des Systèmes Sécurité Incendie des Bâtiments Hébergement Ecole Gendarmerie Montluçon 1/8 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, GENDARMERIE NATIONALE MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE (article

Plus en détail

Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre.

Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité incendie (SSI) permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre. PAGE : 1 Situation : Les établissements doivent être protégés contre les incendies. Suivant leur catégorie, les systèmes de sécurité incendie (SSI) à mettre en place sont plus ou moins complexes. A l issue

Plus en détail

MAITRE D OUVRAGE. BENET IMMOBILIER Syndic Copropriété Sumène (15) Le Lioran 20 bis, Rue des Frères 15000 AURILLAC OPERATION

MAITRE D OUVRAGE. BENET IMMOBILIER Syndic Copropriété Sumène (15) Le Lioran 20 bis, Rue des Frères 15000 AURILLAC OPERATION MAITRE D OUVRAGE BENET IMMOBILIER Syndic Copropriété Sumène (15) Le Lioran 20 bis, Rue des Frères 15000 AURILLAC OPERATION DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS HORIZONTALES MISE A L AIR LIBRE DE LA CAGE D ESCALIER

Plus en détail

Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2

Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS...

Plus en détail

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES

TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES LYCEE DE L ALBANAIS Rue du Lycée BP 102 74152 RUMILLY CEDEX TRAVAUX D AMENAGEMENT INTÉRIEUR DE LA PLATEFORME STI2D CAHIER DES CHARGES Lot N 03 ELECTRICITE Beauquier architectes 2, Avenue d'aléry - 74000

Plus en détail

C.C.T.P. LOT N 11 ÉLECTRICITÉ COURANT FAIBLE

C.C.T.P. LOT N 11 ÉLECTRICITÉ COURANT FAIBLE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. LOT N 11 ÉLECTRICITÉ COURANT FAIBLE Maître de l'ouvrage Maîtrise d'œuvre Bureau de contrôle Coordonnateur SPS Commune de Lézignan-Corbières

Plus en détail

S4.2 LE MAGASIN S.S.I

S4.2 LE MAGASIN S.S.I S.S.I Savoir S4.2 S3.1 S3.2 S6.1 Niveau de Maîtrise 2 4 3 3 page 1 / 21 TD LE MAGASIN FICHE CONTRAT Capacités THEME : SYSTEMES COMMUNICANTS VDI - COURANTS FAIBLES Fonctions Organisation C1 S INFORMER Réalisation

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières MAITRE D OUVRAGE 7 rue Frédéric Mistral 13580 La Fare les Oliviers Tél : EXTENSION ET RENOVATION DE MAISON A LA FARE LES OLIVIERS (13580) Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 00 PRESCRIPTIONS

Plus en détail

NOTICE DE SECURITE ETABLISSEMENT : MAITRE DE L OUVRAGE : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 35, Boulevard des Invalides 75007 Paris

NOTICE DE SECURITE ETABLISSEMENT : MAITRE DE L OUVRAGE : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 35, Boulevard des Invalides 75007 Paris MAITRE DE L OUVRAGE : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 35, Boulevard des Invalides 75007 Paris ETABLISSEMENT : LYCEE ANDRE BOULLOCHE 18, Boulevard Gutenberg 93190 Livry-Gargan REFECTION DE L EQUIPEMENT D

Plus en détail

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1

Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1 MAPA transfert préfa - CCTP MAITRE DE L OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION

Plus en détail

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Maître d'ouvrage : SIEP DU SANTERRE 1 RUE D'ASSEL BP 20022 80170 ROSIERES EN SANTERRE ENTRETIEN, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE HT/BT DE LA STATION DE POMPAGE DE CAIX

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour la réhabilitation du groupe scolaire de Porticcio. Règlement

Plus en détail

CCTP. Vérifications periodiques des ERP. Maître d'ouvrage. Maître d'oeuvre. Mairie de Gradignan Allées Gaston Rodrigues BP 105. 33 173 Gradignan Cedex

CCTP. Vérifications periodiques des ERP. Maître d'ouvrage. Maître d'oeuvre. Mairie de Gradignan Allées Gaston Rodrigues BP 105. 33 173 Gradignan Cedex Vérifications periodiques des ERP CCTP Maître d'ouvrage Mairie de Gradignan Allées Gaston Rodrigues BP 105 33 173 Gradignan Cedex Maître d'oeuvre Direction des Services Techniques de la Mairie de Gradignan

Plus en détail

CONTRAT DE VERIFICATIONS ANNUELLES DES INSTALLATIONS DE SECURITE : ELECTRICITE ET GAZ. MARCHE TRIENNAL EN PROCEDURE ADAPTEE

CONTRAT DE VERIFICATIONS ANNUELLES DES INSTALLATIONS DE SECURITE : ELECTRICITE ET GAZ. MARCHE TRIENNAL EN PROCEDURE ADAPTEE Lycée Professionnel J & E de Montgolfier 17 rue Capitaine de Canson Tel : 04 75 32 41 50 Fax : 04 75 32 41 51 CONTRAT DE VERIFICATIONS ANNUELLES DES INSTALLATIONS DE SECURITE : ELECTRICITE ET GAZ. MARCHE

Plus en détail

Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX

Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX Commune de Chambly CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES REMPLACEMENT DE VOLETS DANS BATIMENTS COMMUNAUX 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 1.3 DELAIS D EXECUTION...3

Plus en détail

DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ N 70.1 DECEMBRE 1980 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS A USAGE D HABITATION

DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ N 70.1 DECEMBRE 1980 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS A USAGE D HABITATION DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ N 70.1 DECEMBRE 1980 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS A USAGE D HABITATION CAHIER DES CLAUSES SPECIALES ETABLI PAR LE GROUPE DE COORDINATION DES TEXTES TECHNIQUES Ce document

Plus en détail

CCTP. LOT 2 : Toiture. RENNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE MAIRIE DE MASSIEUX. Place de l Eglise 01600 Massieux

CCTP. LOT 2 : Toiture. RENNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE MAIRIE DE MASSIEUX. Place de l Eglise 01600 Massieux CCTP LOT 2 : Toiture. RENNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE MAIRIE DE MASSIEUX Place de l Eglise 01600 Massieux SIRET : 21010238000032 Téléphone : 04 78 98 00 43 Télécopie : 04 78 98 38 76 E-mail

Plus en détail

Système de sécurité incendie SUJET

Système de sécurité incendie SUJET Système de sécurité incendie SUJET TABLE DES MATIERES I Description... 2 I.1 Présentation du rôle d un Système de Sécurité Incendie dans un ERP... 2 I.2 Présentation de l établissement... 2 II Recherche

Plus en détail

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Cahier des Clauses Techniques Particulières Consultation d entreprises Procédure adaptée article 28 du CMP Cahier des Clauses Techniques Particulières Installation de chauffage de l église de Kunheim Remplacement du générateur d air Date limite

Plus en détail

Travaux de mise à niveau de la détection SSI du site

Travaux de mise à niveau de la détection SSI du site EREA Philibert COMMERSON 1250 Chemin La Chagne 01000 BOURG EN BRESSE EREA Philibert COMMERSON 1250 Chemin La Chagne 01000 BOURG EN BRESSE Travaux de mise à niveau de la détection SSI du site CCTP CAHIER

Plus en détail

Lot n 10 ELECTRICITE DPGF. EXTENSION du F.A.M. de CREHANGE. Cours du 19 Novembre 57690 CREHANGE. GROUPE SOS SOLIDARITE 102C, Rue Amelot 75011 PARIS

Lot n 10 ELECTRICITE DPGF. EXTENSION du F.A.M. de CREHANGE. Cours du 19 Novembre 57690 CREHANGE. GROUPE SOS SOLIDARITE 102C, Rue Amelot 75011 PARIS EXTENSION du F.A.M. de CREHANGE Cours du 19 Novembre 57690 CREHANGE ASSISTANT A MAITRE D'OUVRAGE : ALTERNA 102C, Rue Amelot 75011 PARIS Tél : 01.58.30.55.57 Mél : ac.du-mesnil@alterna-immo.fr BE STRUCTURE

Plus en détail

MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE N 2015 07 Ville de Bergues Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur Ville de Bergues, Hôtel de ville - Place de la République 59380

Plus en détail

Mise en sécurité. Choisissez votre système de mise en sécurité. Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Catégorie d'un SMSI

Mise en sécurité. Choisissez votre système de mise en sécurité. Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Catégorie d'un SMSI Mise en sécurité Choisissez votre système de mise en sécurité Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Les systèmes de mise en sécurité (SMSI) sont des automates qui ont pour finalité de protéger les

Plus en détail

Rénovation de la salle polyvalente et de l école

Rénovation de la salle polyvalente et de l école Logo de Scrignac Rénovation de la salle polyvalente et de l école CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Maître d ouvrage : Mairie de Scrignac Page 1 sur 9 Le cahier des clauses techniques particulières

Plus en détail

LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE. Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie

LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE. Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie LILLE CENTRE LILLOIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE Remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SSI Maître d ouvrage UGECAM Maître d œuvre KHEOPS Ingénierie

Plus en détail

AMENAGEMENT DU BATIMENT H1 - LE M.I.N AVIGNON

AMENAGEMENT DU BATIMENT H1 - LE M.I.N AVIGNON AMENAGEMENT DU BATIMENT H1 - LE M.I.N AVIGNON MAITRE D'OUVRAGE SMINA 135 avenue Pierre SEMARD 84000 AVIGNON Lot n 14 ELECTRICITE DPGF MAITRE D'OEUVRE : Monsieur J. F. QUELDERIE 5 rue Nicolas Lescuyer 84000

Plus en détail

L alarme incendie. 1. Définition d un SSI. 1. Les différents types de SSI RÉGLEMENTATION. ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993

L alarme incendie. 1. Définition d un SSI. 1. Les différents types de SSI RÉGLEMENTATION. ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993 L alarme incendie 1. Définition d un SSI ARTICLE MS 53 défini par l arrêté du 2 février 1993 Le système de sécurité incendie d un établissement est constitué de l ensemble des matériels servant à collecter

Plus en détail

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE

CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n

Plus en détail

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T

Plus en détail

Communauté de Communes du Pays de l Orne

Communauté de Communes du Pays de l Orne MAITRE D OUVRAGE : Communauté de Communes du Pays de l Orne 3, place de l Hôtel des Ouvriers 5431 HOMECOURT Restructuration du centre culturel Pablo PICASSO Phase 3 --- Place du Général Leclerc 5431 HOMECOURT

Plus en détail

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative

DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Plus en détail

Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie BP 30669 GIVRAND 85808 ST GILLES CROIX DE VIE

Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie BP 30669 GIVRAND 85808 ST GILLES CROIX DE VIE Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie BP 30669 GIVRAND 85808 ST GILLES CROIX DE VIE EXTENSION DU SIEGE ADMINISTRATIF (Modification de l existant et extension) CADRE DE BORDEREAU DE DECOMPOSITION

Plus en détail

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA

Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA Dossier de Consultation des Entreprises Réfection de la terrasse de la cour de l Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P. 1 GÉNÉRALITÉS... 2 1.1 OBJET DES TRAVAUX... 2 1.2 CLASSEMENT DE L ÉTABLISSEMENT...

Plus en détail

Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE

Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 ÉTENDUE DES TRAVAUX REGLEMENTATIONS NORMES... 3 1. Étendue

Plus en détail

SOMMAIRE. Les travaux sont répartis en 4 lots, traités par marchés séparés à savoir : LOT 1 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTERIEURES - SERRURERIE

SOMMAIRE. Les travaux sont répartis en 4 lots, traités par marchés séparés à savoir : LOT 1 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTERIEURES - SERRURERIE Phase DCE Préambule - 1 SOMMAIRE 1 - LISTE DES LOTS DE TRAVAUX ET CORPS D ETAT : Les travaux sont répartis en 4 lots, traités par marchés séparés à savoir : LOT 1 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTERIEURES

Plus en détail

ECOLE DE LIGNAN 2015 CONSTRUCTION D'UN PREAU. Lot n 1 TERRASSEMENT GROS OEUVRE CCTP. Dossier Date 20/03/2015. Indice

ECOLE DE LIGNAN 2015 CONSTRUCTION D'UN PREAU. Lot n 1 TERRASSEMENT GROS OEUVRE CCTP. Dossier Date 20/03/2015. Indice ECOLE DE LIGNAN 2015 CONSTRUCTION D'UN PREAU Lot n 1 TERRASSEMENT GROS CCTP Dossier Date 20/03/2015 Phase DCE Indice ECOLE DE LIGNAN 2015 CONSTRUCTION D'UN PREAU CCTP - Lot n 1 TERRASSEMENT GROS Code Désignation

Plus en détail

VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, D INCENDIE, DE GAZ, DES APPAREILS DE CUISSON, DES PORTES AUTOMATIQUES ET DES BRAS DE LEVAGE

VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, D INCENDIE, DE GAZ, DES APPAREILS DE CUISSON, DES PORTES AUTOMATIQUES ET DES BRAS DE LEVAGE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, D INCENDIE, DE GAZ, DES APPAREILS DE CUISSON, DES PORTES AUTOMATIQUES ET DES BRAS DE LEVAGE CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) OBJET DU MARCHE : FOURNITURE ET POSE DE FENETRES ET AU PRESBYTERE et a la BIBLIOTHEQUE de WITTERNHEIM REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE D'OUVRAGE Monsieur

Plus en détail

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER ****

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER **** DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ARRONDISSEMENT DE CHATEAU GONTIER **** REAMENAGEMENT & MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE Du RDC DE LA MAIRIE Place de La Mairie B.P. 74 53400 CRAON REGLEMENT PARTICULIER APPEL A

Plus en détail

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50

Plus en détail

MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE

MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE MAIRIE DE VALMONDOIS CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE «Foyer Honoré Daumier» Chemin Bescherelle 95760 VALMONDOIS CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil

Plus en détail

1.2.4 Détecteur multiponctuel ou Détecteur de Fumée Haute Sensibilité (DFHS)

1.2.4 Détecteur multiponctuel ou Détecteur de Fumée Haute Sensibilité (DFHS) 1.2.4 Détecteur multiponctuel ou Détecteur de Fumée Haute Sensibilité (DFHS) La sensibilité de ce système est 10 fois supérieure à celle des détecteurs ponctuels. Surface couverte par détecteur Page 1

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CCAP APPLICABLE AUX TRAVAUX D UN MARCHE PRIVE (NF P 03-001) MAITRE D OUVRAGE MAITRE D ŒUVRE EXTRAIT PAGE 1/46 5. NORMES - PROVENANCE QUALITE CONTROLE

Plus en détail

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO

Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures

Plus en détail

MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX

MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 R.C Saint-Etienne 64 B 96 C/A 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE Téléphone :

Plus en détail

069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE

069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE 069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment 069.1. Clauses techniques générales 069.2. Clauses techniques particulières

Plus en détail

MAIRIE DE SAINT GENEST MALIFAUX Mise en conformité de l accessibilité aux personnes handicapés = = = = = = = = = = 42 660 ST GENEST MALIFAUX

MAIRIE DE SAINT GENEST MALIFAUX Mise en conformité de l accessibilité aux personnes handicapés = = = = = = = = = = 42 660 ST GENEST MALIFAUX CF/1 R.C Saint-Etienne 64 B 96 SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES C.C.P. Lyon 1406-34 POUR LE CHAUFFAGE ET L'INDUSTRIE Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 15, rue de l'eternité- 42.000 SAINT-ETIENNE

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Cahier des clauses administratives particulières 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL D HABITATIONS Rue Calmette à GUILERS MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE REGLEMENT DE LA CONSULTATION POUVOIR ADJUDICATEUR : Mairie de GUILERS

Plus en détail