COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE

Transcription

1 COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE Rue Pasteur SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * - Septembre * * * * * C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques et Particulières LOT N 04 MENUISERIES INTERIEURES - PRO - DCE - Indice 1 ARCHITECTE : Thierry BELLONCLE - Architecte d.p.l.g. 15 avenue de Magnoncourt SAINT-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : abc.archi.belloncle@wanadoo.fr BET : CONTROLE :

2 10.1 PREAMBULE 10 PRESCRIPTIONS GENERALES Le présent dossier est destiné à la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux du lot : N 04 MENUISERIES INTERIEURES nécessaire à l aménagement d un bâtiment communal en salle de boxe à SAINT-LOUP / SEMOUSE 70800, située rue Pasteur, pour le compte de La Commune de Saint-Loup / Semouse DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET Le présent projet comprend la rénovation et la modification du bâtiment existant pour y aménager une salle de sport (boxe) et des vestiaires. Le bâtiment comprend un niveau plein + combles non aménagés. Les murs porteurs sont en parpaings creux maçonnés, la charpente est métallique et la toiture à un pan est recouverte de panneaux ondulés fibrociment. Le doublage endommagé sera remplacé et des cloisons intérieures en plaques de plâtre seront démolies. Un mur de refend en béton sera ouvert et une porte élargie pour permettre l aménagement des douches. Les ouvertures extérieures seront en partie refermées en maçonnerie, les menuiserie sont remplacées et protégées par un habillage en tôle perforée. LOCALISATION DE L OUVRAGE L ouvrage est situé : Commune : SAINT-LOUP / SEMOUSE Département : Haute-Saône - 70 Neige Région 2A, site normal Altitude du T.N. = 245m environ Vent Zone 1 Site normal Séismes Zone à sismicité Ia ETENDUE DES TRAVAUX Les travaux à réaliser par l entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : Bloc porte, Porte de placard, Rayonnages, Cloisons de douches en panneaux stratifiés, Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 2/2

3 L offre de l entreprise inclut notamment : - la reconnaissance des lieux et de l existant, - la protection des locaux et mobiliers existants avec tout moyen adéquat, - les nettoyages journaliers et l évacuation des gravats à la décharge publique, - la diffusion des documents à la maîtrise d œuvre, suivant les besoins du chantier, L entreprise devra tous les travaux nécessaires pour un parfait achèvement des ouvrages même ceux non explicitement décrits mais nécessaires suivant les Règles de l Art, les Normes en vigueur et les documents graphiques PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION Pièces écrites Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Bordereaux de Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) Calendrier prévisionnel des travaux Liste de lots de travaux : LOT 01 LOT 02 LOT 03 LOT 04 LOT 05 LOT 06 LOT 07 LOT 08 LOT 09 DEMOLITION - GROS-ŒUVRE V.R.D. METALLERIE MENUISERIES EXTERIEURES MENUISERIES INTERIEURES DOUBLAGES ISOLATION - CLOISONS PLOMBERIE - SANITAIRES ELECTRICITE CARRELAGE - FAÏENCES PEINTURES Pièces graphiques Plans généraux Architecte : GE 00 - VUE EXISTANT EN PLAN, FACADES + COUPE - Ech. 1/100 GE 01 - VUE EN PLAN TOITURE + RESEAUX - Ech. 1/100 GE 02 - VUE PROJET EN PLAN, FACADES + COUPES - Ech. 1/50 GE 03 VUE EN PLAN DE RESEAUX - Ech. 1/ NORMES REGLEMENTS Chaque entrepreneur sera tenu responsable, en ce qui concerne la non-conformité de l ouvrage projeté aux lois, décrets, arrêtés, réglementations et normes en vigueur au moment de l exécution, propres à cet ouvrage. L entrepreneur est réputé connaître parfaitement, et dans son intégralité, toute cette législation et cette réglementation et s engage à les respecter. Le cas échéant, il fait part, avant le commencement des travaux et par écrit au Maître d Oeuvre, de la non conformité du projet. Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 3/3

4 L entrepreneur déclare connaître et respecter notamment les textes contenus dans les publications suivantes (cette énumération n étant pas exhaustive) : les règles de calcul, les normes de l AFNOR (Association Française de Normalisation), les DTU (Documents Techniques Unifiés), les prescriptions techniques du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et du CTBA, les spécifications des services officiels de sécurité et de prévention des incendies, les prescriptions d hygiène et de sécurité sur le chantier dans le cadre de la législation en vigueur, le règlement sanitaire départemental, applicable au lieu de construction ou, en l absence de ce document, le règlement sanitaire départemental type modifié par les circulaires des 9 août 1978 et 26 avril DEFINITION DES PRESTATIONS L entrepreneur devra prévoir : les plans d atelier, plans d exécution et de détails de mise œuvre des éléments de menuiseries, la fourniture, le transport à pied d œuvre, le stockage, la mise en œuvre, la pose, le réglage de tous matériaux et matériels nécessaires à l exécution des travaux, la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d exécution, soit à la réception des travaux, la réparation de ces défauts avec toutes les conséquences en découlant, la protection des ouvrages avant la mise en service, la participation autant que besoin à tous les travaux de contrôle, de coordination et de réception, la réalisation de ces propres installations de chantier, l amenée de tous les matériels nécessaires à l exécution des travaux et le repli des matériels d entreprise en fin de travaux, les fixations mécaniques de ses propres ouvrages sur les ouvrages existants, tous les essais réalisés sur les matériaux à la demande du Maître d Oeuvre, les nettoyages journaliers et l évacuation des gravats à la décharge publique, la diffusion des documents à la maîtrise d œuvre, et en particulier les détails techniques de fixations des éléments du présent lot Menuiseries Intérieures, l information et la formation du Maître d Ouvrage ETUDES ET PLANS D ATELIER ET DE CHANTIER L entrepreneur établira à ses frais, à partir des plans Architecte joints au présent dossier, les études, les plans d atelier et de chantier et tous documents indispensables pour la réalisation des ouvrages. L entrepreneur prendra la responsabilité de la vérification des cotes sur place des ouvrages à réaliser. Ces documents seront transmis pour agrément préalable avant exécution à la maîtrise d œuvre en respectant les délais prévus au planning. Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de l entreprise pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs à l exécution des dispositions figurées sur les documents non visés. Ils seront constamment tenus à jour sur toute la durée du chantier. Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 4/4

5 10.7 MISE A JOUR DES PLANS - DOE L entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise à jour des plans et détails d exécution, en fonction des modifications survenues au cours des travaux. Les travaux ne seront pas considérés comme terminés tant que l entrepreneur n aura pas effectué le travail de mise à jour. L entrepreneur devra présenter, à la réception de chantier, un dossier des ouvrages exécutés en 2 exemplaires papier DECLARATION DE TRAVAUX AUTORISATION - DEMARCHES L entrepreneur du présent lot devra toutes démarches nécessaires auprès des concessionnaires, de la Mairie et des autres organismes éventuellement concernés pour l obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation de ses travaux DELAIS D EXECUTION Les travaux seront réalisés suivant le calendrier prévisionnel des travaux joint au présent dossier. Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 5/5

6 20 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 20.1 OBSERVATIONS GENERALES Il est fourni, dans le présent dossier, les plans généraux Architecte. L entrepreneur devra donc établir son offre sur la base de ces plans et prendre connaissance des dispositions constructives concernant les lots, Structure & Charpente Bois, Menuiseries extérieures et Doublages Intérieurs afin d apprécier les incidences sur les ouvrages du présent lot. Il ne pourra se prévaloir d aucune plus-value en cours d exécution pour omission ou défaut d information. Surcharges dans les bâtiments surcharges climatiques : suivant règlement de la zone (règles NV 65 et N 84) surcharges d exploitation sur dallage et planchers : suivant la norme P et indications sur plans Incendie Néant Séisme Zone à sismicité 0 Flèche admissible Selon les règles usuelles DTU et CB71 Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d un bloc porte pour la Douche PMR, de portes de placard dans la local bureau et de rayonnages dans le rangement existant de la Salle de Boxe. L entreprise aura également à sa charge la fourniture et la pose cloisons de douches en panneaux stratifiés. Le bloc-porte intérieur sera posé en collaboration avec le lot Doublage-Cloisons et la porte sera protégée pendant la durée du chantier. En cas de détérioration, l entreprise titulaire du présent lot devra le remplacement des produits abîmés. Les portes de placard seront posés en fin de chantier pour éviter toute détérioration. L entreprise devra cependant se faire confirmer et préciser les cotes tableau des emplacement réservés pour anticiper la fabrication des produits. Aucun retard ne sera accepté pour raison de défaut de fourniture. Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 6/6

7 20.2 BLOCS-PORTES Fourniture et pose de bloc-porte - pour porte de distribution - à insérer dans ouverture modifiée, compris : - porte alvéolaire prépeinte, d épaisseur 40mm avec huisserie en bois à peindre de section 60 x 60 compris tous accessoires de pose, - ferrage par 3 paumelles + serrure à mortaiser à pêne dormant ½ tour + garniture et béquille double en zamac + butée d arrêt, - équerres, pattes de fixation + réglages, équilibrage + raccords et toute sujétion mise en œuvre. Localisation : - porte du local Douche PMR Voir plans : - GE 02 : Vue en plan 20.3 PORTES DE PLACARD Fourniture et pose de portes de placards 2 vantaux compris : - Cadre en sapin, - Façades en panneaux médium à peindre de 10mm d épaisseur, - Habillage de côtés par chants plats sapin du nord à peindre de dimension adaptées, - ferrage par 3 paumelles + serrure à mortaiser à pêne dormant ½ tour (RDC) ou blocage par aimants (Etage) + garniture et bouton de manœuvre simple en zamac + butée d arrêt, - Fixation + réglage, équilibrage +raccord et toute sujétion mise en œuvre. Localisation : - porte RGT dans le Bureau Voir plans : - GE 02 : Vue en plan 20.4 RAYONNAGES Fourniture et pose de rayonnages compris : - Cadre en sapin, - Plateaux un médium 20mm à peindre - Fixation et toute sujétion mise en œuvre. Localisation : - rayonnage dans RGT salle de boxe Voir plans : - GE 02 : Vue en plan 20.5 CLOISONS DE DOUCHES Fourniture et pose de cloison de douche compris : - Panneaux ( cloison et meneaux avant) en stratifié massif de 10mm d épaisseur, garanti en ambiance humide, chants arrondis classement au feu M1 - Etriers et équerres de fixation en inox laqué, - Bandeau de liaison et de contreventement en aluminium, - Pieds vérin permettant le réglage de vide au sol - Fixation + réglage, équilibrage + raccord et toute sujétion mise en œuvre. Localisation : - dans le local Douche Voir plans : - GE 02 : Vue en plan Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 7/7

8 30 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 30.1 DOCUMENTS DE REFERENCE Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables à la date de la signature du marché, dont notamment les suivants. DTU / NORMES DTU 31.1 : - Charpente et Escalier en Bois NF P /A1 DTU 34.1 : - Ouvrages de fermetures pour baies libres NF P DTU 36.1 : - Menuiseries en bois NF P23-301, NF P et NF P DTU 39 : - Travaux de miroiterie Vitrerie NF P23-305, NF P et NF P DTU 51.2 : - Parquets collés NF P Règles de calcul et autres règles - Règles NV 65 avec règles N 84 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes, - Règles P.S. 92 : règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments, normes NF N6-013, - Aux règles de sécurité contre l incendie des bâtiments d habitation ou des établissements recevant du public. - Aux normes et règlements acoustique (juin1969 et ses annexes). - Aux règles TH de calcul de déperditions de base des bâtiments. - Aux règles THK Aux règles THG Aux certificats d agrément et avis techniques du CSTB. Normes NF Toutes les normes françaises et en particulier celles énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU. Les surcharges à considérer sont celles de la Norme NF P Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, l ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes" NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX Les matériaux et fournitures à mettre en œuvre devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes. Menuiseries Bois Les caractéristiques technologiques, physiques, d aspect et dimensionnelles, des éléments de menuiseries à mettre en œuvre devront répondre aux spécifications des DTU cités ci-dessus et à celles des normes qui y sont mentionnées. Elles respecteront également les documents publiés par le CSTB ainsi que les normes AFNOR et toutes autres normes françaises applicables aux travaux de menuiseries, accessoires et produits entrant dans la composition du présent marché Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 8/8

9 Quincailleries Les caractéristiques technologiques, physiques, d aspect et dimensionnelles, des éléments de quincaillerie à mettre en œuvre devront répondre aux spécifications des DTU cités ci-dessus et à celles des normes qui y sont mentionnées. Elles seront également conformes aux normes NFP et FNQ. Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent être choisis en fonction des efforts qui les sollicitent. Vitrage Les différents vitrages seront mis en œuvre dans les conditions prévues au DTU 39.4 et les diverses instructions du fabricant. Les dimensions de ceux-ci seront déterminées en fonction des dimensions à fond de feuillures, des supports et jeu à réserver tenant compte des tolérances des châssis. Les garnitures d étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels entre vitrage et châssis sans rupture de l étanchéité choisie en fonction des exigences propres au vitrage EXECUTION ET POSE DES ELEMENTS DE MENUISERIES L exécution de tous les travaux de menuiseries, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particulières explicites ci-après, être réalisés dans les conditions précisées aux DTU. Dans l exécution de ses travaux, l entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les raccords et autres finitions liées aux éléments particuliers (relevés, naissances et évacuation des EP, etc ). Ces raccords et finitions seront exécutés conformément aux DTU références. Quincailleries La pose des quincailleries courantes sera généralement faite par vis avant pose, les pièces mobiles des articles de quincailleries seront lubrifiées. Les organes de fixation des dormants sont disposés de manière à ce qu ils n apparaissent ni sur l enduit, ni sur le cochonnet du bâti après habillage. Les articles de quincailleries seront posés suivant des spécifications du fabricant. Vitrage Tout vitrage sera posé avec cales d assise et périphériques appropriés. La pose des vitrages ne pourra se faire que dans les feuillures ayant reçu une couche d impression. La découpe sera franche et sans éclat. L entrepreneur chargé du présent lot devra la signalisation des vitrages pendant la durée des travaux ainsi que le remplacement de ceux cassés et ce jusqu à la réception des travaux. Il devra veiller à ce que ces vitrages ne reçoivent pas en cours de travaux des projections de ciment ou peinture silicates ou jet d étincelles ou de soudures, qui les attaqueraient superficiellement. Avant la réception des travaux, les vitrages devront être nettoyés en veillant toutefois aux risques de rayures par poussières abrasives (ciment ou autres). Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 9/9

10 30.4 IMPLANTATIONS - TOLERANCES L entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation des travaux des autres corps d état. L entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d erreur entraînant des reprises d ouvrage et retards de planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières FIXATIONS - SCELLEMENTS L entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot. L entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, aux entrepreneurs de gros-œuvre et de structure bois : - les plans et croquis des réservations (notamment pour les coffres de volets roulants), - le détail des points particuliers. En ce qui concerne la fixation des éléments de menuiseries, l entrepreneur du présent lot aura à sa charge : - le calage de tous ses ouvrages avant fixation, - les trous dans le cas où ceux-ci n auraient pas été réservés, - toutes sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur COORDINATION L entrepreneur doit se mettre en relation avec les autres entrepreneurs dès que ceux-ci lui auront été indiqués, pour régler avec eux - et en accord avec le Maître d Oeuvre -, tous les détails concernant l exécution de son marché et participer ainsi à l élaboration du calendrier contractuel d exécution. Il doit donc fournir aux autres constructeurs et entrepreneurs tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction des ouvrages qu il réalisera et en harmonie avec eux. L entrepreneur demandera au Maître d Oeuvre tous les renseignements et descriptions concernant les équipements et finitions, notamment sur ceux qui peuvent nécessiter soit un traitement spécial, soit une interdiction d emploi de certains matériaux ou liants CONTROLES - ESSAIS Les essais seront entièrement à la charge de l entrepreneur titulaire du présent lot. Pour chaque élément de menuiseries, il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au DTU. Th. BELLONCLE - Architecte d.p.l.g av de Magnoncourt ST-LOUP / SEMOUSE Tél. : Fax : p. 10/10