LYCÉE HONORE DE BALZAC À MITRY MORY (77) RESTRUCTURATION D ENSEMBLE ET EXTENSION DU LYCÉE
|
|
- Claudette Labonté
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rapport pour la commission permanente du conseil régional JUILLET 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCÉE HONORE DE BALZAC À MITRY MORY (77) RESTRUCTURATION D ENSEMBLE ET EXTENSION DU LYCÉE AVENANT N 1 AU MARCHE DE TRAVAUX N 08S0619 MACRO LOT 100 CONCLU AVEC L ENTREPRISE HERVE S.A CP
2
3 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N CP Chapitre budgétaire 902 enseignement Code fonctionnel 222 lycées publics Programmes «rénovation lycées publics» Action «restructuration, réhabilitation, rénovation, extension des lycées» Sommaire EXPOSE DES MOTIFS... 4 PROJET DE DELIBERATION... 6 ANNEXE A LA DELIBERATION... 8 MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
4 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N CP EXPOSE DES MOTIFS Par les délibérations n CP du 27 novembre 2003, CP du 2 décembre 2004, et CP du 04 avril 2013, un montant total d autorisations de programme de a été affecté pour l opération de restructuration d ensemble et d extension du lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory (77). Cette opération a été confiée à la S.A.E.R.P par convention de mandat N 350 MAN DAS 04, notifiée le 4 août Par délibération n CP du 6 juillet 2006, le Président a été autorisé à signer un marché de maîtrise d œuvre avec l équipe Fabienne GERIN-JEAN (architecte mandataire) / BETEREM SI pour cette opération. Ce marché de maîtrise d œuvre n 05-S0116 a été notifié à l équipe attributaire le 1er août Par délibération n CP du 29 novembre 2007, il a ensuite été autorisé à lancer la consultation et à signer les marchés de travaux pour cette opération. Les travaux ont été décomposés en 6 macros lots attribués pour un montant total de ,36 HT, soit ,51 TTC, et décomposés comme suit : - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 100 «Démolition Désamiantage VRD Aménagements paysagers» notifié à l entreprise HERVE S.A. le 11 juin 2009 pour un montant total de ,00 HT soit ,00 TTC ; - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 200 «Etanchéité Charpente Couverture Bardage» notifié à l entreprise CHAPELEC le 15 juin 2009 pour un montant total de ,20 HT soit ,52 TTC ; - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 300 «Serrurerie métallerie Menuiseries extérieures Brises soleil» notifié à l entreprise REITHLER le 3 aout 2009 pour un montant total de ,00 HT soit ,38 TTC ; - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 400 «Revêtements de sols Peinture» notifié à l entreprise VILLEMONTEIL le 15 juin 2009 pour un montant total de ,05 HT soit ,04 TTC ; - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 500 «Appareils élévateurs» notifié à l entreprise KOME le 15 juin 2009 pour un montant total de ,00 HT soit ,00 TTC ; - Marché de travaux n 08S0619 macro lot 600 «Matériel de cuisine» notifié à l entreprise GO SERVICES le 3 aout 2009 pour un montant total de ,11 HT soit ,58 TTC. Un avenant n 1, d un montant de ,59 HT, a été approuvé par les élus en Commission Permanente en octobre 2011 (Délibération N CP du 20 octobre 2011) mais n a pas recueilli l accord de la société Hervé. L avenant n a donc pas abouti. Le marché n 08S0619 macro lot 100 «Démolition Désamiantage V.R.D Aménagements paysagers Gros œuvre étendu» est le seul concerné par le présent rapport, le projet d avenant n 1 ayant pour objet l introduction de travaux modificatifs en plus et en moins values, tels que décrits ci-après. Le projet d avenant joint au présent rapport reprend en détail l ensemble des postes. MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
5 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N CP Le montant du présent avenant n 1 est donc de ,37 HT soit ,64 TTC, portant le montant total du marché de ,00 HT à ,37 HT, soit une augmentation de 4.59 %. L incidence financière de cet avenant étant inférieure à 5 %, l avis de la Commission d Appel d Offres n est pas nécessaire, conformément aux dispositions de l article 8 de la loi n du 8 février La durée du marché doit être modifiée afin de tenir compte des travaux modificatifs objet du présent avenant, le délai d exécution est donc augmenté de 15 mois et la date prévisionnelle de fin des travaux est reportée au 30 octobre Le présent rapport a donc pour objet de m autoriser à signer : - L avenant n 1 au marché de travaux n 08S0619 macro lot 100 conclu avec l entreprise HERVE S.A pour la restructuration d ensemble et l extension du lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory (77) ; - Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à l affectation d un complément d autorisations de programme de , montant prélevé sur le budget 2013 au chapitre 902 «enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP «rénovation des lycées publics», action «restructuration, réhabilitation, rénovation, extension des lycées». Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Le président du conseil régional d Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
6 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N CP PROJET DE DELIBERATION Du AVENANT N 1 AU MARCHE DE TRAVAUX N 08S0619 MACRO LOT 100 CONCLU AVEC L ENTREPRISE HERVE S.A LYCÉE HONORE DE BALZAC A MITRY MORY (77) RESTRUCTURATION D ENSEMBLE ET EXTENSION DU LYCÉE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D ILE-DE-FRANCE VU Le code général des collectivités territoriales ; VU La loi n du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée ; VU Le code des marchés publics ; VU La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations d attributions du Conseil régional à sa Commission Permanente ; VU La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations du Conseil Régional à son Président en matière de marchés publics ; VU La délibération n CR du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France ; VU Les délibérations n CP du 27 novembre 2003, CP n du 2 décembre 2004 et CP n du 04 avril 2013 affectant un montant total d autorisations de programme de pour l opération de restructuration d ensemble et d extension du lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory (77) ; VU La convention de mandat n 350 MAN DAS 04 signée avec la S.A.E.R.P et notifiée le 4 aout 2004 ; VU Le marché de travaux n 08S0619 macro lot 100 «Démolition Désamiantage V.R.D Aménagements paysagers Gros œuvre étendu) notifié à l entreprise HERVE S.A le 11 juin 2009 ; VU Le budget 2013 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 «Enseignement» ; VU L avis de la commission des lycées et des politiques éducatives ; VU L avis de la commission des Finances ; VU Le rapport CP présenté par monsieur le président du conseil régional d Ile-de- France APRES EN AVOIR DELIBERE MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
7 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N CP Article 1 : Approuve l avenant n 1, ci-annexé, au marché de travaux n 08S0619 macro Lot 100 (Démolition - Désamiantage - VRD - Aménagements paysagers - Gros-œuvre étendu) conclu avec l entreprise HERVE S.A pour l opération de restructuration d ensemble et l extension du lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory (77) et autorise le président du conseil régional à le signer. Article 2 : Affecte un complément d autorisations de programme de prélevé sur le budget 2013 au chapitre 902 «enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP «rénovation des lycées publics», action «restructuration, réhabilitation, rénovation, extension des lycées» pour cette opération. JEAN-PAUL HUCHON MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
8 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N CP ANNEXE A LA DELIBERATION MND Avenant 1 Marché Tx 08S Balzac à Mitry Mory (77) 26/06/2013
9 Restructuration d ensemble 9et extension Lycée Honoré De Balzac MITRY MORY (77) Avenant n 1 au marché de Travaux Lot 100 Maître de l ouvrage REGION ILE DE FRANCE Unité Lycées Direction de la construction et de la maintenance 35 boulevard des Invalides PARIS Mandataire Agissant au nom et pour le compte du Maître d ouvrage 7 rue Watt PARIS Cedex 13 Téléphone : Télécopie : Etablissement Opération LYCEE HONORE DE BALZAC MITRY MORY (77) RESTRUCTURATION D ENSEMBLE ET EXTENSION Objet du marché MARCHE DE TRAVAUX N 100 Titulaire HERVE SA N du marché Date notification 08 S JUIN 2009 Procédure de Appel d offres ouvert passation du marché initial Document AVENANT N 1 Montant du marché initial et des avenants MARCHE INITIAL Avenant n 1 notifié le : AVENANT N 1 NOUVEAU MONTANT Montant HT TVA à 19,6 % Montant TTC % accroissements , , ,00 avenant./. marché initial , , , % nouveau montant./. marché initial , , , %
10 10 AVENANT N 1 AU MARCHE 08 S 0619 Objet : L avenant concerne le LOT 100 attribué à l entreprise HERVE SA. Cet avenant a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires. PREAMBULE Par contrat notifié le 11/06/10 pour un délai de 36 mois, le Maître d ouvrage a confié à la société HERVE SA un marché de Travaux - LOT 100 «Démolition Désamiantage VRD Aménagements paysagers gros œuvre étendu» portant sur la restructuration d ensemble et l extension du lycée Honoré De Balzac à Mitry Mory (77). Le montant initial du marché est de euros HT, soit euros TTC. Il est rappelé : Qu un avenant n 1, d un montant de ,59 HT, a été approuvé par les élus en Commission Permanente en octobre 2011 mais n a pas recueilli l accord de la société Hervé. L avenant n a donc pas abouti. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT Le présent avenant n 1 au marché de travaux n 08 S 0619 portant sur la restructuration d ensemble et l extension du lycée Honoré De Balzac à Mitry Mory (77), a pour objet : Les devis suivants qui ont fait l objet d ordre de service signés par la Maîtrise d œuvre et l entreprise HERVE pour les phases 1, 2, 3 et 4 de l opération.
11 11 La prise en compte des travaux supplémentaires suivants : Postes de dépense et qualification Motivation de travaux supplémentaires MODIFICATONS RENDUES NECESSAIRES PAR LA TECHNICITE DU PROGRAMME N de devis Article de pièces contractuell es modifié (préciser selon le cas : CCAP CCTP ) Montant en euro HT Traitement d air des locaux concierge, entretien et serveur rez-de-chaussée bas du bâtiment E et local VSP du R+1 du bâtiment H. Création de deux attentes dans le local de la buanderie et d un poste vidoir dans le local ménage rez-de-chaussée bas bâtiment E n apparaissant pas dans les pièces marchés. Traitement de surface du revêtement Ductal, protection non prévue au marché mais compensée par la moins value de l ordre de service n 4B Suppression cloisons vitrées entre les salles ER09- ER10, ER05-ER06, ER02-ER03 dont la mise en place n est plus justifiée au regard du nouvel usage des salles. Ajout d une gaine de désenfumage suivant dans l escalier E2 suite à un oubli du maître d œuvre car c est indispensable pour le SSI Réalisation lasure incolore mat sur les portiques bois de la passerelle entre les bâtiments E et F pour assurer une protection du portique et en faciliter la maintenance à long terme Modification en sortie de toiture de la CTA de l amphithéâtre à la demande du maître d œuvre pour minimiser l impact visuel en toiture Création d'une aire de retournement des camions Fabrication d'un préau provisoire à l'entrée du restaurant du bâtiment B Demande du maître d œuvre afin de rendre exploitable ces locaux et de se conformer aux fiches programme Demande du maître d œuvre pour rendre fonctionnels les deux locaux Cette modification permet d améliorer l entretien du revêtement au quotidien Demande du maître d œuvre pour recherche d économies 484/ ,69 484/ ,88 484/15A ,40 484/19A ,27 Demande du maître d œuvre (suite à un oubli de sa part lors des études) afin de se conformer à la réglementation ERP 484/ ,32 Apporter une protection de longue durée au bois et faciliter son entretien 484/ ,00 Demande du maître d œuvre afin que la gaine de rejet de la CTA ne soit pas visible en toiture. Une moins value a été proposée afin de respecter l équilibre financier Modification du phasage et du mode opératoire d exécution imposée par l intervention tardive des concessionnaires Demande des usagers. Bâtiment B mitoyen à démolir en phase 3 ayant entrainé la suppression de la circulation dédiée aux élèves : nécessité d un cloisonnement pour recréer cette circulation à l extérieur du bâtiment 484/32A ,00 484/ ,20 484/ ,00 Alimentation électrique des badgeuses du self Demande des usagers 484/ ,46 Fourniture et mise en œuvre d une clôture grillagée et d un portail au parking des professeurs La livraison et pose définitive du portail électrique, mise en place d un dispositif provisoire pour assurer la sécurité jusqu à la fin du chantier. Demande du lycée 484/01A ,47 Finition des voiles extérieurs, acidées au lieu de lasurée, en compensation du traitement de surface Ductal Modification de l isolant en sous face des planchers du vide sanitaire des bâtiments E, F, G, H et D, Modification des bouches de soufflage prévues en PVC pour les bâtiments E, F et G par des bouches en métal pour une meilleure d œuvre et validée par le Bureau de Contrôle (recherche d économies pour équilibre financier) d œuvre et validée par le Bureau de Contrôle (recherche d économies pour équilibre financier) Demande du maître d œuvre pour pérennité du produit (métal au lieu du plastique) 484/ ,00 484/12A ,51 484/ ,98
12 durabilité et pour faciliter la maintenance Moins value pour bancs béton dans circulation bâtiment E R + 1 Ajout prestations laverie Pose faux plafond dans sanitaire bâtiment ER +1 Fourniture et pose serrure de sureté avec cylindre fonctionnant sur organigramme sur les portes 44, 108 et 51 Fourniture et pose d'un écran de projection Divers habillage en mélaminé et médium Création galerie technique dans le bâtiment C Modification du revêtement du parvis du lycée Modification du revêtement du parvis du lycée Suppression de bancs béton Suppression des plans de sécurité Modification des bouches de soufflage bâtiment H, C et A Remise en état des installations électrique des bâtiments existants Moins value sur prestation de GO non réalisé sur le bâtiment A Alimentation du portail entrée du lycée Moins value sur prestation de GO non réalisé sur le bâtiment C Modification réseau prises RDC haut bâtiment E - modifier le principe de distribution des prises en salle informatiques de perches en potelets Travaux préparatoires pour la mise en place par le lycée de la hotte aspirante en salle de chimie ER03 Marquage complémentaire et création d un bateau pour l accessibilité handicapé, les bordures ont été modifiées et surbaissées pour faciliter l accès des personnes à mobilité réduite. d œuvre (recherche d économies pour équilibre financier) Ajout de prestations manquantes aux études : réalisation d extractions spécifiques et alimentation électrique de la machine à laver et du lave linge Non prévu au marché mais compensé par la moins value des blocs portes palières des logements, prévus en doublon dans les deux lots Demande du lycée Inscrit au programme mais oublié par le maitre d œuvre Demande du maître d œuvre pour amélioration de l esthétique Aléa chantier. Le plan de géomètre fourni au DCE représentait une galerie de liaison entre le C et le H qui n existait pas d œuvre (recherche d économies pour équilibre financier) d œuvre (recherche d économies pour équilibre financier) d œuvre (recherche d économies pour équilibre financier) d œuvre (recherche d économies pour équilibre financier) Demande du maître d œuvre pour pérennité du produit (métal au lieu du plastique) Demande des usagers. L entreprise HERVE a pris en charge une intervention consistant à rechercher des pannes et des défauts de circuits électriques ainsi que le remplacement de 3 camera fournies par le lycée puis essais et réglages Demande du maître d œuvre. Réajustement de prestation suite à un écart entre le plan de géomètre et le relevé in-situ fait par l entreprise Demande des usagers de motoriser le portail d accès des élèves (non prévu au programme) Demande du maître d œuvre. Réajustement de prestation suite à un écart entre le plan de géomètre et le relevé in-situ fait par l entreprise Demande des usagers. Il était prévu des perches conformément au programme de la RIF mais les utilisateurs ont souhaité des potelets Demande des usagers Demande de la Commission de Sécurité (Cf. pièce jointe) DEPENSES AFFERENTES AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LIES À LA PRESENCE D AMIANTE 484/ ,35 484/ ,72 484/45A ,95 484/ ,71 484/47B ,48 484/ ,00 484/ ,30 484/ ,10 484/ ,00 484/ ,84 484/ ,12 484/ ,20 484/ ,21 484/ ,00 484/ ,08 484/ ,00 484/ ,35 484/ ,22 484/ ,00 Dépose de conduits de ventilation contenant Aléa de chantier 484/66B ,00 12
13 de l'amiante dans bâtiment C Plus value pour désamiantage du bâtiment B 13 Plus value pour désamiantage du bâtiment B suite à l établissement du rapport de BIOGOUJARD 484/ ,55 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE MAITRE D OUVRAGE Remplacement des portes de recoupement de l administration par des portes DAS Modification de prestations sur les réseaux V.D.I pour mise en conformité avec le cahier des charges câblage (Exigences Techniques Multimédia pour les lycées de la Région Ile de France) de la RIF, suppression de prises détrompées et de RJ 45 Travaux supplémentaires demandés par SPIE (assistant technique câblage de la RIF) dans les locaux serveurs des bâtiments E et F Evacuation abri vélo existant Création d'un parking provisoire dans l'enceinte du lycée Demande du maître d ouvrage suite à un oubli du Bureau de Contrôle lors des études d œuvre : suppression de prestations dans le cadre d une recherche d économies pour l équilibre financier Demande du maître d ouvrage de rajouter du matériel dans les locaux serveurs Présence d un abri vélo dont la démolition a été oubliée dans le programme de la RIF. Ces travaux devaient être réalisés indépendamment du chantier, mais n ayant pu être effectués dans le cadre d une commande séparée - demande maître d ouvrage à l entreprise HERVE afin de na pas retarder le chantier. Demande du maître d ouvrage faisant suite à une exigence du proviseur. Les voitures de services du lycée étaient habituellement garées dans l enceinte du lycée. Il leur a été demandé de se garer à l extérieur sur le parking public mais ils ont refusés et ont demandé une aire de stationnement à l arrière du bâtiment B 484/ ,52 484/16B ET ,60 484/ ,63 484/ ,00 484/ ,31 Suppression du préau Demande maître d ouvrage 484/69A ,49 Mise en place d'un maître chien Le chantier ayant subi précédemment un vandalisme en période de congés scolaires il a été décidé par le maître d ouvrage une surveillance du site 484/ ,00 Installation de compteur gaz domestique dans Demande maître d ouvrage suite à le logement une demande utilisateurs 484/ ,59 Alimentation boitier DAC du désenfumage de la salle à manger élèves du bâtiment A à RDC Demande maître d ouvrage 484/ ,30 ALEAS TECHNIQUES Dévoiement du réseau gaz salles T.P se trouvant dans les fondations du bâtiment G, canalisation n apparaissant pas sur les plans Plus value pour le montage et démontage de l'escalier métallique d'accès aux bâtiments A Modification de l implantation du coffret gaz de la cuisine du bâtiment A et de la chaufferie du bâtiment G, modification des canalisations en polyéthylène par de l acier pour passage du vide sanitaire Modification de l'alimentation électrique provisoire de lycée et du chantier suite aux travaux de la SEMMY Alimentation SSI complémentaire suite au phasage du bâtiment A Aléa chantier Aléa chantier. Problème de phasage : l intervention tardive de la RIF pour déposer un préfabriqué a rendu nécessaire le démontage et le remontage de l escalier, faute d accès Demande du technicien de GRDF : plus value liée à la réalisation d une tranchée extérieure suivant le tracé GRD, hors périmètre de travaux Aléa chantier : tous les câbles d alimentation du lycée étaient aériens mais la SEMMY, réalisant des travaux d aménagement sur l espace publics mitoyen au lycée, a imposé de les enfouir Aléa chantier 484/ ,53 484/ ,00 484/ ,76 484/ ,87 484/118A ,15
14 Adaptation des installations SSI pour le désenfumage du hall d accueil du bâtiment E Modification de la carte CMSI de la centrale SSI pour raccordement de la ligne DAC de désenfumage 14 Aléa de chantier. Suite au constat sur place réalisé par l installateur d HERVE (SSI SCHUB SECURITE) que la société REITHLER a installé des ouvrants de désenfumage électriques au lieu d ouvrants à déclanchement par CO2 Aléa chantier 484/ ,36 484/ ,36 TOTAL ,37 Les devis correspondants sont joints en annexe du présent avenant. ARTICLE 2 MONTANT DE L AVENANT ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHE Le montant de l avenant n 1 est arrêté à : Montant en euro HT ,37 TVA à 19,6 % ,27 Montant en euro TTC ,64 Mois économique de la valeur des prestations : octobre Le montant du marché augmenté de l avenant n 1 est arrêté à ,37 HT et ,64 TTC. Le pourcentage d augmentation de l avenant 1 par rapport au montant initial du marché est de 4,59%. ARTICLE 3 DELAI D EXECUTION L exécution des travaux supplémentaires objet du présent avenant, nécessite une prolongation du délai d exécution : les travaux seront achevés à partir du 30 octobre 2013, hors espaces verts. ARTICLE 4 NANTISSEMENT Le montant maximal que le titulaire pourra présenter en nantissement au titre de cet avenant sera de ,64 TTC. ARTICLE 5 GENERALITES Le présent avenant n 1 est rendu exécutoire à compter de sa notification. Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. Le présent avenant rémunère exclusivement les travaux supplémentaires à l exclusion des prolongations de délais. Fait à PARIS, le Le Mandataire du Maître de l ouvrage Le titulaire du marché
LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)
Plus en détailRESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION
CP 12-742 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE COLBERT A LA CELLE
Plus en détailRapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france
CP 13-294 Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france HABILITATION DU PRESIDENT
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code
Plus en détailCOMPTE RENDU DE LA REUNION OPC CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME DE CARACTERISATION DES MATERIAUX PLA.CA.MAT A PESSAC
COMPTE RENDU DE LA REUNION OPC DU MARDI 06 OCTOBRE 2012 N CONSTRUCTION D UNE PLATEFORME DE CARACTERISATION DES MATERIAU PLA.CA.MAT A PESSAC COORDONNEES DU CHANTIER TEL : FA : SALLE DE REUNION TEL : FA
Plus en détailPrestations Menuiseries intérieures
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations...
Plus en détailPROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3 AUTEUR : GABILLAT Arnaud PACAUD Fabien BUSSUTIL Clothilde TAN Vincent B3 1 IMPLANTATION DU PROJET Programme : Réalisation
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RESTRUCTURATION PARTIELLE DU RESEAU CVC CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES EN APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DECRET N 2006-975 DU 1ER AOUT
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION R.C. Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l ouvrage : Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : Date limite de remises des offres : 11 janvier 2013 à
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailAPRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT
CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE NOZAY ET LA SELA POUR LA GESTION DE LA COPROPRIETE DU BATIMENT SITUE TERRASSES DE LA CHESNAIE 44170 NOZAY 1 /7 ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Communauté
Plus en détailCahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures
Plus en détail>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE
ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières Terminologie Ouvrage de circulation verticale
Plus en détailTRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès
COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l
Plus en détailCONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES
CONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE Marché A Procédure Adaptée Pouvoir adjudicateur : Nom du Pouvoir adjudicateur CENTRE HELENE BOREL Ayant son siège social à Avenue du
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Plus en détailLA FONCTION BATIMENT DANS LES ÉCOLES DU 14 E ARRONDISSEMENT. Jeudi 18 décembre 2014, 18h00 Mairie du 14 e, salle des mariages
LA FONCTION BATIMENT DANS LES ÉCOLES DU 14 E ARRONDISSEMENT Jeudi 18 décembre 2014, 18h00 Mairie du 14 e, salle des mariages L ÉCOLE : UN ÉQUIPEMENT PUBLIC DE PROXIMITÉ La ville de Paris, comme toutes
Plus en détailChapitre 11 Gestion d une affaire
Chapitre 11 Gestion d une affaire GENERALITES SUR LA GESTION D UNE AFFAIRE p. 2 1-PREPARATION DE L AFFAIRE A : Le cahier des charges p.2 Exercice 1 B : Le devis estimatif p.6 Exercice 2 C : Conception
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailREGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière
REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière Ce document a pour objet de décrire l ensemble des règles d imputation des dépenses et de préciser les biens pouvant être considérés comme des
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L
Plus en détailEtablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil
Notice de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil Cette notice a été établie à l'attention des exploitants d Etablissements Recevant du Public (ERP), afin
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché 14 000 11. Date : Novembre 2014
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE NATIONAL DE LA MARINE 16 place du Trocadero 75 116 Paris France R.C. page 1/8 REGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché 14 000 11 Date : Novembre 2014 Maître de l ouvrage
Plus en détailDélibération au Conseil Municipal du lundi 29 avril 2013
9 Délibération au Conseil Municipal du lundi 29 avril 2013 Désaffectation et déconstruction d'un bâtiment municipal -Théatre du maillon à Hautepierre. Avis de la Ville de Strasbourg sur le déclassement
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailAppartements T2 T3 T4
Appartements T2 T3 T4 GROS ŒUVRE Terrassements généraux Fondations adaptées en fonction de l étude de sol et calcul Bureau d Étude Technique (BET). Refend séparatif entre logements : B.A. de 18 cm en RDC
Plus en détailCARNET DE SANTE LYCEE COLBERT A MARSEILLE. Destinataires : AREA M. SIRON
AGENCE DE MARSEILLE CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION 8 RUE JEAN JACQUES VERNAZZA BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 04.96.15.22.60 04.96.15.23.96 CARNET DE SANTE LYCEE COLBERT A MARSEILLE Destinataires
Plus en détailYwood Les Docks Libres à Marseille
Ywood Les Docks Libres à Marseille S. Bouquet 1 Ywood Les Docks Libres à Marseille Stéphane Bouquet NEXITY / YWOOD FR-Paris, Marseille 2 Ywood Les Docks Libres à Marseille S. Bouquet 5 ème Forum International
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailCOMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..
Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte
Plus en détailPROGRAMME D INVESTISSEMENT * * *
PROGRAMME D INVESTISSEMENT * * * PALAIS ACROPOLIS 1 PRESENTATION DU PROGRAMME Généralités : Le programme d investissement concerne la réalisation de travaux permettant de garantir la pérennité des ouvrages,
Plus en détailVILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune
Plus en détailCREATION D UN GROUPE SCOLAIRE
S.I.C.A. HABITAT RURAL DE LA SAVOIE 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH Tél. 04 79 33 06 94 Fax 04 79 85 69 92 E-mail : info@sica-hr.com Dossier 1918-2011 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE ST OFFENGE CREATION
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailCONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO
CONDITIONS CONTRACTUELLES D ADHESION AU SERVICE QUALIDEVIS.COM DE LA SOCIETE LINKEO 1 ) PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SERVICE SOUSCRIT Linkeo est une agence indépendante de communication globale, plus
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailListe des marchés conclus en 2010 (article 133 du CMP 2006)
Liste des s conclus en 2010 (article 133 du CMP 2006) MARCHES DE TRAVAUX totale du Marchés entre 4 000 euros HT et 19 999,99 euros HT 0264 Travaux électriques pour la remise en état d un plateau de bureaux
Plus en détailAVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2
DIRECTION GENERALE FINANCES ET GESTION DIRECTION DES PROJETS D EQUIPEMENTS AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 AVENANT
Plus en détailDélibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013
28 Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013 Travaux divers dans les écoles. 1 Création d une restauration scolaire dans les bâtiments modulaires du groupe scolaire Fischart Les bâtiments
Plus en détailD i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE. e n m a t i è r e s p o r t i v e. Les équipements sportifs
D i s p o s i t i f d i n t e r v e n t i o n EN MATIÈRE SPORTIVE e n m a t i è r e s p o r t i v e Les équipements sportifs JANVIER 2010 Janvier 2010 2/10 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS Les équipements
Plus en détailRèglement de la Consultation
Ville de CALVISSON Gard MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC DU FOYER COMMUNAL Date et heure limites de réception des offres Vendredi 24 juillet 2015 à 12h. Règlement de la Consultation ARTICLE
Plus en détailEntretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura. Prestations Menuiseries intérieures.
Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... 2 1.1.1
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailLe pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l article GN 3.
NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE Pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) Avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié Arrêté du 22/06/1990 modifié) La présente
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE MAPA
MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D OEUVRE MAPA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA LOZERE 2 boulevard du Soubeyran BP 90 48003 MENDE CEDEX Tél. : 04.66.49.12.66 Rénovation du siège de l Etablissement
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES SERVICE ACHATS PUBLICS Tour Zamansky 4 Place Jussieu 75252 PARIS Cedex 05 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE (LOT 6) ET POMPE A CHALEUR
Plus en détailCréation et aménagement a Bar Restaurant Commerce Multiservices
Département des Alpes de Haute Provence Création et aménagement a d un Bar Restaurant Commerce Multiservices A Lurs 04700 Démolition Désamiantage Maçonnerie - Aménagements MAITRE D OVRAGE Commune de Lurs
Plus en détail>I Maçonnerie I Escaliers
ESCALIERS >I Maçonnerie I Sommaire Terminologie Textes de référence Mise en œuvre Conception Finition Produits Cahier des Clauses Techniques Particulières g Terminologie n Ouvrage de circulation verticale
Plus en détailNOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers
Plus en détailQuestionnaire. Date d effet souhaitée : Nom de l entreprise à assurer : Nom et prénom du gérant : Adresse de l entreprise : Tél.
Questionnaire Questionnaire RC & DECENNALE Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire dûment complété et signé par: mail : contact@assurei.fr fax : 05.35.54.12.03 ou par courrier. Date d effet
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailPréavis N 20-2014 au Conseil communal
Municipalité Préavis N 20-2014 au Conseil communal Collège de l'annexe Ouest Réfection et mise en conformité de la cage d'escalier et de ses installations sanitaires, remplacement de l'ascenseur Crédit
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailCRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV
DA 005-15.06 CRÉDIT DE CONSTRUCTION POUR LA RÉALISATION D UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR L LA CONCORDE ET POUR LE DÉPLACEMENT D UNE PARTIE DU PARKING FMCV Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Plus en détailLe financement du projet
Le financement du projet Comment financer mon projet? 14 Votre budget doit faire l objet d une étude approfondie. Pour vous aider à établir votre plan de financement, faites appel à l Association Départementale
Plus en détailTravaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de GARNERANS 01140 56, chemin du Centre
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : Commune de GARNERANS 01140 56, chemin du Centre Objet du marché : Réhabilitation des enduits de façades de la mairie, école et salle des fêtes
Plus en détailFiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²
Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m² Cahier de charge NON définitif. Adaptations possibles selon l arrivée de nouveaux matériaux bois ou la mise en œuvre de techniques
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 *******
DC8 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* Consultation Pour l Aménagement de la Maison des Services Rue du Plomb du Cantal 15230 PIERREFORT ACTE
Plus en détailDPGF MARCHE LOT 120 - PEINTURE
GENERALITES Tous les ouvrages devront être principalement conformes aux exigences en vigueur : des textes législatifs et règlementaires, DTU, normes, règles techniques, traitant de la construction et tout
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Béziers 2 rue Valentin Haüy BP 740 34525 BEZIERS Libellé de la consultation* : SITE MONTIMARAN SERVICE RADIOLOGIE (objet du marché)
Plus en détailRÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailCOMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailListe des marchés conclus en 2010 relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. *** Regroupement par prix
Liste des marchés conclus en 2010 relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. *** Regroupement par prix Liste des marchés conclu en 2010 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié
Plus en détailNouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT
COMPTE RENDU DE VISITE ECOLE CENTRALE PARIS Nouvel immeuble de bureaux pour la C.U.B - Groupe FAYAT Introduction Pour la dernière journée de notre voyage d intégration, nous avons été accueillis le vendredi
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailTRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TRAVAUX D ELECTRICITE POUR LA LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RAPPORT DEKRA N 044688791201 R 001 (Vérifications réalisées du 26/12/2012 au 07/03/2013) C C T
Plus en détailMémoire technique Aide à la rédaction
Mémoire technique Aide à la rédaction Pour apprécier la valeur technique de l offre, le maître d ouvrage peut exiger des candidats la fourniture d un mémoire technique. Deux cas de figure s offrent alors
Plus en détailC.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Contrôle d accès
«Contrôle d accès» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Date et heure limites de remise des offres : Observatoire
Plus en détailS O M M A I R E. Objet du Marché ARTICLE 1. Pièces constitutives du marché ARTICLE 2. Programme d'étude ARTICLE 3. Délais d exécution ARTICLE 4
S O M M A I R E ARTICLE 1 Objet du Marché ARTICLE 2 Pièces constitutives du marché ARTICLE 3 Programme d'étude ARTICLE 4 Délais d exécution ARTICLE 5 Propriété des études et documents ARTICLE 6 Secret
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailMINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1
MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui peut être utilisé
Plus en détailRéhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE
Réhabilitation de la Maison de Radio France LA MISE EN SECURITE INCENDIE DE LA MAISON DE RADIO FRANCE ETUDE DE L EXISTANT CONSTRUCTION STRUCTURE (Références photos du chantier- 1960) LA GRANDE COURONNE
Plus en détailÉtablissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris
Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro 75116 Paris CAHIER DES CLAUSES ADMINSTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché : réalisation de travaux de nettoyage et d entretien
Plus en détail«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie
«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation : Personnes à contacter
Plus en détailCentre de Gestion et de Formation C G F
République française Polynésie française Centre de Gestion et de Formation C G F DÉVELOPPEMENT D UN LOGICIEL, SUR MESURE, DE GESTION DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Marché sans formalité particulière
Plus en détailAntenne du Conseil Général de l Aude à Limoux
LOT n 16 ASCENSEUR SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES 1.1 DE FINITION DES OUVRAGES 1.2 LIMITE DES PRESTATIONS 1.2.1 Travaux à la charge de l entreprise 1.2.2 Travaux exclus 1.3 NORMES ET REGLEMENTS 1.4
Plus en détailFourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile
Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes
Plus en détailContrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat
Plus en détailZone Industrielle. Kehlen... 1
Zone Industrielle Kehlen VALERES Konstruktioun SA 1 L o c a l i s a t i o n Le terrain se situe dans la zone industrielle de et à 8287 Kehlen Parcelle no 2946/5744 lot 1 La superficie du terrain sur lequel
Plus en détailCahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHE DE SERVICES Achat de locaux modulaires Cahier des Clauses Techniques Particulières Désignation de la personne publique contractante : Commune Saint-Pathus 6 rue Saint-Antoine 77178 SAINT-PATHUS
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article
Plus en détailLES 1ERES RENCONTRES DES SYNDICS BENEVOLES TRAVAUX DE RENOVATION : MAITRISE D OUVRAGE ET CODE CIVIL
TRAVAUX DE RENOVATION : INTRODUCTION Dans le cadre d un projet de travaux, le syndicat de copropriétaires dont vous faites partie devient MAITRE D OUVRAGE Le syndicat des copropriétaires : une Maitrise
Plus en détailALLONNES. 18 logements locatifs individuels et intermédiaires Rue de la Bujerie. Architecte : SELARL Laze & Petolat
ALLONNES 18 logements locatifs individuels et intermédiaires Rue de la Bujerie Architecte : SELARL Laze & Petolat Pose de première pierre Lundi 19 octobre 2009 à 16 h 1 Sommaire Qui est Sarthe Habitat?
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 12/01/2015-15:57
ANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 12/01/2015-15:57 CONTENU DE VOTRE AVIS NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie. Les organes de publication
Plus en détailEcole maternelle Polangis (dite Jougla) (Cat.: 4 - Type : R - effectif : 287 )
Ecole maternelle Polangis (dite ougla) (Cat.: 4 - Type : R - effectif : 287 ) 12 avenue oseph ougla ment initial OCAISATION POSSIBIITE D'ACCES POSSIBES REAISES DEPUIS 2009 ACCESSIBIITE Stationnement Pas
Plus en détailOPAH MODE D EMPLOI BOUCHES-DU-RHÔNE
OPAH MODE D EMPLOI BOUCHES-DU-RHÔNE Une OPAH? Qu est ce que c est? O.P.A.H = Opération Programmée d Amélioration de l Habitat. Il s'agit d'une action menée par Ouest Provence et les communes membres en
Plus en détailAPPEL A CANDIDATURE Marché en entreprise générale TCE.
NOISY LE SEC HABITAT 7 RUE SAINT JUST 93 130 NOISY LE SEC PROJET DE REHABILITATION ET DE RESIDENTIALISATION DU SITE DE «LA RENARDIERE» 60 rue de la Dhuys 93130 NOISY LE SEC -------- -------- APPEL A CANDIDATURE
Plus en détailMUNICIPALITE DE PAYERNE
MUNICIPALITE DE PAYERNE Au Conseil Communal de Payerne : Préavis n 14/2013 Objet du préavis Demande de crédit pour la rénovation de la Halle des Fêtes Municipalité de Payerne / Préavis n 14/2013 Page 2
Plus en détailAttention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détail