CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Objet du marché :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Objet du marché :"

Transcription

1 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Objet du marché : Travaux de mise en conformité d installations d assainissement non collectif Maître d ouvrage Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne Date de remise des offres : Mercredi 20 novembre 2013 à 17 h 00 CCAP

2 ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1-1. Objet du marché - Emplacement des travaux Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ont pour objet la réalisation et la réhabilitation d installations d assainissement non collectif sur l ensemble des communes appartenant au territoire de la Communauté de communes Val de Saône Chalaronne Ces travaux concernent des propriétés privées. Leur maîtrise d ouvrage sera assurée par la Communauté de communes Val de Saône Chalaronne. Le présent marché de travaux se réfèrera au CCAG travaux, arrêté du 7 Mars 2012 modifiant celui du 7 septembre 2009 et au présent CCAP. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières nommé CCTP Définition de la procédure La présente consultation est passée suivant un appel d offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles à 59 et 77 du Code des Marchés Publics Forme du marché L exécution du marché fera l objet d un fractionnement en bons de commande Etendue du marché Le présent marché est un marché à bons de commande en application de l article 77 du Code des Marchés Publics. Le marché est conclu avec un maximum, sur sa durée totale, en valeur de base : Montant maximum HT Il est précisé que ce montant ne sera pas nécessairement atteint et que le titulaire n aura droit à aucune indemnisation dans ce cas. Les candidats ne peuvent imposer de montant minimum de commande Représentation des parties et intervenants Conformément à l article 3.3 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le Pouvoir Adjudicateur désigne une personne physique habilitée à le représenter pour les besoins de l exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché. Le titulaire du marché est l opérateur économique désigné dans l acte d engagement. CCAP 2

3 En cas de groupement, un mandataire est désigné dans l acte d engagement. Conformément à l article du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l exécution du marché et notifie cette désignation au pouvoir adjudicateur. En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager. A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siège du titulaire, ou le cas échéant, du mandataire du groupement, jusqu'à ce que le titulaire ou le mandataire ait fait connaître au pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura élu. D autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en cours d exécution du marché Maître d'ouvrage La Maîtrise d Ouvrage sera assurée par la Communauté de communes Val de Saône Chalaronne. Type d acheteur public : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Le Maître d Ouvrage intervient pour le compte de propriétaires sur des installations privées sous couvert d une convention Etudes et Travaux passées entre le Maître d Ouvrage et le propriétaire. L entreprise Lyonnaise des Eaux assurera pour le compte de la Communauté de communes les missions de contrôle de conception et d exécution des installations d assainissement non collectif. Cette mission est assurée dans le cadre de l arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif et conformément au règlement de service du SPANC Titulaire Pour chaque bon de commande, le titulaire désignera la personne chargée du suivi de l exécution du bon de commande. Il en informera le maître d ouvrage Sous-traitance En complément des dispositions de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance et à celles du Code des Marchés Publics, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux. En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur. À cet effet, il présentera le cadre d acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4 disponible sur le site dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d acte spécial. Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial : - la déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 43 du Code des marchés publics, - les capacités professionnelles et financières du sous-traitant, - les pièces prévues à l article 46 du Code des marchés publics. En cours d exécution du marché, le titulaire produira également l exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d une cession ou nantissement de créances lorsque l une ou l autre aura été effectuée. Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au CCAP 3

4 titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d ouvrage le nom de la personne physique qui le représente pour l exécution des prestations sous-traitées. En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous- traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous- traitant direct. Après acceptation d une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le soustraitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d avoir obtenu du maître d ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître d'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l article 12.2 ci-dessous, résiliation du marché. Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve de cette acceptation et de cet agrément Durée du marché Le présent marché est conclu à compter de sa notification pour une durée de 1 an. Ensuite, de manière expresse, il pourra être reconduit trois fois au maximum, pour une période de reconduction de 1 an, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans. Le Pouvoir Adjudicateur doit se prononcer par courrier au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Il est considéré avoir refusé la reconduction du marché si aucune décision n est prise à l issue de ce délai. Lorsque la reconduction est effectivement sollicitée, le titulaire ne peut s y opposer Modalités de passation des commandes Le marché est décomposé en prestations séparées qui feront chacune l objet d un bon de commande. Chaque bon de commande précisera les prestations à réaliser, les quantités et le montant des travaux. Ils seront notifiés au fur et à mesure des besoins. Les bons de commande seront émis par le Maître d Ouvrage Forme des notifications et informations au titulaire Pour les notifications au titulaire des bons de commandes, des ordres de service et de ses décisions ou informations, le Maître d Ouvrage prévoient la ou les formes suivantes : Fax au numéro indiqué par le titulaire dans son Acte d Engagement ; Courriel à l adresse indiquée par le titulaire dans son Acte d Engagement avec accusé réception en retour ; Remise au titulaire contre récépissé. CCAP 4

5 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 2-1. Pièces particulières - L Acte d Engagement et ses éventuelles annexes, - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), - Le Bordereau des Prix (B.P.), - Le mémoire technique et l ensemble des éléments qui y sont mentionnés, - Les actes spéciaux de sous-traitance et les avenants, postérieurs à la notification du marché. Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-avant. Les pièces particulières suivantes viendront s ajouter pour chaque commande : - Le bon de commande remis et notifié au titulaire, - Les éléments de présentation technique fournis avec la commande : plans, profils, notes techniques, - Les ordres de service Pièces générales - Le Code des Marchés Publics - décret N du 1er août 2006 (version consolidée au 28 juillet 2013) ; - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux (CCAG Travaux) approuvé par l arrêté du 8 septembre Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics travaux en particulier les fascicules 70 et 81 ; - Le DTU 64-1 d août 2013 et autres documents normatifs auquel il se réfère, - Les textes et règlements en vigueur en matière de sécurité et protection des travailleurs. Ces pièces, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du titulaire du marché Clause de priorité Il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans, le C.C.T.P. et les bons de commande n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque, figurant sur l'une des pièces et pas sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrits au CCTP ou au bon de commande est formellement dû et vice et versa. CCAP 5

6 ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX 3-1. Contenu des prix Les prix du marché sont hors T.V.A. Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 10.1 du CCAG Travaux Nature du prix Le présent marché à bons de commande est conclu à prix unitaires et forfaitaires, avec le montant maximum rappelé ci-dessous : MONTANT MAXIMUM (valeur de base) ,00 HT Les prix des prestations de travaux comprennent l ensemble des frais à engager par le titulaire pour l exécution des prestations (mains d œuvre et frais de déplacement inclus). Le prestataire ne pourra donc réclamer aucune rémunération supplémentaire pour l exécution des prestations. Les travaux faisant l objet du marché seront rémunérés par application, aux quantités d ouvrage commandées et exécutées, des prix forfaitaires et unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix. L entrepreneur fournira dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d ouvrage un sous- détail de chacun des prix du bordereau des prix ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d ouvrage conformément aux dispositions de l'article du CCAG travaux. Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux prestations réalisées. Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, sauf disposition réglementaire contraire Variation dans les prix Nature du prix Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise de l'offre appelé "mois zéro". En cas de reconduction, les prix fixés dans le présent marché seront révisés annuellement à la date anniversaire de notification du marché Révision des prix Choix de l'index de référence L'index de référence choisi est l index TP10a - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fournitures de tuyaux publié au Moniteur des Travaux Publics. A titre indicatif, valeur définitive connue : 135,1 en mai 2013, mis en ligne sur le site du Moniteur le 31/08/13. CCAP 6

7 Modalités de révision des prix La révision est effectuée par application aux prix du marché de la formule suivante : P est le prix révisé hors TVA, P = Po (0,15+0,85 x index TP10.a Po est le prix initial du marché hors TVA, ) Index TP10.a-o Index TP10.a est la valeur connue et définitive de l index à la date anniversaire de notification du marché, Index TP10.a-o est la valeur connue et définitive de l index au mois d établissement des prix (Po). Il n y aura aucune révision provisoire dans la mesure où le calcul du prix s effectue sur la base des valeurs connues et définitives de l index de référence à la date anniversaire de notification du marché. Les calculs seront arrondis au millième supérieur, conformément à l'article 11.4 du C.C.A.G travaux. En cas de disparition d un indice, les parties conviendront d un nouvel indice de remplacement. Cette modification fera l objet d un avenant Règlement du prix des travaux non prévus Lorsque des travaux n ont pas été prévus au marché et qu il s avère nécessaire de les réaliser, il convient de créer des nouveaux prix. Le titulaire propose de nouveaux tarifs sous forme d un bordereau des prix complémentaires. Par dérogation à l article 14 du C.C.A.G., si le Maître d Ouvrage accepte la proposition, les nouveaux prix sont inclus au marché après simple signature du bordereau de prix complémentaire et notification au titulaire au moyen d un ordre de service. Le nouveau prix est intégré au Bordereau des Prix (B.P). En cas de désaccord sur un des prix proposés, une négociation est engagée avec le titulaire par le Maître d Ouvrage. Si celle-ci n aboutit pas dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la remise de la proposition initiale de bordereau de prix complémentaire, le Maître d Ouvrage est libre de passer commande auprès de tout autre fournisseur de son choix. Cette opération pourra être réalisée uniquement si les nouveaux prix n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %. Dans le cas d une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, un avenant devra être passé. ARTICLE 4 RETENUE DE GARANTIE Une retenue de garantie de cinq pour cent (5%) sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement agréé dans les conditions de l'article 102 du Code des Marchés Publics. CCAP 7

8 Les établissements bancaires ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés à l'expiration de la période de garantie des derniers travaux commandés, conformément à l'article 42.5 du CCAG travaux ou si des réserves ont été notifiées au titulaire, un mois au plus tard après la date de levée des dernières réserves. ARTICLE 5 AVANCES 5-1. Conditions de garanties pour le versement de l avance Conformément à l article 87 du CMP, une avance de 5% du montant du bon de commande pourra être accordée au titulaire pour toutes commandes supérieures à euros H.T. dont le délai d exécution est supérieur à deux mois. Toutefois, le versement de l avance est conditionné à la constitution d une garantie à première demande ou d une caution personnelle et solidaire, par le titulaire, à concurrence du montant total de l avance Bénéficiaires de l avance Lorsque le marché est passé avec un contractant unique ou avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire et à ceux exécutés par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct. Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire et aux soustraitants éventuels s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire et par chacun des sous- traitants ayant droit au paiement direct. En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire. Les modalités de détermination du montant de l avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l ensemble des cotraitants. Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois au mandataire et à chacun des cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement. Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l obligation de présenter, en contrepartie de l avance qu il demande, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire d un montant équivalent à cette avance. En cas d agrément d un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l agrément du sous-traitant. CCAP 8

9 5-3. Modalités de règlement de l avance Le versement de l avance s effectuera en une seule fois après production de la garantie. Le règlement de l avance interviendra dans un délai de 30 jours. La remise de la garantie à première demande ou de la caution doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l exécution du marché. Dans l hypothèse où la garantie ou la caution n est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu à la fin du marché la possibilité d obtenir cette avance Modalités de résorption de l avance La résorption de l'avance devra en tout état de cause être achevée lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du bon de commande. L avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du montant du bon de commande selon la formule suivante : Montant de la résorption = Montant de l avance x (% avancement des prestations- 65)/15. La résorption de l avance s effectuera, sur chaque demande d acompte, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants). ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit. Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage. Le titulaire transmet au maître d ouvrage ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine. A défaut, la date de réception indiquée par le maître d ouvrage fera seule foi Constatation et constat contradictoire Par dérogation à l article 12 du CCAG Travaux, une constatation contradictoire des travaux sera réalisée au terme des travaux réalisés sur les différentes propriétés dans le cadre des opérations préalables à la réception. Cette constatation s effectuera en présence d un représentant du maître d ouvrage et si possible d un représentant du propriétaire. Un constat sera établi au terme de cette opération et servira de base à l élaboration du décompte final Demandes de paiement Le paiement des prestations se fera mensuellement à une date choisie par le maître d ouvrage. Le prestataire dressera la liste détaillée des prestations réalisées durant le mois écoulé par usager. Il sera fait application des prix unitaires du bordereau joint au présent marché. CCAP 9

10 Le contrôle de conformité, réalisé par la Lyonnaise des Eaux ainsi qu une visite sur chaque site regroupant le titulaire du marché, la Communauté de communes et le particulier permettront de valider la fin des travaux. Les factures seront envoyées à la Communauté de Communes qui s en acquittera dans les délais prévus. Le paiement s effectuera suivant les règles de la comptabilité publique ; les sommes dues seront payées dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures. Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : Le nom et adresse du créancier, Le numéro du compte bancaire ou postal, Le nom du débiteur (Communauté de Communes Val de Saône-Chalaronne pour le compte du propriétaire «nom, prénom et adresse»), La date de facturation, Le détail des prestations exécutées, Le montant hors taxes, Le montant de la T.V.A. au taux de 7%, Le montant total Modalités de règlement Le montant de chaque commande sera réglé mensuellement suivant les prestations réalisées dans la période considérée, en tenant compte des acomptes éventuellement versés, des pénalités éventuelles et de la révision des prix. Les prestations seront réglées par mandat administratif. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions du décret n du 29 mars 2013 ; le point de départ du délai global de paiement étant la date de réception de la demande de paiement par la Communauté de communes. Toutefois, le point de départ de ce délai est la date d exécution des prestations lorsqu elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors des encaissements Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin. En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée à l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants. Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée. En complément de l'article du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui. CCAP 10

11 6-5. Intérêts moratoires Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n du 28 janvier 2013, le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement et le versement d une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon le décret n du 29 mars 2013, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Selon le décret n du 29 mars 2013, le montant de l indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à quarante euros. ARTICLE 7 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 7-1. Délais d'exécution des travaux Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. Les délais d exécution et de préparation partent de la date de notification de la commande Pénalités - Primes d'avance Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. Travaux sont applicables sous réserve des dispositions proposées ci après. Par dérogation à l article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception. L achèvement des prestations peut être faire l objet d une simple constatation par la Communauté de communes. Il est précisé que le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de juger de l opportunité d appliquer ces pénalités Pénalités liées à un retard d exécution Par dérogation à l article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subit la pénalité journalière de 150 (cent cinquante euros) en cas de retard d exécution des travaux Rendez-vous de chantier ou de coordination Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d ouvrage. Tout retard non motivé du titulaire à une réunion de chantier ou de coordination à laquelle il aura été dûment convoqué sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 (cinquante euros). CCAP 11

12 Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible du titulaire à une réunion de chantier ou de coordination sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 150 (cent cinquante euros) Attestation d assurance En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 11.7 du présent CCAP, le maître de l'ouvrage pourra appliquer une pénalité journalière de 50 (cinquante euros) Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journalière de 50 (cent cinquante euros). A la fin des travaux sur chaque site ou installation, dans le délai de 24 heures comptés de la date de fin d exécution, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journalière de 50 (cent cinquante euros) Retenues pour remise des documents fournis après exécution En cas de non remise, à la date des opérations préalables à la réception, des documents à fournir après exécution visés à l'article 11.4 ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 150 (cent cinquante euros). Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 20-5 du C.C.A.G. travaux et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents. Toutefois et s il y a lieu, par dérogation à l article 20.5 du CCAG travaux, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l application de cette retenue, le maître d ouvrage pourra l effectuer sur les acomptes précédents. Au-delà de deux mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive après mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités. ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché Provenance des matériaux et produits Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d ouvrage les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux préalablement à leur mise en œuvre. Il est demandé à l entrepreneur de dresser dans son mémoire explicatif, la liste des produits et matériaux retenus avec leurs fiches descriptives. CCAP 12

13 8-2. Mise à disposition de lieux d emprunt Aucun lieu d extraction ne sera mis à la disposition de l entrepreneur. ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 9-1. Piquetage général Le titulaire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d ouvrage, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maître d ouvrage, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par l'entrepreneur à cette occasion sont compris dans le prix du marché Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l'entrepreneur a reçu du maître de l'ouvrage les informations collectées dans le cadre des demandes de renseignements préalables sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire, sous sa responsabilité, dans les mêmes conditions qu'à l article 9-1 du présent CCAP. Par dérogation à l'article 27.3 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages. Les frais de sondages et repérage sont à la charge du titulaire. Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles électriques, le titulaire doit, dans le délai légal avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations ou câbles par une déclaration officielle (Déclaration d'intention de Commencement des Travaux par exemple). Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret du 14 octobre 1991 (et ses annexes) et l'arrêté du 16 novembre 1994 relatifs à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution. ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Condition d exécution des prestations Le marché est décomposé en opérations séparées qui feront chacune l objet d un bon de commande qui précisera notamment les prestations, les quantités et le montant des travaux ; Le pouvoir adjudicateur procédera à la commande par bon de commande. Ils seront notifiés au fur et à mesure des besoins. CCAP 13

14 Chaque opération, pour laquelle un bon de commande sera établi et adressé au titulaire du marché, fera l objet d une préparation particulière entre le maître d ouvrage et le titulaire en concertation avec le propriétaire Période de préparation - Programme d'exécution des travaux Par dérogation à l article 28.1 du CCAG Travaux, pour chaque commande, il est prévu une période de préparation dont la durée est fixée dans l acte d engagement. Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28-2 du CCAG Travaux à la diligence respective du maître d ouvrage et de l'entrepreneur. L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28 du C.C.A.G Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG. Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Il est précisé que le maître d ouvrage n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages. Dispositions particulières : Le maître d ouvrage fournira au titulaire lors de chaque commande les documents issus des études à la parcelle. L'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages Mesures d'ordre social Lutte contre le travail dissimulé La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). Le titulaire devra remettre au maître d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à l'article 31.5 du CCAG Travaux Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers Emplacement des installations de chantier Il n est pas prévu la mise à la disposition par le maître d ouvrage d emplacement pour tout ou partie des installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux du titulaire. Le titulaire indiquera le lieu d implantation qu il a retenu. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier. CCAP 14

15 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale Aucun emplacement ne sera mis à la disposition de l entrepreneur. Celui-ci devra se procurer à ses frais, dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales Mesures particulières concernant la sécurité et la santé Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur. Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L et 2, L à 3, L à 18 et R à du code du travail. A) Locaux pour le personnel Compte tenu de la mobilité du chantier, l entreprise devra prévoir des locaux de chantier mobiles permettant au personnel de disposer de vestiaires, de sanitaire et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel, leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. B) Plan de sécurité et de protection de la santé Le chantier n'est pas soumis à un PGCSPS. Le chantier n'est pas soumis à un PPSPS Registre de chantier Par dérogation à l'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu par le maître d ouvrage un registre de chantier Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique Les frais de signalisation ou de déviation sont supposés inclus dans le prix 1 du bordereau et ne donneront lieu à aucune plus-value sur le montant des travaux réalisés. La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l entrepreneur qui veillera au maintien de celle-ci durant la période de travaux. Pour chaque propriété privée, l entrepreneur matérialisera un périmètre de sécurité sur la zone d intervention des engins. Il informera les propriétaires des consignes de sécurité. Les fouilles seront balisées et protégées Maintien des communications et de l'écoulement des eaux En accord avec le propriétaire, l entrepreneur devra maintenir durant son intervention des conditions normales de vie. Il s assurera du libre accès entre les lieux de vie et le domaine public. L entrepreneur s assurera du maintien des alimentations électriques, en eau, en télécommunication durant l intervention. L évacuation des eaux usées sera également maintenue. Interruption de chantier : Dans le cas d un arrêt de chantier, l entreprise devra préalablement combler ou protéger toutes les fouilles ouvertes. Le minimum de gêne sera apporté, de jour comme de nuit, aussi bien à la circulation sur la voie publique qu à l accès aux propriétés riveraines pour lesquelles des passages seront aménagés par CCAP 15

16 les soins et aux frais de l entrepreneur, tant pour les piétons que pour les véhicules légers et lourds. L accès aux bouches incendie, et d une façon générale, à tous les dispositifs de sécurité et de service sera constamment assuré (passage des ambulances, bennes à ordures...) Dégradations causées aux voies publiques Par dérogation à l article 34 du CCAG Travaux, les contributions ou répartitions dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d engins exceptionnels, sont entièrement à la charge de l entrepreneur. En outre, l entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible, les chutes de matériaux ou dépôts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il doit effectuer en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, les dépenses correspondantes étant entièrement à sa charge Dispositions en matière de la protection de l environnement Dispositions générales : Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier : L article 4 du C.C.T.P définit les prescriptions liées au devenir et à l élimination des ouvrages existants. Le titulaire définira les modalités liées aux opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites ou installations susceptibles de les recevoir. Le titulaire précisera les modalités permettant au maître de l'ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, en particulier des matières de vidange. ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP. Les dispositions de l'article 24-4 du CCAG et de l'article 8.3 du présent CCAP relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article. Le maître d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché : Les premiers essais, définis par le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires parce que les précédents ne sont pas jugés satisfaisants, seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'ouvrage. CCAP 16

17 11-2 Conformité des travaux Les travaux doivent respecter la réglementation de l arrêté du 7 Mars 2012 modifiant celui du 7 septembre Le fait pour un candidat d être retenu dans le cadre de la présente consultation ne le dispense pas d obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité de ses travaux. Le contrôle de bonne exécution des travaux sera assuré par notre prestataire, la Lyonnaise des Eaux, suite à deux visites : - La première, fouille ouverte, avant le remblaiement des ouvrages. - La seconde en fin d exécution. L entreprise devra impérativement contacter le technicien de la Lyonnaise des eaux afin de le prévenir du début des travaux, et ce 4 jours au minimum avant le commencement du chantier. Ce contrôle d un montant de 92 H.T est à la charge du particulier. En cas de non-conformité à la suite de la seconde visite, le candidat s engage, à ses frais à mettre les ouvrages en conformité. Une visite complémentaire sera effectuée par la Lyonnaise des Eaux pour attester de la conformité. Le coût de cette visite complémentaire est de 57 H.T et sera pris en charge par l entreprise et ne pourra être répercuté sur les factures des particuliers Réception Il y aura une réception pour chaque site ou installation. La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux. Elle sera effectuée après la remise en état du chantier (sauf accord du maitre d ouvrage en fonction des conditions météorologiques). En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles par site ou installation. Le plan de récolement sera à fournir lors de la réception du chantier afin d y apporter les corrections si nécessaires. Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d ouvrages, objet du marché, seront maintenues jusqu à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître de l'ouvrage s effectuera par site ou installation au terme des opérations de réception. Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque : - les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ; - les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ; - sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus. CCAP 17

18 11-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Compte tenu de la nature des travaux et pour assurer la pérennité de l usage des bâtiments concernés et par dérogation à l'article 43 du CCAG Travaux, le titulaire met en service les ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, au fur et à mesure de leur réalisation sans constat préalable sous sa seule responsabilité Documents fournis après exécution Le titulaire remet au maître d ouvrage dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO qui le concerne. Par dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, l'ensemble des documents à remettre après exécution doivent être remis au maître d ourvage au plus tard à la date des OPR fixée par le maître d ouvrage pour VISA puis en version définitive un mois maximum après cette date. Le titulaire remet au maître d ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires papiers et sur support numérique (CD Rom) au format DXF, DWG pour les plans, DOC ou XLS pour les autres pièces. Le DOE comprendra à minima les éléments suivants : Le plan d implantation des ouvrages au 1/200 ème où devront figurer : - les côtes altimétriques au niveau des ouvrages de prétraitement et d épuration dispersion ; - la localisation par triangulation de tous les regards et pièces spéciales. Les triangulations seront réalisées à partir de repères fixes existants visibles ; - la localisation des réseaux par rapport aux ouvrages triangulés. Les fiches techniques des fournitures employées avec le cachet d origine des fournisseurs ou fabricants. La nature des matériaux ainsi que leur classe de résistance et le type de joints Délais de garantie Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Les éventuels constats d achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu à compter de la date d effet de la réception de l ensemble des travaux pour chaque site ou installation. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l égard du maître d ouvrage Garanties particulières Garantie particulière des matériaux de type nouveau L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité. Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les matériaux et fournitures désignés par le maître d'ouvrage. Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques. CCAP 18

19 Garantie décennale Les ouvrages mis en œuvre relève du domaine de construction. A ce titre, l entrepreneur doit apporter une garantie décennale Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques conformément à l article du présent CCAP. Sans objet Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité Garantie particulière des espaces verts En matière d'espaces verts : - les sujets végétaux et gazons feront l'objet de travaux de parachèvement jusqu à leur réception. Cette réception sera constatée pour les végétaux au plus tard le 15 octobre suivant la période de plantation. La réception est prononcée à l issue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux sont atteintes (C.C.T.G. relatif aux travaux neufs et d entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date constitue le début du délai de garantie de parfait achèvement du marché ou du lot concerné. - le délai de garantie est de un an à compter des dates de réception correspondantes (plantations). Durant cette période l entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des plantations figurant au marché. Le coût et la nature de ces prestations devront apparaître de manière explicite et séparée dans les documents contractuels (y compris les modalités de règlement) Assurances Assurance de responsabilité Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation relatif au présent marché, au moyen d une attestation portant mention de l étendue de la garantie, qu il est titulaire des contrats d'assurances visés ci- dessous. En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers stades, ou si l ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant incomplète, report de la date d ouverture du chantier,.) elles devront être transmises dans le délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début d'exécution. Assurance de responsabilité civile Le titulaire du marché doit justifier, au moyen d une attestation portant mention de l étendue de la garantie, qu il est titulaire d un contrat garantissant l intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d ouvrage ou à son représentant du fait ou à l occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché. Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile. En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de retard dans les conditions définies à l'article du présent CCAP. CCAP 19

20 Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à : Responsabilité Civile en cours travaux Entreprises : dommages corporels ; matériels et immatériels consécutifs : 4,5 millions immatériels purs ou non consécutifs : 1,5 millions Responsabilité Civile après travaux L entrepreneur doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu il est susceptible d encourir vis-à-vis des tiers et du maître d ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions par année d assurance. L attestation d assurance devra préciser, outre l identité de la compagnie ou de la mutuelle d assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes. Assurance de responsabilité civile décennale Les ouvrages mis en œuvre relève du domaine de construction soumis à l obligation d assurance, le titulaire, et ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen d une attestation établie sur papier entête de la compagnie (ou d un agent général) et mentionnant les activités garanties, l assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à et 2270 du Code Civil. Cette assurance devra être en cours de validité à la date d ouverture de chantier quelle que soit la date d intervention de l entrepreneur. Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d ouvrage. Les entreprises seront également tenues contractuellement de s assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l article du Code Civil Assurance des travaux Assurance Tous Risques Chantier : Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier. Assurance dommages - ouvrage Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage Disposition diverses Absence ou insuffisance de garantie du titulaire : Le titulaire s interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d ouvrage au titre des polices qu il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché. De même le titulaire supportera toute surprime éventuelle due à une absence de qualification professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie. CCAP 20

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Gardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy

Gardiennage et sécurité incendie de l ensemble des locaux du Fresnoy MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir Adjudicateur : Studio national des arts contemporains LE FRESNOY 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 59202 TOURCOING

Plus en détail

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale

Plus en détail

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES

Plus en détail

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE

ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes

Plus en détail

Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS

Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) Pouvoir adjudicateur Syndicat Mixte d Aménagement et de Développement

Plus en détail

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :.. Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte

Plus en détail

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008 Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat

Plus en détail

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le

Plus en détail

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des

Plus en détail

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES

COMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plus en détail

Cahier des clauses administratives particulières

Cahier des clauses administratives particulières Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Conduite d opération pour la réhabilitation d un bâtiment en maison de vie Date et heure limites de

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux VILLE DE DANNEMARIE -POSE D UNE CONDUITE AEP Ø150mm POUR RENFORCEMENT DE RESEAU -RUE DE LA FREGATE -CHEMIN PIETON A.E. Ingénierie des Voiries et Réseaux - Sarl

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES. Observatoire de la Côte d' Azur Observatoire de la Côte d' Azur Établissement Public à Caractère Administratif Décret n 88-384 du 19/04/1988 Boulevard de l'observatoire BP 4229 06304 NICE CEDEX 4 maintenance d'une grappe de l'environnement

Plus en détail

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Plus en détail

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1

TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue

Plus en détail

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement

Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Acte d engagement 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 50 32 ccvm@cc-vallee-munster.fr

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000

Plus en détail

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012

MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.

Plus en détail

«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique

«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique «Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique Sommaire I) Qu est-ce qu un marché public?... 4 II) Quelles

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT N 08 05

ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 MARCHES PUBLICS ACTE D ENGAGEMENT N 08 05 Cet acte d'engagement correspond à Marché de base La variante A Procédure et forme du marché Indiquer la ou les référence(s) des articles et alinéas du code des

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:

Plus en détail

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS)

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) Document 1 Ville des ANDELYS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) - Marché en procédure Adaptée - Date de remise des offres

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture Coordination du groupement : INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A

Plus en détail

Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE

Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat

Plus en détail

ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres

ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres MARCHE PUBLIC DE SERVICES Prestations de conservation-restauration

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin

LOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005

Plus en détail

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché Procédure adaptée passé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés

Plus en détail

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008 1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02 Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean

Plus en détail

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )

ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en

Plus en détail

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ

MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE CORZÉ 4 RUE DU COMMERCE 49140 CORZÉ ACQUISITION ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES POUR L ACCUEIL DE LOISIRS ET L ACCUEIL PERISCOLAIRE REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Marché public de fournitures Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics Maître d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU BP 1 REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et

Plus en détail

Commune de Calvisson (Gard)

Commune de Calvisson (Gard) Commune de Calvisson (Gard) ACTE D ENGAGEMENT Lot n 2 : Assurance Responsabilité civile Contrats d'assurance pour la commune de Calvisson Marché 2015-09 1 IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES A- Identification

Plus en détail

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION

Plus en détail

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cuges les pins Direction des Services Techniques et Urbanisme Hôtel de Ville Place Stanislas Fabre 13780 CUGES LES PINS Tél. : 04 42 73 80

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation Règlement de la consultation Marché n 22-2015-01 Objet de l appel d offre : Contrat de prestations de publipostage, d édition, de reproduction et de mise sous plis de documents divers. Procédure : Procédure

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

Cahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers

Cahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Centre Hospitalier Cahier des Charges Administratives Particulières Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Octobre 2014 1 Article 1 - Objet du marché, procédure et dispositions

Plus en détail

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant : ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou

Plus en détail

PRESTATIONS DE PLOMBERIE ET DE RELAMPAGE

PRESTATIONS DE PLOMBERIE ET DE RELAMPAGE PRÉFET DE LA RÉGION D ÎLE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS Direction de la Modernisation et de l Administration Mission ressources Humaines, budget et logistique Bureau des marchés et de la logistique, 5 rue

Plus en détail

PREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Plus en détail

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres

Plus en détail