ACTE D ENGAGEMENT FOURNITURE D UN VEHICULE UTILITAIRE
|
|
- Olivier Bénard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS ACTE D ENGAGEMENT PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS Marché de Fournitures Objet du Marché : Applicable en tout point au C.C.A.G et C.C.T.G de Fournitures FOURNITURE D UN VEHICULE UTILITAIRE Titulaire :.. Date du marché :.. Consultation passée en application de l article 28 du Code des marchés publics (Décret N du 1 er août 2006) Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 107 du Code des marchés publics : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Ordonnateur : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de FERRIERES EN GATINAIS Opération Matériels n fiche 17 REMISE DES OFFRES : DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : Mercredi 26 Novembre h00
2 Article premier MODE DE PASSATION Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée conformément à l article 28 du code des marchés publics. Article 2 CONTRACTANT(S) Je soussigné :. Agissant pour le compte de la société :.. Au capital de. Domicilié à. Tel :.. Fax :.. Courriel : N d identité d établissement.. N d inscription (SIRET) Apres avoir pris connaissance de l ensemble du cahier des clauses particulières, M engage, sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L offre présentée ne me lie que si son acceptation m est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres fixée par le règlement de consultation. Cotraitant 1 (mandataire) Nous soussignés : Agissant pour le compte de la société : Au capital de :. Domicilié à :. Tel :.. Fax :. Courriel :. N d identité d établissement (SIRET) N d inscription (SIREN) Acte d engagement 2/8
3 Cotraitant 2 Je soussigné : Agissant pour le compte de la société Au capital de. Domicilié. Tel :.. Fax :. Courriel :. N d identité d établissement (SIRET). N d inscription (SIREN) Apres avoir pris connaissance de l ensemble du cahier des clauses particulières, Nous nous engageons, sans réserves, en temps qu entrepreneurs groupés et solidaires et conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L offre présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres fixée par le règlement de consultation. Acte d engagement 3/8
4 Article 3 PRIX 3.1 Montant du marché L évaluation des travaux se décompose comme suit (Tranche Ferme) : Montant total H.T. : T.V.A. 20% : Montant général T.T.C. : Soit en toutes lettres, le montant total TTC en euros de : 3.2 Montant de la sous traitante La demande d agrément du ou des sous traitants devra être transmise 1 mois à l avance au maitre d ouvrage pour approbation. Le maitre d ouvrage se réserve le droit de refuser un sous traitant qui n offrirait pas les références suffisantes pour l exécution d une partie de la prestation. Le refus ou l agrément du ou des sous traitants sera notifié au titulaire du présent marché par le maitre d ouvrage. Le montant total de la partie de la prestation que j envisage de sous traiter est de : soit en toutes lettres Créance présentée au nantissement ou cession La créance maximum pouvant être présentée au nantissement ou cédée est de : Montant total T.T.C. (en Chiffres).euros T.T.C. Montant total T.T.C. (en toutes lettres)...euros T.T.C. Article 4 - DELAIS 4.1 Période de préparation Il n est pas prévu de période de préparation. 4.2 Délais d exécution Les délais de livraison du véhicule sont ceux proposés dans l offre financière et technique du Titulaire. Ces délais commencent à courir dès réception de la lettre de Notification par l entreprise. Acte d engagement 4/8
5 Article 5 - PAIEMENT Les modalités de règlement des sommes dues sont spécifiées dans le C.C.A.P du présent marché. Mandataire unique Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en faisant porter le montant du crédit Compte bancaire ouvert à : Au nom de. Sous le n. Code banque :. Code guichet :. (Joindre un RIB ou RIP au format IBAN) Groupement solidaire a) Paiement des sommes dues sur un compte unique Les soussignés entrepreneurs groupés et solidaires, autres que le mandataire, donnent procuration au dit mandataire, à l effet de percevoir pour leur compte les sommes qui correspondent à leur prestation. b) Paiement des sommes dues sur des comptes séparés Cotraitant 1 Désignation de l entreprise :. Répartition du paiement :.. Cotraitant 2 Désignation de l entreprise : Répartition du paiement :. Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes suivants : Cotraitant 1 (joindre un RIB ou RIP au format IBAN) Compte bancaire ouvert à :. Au nom de : Sous le n :. Code banque :. Code guichet : Acte d engagement 5/8
6 Cotraitant 2 (joindre un RIB ou RIP au format IBAN) Compte bancaire ouvert à : Au nom de :. Sous le n :. Code banque :. Code guichet :. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou actes spéciaux. Fait en un seul original A... Le... Signature de l'entrepreneur (Le signataire doit porter la mention manuscrite "lu et approuvé") PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en découlent. A FERRIERES, le... Le pouvoir adjudicateur Acte d engagement 6/8
7 Annexe 1 à l acte d engagement ATTESTATION SUR L HONNEUR (Articles 43 à 46 du code des marchés publics) Je soussigné :.. Habilité à engager l entreprise : En qualité de : Atteste sur l honneur, Que le n ai pas fait l objet, au cours des cinq dernières années, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées au code du travail 2008-article L et 3, L , conformément aux articles 43 et 44.2 du code des marchés publics. Que je n ai pas fait l objet d une interdiction de concourir conformément à l article 43 du code des marchés publics. Que j ai satisfait à mes obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l année qui précède le lancement de la procédure, conformément aux articles 43,44.2 et 45.1du code des marchés publics. Que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de l article D du code du travail 2008 et que je fournis documents et attestations figurant à l article D du code du travail, conformément à l article 43 du code des marchés publics. Que je n ai pas fait l objet d un redressement judiciaire Que je ne suis pas en redressement judiciaire (joindre la copie du jugement prononcé) Conformément à l article 45 du code des marchés publics. Je déclare sur l honneur, conformément à l article 45 du code des marchés publics : Ne pas être assujetti à l obligation de l article L du code du travail 2008(cas des employeurs occupant moins de vingt salariés) Etre assujetti à l obligation de l article L du code du travail. Avoir souscrit la déclaration annuelle visée aux articles L à 6 et L , L du code du travail A défaut avoir versé la contribution visée à l article L du code du travail (Cocher la case correspondante) Fait à :....le :. Signature Acte d engagement 7/8
8 Annexe 2 à l acte d engagement PRESENTATION D UN SOUS TRAITANT Pouvoir adjudicateur Commune de Ferrieres en Gâtinais Cour de l abbaye FERRIERES EN GATINAIS OBJET DE LA CONSULTATION : Fourniture d un véhicule utilitaire Prestations sous-traitées Nature :. Montant T.V.A. :. Sous traitant Nom, prénom ou dénomination : Forme juridique de la société :. N de ville d enregistrement au R.C.. Adresse : Tél :.. Conditions et modalités de paiement Les modalités de paiement sont établies conformément au marché de l entreprise titulaire. Paiement direct au sous traitant Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au sous-traitant au titre de la présente annexe au marché en faisant porter le montant au crédit des comptes suivants : Références du compte à créditer (Fournir BIC/IBAN) Paiement au titulaire qui reversera la somme au sous traitant Acte d engagement 8/8
9 COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS Marché de Fournitures Objet du Marché : Applicable en tout point au C.C.A.G et C.C.T.G de Fournitures FOURNITURE D UN VEHICULE UTILITAIRE Titulaire :.. Date du marché :.. Consultation passée en application de l article 28 du Code des marchés publics (Décret N du 1 er août 2006) Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 107 du Code des marchés publics : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Ordonnateur : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de FERRIERES EN GATINAIS Opération Matériels n fiche 17 REMISE DES OFFRES : DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : Mercredi 26 Novembre h00
10 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER ARTICLE 3 ADMISSION DES OFFRES. 3.1 Pièces à intégrer dans l offre 3.2 Forme de l offre 3.3 Recevabilité de l offre 3.4 Critères d attribution 3.5 Avance 3.6 Retenue de Garantie ARTICLE 4 PRIX ET MODE D EVALUATION DES OUVRAGES 4.1 Mode d établissement des prix 4.2 Règlement des prestations 4.3 Délais de paiement 4.4 Conditions de paiement ARTICLE 5 DELAIS D EXECUTION 5.1 Durée du marché 5.2 Prolongation des délais d exécution 5.3 Pénalité pour retard 5.4 Conditions de réception ARTICLE 6 CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ARTICLE 7 ASSURANCES ARTICLE 8 RESILIATION DU MARCHE. ARTICLE 9 PERSONNES A CONTACTER. ARTICLE 10 LITIGES ET CONTENTIEUX Cahier des Clauses Administratives Particulières 2/8
11 Article 1 Objet de la Consultation Le présent marché porte sur l achat d un véhicule utilitaire pour les Services Techniques Municipaux. Article 2 Pièces constitutives du dossier Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : L Acte d Engagement Le CCAP Le CCTP Le Règlement de Consultation CCAG et CCTG Fournitures Offre technique et financière de l entreprise. Article 3 Admission des offres 3.1. Pièces à intégrer dans l offre Afin de pouvoir admettre l offre d une entreprise, l administration demande les pièces suivantes : L Acte d engagement signé Le CCAP signé Le CCTP signé Le Devis signé DC1 en cas de cotraitance DC2 DC4 en cas de sous-traitance Garanties indiquées par le CCAG Fournitures L entreprise devra être en mesure de pouvoir fournir au pouvoir adjudicateur toutes garanties financières, techniques et professionnelles demandées. Au cas où l entreprise serait en situation de redressement judiciaire, elle devra fournir au pouvoir adjudicateur le jugement délivré par le Tribunal de Commerce Forme de l offre La remise d une offre par le candidat vaut acceptation implicite de l ensemble des éléments du dossier et du règlement de consultation fournis par la commune. Le fait de remettre une offre constitue, pour le candidat, un engagement de respecter notamment les diverses prescriptions des documents techniques sans pour autant le décharger de sa pleine et entière responsabilité de professionnel Recevabilité de l offre Pour la consultation, le candidat reçoit les documents l informant sur la nature des prestations à accomplir. Le candidat doit avoir une parfaite connaissance des clauses techniques, administratives et commerciales exigées pour la réalisation du dossier. De ce fait, aucune contestation ne sera admise après la remise des offres, sous prétexte d une mauvaise appréciation des prestations à réaliser. Le candidat est donc réputé avoir contrôlé toutes les indications du dossier de consultation. Une offre conforme au dossier de consultation (conformité technique et commerciale) est une offre qui en respecte tous les termes, conditions, et spécifications, sans divergence, ni réserve importante. Cahier des Clauses Administratives Particulières 3/8
12 Une réserve importante est : - celle qui affecte substantiellement l étendue, la qualité ou la réalisation du Contrat, - celle qui limite substantiellement, en contradiction avec le Dossier de consultation et/ou le projet de Contrat, les droits de la collectivité ou les obligations du Titulaire au titre du Contrat, - celle qui affecterait injustement la compétitivité des autres candidats qui ont présenté des offres conformes au Dossier de consultation. Si une offre n est pas recevable, elle sera rejetée par la collectivité et ne peut être par la suite rendue recevable par la correction ou le retrait subséquent de la divergence ou réserve qui la rendait irrecevable Critères d attribution Le Pouvoir adjudicateur analysera les offres reçues selon les critères suivants : Prix : 60 % Valeur Technique mesurée grâce au mémoire technique du véhicule fourni : 30 % Délais de livraison : 10 % Lors de l examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous détails des prix ayant servi à l élaboration des prix, qu elle estimera nécessaires. Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d addition ou de report seraient constatées dans l offre du candidat, l entreprise sera invitée à confirmer l offre rectifiée ; en ce cas ou de refus, son offre sera considérée comme non cohérente) De cette analyse en ressortira un classement global qui pourra être communiqué aux entreprises concernées Avance Le pouvoir adjudicateur pourra verser une avance de 30% du prix du marché si celui-ci est supérieur à et pour une durée supérieure à 2 mois. Le remboursement de cette avance aura lieu entre 65% et 80% de l exécution du marché. Au cas où ces conditions ne seraient pas atteintes, le maître d ouvrage peut décider ou non du versement de cette avance. L entreprise pourra dans son offre demander le versement de cette avance conditionné à la présentation d une Garantie à Première Demande Retenue de Garantie Une Retenue de Garantie sera appliquée au marché. Le pouvoir Adjudicateur prélèvera 5% du montant de chaque facture afin de garantir le parfait achèvement des ouvrages. Cette somme sera versée à l entreprise un an après la signature de la réception des Travaux si les réserves ont toutes été levées. Celle ci peut être remplacée par une Garantie à Première Demande. Cahier des Clauses Administratives Particulières 4/8
13 Article 4 Prix et Mode d évaluation des Ouvrages 4.1. Mode d établissement des Prix Les prix sont réputés Globaux, Forfaitaires et Fermes. Ils sont établis : En tenant compte de toutes taxes et redevances notamment liées à l écoparticipation. En tenant compte de la localisation géographique du chantier et des contraintes liées à l utilisation des locaux existants exploités par les services municipaux Règlement des prestations Les prestations faisant l objet du présent marché sont réglées par application des prix unitaires portés sur le bordereau des prix joint au présent dossier. Les demandes de paiement sont transmises au maitre d œuvre dont les coordonnées sont indiquées sur l acte d engagement. Il est à noter qu il ne sera accordé aucune avance liée aux approvisionnements. L entreprise devra fournir une facture en 3 exemplaires, faisant clairement apparaitre les références au bordereau des prix, à cette adresse : Service Affaires Générales Cour de l abbaye BP FERRIERES EN GATINAIS 4.3. Délais de paiement Les délais de paiement sont conformes aux stipulations de l article 98 du code des marchés publics à la date de réception du projet de décompte. Le délai de paiement a pour point de départ : -pour les acomptes dus à l entreprise et aux sous-traitants à paiement direct, la date de réception officielle des projets de décompte. Cette date est portée par le maitre d œuvre sur les certificats de paiement transmis au maitre d ouvrage. -pour le solde, la date d acceptation du décompte général par l ensemble des parties Conditions de paiement Le pouvoir adjudicateur procédera au paiement des sommes dues par mandat administratif sous 30 jours à compter de la réception des factures. Article 5 Délais d exécution 5.1 Durée du marché Les délais d exécution sont stipulés dans l acte d engagement. 5.2 Prolongation des délais d exécution La prolongation du délai d exécution n est possible que dans les cas suivants : -sur demande du maitre d ouvrage (décision de poursuivre) -en cas d intempéries -en cas d augmentation de la masse des travaux Il est à noter que la période des congés ne donne pas droit à prolongation de délais. La prolongation du délai d exécution est notifiée au titulaire par ordre de service. Cahier des Clauses Administratives Particulières 5/8
14 5.3 Pénalités pour retard Par dérogation au CCAG correspondant, le titulaire dans le cadre de ce marché subit par jour calendaire de retard dans la livraison une pénalité d un montant de 50. La pénalité s applique aussi au delà de la date limite de reprise du véhicule en cas de réception avec réserves. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d ouvrage. Si un dépassement de délai est demandé par le pouvoir adjudicateur (décision de poursuivre), il n y a pas lieu d appliquer de pénalités pour les prestations qui dépasseraient le délai initial prévu dans l acte d engagement. La décision de poursuivre peut aussi être appliquée pour augmenter les quantités initialement prévues au marché dans une limite d augmentation de 20% du montant initial du marché. Pénalité relative au travail dissimulé : Une pénalité pourra être infligée au titulaire qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L à L du code du travail relatif au travail dissimulé. Dans ce cas, le montant de la pénalité applicable: - sera égal à 10 % du montant du marché, - ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles L , L et L du code du travail. 5.4 Conditions de réception Les réceptions se feront en présence du titulaire et du représentant du maitre d ouvrage et verra la mise en place d un PV de réception indiquant ou non des réserves. Article 6 Clause de confidentialité Les supports informatiques fournis par la Commune de Ferrieres en Gâtinais et tous documents de quelque nature qu ils soient résultant de leur traitement par le titulaire restent la propriété de la Commune de Ferrieres en Gâtinais. Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d empêcher qu elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Le titulaire s engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c est-à-dire notamment à : - ne prendre aucune copie des documents et supports d informations confiés par la Commune de Ferrieres en Gâtinais et utilisés par le titulaire à l exception de celles nécessaires pour les besoins de l exécution de sa prestation, objet du présent marché ; - ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés au présent marché ; - ne pas divulguer ces documents ou informations à d autres personnes, qu il s agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; - prendre toutes mesures permettant d éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d exécution du marché ; - prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché ; et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ou à restituer intégralement les supports d informations selon les modalités prévues au présent marché. Cahier des Clauses Administratives Particulières 6/8
15 Les supports d informations qui lui seront remis devront être traités sur le territoire français métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au sous-traitant. La Commune de Ferrieres en Gâtinais se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le titulaire. Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles et du nouveau code pénal. La Commune de Ferrieres en Gâtinais pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. Article 7 Assurances Pendant toute la durée d exécution, le titulaire devra justifier qu il est couvert par un contrat d assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi qu au titre de la responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l exécution du marché. Si le titulaire est dans l incapacité de produire ce document, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché sans contreparties financières. Article 8 Résiliation du marché Le contrat pourra être résilié dans les cas suivants: - Résiliation pour événements extérieurs au marché Décès ou incapacité civile du titulaire : a) En cas de décès ou d incapacité civile du titulaire, le maître d ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin. b) La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l incapacité civile. Elle n ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : c) En cas de redressement judiciaire, le contrat est résilié si, après mise en demeure de l administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l article L du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. d) En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le contrat est résilié, si après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l article L du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l événement. Elle n ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. Incapacité physique du titulaire : En cas d incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, le maître d ouvrage peut résilier le marché. La résiliation n ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité. - Résiliation pour événements liés au marché Difficulté d exécution du marché : Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le maître d ouvrage peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. Lorsque le titulaire est mis dans l impossibilité d exécuter le marché du fait d un événement ayant le caractère de force majeure, le maître d ouvrage résilie le marché. Cahier des Clauses Administratives Particulières 7/8
16 - Résiliation pour faute du titulaire Le maître d ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l environnement ; b) Le titulaire ne s est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; c) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il n a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants; d) Le titulaire n a pas produit les attestations d assurance e) Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; f) Le titulaire s est livré, à l occasion de l exécution du marché, à des actes frauduleux ; g) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité; h) Postérieurement à la signature du contrat, le titulaire a fait l objet d une interdiction d exercer toute profession industrielle ou commerciale ; i) Postérieurement à la signature du contrat, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l appui de sa candidature ou exigés préalablement à l attribution du marché s avèrent inexacts. Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l invite à présenter ses observations. La résiliation du contrat ne fait pas obstacle à l exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire. Le présent contrat pourra être résilié aux frais et risques du titulaire. Article 9 Personnes à contacter Renseignements Administratifs : Mr Paul CHAPPET, Service Affaires générales. paul.chappet@ferrieresengatinais.fr Renseignements Techniques : Mr Luc FOUCHARD, Responsable de Projets. luc.fouchard@ferrieresengatinais.fr Renseignements généraux Personne habilitée art. 109 du C.M.P. Ordonnateur Comptable assignataire des paiements Le Maire de la Commune de Ferrieres en Gâtinais Le Maire de la Commune de Ferrieres en Gâtinais Le Trésorier Payeur Général de la Commune Article 10 Litiges et Contentieux En cas de recours, le Tribunal Administratif d Orléans est seul compétent : 28 rue de la Bretonnerie Orléans Tél. : Le contractant doit porter La mention manuscrite Lu et Approuvé A. le.. Cachet(s) et signature(s) Cahier des Clauses Administratives Particulières 8/8
17 COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS Marché de Fournitures Objet du Marché : Applicable en tout point au C.C.A.G et C.C.T.G de Fournitures FOURNITURE D UN VEHICULE UTILITAIRE Titulaire :.. Date du marché :.. Consultation passée en application de l article 28 du Code des marchés publics (Décret N du 1 er août 2006) Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 107 du Code des marchés publics : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Ordonnateur : Monsieur le Maire, Gérard LARCHERON Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de FERRIERES EN GATINAIS Opération Matériels n fiche 17 REMISE DES OFFRES : DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : Mercredi 26 Novembre h00
18 SOMMAIRE CHAPITRE 1 OBJET DU MARCHE CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES DU MATERIEL CHAPITRE 3 - GARANTIE CHAPITRE 4-CONFORMITE Article 4-1-Bruit et pollution Article 4-2-Sécurité et code de la route Article 4-3-Documents techniques et administratifs Article 4-4-Normes européennes CHAPITRE 5-SERVICE APRES VENTE CHAPITRE 6-DELAI DE LIVRAISON
19 CHAPITRE 1 OBJET DU MARCHE Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières définit les conditions de fourniture, les dispositions techniques et spécifiques auxquelles doit répondre le matériel Caractéristiques générales CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES DU MATERIEL Le véhicule utilitaire devra correspondre aux caractéristiques suivantes : 3 places à l avant Volume utile : de 11 à 12 m3 Charge utile : de 1000 à 1100 kg Puissance : de 90 à 110 chevaux Cylindrée : de 2 à 2.2 litres Energie : diesel Transmission : avant Poids à vide : inférieur à 2000 kg Couleur : blanc Porte coulissante droite vitrée Attelage standard avec faisceau Autoradio Carte grise et frais d immatriculation (ces couts ainsi que les frais d essence devront être indiqués explicitement sur l offre) Habillage intérieur bois Cloison de séparation tôlée Prise 12v (volts) dans l espace rangement Fourniture d un Gyrophare et d un Tri-Flash 2.2 Prestations supplémentaires éventuelles Galerie adaptée au véhicule (Option 1) Traqueur et frais d abonnement (Option 2) Extension de Garantie 5 ans (Option 3) CHAPITRE 3 - GARANTIE Le candidat précisera la durée de garantie et de ses extensions éventuelles. En outre, dans le cadre de la garantie, il indiquera ses délais d intervention en cas de panne avec immobilisation. Il précisera s il est possible d avoir un véhicule de remplacement en cas d immobilisation supérieure à 48 h.
20 Article 4-1-Bruit et pollution CHAPITRE 4- CONFORMITE Le matériel doit correspondre aux impératifs de la législation française sur le bruit et la pollution de l air au moment de la livraison. Article 4-2-Sécurité et code de la route A la date de livraison l ensemble de la fourniture et de ses équipements devra correspondre aux impératifs du code de la route et du code du travail français. Article 4-3-Documents techniques et administratifs La fourniture du matériel sera obligatoirement accompagnée de tous les documents administratifs nécessaires à la mise en service du véhicule tels que l établissement de la carte grise, la mise en place des plaques d immatriculation. Le fournisseur devra en outre garantir la compatibilité de l ensemble des accessoires installée sur le véhicule. Article 4-4-Normes européennes A la date de livraison l ensemble de la fourniture et de ses équipements devra être en tous points conformes aux normes françaises et européennes. CHAPITRE 5 SERVICE APRES VENTE Le fournisseur devra indiquer dans son mémoire technique : La structure de son service après vente Les délais de livraison des pièces détachées CHAPITRE 6 DELAIS DE LIVRAISON Le délai sera celui précisé dans l offre du titulaire et celui-ci commencera dès réception de la notification du marché. Le contractant doit porter La mention manuscrite Lu et Approuvé A. le.. Cachet(s) et signature(s)
TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cuges les pins Direction des Services Techniques et Urbanisme Hôtel de Ville Place Stanislas Fabre 13780 CUGES LES PINS Tél. : 04 42 73 80
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailMODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION
POUR GROUPEMENT D ENTREPRISE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION Extension et remise en conformité de la salle polyvalente de la Commune de Thézy-Glimont.
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune
Plus en détailSuivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et
Plus en détailMAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012
MAPA N 2012/2 RÈGLEMENT DE CONSULTATION MARCHÉ PUBLIC MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE SALLE COMMUNALE JUIN 2012 Remise des offres avant le Jeudi 26 juillet 2012 à 12 heures Page 1 sur 11 1.
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
Maître d Ouvrage Commune d ANDELAT Mairie ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Objet Rénovation et extension des bâtiments des écoles Architecte Philippe MAGENTIES Pagros Tél/Fax : 04 71 20 42 33 Port : 06 45 67 61
Plus en détailMarché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET
Plus en détailDEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE
Plus en détailDEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres
Plus en détailI.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux
I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux VILLE DE DANNEMARIE -POSE D UNE CONDUITE AEP Ø150mm POUR RENFORCEMENT DE RESEAU -RUE DE LA FREGATE -CHEMIN PIETON A.E. Ingénierie des Voiries et Réseaux - Sarl
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE
Plus en détailServices. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune
Plus en détailCahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice
Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (AE)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Conduite d opération pour la réhabilitation d un bâtiment en maison de vie Date et heure limites de
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailMARCHE DE FOURNITURES ACTE D ENGAGEMENT. Maître de l Ouvrage. Mairie de Marck en Calaisis Place de l'europe 62730 Marck.
Impossible d afficher l image. Ville de MARCK MARCHE DE FOURNITURES ACTE D ENGAGEMENT Maître de l Ouvrage Mairie de Marck en Calaisis Place de l'europe 62730 Marck Objet du Marché COMMUNE DE MARCK EN CALAISIS
Plus en détailPREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Procédure Adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics Marché à bons de commande Fourniture, livraison et pose de stores
Plus en détailCahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques
Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailFOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : COMMUNE DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS 8 rue Charles Renard BP 35 28 350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS
Plus en détailMARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT. Pouvoir adjudicateur :
MARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur : Objet de la consultation : Accompagnement du Syndicat Mixte Ouvert dans l organisation d un colloque le 26 juin 2014 (6èmes rencontres
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et
Plus en détailMaître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat
Plus en détailVILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT
VILLE DE GRIMAUD Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX Marché public à procédure adaptée en application de l'article 28 du CMP ACTE
Plus en détailMarché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE
SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N
Plus en détailCommunauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations. Acte d engagement
Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Acte d engagement 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 50 32 ccvm@cc-vallee-munster.fr
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailCOMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..
Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte
Plus en détailSEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailN MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics)
N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics) CHAUDIERE BOIS ENERGIE DE L HOTEL D ENTREPRISES Procédure adaptée art 28
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICE. Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre ACTE D ENGAGEMENT
AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE Maintenance balisage lumineux de la piste, des taxiways et parking de l aéroport Châteauroux-centre
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailCommune de Calvisson (Gard)
Commune de Calvisson (Gard) ACTE D ENGAGEMENT Lot n 2 : Assurance Responsabilité civile Contrats d'assurance pour la commune de Calvisson Marché 2015-09 1 IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES A- Identification
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )
ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) OBJET DU MARCHE : Opération de remplacement du groupe frigorifique et de la tour aéroréfrigérante installés en toiture terrasse du bâtiment KOURILSKY par
Plus en détailObjet du marché : Location et entretien de vêtements de travail pour les agents du service technique de la ville de Caudebec en Caux
Marché public de service Acte d engagement Objet du marché : Location et entretien de vêtements de travail pour les agents du service technique de la ville de Caudebec en Caux Acheteur public Mairie de
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailMARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure
Plus en détailContrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché
Plus en détailActe d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale
Plus en détailMarchés publics de services ou de fournitures
Marchés publics de services ou de fournitures COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN-PAYS BASQUE 2 allée des platanes 64100 BAYONNE Tél. : 05 59 46 52 52 Fax : 05 59 46 52 46 Mail : cdt@tourisme64.com
Plus en détailMARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
ACTE D ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Personne publique : Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue Mas du Pont de Rousty 13200 Arles Objet de la consultation :
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailLETTRE DE CONSULTATION 2011-08
MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT ( A. E. )
ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E. ) Maître de l'ouvrage : Commune de MORESTEL Hôtel de ville BP 6 38510 MORESTEL Tél : 04 74 80 09 77 - Fax : 04 74 80 33 90 Objet de la Consultation : Aménagement du chemin de
Plus en détailCahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Cahier des charges «Lot N 1 : Hébergement des sites Internet municipaux et prestations connexes» MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE «Direction de la communication» DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE
r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:
Plus en détailCOMMUNE DE LOMBERS FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE MERCREDI 23 AVRIL 2014 A 15 HEURES
COMMUNE DE LOMBERS MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE LOMBERS OBJET DU MARCHE FAUCARDAGE DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché Procédure adaptée passé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détailLOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES
LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP)
Plus en détailTELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE
Plus en détailÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres
ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres MARCHE PUBLIC DE SERVICES Prestations de conservation-restauration
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailMARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON
1 Responsable du Marché : Monsieur le Maire de la Commune de Bras-Panon. Comptable public : Monsieur le receveur de la Commune de Bras-Panon. MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON - 2011
Plus en détailActe d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :
Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailCOMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT
Lot Unique : Enfouissement Réseau Téléphonique COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT Enfouissement du Réseau Téléphonique «Rue de Sermersheim» Maître d ouvrage : COMMUNE DE KOGENHEIM 14, Rue du Maréchal
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Tranche conditionnel 3 :
ACTE D ENGAGEMENT Assistance à maîtrise d ouvrage pour la passation d un marché de maitrise d œuvre puis d un marché de travaux destiné à la réalisation d un bâtiment passif destiné à l enseignement par
Plus en détailMaître de l ouvrage : Communauté de Communes Bugeat-Sornac, Millevaches au Cœur
COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEAT-SORNAC, MILLEVACHES AU CŒUR ACTE D ENGAGEMENT OBJET DE LA CONSULTATION : ENTRETIEN DU SENTIER D INTERPRETATION DES SOURCES DE LA VIENNE ET DE LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
Plus en détailPREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Plus en détailVILLE DE CLOUANGE. Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange
VILLE DE CLOUANGE Personne publique, Commune de Clouange Représentée par le Maire de Clouange RENOVATION DE L AIRE DE JEUX A PROXIMITE DE L ECOLE PRIMAIRE CENTRE 1, RUE MAL JOFFRE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailCAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE
Préambule : CAHIER DES CHARGES POUR FOURNITURES PLOMBERIE-ROBINETTERIE-SANITAIRE La procédure de consultation utilisée est une procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des Marchés Publics. Le
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Article 1 -Contractants
Parc naturel régional des Préalpes d Azur 1 Avenue François Goby 06460 Saint-Vallier de Thiey Marché public de prestations de service Marché à Procédure Adaptée à bons de commande (art. 28 et 77 du Code
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005
Plus en détailVoies navigables de France. OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité
Voies navigables de France OBJET : Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la mobilité MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l article 28 du Code des Marchés Publics
Plus en détailAVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Plus en détailACTE D'ENGAGEMENT (AE)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES MARCHE D ASSURANCE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE SAINT ALBAN LEYSSE : S.I.C.S.A.L LOT N 2 FLOTTE VEHICULES ET DIVERS ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Maître d Ouvrage
Plus en détailTRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1
DEPARTEMENT DU MORBIHAN Commune de SARZEAU TRAVAUX CONNEXES-TRANCHE 1 Lot n 3 CLOTURES - PLANTATIONS Acte d engagement Date d édition : 23/05/2011 Référence de l'affaire : 11V249 GEO BRETAGNE SUD 8 rue
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le
Plus en détailActe d engagement Lot n 07 PLOMBERIE-SANITAIRE
Acte d engagement Lot n 07 PLOMBERIE-SANITAIRE Maître d ouvrage : COMMUNE DE PONTLEVOY 41400 Objet de la consultation : REHABILITATION & EXTENSION D UN IMMEUBLE A USAGE DE BOULANGERIE : VENTE & FABRICATION
Plus en détailLOT unique Clôtures. Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT. Département du Morbihan Commune de Pénestin
Département du Morbihan Commune de Pénestin Travaux connexes à l aménagement foncier 3 ème tranche LOT unique Clôtures PIECE N 1 - ACTE D ENGAGEMENT PA Laroiseau / BP 30185 / 8 rue Ella Maillart / 56005
Plus en détailMAIRIE DE MOULINET. Acte d Engagement FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE MARCHE N 2012-1 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MAIRIE DE MOULINET SERVICE MARCHES PUBLICS Place Saint Joseph 06380 MOULINET 04 93 04 80 07-04 93 04 81 93 DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE N 2012-1 FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRE D OUVRAGE. VILLE DE CYSOING Hôtel de Ville 2, place de la République - B.P.
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRE D OUVRAGE VILLE DE CYSOING Hôtel de Ville 2, place de la République - B.P. 67 59 830 - CYSOING OBJET DU MARCHE : MISSION DE COORDINATION
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE
OBJET DU MARCHE ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE Personne publique contractante : Monsieur le Maire de la Commune de CANY-BARVILLE Objet du marché : Prestations de service d assurance
Plus en détailEntretien et maintenance de l unité de traitement autonome des eaux usées du Parc d activités Activestre. Marché à procédure adaptée
Département de la HAUTE GARONNE Arrondissement de Muret 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tèl. 05.61.90.80.70 Fax. 05.61.87.96.82 Entretien et maintenance de l unité de traitement autonome des
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailPouvoir adjudicateur : Monsieur le directeur régional des affaires culturelles de Corse
Corsedusud AJACCIO CHAPELLE IMPERIALE ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DES DECORS INTERIEURS ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : Direction régionale des affaires culturelles de Corse Conservation régionale
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT (AE)
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE Rue Roger Couttolenc 60200 Compiègne tél.: 03 44 23 44 23 Fax : 03 44 23 49 42 Adresse Internet : http://www.utc.fr ACTE D ENGAGEMENT (AE) Objet du présent AE : ASSISTANCE A MAITRISE
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Maître de l ouvrage : MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Date
Plus en détailAttention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président. Maison de Pays. Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.
Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président Maison de Pays Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.fr ACTE D ENGAGEMENT Personne publique : Objet du marché : Syndicat du Pays Segréen,
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de GARNERANS 01140 56, chemin du Centre
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : Commune de GARNERANS 01140 56, chemin du Centre Objet du marché : Réhabilitation des enduits de façades de la mairie, école et salle des fêtes
Plus en détailFOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.
FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. SICTOM du COUSERANS
Marché public de fournitures courantes Marché à procédure adaptée ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage SICTOM du COUSERANS Objet du marché FOURNITURE DE 4 BENNES DE 40 M3 POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT
Plus en détailCréation du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres
MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES
Plus en détailMARCHÉ PRESTATIONS N P 01-2013
MARCHÉ PRESTATIONS N P 01-2013 PLACEMENT ET GESTION D UN PROGRAMME D ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT LOT 3 FLOTTE AUTOMOBILE DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 A 12H00
Plus en détailENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS)
Document 1 Ville des ANDELYS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS QUARTIER DU LEVANT 2015 2016 (RENOUVELABLE 2 FOIS) REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) - Marché en procédure Adaptée - Date de remise des offres
Plus en détail