"Construction d'un Laboratoire sec sur la mezzanine de l' UR IRMO"

Transcription

1 Département de Hérault commune de Montpellier CEMAGEF Groupement de Montpellier Domaine de Lavalette 361 rue jean François Breton Montpellier C.C.T.P. "Construction d'un Laboratoire sec sur la mezzanine de l' UR IRMO" C.C.T.P. LOT N 04 COURANT FORT MARCHÉ N 2009-MTP-02

2 LOT 04 COURANT FORT - C.C.T.P. TRANCHE FERME 1 - GÉNÉRALITÉ L'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du Devis Descriptif tous corps d'état dans sa totalité. L'appareillage sera soumis à l'agrément du Maître d'oeuvre ainsi que le tracé de l'installation et le positionnement de l'appareillage. La description des éléments et fournitures nécessaires à l'équipement des installations faisant l'objet des différents articles du présent descriptif ne comporte aucune limitation et sont des minimums imposés. L'entrepreneur étant responsable de ses ouvrages, il lui appartient de prévoir tout ce qui est indispensable à la complète réalisation et au bon fonctionnement des installations demandées dans le cadre des prescriptions du présent devis descriptif. 1-1 OBJET DES TRAVAUX Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des installations d' électricité courants forts et courants faibles dans : Réfection partielle : en RDC dans le local Atelier, Tableau des protections remise aux normes et au dessus de la cote des plus hautes eaux Réalisation : en R+1 Local dénommée laboratoire sec 1-2 ÉTENDUE DES OUVRAGES Le titulaire du présent lot devra l'ensemble des installations électriques. Ces travaux comprendront notamment : DÉPOSE PARTIELLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES, INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER ORIGINE DES INSTALLATIONS RÉSEAUX DE TERRE CONNEXIONS ÉQUIPOTENTIELLES TABLEAU DES PROTECTIONS et COMMANDE COLONNES FRANCE-TELECOM et DÉRIVATION ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DISTRIBUTION SECONDAIRE APPAREILLAGE APPAREILS D'ÉCLAIRAGE APPAREIL DE INSTALLATION INTÉRIEURE DES BUREAUX RÉSEAUX VDI INFORMATIQUE 1-3 DOCUMENTS DURANT LES TRAVAUX durant la période de préparation remise : - Dossier d'exécution en trois exemplaires comportant plans et schémas,référence des appareillages,calculs des tensions, des courants,des chutes,calculs d'éclairement, carnet de câbles. EN FIN DE TRAVAUX -les plans de l'installation en 3 exemplaires dont un reproductible - Si les installations électriques nécessitent un contrôle CONSUEL les frais de vérification et les certificats seront à la charge des entreprises. - certificat COPREC pour l'ensemble des prestations -notice d'entretien,adresses des fournisseurs,nomenclature de tout matériel et fiche technique 1-4 CONDITION MINIMA Le titulaire du présent lot devra se conformer aux normes et règlements en vigueur au moment des travaux et notamment : - DTU 7O.1 et additif - Norme NFC électricité - Normes françaises NFC , , ,90-140, et additifs éventuels - UTE C choix du matériel électrique en fonction des influences externes - UTE C et C Détermination de la section des conducteurs et choix des dispositifs de protection. - le règlement sanitaire départemental type et additif 1/7

3 -le décret du 14/11/1962 concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques, décret n Le décret N du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. - L'arrêté du 26 février 2003 concernant les installations de sécurité - les normes et règlements des fabricants - les normes françaises lorsqu'elles existent pour ce qui concerne le matériel et sa mise en oeuvre, -le code du travail, et d'une façon générale, tous les documents se rapportant à la réalisation des ouvrages du présent lot. 1-5 COORDINATION LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTAT L'entrepreneur devra se mettre en liaison avec les autres corps d'état susceptibles d'intervention complémentaire. A défaut, l'entrepreneur sera tenu pour responsable des retards ou anomalies résultant de manquement. MODIFICATION EN COURS DE CHANTIER L'entrepreneur ne pourra en aucun cas réaliser des modifications en cours de chantier sans en avoir informé le maître d oeuvre. 1-6 MATÉRIELS RÉGLEMENTAIRES Les matériels fournis seront neufs, de première qualité et devront répondre aux normes NF U.S.E. Les matériels installés sur le chantier sont sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui devra le remplacement en cas de vol ou de détérioration. Les appareils d'éclairage équipés de tube fluorescent seront obligatoirement compensés,les condensateurs ne comporteront pas de diélectrique liquide. 1-7 PRESTATIONS ANNEXES - montage et démontage de tous engins et échafaudage nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot. - les façonnages et mises en oeuvre, - les protections, - les nettoyages préalables, en cours et en fin de travaux avec descente et emport aux D.P des gravois, - la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 1-8 CONTRÔLE-ESSAIS-RÉCEPTION MISE EN SERVICE Avant la mise en service des installations, il sera procédé au jour fixé par le Maître d'oeuvre, avec des préavis de 8 jours au nom du Maître d'ouvrage en présence du Maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ou de son représentant qualifié à la vérification générale de la qualité du matériel installé, et des dispositions réalisées ainsi que leur conformité aux pièces du Marché. ESSAIS Il sera procédé aux essais de fonctionnement des dispositifs de sécurité, protection et mise en service des installations. Le titulaire devra les essais suivant les listes établies par les compagnies d' Assurance (Contrôle technique type A - Coprec) et publiées aux Moniteurs bis et bis. Il devra également l'établissement des procès verbaux de ces essais.tous ces essais seront à la charge de l'entrepreneur y compris les essais de type COPREC 1 et 2 conformes à la réglementation. Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NF C RÉCEPTION La réception sera prononcée si les essais des installations ont donné entière satisfaction et s'il a été remédié à toutes les observations faites au cours des essais et de la visite de conformité. Par ailleurs, la réception ne sera prononcée que si l'entrepreneur présente les attestations CONSUEL, si nécessité,dûment visées par cet organisme. La demande de visite CONSUEL devra être faite par l'entreprise au moins un mois avant la date de réception fixée par le délai contractuel, l'ensemble au frais de l'entreprise. 1-9 GARANTIE L'entrepreneur restera garant des installations pendant deux années complètes de fonctionnement pour ce qu'il est des appareillages suivant la loi N 78.12`du 4 janvier 1978,à daté de la réception et pendant dix ans pour les éléments de ses installations incorporées au Gros-Oeuvre. Pendant ces périodes, toutes les réparations de vice de construction seront à la charge de l'entrepreneur qui devra le remplacement des pièces défectueuses et la main d'oeuvre de démontage et de remontage. Il devra également des remises en état des locaux suite à d'éventuelles dégradations causées par ses installations ou par les interventions des remises en état de ses installations. Il garantira en outre, la mise au point des appareils pendant 2/7

4 les deux premières années de fonctionnement TÉLÉPHONE Les ouvrages et les équipements devront obligatoirement répondre,en qualité et en mise en oeuvre,aux exigences des normes ou document ou règlement en vigueur. La proposition de l'entreprise sera réputée conforme aux textes connus à la date de la remise de son offre. - cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications et le câblage téléphonique des immeubles à usage de bureaux 2 - HYPOTHÈSES ET BASE DE CALCUL 2-1 NATURE DU COURANT ÉLECTRIQUE Distribution intérieure en monophasé 220 V + terre, neutre mis à la terre 2-2 COURANT ADMISSIBLE Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placées les canalisations et appareillages les valeurs des courants transmissibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la norme NF C chapitre CHUTE DE TENSION Les sections de câbles et conducteurs en BT seront calculées de façon que pour les points les plus défavorisés, les chutes de tension n' excédent pas 5 % pour les circuits d'éclairages et 7 % pour les circuits à autres usages. Les câbles d'alimentation seront calculés en accord avec les services techniques locaux de E.D.F suivant la norme NF C PROTECTION CONTRE LES SUR INTENSITÉS Les conducteurs actifs doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure automatique contre les surcharges et contre les courts circuits,conformément à la NF C chapitre 43 PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES La protection contre les surcharges a pour but de prévoir les dispositifs qui doivent interrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs d'un circuit avant qu'il puisse provoquer un échauffement nuisible à l'isolation, aux connexions, aux extrémités ou à l'environnement des canalisations. PROTECTION CONTRE LES COURTS CIRCUITS La protection contre les courts-circuits est assurée par des dispositifs qui interrompent le courant lorsque l'un au moins des conducteurs d'un circuit est parcouru par un courant de court circuit, la coupure intervenant dans un temps suffisamment court pour que les conducteurs ne soient pas détériorés. 2-5 CANALISATIONS ÉLECTRIQUES Les canalisations électriques seront: - câble U 1000 R 02 V sur chemin de câble ou goulotte et tube IRL pour le RDC - Armoire : Filerie de type U1000V ou H07-V - U 500 V sous conduit ICD-APE ISO gris seulement accepté en encastré dans plancher et murs. 2-6 CIRCUITS TERMINAUX Les départs terminaux prises de courant seront regroupés sous un dispositif différentiel 30mA Les départs terminaux éclairage seront regroupés sous un dispositif différentiel 300mA Les départs terminaux seront protégés par des disjoncteurs magnéto-thermiques à coupure bipolaire Circuits lumières et prises seront séparés 2-7 POUVOIR DE COUPURE L'entreprise vérifiera que les appareils de protection et de commande ont le pouvoir de coupure suffisant. 2-8 PROGRAMME RDC : Dépose de certains appareillages et circuits, réfection du tableau de protection existant, mise en sécurité de l'installation, mise à la terre des masses métalliques. R+1 : Laboratoire sec AUVENT : Éclairage existant déposé et recréé 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER L'entreprise titulaire du présent lot devra un comptage ( voltage suivant demande du lot gros-oeuvre) + neutre pour les besoins du chantier et la mise en place d'armoires et de coffrets de chantier répondant: - au décret du 14 novembre aux recommandations de l' OPPBTP L'installation de chantier comprendra une armoire principale indice de protection IP 44.7, avec double isolation 3/7

5 polyester armé et coup de poing d'arrêt d'urgence. L'armoire du type Marina de chez legrand sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par disjoncteur type DX à porte étiquette en face avant. L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux. DÉPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES L'entreprise du présent lot aura à sa charge la dépose et l'enlèvement du chantier des équipements suivants: - La dépose pour repose des appareillages d'éclairage, leur commande, filerie,gaine de protections, suspentes, fixations situés en RDC et touts éléments suspendus aux pannes métal du toit du hangar. - De plus les raccords et bouchages de tous les percements et saignées consécutif à la dépose,seront à la charge du présent lot. - Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l'entreprise se fera au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sera à sa charge. ORIGINE DES INSTALLATIONS L'origine des travaux est situé au point d'arrivée de l'alimentation : Câble d'alimentation existant,laisser en attente enroulé, provenant du TGBT R+1 du bâtiment mitoyen. L'entrepreneur devra la vérification de la capacité de puissance de celui-ci et son remplacement s'il est jugé nécessaire. RÉSEAUX DE TERRE La valeur de la résistance de la prise de terre doit être déterminés en tenant compte de la limite conventionnelle du courant de fuite,fixé à 50 Volt maximum. Soit pour un dispositif différentiel de 500 ma, une résistance au plus égale à 100 ohms. Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires. La barrette de terre générale type Cosga,sera installée en pied de colonne des services généraux. sur cette barrette seront raccordées: - les masses métalliques de la construction - les liaisons équipotentielles principales - la barre générale de terre sur laquelle seront raccordés toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension En aucun cas,le conducteur principal de protection ne devra être coupé, les dérivations vers les armoires se feront à l'aide de borne anti-cisaillantes. PRINCIPE DE L INSTALLATIONS Après vérification du bon usage du câble principal d'alimentation ou son remplacement si nécessaire. 1- L alimentation des appareillages de commande d'éclairages et prises de courant des LOCAUX RDC s'effectuera à partir du tableau des protections existant mais remis aux normes afin de s'adapter à sa nouvelle fonction, situé dans le local Atelier -stockage, sans modification des emplacements initiaux des points de livraison. Mise en place d'un arrêt d'urgence déporté au plus prés du poste de travail. 2- L'alimentation du tableau subdivisionnaire du laboratoire sec en R+1 : Déroulement du câble existant laisser en attente, sur chemin de câble, vers le tableau subdivisionnaire à créer. 3- Ce tableau subdivisionnaire du laboratoire sec assurera la protection, l alimentation, l' Éclairage de sécurité, la distribution des lignes éclairages, prises électriques et spécialisés. 4 Extension du réseau téléphonique existant dans le bâtiment mitoyen vers le laboratoire sec. 5- Extension du réseau informatique vers le laboratoire sec, plus précisément afin d'éviter une modification du réseau existant pouvant entraîner l'annulation de la garantie de 25 ans il sera demandé la mise en place d'un sous répartiteur et son propre recettage. 6 -L alimentation des appareillages de commande d'éclairages du hangar s'effectuera à partir du tableau des protections RDC situé dans le local Atelier -stockage. INSTALLATION R.D.C. TABLEAU DE DEPART Fourniture et pose d'un coffret étanche avec porte,ip65 IK 09 classe II de marque legrand «plexo» ou similaire, d'une dimension permettant de respecter la règle des 30%.et tout ses accessoires. ÉQUIPEMENT DU TABLEAU 4/7

6 1-Disjoncteurs différentiels principaux pour départ alimentation principal de chaque lot : Circuits RDC et tableau subdivisionnaire du laboratoire sec,de calibre approprié avec porte-étiquette en face avant facilitant la lecture de l'appellation du circuit et du lot distribué. L'ensemble sera câblé en fil souple HO7VK,avec embouts type starfix et sera identifié par système de repérage legrand type Cab 3 ou Memocab. L'arrivée des conducteurs au tableau se fera sous toutes les protections suivant les normes en vigueur. ( E.D.F, contrôle consuel, sécurité incendie) 2-Protection divisionnaire par disjoncteur différentielle 30 ma à porte étiquette pour circuit éclairage, prise,spécialisé -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit lumière -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit prise -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit spécialisés Barrette de terre ect.. L'ensemble sera câblé par des conducteurs appropriés conforme à la norme NFC 15 1OO -Prévoir à proximité du coffret électrique un arrêt d'urgence déporté au plus prés du poste de travail. ÉCLAIRAGE APPAREILLAGE repose des appareillages existant. y compris toutes sujétions pour fixation sur solive métallique. Localisation: Local Atelier stockage Local Atelier : en fixation mural au droit de l'établi Local Préparation Éclairage auvent hangar y compris suspente sur panne métallique ALIMENTATION TABLEAU LABORATOIRE SEC Déroulement du câble d'alimentation existant, laissé en attente, sur un chemin de câble suspendu à l'ossature métallique existante. Pénétration dans le laboratoire sec par la face Est ( façade de la porte d'accès). A l'intérieur du laboratoire pose sous goulotte. Terre Il sera prévu une colonne de terre à installer. Cette canalisation sera établie en conducteur de cuivre isolé de 29 mm2.elle sera fixé sur des supports et comportera une protection mécanique dans la traversée de plancher ou de paroi. Elle comportera une barrette de coupure accessible au point de connexion avec la prise de terre. Les dérivations de terre se feront à l'aide d'un conducteur U 5OO V de même section que les dérivations d'alimentation et sous conduit encastré indépendant. INSTALLATION R + 1 TABLEAU Fourniture et pose d'un coffret avec porte,ip30 IK 05 classe II de marque legrand «Ekinoxe» ou similaire, d'une dimension permettant de respecter la règle des 30%.et tout ses accessoires. ÉQUIPEMENT DU TABLEAU -Protection divisionnaire par disjoncteur différentielle 30 ma à porte étiquette pour circuit éclairage, prise,spécialisé -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit lumière -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit prise -Protection disjoncteur divisionnaire à porte étiquette pour circuit spécialisés Barrette de terre ect.. L'ensemble sera câblé par des conducteurs appropriés conforme à la norme NFC 15 1OO -Prévoir à proximité du coffret électrique un arrêt d'urgence déporté au plus prés du poste de travail. DISTRIBUTION A la sortie du tableau les fileries électriques seront mis en oeuvre dans : soit en faux plafond RDC, entre les solives métal en chemin de câble, mis à la terre,fixé sur le I de la solive soit en apparent dans le laboratoire sec dans des goulottes deux rangées avec cloison de séparation, catégorie V0 non propagateur au flamme, conforme à la norme NFC y compris toutes sujétions de pose, fixations et finitions : embouts, angles, dérivations. ÉCLAIRAGE COMMANDE Ils seront dans la marque legrand de la série mosaic, en saillie, ou similaire, connexions à bornes automatiques. APPAREILLAGE Appareil d éclairage de la marque OSRAM type DEFI VAS-MP électronique ou similaire, format 600 x 86 x 600, 5/7

7 4 x 18 W, classe 1, IP 20,850 c. y compris toutes sujétions pour fixation sur plafond de type panneaux autoporteur Localisation: Laboratoire sec PRISES DE COURANT Ils seront dans la marque Legrand de la série mosaic, avec éclips pour montage direct sur la goulotte, ou similaire, connexions directe, 16A. PRISES DE COURANT DETROMPAGE Ils seront dans la marque Legrand de la série mosaic, avec éclips pour montage direct sur la goulotte, ou similaire, connexions directe, 16A. ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ La distribution de l'éclairage normal devra être complétée par une installation d'éclairage d évacuation composée de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) L éclairage d évacuation assurera l éclairage de la sortie, en cas de coupure de l éclairage normal. L'ensemble des BAES devront être raccordés an aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal de la zone dans laquelle ils sont installés. Une télécommande devra permettre la mise à l'état de repos de l'ensemble des BAES. Bloc à contrôle automatique, pose en imposte, conforme aux normes NF C et , certifiés NF AEAS»performance sati», flux lumineux 45 lumens autonomie 1H avec sa signalisation réglementaire, marquage NF. Localisation: en imposte au dessus de la porte d'accès du Laboratoire sec en imposte sur mur existant au droit de l'escalier d'accès TÉLÉPHONE Du répartiteur situé dans le local technique courant faible en R+1 du bâtiment mitoyen, Fourniture et pose d'un sous-répartiteur Fourniture et pose de câbles à paires torsadées ( o halogènes, F/UTP,catégorie 5/classe D, impédance 100 ohms ) Cheminement : Du local technique vers le laboratoire sec : en faux-plafond du bâtiment mitoyen Dans le laboratoire sec vers les postes de travail : sous goulottes La connectique terminale, au droit des postes de travail,sera de type RJ45 catégorie 6 INFORMATIQUE Du répartiteur situé dans le local technique courant faible en R+1 du bâtiment mitoyen, Fourniture et pose d'un sous-répartiteur Cordons de brassage catégorie 6 Fourniture et pose de câbles à paires torsadées ( o halogènes, F/UTP,catégorie 5/classe D, impédance 100 ohms ) Cheminement : Du local technique vers le laboratoire sec : en faux-plafond du bâtiment mitoyen Dans le laboratoire sec vers les postes de travail : sous goulottes La connectique terminale, au droit des postes de travail,sera de type RJ45 catégorie 6 RECETTE En fin de travaux, le réseau sera scrupuleusement contrôlé et validé. Les opérations de contrôle devront permettre de valider la totalité du réseau La procédure de recette comportera plusieurs niveaux de contrôle : Contrôle électrique statique des liaisons (obligatoire) Il s agit de vérifier le bon raccordement des câbles sur les connecteurs. Pour chaque paire torsadée, testée électriquement par l installateur, seront effectués les contrôles suivants : - raccordement correct, - continuité électrique, 6/7

8 - respect des polarités, - absence de court-circuit, - isolement satisfaisant par rapport à la terre et au drain d écran, - respect de la longueur autorisée (inférieure à 90 m), - identification sur le plan conforme à la réalité. Contrôle électrique dynamique des liaisons (facultatif) Il s agit de tester la capacité de transmission des liaisons installées selon la norme ISO/CEI IS Ed.2. Ce contrôle permet de vérifier si l installation réalisée est de Classe D ou E, c est-à-dire capable de transmettre des signaux aux niveaux de performances de transmission souhaitées, dans les conditions de qualité prévues par la norme. L'ensemble des résultats sera consigné sur le dossier de recette du câblage en compléments des documents suivants : Identification des postes de travail à l'aide d'un code simple Plan du réseau, avec la longueur des câbles. fourniture et Mise en oeuvre d'un radiateur électrique radiant, du type Kendo de chez Atlantic ou similaire Estampillée NF, catégorie C, classe II, IP24-IK08 Fait à Montpellier le Pour l acheteur : Monsieur le Directeur Régional du centre de Montpellier du Cemagref Eric Vindimian Pour le titulaire : (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé» Si le titulaire a reçu notification sur place du marché, indiquer ci-dessous la date à laquelle cette notification a eu lieu. 7/7