Conditions générales de vente et de livraison de la société OMG Borchers GmbH, Berghausener Str Langenfeld, Allemagne
|
|
- Michelle Laframboise
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Conditions générales de vente et de livraison de la société OMG Borchers GmbH, Berghausener Str Langenfeld, Allemagne 1. Validité 1.1. L'ensemble des livraisons, prestations et offres du Vendeur sont soumises aux présentes Conditions générales de vente et de livraison exclusivement. Celles-ci forment partie intégrante de tout contrat conclu entre le Vendeur et ses partenaires (ci-dessous également désigné(s) le(s) «Client(s)») régissant les livraisons ou prestations qu'il fournit. Elles s'appliquent également à toutes les prestations, livraisons ou offres futures faites au Client, même si elles ne feront pas l'objet d'une nouvelle convention séparée Les Conditions générales du Client ou de tiers ne s'appliquent pas, même si le Vendeur ne conteste pas leur validité séparément au cas par cas. Même s'il fait référence à un courrier qui contient les Conditions générales du Client ou de tiers ou renvoie à celles-ci, cela ne constitue en rien une quelconque reconnaissance de la validité de quelques Conditions générales que ce soit. 2. Offre et conclusion du contrat 2.1. L'ensemble des offres du vendeur sont sans engagement et non contractuelles, dès lors qu'elles ne sont pas expressément présentées comme telles ou qu'elles ne comportent aucun délai d'acceptation. Le vendeur dispose d'un délai de 14 jours pour accepter les commandes ou ordres qu'il reçoit Le seul document régissant la relation de droit entre le Vendeur et le Client est le contrat conclu par écrit, ainsi que les présentes Conditions générales de vente et de livraison. Celui-ci reprend l'ensemble des accords passés entre les parties au contrat, qui constituent son objet. Les engagements pris à l'oral par le Vendeur avant la conclusion dudit contrat ne sont pas juridiquement contraignants et les arrangements convenus à l'oral entre les parties au contrat sont remplacés par le contrat écrit, pour autant qu'il n'y soit pas expressément spécifié qu'elles sont définitivement contraignantes Les compléments ou modifications des conventions existantes et notamment des présentes Conditions générales de vente et de livraison nécessitent la forme écrite pour être valides. À l'exception du directeur ou des fondés de pouvoir, les collaborateurs du Vendeur ne sont pas habilités à convenir de dispositions divergentes. Pour que la forme écrite soit respectée, la transmission par fax suffit, mais la transmission par n'est quant à elle pas suffisante Le Vendeur se réserve la propriété de et les droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des offres et devis qu'il établit, ainsi que sur les dessins, illustrations, calculs, brochures, catalogues, modèles, outils et autres documents et ressources qu'il met à la disposition du Client. Le Client n'est pas autorisé à mettre ces objets ou leur contenu à la disposition de tiers, à en faire part, à les utiliser ou à les reproduire lui-même ou par le biais de tiers sans avoir obtenu l'autorisation expresse du Vendeur au préalable. Sur demande du Vendeur, il doit également lui restituer l'intégralité de ces objets et détruire les éventuelles copies qu'il en a faites, s'il n'en a pas besoin dans le cours régulier de ses affaires ou si les négociations en question ne conduisent pas à la conclusion d'un contrat.
2 3. Prix et paiements 3.1. Les prix s'appliquent aux prestations et livraisons spécifiées dans les confirmations de commande. Les prestations accessoires ou spéciales font l'objet de calculs séparés. En principe, les tarifs sont indiqués en euros, au départ d'usine et hors TVA légale applicable, pour autant qu'il n'ait pas été convenu d'utiliser une autre devise ou de dispositions divergentes Les montants des factures doivent être réglés dans un délai de 30 jours sans aucune déduction, pour autant qu'aucune disposition divergente n'ait été convenue par écrit. La réception par le Vendeur fait foi s'agissant du respect du délai de paiement. Si le Client n'a pas réglé la facture à échéance, des intérêts à hauteur de 5 % par an sont appliqués aux montants en suspens, sans préjudice du droit de revendication d'intérêts plus élevés et autres dommages en cas de retard de paiement La compensation ou la retenue de paiements au titre de contre-demandes du Client n'est autorisée que dans la mesure où ces contre-demandes ne sont pas contestées ou qu'elles sont juridiquement établies Le Vendeur est habilité à n'effectuer les livraisons ou à ne fournir les prestations encore non exécutées que contre paiement préalable ou constitution de garantie, si après conclusion du contrat, il prend connaissance de faits susceptibles de réduire considérablement la qualité de crédit du Client et mettent en péril le paiement par le Client des créances en souffrance du Vendeur (y compris celles découlant d'autres commandes régies par le même contrat-cadre). 4. Livraison et délai de livraison 4.1. Le Vendeur choisit si les livraisons ont lieu au départ d'usine ou au départ d'entrepôt, pour la facturation du Client Sans préjudice de ses droits en cas de retard de paiement du Client, le Vendeur peut lui demander une prolongation des délais de livraison et de fourniture des prestations ou un décalage desdits délais correspondant à la période durant laquelle le Client n'a pas pu respecter ses obligations contractuelles vis à vis du Vendeur Le Vendeur n'assume aucune responsabilité en cas d'impossibilité d'effectuer la livraison ou de retards de livraison, pour autant que ceux-ci soient dus à un cas de force majeur ou à d'autres évènements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. incidents d'exploitation de tous types, difficultés d'approvisionnement en matériaux ou en énergie, retards de transport, grèves, lock-outs légaux, pénurie de main d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, difficultés d'obtention d'autorisations administratives, mesures administratives ou livraison non exécutée ou retard de livraison par un fournisseur) et dont le Vendeur n'est pas responsable. Dès lors que lesdits évènements compliquent considérablement la livraison ou la fourniture de prestations par le Vendeur ou les rendent impossibles, et que ces complications ne sont pas provisoires, le Vendeur est habilité à résilier le contrat. En cas de complications provisoires, les délais de livraison et de prestation sont prolongés ou les dates de livraison ou de prestation sont décalées pour une période correspondant à la durée des difficultés rencontrées, plus un délai de remise en route raisonnable. Le Vendeur informe le Client régulièrement et sans délai des
3 faits à l'origine du retard de livraison ainsi que de la nouvelle date de livraison prévue, auquel cas, par dérogation au chiffre 3.2 des présentes Conditions générales de vente, une communication par suffit pour respecter l'obligation de forme écrite. Dès lors que suite au retard, il ne peut être exigé du Client qu'il prenne réception de la livraison ou de la prestation, celui-ci est habilité à résilier le contrat par déclaration écrite immédiate au Vendeur. 5. Lieu d'exécution, expédition, transfert des risques, prise de réception 5.1. Pour l'ensemble des obligations découlant du contrat, le lieu d'exécution est Langenfeld (Rhénanie), dès lors qu'il n'en a pas été convenu autrement Le choix de l'itinéraire et du type d'expédition ainsi que de l'emballage incombe au Vendeur, il doit toutefois correspondre aux obligations définies dans les Conditions de livraison convenues Les risques sont transférés au Client au plus tard à la remise de l'objet de la livraison (le début du chargement étant déterminant) au transporteur ou à tout autre tiers chargé d'effectuer la livraison. Cela vaut également si la commande fait l'objet de livraisons partielles, dans le cas où une livraison franco de port serait convenue, ou si le Vendeur prend en charge d'autres prestations (par ex. l'expédition). Si l'expédition ou la remise est retardée dû à un fait dont la cause est imputable au Client, les risques sont transférés au Client à la date à laquelle l'objet de la livraison est prêt à être expédié et à laquelle le Vendeur en informe le Client Les frais de stockage ultérieurs au transfert des risques sont à la charge du Client Le Vendeur n'assure l'envoi assuré contre le vol et les dommages liés à la casse, au transport ou aux éventuels incendies et inondations ou autres risques assurables que sur demande expresse du Client, et aux frais de ce dernier Dès lors que le Client doit prendre réception de la livraison, la livraison est réputée acceptée lorsque la livraison est exécutée et que le Vendeur en a fait part au Client en référence à la réception fictive prévue par le présent chiffre 5.6 et qu'il l'a invité à prendre réception de l'objet de la livraison, douze jours ouvrés se sont écoulés, ou que le Client a commencé à utiliser l'objet de la livraison, et dans ce dernier cas, que six jours ouvrés se sont écoulés depuis la livraison, et lorsque le Client a omis de prendre réception de la livraison dans ce délai pour une raison autre qu'un manquement du Vendeur, qui rend impossible ou entrave considérablement l'utilisation de l'objet de la livraison. 6. Échantillons La mise à disposition d'échantillons avant ou à l'occasion de la conclusion de la vente ne donne pas lieu à la conclusion d'une «vente sur échantillons», c.-à.-d. qu'il s'agit uniquement d'un échantillon modèle visant à montrer les caractéristiques globales du produit. Cela ne donne pas lieu à la convention de propriétés spécifiques et / ou essentielles.
4 7. Conseil technique, utilisation et traitement En principe, seules les qualités spécifiées dans les différentes descriptions de produit et les fiches de données de sécurité du Vendeur sont réputées être des caractéristiques essentielles des marchandises. Les autres descriptions de produits contenues par exemple dans les fiches techniques, les communiqués publics, les recommandations ou la publicité ne constituent en rien des indications contractuelles relatives à la nature des marchandises et sont fournies à titre indicatif uniquement. Les conseils en matière d'application technique apportés par le Vendeur à l'oral, à l'écrit ou dans le cadre d'essais correspondent au niveau de ses connaissances et ils sont donnés à titre indicatif uniquement, même en référence à d'éventuels droits de propriété de tiers, et il ne libère pas le Client du contrôle des produits qui lui ont été livrés par le Vendeur pour s'assurer de leur aptitude à effectuer les tâches et à répondre aux finalités prévues. L'application, l'utilisation et le traitement des produits échappent aux possibilités de contrôle du Vendeur et de ce fait, ils relèvent exclusivement de la responsabilité du Client. 8. Garantie, vices matériels 8.1. Conformément aux points suivants, et en particulier au point 8.5, le délai de garantie s'élève en règle générale, à 1 an à compter de la livraison, et dès lors qu'une réception par le client s'avère nécessaire, à compter de ladite réception Immédiatement après la livraison au Client ou au tiers qu'il a désigné, les marchandises livrées doivent être minutieusement inspectées. Malgré les vices apparents ou autres vices identifiés lors de ladite inspection immédiate minutieuse, les marchandises sont réputées acceptées par le Client si une réclamation pour vices écrite n'est pas transmise au Vendeur dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la livraison. En ce qui concerne les autres vices, les objets de la livraison sont réputés acceptés par le Client si la réclamation pour vices n'est pas transmise au vendeur dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle le défaut a été constaté, et si le vice était déjà identifiable par le Client à un moment antérieur dans le cadre d'une utilisation normale, c'est ce moment antérieur qui détermine le début du délai de réclamation. Sur demande du Vendeur, l'objet de la livraison faisant l'objet de la réclamation doit lui être retourné franco de port. En cas de réclamation justifiée, le Vendeur rembourse le coût du mode d'expédition le moins cher ; cette disposition ne s'applique pas dès lors que les coûts ont été majorés parce que l'objet de la livraison se trouve à un autre endroit que celui de l'utilisation conforme de l'objet En cas de vice matériel des objets livrés, le Vendeur doit choisir, dans un délai raisonnable, s'il préfère réparer ou remplacer les objets livrés. En cas d'échec, c.-à-d. d'impossibilité, de refus ou de retard déraisonnable dans la réparation ou la livraison de remplacement, le Client est en droit de résilier le Contrat ou de diminuer le prix de vente en conséquence Si le vice est dû à une faute du Vendeur, le Client est en droit de réclamer des dommages et intérêts d'après les dispositions prévues dans le chiffre 10 des présentes Conditions générales de vente Le Vendeur distribue des produits chimiques dont le fonctionnement correct est largement influencé par des facteurs tels que la date de limite de conservation, le bon dosage, etc.
5 L'obligation de garantie est supprimée dans la mesure où le Client n'a pas tenu compte de chacun de ces facteurs, voir également le chiffre 7 à ce sujet. La garantie est également supprimée si le Client modifie l'objet de la livraison ou le fait modifier par des tiers sans autorisation du Vendeur, et que cette modification empêche l'élimination des vices ou la rend impossible. Dans tous les cas, le Client supporte les frais de réparation supplémentaires occasionnés par ladite modification. 9. Droits de propriété intellectuelle 9.1. Conformément au présent paragraphe, le Vendeur est responsable du fait que l'objet de la livraison ne fasse pas l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits de propriété intellectuelle de tiers. Chacune des parties au contrat informe l'autre partie par écrit et sans délai si des revendications sont faites à son encontre au titre du non-respect de tels droits Dans le cas où l'objet de la livraison porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit de propriété intellectuelle de tiers, le Vendeur doit, à sa discrétion et à ses frais, modifier l'objet de la livraison ou l'échanger de sorte que les droits de tiers ne soient plus violés, mais que ledit objet corresponde toujours aux caractéristiques d'utilisation convenues dans le contrat, ou bien il doit procurer un droit d'utilisation au Client en concluant un contrat de licence. S'il n'y parvient pas dans un délai raisonnable, le Client est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat en conséquence. Les éventuelles actions en dommages et intérêts du Client sont soumises aux restrictions prévues par la disposition suivante des présentes Conditions générales de vente et de livraison En cas de non-respect du droit par les produits fournis par le Vendeur et provenant d'un autre fabricant, le Vendeur décide s'il veut faire valoir ses droits auprès dudit fabricant et des fournisseurs intermédiaires pour le compte du Client, ou s'il préfère céder lesdits droits au Client. Dans de tels cas et conformément à la présente disposition, les revendications à l'encontre du Vendeur ne sont justifiées que si l'action en justice contre le fabricant et les fournisseurs intermédiaires au titre des droits susmentionnés est restée sans succès, ou si ladite action est vouée à l'échec dû par exemple à l'insolvabilité des tiers concernés. 10. Responsabilité en matière de dommages et intérêts pour faute Quelle qu'en soit la raison, la responsabilité du Vendeur en matière de dommages et intérêts, en particulier en cas de livraison impossible, retardée, défaillante ou incorrecte, de non-respect du contrat, de non-respect de ses obligations pour les négociations du contrat et d'actes non autorisés est, dès lors qu'une faute en découle, limitée dans la mesure prévue par le présent chiffre Le Vendeur n'assume aucune responsabilité en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, collaborateurs ou autres agents, pour autant qu'il ne s'agisse pas du non-respect d'obligations contractuelles essentielles. Lesdites obligations essentielles comprennent l'obligation de livraison ponctuelle de l'objet de la livraison libre de tout vice, ainsi que l'obligation de conseil, de protection et de garde qui doivent permettre au Client d'utiliser l'objet de la livraison dans les conditions prévues par le contrat, ou la protection de l'intégrité et de la vie du personnel du Client, ou la protection des biens du Client contre d'éventuels dommages conséquents.
6 10.3. Dans la mesure où conformément au paragraphe 2 de la présente disposition, le Vendeur est tenu, sur le fond, de verser des dommages et intérêts, cette responsabilité est limitée aux dommages que le Vendeur pouvait prévoir en tant que possible conséquence d'un manquement au contrat à la conclusion de celui-ci, ou à ceux auxquels il aurait dû s'attendre en faisant preuve des précautions habituelles. Par ailleurs, les dommages indirects et les dommages liés aux vices de l'objet de la livraison n'ouvrent droit à dommages et intérêts que s'ils sont normalement prévisibles dans le cadre d'une utilisation conforme de l'objet de la livraison En cas de responsabilité pour négligence simple, l'obligation d'indemnisation du Vendeur pour les dommages matériels et les autres pertes de valeur qui en résultent est limitée à un montant d'un million d'usd, en fonction du dommage (correspondant à la couverture actuelle de son assurance en responsabilité civile pour les produits livrés ou de l'assurance en responsabilité civile), même en présence d'un manquement aux obligations contractuelles essentielles En règle générale, le Vendeur n'assume aucune responsabilité dans les cas dans lesquels le Client n'a pas tenu compte comme il se doit des facteurs à respecter pour chaque produit, tels que la date limite de conservation du produit, etc. (cf. chiffres 7 et 8.5) Les exclusions de responsabilité et les restrictions susmentionnées s'appliquent dans la même mesure au bénéfice des organes, des représentants légaux, des collaborateurs et autres agents du Vendeur Pour autant que le Vendeur fournisse des informations techniques ou apporte des conseils et que lesdites informations ou conseils ne font pas partie des prestations contractuelles qu'il doit fournir, en règle générale, il le fait gracieusement et à l'exclusion de toute responsabilité Les restrictions prévues par le présent chiffre 10 ne s'appliquent pas à la responsabilité du vendeur au titre d'un manquement intentionnel ou des caractéristiques de qualité garanties et en cas de mise en danger de la vie, de l'intégrité physique ou de la santé du Client et de ses collaborateurs, ou dans le cadre de la Loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 11. Réserve de propriété 11.1 Le Vendeur se réserve la propriété de l'ensemble des marchandises livrées par ses soins jusqu'au paiement complet par le Client. À ce titre, l'ensemble des livraisons sont considérées comme formant une seule et même transaction. Pour la facture en cours, la réserve de propriété fait office de sûreté au titre de la créance du solde Si le Client assemble les marchandises avec d'autres objets pour former un autre bien et que l'assemblage de l'autre bien doit être considéré comme le motif principal de son achat, il est tenu d'en transférer la copropriété partielle, pour autant que ce bien principal lui appartienne. Si l'acheteur revend les marchandises livrées conformément aux dispositions du contrat, il cède immédiatement au Vendeur les créances de ses clients découlant de la revente ainsi que l'ensemble des droits accessoires y afférents, jusqu'au règlement complet de l'ensemble de ses créances.
7 11.3. Si le Vendeur craint que la satisfaction de ses revendications ne soit compromise, alors, sur demande du Vendeur, l'acheteur est tenu d'avertir les futurs acheteurs tiers de la cession des créances, de fournir au Vendeur les informations qui lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits et de lui remettre les documents correspondants. L'Acheteur doit immédiatement informer le Vendeur des créances cédées, et également si des tiers accèdent aux marchandises réservées Le Vendeur libère les sûretés qu'il détient dès lors qu'elles dépassent le montant des créances au titre desquelles elles ont été constituées de plus de 20 %. 12. Marques Il est interdit de proposer ou de fournir d'autres produits que ceux du Vendeur en référence auxdits produits du Vendeur ou d'intégrer ses désignations de produits, déposées ou non, aux catalogues et documents commerciaux similaires, en les accompagnant de la mention «Équivalent» ou en les plaçant à côté des désignations de produits équivalents. De plus, dans le cadre de l'utilisation de produits du Vendeur à des fins de fabrication ou de la transformation desdits produits, il est interdit d'utiliser les désignations de produits du Vendeur et en particulier ses marques, sur de telles marchandises, leur emballage ou sur les imprimés et supports publicitaires qui s'y rapportent, sans avoir obtenu l'autorisation du Vendeur au préalable. La fourniture de produits sous une marque ne doit pas être vue comme une autorisation d'utiliser ladite marque pour désigner les produits fabriqués à partir des premiers. 13. Règlement REACH Si l'acheteur fait part au vendeur d'une utilisation au sens de l'article 37.2 du règlement (CE) numéro 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (règlement REACH), qui requiert une mise à jour de l'enregistrement ou du rapport sur la sécurité chimique ou qui donne naissance à une autre obligation prévue par le règlement REACH, le Vendeur perçoit de la part de l'acheteur une compensation au titre de toutes les dépenses justifiables auxquelles il doit consentir à ce titre. Le Vendeur n'assume aucune responsabilité en cas de retards de livraison dus à la communication de cette utilisation et au respect par le Vendeur des obligations correspondantes prévues par le règlement REACH. Si, en vue de la protection de la santé ou de l'environnement, le Vendeur n'est pas en mesure d'inclure cette utilisation aux utilisations identifiées et que l'acheteur prévoit malgré tout d'utiliser les marchandises d une manière déconseillée par le Vendeur, le Vendeur est en droit de résilier le contrat. 14. Dispositions finales La juridiction compétente pour l'ensemble des litiges découlant de la relation commerciale entre le Vendeur et le Client est choisie à la discrétion du Vendeur ; il s'agit soit de Langenfeld (Rhénanie), soit du siège du Client. Pour les plaintes déposées à l'encontre du Vendeur, la seule et unique juridiction compétente est celle de Langenfeld (Rhénanie). La présente disposition est sans préjudice des dispositions légales relatives aux compétences exclusives Les relations entre le Vendeur et le Client sont régies exclusivement par le droit de la
8 République fédérale d'allemagne. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 (CVIM) ne s'applique pas Dès lors que le contrat ou les présentes Conditions générales de vente comportent des lacunes, pour combler lesdites lacunes, les dispositions légales en vigueur qui s'appliquent sont celles dont les parties au contrat auraient elles-mêmes convenues au regard de l'objectif et de la finalité du contrat et des Conditions générales de vente si elles avaient été au fait des lacunes en question. Remarque : Le Client prend connaissance du fait que le Vendeur enregistre, aux fins de leur traitement, des données relatives à la relation contractuelle conformément au 28 de la Loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG), et qu'il se réserve le droit de transférer lesdites données à des tiers (par ex. des compagnies d'assurance) dès lors que cela s'avère nécessaire à l'exécution du contrat.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailConditions générales d achat du Groupe Carl Stahl
1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détail1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie.
CONDITIONS Conditions 1. Applicabilité 1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par des membres de Metaalunie, à tous les contrats qu'ils concluent et à toutes les conventions
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailConditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)
Plus en détail1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détailConditions générales de vente de la boutique. Rollei GmbH & Co. KG
Conditions générales de vente de la boutique Rollei GmbH & Co. KG 1. Généralités 1.1. Les conditions contractuelles ci-après (CGV) s'appliquent à l'ensemble des contrats conclus par la boutique en ligne
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailLogos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA
Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailConditions générales d achat 2/11 EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG, EISENMANN Service GmbH & Co., KG EISENMANN AG
A. Conclusion du contrat, domaine d application Conditions générales d achat 2/11 EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG, EISENMANN Service GmbH & Co., KG EISENMANN AG 1. Nous passons commande uniquement conformément
Plus en détailConditions Générales de Vente (CGV) et Informations au Client unitedprint.com Belgique SPRL
Conditions Générales de Vente (CGV) et Informations au Client unitedprint.com Belgique SPRL A. Conditions Générales de Vente I. Généralités Validité des conditions Les présentes conditions générales de
Plus en détailConditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)
Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes
Plus en détailDescription du Service Service de suppression certifiée des données :
Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT DE LA SOCIETE NEUHOFER HOLZ GMBH EN DATE DU : 01.07.2013 [1.] Applicabilité des conditions de commande : [1.1.] Les conditions générales de commande s'appliquent à l'ensemble
Plus en détail2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.
CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes
Plus en détail''Le couteau suisse du chantier'' www.alphamech.ch 022 755 05 05. Contrat de location. entre
Alpha Mechanics ''Le couteau suisse du chantier'' 3 rue du village CH-1295 Mies www.alphamech.ch 022 755 05 05 Contrat de location entre Alpha Mechanics et Le locataire Objet: Prix du loyer: Durée de la
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE
CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales
Plus en détailA. Objet du contrat, champ d application des conditions générales, identité de l exploitant de la boutique
Mercedes-Benz Accessories GmbH A Daimler Company [---Alternative 1: Collection Shop---] Conditions générales de vente et d'expédition de marchandises via la boutique en ligne Mercedes-Benz Online Shop
Plus en détailII. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription
Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les prestations de services de la société Ether Création sont effectuées. 1 - Généralités
Plus en détailConditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet
Plus en détailConditions générales de vente www.legitech.lu
Conditions générales de vente www.legitech.lu Article 1 CHAMP D'APPLICATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande passée
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailConditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine
Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.
Plus en détail-notice légale permettant une identification précise de l'association The Hoochie Coochie
The Hoochie Coochie Conditions Générales de Vente du site internet www.thehoochiecoochie.com MAI 2012 La boutique en ligne du site www.thehoochiecoochie.com, a été mise en place par l'association loi 1901
Plus en détailGARANTIE LEGALE DU VENDEUR
GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailBNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
Plus en détailConditions générales de la boutique en ligne Vemma Europe (www.vemma.eu)
Conditions générales de la boutique en ligne Vemma Europe () 1. Informations sur la société La boutique en ligne Vemma Europe, présente à l'adresse Web (ci-après, la «boutique en ligne»), est exploitée
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailConditions générales d utilisation 1 Juillet 2013 SOMMAIRE... 1 PREAMBULE... 2 ARTICLE 1 : DEFINITIONS... 2 ARTICLE 2 : OBJET... 2
Conditions générales d utilisation Sommaire SOMMAIRE... 1 PREAMBULE... 2 ARTICLE 1 : DEFINITIONS... 2 ARTICLE 2 : OBJET... 2 ARTICLE 3 : VENTE EN LIGNE... 2 ARTICLE 3.1 : TRAITEMENT DE LA COMMANDE... 2
Plus en détailConditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET
Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS
CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE MAINTENANCE DES LOGICIELS DE BUSINESS OFFICE OXYGEN
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE MAINTENANCE DES LOGICIELS DE BUSINESS OFFICE OXYGEN ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT Les présentes Conditions Générales de souscriptions, d abonnement et de Maintenance
Plus en détailConditions générales d achats - Telespazio France - version du 16/12/2013 1
Conditions générales d achats - Telespazio France - version du 16/12/2013 1 1. CHAMP D APPLICATION Les présentes Conditions Générales d Achats (ci-après désignées «CGA») sont applicables à l ensemble des
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008
CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société
Plus en détailConditions débit argent DEGIRO
Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution
Plus en détailSite www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE
Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Dernière mise à jour : Préambule GENTLEMAN SELECTIONS propose un site de commerce électronique accessible via le réseau internet
Plus en détailConditions générales des livraisons
Conditions générales des livraisons Office Depot International BVBA Les conditions de vente suivantes sont toujours applicables en cas de ventes de biens ou de prestations de services par Office Depot
Plus en détailLA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL
ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et
Plus en détailConditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE
Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE Article 1 Objet identification des parties champ d application 1.1. Les présentes ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la société
Plus en détailApplicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailPréambule. 2. Objet. 3. Destinataires des offres
Préambule Ulmann a pour activité la revente et la distribution de cadeaux et objets publicitaires et de cadeaux d affaires de marques, exclusivement à des acheteurs agissant à titre professionnel et non
Plus en détailDescription de la prestation Webhosting / HomepageTool
Description de la prestation Webhosting / HomepageTool 1 Domaine d application La «description de la prestation Webhosting / HomepageTool» («description de la prestation») de la Swisscom (Suisse) SA («Swisscom»)
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, DE SERVICE ET DE GARANTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, DE SERVICE ET DE GARANTIE de Swiss Auto Glass GmbH, Adlikerstrasse 246, 8105 Regensdorf («Swiss Auto Glass») Conditions_Generales_FR_v2.indd 1 1 1. Champ d application
Plus en détailETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF
Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailCONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement. Conditions générales de Vente
CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement Conditions générales de Vente Offre abonnement numérique 2 ans + tablette au choix Samsung Galaxy Tab 4, tablette androïd
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT Éditeur Autobiz-Direct est édité par : Shakazoola (France) S.A. au capital de 296 000 RCS Nanterre 440 238 772
Plus en détailConditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)
Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2014 Conditions générales de vente 1 / CLAUSE GENERALE : Les relations entre les clients (annonceurs) et l'agence sont régis par les usages professionnels et par les présentes
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR
CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. EN LISANT ET ACHETANT SUR LE SITE EN LIGNE DE SAS TEESHIRT- MINUTE.COM, LE CLIENT CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVÉ CES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTES. I. GENERALITÉS.
Plus en détailContrat de maintenance à distance
Contrat de maintenance à distance 10.01.2014 Contrat de maintenance à distance de logiciels relatifs aux systèmes de dictée numérique et de reconnaissance vocale. La maintenance à distance telle qu'exposée
Plus en détailArticle 1 : Champ d'application
Article 1 : Champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V) s'appliquent à toutes les ventes conclues par le biais du site Internet www.sanofruit.com, www.sanofruit.fr ou www.masdevi
Plus en détail1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.
Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détailClinique De Données - Termes et Conditions du service, à l'intention des clients.
Clinique De Données - Termes et Conditions du service, à l'intention des clients. 1. Informations générales 1.1. Dans ces termes et conditions, toute référence à «Clinique De Données» désigne Clinique
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailContrat. relatif à la réalisation d'ouvrages dans le domaine informatique et à la maintenance de logiciels individuels (contrat d'entreprise)
Département fédéral xxx Office féderal xxx Branche xxx Section xxx (Logo du service d'achat juridiquement compétent) Contrat relatif à la réalisation d'ouvrages dans le domaine informatique et à la maintenance
Plus en détail1/6. Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE émises par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE émises par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Ces Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE («CMC») régissent
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT 1. CHAMP D APPLICATION
1. CHAMP D APPLICATION 1.1 «NSE» : désigne la société NSE Industries et ses filiales. 1.2 Les présentes conditions générales d achat (ci-après désignées «CGA») sont applicables à l ensemble des commandes
Plus en détailConditions Générales d'achat (Suisse)
Parker Hannifin Europe Sàrl, Luxembourg, succursale Suisse, Etoy 1. Domaine d application 1.1 Nos conditions générales d achat («Conditions Générales») devront être valables pour toutes les commandes,
Plus en détailConditions générales de vente e-commerce. www.vulture.fr
Conditions générales de vente e-commerce 1. Objet www.vulture.fr Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales de vente des produits et services proposés par le site www.vulture.fr
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,
Plus en détailConditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015
Conditions Générales Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015 En vous inscrivant comme client chez PARSHIP (dont le contractant est PARSHIP GmbH, Speersort 10, 20095
Plus en détailArticle 1 : Relations contractuelles entre les parties
CONTRAT DE CONSULTANCE Entre : La société..., ayant son siège social..., représentée par Monsieur..., administrateur délégué, Ci-après dénommée «la Société», Et : Monsieur... domicilié à... Ci-après dénommé
Plus en détailLicence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés
Licence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés INTRODUCTION Veuillez lire attentivement les termes et conditions de cette Licence
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente Conditions générales de vente ACHAT-SKI Préambule 1.1. Le site ACHAT-SKI.COM Le site ACHAT-SKI-OCCASION.COM est édité par l'entreprise HEIM. L' entreprise HEIM est une entreprise
Plus en détailDEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SOCIETE
Date :... DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT Formulaire à retourner dûment rempli avec un RIB et un EXTRAIT K-BIS (de moins de 6 mois) de votre société ainsi que les conditions générales de vente de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES CONTRATS... 2 A 1 STRUCTURE CONTRACTUELLE 2 2 DROIT APPLICABLE ET FOR 2 3 CESSION 2 4 PERENNITE 2 5 OBLIGATION D'OBSERVER LE SECRET 2
Plus en détailConditions générales d achat
Conditions générales d achat Création : 21/10/2008 Rév 2 : 02/01/2014 Auteur : JM A. RODRIGUES Ce document peut être obsolète dès son impression ou sa diffusion par messagerie électronique. Seule la version
Plus en détailLOI APPLICABLE ET CHOIX DU FORUM. EXCLUSIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ.
PRADA.COM Mentions légales CANADA Ces Mentions légales Canada («Mentions légales»), et leurs modifications ultérieures, régissent votre accès et votre utilisation des pages Web de la boutique en ligne
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Informations Légales Mineurs et capacité juridique L'ordonnance n 59-107 du 7 janvier 1959, la loi n 74-631 du 5 juillet 1974 et l'article L.3342-1 du Code de la santé publique
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1.1- Les présentes conditions générales de vente (CGV) s appliquent aux produits vendus par la SARL Délices de l Arceau sous
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE (Site Internet www.officedepot.fr)
1 Article 1. Objet et étendue 1.1 Les marchandises vendues sur le Site Internet www.officedepot.fr (Site) s adressent à tous professionnels (personnes morales), non professionnels et consommateurs (personnes
Plus en détailConditions générales de vente relatives à la souscription en ligne
Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Mise à jour le 04.11.2011. Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations relatives à la souscription
Plus en détailTERMES ET CONDITIONS POUR L'UTILISATEUR de "emblue"
1. GÉNÉRALITÉS TERMES ET CONDITIONS POUR L'UTILISATEUR de "emblue" 1.1 Les termes et conditions qui suivent font référence à la manière dont l'utilisateur profitera des SERVICES emblue (ci-après dénommés
Plus en détail