Marché à procédure adaptée précédé d une publicité et mise en concurrence suivant Art.28 du Code des Marchés Publics

Transcription

1 Marché à procédure adaptée précédé d une publicité et mise en concurrence suivant Art.28 du Code des Marchés Publics TRAVAUX D AMENAGEMENT DE SECURITE ET DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE DE LA BATAILLE Cahier des charges p.1

2 CAHIER DES CHARGES 1 INTERVENANTS : Maitre d ouvrage : Commune de Villemur sur Tarn Place Charles Ourgaut VILLEMUR SUR TARN Tél : Fax : Maitre d œuvre : NALDEO Agence de Toulouse. 265, rue de la découverte Les jardins de la découverte bât. A LABEGE Tél : Fax : DEFINITION DE LA PRESTATION : La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux d aménagement de sécurité dans la rue de la Bataille. D une manière générale, ces travaux incluent : Les demandes de DICT (à noter que les retours des DT sont joints à la présente consultation). Les demandes d arrêté de circulation La préparation de chantier compris plans d exécution Les installations de chantier Les régulations de trafic et toutes signalisations de chantier appropriées Les nettoyages en fin de chantier Les demandes de permission de voirie auprès du CG31 seront établies par l entreprise préalablement aux travaux. Les travaux d aménagement de sécurité et de réfection de trottoirs seront réalisés conjointement, les prestations seront néanmoins attachées séparément et les factures feront apparaitre clairement les deux types de prestations. Les prestations à réaliser sont décrites dans le chapitre ci après. Les plans Projets suivants sont joints à la présente consultation : - Plan de situation - Plan des aménagements - Plan de signalisation. p.2

3 3 DETAIL DE LA PRESTATION 3.1 AMENAGEMENT DE SECURITE Ces travaux concernent la réalisation d un plateau traversant avec sous-couche en graves bitume et finition en enrobés type BBSG 0/10. Le plateau sera de de 10 mètres de longueur et de 14 cm d épaisseur. Les rampes seront de 2 mètres de long ce qui donnera une pente de 7% par rapport au profil de la chaussée. La réalisation de deux regards avaloirs est prévue afin de récupérer les eaux de pluie au point bas crée par la rampe du plateau. Ces avaloirs seront évacués grâce à une canalisation PVC D315 raccordée sur le regard existant au croisement de la rue des Potiers. A noter qu une canalisation existante est présente sur ce tronçon, il est prévu une inspection caméra en phase de préparation de chantier afin de déterminer si les avaloirs peuvent être raccordés sur cette canalisation (suivant position exacte et état général). La mise en place de potelets de part et d autre du plateau est prévue pour éviter le stationnement sur trottoir au droit du plateau. La signalisation verticale et horizontale concernant le plateau traversant, la mise en place des nouveaux Stop et la modification de circulation rue des Potiers est prévue. - Plateau traversant : pré-signalisation et limitation de vitesse à 30 km/h, signalisation du plateau (panneau C27) et peinture des dents de requin. - Nouveau stop RD 14 : pré-signalisation et signalisation (panneau plus bande stop) avec mise en place provisoire en amont d un panneau «attention priorité modifiée» équipé de triflash (prévu pendant trois mois). Afin de limiter les risques de pannes ou de vol des batteries un branchement électrique provisoire sera prévu pour alimenter les triflash. - Nouveau stop rue de la Briqueterie : signalisation avec panneau et bande stop. - Mise en sens unique rue des Potiers : sens interdit au droit de la rue des Ouliers, panneau B21 (flèche à gauche) rue des Potiers face à la rue des Ouliers et interdit de tourner à gauche rue des Ouliers. p.3

4 3.2 REFECTION DE TROTTOIR : Est prévu la réfection des trottoirs de la rue de la Bataille côté des numéros impairs depuis la rue des Potiers jusqu à la rue du vieil Hôpital. Les prestations comprennent : - la dépose des bordures existantes, - le terrassement du trottoir existant, - la pose des bordures T2 avec caniveaux CS2, - la pose de bordurettes type BJ5 en fond de trottoir à la limite du domaine privé, - la réfection du trottoir en béton balayé. - la réfection de la chaussée devant les caniveaux, - la mise à la côte des ouvrages existants sur trottoir - les raccordements des parties privatives avec les bordurettes BJ5. 4 PRIX DES PRESTATIONS L entreprise Dont le siège est situé à..... représentée par.. En qualité de.. Ayant pris connaissance et accepté les termes du présent marché, s engage sur les prestations demandées pour la rémunération précisée ci-après : Chantier Prix H.T. Aménagement de sécurité Réfection de trottoirs TOTAL H.T. Total en euros H.T. :.. TVA : 19,6 % Total en euros TTC :. En toutes lettres : p.4

5 Le candidat précisera ses prix dans le DQE en annexe 1 et le BPU en annexe 2. La nature des prix est : prix fermes et définitifs. Le marché est à prix unitaires. 5 DELAI DE REALISATION Le candidat ayant pris connaissance et accepté les termes du présent marché, s engage sur les délais de réalisation précisée ci-après : Chantier Délai de travaux (en jours ouvrés) Ensemble des prestations La période de préparation non incluse dans le délai précisé ci-dessus est fixée à 30 jours calendaires. Le délai proposé ne pourra pas excéder 25 jours. La prestation d entretien du panneau d information n est pas incluse dans le délai contractuel. 6 PAIEMENT DES PRESTATIONS - MODALITE DE REGLEMENT Le paiement des prestations se fera sur présentation d une facture détaillée, avec référence du marché, et suivant les attachements qui seront réalisés avec le maitre d œuvre. 7 PENALITES DE RETARD Le délai étant un des critères de choix, il pourra être fait application de pénalités de retard, pour tout dépassement des délais par rapport aux engagements du présent marché. Les pénalités seront de 150 euros H.T. (cent cinquante euros) par jour de retard constaté. p.5

6 8 RENSEIGNEMENTS SUR LES OFFRES 8.1 JUSTIFICATIFS A FOURNIR Le candidat devra : o Apporter la preuve à la commune de sa capacité à fournir ce type de prestation par la réalisation d un mémoire justificatif. o S engager sur les délais de réalisation des chantiers et fourni un organigramme fonctionnel spécifique au chantier. o Remettre le présent cahier des charges à son offre dûment signé et complété. Il ne devra comporter ni rajout ni rature, sauf zone à remplir. o Justifier toute solution technique variante permettant d optimiser la réponse aux attentes au maitre d ouvrage. 8.2 CRITERES DE SELECTION 1 - Prix (60%) 2 Valeur technique de la proposition (30%) - Organigramme spécifique au chantier (15%) - Matériaux et procédures d exécution proposés (15%) 3 - Délai de réalisation (10%) 8.3 DATE DE RECEPTION DES OFFRES Les offres devront parvenir sous plis avec la mention «MAPA Travaux d aménagement de sécurité et de réfection de trottoirs - Rue de la Bataille», soit par pli postal à l adresse de la commune, soit par dépôt direct à la mairie de Villemur sur Tarn du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, au plus tard pour le : Vendredi 17 Mai 2013 à 12 heures Après exploitation des offres, les candidats sont informés qu ils pourront être convoqués pour négociation. A l issue du choix par le Pouvoir Adjudicateur, les candidats non retenus seront informés par courrier. Le candidat sélectionné sera informé par courrier après un délai de carence de 8 jours. La durée de validité des offres est de 60 jours. p.6

7 8.4 PERSONNE HABILITEE A DONNER DES RENSEIGNEMENTS Pour plus de renseignements ou visite sur site, vous pouvez contacter : Jean Noël TAISANT Bureau d étude NALDEO Au / «Lu et approuvé» Date, signature et cachet du candidat. 9 VISA : Après négociation, est accepté la présente offre, suivant valeurs indiquées... en date du.. Le Pouvoir Adjudicateur, Jean Claude BOUDET Maire de Villemur sur Tarn (signature et tampon) Dressé en 1 original Services administratifs collectivité Copies certifiées conformes : L entreprise titulaire Le Maitre d Œuvre Le Trésorier de la collectivité p.7

8 TRAVAUX D AMENAGEMENT DE SECURITE ET DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE DE LA BATAILLE ANNEXE 1 : DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

9 Commune de VILLEMUR SUR TARN - Aménagements rue de la Bataille Commune de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AMENAGEMENTS URBAINS DESIGNATION DES ARTICLES Nom de la rue concernée >>>>>>>>>>>>>>> VILLEMUR SUR TARN Rue de la bataille AMENAGEMENT VOIRIE / TROTTOIRS A - Aménagements de sécurité N Ordre U Quantités P.U. en Euros Montants TRAVAUX PREPARATOIRES - PRESIGNALISATION Panneau de communication 100 Unité 1,00 Préparation du chantier - piquetage 101 Fft 0,50 Installation du chantier 102 Fft 0,50 Signalisation de chantier 103 Fft 0,50 Récolements 104 Fft 0,50 TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES - PRESIGNALISATION PLATEAU TRAVERSANT Passage caméra dans réseau existant 200 Fft 1,00 Fourniture et pose de canalisation D315 compris terrassement et remblaiement 201 ml 35,00 Fourniture et pose de canalisation D250 compris terrassement et remblaiement 202 ml 6,00 Avaloir type TGAS 80 cm 203 Unité 1,00 Grille avaloir 40 x Unité 1,00 Piquage sur regard existant 205 Unité 1,00 Refection de chaussée sur tranchée (GB + BBSG) 206 ml 28,00 Sciage de chaussée 207 ml 22,00 Décroutage de la couche de roulement 208 m² 22,00 Couche d'accrochage 209 m² 77,00 Graves bitume pour réalisation de la forme du plateau 210 T 15,00 BBSG pour revêtement plateau 211 T 13,00 Plus value pour rampants 212 ml 11,00 Potelets 213 Unité 12,00 TOTAL H.T. PLATEAU TRAVERSANT SIGNALISATION Signalisation verticale - A2b + B14 (pré-signalisation plateau) 300 Unité 2,00 - C27 (passage surelevé) 301 Unité 2,00 - B21 (flèche) 302 Unité 1,00 - AB5 (pré-signalisation stop) 303 Unité 1,00 - AB4 (stop) 304 Unité 2,00 - B1 (sens interdit) 305 Unité 1,00 - B2b (interdit tourner à droite) 306 Unité 1,00 Signalisation horizontale - Bande d'axe 307 ml 50,00 - Dents de requin 308 m² 22,00 - Bande STOP 309 m² 5,00 Panneau carrefour modifié + triflash + raccordement électrique compris entretien 3 mois 310 Fft 1,00 TOTAL H.T. SIGNALISATION Total aménagements de sécurité Dressé par NALDEO Affaire n TD 2112 Avril 2013

10 Commune de VILLEMUR SUR TARN - Aménagements rue de la Bataille Commune de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AMENAGEMENTS URBAINS DESIGNATION DES ARTICLES Nom de la rue concernée >>>>>>>>>>>>>>> VILLEMUR SUR TARN Rue de la bataille AMENAGEMENT VOIRIE / TROTTOIRS B - Réfection des trottoirs N Ordre U Quantités P.U. en Euros Montants TRAVAUX PREPARATOIRES - PRESIGNALISATION Panneau de communication 100 Unité 1,00 Préparation du chantier - piquetage 101 Fft 0,50 Installation du chantier 102 Fft 0,50 Signalisation de chantier 103 Fft 0,50 Récolements 104 Fft 0,50 TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES - PRESIGNALISATION AMENAGEMENTS CARREFOUR Sciage de chaussée ou de trottoir 400 ml 95,00 Démolition de bordures 401 ml 55,00 Décroutage - Terrassement de trottoir 402 m² 100,00 Bordures T2 403 ml 55,00 Caniveaux CS2 404 ml 40,00 Bordurettes type BJ5 405 ml 40,00 Trottoirs en béton balayé y compris préparation 406 m² 100,00 Mise à la cote de regards sous trottoirs 407 Unité 9,00 Reprise du revêtement devant caniveaux 408 ml 40,00 Reprise partie privative en limite publique 409 ml 55,00 TOTAL H.T. AMENAGEMENT CARREFOUR Total réfection de trottoirs Dressé par NALDEO Affaire n TD 2112 Avril 2013

11 Commune de VILLEMUR SUR TARN - Aménagements rue de la Bataille VILLEMUR sur Tarn : Rue de la Bataille Récapitulatif des travaux Rue de la Bataille Aménagements de sécurité Réfection des trottoirs Total TVA 19,6% Total TTC Dressé par NALDEO Affaire n TD 2112 Avril 2013

12 TRAVAUX D AMENAGEMENT DE SECURITE ET DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE DE LA BATAILLE ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

13 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 100 Panneau de commmunication Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un panneau de communication, suivant le canevas type de la ville de VILLEMUR/TARN. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour la récupération des données, l'assemblage de la maquette, la validation de celle-ci auprés du maître d'ouvrage, et la réalisation du panneau auprès d'un organisme agréé par la commune. Les dimensions de ce panneau sont de 2.00 m X 1,50 m, couleurs, fixation et pose à un emplacement validé par la mairie de Villemur/Tarn. L'unité : 101 Préparation de chantier - Piquetage Ce prix rémunère au forfait la préparation du chantier Il comprend notamment : - l'établissement de l'organigramme nominatif du chantier - la rédaction des méthodes d'exécution - la réalisation des plans d'exécution et leurs éventuelles modifications jusqu'à validation du Maitre d'œuvre, - la validation des conditions géotechniques et hydrogéologiques du choix des matériaux et fournitures notamment par réalisation de sondages ou essais réalisés in situ, - l'identification des points sensibles, des points critiques, des points d'arrêt et le plan de contrôle et de suivi - la reconnaissance des différentes contraintes ( circulation, voirie, autres Services Publics) - la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux et le choix de la décharge - les dates de repérage des réseaux existants, d'implantation des ouvrages, des réunions de chantier et des réunions spécifiques à la qualité - le calendrier d'exécution des travaux et des résumés de chantier Toutes les sujétions nécessaires à l'implantation, au piquetage et à son exploitation, comprenant notamment : - Le maintien de ces piquetages, - La matérialisation sur le site par tous moyens nécessaires à son exploitation, - La fourniture des documents graphiques, Le forfait : 102 Installation de chantier Ce prix rémunère au forfait l'installation du chantier pour l'ensemble de l'opération : Il comprend notamment : - l'amenée et le repliement en fin de travaux de tous les matériels nécessaires à la bonne marche du chantier pour les entreprises et leurs sous ou co-traitants éventuels - l'aménagement et l'entretien du terrain et des pistes à l'intérieur du chantier ainsi que les aires de travail, - les installations nécessaires aux personnel conformément à la législation - les dispositifs de sécurité et installations d hygiène, - les frais de gardiennage, d'éclairage et nettoyage du chantier, - la réalisation d'un constat d'huissier (notamment pour le mur de clôture riverain des stationnements a créer). - le nettoyage des routes adjacentes au chantier, ouvertes à la circulation publique, L'installation de chantier sera payée pour : Þ 2/3 après réalisation de l'installation. Þ 1/3 après démontage des installations, repli du matériel et remise en état des lieux. Le forfait : 103 Signalisation du chantier Ce prix rémunère au forfait la fourniture, la mise en œuvre et l'entretien de la signalisation du chantier pour toute sa durée. Il comprends si nécessaire la mise en place des déviations de circulation et des alternats manuels ou par feux tricolores. Il comprend notamment : - la signalisation temporaire du chantier, - la signalisation temporaire des déviations pour travail en route barrée - la réalisation des alternats de circulation par feux tricolores ou avec agents de circulation. - la signalisation interne au chantier pour sécurisation des accès des riverains ainsi que pour sécurisation des cheminements piétons. Le forfait : Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

14 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 104 Récolements Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation des plans de recolement. - la fourniture des plans de recolement en trois tirages papier et deux copie informatiques au format DWG - le plan général des voiries, trottoirs et divers aménagements, - le plan de la signalisation avec repérage des panneaux de police - le plan des réseaux sur lesquels doivent figurer les caractéristiques des ouvrages, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Forfait 200 Passage caméra dans réseau existant Ce prix rémunère au forfait l'inspection caméra dans le réseau pluvial existant afin de déterminer son état et sa position exacte. Suite à ce passage caméra le point de raccordement des avaloirs à créer sera défini et validé avec le maitre d'œuvre. Le forfait: 201 Fourniture et pose de canalisation D315 compris terrassement et remblaiement Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de canalisation PVC CR16 D315 y compris terrassement et remblaiement. le sciage de la chaussée sur toute l'épaisseur de la couche de roulement,. le terrassement en terrain de toute nature compris évacuation des déblais en décharge définitive,. les prestations liées aux croisement ou longement de réseaux existants,. le blindage adapté de la fouille,. la réalisation du lit de pose et de l'enrobage de la canalisation en grain de riz,. la fourniture du collecteur PVC CR16 agréé de diamètre nominal 315 mm. l'emboîtement, la façon de niches, l'éxécution des joints, le nettoyage de la canalisation,. le remblaiement de la fouille en GNT et graves ciment conformément à la coupe type (hormis réfection de chaussée GB + BB),. y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre linéaire: 202 Fourniture et pose de canalisation D250 compris terrassement et remblaiement Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de canalisation PVC CR16 D250 y compris terrassement et remblaiement. le sciage de la chaussée sur toute l'épaisseur de la couche de roulement,. le terrassement en terrain de toute nature compris évacuation des déblais en décharge définitive,. les prestations liées aux croisement ou longement de réseaux existants,. le blindage adapté de la fouille,. la réalisation du lit de pose et de l'enrobage de la canalisation en grain de riz,. la fourniture du collecteur PVC CR16 agréé de diamètre nominal 250 mm. l'emboîtement, la façon de niches, l'éxécution des joints, le nettoyage de la canalisation,. le remblaiement de la fouille en GNT et graves ciment conformément à la coupe type (hormis réfection de chaussée GB + BB),. y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre linéaire: 203 Avaloir type TGAS 80cm Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un avaloir de type TGAS 80cm - la réalisation du regard siphoïde en béton C30/37 XF2, finition enduit de 0.03 m. dosé à 800 kgs, profondeur 1,30 m, - le raccordement soigné du regard sur la canalisation PVC compris pièces de raccordement, - le couronnement en fonte ductile, comportant le label NF, de classe D400 à double vantaux articulés et réglables de longueur 800 mm comprenant une grille horizontale concave dans le caniveau, - le réglage soigné du couronnement aux côtes du projet avec ajustement parfait aux bordures et caniveaux, - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, L'unité: Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

15 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 204 Grille avaloir 40*40 Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'une grille avaloir 40*40 - la réalisation du regard siphoïde en béton C30/37 XF2, finition enduit de 0.03 m. dosé à 800 kgs, profondeur 1,30 m, - le raccordement soigné du regard sur la canalisation PVC compris pièces de raccordement, - le couronnement en fonte ductile, comportant le label NF, de classe D400 et de dimension utile 400 x 400 mm - le réglage soigné du couronnement aux côtes du projet avec ajustement parfait aux bordures et caniveaux, - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, L'unité 205 Piquage sur regard existant Ce prix rémunère à l'unité un piquage sur regard existant - le carottage à la scie cloche du regard ou de la canalisation principale - la fourniture et la mise en œuvre du joint adapté à la canalisation PVC, - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, L'Unité 206 Réfection de chaussée sur tranchée (GB+BBSG) Ce prix rémunère au métre linéaire la réfection de chaussée sur tanchée (GB+BBSG) - le décaissement de la tranchée par rabotage sur 18 cm compris sur-largeur de 20 cm de part et d'autre et évacuation des déblais, - la réalisation d'une couche de base en Graves bitumes sur 12 cm - la réalisation d'une couche d'accrochage - la réalisation d'une couche de roulement en BBME sur 6 cm - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, Le métre linéaire 207 Sciage de chaussée Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage de la chaussée - le traçage soigné de la découpe, - le découpage soigné à la scie à sol, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le métre linéaire 208 Décroutage de la couche de roulement Ce prix rémunère au mètre carré le décroutage de la couche de roulement - l'arrachage mécanique de la couche de roulement, - le chargement et l'évacuation en décharge définitive des croutes d'enrobés, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre carré: 209 Couche d'accrochage Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'une couche d'accrochage - la fourniture et la mise en œuvre du liant constitué d'une émulsion cationique à 65 % de bitume pur répandu à raison de 0,3 kg/m2 de bitume résiduel, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. Le mètre carré: Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

16 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 210 Graves bitume pour ralisation de la forme du plateau Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et mise en œuvre des graves bitumes pour la réalisation de la forme du plateau - le nettoyage préalable du support, - la fourniture de la grave bitume 0/14 classe II conforme à la norme NF EN le répandage, le réglage soigné au côtes du projet et le compactage des graves bitumes conformement à la norme NF P tous les frais inhérents à la formulation des graves bitumes - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. La tonne 211 BBSG pour revêtement plateau Ce prix rémunère à la tonne le BBSG pour le revêtement du plateau - le nettoyage préalable du support, - la fourniture du BBSG 0/10 classe 3 conforme à la norme NF EN le répandage, le réglage soigné au côtes du projet et le compactage du béton bitumineux conformément à la norme NF P tous les frais inhérents à la formulation du BBSG - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. La tonne 212 Plus value pour rampants Ce prix rémunère au mètre linéaire la plus value pour la réalisation des rampants du plateau traversant. - le découpage à la scie de l'angle haut du rampant après refroidissement de la couche de roulement, - le décroutage du rampant et l'évacuation des croutes en décharge définitive, - le reprise soignée du revêtement du rampant en BBSG suivant les modalités du prix n 211, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. Le métre linéaire: 213 Potelets Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de potelets.. la réalisation de la réservation ou l'exécution du carottage soigné pour recevoir le potelet. la fourniture et le scellement soigné du potelet fonte à boule,. les caractéristiques principales du potelet sont: hauteur 1400 mm diamètre 90 mm en fonte,. le potelet sera peint à un RAL commun (suivant choix du maitre d'ouvrage), la boule sera de RAL Blanc,. y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, L'unité: Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

17 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X Signalisation verticale Ce prix remunère à l'unité, la fourniture et la pose de panneaux de signalisation verticale réglementés suivant plan projet, - le piquetage des panneaux aux distances imposées par la réglementation, - la mise en place de fourreaux PVC en attente ou la réalisation des massifs d'ancrage, - la fourniture des panneaux répondant aux normes en vigueur et notamment : - supports et mâts en acier anodisé ø 76mm, - colliers de fixations, - panneaux gamme normale et de classe 2, en aluminium, à bords tombés, avec réglage latéral par coulissement sur rails arrières, - le transport, la mise en place et fixation des panneaux, y compris main d'œuvre et toutes sujètions, 300 A2b + B14 (pré-signalisation plateau) L'unité : 301 C27 (passage surelevé) L'unité : 302 B21 (flèche) L'unité : 303 AB5 (pré-signalisation stop) L'unité : 304 AB4 (Stop) L'unité : 305 B1 (sens interdit) L'unité : 306 B2b (interdit tourner à droite) L'unité Signalisation horizontale Ce prix rémunère la réalisation de signalisation horizontale rétroréfléchissante en produit de marquage routier, certifié NF2 et de classe P5, Q2, R2, S2 selon la norme NF EN l'amenée et repli de l'atelier, - la fourniture, le malaxage et la mise en œuvre du produit de marquage, - la réalisation des marquages, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. 307 Bande d'axe Les bandes d'axe seront réalisées en peinture routière. Le mètre linéaire : 308 Dents de requin Les dents de requins seront réalisées en enduit à froid. Le mètre carré 309 Bande STOP Les bandes stop seront réalisées en enduits à froid. Le mètre carré 310 Panneau carrefour modifié + triflash + raccordement électrique compris entretien 3 mois Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panneau d'information muni de deux feux type triflash et compris raccordement électrique. - la fourniture et la pose du panneau d'information de dimension 1,50 x 1,00 m de classe 2 à fond jaune avec inscription du texte "attention priorité modifiée" - la mise en place sur le panneau de deux feux triflash à xenon, - le branchement des feux triflash sur le réseau électrique compris demande d'un compteur de chantier, prise en charge des frais de branchement et de consommation. - l'entretien du panneau et des triflash durant une période de trois mois, - la dépose des équipements à l'issue des trois mois, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. Le Forfait Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

18 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 400 Sciage de chaussée ou de trottoir Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, le découpage longitudinale de la chaussée ou du trottoir préalable aux travaux de terrassement - Le découpage soigné à la scie ou à la bêche pneumatique du revêtement de chaussée ou de trottoir existant et pour toute épaisseur, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre linéaire : 401 Démolition de bordures Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, la démolition des bordures - toutes sujétions liées à l'extraction, le chargement et l'évacuation en décharge définitive des éléments préfabriqués et de leur assis béton, - le comblement et le compactage à l'arase du terrain des excavations par des matériaux de remblais soumis à l'approbation du maître d'œuvre, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre linéaire : 402 Décroutage - Terrassement de troittoir Ce prix rémunère au mètre carré mesuré en place, le décroutage et la démolition de trottoirs. - la démolition de la couche de surface existante ou les terrassements en terrain de toutes natures y compris démolition de maçonneries, - le triage soigné avant chargement des matériaux à évacuer, - le chargement des déblais sur camion et leur évacuation en décharge définitive agréée par le maitre d'œuvre, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre carré: Fourniture et mise en œuvre de bordures et caniveaux Ce prix rémunère au mètre linéaire, mesuré en place, la fourniture et la pose de bordure béton - le terrassement et compactage des fouilles, - la fourniture et la mise en œuvre des semelles en béton type C16/20 de 10 cm d'épaisseur et débordant de 10 cm de chaque côté de la bordure, - la fourniture et la mise en œuvre d'un treillis soudé dans la semelle béton sur tous les tronçons de bordures franchissables, - la fourniture et la pose soignée des bordures de marquage U et D (hormis pour BJ5 qui seront de marquage T), - la coupe à l'onglet soignée des bordures d'angle, - la confection des joints au mortier de couleur adaptée au bordures, - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, 403 Fourniture et pose de bordures de type T2 Le mètre linéaire : 404 Fourniture et pose de caniveaux CS2 Le mètre linéaire : 405 Bordurettes type BJ15 Le mètre linéaire : Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013

19 Bordereau des Prix Unitaires - Commune de VILLEMUR SUR TARN - Travaux d'aménagements dans le village de Sayrac BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES N des PRIX D E S I G N A T I O N E T D E F I N I T I O N D E S P R I X P R I X 406 Trottoirs en béton balayé y compris préparation Ce prix rémunère au mètre carré, mesuré en place, la fourniture et la mise en œuvre d'un béton balayé pour trottoirs sur une épaisseur de 10 cm - le remplissage du trottoir en GNT 0/31,5 y compris réglage soigné à la côte -10 cm du fini, - la fourniture et la mise en œuvre de béton fibré sur 10 cm d'épaisseur, - la fourniture et la mise en œuvre de treillis soudé pour toutes les zones circulées (entrées cochères) - le réglage et le talochage, - les sujétions liées à la présence de réservations pour la signalisation, - la finition soignée de type balayé, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de fournitures. Le mètre carré : 407 Mise à la cote de regards sous trottoirs Ce prix rémunère à l'unité La mise à la cote de regards sous trottoirs - l'abaissement si nécessaire de l'ouvrage avant la réalisation du trottoir, - la découpe soignée du revêtement, - le dégagement de l'ouvrage - sa rehausse quelle que soit la hauteur, - le scellement de l'ouvrage à la cote finie avec utilisation de produits adaptés aux conditions de circulation - l'incorporation de colorant pour minimiser les différences de couleur entre le produit de scellement et le revêtement, - y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, L'unité 408 Reprise du revêtement devant bordures sur 1 mètre y compris GNT Ce prix remunére au mètre linéaire mesuré en place la reprise du revêtement devant les bordures ou les caniveaux - la fourniture et le réglage de la GNT 0/31,5 pour comblement soigné de la fouille - la fourniture et la mise en œuvre de BBSG sur 6 cm d'épaisseur, - la protection des bordures lors de la réalisation du revêtement, - y compris toutes les sujétions d'exécution et de matériel. Le mètre linéaire : 409 Reprise partie privative en limite publique Ce prix rémunère au mètre linéaire la reprise de la partie privative en limite publique - la reprise du revêtement de la partie privative jusqu'au bordurettes BJ5, - le revêtement sera de même nature que l'existant, - y compris toutes sujétions de fourniture et de main d'œuvre. Le mètre linéaire : L'entreprise : Dressé par NALDEO TD 2112 Avril 2013