LYCEE FLORA TRISTAN A NOISY LE GRAND (93)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LYCEE FLORA TRISTAN A NOISY LE GRAND (93)"

Transcription

1 Rapport pour la commission permanente du conseil régional JUILLET 2015 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE FLORA TRISTAN A NOISY LE GRAND (93) RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SERVICE DE RESTAURATION ET DU HALL ET RENOVATION THERMIQUE DU BATI AVENANT N 4 AU MARCHE DE TRAVAUX N LOT 1 CLOS ET COUVERT CP

2

3 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N CP Code fonctionnel 222 'lycées publics' Programme HP 'rénovation des lycées publics' Code action restructuration, réhabilitation, rénovation et extension de lycées Sommaire EXPOSE DES MOTIFS... 4 PROJET DE DELIBERATION... 7 ANNEXES A LA DELIBERATION... 9 MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

4 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N CP EXPOSE DES MOTIFS Par délibérations n CP du 8 juin 2006, n CP du 26 janvier 2012, n CP du 04 avril 2013 et n CP du 17 octobre 2014, la Commission Permanente a affecté un montant total d autorisations de programme de pour la restructuration partielle du service de restauration et du hall et la rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le Grand (93). Cette opération a été confiée à la S.A.E.R.P par convention de mandat N 06S notifiée le 16 avril Par délibération n CP du 18 septembre 2008, le Président a été autorisé à signer un marché de maîtrise d œuvre avec l équipe Martine CRETTEZ (mandataire) / SNC LAVALIN / ADF MANAGEMENT pour cette opération. Ce marché de maîtrise d œuvre n 07S0459 a été notifié à l équipe attributaire le 10 octobre Par délibération n CP du 26 janvier 2012, il a ensuite été autorisé à lancer la consultation et à signer les marchés de travaux pour cette opération. Les travaux ont été décomposés en 7 lots attribués pour un montant total de ,61 HT, soit ,08 TTC. Dans le cadre de cette opération, suite à la procédure d appel d offres ouvert lancée en vue de l attribution des marchés de travaux, le marché n relatif au lot 1 «clos couvert» a été notifié le 18 décembre 2012 à la société BRIQUE ET BETON pour un montant de ,00 HT soit ,16 TTC. Par délibération n CP du 04 avril 2013, Monsieur le Président a été autorisé à signer un avenant n 1 de transfert actant la transmission universelle de patrimoine du titulaire BRIQUE ET BETON à sa filiale la société SPF LABATI, dénommée consécutivement LABATI SARL. Cet avenant lui a été notifié le 15 mai Par jugement en date du 22 juillet 2013, le tribunal de Commerce d Evry a prononcé l ouverture d une procédure de redressement judiciaire de la société LABATI SARL et désigné Maître Florence TULIER POLGE en qualité d administrateur judiciaire, qui a décidé de poursuivre ce marché de travaux. Par délibération n CP du 10 avril 2014, Monsieur le Président a été autorisé à signer un avenant n 2 de substitution ordonnant la cession de la société LABATI SARL au profit de la société 3LM BATIMENT. Un avenant a été notifié le 2 mai 2014 à la société 3LM BATIMENT. Par délibération n CP du 17 octobre 2014, Monsieur le Président a été autorisé à signer un avenant n 3 ayant pour objets principaux de prendre en compte la nouvelle règlementation instaurée par le Décret du 4 mai 2012 relatif aux travaux de désamiantage, ainsi que d apporter des modifications techniques concernant la pose de bâtiments scolaires provisoires et de modifier le délai d exécution du marché en le prolongeant de trois mois et une semaine. Par cet avenant n 3 d un montant de ,39 HT, notifié le 14 novembre 2014 au titulaire, le montant du marché est passé de ,00 HT à ,39 HT, soit une augmentation du montant initial du marché de 9,28 %. MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

5 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N CP Le présent avenant n 4 au marché n relatif aux travaux du lot 1 (CLOS COUVERT CORPS D ETAT SECONDAIRES) pour l opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy le Grand a donc pour objet : - de définir des adaptations techniques apportées au projet décrit dans le marché initial ; - de fixer les incidences financières en découlant et ainsi d'arrêter le nouveau montant du marché. Les travaux modificatifs détaillés dans le projet d avenant joint en annexe se présentent tel qu il suit : 2.3 Adaptations techniques et incidences financières OBJET DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES Montant validé en euros HT Dépenses afférentes aux travaux indispensables Travaux supplémentaires de désamiantage localisés de protections sur sols amiantés dégradés «hors champ d intervention» au titre du marché initial ,21 Travaux modificatifs validés par le maître d ouvrage Dotation complémentaire en équipements de cuisine pour la demi-pension provisoire (bâtiments scolaires provisoires) Prestations modificatives pour adaptation des protections collectives en terrasse (optimisation des gardes corps en terrasse) Prestations modificatives pour suppression des plans stratifiés des sanitaires Prestations modificatives pour adaptation du faux plafond acoustique de la future salle de restauration rénovée Travaux supplémentaires pour installation et mise à disposition de feux tricolores provisoires pour sécurisation du cheminement entre le lycée et la demi-pension provisoire (hors enceinte du lycée) Travaux supplémentaires pour ponçage de la peinture de sol du hall pour mise en place du sol coulé , ,90-500, , , ,00 TOTAL EN EUROS H.T ,96 MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

6 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N CP Cet avenant acte des modifications en plus et moins-value de travaux supplémentaires et s élève à ,96 HT soit ,56 TTC, soit une augmentation de 10,50 % du marché initial (tous avenants confondus). Le montant du marché est porté de ,00 HT à ,35 HT (soit ,07 TTC) par les avenants 1 à 4 (avenant 1 et 2 de transfert et de cession sans incidence financière), ce qui occasionne une augmentation par rapport au marché initial de 10,50% tous avenants confondus. Le présent avenant n 4 n a aucune incidence sur le délai d exécution des travaux. L incidence financière de cet avenant n 4 étant supérieure à 5 %, l avis de la Commission d appel d offres du 12 juin 2015 a été recueilli conformément aux dispositions de l article 8 de la Loi n du 8 février La CAO a donné un avis favorable sur le présent avenant n 4 sous réserve du retrait du poste intitulé «travaux supplémentaires pour découpes de bordures et trottoirs pour aménagement des issues de secours de la demi-pension restructurée» d un montant de 8 643,75 HT. Par conséquent et suite à l avis de la CAO, ce poste a été supprimé sur l avenant n 4. Je vous prie de bien vouloir m autoriser par la présente délibération à : - signer l avenant n 4 au marché de travaux n 09M ayant pour objet de prendre en compte ces adaptations techniques dans le cadre de l opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et la rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le Grand (93). Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Le président du conseil régional d Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

7 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N CP PROJET DE DELIBERATION DU 09 JUILLET 2015 LYCEE FLORA TRISTAN A NOISY LE GRAND (93) RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SERVICE DE RESTAURATION ET DU HALL ET RENOVATION THERMIQUE DU BATI AVENANT N 4 AU MARCHE N CONCLU AVEC L ENTREPRISE 3LM BATIMENT LOT 1 CLOS COUVERT ET CORPS D ETATS SECONDAIRES LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D ILE-DE-FRANCE VU Le code général des collectivités territoriales ; VU Le code des marchés publics ; VU La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations d attributions du Conseil régional à sa Commission Permanente ; VU La délibération n CR du 16 avril 2010 relative aux délégations du Conseil Régional à son Président en matière de marchés publics ; VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par délibération n CR du 17 juin 2010 ; VU Le budget 2014 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 «Enseignement» ; VU Les délibérations n CP du 8 juin 2006, n CP du 26 janvier 2012, CP du 4 avril 2013 et n CP du 17 octobre 2014 affectant un montant total d autorisation de programme de ,00 pour la restructuration partielle du service de restauration et du hall et la rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) ; VU La délibération n CP du 18 septembre 2008 autorisant le Président à signer un marché de maitrise d œuvre n 07S0459 notifié le 10 octobre 2008 à l équipe Martine CRETTEZ (mandataire)/snc LAVALIN/ADF MANAGEMENT ; VU La délibération n CP du 26 janvier 2012 autorisant Monsieur le Président à lancer et signer les marchés de travaux ; VU Le marché de travaux n relatif au lot 1 notifié à la société BRIQUE et BRETON le 18 décembre 2012 ; VU La délibération n CP du 4 avril 2013 autorisant le Président à signer un avenant n 1 de transfert actant la transmission universelle de patrimoine du titulaire BRIQUE et BRETON à sa filiale la société SPF LABATI, dénommé consécutivement LABATI SARL, avenant n 1 notifié le 15 mai VU La délibération n CP du 10 avril 2014 autorisant le Président à signer un avenant n 2 de substitution ordonnant la cession de la société LABATI SARL au profit de la société 3LM BATIMENT, avenant n 2 notifié le 2 mai 2014 ; VU La délibération n CP du 17 octobre 2014 autorisant le Président à signer un avenant n 3 d un montant de ,39 H.T. soit un montant de ,35 T.T.C. au profit de la société 3LM BATIMENT, avenant notifié le 14 novembre 2014 ; VU La convention de mandat n 06S notifié à la SAERP le 17/04/2007 ; VU L avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l administration générale, MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

8 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N CP VU L avis de la commission d appel d offres en date du 12 juin 2015, VU L avis de la commission des lycées et des politiques éducatives ; VU Le rapport CP présenté par monsieur le président du conseil régional d Ile-de- France APRES EN AVOIR DELIBERE Article unique : Approuve l avenant n 4 ci-annexé, au marché de travaux n conclu avec l entreprise 3LM BATIMENT relatif à la restructuration partielle du service de restauration et du hall et la rénovation thermique du bâti du lycée Flora Tristan à Noisy-le Grand (93) et autorise le Président à le signer. Le président du conseil régional d Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

9 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N CP ANNEXES A LA DELIBERATION MND 1406 Avenant n 4 au marché de travaux Lycée Flora Tristan à Noisy le Grand (93) 17/06/ :56:29

10 10 / 18 Maître de l ouvrage REGION ILE DE FRANCE Unité Lycées Direction de la construction et de la maintenance 35 boulevard des Invalides PARIS Mandataire Agissant au nom et pour le compte du Maître d ouvrage Etablissement Opération Objet du marché Titulaire N du marché Date de notification Procédure de passation du marché initial LYCEE FLORA TRISTAN NOISY-LE-GRAND (93) Cité Régionale de l Environnement d Ile-de-France avenue du Général Leclerc CS PANTIN Téléphone : Télécopie : Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Marché de travaux / lot 1 : Clos couvert et Corps d état secondaires 3LM BATIMENT Marché n notifié le 18 décembre 2012 Appel d offres ouvert (art. 33, 57 à 59 CMP) Document AVENANT N 4 Montant du marché initial et des avenants en Montant HT TVA Montant TTC % accroissements avenant nouveau./. montant MARCHE INITIAL , , ,16 marché./. (TVA 19.6 %) initial marché initial Avenant n 1 de substitution au profit de LABATI SARL notifié le 15 mai 2013 AVENANT N 1 (TVA 19.6 %) % Avenant n 2 de substitution au profit de 3LM BATIMENT notifié le 2 mai 2014 AVENANT N 2 (TVA 20.0 %) % Avenant n 3 notifié le 14 novembre 2014 AVENANT N 3 (TVA 19.6 et 20.0 %) , , ,35 9,28% 9,28 % Avenant n 4 notifié le - AVENANT N 4 (TVA 20.0 %) NOUVEAU MONTANT (TVA 19.6 et 20 %) , , ,55 1,22 % 10,50 % , , ,14 10,50 % 10,50 % 2765 SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 1/9

11 11 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 3 au marché de travaux AVENANT N 4 AU MARCHE DE TRAVAUX TITULAIRE : 3LM BATIMENT Objet : Avenant n 4 au marché de travaux du lot 1 (Clos Couvert et corps d état secondaires) pour la restructuration partielle du service de restauration et du hall et la rénovation thermique du bâti au Lycée Flora Tristan de Noisy-Le-Grand (93). PREAMBULE Par convention de mandat n 06S notifiée le 16 avril 2007, la Région Ile-de-France a confié mandat à la SAERP 7 rue Watt PARIS Cedex 13, pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de l opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti du Lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand (93160). Dans ce cadre, un marché relatif au lot 01 des travaux de cette opération a été passé par une procédure d appel d offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics, au titre duquel la société BRIQUE ET BETON était titulaire dudit marché enregistré sous le numéro et notifié le 18 décembre Par courrier en date du 6 février 2013, la société SPF LABATI a informé la SAERP : o De sa fusion par transmission universelle de patrimoine, avec sa filiale la société BRIQUE ET BETON, titulaire du marché ; o De la dissolution sans liquidation de la société BRIQUE ET BETON ; o De la reprise par SPF LABATI des engagements contractuels de la société BRIQUE ET BETON au titre du marché de travaux n relatif aux travaux du lot 1 de l opération. Afin de prendre en compte les évolutions liées à la vie des sociétés BRIQUE ET BETON et SPF LABATI, un avenant n 1 de substitution, sans incidence financière, a été passé afin de substituer à la société BRIQUE ET BETON la société SPF LABATI en qualité de contractant du marché de travaux du lot 1 n notifié le 18 décembre Concomitamment, et par courrier en date du 24 avril 2013, la société SPF LABATI a transmis à la SAERP les justificatifs relatifs au changement de dénomination de SPF LABATI en LABATI SARL. L avenant n 1 de substitution a été notifié à la société LABATI SARL le 15 mai Par ordre de service n 01 en date du 6 juin 2013 et notifié au titulaire le 7 juin 2013, notification a été faite à LABATI SARL du commencement de l exécution des travaux et du démarrage de la période de préparation à compter du 17 juin Par ordre de service n 06 en date du 9 septembre 2013 et notifié au titulaire le 10 septembre 2013, notification a été faite à LABATI SARL de débuter l exécution des travaux à compter du 11 septembre Par jugement en date du 22 juillet 2013, pour lequel aucune information n a été délivrée par la société LABATI SARL auprès de la SAERP, le Tribunal de Commerce d Evry a prononcé l ouverture d une procédure de redressement judiciaire de la société LABATI SARL et désigné Maître Florence TULIER POLGE, sise Immeuble le Mazière Rue René Cassin EVRY, en qualité d administrateur judiciaire, la société SAERP a, par courrier en date du 22 octobre 2013, mis en demeure Me TULIER POLGE de poursuivre le contrat en application des articles L et L du Code du Commerce. Par courrier daté du 29 octobre 2013 notifié à la SAERP le 31 octobre 2013, Me TULIER POLGE a informé en retour la SAERP de sa désignation en qualité d administrateur judiciaire de la procédure de redressement judicaire de LABATI SARL et notifié sa décision de poursuivre le marché de travaux modifié par avenant n 1 Par courrier électronique en date du 31 octobre 2013, la société 3LM BATIMENT a contacté la société SAERP en vue de la passation d un avenant de substitution au marché à l appui d un jugement du tribunal de commerce d EVRY en date du 14 octobre 2013 ordonnant la cession de la société LABATI SARL au profit de la société 3LM BATIMENT, ladite cession de LABATI SARL emportant la cession des marchés ou commandes dont bénéficie la société LABATI SARL et dont la société 3LM BATIMENT s engage à poursuivre l exécution SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 2/9

12 12 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux Il est rappelé pour mémoire qu au 31 octobre 2013 les retards suivants avaient été identifiés par la Direction de chantier au titre de l exécution des prestations du marché par l ancien titulaire LABATI SARL : - trente-cinq (35) jours calendaires de retard au titre de la présentation du Directeur de Synthèse intervenue le 05/09/2013 ; - soixante-sept (67) jours calendaires de retard à la date du 26/09/2013 dans la présentation des éléments nécessaires à l élaboration du calendrier détaillé des travaux ; - Retard dans l exécution des travaux du marché depuis le 11 octobre 2013 pour cause de non intervention. Sur cette base, le représentant du pouvoir adjudicateur a été contraint d ajourner les travaux et prestations des marchés des différents lots de travaux de l opération en application de l article 49.1 du CCAG Travaux et d initier les démarches nécessaires au transfert du marché du lot 1 de travaux. Cette décision d ajournement a été notifiée le 27 novembre 2013 à Me TULIER POLGE, en sa qualité d administrateur judiciaire de l ancien titulaire LABATI SARL, par voie d ordre de service /08. La procédure collective affectant la société LABATI SARL et le jugement de cession du Tribunal de Commerce d Evry en date du 14 octobre 2013 ont donc conduit à céder le marché modifié par avenant n 1 au repreneur 3LM BATIMENT en qualité de nouvelle personne morale co-contractante, cette cession ayant été préalablement autorisée par la collectivité publique à l appui du dossier de capacité constitué par le repreneur. L avenant n 2 de substitution a ainsi été notifié à la société 3LM BATIMENT le 2 mai Consécutivement aux réunions de travail préliminaires avec le nouveau titulaire 3LM BATIMENT, la fin d ajournement et le redémarrage de l exécution des travaux à compter du 4 juin 2014 a été notifié par décisions du représentant du pouvoir adjudicateur aux titulaires des marchés des différents lots de travaux, moyennant instauration d une nouvelle période de préparation «tous corps d état» de trois (3) semaines compte tenu des perturbations induites dans le déroulé de chantier par l ajournement des travaux. S agissant du lot 1 de travaux, cette décision de fin d ajournement et de redémarrage de l exécution a été notifiée le 27 mai 2014 à la société 3LM BATIMENT par voie d ordre de service /10. Parallèlement, le décret n en date du 4 mai 2012 et ses arrêtés d application ont modifié les conditions de réalisation des travaux de désamiantage tels que décrits au CCTP du marché afin de diminuer les risques d exposition du personnel. En outre, le maître d ouvrage a fait procéder par le laboratoire BIOGOUJARD à des diagnostics complémentaires qui ont révélé, dans la zone demi-pension et le hall central, la présence de matériaux amiantés non identifiés initialement. Ces diagnostics ont fait l objet de rapports datés du 22 août 2013 (pré-diagnostic avant travaux) et du 12 juin 2014 (diagnostic avant travaux). L ensemble de ces sujétions ont donné lieu à l établissement d un devis n 3 dont l indice D, d un montant de euros HT (valeur marché), est approuvé par la personne publique après vérification du maître d œuvre au titre du présent avenant n 3. Enfin, l incidence d une part, des modifications de réalisation des travaux de désamiantage et d autre part, de la décision du maître d ouvrage de ne pas appliquer de pénalité à l encontre de la société 3LM BATIMENT au titre des retards identifiés dans l exécution des prestations par l ancien titulaire défaillant LABATI SARL, a pour conséquence d augmenter le délai d exécution des travaux de 3 mois et une semaine se décomposant comme suit : 28 jours calendaires pour les travaux de désamiantage ; 47 jours calendaires pour la neutralisation du délai entre le 11 octobre et le 27 novembre 2013 ; 21 jours calendaires nécessaires à la préparation TCE du chantier à la suite de la décision de reprise ayant pris effet au 4 juin 2014 Sur ces bases, un avenant n 3 a été élaboré, ce troisième avenant ayant pour objet principaux de prendre en compte les adaptations techniques apportées au projet en matière de désamiantage et de modifier le délai d exécution du marché en le prolongeant de trois mois et une semaine. L avenant n 3 a ainsi été notifié à la société 3LM BATIMENT le 14 novembre IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 2765 SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 3/9

13 13 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT Le présent avenant n 4 au marché n relatif aux travaux du lot n 1 (CLOS COUVERT CORPS D ETAT SECONDAIRES) pour l opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti du Lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand a pour objet : - de définir des adaptations techniques apportées au projet décrit dans le marché initial ; - de fixer les incidences financières en découlant et arrêtant ainsi le nouveau montant du marché. Le présent avenant ne concerne que ce qui est écrit dans son objet. ARTICLE 2 ADAPTATIONS TECHNIQUES ET INCIDENCES FINANCIERES Dépenses afférentes aux travaux indispensables - Travaux supplémentaires localisés de protections sur sols amiantés dégradés «hors champ d intervention» au titre du marché initial Le programme de rénovation partielle du lycée Flora Tristan prévoit le retrait avec désamiantage des châssis de façades et des bandes de sols situées à l aplomb desdits châssis. En revanche, et à l exception de certains espaces remarquables tels que la demi-pension et le hall, il n a pas été prévu le désamiantage des sols des espaces intérieurs. Pour ailleurs, il a été constaté ponctuellement et localement dans certaines salles un état de dégradation et de décollement avancé pour certaines dalles de sol à proximité des façades, avec colle amiantée apparente. A la demande du maître d ouvrage, la société 3LM BATIMENT doit procéder ponctuellement au retrait de quelques dalles ou parties de dalles de sol abimées et mettre en œuvre un procédé de surfactant sur la colle amiantée. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, pour un montant global en plus-value de 9 124,21 HT (valeur marché). Montant total HT en plus-value (devis TM 5 visé) Travaux modificatifs validés par le maître d ouvrage Dotation complémentaire en équipements de cuisine pour la demi-pension provisoire (bâtiments scolaires provisoires) Sur demande des utilisateurs, et avec l accord du maître d ouvrage, la dotation en équipement en matériel de cuisine pour le réfectoire provisoire nécessaire au phasage des travaux est complétée par une armoire chaude mobile et une armoire froide mobile. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, pour un montant global en plus-value de 4 875,00 HT (valeur marché). Montant total HT en plus-value (devis TM 4 visé) Prestations modificatives pour adaptation des protections collectives en terrasse Sur proposition du maître d œuvre (en concertation avec le coordonnateur sécurité de l opération) et en accord avec le maître d ouvrage, il est décidé de procéder à une optimisation de configuration de gardecorps en terrasse (protections collectives) à fin d amélioration esthétique et dans le respect des exigences règlementaires. Ainsi, les garde-corps initialement prévus au projet sont remplacés par des garde-corps réglementaires thermo laqués, strictement ajustés au calepinage de la façade, permettant d éviter la mise en œuvre de double potelets au droit des angles de terrasses et de respecter un alignement visuel avec les trames de 2765 SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 4/9

14 14 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux façades. L assemblage mécanique des éléments ne nécessitera pas de soudure et par la même pas de reprise de peinture. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché une diminution de travaux par rapport au marché initial, pour un montant global en moins-value de 5 247,90 HT (valeur marché). Montant total HT en moins-value (devis TM 6 visé) , Prestations modificatives pour suppression des plans stratifiés des sanitaires Sur demande des utilisateurs et du maître d ouvrage, et afin de faciliter l entretien ainsi que la maintenance ultérieur des ouvrages rénovés, il est décidé de supprimer du programme de travaux la mise en œuvre de plans stratifiés pour les futurs sanitaires rénovés. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché une diminution de travaux par rapport au marché initial, pour un montant global en moins-value de 500,69 HT (valeur marché). Montant total HT en moins-value (devis TM 7 visé) - 500, Prestations modificatives pour adaptation du faux plafond acoustique de la future salle de restauration rénovée Sur proposition du maître d œuvre et en accord avec le maître d ouvrage, il est décidé de procéder à une modification du faux plafond acoustique prévu pour la future salle de restauration rénovée. Il est ainsi convenu de substituer au faux plafond en plaque de plâtre perforé un faux plafond démontable 800*600 en plaque de plâtre acoustique finie type «gyptone» (ou équivalent), offrant des performances acoustiques équivalentes tout en permettant de faciliter les futures interventions au titre de l entretien et de la maintenance. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché des travaux supplémentaires non prévus par rapport au marché initial, pour un montant global en plus-value de 4 134,81 HT (valeur marché). Montant total HT en plus-value (devis TM 8 visé) 4 134, Travaux supplémentaires pour installation et mise à disposition de feux tricolores provisoires pour sécurisation du cheminement entre le lycée et la demi-pension provisoire (hors enceinte du lycée). Suite aux concertations intervenues en phase étude entre la Région Ile-de-France et la Ville de Noisy-Le- Grand, le programme de travaux prévoyait la réalisation d aménagements de sécurité au droit de la traversée piétonne en domaine public sur la rue des Hauts Châteaux afin de sécuriser le cheminement des élèves entre le lycée Flora Tristan et la demi-pension provisoire implantée sur le parking communal de proximité. Ces aménagements intégraient la réalisation de signalétiques routières et de bandes rugueuses de ralentissement. Ces aménagements ont été réalisés à l occasion de la mise en service de la demi-pension provisoire. Suite à cette mise en service, les services techniques de la Ville de Noisy-Le-Grand ont procédé au retrait des bandes rugueuses et ont demandé la mise en place de feux tricolores de sécurité provisoires et raccordés sur le branchement électrique de la demi-pension provisoire. La société 3LM BATIMENT doit donc procéder à ces aménagements modificatifs sur demande du maître d ouvrage. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché des travaux supplémentaires non prévus par rapport au marché initial, pour un montant global en plus-value de ,53 HT (valeur marché). Montant total HT en plus-value (poste 2 devis TM 11a) , SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 5/9

15 15 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux Travaux supplémentaires pour ponçage de la peinture de sol du hall pour mise en place du sol coulé. Suite aux opérations de désamiantage anticipées du hall (rendues nécessaires d une part par les travaux supplémentaires de désamiantage confiés au titre de l avenant n 3 et d autre part, par les contraintes du calendrier phasé de l opération en site occupé), le hall a été restitué temporairement au lycée pour une année scolaire, jusqu à la reprise programmée des travaux de restructuration de cet espace central. Suite à cette restitution, le lycée a fait réaliser dans l emprise du hall des travaux de peinture au sol. Le programme des travaux de l opération prévoit à terme au titre de la restructuration la réalisation d un sol coulé dans cet espace. Or, la mise en œuvre de ce sol coulé nécessite techniquement et préalablement le ponçage de la peinture au sol mise en œuvre par le lycée, interventions non prévues au titre du programme des travaux. Cela entraîne pour le titulaire du présent marché des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, pour un montant global en plus-value de 3 450,00 HT (valeur marché). Montant total HT en plus-value (devis TM 14a) 3 450, SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 6/9

16 16 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux Synthèse des adaptations techniques et de leurs incidences financières Postes de dépense et qualification Motivation de travaux modificatifs N de devis / ref. OS Article de pièces contractuelles modifié (préciser selon le cas : CCAP CCTP.) SUJETIONS TECHNIQUES IMPREVUES OU RENDUES NECESSAIRES PAR LA TECHNICITE DU PROGRAMME Montant en euros HT (valeur marché) Sans objet DEPENSES AFFERENTES AUX TRAVAUX INDISPENSABLES (Selon article 2.1 du présent avenant) Travaux supplémentaires de CCTP prescriptions désamiantage localisés de protections Devis 3LM communes à tous les sur sols amiantés dégradés «hors BATIMENT n 5 visé lots Amiante Mesures de champ d intervention» au titre du marché par le maître CCTP lot 1 chapitre 2 prévention initial selon article 2.1. du présent avenant d œuvre «Désamiantage» V3 OS n 16 et additif TRAVAUX MODIFICATIFS VALIDES PAR LE MAITRE D OUVRAGE (Selon article 2.2 du présent avenant) Dotation complémentaire en équipements de cuisine pour la demipension provisoire (bâtiments scolaires provisoires) selon article du présent avenant Demande des utilisateurs validée par le maître d ouvrage Devis 3LM BATIMENT n 4 visé par le maître d œuvre OS n 15 CCTP lot 1 chapitre 3 «Réfectoire et Classes Provisoires» indice A , ,00 Prestations modificatives pour adaptation des protections collectives en terrasse (optimisation des gardes corps en terrasse) selon article du présent avenant Proposition du maître d œuvre Mesures de prévention Devis 3LM BATIMENT n 6 visé par le maître d œuvre OS n 18 CCTP lot 1 chapitre 4 «Serrurerie Métallerie» ,90 Prestations modificatives pour suppression des plans stratifiés des sanitaires selon article du présent avenant Demande des utilisateurs et du maître d ouvrage Entretien maintenance Devis 3LM BATIMENT n 7 visé par le maître d œuvre OS n 18 CCTP lot 1 chapitre 6 «Menuiseries Intérieures» -500,69 Prestations modificatives pour adaptation du faux plafond acoustique de la future salle de restauration rénovée selon article du présent avenant Proposition du maître d œuvre Entretien maintenance Devis 3LM BATIMENT n 8 visé par le maître d œuvre OS n 18 CCTP lot 1 chapitre 5 «Cloisons Doublages Faux Plafonds» ,81 Travaux supplémentaires pour installation et mise à disposition de feux tricolores provisoires pour sécurisation du cheminement entre le lycée et la demi-pension provisoire (hors enceinte du lycée) selon article du présent avenant Demande de la Ville de Noisy Le Grand acceptée par le maître d ouvrage Devis 3LM BATIMENT n 11a poste 2 OS n 19 CCTP lot 1 chapitre 1b VRD et chapitre 3 «Réfectoire et Classes Provisoires» indice A ,53 Travaux supplémentaires pour ponçage de la peinture de sol du hall pour mise en place du sol coulé selon article du présent avenant Travaux supplémentaires induits par des interventions «hors chantier» sur initiative du lycée Devis 3LM BATIMENT n 14a Visé par le maître d oeuvre CCTP lot 1 chapitre 7 «Carrelage Faïence Sol Coulé» V ,00 ALEAS TECHNIQUES AYANT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL Sans objet TOTAL GENERAL HT (valeur marché) , SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 7/9

17 17 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux ARTICLE 3 MONTANT DE L AVENANT ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHE En fonction de ce qui précède, le montant de l avenant n 4, valeur marché, est arrêté à : Montant en euro HT ,96 TVA à 20,0 % sur travaux article ,59 Montant en euro TTC ,55 Soit en toutes lettres TTC : Quarante-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept uros et cinquantecinq cents toutes taxes comprises. Mois économique de la valeur des prestations : selon marché initial (mois Mo mars 2012) Le montant du marché augmenté des avenants n 1, 2, 3 et 4 est arrêté à ,35 HT Le pourcentage d augmentation de l avenant 4 par rapport au montant initial du marché complété par ses avenants n 1, 2 et 3 est de 10,50 %. ARTICLE 4 DELAI D EXECUTION Les modifications de travaux apportées à l article 2 du présent avenant sont sans incidence sur le délai global de l ouvrage et s inscrivent dans le cadre du calendrier général de travaux tel qu il résulte de l article 5 de l avenant n 3 au marché. ARTICLE 5 NANTISSEMENT CESSION DE CREANCE Le montant maximal que le titulaire pourra céder ou présenter en nantissement au titre de cet avenant sera de ,55 TTC ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE Le présent avenant ne modifie pas le montant de la sous-traitance SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 8/9

18 18 / 18 Restructuration partielle du service de restauration et du hall et rénovation thermique du bâti Lycée Flora Tristan Noisy-Le Grand (93) - Avenant n 4 au marché de travaux ARTICLE 7 GENERALITES Le présent avenant n 4 est rendu exécutoire à compter de sa notification. Toutes les clauses et conditions générales du marché initial et de ses avenants n 1, n 2 et n 3 demeurent applicables tant qu elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction. Fait à PARIS, le Le Mandataire du Maître de l ouvrage Le titulaire du marché Pour la SAERP La Directrice Générale Isabelle BONNAUD JOUIN Mention manuscrite «lu et accepté» Pour la société 3LM BATIMENT Monsieur.. Pièces annexes au présent avenant : - Devis 3LM BATIMENT n 4, 5, 6, 7, 8, 11a poste 2, 14a - Ordres de services 15, 16, 18 et SAERP / AM Ind. 5 MAJ suite CAO du 12/06/2015 9/9

LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)

LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78) Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2014 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE LEONARD DE VINCI A SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (78)

Plus en détail

RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION

RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION CP 12-742 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE COLBERT A LA CELLE

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france

Rapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france CP 13-294 Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france HABILITATION DU PRESIDENT

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET

Plus en détail

MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT. A- Objet du marché et procédure appliquée

MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT. A- Objet du marché et procédure appliquée MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N MONTANT (euros HT) NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché et procédure appliquée Objet : Etude géotechnique

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

MARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT. Pouvoir adjudicateur :

MARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT. Pouvoir adjudicateur : MARCHE PUBLIC n AC 2014-01 ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur : Objet de la consultation : Accompagnement du Syndicat Mixte Ouvert dans l organisation d un colloque le 26 juin 2014 (6èmes rencontres

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008 Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat

Plus en détail

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances. LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil

Plus en détail

PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Procédure Adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics Marché à bons de commande Fourniture, livraison et pose de stores

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION

Plus en détail

N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics)

N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics) N MAPA 05-2014 Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics) CHAUDIERE BOIS ENERGIE DE L HOTEL D ENTREPRISES Procédure adaptée art 28

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 Le formulaire DC3 est un modèle d acte d engagement qui peut être utilisé

Plus en détail

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :..

COMMUNE DE BESSIERES. Marché Public 2015-10. Refonte du site internet de la ville de Bessières. Acte d Engagement. Dénomination exacte :.. Adresse :.. Marché Public 2015-10 Refonte du site internet de la ville de Bessières Acte d Engagement CANDIDAT Dénomination exacte :.. Adresse :.. Tel : Fax :. Mail :. PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR Cet acte

Plus en détail

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché

Plus en détail

COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT

COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT Lot Unique : Enfouissement Réseau Téléphonique COMMUNE DE KOGENHEIM ACTE D ENGAGEMENT Enfouissement du Réseau Téléphonique «Rue de Sermersheim» Maître d ouvrage : COMMUNE DE KOGENHEIM 14, Rue du Maréchal

Plus en détail

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES

Plus en détail

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION POUR GROUPEMENT D ENTREPRISE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION Extension et remise en conformité de la salle polyvalente de la Commune de Thézy-Glimont.

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08

LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres

ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture 92310 Sèvres MARCHE PUBLIC DE SERVICES Prestations de conservation-restauration

Plus en détail

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ DE TRAVAUX, DE CRÉATION ET D ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché Procédure adaptée passé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés

Plus en détail

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président. Maison de Pays. Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.

ACTE D ENGAGEMENT. Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président. Maison de Pays. Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen. Syndicat du Pays Segréen Monsieur le Président Maison de Pays Route d Aviré 49500 SEGRE 02 41 92 24 94 info@pays-segreen.fr ACTE D ENGAGEMENT Personne publique : Objet du marché : Syndicat du Pays Segréen,

Plus en détail

VILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT

VILLE DE GRIMAUD. Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT VILLE DE GRIMAUD Objet de la consultation MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS COMMUNAUX Marché public à procédure adaptée en application de l'article 28 du CMP ACTE

Plus en détail

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : COMMUNE DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS 8 rue Charles Renard BP 35 28 350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT 1 TRAVAUX DES TROTTOIRS ET ESPACES VERTS RUE DES SOURCES A BUSSY-SAINT-MARTIN

ACTE D ENGAGEMENT 1 TRAVAUX DES TROTTOIRS ET ESPACES VERTS RUE DES SOURCES A BUSSY-SAINT-MARTIN MINISTERE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI Direction des Affaires Juridiques MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES ACTE D ENGAGEMENT 1 DC3 A - Objet de la consultation et de l acte d engagement.

Plus en détail

RAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements

RAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements RAPPORTN 13.506 CP AUTORISATION DE SIGNERL'AVENANT N 3 AU MARCHED'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCEPREVENTIVE ET CORRECTIVEDESEQUIPEMENTS D'ALARMESANTI-INTRUSIONDESBATIMENTSDEPARTEMENTAUX DIRECTIONGENERALEDESSERVICES

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013

Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LA POLITIQUE REGIONALE POUR LES PERSONNES EN SITUION

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES GROUPEMENT D ACHAT INRA/Chambre d Agriculture Coordination du groupement : INRA Centre de Recherche ANGERS - NANTES SERVICES DECONCENTRES D APPUI A

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L ORÉE DE LA BRIE

SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L ORÉE DE LA BRIE Communauté de communes Brie-Comte-Robert Chevry-Cossigny Servon 1 place de la gare 77170 Brie-Comte-Robert : 01 60 62 15 81 : communaute@loreedelabrie.fr SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 *******

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* DC8 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PIERREFORT Tél. : 04.71.23.69.25 Fax : 04.71.23.39.87 ******* Consultation Pour l Aménagement de la Maison des Services Rue du Plomb du Cantal 15230 PIERREFORT ACTE

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article

Plus en détail

OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS SOCIETE AUCHAN France

OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS SOCIETE AUCHAN France OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS SOCIETE AUCHAN France ENTRE : L établissement public dénommé "COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX", dont le siège social est à BORDEAUX (33076), Esplanade Charles de Gaulle, Représentée

Plus en détail

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHE DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE DE TRAVAUX 1 ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage COMMUNE D'AMBLAINVILLE place du 11 novembre 60 110 AMBLAINVILLE Objet du marché PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE Marché sur procédure

Plus en détail

Cahier des clauses particulières (CCP)

Cahier des clauses particulières (CCP) Cahier des clauses particulières (CCP) Objet : Mise en place de la méthode HACCP Marché adapté Passé en application de l article 26 II 2 du code des Marchés Publics Direction des affaires éducatives Version

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe. Cotraitant n 2

C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe. Cotraitant n 2 C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe ACTE D ENGAGEMENT En cas de groupement, cotraitant n 1 Raison sociale : Adresse : Cotraitant n 2 Raison sociale : Adresse : Bureau distributeur : Téléphone : Fax :

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) OBJET DU MARCHE : Opération de remplacement du groupe frigorifique et de la tour aéroréfrigérante installés en toiture terrasse du bâtiment KOURILSKY par

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES A.E. C.C.A.P. Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Voies Navigables de France Direction Interrégionale

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation Ville de CALVISSON Gard MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC DU FOYER COMMUNAL Date et heure limites de réception des offres Vendredi 24 juillet 2015 à 12h. Règlement de la Consultation ARTICLE

Plus en détail

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières

Plus en détail

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux

I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux I.V.R. Ingénierie des Voiries et Réseaux VILLE DE DANNEMARIE -POSE D UNE CONDUITE AEP Ø150mm POUR RENFORCEMENT DE RESEAU -RUE DE LA FREGATE -CHEMIN PIETON A.E. Ingénierie des Voiries et Réseaux - Sarl

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY Objet du Marché : Fourniture et tir d un feu d artifice pour le 14 juillet 2012 Pouvoir adjudicateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY Maison des Services

Plus en détail

Centre de Gestion et de Formation C G F

Centre de Gestion et de Formation C G F République française Polynésie française Centre de Gestion et de Formation C G F DÉVELOPPEMENT D UN LOGICIEL, SUR MESURE, DE GESTION DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Marché sans formalité particulière

Plus en détail

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile

Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile Fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : Communauté de Communes

Plus en détail

DEPARTEMENT DES YVELINES EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL PARLY II

DEPARTEMENT DES YVELINES EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL PARLY II DEPARTEMENT DES YVELINES EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL PARLY II AVENANT N 2 A LA CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET AUTRES AMENAGEMENTS DE VOIRIE 1 ENTRE : Le Département des Yvelines Collectivité

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC)

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) REPROFILAGE DU PORT DE LA BAIE DE LA GENDARMERIE - (COMMUNE DE SAVINES-LE-LAC) Pouvoir adjudicateur Syndicat Mixte d Aménagement et de Développement

Plus en détail

Travaux de rénovation des allées du cimetière

Travaux de rénovation des allées du cimetière MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (AE) Maître d ouvrage Mairie de Quincié-en-beaujolais Le Bourg 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS Téléphone : 04 74 04 32 47 Fax : 04 74 04 30 35 Email : mairie@quincie-en-beaujolais.fr

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE

ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE OBJET DU MARCHE ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 : RESPONSABILITE CIVILE Personne publique contractante : Monsieur le Maire de la Commune de CANY-BARVILLE Objet du marché : Prestations de service d assurance

Plus en détail

Acte d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :

Acte d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet : Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2005 A 18h30 NOTE DE SYNTHESE

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2005 A 18h30 NOTE DE SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2005 A 18h30 NOTE DE SYNTHESE En préalable, Mr Mély donne lecture des actes et contrats signés lors des derniers mois A remarquer un nombre de transactions toujours

Plus en détail

Assistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex

Assistance à maîtrise d ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes - AE. BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex BTP CFA Poitou-Charentes 3 rue de Chantejeau 86 280 SAINT BENOIT Cedex Assistance à Maîtrise d Ouvrage pour la construction des nouveaux locaux de formation et d hébergement du BTP CFA de Charente. A E

Plus en détail

CONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES

CONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES CONSTRUCTION D UN ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE Marché A Procédure Adaptée Pouvoir adjudicateur : Nom du Pouvoir adjudicateur CENTRE HELENE BOREL Ayant son siège social à Avenue du

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (AE)

ACTE D ENGAGEMENT (AE) MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Conduite d opération pour la réhabilitation d un bâtiment en maison de vie Date et heure limites de

Plus en détail

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre

Plus en détail

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE

TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cuges les pins Direction des Services Techniques et Urbanisme Hôtel de Ville Place Stanislas Fabre 13780 CUGES LES PINS Tél. : 04 42 73 80

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre

Sommaire détaillé. Sommaire. Réaliser les études préalables. Définir le programme. Choisir et rémunérer le maître d œuvre Réf. Internet Pages Partie 1 Optimiser la programmation de l opération de travaux Réaliser les études préalables Accomplir les études de prospection et de diagnostic...3092 9 Choisir la localisation du

Plus en détail

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés

Plus en détail

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE

Plus en détail

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX

Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet

Plus en détail

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Maître d Ouvrage Commune d ANDELAT Mairie ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) Objet Rénovation et extension des bâtiments des écoles Architecte Philippe MAGENTIES Pagros Tél/Fax : 04 71 20 42 33 Port : 06 45 67 61

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT (A. E.)

ACTE D ENGAGEMENT (A. E.) AE 1/5 ACTE D ENGAGEMENT (A. E.) A IDENTIFIANTS Désignation, adresse de l organisme qui passe le marché MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD - PAS DE CALAIS 33 rue du Grand But - CAPINGHEM Adresse Postale :

Plus en détail

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE r Délégation Aquitaine-Limousin Esplanade des Arts et Métiers BP 105 33402 Talence Cedex CREATION D'UNE RESERVE A PRODUITS CHIMIQUES A L'IBGC ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE Date de notification:

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2

AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 DIRECTION GENERALE FINANCES ET GESTION DIRECTION DES PROJETS D EQUIPEMENTS AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 AVENANT

Plus en détail