ANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 02/09/ :24

Transcription

1 ANNONCE TRANSMISE AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE DATE D'ÉMISSION : 02/09/ :24 CONTENU DE VOTRE AVIS NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie. Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs d'édition. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LENS Correspondant : Mme Bernadette DANES, marché public, 17 bis PLACE JEAN JAURES, Lens, tél. : , télécopieur : , courriel : bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet : adresse internet du profil acheteur : Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Objet du marché : Travaux de création de sanitaires et d'un préau au groupe scolaire Voltaire. Type de marché de travaux : exécution Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : Objets complémentaires : Objets complémentaires : Objets complémentaires : Objets complémentaires : Lieu d'exécution et de livraison : Groupe scolaire Voltaire à Lens, Lens L'avis implique un marché public Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en compte : non Le marché est alloti. Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché est décomposé en 10 lots définis comme suit : Lot n 1 : Gros oeuvre Lot n 2 : Charpente bois Lot n 3 : Couverture Lot n 4 : Menuiseries extérieures Lot n 5 : Plâtrerie - Faux plafond Lot n 6 : Menuiseries intérieures Lot n 7 : Carrelage - Faïences Lot n 8 : Peintures Lot n 9 : Electricité page 1 / 5

2 Lot n 10 : Plomberie - Chauffage Descriptions concernant les achats complémentaires : Le marché intègre les options suivantes : Option n 1 - Mise en place d'un rideau métallique impactant les lots n 4 - Menuiseries extérieures et n 9 - Electricité. Option n 2 - Luminaires LED impactant le lot n 9 - Electricité. Prestations divisées en lots : oui Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 décembre 2015 Cautionnement et garanties exigés : Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à ,00 euro(s) hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87.III du Code des marchés publics. Cette avance est égale à 15% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 15% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Mobilisation de crédits propres à la ville de Lens. Délai global de paiement fixé à 30 jours par mandat administratif. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-II du Code des marchés publics. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro Conditions de participation : Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les capacités techniques : les moyens humains et matériels du candidat, éventuellement renforcés par ceux d'autres opérateurs économiques, doivent permettre la réalisation des prestations objet du marché dans les règles de l'art et garantir le respect du délai d'exécution - les capacités professionnelles : les références produites (ou certificats de capacité) ainsi que les titres d'études et professionnels doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs économiques) dispose des compétences dans les domaines de Travaux de création de sanitaires et de préau au sein d'un groupe scolaire, par corps de métier. Qualifications souhaitées ou références produites ou certificats de capacité par lot précisées article 6 du règlement de la consultation. Marché réservé : Non Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : Liste des documents déclinés article 5-1 du règlement de la consultation. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : Valeur technique (60 %) Prix (40 %) Pas d'enchère électronique page 2 / 5

3 Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 02 octobre 2015 à 12 h 30 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PT15035 Renseignements complémentaires : Les variantes sont interdites.le marché ne prévoit pas de phase de négociation. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché pour l'ensemble des lots. Modalités des visites sur site : Les dates prévisionnelles des visites sur site sont fixées aux : - Jeudi 17 septembre 2015 à 14H30 - Vendredi 18 septembre 2015 à 9H30 Contact : bdanes@mairie-lens.fr et svoisin@mairie-lens.fr. L'entreprise titulaire du LOT N 1 : GROS OEUVRE devra réaliser une action qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'article 1 du CCAP précise à cet égard, les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion. Critères d'attribution : LOT N 1 - GROS OeUVRE : 1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans le mémoire technique ( pondération : 60% ) et des sous-critères eux-mêmes pondérés suivants : 1. Moyens humains et matériels affectés au chantier (25 points) : 1a - Moyens humains en adéquation avec le chantier (15 points) 1b - Matériels mis à disposition (10 points) 2. Méthodologie proposée (75 points) : 2a - Organisation de chantier étayée par le détail du phasage, tâche par tâche (20 points) 2b - Plan installation du chantier faisant notamment apparaître la base de vie, clôture de chantier, sens de circulation, position coffrets de chantier, des bennes gravats, zone de stockage... (10 points) 2c - Gestion des déchets proposée - mode d'évacuation et de traitement... (10 points) 2d - Dispositions envisagées pour l'exécution en site occupé - modes opératoire (15 points) 2e - Planning détaillé par tâches (et phasage chantier) en cohérence avec les délais imposés (20 points) 2. Prix des prestations ( pondération : 40% ) LOTS N 2 A 10 : 1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments demandés dans le mémoire technique ( pondération : 60% ) et des sous-critères eux-mêmes pondérés suivants : 1. Moyens humains et matériels affectés au chantier (25 points) : 1a - Moyens humains en adéquation avec le chantier (15 points) 1b - Matériels mis à disposition (10 points) 2. Méthodologie proposée (75 points) : 2a - Organisation de chantier étayée par le détail du phasage, tâche par tâche (25 points) 2b - Gestion des déchets proposée - mode d'évacuation et de traitement... (15 points) 2c - Dispositions envisagées pour l'exécution en site occupé - modes opératoire (15 points) 2e - Planning détaillé par tâches (et phasage chantier) en cohérence avec les délais imposés (20 points) 2. Prix des prestations ( pondération : 40% ) Modalités de notation : L'analyse des offres se fera selon les modalités suivantes: Critère «Valeur technique» et ses sous-critères : critères qualitatifs sur une échelle de : Non abordé = 0 point Insuffisant :? des points Moyennement satisfaisant :? des points Satisfaisant :? des points Correspond en tout point : le nombre de point maximum Critère «prix» : courbe inversement proportionnelle (au moins au mieux). Les plis devront être remis par pli recommandé avec avis de réception postal ou contre récépissé à l'adresse page 3 / 5

4 suivante : Mairie de Lens Service des marchés publics 17 bis, place J. Jaurès Lens cedex Conformément aux dispositions de l'article 56 du CMP, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique et la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique à l'adresse suivante : La durée du marché est fixée à 35 Semaine(s) décomposées comme suit : - Période de préparation : 4 semaines - Période de travaux : 31 semaines. Chaque période démarrera à compter de l'ordre de service s'y afférent. Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 septembre 2015 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Sylvain ROBERT, Mairie de Lens, 17 bis, place J. Jaurès, Lens cedex, tél. : , télécopieur : , courriel : bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet : Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : M. Sylvain ROBERT, Mairie de Lens, Place J. Jaurès, Lens cedex, tél. : , télécopieur : , courriel : bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet : Conditions de remise des offres ou des candidatures : Service des marches publics Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée - BP 2039, Lille cedex, tél. : , télécopieur : , courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, Nancy cedex Détails d'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille ou service des marchés publics de la ville de Lens Nature et désignation des lots : Lot(s) 1 Lot 1 - Gros oeuvre Lot 1 - Gros oeuvre C.P.V. - : Objet principal : Travaux de terrassement, maçonnerie en élévation, assainissement et réseaux divers, ouvrage béton Lot(s) 2 Lot 2 - Charpente bois Lot 2 - Charpente bois C.P.V. - : Objet principal : Travaux de charpente industrielle et LC Lot(s) 3 Lot 3 - Couverture Lot 3 - Couverture C.P.V. - : Objet principal : Couverture tuiles, tuiles spéciales, évacuation eaux pluviales Lot(s) 4 Lot 4 - menuiseries extérieures Lot 4 - menuiseries extérieures C.P.V. - : Objet principal : chassis, portes sanitaires, ensemble menuisé aluminium Lot(s) 5 Lot 5 - Plâtrerie - Faux plafond page 4 / 5

5 Lot 5 - Plâtrerie - Faux plafond C.P.V. - : Objet principal : Doublages façade, faux plafonds en dalle, plafonds plaques de plâtre Lot(s) 6 Lot 6 - Menuiseries intérieures Lot 6 - Menuiseries intérieures C.P.V. - : Objet principal : Bloc porte, ouvrages divers Lot(s) 7 Lot 7 - Carrelage - Faîences Lot 7 - Carrelage - Faîences C.P.V. - : Objet principal : Travaux de carrelages, faïences Lot(s) 8 Lot 8 - Peintures Lot 8 - Peintures C.P.V. - : Objet principal : Peinture sur supports neufs et revêtments muraux Lot(s) 9 Lot 9 - Electricité Lot 9 - Electricité C.P.V. - : Objet principal : Alarme, eclairage extérieur, tableau abonnement, appareillages Lot(s) 10 Lot 10 - Plomberie - Chauffage Lot 10 - Plomberie - Chauffage C.P.V. - : Objet principal : Objets complémentaires : Appariels sanitaires, distribution chauffage DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION Référence de l'annonce dans le module de publication : SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE Votre annonce sera publiée comme suit : Profil d'acheteur Publication intégrale BOAMP Publication intégrale Département : 62 - Pas-de-Calais Classification CPF : 45 page 5 / 5