6 PLATRERIE / ISOLATION

Transcription

1 6 PLATRERIE / ISOLATION CHAPITRE 1 - GENERALITES 1.1 Objet du marché Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n 06 pour l ensemble des ouvrages de «Plâtrerie / Isolation», nécessaires à l extension et au réaménagement du restaurant administratif de la délégation CNRS Aquitaine Limousin à Pessac. Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d état qui contribuent à la réalisation de l ensemble du projet. L entrepreneur se reportera donc à ces autres C.C.T.P. ainsi qu à l ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun. S il le juge utile, l entrepreneur demandera au maître d ouvrage les documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables à l établissement de son offre. Dans le cas où l entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation entre plusieurs intervenants, elle assumera la responsabilité de l organisation logique des interventions et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages. 1.2 Limite de prestations Il est rappelé que l entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS devront être prises en compte dans la remise d offre de l entreprise. 1.3 Engagement de l entrepreneur L entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d état pourraient avoir sur ses propres ouvrages. L entrepreneur est réputé s être assuré qu il n y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l art et pour la bonne construction. L entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d une construction à forfait pour les travaux du présent lot. 1.4 Consistance des travaux Pour l essentiel les travaux portent sur : Doublages thermiques, Cloisonnements non porteurs, Habillage d éléments porteurs, 1.5 Moyens à mettre en œuvre L entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires à une bonne exécution des travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites dans le PGC en matière de sécurité et de protection de la santé. Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 1/8

2 1.6 Coordination L entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d état pour toutes incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s appuie ou se raccorde. Particulièrement, il précisera à l entrepreneur de gros-œuvre toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces dernières en contrôle la mise en œuvre et l implantation. 1.7 Sécurité sur le chantier Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur. 1.8 Réception des supports Avant tout commencement des travaux, l entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s appliquer. En l absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d aucune sujétion dans l exécution de ses propres travaux. 1.9 Sécurité incendie Le rapport initial du bureau de contrôle, joint au présent dossier, fixe les conditions de CF et SF à respecter, et notamment : Exigences courantes Pas de stabilité au feu pour les structures et planchers Locaux à risques moyens Les parois seront coupe-feu de degré 1 H. Et notamment : Local ménage, Local poubelles, Cloisonnement salle de réception coupe feu 1 H Les cloisons séparatives de salle de réception «extension» seront CF 1H Cloisonnement Locaux cuisine sur locaux salle à mange/distribution /laverie/salle réception La zone «cuisine» sera isolée du reste du batiment par un cloisonnement CF 1H ( selon plan) Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 2/8

3 CHAPITRE 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2.1 Normes et réglements Les travaux, objets du présent lot, seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : Les documents techniques applicables aux travaux de plâtrerie, cloisons sèches et faux plafonds, Les normes françaises homologuées (NF), Le REEF édité par le CSTB et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques (CCT) et cahiers des clauses spéciales (CCS) Enduits intérieurs en plâtre Norme NFP (référence DTU 25.1 CC), Norme NFP marchés privés (référence DTU 25.1 CCS), Norme NFP plafonds constitués par un enduit armé en plâtre (référence DTU CC), Norme NFP plafonds fixés : plaques de plâtre à enduire, plaque de plâtre à parement lisse (référence DTU CC), Normes NFP et A1 plafonds suspendus en éléments de terre cuite (référence DTU CC), Norme NFP plafonds suspendus : plaques de plâtre à enduire, plaque de plâtre à parement lisse directement suspendues (référence DTU CC) Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l application d un enduit au plâtre Normes NFP , NFP , NFP : exécution des cloisons en carreaux de plâtre (référence DTU 25.31) Ouvrages en plaques de parement en plâtre à faces cartonnées Norme NFP (référence DTU CC), Norme NFP marchés privés (référence DTU CCS) Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre isolant Norme NFP (référence DTU CCT), Norme NFP marchés privés (référence DTU CCS) Ouvrages en éléments briques de terre cuite DTU 20.1 Norme NFP Réglementation incendie Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux en matière de réaction au feu et annexes, Arrêté du 21/04/1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction, Arrêté du 31/01/1986 relatif à la protection contre l incendie des bâtiments d habitation, Circulaire du 13/12/1983 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation et d amélioration des bâtiments d habitation, Arrêté du 25/06/1980 modifié «nouveau règlement de sécurité ERP» et additifs, Arrêté du 18/10/1987 relatif à la protection incendie des immeubles de grande hauteur, Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 3/8

4 Le guide l isolation par l intérieur des bâtiments d habitation du point de vue des risques en cas d incendie (cahier CSTB n 206), Le cahier des clauses administratives particulières, Le présent cahier des clauses techniques particulières. 2.3 Raccords / Calfeutrements / Etc Au droit des ouvrages, l entrepreneur du présent devra implicitement : L exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc afférents aux ouvrages des autres corps d état, Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres, Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant. Ces raccords, calfeutrements, font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa. Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages, exécutés par les autres corps d état. Dans le cas toutefois, ou ces travaux sont consécutifs à des erreurs d exécution à des malfaçons ou à des retards d exécution d autres corps d état, le présent ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d état responsable. 2.4 Protections et nettoyages L entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de l exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tâchés par le plâtre ou la colle. Après finition et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n étant tolérée. Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus. Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment. 2.5 Tenue au feu L entreprise est astreinte à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu en accessoires et notamment les fixations. L entrepreneur ne saurait se prévaloir d indications du présent document pour ne pas assurer toute mise en conformité aux réglements susvisés. Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 4/8

5 CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 3.1 Cloisons de doublage Complexes isolants en polystyrène Doublage intérieur des murs de façade constitué d un complexe assemblé par collage en usine type PLACOMUR Th 38 de la Société PLACOPLATRE ou équivalent constitué par : Une isolation thermique en polystyrène expansé de 80 mm, Une plaque de plâtre pour revêtement à peindre de 13 mm, Traitement des joints conforme aux dispositions de l avis technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit), Les panneaux seront collés au mortier adhésif placoplâtre ou vissés sur tasseaux (vide d air de 10 mm) contre les maçonneries de façades et sur des cales de faible épaisseur au sol pour éviter le contact avec le sol, Dans les pièces humides, la protection en pied sera assurée par un polyane ou un feutre bitumé qui sera relevé et collé derrière la plinthe, La mise en œuvre sera conforme au DTU et aux recommandations du fabricant. Localisation : murs extérieurs «extension», imposte façade «accueil, cafétéria» Doublage non isolant Fourniture et pose d un doublage plaque de plâtre 13 mm collé. Localisation : habillage mur salle à manger existante / zone Cuisine ( toute hauteur) habillage poteaux béton «extension» 3.2 Cloisons de distribution Cloisons type PLACOSTIL 98 mm Les cloisons seront de type PLACOSTIL 98/48 mm de chez PLACOPLATRE ou similaire et constituées de la façon suivante : Ossature métallique PLACOSTIL constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10 è largeur 48 mm, Chaque parement sera constitués de 2 plaques PLACOPLATRE standard BA 13, Traitement des joints conforme aux dispositions de l avis technique et du fabricant, Traitement des angles par baguettes de renforts sur une hauteur de 2,00 m, La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. Renfort de cloison au droit des équipements sanitaires, par doublage de l ossature verticale et complément d ossature horizontale au droit de l attache, Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d épaisseur 45 mm, disposée entre les montants, Affaiblissement acoustique de 48 db (A). Localisation : Accueil, cafétéria, wc Cloisons type PLACOSTIL CF 1h Distribution intérieure coupe feu 1 heure de type PLACOSTIL 98/48 de la Société PLACOPLATRE dito «2.2.3 Cloisons type PLACOSTIL 98 mm» La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant pour un coupe feu 1 heure de la cloison. PV à fournir avant mise en œuvre. Localisation : salle de réception «extension» Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 5/8

6 3.2.3 PV / Plaques à haute résistance à l humidité Dans les locaux humides, il est prévu la mise en œuvre de plaques de plâtre à haute résistance à l humidité type PLACOMARINE PPM PLACOPLATRE ou équivalent, compris bande d étanchéité à poser en pied de cloison et traitement appliqué en pied de cloison sur 30 cm de haut et sur toute la surface à carreler. La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. Localisation : WC du hall d accueil, self/salle de réception «extension» 3.3 Plafond en plaques de plâtre Plafond horizontal en plaques de plâtre Plafond en plaques de plâtre sur ossature acier galvanisé type PLACOSTIL PLACOPLATRE ou équivalent, constitué de la façon suivante : Ossature primaire type STIL PRIM 100, disposée à 1,20 m maximum d entraxe, fixée par l intermédiaire de suspentes tous les 3,00 m au maximum d entraxe à l ossature du bâtiment, Fourrures type F 530 en acier galvanisé d épaisseur 6/10è, disposées à 60 cm maximum d entraxe, fixées à l ossature primaire, Plaques de plâtre fixées perpendiculairement à l ossature. Localisation : périphérie des locaux réception, accueil, cafétéria, selon plans Retombée en plaques de plâtre Retombées et remontées en plaques de plâtre type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent, constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature PLACOSTIL en acier galvanisé fixée au plafond et à la structure du bâtiment, de section suffisante suivant la hauteur des parois. Localisation : zone accueil, distribution, selon plans. 3.4 Caisson coupe feu 1H Caisson de type PLACOSTIL de la Sté PLACOPLATRE composé de 2 plaques en pose croisée de type BA 13, vissées sur une ossature non apparente à charge du présent lot, suspendue au support. Mise en place d une ossature primaire et secondaire, à la charge du présent lot, si les portées, la hauteur de plénum ou les surcharges la nécessite, Mise en œuvre sera réalisée conformément au DTU ainsi qu aux conditions de pose imposées par le fabricant y compris traitement et marouflage des joints, Hauteur sous plafond suivants plans. Localisation : gaine VMC salle de réception. 3.5 Finitions diverses Raccords Calfeutrement - Garnissages Sur les surfaces enduites en plâtre ou constituées par des plaques de parement plâtre, l entrepreneur du présent lot devra implicitement : L exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc afférents aux ouvrages des autres corps d état, Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 6/8

7 Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres, Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant, Toutes les reprises de cloison existantes et raccords de finition suite aux déposes / démolitions. Rebouchage des percements existants, suite à la dépose des anciennes grilles de ventilation sur les murs de la salle à Manger existante. Sur les cloisons et plafonds, où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d exécution, à des malfaçons ou à retards d exécution d autres corps d état, le présent ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d état responsables Nettoyage L entrepreneur devra le nettoyage et l enlèvement des gravois au fur et à mesure de l avancement des travaux. L entrepreneur devra également prévoir un nettoyage soigné des parties basses des murs et cloisons à l emplacement des plinthes. 3.6 Cloison de distribution non porteuse en carreaux de briques grandes dimensions (pour locaux humides) Fourniture et mise en œuvre de cloisons non porteuses en carreaux de terre cuite de grande dimension de type CARROBRIC ou équivalent, assemblés par clavettes de centrage et montés au liant colle maçonnerie, avec raidisseurs si nécessaire y compris toutes sujétions de blocage en tête de cloison, d alignement, d aplomb et de calfeutrement soigné. La mise en œuvre sera conforme aux recommandations du fabricant et à l avis technique en cours de validité du système. Dimensions : 50 x 66 cm 3 unités / m2 épaisseur mini 70 mm. Configuration de montage pour locaux humides (EB+ à EC). Désolidarisation en tête avec bande liège : montage ST2 conforme aux Exemples de Solutions Acoustiques présentés dans le guide du CSTB. Bourrages et rebouchages avec un mélange de liant colle maçonnerie et sable fin dans des proportions de 50/50 ; rebouchages au plâtre interdit en locaux humides. Les joints seront traités avec le liant colle de montage à l'aide d'un couteau sur 10 cm de largeur (sauf dans les zones faïencées). Finition sur les 2 faces avec enduit à base de ciment, soit pelliculaire type CARROCIMENT soit épais type CARROFEU ep 7mm par face (cloison avec contrainte coupe feu en locaux humides). Résistance au feu suivant notice sécurité incendie et PV fabricant en cours de validité. Mise en œuvre conformément à l'avis technique n 9/ et aux préconisations du fabricant. Localisation cloisons standard : locaux «cuisine» sauf cloisonnement panneaux industriels. Localisation Cloisons coupe feu 1h : Mise en œuvre devra conforme aux prescriptions du fabricant pour un coupe feu 1 heure de la cloison. PV à fournir avant mise en œuvre. Local «poubelle», local «distribution self» au droit des locaux offices, cuisson, ménage. Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 7/8

8 3.7 Isolation en plénum de plafond Fourniture et pose de panneaux isolants rigides laine de roche, non apparents,épaisseur 100mm en sous face de couverture bac acier. Compris toutes sujétions de fixation et d ossature. Localisation : Locaux «extension» Plans d exécution et de synthèse L entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d exécution et de détails conformément à ses propres méthodes d exécution. L entrepreneur établira et soumettra à l agrément du maître d œuvre et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d études. Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc de tous les corps d états et faire également l objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution. L entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, un plan de synthèse des limites de prestations. 3.9 Dossier des ouvrages exécutés Fourniture d un dossier des ouvrages exécutés en quatre exemplaires plus un exemplaire sur CD (formats dwg pour les plans et pdf pour les notices techniques). Ce dossier sera présenté sur un classeur parfaitement répertorié. Affaire n 0617 Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. PRO/DCE Mai 2007 Page 8/8