CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche Maison des Services et Médicale (MSM) 1allée des Sapins 25380 BELLEHERBE 03.81.44.36.26 03.81.44.25.46 cc.dessoubre.barbeche@wanadoo.fr CRÉATION D UN BÂTIMENT MULTI ACCUEIL À CHARMOILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 4 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM François SOLMON Maître d Oeuvre 16 Rue Charles Lalance Tél. 03 81 31 22 49 25200 MONTBELIARD Fax. 03 81 31 22 41 B.T.2.M. Bureau d'etudes Structure 1 Rue de la Mouche Tél. 03 81 32 35 53 25200 MONTBELIARD Fax. 03 81 51 53 75 Alain LAZZAROTTO Bureau Etudes Fluides 9 Montée Saint Romain Tél. 03 84 45 60 28 39200 SAINT CLAUDE Fax. 03 84 45 12 12

RAPPEL MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM PRESCRIPTIONS GENERALES Dans sa remise d offre, l entreprise est réputée avoir prise en compte, tous les éléments relatifs à son marché: - Lecture et connaissance du devis descriptif, des lieux et des conditions de réalisation des travaux - Respect de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) - Privilégier des matériaux bénéficiant d éco labels, ou en fonction des normes NF P 01 010 et 01 020 Dans tous les cas, une fois l offre signée, l entreprise ne pourra se prévaloir d aucun manque de renseignements sur l affaire ou omission dans son étude, d erreur de métré et d incidence quantitative Aucune modification de prix pour travaux supplémentaires injustifiés ou d'autres raisons techniques ou aléas non prévu, ne sera admise après la consultation. L'offre s'entend être une offre de prix global et forfaitaire. DOCUMENTS DE REFERENCE Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques, les exemples de solutions FOURNITURE DE DOCUMENTS L Entreprise est tenue de fournir au Contrôleur Technique tous les documents d exécution tels que plans, notes de calcul, schémas, référence avis technique, cahiers des charges de matériaux non traditionnels, procès verbal ou certificat de classement ou d essais de matériaux TRI SELECTIF DES DECHETS Le tri sélectif des déchets sera réalisé conformément au C.C.A.P.- Il se fera, soit sur le chantier chaque fois que cela est possible, où soit sur une plate forme hors du chantier. L Entreprise aura à sa charge l enlèvement de tous les déchets générés par la réalisation de ses prestations.

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM DEFINITION DU PROJET DE BASE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d un modèle d une marque. Les marques et modèles indiqués ci après dans le CCTP avec la mention ou équivalent ne sont donnés qu à titre de référence et à titre strictement indicatif. Les indications de marques et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de performances. Si l Entrepreneur propose d autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels proposés sont de qualités et performances équivalentes. Les portes coulissantes automatiques en façade devront respecter les dispositions de l article PE 11 CO 48 de la réglementation incendie, en ce qui concerne: * l ouverture positive * la mise en place d un déclencheur manuel à fonction d interrupteur placé à proximité de l issue * la souscription d un contrat d entretien * le respect des dispositions du DTU 39-4. AIDE MEMOIRE ET ATTENTIONS A APPORTER POUR UNE PARFAITE ETANCHEITE A L AIR DU BATIMENT BBC L Entreprise/ l opérateur économique se doit dans une démarche de performance énergétique exigeante, de participer efficacement à une mise en œuvre parfaite, pour traiter l étanchéité à l air de l enveloppe du bâtiment. Le projet de création d un bâtiment multi accueil à Charmoille, doit répondre obligatoirement au label BBC Pour atteindre et réussir l objectif d étanchéité à l air du présent projet, le titulaire : se doit de mettre en place des systèmes adaptés (écran, membranes) et d utiliser des accessoires adaptés (adhésifs, joints, mastic d étanchéité) afin d assurer la continuité de l étanchéité à l air du bâti. doit une attention particulière sur la qualité de mise en œuvre, notamment sur le traitement des jonctions et de tous points singuliers. RECOMMANDATIONS EXHAUSTIVES DE TRAITEMENT BBC Installer des menuiseries de qualité et contrôler le classement AEV indiqué au paragraphe suivant du CCTP et défini par la Norme Européenne EN 12 207 de mai 2000. Respect de la valeur R de coefficient de transmission surfacique, du Uw Respect de la valeur du Uw des châssis. Réceptionner les menuiseries en vérifiant les points suivants :. stockage vertical sur site à l abri des intempéries. vérifier l état de l ouvrant et du dormant et la présence des joints d étanchéité sur toute la périphérie de l ouvrant et / ou du dormant Double voire triple joints à lèvres entre dormants et ouvrants. Traitement de l étanchéité à l air face intérieure (protection des isolants extérieurs à assurer) Pare closes extérieures Recours à la mousse de polyuréthane interdit (inefficace à terme), compribandes nécessaires mais inefficaces, donc à compléter. CLASSEMENT DES MENUISERIES AVEC LES EXIGENCES DU SITE * données de l exposition: - zone géographique: région 2 (vent de 24m/s soit 86.4 km/h) - situation de construction: IV - hauteur du bâtiment: H 9 m * caractéristiques techniques: - perméabilité à l air : A*2 - étanchéité à l eau : E*4 - résistance au vent : V*A2 - fournir au bureau de Contrôle, le Procès Verbal de classement A.E.V. avant toute fabrication et devra

bénéficier d un certificat de qualification attaché à l Avis Technique 4.1. MENUISERIE SANS VOLET ROULANT Ensemble complet vitré en aluminium, profilés à rupture de pont thermique pour satisfaire à la réglementation BBC 2012. Teinte au choix du MOE dans la palette de coloris du fabricant dans toute la gamme RAL A/ Cadre dormant Cadre dormant fixé sur l ossature du bâtiment par tous moyens appropriés, avec notamment: - couvre joint incorporé habillant l ébrasement du doublage thermique de forte épaisseur 180+10+13mm - feuillure à vitrages avec parcloses - traverse d appui basse avec renvoi d eau - très bon calfeutrement entre le cadre dormant et la maçonnerie B/ Ouvrant - châssis ouvrant à la française et oscillo battant - poignée de manœuvre en alliage d aluminium - joints d étanchéité à l air à élasticité permanente et de qualité garantie C/ Vitrerie Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée clair peu émissif à remplissage gaz argon 85%; épaisseur 24 mm (4+16+4mm), une face réfléchissante, facteur solaire 40%, taux luminosité 70% Les locaux exigeants une intimité particulière recevront dans le vitrage isolant, un composant en vitrage sablé granité ou dépoli; cela concerne le châssis de la buanderie - Vitrage clair dans les autres cas D/ Bavette Bavette en tôle d aluminium pliée ou en profil aluminium laqué avec nervures et renforcements Façon de débord sur la façade avec plis formant larmier, libre dilatation du métal Fixation non apparente sur le support et la menuiserie L étanchéité totale devra être assurée sous la bavette Localisation: - bavette appui de baie de tous les châssis à l exception des tableaux formant boîte en vêtage résine - bavette au dessus de la traverse haute habillé d un vêtage en résine E/ Aspect fini et coloris Il est dû au titre du présent lot, tous les profils d habillages permettant une finition totale sur les parements intérieurs et extérieurs, quel que soit le matériau de ceux-ci Les précadres ne devront jamais être apparents F/ Classification Classement Uw < 1.40 W/m².K, justifiée par un PV d essai d un laboratoire officiel à communiquer au Bureau de Contrôle 4.1.1. BLOC PORTE ISSUE DE SECOURS Fourniture et pose de bloc porte, d une unité de passage à un vantail de L0.90 x 2.15m s ouvrant dans le sens d évacuation. L ensemble sera à rupture de pont thermique et composé, selon les généralités et le détail ci-dessus: - un pré cadre ou cadre dormant à fixer dans le voile maçonné de 0.20m d épaisseur - profil rejet d'eau - montage ou ferrage par montage sur quatre pivots ou paumelles réglables adaptées au poids du vantail - ferme porte hydraulique de force adaptée au poids du vantail - garniture en acier laqué de coloris assorti aux coloris retenus: * avec manœuvre extérieure par béquille semi débrayable anti-vandalisme de ligne QUEBEC Design plaque embouti de chez BRICARD ou techniquement équivalent * barre anti-panique intérieure à 3 points pour porte à un vantail Fournir au Bureau de Contrôle, le procès-verbal du type de manœuvre incendie mis en place pour le respect de l article PE 11 2. - ouverture ou condamnation : * extérieure, condamnation par serrure de sûreté à cylindre avec classement A2P, à profil canon européen sur combinaison, avec une clé unique donnant accès à l ensemble des lieux (se conférer à l'organigramme ci-après) - seuil extrudé anodisé teinte naturelle - joint balai d'étanchéité en partie basse encastré dans le profil - un butoir d arrêt de porte extérieur Exécution conforme au dessin de l'architecte, suivant la vue en élévation matérialisée sur la vue façade concernée a. porte pleine de L0.90 x H 2.15m * parements deux faces par panneau aluminium plein, remplissage par une âme isolante Localisation, porte issue de secours situé:

- dans la zone prise repas, donnant sur l extérieur en façade Sud/Est - dans la zone activités dynamiques, donnant sur l extérieur en façade Sud/Est b. porte vitrée de L0.90 x H 2.25 + imposte 0.75m * vitrage en verre isolant dont les faces intérieure et extérieure en Stadip 44.2 avec une lame d air de 16mm * compris signalement aux personnes à mobilité réduite par 2 bandes adhésives de couleurs contrastées à 2 hauteurs différentes (0.70 m et 1,70 m) Localisation, porte issue de secours situé: - dans le dégagement accès jardin, donnant sur l extérieur en façade Nord/Est 4.1.2. BLOC PORTE PLEINE COUPE FEU 1/2 HEURE DE 0.90 X 2.15M Fourniture et pose de bloc porte d une unité de passage, à un vantail de 0.90 x 2.15m s ouvrant dans le sens de l accès d évacuation vers le local poubelles, il sera composé, selon les généralités et le détail ci-dessus: - huisserie dormante à fixer dans le voile maçonné de 0.20m d épaisseur - vantail, parements deux faces par panneau aluminium plein, remplissage par une âme isolante, sans profil rejet d'eau. - ferrage par quatre charnières réglables adaptées au poids du vantail - ferme porte hydraulique de force adaptée au poids du vantail, de modèle coupe-feu 1/2 H - garniture en acier laqué de coloris assorti aux coloris retenus des menuiseries extérieures: * avec manœuvre extérieure par béquille semi débrayable anti-vandalisme de ligne QUEBEC Design plaque embouti de chez BRICARD ou techniquement équivalent * bouton moleté de décondamnation rapide - condamnation par serrure de sûreté à cylindre avec classement A2P, à profil canon européen sur combinaison, avec une clé unique donnant accès à l ensemble des lieux (se conférer à l'organigramme ci-après) - joint balai en partie inférieure - un butoir d arrêt de porte extérieur Fournir au Bureau de Contrôle, le procès-verbal incendie : - du produit bloc porte mis en oeuvre pour le respect de l article PE 9 concernant son degré d isolement. - du type de manœuvre de décondamnation rapide mis en place pour le respect de l article incendie PE 11 2. Localisation : - porte de séparation entre la circulation intérieure et le local poubelles extérieur 4.1.3. FENTE CHASSIS VERTICAL OSCILLO BATTANT DE L0.30 X H1.80M Prestation comprenant : - la fourniture d un élément vertical fixe de L0.30 x H1.80m, remplissage en double vitrage thermique renforcé, une face trempée en 44² + une lame d argon de 9 + une face feuilletée retardateur d effraction SP 510. - pose et réglage sur allège, à même le niveau fini intérieur +0.45 Localisation, vue en plan et façades du projet: - bureau Direction, en façade Nord / Ouest (u=1) 4.1.4. ENSEMBLE FENTE CHASSIS VERTICAL FIXE Prestation comprenant : - la fourniture d un élément vertical fixe de L0.30 x H1.80 ou H2.10 m, remplissage en double vitrage thermique renforcé, une face trempée en 44² + une lame d argon de 9 + une face feuilletée retardateur d effraction SP 510. - pose et réglage sur allège, à même le niveau fini intérieur +0.15 ou +0.45 - respect de la largeur du meneau ou espacement intermédiaire entre deux éléments a. éléments de L0.30 X H1.80m Localisation, vue en plan et façades du projet: - grande salle (coin structure), en façade Nord / Est (u=3) b. éléments de L0.30 X H2.10m Localisation, vue en plan et façades du projet: - grande salle (coin bibliothèque), en façade Sud / Est (u=3) 4.1.5. BANDEAU LINEAIRE HORIZONTAL FIXE: ELEMENTS DE L(3.40 + 1.50) X H0.30M Prestation comprenant : - la fourniture d un ensemble constitué de trois éléments horizontaux fixes de L(3.40 + 1.50) x H0.30 m (vue de l'extérieur, de la gauche vers la droite, avec un angle de 157 7 3) Remplissage en double vitrage thermique renforcé, une face trempée en 44² + une lame d argon de 9 + une face feuilletée retardateur d effraction SP 510. - pose et réglage sur chacune des trois allèges, à même le niveau fini intérieur à +0.30, +0.90 et +1.50. - hauteur de l espacement intermédiaire entre deux éléments: 0.30 m Localisation, vue en plan et façades du projet: - grande salle (zone bébés), en façade Sud / Est

4.1.6. CHASSIS TRAPEZOIDAL FIXE Fourniture, pose et réglage d une baie, constitué: - châssis vitré oscillo battant, remplissage par double vitrage thermique renforcée, 4 (16) 4 avec une lame d argon, coefficient U de 1.1 W/(m2.K) - ferrage: encastré, comprenant un dispositif anti-fausse manoeuvre - fermeture: par poignée - pose: sur appui de baie allège variable, en alu a. de L0.50 / 0.90 x H 1.40m Localisation, en façade Nord / Ouest: - chambre 2 b. de L0.50 / 0.70 x H 1.70m Localisation, en façade Sud / Est: - prise repas c. de L0.90 / 0.50 x H 1.40m Localisation, en façade Nord / Ouest: - chambre 1 - chambre 3 d. de L1.05 / 0.65 x H 1.40m Localisation, en façade Nord / Ouest: - buanderie 4.1.7. ENSEMBLE MENUISE DE GRANDE LONGUEUR a. Ensemble de L5.96 x H3.00m Ensemble composé de quatre parties latérales vitrées fixes égales de L1.47 x H3.00m Localisation : - prise repas en façade Sud / Ouest b. Ensemble de L8.25 x H3.00m Ensemble composé de quatre parties latérales vitrées égales de L1.47 x H3.00m, dont : * trois fixes * une coulissante à translation, poignée de manœuvre de tirage du vantail, encoche de fermeture par levier à coulissement vertical haut et bas (sigles F et O), positionné dans le profilé dormant Localisation : - activités dynamiques dans la grande salle, en façade Sud / Est 4.2. STORE INTERIEUR D OCCULTATION TOTALE Fourniture d un store à enroulement automatique pour occultation totale, par tablier en tissu enduit PVC qualité M1, barre de charge en partie basse et système d'enroulement à ressort et cliquet, manœuvre manuelle. Guidages par deux coulisses latérales d extrémités plaquées au châssis Coloris au choix du maître d œuvre dans la gamme du fabricant Point particulier, l attention de l Entrepreneur est attirée sur le fait qu il devra parfaire le calfeutrement du jour au moyen d un habillage par cornière rapportée. 1. L0.90 x H1.40m Localisation: - les trois chambres en façade Nord / Ouest (baie en trapèze) 4.4. CLAUSTRA BRISE SOLEIL EXTERIEUR EN LAMES VERTICALES FIXES ALU Conception d études à soumettre à la maîtrise d œuvre avant toute réalisation Après accord, confection d'un pare vue, en aluminium, constitué: - d'un élément d ossature formant cadre porteur - écartement ou portées des lames entre deux points d appui, selon la charge du vent, étude de la situation spécifique à réaliser et à fournir obligatoirement. - un remplissage par neuf lames verticales parallèles, de forme en règle de maçon montée entre des peignes porteurs ou des plaques porteuses. - traitement de surface, thermolaquage (60-70 microns) en couleur RAL, dans le respect des coloris prévus au plan de l Architecte - fixation adapté de l'ossature métallique, pose à convenance de l Entreprise par tout moyen approprié, sous tous types de

support (maçonnerie, etc, ) - dimensions de l'ouvrage correspondant aux dimensions en tableau de la baie menuisée L5.96 x H3.00m En fonction du critère financier, l Opérateur Economique choisira : - soit une fabrication spécifique: * avec cinq lames de largeur 200 mm, * et quatre lames de largeur 400 mm. - soit un modèle du commerce: * Icarus fixe, avec cinq lames verticales IC Plano 150 et quatre lames verticales IC Plano 200 de chez RENSON * ou recherche de tout autre matériau techniquement équivalent L'Entrepreneur pourra proposé toute idée de réalisation dans le prix global unitaire du poste chiffré. Localisation, suivant le plan de façades : - devant l ensemble baie vitrée de la salle de prise de repas en façade Sud / Ouest 4.5. ORGANIGRAMME DE COMBINAISON DE SERRURES L Entrepreneur prendra contact avec le Maître d Ouvrage en vue de l élaboration d un organigramme de serrures, mentionnant celle fonctionnant sur passe, etc. L élaboration de cet organigramme incombant au titulaire du présent lot, qui assurera la mise en combinaison de l ensemble des serrures des portes prévues à son lot mais également celles des autres lots. Cet organigramme devant permettre la combinaison de l ensemble des clés : - un niveau de passe général - un niveau de passe partiel Les commandes des différents corps de métier ne seront exécutées qu après validation de l organigramme par l exploitant. Pendant la phase des travaux, la fermeture se fera par cylindre de chantier provisoire Pour la réception des travaux : * dépose et remplacement par des cylindres définitifs barillet profil européen à simple ou double entrée, avec classement A2P, avec quatre clés plates incopiables * les clés des différentes portes seront essayées en présence du Maître d œuvre. Pour le Dossier des Ouvrages Exécutés : * fournir l organigramme définitif des clés * fournir la carte de sécurité ou de propriété au Maître d Ouvrage Localisation, ensemble des portes du projet équipées de serrure de sûreté: - au lot Menuiserie intérieure bois, fourniture de quatre cylindres: * le local technique * le local ménage * la buanderie * le bureau Direction - au présent lot, fourniture et pose de quatre cylindres: * la porte issue de secours dans la zone prise de repas, donnant sur l extérieur en façade Sud/Est * la porte issue de secours dans la zone activités dynamiques, donnant sur l extérieur en façade Sud/Est * la porte issue de secours dans le dégagement accès jardin, donnant sur l extérieur en façade Nord/Est * porte de séparation entre la circulation intérieure et le local poubelles extérieur 4.6. SAS HALL D ENTREE AVEC DEUX DOUBLES PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES A charge du lot 1 Gros Oeuvre, la prestation de réalisation d une poutre en béton armé Limite de prestations du présent lot: * coordination avec les Entreprises titulaires des lots: Gros oeuvre, Bardage * études de conception, plans de réservation et d atelier phase exécution, fourniture et distribution des plans:. au Contrôleur Technique, au MOE, pour l approbation avant mise en fabrication. aux Entreprises de Gros oeuvre, Bardage Fourniture et pose d un ensemble sas complet constitué: * d une sous construction porteuse en cadre portique soudé rigide en acier galvanisé * d une ossature porteuse multi parois isolée thermiquement a. façade extérieure Nord avec une porte d entrée coulissante automatique de L4.07 x H3.00m * côté façade extérieure Nord (vue de l intérieur, de la gauche vers la droite), de L4.07 x H3.00m composée:. d un vantail vitré fixe latéral de L0.80 x H2.60m. d une porte d entrée vitrée centrale non axé de L1.60 x H2.60m, à deux vantaux égaux coulissants automatiques. d un vantail vitré fixe latéral de L1.60 x H2.60m. d un poteau d angle à 90. le tout surmonté d une imposte pleine isolée à double parement en tôle d aluminium de L4.07 x H0.40m

b. façade extérieure latérale Est de L1.95 x H3.00m * côté retour façade extérieure Est, de L1.95 x H3.00m composée:. d un vantail vitré fixe de L1.55 x H2.60m, surmonté d une imposte pleine isolée à double parement en tôle d aluminium de L1.55 x H0.40m. d un panneau plein de L0.40 x H3.00m habillé par un parement en tôle aluminium anodisé E6 EV1, au droit de la tête de mur façade et de l épaisseur du doublage (bureau Direction) c. façade intérieure donnant sur le bureau Direction de L1.95 x H3.00m * côté façade intérieure donnant sur le bureau Direction, composée de deux parois fixes latérales:. d une partie fixe vitrée de L0.90 x H2.60m, parallèle à la façade Nord; surmontée d une imposte pleine à âme isolante de L0.90 x H0.40m. d un poteau d angle à 90. d une partie fixe vitrée de L0.60 x H2.60m, parallèle à la façade Est; surmontée d une imposte pleine à âme isolante de L0.60 x H0.40m d. cloison intérieure du sas d entrée avec une porte d entrée coulissante automatique * côté façade intérieure donnant sur accueil attente parents, composée:. de deux vantaux vitrées fixes latéraux de L0.75 x H2.60m + imposte pleine H0.40m. d une porte d entrée vitrée centrale axé de L1.40 x H2.60m, à deux vantaux égaux coulissants automatiques; au dessus bandeau imposte pleine isolée de L1.40 x H0.40m. e. faux plafond intérieur horizontal à lames au niveau +2.60. L'ensemble avec profilés identiques, sera composé selon le détail ci-dessous: - ossature secondaire nécessaire fixé sur les fermes industrielles en charpente bois - faux plafond en lames planes en tôle d aluminium anodisé E6 EV1, montage à joints fermés ou joints creux - fixation des habillages sur les ossatures secondaires f. Matérialisation réglementaire Signaler aux personnes à mobilité réduite, les portes vitrées transparentes, par deux bandes adhésives de couleurs contrastées à deux hauteurs différentes (0.70 et 1.70m, suivant nécessité réglementaire) Description complémentaire de la porte à deux vantaux coulissants: Caractéristiques techniques - modèle: du commerce, de type RECORD 16 STA ou techniquement équivalent, avis technique CSTB favorable - plinthe: socle plinthe de 0.20 m de hauteur environ, sous les différentes parties vitrées inférieures - vitrage: remplissage en verre feuilleté clair deux faces pour la sécurité des personnes - pose: mise en œuvre à la charge du présent corps d'état:. raccordements électriques sur attentes prévues au lot Electricité. toutes sujétions de mise en fonction, essais, mise en route, profilés de finition - norme: porte conforme à la norme CO 48 en vigueur ainsi que tout système de sécurité compris pour le respect des normes, telle la batterie de secours, la commande automatique et désenfumage, dans une trappe d accès Equipement - un détecteur de présence central sur chaque face, pose sur la traverse supérieure à +2.60 - sécurité par le système d alarme sonore intégré - détection anti-effraction par le radar intérieur à hyperfréquence - déclencheur manuel coup de poing d ouverture et de fermeture d urgence des deux portes, à fonction d interrupteur placé à proximité de l issue - déverrouillage manuel intérieur Service après vente - la souscription d un contrat d entretien OBLIGATIONS ET VERIFICATIONS DES QUANTITES FIGURANT DANS LE QUANTITATIF Il est rappelé que les quantités établies par l équipe d ingénierie n engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l Ouvrage), et ne sont données qu a titre indicatif. Si l entreprise considère ces quantités comme base de l établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité. Aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement, du fait que les renseignements dont l entrepreneur s était entouré étaient inexacts ou incomplets.

Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche CRÉATION D UN BÂTIMENT MULTI ACCUEIL À CHARMOILLE LOT 4 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM D.P.G.F ENTREPRISE N Désignation des ouvrages U Quantité PU HT PT HT 4.1 Menuiserie mixte sans volet roulant 4.1.1 Bloc porte issue de secours * porte pleine de L0.90 x H 2.15m U 2.00 * porte vitrée de L0.90 x H 2.25 + imposte 0.75m U 1.00 4.1.2 Bloc porte pleine coupe feu 1/2 heure de L0.90 x H2.15m U 1.00 4.1.3 Fente châssis vertical oscillo battant de L0.30 x H1.80m U 1.00 4.1.4 Ensemble fente châssis vertical fixe * de L0.30 x H 1.80m U 3.00 * de L0.30 x H 2.10m U 3.00 4.1.5 Bandeau horizontal fixe: éléments L(3.40 + 1.50) x H0.30m U 3.00 4.1.6 Châssis trapézoïdal fixe * de L0.50 / 0.70 x H 1.40m U 1.00 * de L0.50 / 0.70 x H 1.65m U 1.00 * de L0.70 / 0.50 x H 1.40m U 2.00 * de L1.05 / 0.65 x H 1.40m U 1.00 4.1.7. Ensemble menuisé de grande longueur * ensemble de L5.96 x H3.00m U 1.00 * ensemble de L8.25 x H3.00m U 1.00 4.2 Store intérieur d occultation totale * L0.90 x H1.40m U 3.00 4.4 Claustra brise soleil extérieur en lames verticales fixes alu Ens. 1.00 4.5 Organigramme de combinaison de serrures

* fourniture aux autres lots U 4.00 * fourniture et pose U 4.00 4.6 Sas hall d entrée avec deux doubles portes coulissantes automatiques * façade extérieure Nord U 1.00 * façade extérieure latérale Est U 1.00 * côté façade intérieure donnant sur le bureau Direction U 1.00 * cloison intérieure du sas d entrée U 1.00 * faux plafond intérieur horizontal à lames niveau +2.60 M2 9.11 * matérialisation réglementaire U 1.00 * souscription d un contrat annuel d entretien U 1.00 MONTANT HORS TAXE TVA AU TAUX DE 20,00% MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES LOT 4 Cachet de l'entreprise Le représentant de l'entreprise, M...,