Caractéristiques Machines

2012

Caractéristiques Machines Poids Longueur Largeur Hauteur Energie Caractéristiques Page Minage HCR 900 ES 10,3 T 9,75 m 2,4 m 2,73 m Diesel 168 kw Sans Cabine T45 5 HCR 900 ED 10,8 T 9 m 2,4 m 3,6 m Diesel 168 kw Cabine+changeur barre T38, T45 6 HCR 1000 EDS 11,7 T 9,3 m 2,4 m 2,9 m Diesel 168 kw Cabine+changeur barre T45 7 HCR 1200 ED 14,7 T 10 m 2,4 m 3,7 m Diesel 179 kw Cabine+changeur barre T51 8 DCR20 21 T 9,67 m 2,5 m 3,8 m Diesel 328 kw Cabine 9 Confortement MC 200 1,7T 6 m 1,60 m 1,60 m Diesel 31,3 kw 10-11 MC 305 3 T 4,23 m 1,54 m 2,19 m Diesel 47 kw 12-13 MC 235 3,35 T 5 m 1,15 m 2,3 m Diesel 31 kw 2,35 T + groupe 1 T 14-15 MC 400-400P 6,4 T 6 m 2 m 2,3 m Diesel 48-68 kw 3.4 T + groupe 1.5 T 16-17 MC 600 7,9 T 5,4 m 1,4 m 2,7 m Diesel 86 kw 18-20 EF 94 8,2 T 5,6 m 2,23 m 2,71 m Diesel 84 kw 21-22 MC 800 10 T 6,08 m 2,1 m 2,7 m Diesel 88 kw 23-24 MC 800 AJ 11,8 T 6,08 m 2,1 m 2,55 m Diesel 88 kw 25-27 MC 1200 22 T 10,6 m 2,5 m 3,1 m Diesel 132 kw 28-29 MC 1200 Jet 22 T 10,6 m 2,5 m 3,63 m Diesel 132 kw 30 MC 1400 22 T 11,6 m 2,4 m 3,3 m Diesel 112 kw 31-32 PCR 200 A 5 T 5,4 m 2,4 m 1,25 m Pneumatique R38, T38, T45 33-34 PCR 200 E 6 T 7 m 2,4 m 1,7 m Pneumatique extensible 35 Nextech 8,5 T 6 m 2,3 m 2,3 m Diesel 63 kw 36-37 Geotechnique GEO 205 2,3 T 3,8 m 1,1 m 1,85 m Diesel 31 kw 38 GEO 305 3,65 T 4,8 m 1,3 m 2 m Diesel 56 kw 39-40 MC 450 P n 0997 8,5 T 7,4 m 1,6 m 2,6 m Diesel 70 kw 41-42 MC 450 P n 1213 6,75 T 6 m 1,6 m 2,5 m Diesel 70 kw 43-44 PC 64 1,1 T 2,41 m 0,9 m 1,5 m Diesel 7,35 kw 45 Armoire Pressiométrique 0,03 T 46 LIM 47 2

Caractéristiques Machines Poids Longueur Largeur Hauteur Energie Caractéristiques Page Injection pompage TWG 7/22 0,8 T 1,52 m 0,9 m 1,45 m Elec 22 kw Presse injection 48 TWG 11 2,85 T 1,9 m 1,35 m 1,8 m Elec 37 kw Presse injection 49 B3 0,45 T 1,2 m 0,9 m 1,5 m Diesel/pneutq Double bac + pompe 50 Centrale injection Electrique TWMG 57 Centrale injection TWMG 57 Diesel 1,65 T 1,83 m 1,5 m 1,81 m Elec 14 kw Double bac + pompe 51 2 T 2,67 m 1,85 m 1,76 m Diesel 23 kw Double bac + pompe 52 Centrale IPC 8DS 2,3 T 3,4 m 1,93 m 1,82 m Diesel 21 kw Double bac + pompe 53 Double Bac Electrique TWM5 1 T 2,09 m 1,4 m 1,78 m Electrique 6,25 kw Double bac 54 Compresseurs Atlas XAHS 426 5,45 T 4,91 m 2,1 m 2,46 m 12 bar 25 500 L 55 Atlas XRHS 366 5,45 T 4,91 m 2,1 m 2,46 m 20 bar 21000 L 55 Atlas XRVS 476 6,4 T 4,91 m 2,1 m 2,46 m 25 bar 28 500 L 55 Démolition Fraises : Modèle ER 250-400L - 600-650 - 1500-2000 Brise - roche F12 à F35 400 à 1200 mm Porteur : 5-50 T 56 Porteur : 10-50 T 57 Conditions générales et particulière de location 58-66 3

Benoit Mallet Responsable Commercial 06 71 27 97 84 85 Cédric Vachet Chargé d'affaire Drillteam 06 14 66 17 60 Sébastien Gottrex Commercial Secteur Sud 06 80 58 26 28 50 14 29 22 35 53 56 44 49 79 17 33 40 64 62 59 80 76 02 60 08 61 72 27 57 51 55 78 91 77 54 28 10 88 52 45 89 37 70 41 21 58 25 18 86 36 03 71 39 23 16 87 19 24 47 32 65 46 82 31 09 01 63 42 69 38 15 43 07 26 48 12 30 84 81 34 13 11 66 74 73 05 04 83 68 06 Thierry Perrin Commercial Secteur Nord 06 80 58 28 35 67 Nicolas Jobard Agence de Paris 0 820 064 555 Points de location Antoinette Pontacciolo Marlène Matondo Agence de Lyon 0 820 064 555 55 rue Ampere Agence Paris Z.I. 15 boulevard Arago 69680 Chassieu 91320 Wissous Rocade Est (N346) - Sortie 9 Autoroute A6 - sortie Wissous Par internet 24h/24h : rent@foraloc.com Par télécopie 24h/24h : +33 (0) 4 78 90 55 78 Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

Chariot hydraulique HCR 900 ES Champ d application : Le HCR 900 ES est un chariot de perforation hydraulique conçu pour la perforation en carrière. Moteur Modèle : Caterpillar C-7 Type : Turbochargé diesel Puissance : 168 kw - 2 200 tr/min Capacité du réservoir : 330 l Train de chenilles Garde au sol : 550 mm Angle d oscillation : ± 10 Vitesse de déplacement 0-3,5 Km/h Pente maximale : 57,7 % (30 ) Marteau Capteur de poussières Modèle : HD709 Capacité d aspiration : 20 m3/min Masse : 185 kg Fréquence de frappe : 2 250-2 500 cp/min Tiges et taillants Vitesse de rotation : 0-250 rpm Diamètres des taillants : 65-90 mm Type de tiges : T38 ou T45 Compresseur Longueur des tiges : 3 050 ou 3 660 mm Modèle : PDS265 (Airman) Débit : 6,1 m3/min Pression : 1,03 MPa Bras Modèle : JE326 Inclinaison bas-haut : 15-45 Orientation droite-gauche : 37-43 Glissière Longueur : 7 518 mm Course du marteau : 4 480 mm Avance au rocher : 1 200 mm Orientation droite-gauche : 40-40 Force au retrait : 28,5 kn Dimensions : 9,75 m (l) x 2,4 m (L) x 2,73 m (H) Poids : 10 270 kg 5

Chariot hydraulique HCR 900 ED Champ d application : Le HCR 900 ED est un chariot de perforation hydraulique conçu pour la perforation en carrière. Moteur Modèle : Cumming 6BT59 Type : Turbochargé diesel Train de chenilles Garde au sol : 525 mm Angle d oscillation : ± 10 Puissance : 168 kw - 2 500 tr/min Vitesse de déplacement 0-3,5 Km/h Pente maximale : 58 % (30 ) Marteau Modèle : HD709 Masse : 185 kg Compresseur Modèle : PDS265 (Airman) Fréquence de frappe : 2 350 cp/min Vitesse de rotation : 0-250 rpm Débit : 6,1 m3/min Pression : 1,03 MPa Bras Modèle : JE326 Inclinaison bas-haut : 45-20 Orientation droite-gauche : 35-7 Extension : 1 200 mm Glissière Longueur : 7 800 mm Course du marteau : 4 540 mm Avance au rocher : 1 200 mm Orientation droite-gauche : 30-90 Force au retrait : 28,5 kn Changeur de tiges automatique Nombre de tiges : 5 + 1 Tiges et taillants Diamètre des taillants : 76-90 mm Type de tiges : T45 Longueur des tiges : 3 660 mm Dimensions : 9 m (l) x 2,4 m (L) x 3,6 m (H) Poids : 10 830 kg 6

Chariot hydraulique HCR 1000-EDS Champ d application : Le HCR 1 000 EDS est un chariot de perforation hydraulique conçu pour la perforation en carrière. Moteur Modèle : Caterpillar C-7 Type : Turbochargé diesel Puissance : 168 kw - 2 200 tr/min Compresseur Modèle : PDS265 - S35B (Airman) Débit : 6,5 m3/min Pression : 1,03 MPa Train de chenilles Garde au sol : 579 mm Angle d oscillation : ± 10 Vitesse de déplacement 0-3,8 Km/h Pente maximale : 57,7 % (30 ) Bras Modèle : JE326 Inclinaison bas-haut : 40-28 Orientation droite-gauche : 35-10 Extension : 1 200 mm Glissière Longueur : 6 975 mm Course du marteau : 4 727 mm Avance au rocher : 1 500 mm Orientation droite-gauche : 30-90 Angle de pivotement de glissière : 180 Force au retrait : 24,5 kn Changeur de tiges automatique Nombre de tiges : 5 + 1 Tiges et taillants Diamètre des taillants : 76-90 mm Type de tiges : T45 Longueur des tiges : 3 660 mm Marteau Modèle : HD709 Masse : 185 kg Fréquence de frappe : 2 250-2 500 cp/min Vitesse de rotation : 0-250 rpm Dimensions : 9,3 m (l) x 2,4 m (L) x 2,9 m (H) Poids : 11 700 kg 7

Chariot hydraulique HCR 1200 ED Champ d application : Le HCR 1200 est un chariot de perforation hydraulique conçu pour la perforation en carrière. Performances Vitesse de déplacement : 0-3,1 Km/h Force de traction maximale : 98,5 kn Pente maximale franchissable : 57,7 % (30 ) Angle d oscillation : environ 7,5 Pression sur le sol : 78,5 kpa Marteau-perforateur Modèle : HD712 Masse : 220 kg Nombre de coups : 2 300 coups/min Vitesse de rotation : 0-190 rpm Changeur de tiges automatique Nombre de tiges : 6 + 1 Tiges et taillants Diamètre des taillants : 89-125 mm Type de tiges : T51 Longueur des tiges : 3 660 mm Compresseur Modèle : PDS265 - S35D (Airman) Débit : 7,8 m3/min Pression : 1,03 MPa Moteur Modèle : Cummins, QSB6.7 Type : moteur turbodiesel Puissance : 179 kw - 2 500 tr/min Bras Modèle : JE326-132 Type : Bras télescopique Inclinaison bas-haut : 45-20 Orientation droite-gauche : 35-5 Extension : 1 200 mm Glissière Longueur : 7 800 mm Course du marteau : 4 440 mm Avance au rocher : 1 200 mm Orientation droite-gauche : 30-90 Angle de pivotement de glissière : 170 Force au retrait : 29,5 kn Capteur de poussières Capacité d aspiration : 30 m3/min Dimensions : 10 m (l) x 2,4 m (L) x 3,7 m (H) Poids : 14 700 kg 8

Chariot hydraulique DCR20 Champ d application : La DCR20 est un chariot hydraulique de perforation fond de trou conçu pour la perforation en carrière. Moteur Modèle : Caterpillar C-13 Type : Turbochargé diesel Puissance : 328 kw - 2 100 tr/min Capacité du réservoir : 700 l Compresseur Modèle : PDSK900 bi-étagé Débit : 24,3 m3/min Pression : 2,5 MPa Bras Inclinaison bas-haut : 40-25 Orientation droite-gauche : 35-10 Capteur de poussières Capacité d aspiration : 70 m3/min Tiges et taillants Diamètres des tiges : 89 mm Diamètres des taillants : 105-140 mm Nombre de tiges : 8 (chargeur auto) Longueur des tiges : 5 000 mm Capacité de forage Marteaux fond de trou : 4, 5 Glissière Longueur : 9 500 mm Course du marteau : 5 678 mm Avance au rocher : 1 200 mm Orientation droite-gauche : 30-30 Force au retrait : 30 kn Train de chenilles Garde au sol : 502 mm Angle d oscillation : ± 6,5 Vitesse de déplacement 0-3,6 Km/h Pente maximale : 46,6 % (25 ) Dimensions : 9,67 m (l) x 2,50 m (L) x 3,80 m (H) Poids : 21 000 kg 9

Foreuse MC 200 Champ d application : La MC 200 est une foreuse légère et polyvalente avce groupe hydraulique à distance. Elle est indiquée pour l utilisation du marteau fond de trou jusqu à 4, tarriere et carottage au diamant. Elle peut être installée sur échaffaudage, skid ou chassis support spécial pour satisfaire toutes les demandes et types de travaux. Centrale hydraulique Moteur : Kubota V1505T Puissance : 31,3 kw Réservoir Huile hydraulique : 160 l Réservoir carburant : 55 l Poids : 900 kg Glissière Poussée-traction : 1200 dan Longueur hors tout : 2 000 mm Course utile : 1 200 mm Simple mors : 45/185 mm Poids : 160 kg Rotative CT80 4 vitesses Sortie 2 3/8 Api Reg F Couple : 340/110/100/32 dan Vitesse 50/160/170/550 tr/min Poids : 160 kg Pupitre de commande et flexibles Flexible liaison : 20 ml Poids : 200 kg Poids total : 900 kg (centrale) + 200 kg (skid) + 390 (glissière) + 200 (pupitre et flexibles) 10

Foreuse MC 200 11

Foreuse MC 305 Champ d application : La MC 305 est une foreuse hydraulique compacte et polyvalente montée sur chenillard avec patins en caoutchouc. Elle est indiquée pour les petits puits d eau, le forage pour l environnement et micropieux. Train de chenilles Longueur : 1 400 mm Largeur : 900 mm Patin (largeur) : 250 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Modèle : Hatz 4L 41C Puissance : 47 kw à 2 300 rpm Glissière Longueur hors treuil : 2 640/3 640 mm Course utile : 1 400/2 400 mm Poussée : 3 500 dan Traction : 3 500 dan Double mors : 45/220 mm Orientation droite-gauche : 15 Treuil : 1 000 kg Rotative Couples : 340/170/110/55 danm Vitesses : 70/140/210/420 tr/min Sortie : 2 3/8 Reg Dimensions : 4,23 m (l) x 1,54 m (L) x 2,19 m (H) Poids : 3 000 kg 12

Cinématique MC 305 15 15 13

Foreuse MC 235 Champ d application : Foreuse hydraulique sur chenilles avec groupe d énergie séparé, spécialement étudiée pour l exécution de micropieux, ancrages et consolidations dans des sites étroits avec accès difficile. Chariot Chenilles Tête de rotation Largeur 750-1.150 mm Vitesses 4 Largeur patins 230 mm Couple min/max 380/190/120/60 Pente max. 40% Vitesse min/max 50/100/160/320 Vitesse max. 1Km/h Filetage du raccord 2 3/8 Api Reg F Passage du joint tournant 1 Mât A B C Mors simple Course utile 1 250 mm 1 750 mm 2 050 mm Tige min 45 mn Longueur totale 2 055 mm 2 555 mm 2 850 mm Tige diamètre max 185 mm Poussée 2 500 dan 2 500 dan 2 500 dan Force de serrage 13 000 dan Traction 2 500 dan 2 500 dan 2 500 dan Centrale hydraulique Moteur Diesel : KUBOTA Puissance max. : 31 kw à 3 000 rpm Capacité réservoir d huile : 200 litres Capacité réservoir Gasoil : 40 litres Dimension : 5 m (l) x 1,15 m (L) x 2,3 m (H) Poids Total : 2 350 kg (foreuse) 1 000 kg (groupe) 14

Cinématique MC 235 15

Foreuse hydraulique MC 400 / MC 400P Champ d application : Foreuse hydraulique sur chenilles avec groupe d énergie séparé, spécialement étudiée pour l exécution de micropieux, ancrages et consolidations dans des sites étroits avec accès difficile. La MC400 P peut être équipée avec un marteau rotopercutant. Mat Traction : 3 500 dan Poussée : 3 500 dan Course Rallonge mat L 940 / 2 140 1 240 300 2 440 1 540 600 2 740 1 740 800 2 940 2 140 1 200 3 340 Mors Tige min. : 45 Tige diamètre max : 220 mm Force de serrage : 10 000 dan Train de chenilles MC 400 et 400P Empâtement : 1 400 Largeur max. : 850-1150 Largeur patins : 300 mm Pente max. : 10 Vitesse max. : 1,5 Km/h Tête de rotation A B C Viesses 2 2 3 Couple min/max 225/450 dan 350/700 dan 60/200/550 dan Viesse min/max 50/100 rpm 50/100 rpm 40/110/410 rpm Filetage du raccord 3 1/2 api reg F 3 1/2 api reg F 3 1/2 api reg F Passage du joint tournant 1 1/2 Centrale hydraulique MC 400 MC 400P Moteur diesel Deutz TD 2011 Deutz BF4M 2012 C Puissance moteur 55 kw/2 200 rpm 70 kw/2 200 rpm Capacité réservoir d huile 270 l 300 l Capacité réservoir diesel 80 95 Dimensions : 6 m (l) x 2 m (L) x 2,3 m H Poids MC 400 : 4 300 kg + 1 600 kg Poids MC 400P : 4 300 kg + 2 100 kg 16

Cinématique MC 400 / MC 400P Mc 400 Mc 400P 17

Champ d application : Foreuse MC 600 La MC 600 est destinée à tous types de forage pour le confortement. Particularité : Machine à voie variable pouvant travailler dans différentes positions (tant horizontales que verticales), ainsi que dans des positions élevées. Possibilité de l équiper avec un marteau rotopercutant HB 40 A Krupp. Train de chenilles Longueur : 1 725 mm Largeur : 1 400/1 800 mm Patin (largeur) : 300 mm Stabilisateurs : 4 Moteur John Deere 86 kw à 2 300 rpm Glissière Longueur hors treuil : 4 025/3 175 mm Course utile : 2 500/1 650 mm Force de poussée : 4 500 dan Force d extraction : 4 500 dan Orientation : hydraulique Double mors : 260 mm Rotative Sortie 3 1/2 Api Reg F Version A Couple : 280/560 danm Vitesses : 60/120 tr/min Version B Couple : 350/700 danm Vitesses : 50/100 tr/min Version C Couple : 80/280/750 danm Vitesses : 410/120/40 tr/min Treuil : 1 000 kg Dimensions : 5,4 m (l) x 1,4 m (L) x 2,7 m (H) Poids total : 7 900 kg 18

Cinématique Foreuse MC 600 Version orientation glissière par verins 19

Cinématique Foreuse MC 600 Version orientation glissière par motoréduteurs 20

Foreuse EF 94 Champ d application : La EF 94 est particulièrement utilisée pour les micropieux, ancrages et autres opérations de confortement. Cette foreuse peut être équipée d un système de rotation ou de rotopercussion. Particularité : Foreuse montée sur tourelle Train de chenilles Pression au sol : 0,5 kg/ cm 2 Patin : 400 mm Stabilisateurs : 2 Moteur Modèle : Deutz BF 4M 1013 Puissance max. : 84 kw à 2 300 rpm Glissière Longueur hors tout : 5 600mm Course utile : 3 950 mm Force de poussée : 2 700 dan Force d extraction : 5100 dan Double mors : 45/300 mm Treuil : 1 000 kg Rotative Couple : 1 000 danm Vitesses : 40/470 tr/min Effacement de tête Graisseur en ligne Sortie : 3 1/2 API Reg F Dimensions : 5,60 m (l) x 2,23 m (L) x 2,710 m (H) Poids : 8 200 kg 21

Cinématique EF 94 22

Foreuse MC 800 Champ d application : La MC 800 est particulièrement utilisée pour les micropieux, ancrages et autres opérations de confortement. Cette foreuse peut être équipée d un système de rotation ou de rotopercussion. Train de chenilles Longueur : 2 000 mm Largeur : 2 100 mm Patin : 400 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Modèle : Deutz BF 4 M Puissance max. : 88 kw à 2 330 rpm Glissière Longueur hors tout : 4 000/5 500 mm Course Utile : 2 330/3 800 mm Force de poussée : 6 000 dan Force d extraction : 6 000 dan Double mors : 300 mm Rotative Sortie 3 1/2 Api Reg F Couples : 360/1000 dan Vitesses : 60/600 tr/min Marteau rotopercutant HB40A Couple 1 260 danm Frappe 1 800 cp/mn 400 Nm/coup Dimensions : 6,08 m (l) x 2,10 m (L) x 2,70 m (H) Poids : 10 000 kg 23

Cinématique Foreuse MC 800 24

Foreuse MC 800 AJ Champ d application : La MC 800 AJ est particulièrement utilisée pour les chantiers de confortement, de drain et le Jet grouting. Cette foreuse peut être équipée d un système de rotation ou de rotopercussion. Particularité : Orientation auréolaire et possibilité de l utiliser en configuration Jet grouting Train de chenilles Longueur : 2 000 mm Largeur : 2 100 mm Patin : 400 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Deutz BF 4M 88 kw à 2 330 rpm Glissière Longueur hors tout : 4 000 / 5 500 mm Course utile : 2 330 / 3 800 mm Force de poussée : 6 000 kg Force d extraction : 6 000 kg Double mors : 300 mm Rotative Sortie : 3 1/2 Api Reg F Couples : 230 / 1 150 m/kg Vitesses : 65 / 320 tr/min Options Jet grouting Mandrin Ø 90-76 Prolonge de mât 2X5 ml Timer Dimensions : 6 m (l) x 2,1 m (L) x 2,55 m (H) Poids : 11 800 kg 25

Cinématique foreuse MC 800 AJ 26

Cinématique foreuse MC 800 AJ 27

Foreuse MC 1200 Champ d application : La MC 1200 est particulièrement indiquée pour micropieux, ancrages et opérations de confortement. Cette foreuse peut être équipée d une rotative ou d un marteau rotopercutant. Train de chenilles Longueur : 2 900 mm Largeur : 2 500 mm Patin (largeur) : 500 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Deutz BF6M 2012 C 132 kw À 2 300 rpm Glissière Longueur hors tout : 9 950 mm Course utile : 7 200 mm Poussée : 7 000 dan Traction : 7 000 dan Orientation : +/- 180 Double mors : 45/360 Extracteur hydraulique : Course : 1 000 mm/force 10 000 dan Graisseur de ligne : 8,5 l Treuil : 2 000 dan Rotative CT 54.A-1 6 vitesses Couple max. : 1 150 dan Vitesse max. : 320 tr/min Filetage du raccord : 3 1/2 Api Reg F Option Marteau rotopercutant HB 40 A Couple : 1 260 dan Frappe : 1 800 cp/mn - 400 Nm/cp Pompe Triplex : 200 l/min - 45 bar Dimensions : 10,6 m (l) x 2,5 m (L) x 3,1 m (H) Poids : 22 000 kg 28

Cinématique Foreuse MC 1200 29

Champ d application : Foreuse MC 1200 JET La MC 1200 Jet est une foreuse spéciale pour les fondations en Jet Grouting. Train de chenilles Longueur : 2 900 mm Largeur : 2 500 mm Patins (largeur) : 500 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Deutz BF6M 2012 C 132 kw À 2 300 rpm Glissière Longueur hors tout : 9 950 mm Course utile : 7 200 mm Poussée : 7 000 dan Traction : 7 000 dan Orientation : +/- 15 Double mors : 45/360 Extracteur hydraulique : Course : 1 000 mm/force 10 000 dan Graisseur de ligne : 8,5 l Treuil : 2 000 dan Rotative CT 54.A-1 6 vitesses Couple max. : 1 150 dan Vitesse max. : 320 tr/min Equipements pour jet grouting : Mandrin Ø 90 76 Prolonge mât 3x5 ml Timer Dimensions : 10,60 m (l) x 2,50 m (L) x 3,63 m (H) Poids : 22 000 kg 30

Champ d application : Foreuse MC 1400 La MC 1400 est une foreuse spéciale montée sur tourelle à 360 pour les fondations. Train de chenilles Longueur : 2 430 mm Largeur : 2 400 mm Patin (Largeur) : 500 mm Stabilisateurs : 4 Moteur Modèle : Deutz BF 4M1013 FC Puissance max. : 112 kw à 2 300 rpm Glissière Longueur hors tout : 7 300 / 9 750 mm Course utile : 4 750 / 7 200 mm Poussée : 7 000 dan Traction : 7 000 dan Orientation : +/- 180 Double mors : 45/300 Extracteur Hydraulique : Course : 1 000 mm Force : 10 000 dan Graisseur de ligne : 8,5 l Treuil 2 000 dan Rotative CT 54.A-1 6 vitesses Couple : 1 230 dan Vitesse : 340 tr/min Equipements pour jet grouting : Mandrin : Ø 90-76 Prolonge de mât : 3x5 ml Timer Pompe de forage TWG 11 : Débit max. : 250 l/min Pression max. : 70 bar Barillet 9 tiges (pour tiges de 3 m Ø 90) Filetage du raccord : 3 ½ Reg Dimensions : 11,60 m (l) x 2,40 m (L) x 3,30 m (H) Poids : 22 000 kg 31

Cinématique foreuse MC 1400 32

Chariot pneumatique PCR 200 A Champ d application : Le PCR 200A est idéalement conçu pour le confortement de parois, cloutage, ancrage, autoforant du type ischbeck et forages hors du trou. Chariot de traction Pression au sol : 0,45 kg/cm2 Vitesse de déplacement (avec compresseur) : 3,2 Km/h Pente : 22 Oscillation des chenilles : 15 Moteur de traction (Modèle MR13 à piston) : 12 hp x 2 Glissière Hauteur de perçage horizontal max. : 3 050 mm Vérin d avance au bloc (course) : 1 200 mm Moteur d avance (Modèle MC2) : 5 hp Changement de tiges : 3 050 mm Bras hydraulique Longueur du bras : 2 000 mm Angle de levage du bras : haut 45, bas 45 Orientation de la glissière : 45 droite, 45 gauche (95 droite, 15 gauche avec changement de pivot) Pivotement de glissière (sans changement de pivot) : 180 Puissance de la pompe (Modèle MP12) : 5 CV Perforateur (Modèle PD200) Poids sans emmanchement : 180 kg Longueur sans emmanchement : 1 020 mm Diamètre du cylindre : 130 mm Course du piston : 80 mm Consommation d air : approx. 16 m3/min Nombre de coups/min : approx. 1 600 Tuyau d alimentation principal d air : 50 mm 33

Cinématique PCR 200 A Dimensions & Poids Masse : 5 000 kg Longueur hors tout (A) : 5 400 mm Course utile (B) : 3 710 mm Longueur des chenilles (C) : 2 580 mm Longueur de contact au sol (D : 1 885 mm Hauteur du point de remorquage (E) : 550 mm Largeur hors tout (F) : 2 390 mm Largeur aux chenilles (G) : 2 200 mm Largeur aux chenilles (H) : 300 mm Hauteur hors tout (Bras abaissé) (I) : 1 250 mm Garde au sol (J) : 280 mm 34

Chariot pneumatique PCR 200 E Champ d application : Le PCR 200 E est idéalement conçu pour le confortement de parois, cloutage, ancrage, autoforant du type ischbeck et forages hors du trou. Son bras extensible permet de forer horizontalement à plus de 5 m de hauteur. Dimensions : 7 m (l) x 2,4 (L) x 1,7 m (H) Poids : 6 000 kg 35

Foreuse hydraulique Nextech Champ d application : La foreuse Nextech est idéalement conçue pour le confortement de parois, cloutage, ancrage, autoforant du type ischbeck et forages hors du trou. Son bras permet de forer horizontalement de +7m à -3m. Moteur Deutz : 63 kw Train de chenilles Longueur : 2 800 mm Patin : 400 mm Voie variable : 2 240-2700 mm Pente maxi : 85 % Glissière Course utile : 3 250 mm Longueur : 4 535 mm Force de poussée : 2 000daN Force de retrait : 2 500 dan Marteau rotopercutant (Eurodrill HD1002) Frappe : 3000 cps/min Energie 180 Nm/cp Rotation couple 212/106 danm Rotation vitesse 75/150 rpm Rotative CT20 Couple 300/150/75 danm Vitesse 50/100/200 rpm Radio commande Pompe à eau + kit lavage 20l/min - 150 bars Dimensions : 5,8 m (l) x 2,2 m (L) x 2,3 m (H) Poids : 8 500 kg 36

Cinématique Nextech 37

Sondeuse GEO 205 Champ d application : La GEO 205 est une foreuse compacte et polyvalente montée sur chenillard avec patin en caoutchouc prévue pour l investigation de sol, carottage et forage pour l environnement. La foreuse peut travailler tous les systèmes de perforation de type à rotation, marteau fond de trou, carottage diamanté et rotopercussion. Train de chenilles Chenillard à voie fixe équipé de chenilles en caoutchouc Largeur : 1 100 mm Largeur des patins : 230 mm. Pente maximum : 36 % (20 ) Vitesse maximum : 1,5 Km/h Châssis Châssis acier type 430 UNI 7070 équipé de deux vérins stabilisateurs hydrauliques fixes à l arrière et de deux vérins stabilisateurs hydrauliques sur bras pivotant à l avant. Mât Longueur totale : 3 800 mm. Course utile : 2 430 mm. Poussée : 2 500 dan. Traction : 2 500 dan Centrale hydraulique Moteur diesel KUBOTA 4 cylindres turbo 31 kw (42 HP) à 3 000 tours. Capacité du réservoir d huile hydraulique : 120 l. Capacité du réservoir de carburant : 33 l Options intégrées : Télécommande chenillard Vérin extracteur Tête roto-percussion Pompe à eau 80 l/mn à 40 bar Prises d enregistrement de paramètres de forage Cochet d attelage Mors hydrauliques simples Diamètre minimum : 32 mm Diamètre maximum : 160 mm Force de serrage : 13 000 dan Tête de rotation Tête de rotation équipée d une boite à 2 vitesses mécaniques, actionnée par 2 moteurs hydrauliques pouvant travailler en série ou en parallèle (4 vitesses possibles). L arbre de rotation est de type flottant équipé d un touret d injection à passage de 1. Vitesses 0 à 80 t/mn à 200 danm 0 à 250 t/mn à 66 danm 0 à 160 t/mn à 100 danm 0 à 500 t/mn à 33 danm Dispositif de roto-percussion 1 700 cp/mn à 140 joules Sortie rotative H55 D mâle et R32 Femelle Dimensions : 3,80 m (l) x 1,10 m (L) x 1,85 m (H) Poids total : 2 300 kg 38

Sondeuse GEO 305 Champ d application : La GEO 305 est une foreuse compacte et polyvalente montée sur chenillard avec patin en caoutchouc prévue pour l investigation de sol, carottage et forage pour l environnement. La foreuse peut travailler tous les systèmes de perforation de type à rotation, marteau fond de trou, carottage diamanté et rotopercussion. Tête de rotation C110.1 + HB11 Vitesses : 8 Vitesses de rotation : 38 à 540 tr/min Couple max. : 630/45 dan Passage d adduction : 1 Frappe Cadence de frappe : 3 000 cpl/m Puissance : 270 joules/cp Frein de tige Diamètre min. : 32 mm Diamètre max. : 220 mm Force de serrage : 13 000 dan Couple de dévissage : 1 000 dan.m Equipements Prises d enregistrement des paramètres Commandes proportionnelles Accessoires (options) Treuil de service : 1 000 kg Pompe à boue : 80 l / 40 bar Train de chenilles Largeur : 1 250 mm Longueur : 1 400 mm Largeur de chenille : 230 mm Vitesse maxi : 1,5 km/h Déplacement : cdes à distance Glissière Course utile : 2 800 mm Longueur totale (avec treuil) : 4 830 mm Longueur sans treuil : 4 330 mm Force de poussée : 3 500 dan Force de retrait : 3 500 dan Vérin d extraction : 10 000 dan Groupe de puissance Moteur diesel : Deutz BF4 M2011 Puissance : 56 kw Pompe principale : Load sensing Réservoir hydraulique : 155 l Masse totale : 3650 dan Sortie H64 droite R38 ou R32 Femelle Dimensions : 4,80 m (l) x 1,30 m (L) x 2,00 m (H) Poids total : 3 650 kg 39

Cinématique sondeuse GEO 305 40

Foreuse hydraulique MC 450P Sn 0997 Champ d application : Foreuse hydraulique sur chenilles avec simple tête et pompe TR 200 conçue pour le forage géotechnique. Train de chenilles Voie variable : 1 600/2 200 mm Largeur patins : 300 mm Pente max. : 26% (15 ) Vitesse max : 1,5 km/h Chenilles en acier Centrale hydraulique Moteur Modèle : Deutz BRF4M2012 diesel Puissance max. : 70kW/2 300 rpm Capacité réservoir d huile : 250 l Capacité réservoir diesel : 250 l Glissière Course utile : 3 500 mm Longueur (hors treuil) : 5 360 mm Poussée : 4 500 dan Traction : 6 500 dan Orientation laterale du mat +/-95 Longueur (prolonge de mat et treuil) : 7 690 mm Rotative CT46 1 Vitesses : 6 Couple danm : 820 / 510 / 205 / 315 / 197 / 80 Vitesse rotation rpm : 48 / 76 / 190 / 124 / 200 / 500 Filetage sortie : 3 1/2 Api Reg F Touret injection 2 Double mors - 45/300 mm Force de serrage max. : 18 000 dan Couple de devissage : 1 500 danm Treuil hydraulique : 1 000 dan Treuil Wire-line : 600 dan - 300 ml cable D6 Graisseur de ligne 8,5 l pression max. 26 bar Pompe à eau/boue TR 200 Débit max : 200 l/min Pression max : 45 bar Dimensions : 7,4 m (l) x 1,6 m (L) x 2,6 m (H) Poids : 8 500 dan 41

Cinématique MC 450P N 0997 42

Foreuse hydraulique MC 450P Sn 1213 Champ d application : Foreuse hydraulique sur chenilles avec simple tête et pompe gamma 80 conçue pour le forage d eau, géothermie. Train de chenilles Voie fixe : 1 600 mm Largeur patins : 300 mm Pente max. : 18% (10 ) Vitesse max. : 2 km/h Chenilles en acier équipées surpatins caoutchouc Centrale hydraulique Moteur Modèle : Deutz BRF4M2012 diesel Puissance max. : 70kW/2 300 rpm Capacité réservoir d huile : 250 l Capacité réservoir diesel : 120 l Glissière Course utile : 3 500 mm Longueur (hors treuil) : 5 360 mm Poussée : 4 500 dan Traction : 6 500 dan Longueur (prolonge de mat et treuil) : 7 400 mm Rotative CT92 2 Vitesses : 3 Couple danm : 750 / 280 / 80 Vitesse rotation rpm : 40 / 120 / 410 Filetage sortie : 3 1/2 Api Reg F Touret injection 1 1/2 Double mors - 45/300 mm Force de serrage max. : 18 000 dan Couple de dévissage : 1 500 danm Treuil hydraulique : 1 000 dan Graisseur de ligne 8,5 l pression max. 26 bar Pompe à eau gamma 80 Débit max : 80 l/min Pression max : 40 bar Dimensions : 6 m (l) x 1,6 m (L) x 2,5 m (H) Poids : 6 750 dan 43

Cinématique MC 450P N 1213 44

Pénétromètre dynamique PC 64 Champ d application : Le PC 64-75 est un pénétromètre automatique dynamique installé sur un chariot à chenilles gommées. Il est utilisé pour l exécution d éssais pénétrométriques SPT. Poids de la masse 64 dan (32+32) Course de la masse 750 mm Fréquence 20 cp/mn Levée 1 300 mm Force d extraction 7 000 dan Moteur Diesel Modèle : HATZ Puissance max. : 7,35 kw Dimension : 2,41 m (l) x 0,90 m (L) x 1,50 m (H) Poids total : 1 100 kg 45

Armoire pressiométrique Technidrill : constructeur de matériel pressiométrique Caracteristiques Coffret en aluminium avec couvercle muni de deux fermetures rapides. Masse réduite : 22,5 kg. Volumètre en aluminium monobloc. Usinage haute précision, prévu pour recevoir le capteur électronique LIM. Traitement anticorrosion. Capteur électronique de volume compatible tous systèmes de toutes marques. Manomètres de classe 1 (précision ± 1% fin d étendue d échelle) Voyant de mesure avec système de montage rapide sans outillage. Façade avant intégrale en aluminium sérigraphiée avec codes couleurs pour faciliter la prise en main des nouveaux utilisateurs : Rouge : pour les fonctions air Noir : pour les fonctions eau Bleu : pour les fonction communes Trépied robuste pour un usage conçu pour le chantier. Interface électronique LIM Option Kit basse pression 0 x 6 bar Kit haute pression 0 x 100 bar Accessoires à la vente Alimentation en azote Tubulures jumelées Tubulures coaxiales Sondes 44 et 60 Tiges de sondage Tubes fendus 55 et 63 Tubes 55/63 et 85 Tubages Tubage à l avancement Norme NFP-94-110-1 Contrôleur Pression Volume (CPV) pour tubulures et sondes tri cellulaire permettant la réalisation d essais pressiométriques. 46

Enregistreurs de paramètres LIM Champ d application : Le FORALIM 4G est un afficheur/enregistreur numérique de paramètre de forage qui appartient à la toute dernière génération des appareils développés par la société LIM SA. Le FORALIM 4G peut s installer sur tous les types de machine de forage, il fait appel aux technologies les plus avancées et à ce titre, vous fait bénéficier d un remarquable confort d utilisation et d une tès grande fiabilité. Le GEOLIM 4G est spécialement conçu pour le sondage de reconnaissance géotechnique de type pressiométrique. Mesure et enregistrement des paramètres de forage. Les paramètres les plus fréquents sont les suivants : Profondeur courante Vitesse Instantanée d Avancement (VIA) Temps de forage instantané (TEMPS) Pression sur l Outil (PO) ou de poussée et Pression de Retenue (PR) Pression d injection du fluide de forage (P1) Pression du couple de rotation (CR) Le GEOLIM 4G regroupe sur un même appareillage les fonctions suivantes : Des paramètres de forage (fonction FORALIM) Des essai pressiométriques (fonction PRESSIOLIM) selon la norme NFP 94-110.1 en se branchant sur un CPV du marché déjà pourvu de capteurs ou prêt à en être équipé. Caractéristiques Connecteurs : série 8 l 1/2 tour avec accrochage rapide Alimentation : 12/24 V DC Consommation : 20 VA sans imprimante et 30 VA avec imprimante Conditions d utilisation : -10 /60 C Condition de stockage : -20 /70 C Etanchéité : IP 65 hors imprimante Conditionnement : Polyéthylène HD 500 Dimensions : 0,2 m (l) x 0,4 (L) x 0,3 m (H) Poids : 9 kg 47

Injection coulis TWG 7-22/125 Champ d application : La presse d injection coulis TWG 7-22/125 est conçue pour réaliser des travaux d injection de micropieux et pieux, remplissage, rejointement. Données techniques principales Diamètre piston : 127 mm Course piston : 200 mm Diamètre aspiration : 2 Diamètre refoulement : 1 Débit max. : 225 L/min Pression max. : 35 bar Puissance moteur électrique : 22 kw Dimensions : 1,52 m (l) x 0,90 m (L) x 1,45 m (H) Poids : 800 kg 48

Pompe TWG 11 Champ d application : La presse d injection coulis TWG 11 est conçue pour réaliser des travaux d injection de micropieux et pieux, remplissage, rejointement. Caractéristiques techniques Caractéristique avec piston 5 débit 250 l/min pression 60 bar Modification possible avec piston 2 1/2, 3 et 4 Pression maximum avec piston 2 1/2 : 250 bar Moteur électrique : 37 kw Piston course : 200 MM Coup minute : 51 cp/min Diamètre aspiration : 2 Diamètre refoulement : 1 Dimensions : 1,9 m (l) x1,35 m (L) x 1,8 m (H) Poids : 2 850 kg 49

Mini groupe d Injection B3 Champ d application : Les minigroupes d injection EF sont conçus pour réaliser de petits travaux d injection pour les applications de micropieux, de rejointement, de remplissage... Ils sont adaptés aux travaux ne nécessitant pas plus de 15 bar pour des débits maximum de 24 l/mn. Les modèles existent en version pneumatique ou diesel à transmission hydraulique. Double cuve, pompe double piston Moteur diesel Hatz 11 CV Les groupes sont livrés avec un manomètre au refoulement et une télécommande (sauf pneumatique). Débit max. (l/min) 24 Pression continu à débit max. (bar) 12 Presion max. (bar) 15 Ø Piston (mm) 50 Course (mm) 90 Fréquence max. (cp/mn) 70 Consommation d air (pneumatique l/mn à 7 bar) 3 500 Hauteur de chargement (mm) 1 480 Diamètre de refoulement 1 Volume des bacs (l) 90 + 120 Vitesse de rotation des bac (tr/m) 90 Poids : 330 kg et 450 kg pour version diesel. Dimensions ; 1,2 m (l) x 0,9 m (L) x 1,5 m (H) 50

Groupe d Injection TWMG 57 Electrique Champ d application : La centrale d injection TWMG 57 Electrique est conçue pour réaliser des travaux d injection de micropieux et pieux, remplissage, rejointement. Particularité : Cette machine est équipée d un turbomalaxeur d un bac de reprise et d une pompe à piston. Unité de mélange TWM 5 Production horaire max. : 5 m3 Puissance absorbée : 7 kw Mélangeur Capacité utile : 200 lit. Débit pompe à roue ouverte (débit max. à 1 bar) : 700 lit/min Moteur électrique pompe : 5,5 kw Agitateur Capacité utile : 500 lit. Moteur électrique : 0,75 kw Injecteur horizontal TWG7 Piston à double effet Diamètre piston : 127 mm (5 ) Course du piston : 200 mm (8 ) Diamètre aspiration : 76,2 mm (3 ) Diamètre refoulement : 30,6 mm (1 ¼) Débit max. : 100 lit/min Pression max. : 90 bars / 1305 p.s.i Puissance moteur électrique : 7,5 kw Dimensions : 1,83 m (l) x 1,50 m (L) x 1,815 m (H) Poids : 1 650 kg 51

Centrale d Injection TWMG 57 Diesel Champ d application : La centrale d injection TWMG 57 Diesel est conçue pour réaliser des travaux d injection de micropieux et pieux, remplissage, rejointement. Particularité : Cette machine est équipée d un turbomalaxeur, d un bac de reprise et d une pompe à piston. Unité de mélange TWM 5 Production horaire max. : 5 m3 Moteur Diesel : Hatz 3L41 C Mélangeur Capacité utile : 200 lit. Pompe centrifuge (pression à 1 bar) : 700 lit/min Moteur hydraulique : groupe 2 - cylindrée 8 cm3 Agitateur Capacité utile : 290 lit. Moteur hydraulique : groupe 2 - cylindrée 6 cm3 Injecteur horizontal TWG7 Piston à double effet Diamètre piston : 127 mm (5 ) Course du piston : 200 mm (8 ) Diamètre aspiration : 76,2 mm (3 ) Diamètre refoulement : 30,6 mm (1 ¼ ) Débit max. : 150 lit/min Pression max. : 90 bars / 1305 p.s.i Moteur hydraulique (haute pression) : groupe 2 - cylindrée 4 cm3 Moteur hydraulique (basse pression) : groupe 3 - cylindrée 34 cm3 Dimensions : 2,670 m (l) x 1,850 m (L) x 1,760 m (H) Poids : 2 000 kg 52

Centrale Injection 8DS Champ d application : La centrale d injection IPC 8DS est conçue pour réaliser des travaux d injection de micropieux et pieux, remplissage, rejointement. Particularité : Cette machine est équipée d un turbomalaxeur, d un bac de reprise et d une pompe à piston. Centrale d injection Production horaire : 8,4 m3/h Moteur diesel : Hatz 2L41 C 21 kw Turbo malaxeur Capacité utile : 550 l Vitesse de rotation : 1 500 rpm Bac de reprise Capacité utile : 800 L Vitesse de rotation max : 28 rpm Pompe d injection verticale Débit max : 140 L/min Pression max : 90 bar Débit par coup : 1,5 l Dimensions : 3 370mm (l) x 1930mm (L) x 1820 mm (H) Poids : 2 270 kg 53

Champ d application : Unité de Malaxage TWM 5 L unité TWM 5 est conçue pour la production de mélange de ciment (coulis). Données techniques principales de l unité de mélange Production horaire max. : 5 m3 Puissance absorbée : 6,25 kw Mélangeur Capacité utile : 200 lit. Puissance absorbée : 5,5 kw Agitateur Capacité utile : 500 lit. Moteur électrique : 0,75 kw Dimensions : 2,090 m (l) x 1,40 m (L) x 1,780 m (H) Poids : 1 000 kg 54

Compresseurs Modèle XAHS 426 XR HS 366 XRVS 476 Performances Débit en air libre (m3/min) 25 21,9 27,7 Pression nominale de service (bar) 12 20 25 Pression maxi. de service (bar) 13,4 22 27 Moteur Marque Caterpillar Caterpillar Caterpillar Modèle C9 C9 C13 Nombre de cylindres 6 6 6 Régime nominal (tr/min) 1 800 1 800 1 600 Dimensions Longueur hors tout (m) A 4,91 4,91 4,91 Largeur hors tout (m) B 2,10 2,10 2,10 Hauteur hors tout (m) C 2,46 2,46 2,46 Poids total en charge (kg) 5 450 5 450 6 400 Réservoir de carburant (litres) 538 538 850 Sortie compress Lecq mâle 1 1/2 55

Fraises Hydrauliques Erkat Champ d application : Les fraises Erkat pour montage sur pelles sont utilisées très souvent dans les conditions les plus extrêmes pour la construction d égouts, de canalisations ou tunnels... Elles sont adaptables à tout type de porteurs avec une platine d attache Caractéristiques ER400 L1 ER250-4 ER 600-1 ER600-2 ER 650-3 ER1500-1 XL ER2000-3 Diamètre du tambour de la tête de coupe (mm) 400 400 575 575 575 670 680 Largeur de la fraise (mm) / 620 780 780 800 1 000 1 200 Vitesse de rotation (tr/ mm) Pression de service max p (bar) 80 à 120 90 à 85 80 à 120 80 à 150 85 à 190 75 à 240 65 à 390 350 350 350 350 350 350 350 Couple (Nm) 8 673 5 200 8 673 10 400 13 300 17 500 33 500 Capacité de coupe (N) 43 500 26 000 30 167 36 174 46 261 52 239 98 529 Poids approx. (kg) 500 450 900 900 1 000 1 750 2 200 Puissance max (kw) 65 45 65 65 90 120 160 Poids de pelle recommandée (T) 10-15 8-13 10-15 15-20 18-25 25-30 40-50 Quantité d huile recommandée 120 l/mm à 50 bars 85 l/mm à 50 bars 120 l/mm à 50 bars 150 l/mm à 50 bars 190 l/mmà 50 bars 240 l/mm à 150 bars 390 l/mm à 150 bars 56

Marteaux Hydrauliques Furukawa Champ d application : Marteaux hydrauliques de production conçus pour vos chantiers de purges, abattage, débitage de blocs, TP, travaux sous-marins, ouverture de tranchées... Furukawa est le premier fabricant mondial de marteaux brises-roches. Ils sont adaptables à tous types de porteurs avec une platine d attache. Caractéristiques F12 F19 F22 F27 F35 Masse du porteur 10-20 T 12-30 T 16-30 T 20-35 T 25-40 T Masse (kg) 835 1 260 1 650 1 805 2 385 57

Conditions Générales Interprofessionnelles de Location de Matériel d Entreprise sans Opérateur Article 1 - Généralités 1.1 Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d entreprise sans opérateur ont été élaborées par une commission spécialisée réunissant les utilisateurs (FFB, FNTP) et les professionnels de la location (DLR). 1.2 Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le contrat de location. Les parties contractantes règlent les questions spécifiques dans les conditions particulières du contrat de location. 1-3 Les conditions particulières du contrat de location précisent au minimum : - la définition du matériel loué et son identification, - le lieu d utilisation et la date du début de location, - les conditions de transport, - les conditions tarifaires. Elles peuvent indiquer également : - la durée prévisible de location, - les conditions de mise à disposition. 1-4 Le loueur met à la disposition du locataire un matériel conforme à la réglementation en vigueur. Article 2 - Lieu d emploi 2-1 Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans une zone géographique limitée. Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation de la location. 2-2 L accès au chantier sera autorisé au loueur ou à ses préposés, pendant la durée de la location. Ils doivent préalablement se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier, ainsi que les consignes de sécurité. Ces préposés, assurant l entretien et la maintenance du matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur. 2-3 Le locataire procède à toutes démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir les autorisations de faire circuler le matériel loué sur le chantier, et/ou le faire stationner sur la voie publique. 2-4 Le locataire obtient au profit du loueur ou de ses préposés les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le chantier. Article 3 - Mise à disposition 3-1 Le matériel Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à disposition au locataire en bon état de marche. Le locataire est en droit de refuser le matériel si le loueur ne fournit pas les documents exigés par la réglementation ainsi que toutes les consignes techniques nécessaires. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire conformément à l article 10-1. 3-2 État du matériel lors de la mise à disposition A la demande de l une ou l autre des parties, un état contradictoire peut être établi. Si cet état contradictoire fait apparaître l incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est considéré comme non conforme à la commande. En l absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non-conformités à la commande. 3-3 Date de mise à disposition Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d enlèvement. La partie chargée d effectuer la livraison ou l enlèvement doit avertir l autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Article 4 - Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l objet d un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l article 14. 58

4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d interrompre la durée de la location sont traitésà l article 9. Article 5 - Conditions d utilisation 5-1 Nature de l utilisation 5-1-1 Le locataire doit informer le loueur des conditions spécifiques d utilisation du matériel loué afin que lui soient précisées les règles d utilisation et de sécurité fixées tant par la réglementation applicable que par le constructeur et/ou le loueur. 5.1.2 Le matériel doit être confié à un personnel dûment qualifié et muni des autorisations requises. Le matériel doit être maintenu en bon état de marche et utilisé en respectant les règles d utilisation et de sécurité visées au 5-1-1. 5.1.3 Le locataire s interdit de sous-louer et/ou de prêter le matériel sans l accord du loueur. Cependant, dans le cadre d interventions liées au secours, le loueur ne peut s opposer à l utilisation par d autres entreprises du matériel loué. Le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du contrat. En outre, dans le cadre des chantiers soumis à coordination sécurité, protection de la santé (SPS), le plan général de coordination (PGCSPS) peut prévoir l utilisation des matériels par d autres entreprises. Le loueur ne peut s y opposer mais le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du contrat. 5-1-4 Toute utilisation, non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de location, conformément aux dispositions de l article 19 et d exiger la restitution du matériel. 5-2 Durée de l utilisation Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le respect des conditions particulières pendant une durée journalière théorique de 8 heures. Toute utilisation supplémentaire fait obligation au locataire d en informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir aux conditions particulières. Article 6 - Transports 6-1 Le transport du matériel loué, à l aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l exécute ou le fait exécuter. 6-2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué. 6-3 Le coût du transport du matériel loué est, à l aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire aux conditions particulières. Dans l hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l a missionné de prouver qu il l a effectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence. 6-4 La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel. 6-5 Dans tous les cas, lorsqu un sinistre est constaté à l arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d assurances puissent être faites dans les délais impartis. Article 7 - Installation, montage, démontage 7.1 L installation, le montage et le démontage (lorsque ces opérations s avèrent nécessaires) sont effectuées sous la responsabilité de celui qui les exécute, ou les fait exécuter. 7.2 Les conditions d exécution (délai, prix,...) sont fixées dans les conditions particulières. 7-3 L installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l article 4. Article 8 - Entretien du matériel 8-1 Le locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d entretien, de nettoyage, de vérification et d appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, etc ) en utilisant les ingrédients préconisés par le loueur. 8-2 Le loueur est tenu au remplacement des pièces d usure dans le respect des règles environnementales. 59

8-3 Le locataire réserve au loueur un temps suffisant, dans un endroit accessible, pour permettre à celui-ci de procéder à ces opérations. Les dates et durées d interventions sont arrêtées d un commun accord. Sauf stipulations contraires mentionnées dans les conditions particulières, le temps nécessité par l entretien du matériel à la charge du loueur fait partie intégrante de la durée de location telle que définie à l article 4. Article 9 - Pannes, Réparations 9-1 Le locataire informe le loueur, par tout moyen écrit à sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location. 9.2 Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l immobilisation du matériel en ce qui concerne son paiement, mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations, sauf dispositions prévues à l article 10-1. 9.3 Toutefois, les pannes d une durée inférieure ou égale à deux heures ne modifient pas les conditions du contrat qui restent telles que définies à l article 4. 9-4 Le locataire a la faculté de résilier immédiatement le contrat dès que le matériel n aura pas été remplacé dans le délai d une journée ouvrée qui suit l information donnée au loueur, sauf dispositions spécifiques aux conditions particulières. La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel. 9-5 Aucune réparation ne peut être entreprise par le locataire, sans l autorisation préalable écrite du loueur. Article 10 - Obligations et responsabilités des parties 10.1 Le locataire a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition; il engage sa responsabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le transport. Le locataire est déchargé de la garde du matériel : - pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci intervient à l initiative du loueur - en cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le locataire s oblige à communiquer le dépôt de plainte au loueur. - en cas de perte, le jour de la déclaration faite par le locataire au loueur. Le locataire est responsable de l utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne la prise en compte : - de la nature du sol et du sous sol, - des règles régissant le domaine public, - de l environnement. Cependant, la responsabilité du loueur ou celle de son préposé pourra être engagée en cas de faute de l un d eux. 10-2 Le locataire ne peut : - employer le matériel loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, - utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite, - enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la réglementation en vigueur que par le constructeur et/ou le loueur, 10-3 Le locataire ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l usure non apparente rendant le matériel impropre à l usage auquel il est destiné. Article 11 - Dommages causés au tiers (assurance «responsabilité civile») 11.1 Véhicule Terrestre A Moteur (VTAM) : Obligations du loueur : Lorsque le matériel loué est un VTAM au sens de l article L. 110-1 du Code de la route, le loueur doit bligatoirement avoir souscrit un contrat d assurance automobile conforme aux articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances. Ce contrat couvre les dommages causés aux tiers par le matériel loué dès lors qu il est impliqué dans un accident de la circulation. Le loueur doit remettre à la 1 ère demande du locataire, une photocopie de son attestation d assurance en vigueur. Obligations du locataire : Le locataire s engage à déclarer au loueur, dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout accident causé par le véhicule ou dans lequel le véhicule est impliqué,afin que le loueur puisse effectuer auprès de son assureur, sa déclaration de sinistre dans les cinq jours. Le locataire reste responsable des conséquences d un retard ou d une absence de déclaration. L assurance responsabilité automobile souscrite par le loueur ne dispense pas le locataire de souscrire une assurance «Responsabilité Civile Entreprise», afin de garantir notamment les dommages causés aux tiers par les VTAM loués lorsqu ils ne sont pas impliqués dans un accident de la circulation. 11-2 Autres matériels : Le locataire et le loueur doivent être couverts, chacun pour sa responsabilité, par une assurance «Responsabilité Civile Entreprise» pour les dommages causés aux tiers par le matériel loué. Article 12 - Dommages au matériel loué (Assurances «bris de machine, incendie, vol») 12.1 En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit 60

intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés. 12-2 Le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué de trois manières différentes : 12-2.1 En souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location. Cette assurance peut être spécifique pour le matériel considéré ou annuelle et couvrir tous les matériels que le locataire prend en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée du présent contrat de location. Le locataire doit informer le loueur de l existence d une telle couverture d assurance. En début d année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le locataire adresse l attestation d assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l engagement pris par la compagnie d assurances de verser l indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu il a souscrit, le montant des garantieset des franchises. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d indemnisation résultant du contrat d assurance souscrit par le locataire sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat. 12-2.2 En acceptant, pour la couverture «Bris de machines», la renonciation à recours du loueur et de son assureur moyennant un coût supplémentaire. Dans ce cas, le loueur doit clairement informer le locataire sur les limites exactes de l engagement pris, notamment sur : - les montants des garanties, - les franchises, - les exclusions, - les conditions de la renonciation à recours de l assurance contre le locataire. Toute limite non mentionnée au contrat est alors inopposable au locataire. 12-2.3 En restant son propre assureur sous réserve de l acceptation du loueur. A défaut d acceptation du loueur, le locataire : - soit, souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location dans les conditions prévues à l article 12-2.1, - soit, accepte les conditions du loueur, prévues à l article 12-2.2. 12-3 Dans le cas où le locataire assure le matériel auprès d une compagnie d assurances ou sur ses propres deniers, le préjudice est évalué : - pour le matériel réparable : suivant le montant des réparations. - pour le matériel non réparable ou volé : à partir de la valeur à neuf, déduction faite d un coefficient d usure fixé à dire d expert ou à défaut dans les conditions particulières. Article 13 - Vérifications réglementaires 13-1 Le locataire doit mettre le matériel loué à la disposition du loueur ou de toute personne désignée pour les besoins des vérifications réglementaires. 13-2 Au cas où une vérification réglementaire ferait ressortir l inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu une immobilisation (cf. article 9). 13-3 Le coût des vérifications réglementaires reste à la charge du loueur. 13-4 Le temps nécessaire à l exécution des vérifications réglementaires fait partie intégrante de la durée de la location dans la limite d une ½ journée ouvrée. Article 14 - Restitution du matériel 14-1 A l expiration du contrat de location, quel qu en soit le motif, éventuellement prorogé d un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état,compte tenu de l usure normale inhérente à la durée de l emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. A défaut, la fourniture de carburant est facturée au locataire. Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d ouverture de ce dernier. 14-2 Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise, et au plus tard à l issue d un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue. Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, la reprise du matériel s effectue au plus tard le premier jour ouvré suivant. Le locataire doit tenir le matériel à la disposition du loueur dans un lieu accessible. 14.3 Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment : - le jour et l heure de restitution, - les réserves jugées nécessaires notamment sur l état du matériel restitué. 14.4 Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure. 14.5 Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages 61

imputables au locataire, le loueur peut les facturer au locataire après constat contradictoire conformément à l article 12. Article 15 - Prix de la Location 15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d une journée. 15-2 Les conditions particulières règlent les conséquences de l annulation d une réservation. 15-3 L intervention éventuelle auprès du locataire de personnels techniques tel que monteur, est réglée par l article 7.15.4 Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location. Article 16 - Paiement 16-1 Les conditions de règlement sont prévues aux conditions particulières. Le non-paiement d une seule échéance entraîne, après mise en demeure, restée infructueuse, la résiliation du contrat conformément à l article 19. 16-2 Pénalités de retard Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l article L. 441-6 du code du commerce. Article 17 - Clauses d intempéries En cas d intempéries dûment constatées et provoquant une inutilisation de fait du matériel loué, le loyer est facturé à un taux réduit à négocier entre les parties. Article 18 - Versement de garantie Les conditions particulières déterminent les modalités de la garantie due par le locataire pour les obligations qu il contracte. Article 19 - Résiliation En cas d inexécution de ses obligations par l une des parties, l autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu elle pourrait réclamer. La résiliation prend effet après l envoi d une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel est restitué dans les conditions de l article 14. Article 20 Éviction du loueur 20-1 Le locataire s interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué. 20-2 Le locataire doit informer aussitôt le loueur si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la forme d une revendication, d une opposition ou d une saisie. 20-3 Le locataire ne peut enlever ou modifier ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées par le loueur. Le locataire ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans autorisation du loueur. Article 21 - Pertes d exploitation Par principe, les pertes d exploitation, directes et/ou indirectes, ne peuvent pas être prises en charge. Article 22 Règlement des litiges A défaut d accord amiable entre les parties, tout différend est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières. Pour la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) M. Jacques Allemand Président de la Délégation du Matériel Pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB) M. François Asselin Vice Président - Président de la Commission Marchés Pour la Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiment, Travaux Publics et Manutention (DLR) M. Michel Gable Président Fait à Paris, le 7 janvier 2009 (en trois exemplaires) 62

Conditions particulières constantes Foraloc 2010 Complément à l article 1 des CGILM 1-4-1 Aucune condition même mentionnée sur le contrat ne peut déroger aux Conditions Générales et particulières de location. 1-4-2 Un bon de commande engage le locataire quel qu en soit le signataire. Complément à l article 3 des CGILM 3-3 Date de mise à disposition Lorsqu une date de mise à disposition ou de livraison est fixée et si le loueur se trouve dans l impossibilité de la respecter, le locataire peut annuler sa commande après un retard de 1 jour ouvrable. Pour des retards inférieurs, le locataire reste tenu par sa commande. Le loueur n est jamais tenu pour responsable des pertes d exploitations engendrées par un retard de livraison ou l indisponibilité totale du matériel initialement réservé, pas plus que des surcoûts engendrés par la location d un matériel de remplacement. 3-3-1 Peut tenir lieu de contrat le bon de sortie émis par le loueur ou bien l offre de mise à disposition émise par le loueur et retournée acceptée par le locataire. 3-3-2 Le locataire est responsable du choix du matériel, et ne pourra pas invoquer une mauvaise réponse à ses besoins techniques pour refuser la livraison du matériel, le paiement des transports, ou le paiement des loyers. Complément à l article 4 des CGILM 4-4-1 Les contrats peuvent spécifier une durée minimale de location, et dans ce cas, si le locataire restitue le matériel avant la date minimale convenue, le tarif préférentiel deviendra caduque et le tarif de location courte durée en vigueur sera appliqué pour la durée totale du contrat, à compter du premier jour de location. Complément de l article 5 des CGILM 5-2-1 Le loyer indiqué correspond à un poste de 8 heures. Les heures supplémentaires sont facturées au prorata du loyer journalier. Le second poste est facturé à 60% du premier. Complément à l article 6 des CGILM 6-4-1 Les opérations de chargement et de déchargement sur le lieu d utilisation du matériel sont exécutées par le locataire et sous sa responsabilité. Complément à l article 8 des CGILM 8-1-1 Il est notamment spécifié que les matériels servant au transport ou à l injection des coulis doivent être entièrement nettoyés lors de chaque arrêt location. Complément à l article 9 des CGILM 9-5-1 Les remises en état en cas de rupture de pièces ou d usure anormale dues à une utilisation non conforme, à une négligence ou accident sont à la charge du locataire. Complément à l article 10 des CGILM 10-1-1 Le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du matériel. Il doit notamment avoir identifié ou supprimé les canalisations, installations et lignes électriques... et plus généralement tout élément susceptible d être générateur de risque lors de l utilisation du matériel. Complément à l article 12 des CGILM 12-3-1 a) Lorsque le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur à l égard du matériel loué, le loueur renonce à recours vis-à-vis du locataire en ce qui concerne les dommages ou préjudices subis par le matériel, selon les conditions suivantes : - Etendue : La renonciation à recours du loueur porte sur les dommages causés au matériel loué et sur les loyers dus pendant la période du réparation ou de remplacement. La renonciation à recours n est acquise au locataire que si celui-ci satisfait à toutes les échéances de loyer au jour du sinistre. Dans le cas de dommages causés par des tiers au présent contrat, le locataire subroge le loueur dans tous ses droits de recours vis-à-vis du tiers. - Exclusions : La renonciation à recours n est pas acquise pour : - La non-observation des conditions d utilisation ou d entretien prévue aux articles 5, 7 et 8 des conditions générales ; - Le vol, lorsque le locataire n a pas pris les mesures élémentaires de protection. 63

- Tarification : La renonciation à recours est facturée chaque jour calendaire 8 % du montant du loyer quotidien, que celui-ci soit facturé en jours calendaires ou ouvrables. La renonciation à recours est facturée même en cas de suspension de loyer. - Limitation de garantie : la renonciation à recours est limitée à un montant maximal de 450.000 par sinistre. - Franchise : la renonciation à recours est consentie sous déduction d une franchise d un montant de 3000 par sinistre. b) Si le locataire choisit de ne pas souscrire la renonciation à recours et donc de se couvrir lui-même, la vétusté admise pour le calcul des indemnités sera au maximum de 10 % par an avec un maximum de 50 %. La remise en état du matériel sera refacturée dans la limite de sa valeur à neuf, les loyers restant dus jusqu à la fin des travaux. En cas de destruction totale, ils restent dus jusqu au paiement effectif de l indemnité au loueur. Complément à l article 14 des CGILM 14-2-1 - En fin de location lorsque l enlèvement est organisé par le loueur, le locataire doit en faire la demande au moins 2 jours ouvrables à l avance et la garde juridique du matériel qui incombe au locataire cesse à la fin des opérations de chargement du matériel. Complément à l article 15 des CGILM 15-1-1 - L unité de temps retenue pour la facturation du loyer est le jour ouvrable. Le matériel est loué pour une durée minimum d une journée (sauf exceptions). La durée hebdomadaire est calculée généralement en jours ouvrés. Pour une utilisation le samedi, dimanche ou jours fériés, le locataire a le devoir d informer préalablement par écrit le loueur. Toute période commencée est due. Le contrat de location prend fin : - La veille au soir pour tout matériel retourné en agence avant 10h00 - A la date de fin d utilisation du matériel précisée par le locataire en cas de récupération par le transporteur si affrété par nos soins. 15-2-1 - En cas d annulation d une réservation : - Moins de 24 heures avant l heure d enlèvement initialement prévue, les frais de mise à disposition resteront dus. - Les frais de préparations spécifiques précisés sur l offre correspondante, resteront intégralement dus. Complément à l article 16 des CGILM 16-1-1 - Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours nets à compter de la date d émission de la facture. 16-2-1 - Les créances devenues exigibles et restant impayées au terme de l échéance convenue seront majorées à titre de clause pénale d un pourcentage de 20 %. Complément à l article 17 des CGILM 17-1 - Le taux réduit correspondant à l immobilisation du matériel est de 50 % du loyer. Seule une notification par télécopie ou mail avant 10 heures chaque jour d intempérie, permet au locataire de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, sauf pour les matériels loués au mois, en longue durée ou en contrat à durée déterminée. Complément à l article 18 des CGILM 18-1 - Le montant du versement de garantie est égal à 4 semaines de location. Complément à l article 21 des CGILM Dans tous les cas de litige, seul le tribunal de commerce de Lyon est compétent. Cette clause attributive de juridiction s appliquera même en cas de référé, de demande incidente, de demande en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Les divers modes d expédition ou de paiement, notamment par traite, ne peuvent opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Le seul fait de passer commande à Foraloc constitue l acceptation des conditions ci-dessus, sans aucune restriction, ni réserve. Fait à CHASSIEU, jeudi 01 avril 2010. Pour la société FORALOC David FRANCHET Directeur 64

Foraloc Siège social 55 Rue Ampère 69680 Chassieu Cedex - France Fax : +33 (0)4 78 90 55 78 Foraloc Agence Paris 15 Boulevard Arago 91320 Wissous- France Tel. : +33 (0)1 69 34 94 94