MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESIBILITE 68650 LE BONHOMME - LOT 09 ELECTRICITE CONCEPTION MAITRISE D ŒUVRE Jean- François BOTTINELLI 13, rue de la Scierie 68650 LE BONHOMME Tél/Fax : 03-89-47-59-21 Mail : jean-francoi.bottinelli@orange.fr 1
GENERALITES VISITE DES LIEUX L'entreprise est supposée avoir visitée les lieux afin d'apprécier l'étendue des travaux. COORDINATION ENTRE ENTREPRISE Chaque entreprise devra prendre contact en temps opportun avec tous les corps d'état, dont les ouvrages peuvent influer sur ceux leur incombant, pour étude en commun. BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC à COLMAR COORDINATION SPS : Non connu à ce jour CLASSEMENT BATIMENT: SALLE DES FETES : Bâtiment existant Type «L, R» - 4 ème catégorie DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : - Contraintes climatiques liées au site : * Altitude sol : environ 700 mètres. - Bâtiment existant. SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Tous les ouvrages seront réalisés suivant les prescriptions des normes françaises, documents unifiés du CSTB, DTU, normes AFNOR et REEF. - La prestation de l'entreprise comprendra toutes les fournitures et mise en oeuvre des matériaux nécessaires à l'obtention des performances prescrites, elle comprendra aussi les échafaudages éventuellement nécessaires. - L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les prescriptions et recommandations en matière de sécurité et de protection de la santé. - Les plans d'exécution des ouvrages devront être soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre. Les plans de percements devront être fournis à l entreprise de maçonnerie dès le début du chantier. - Avant son intervention l'entreprise est tenue de réceptionner le support et de faire reprendre aux divers corps de métier concernés, les malfaçons. Après exécution des travaux, aucunes excuses, ni réclamations ne seront acceptées. - Tous ouvrages inachevés ou mal finis seront réputés NON FAIT et ne pourront de ce fait proposés au paiement. - En fin de chantier, les plans de recollements ou d'ouvrages exécutés, les notices de fonctionnement et d'entretien devront être fournis au Maître d'ouvrage. - Tous travaux risquant de retarder les interventions des autres corps d'état seront exécutés à 'initiative du Maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise concernée. - Chaque entrepreneur procédera au nettoyage et à l'évacuation de ses gravois ainsi qu'à la remise en état et à la réparation des ouvrages qu'il aura salis et détérioré. - Toute entreprise qui devra déposer un ouvrage extérieur existant étanche, devra le maintenir étanche par toutes protections provisoires en attendant que le nouvel ouvrage soit posé. - Toutes les sécurités requises pour la protection des personnes contre la chute d'objet ou matériaux devront être prises en compte dans l'offre de prix. - Les échafaudages mis en place devront répondre à la réglementation en vigueur avec toutes les protections requises. L'entreprise étant responsable du montage, de la surveillance et de l entretien de ces échafaudages. 2
MODE DE METRE Seul le mode de métré défini au présent devis sera retenu pour la facturation. Ce mode de métré consiste en la prise en compte des ouvrages mis en oeuvre, selon spécification des textes descriptifs, plan de détails et d'ensemble, états quantitatifs et attachements éventuels. Aucun ouvrage différent de celui traité ne viendra en majoration, inclusion, plus value ou compensation sur celui envisagé, sauf pour les articles nettement spécifiés au devis. Aucune majoration pour faibles quantités, cubages, surfaces, largeurs et épaisseurs ou difficultés de toutes sortes pour mise en oeuvre ou autre ne pourra intervenir. Toutes ces majorations éventuelles étant implicitement comprises dans les prix donnés par l'entreprise qui se sera au préalable rendue compte de l'état des lieux, de la consistance du projet envisagé ainsi que des ouvrages demandés avec toutes les prestations s'y rapportant. Les possibilités d'erreurs ou d'interprétations différentes, constatées sur les plans, les devis auront été signalées avant la remise de l'offre de prix. DIVERS - Les prix unitaires sont hors T.V.A. Ils devront tenir compte de toutes les dépenses à porter au compte prorata et ils seront fermes et non révisables. Les situations mensuelles et le décompte définitif seront calculés avec application du taux de TVA en vigueur. - En cas de retard dans l'exécution des travaux, des pénalités de retard seront appliquées. Il n'est pas prévu de primes pour avance. - Aucune avance forfaitaire ou sur matériel ne sera versée. - Les réunions de chantier et de coordination auront lieu 1 fois par semaine. Les entreprises convoquées sont priées d'y assister. Toute absence qui perturberait le déroulement des travaux sera sanctionnée par une pénalité de 46 uros HT due au coordinateur et facturée par lui en compensation des surcoûts occasionnés de ce fait à sa mission. - Les quantités indiquées dans les devis devront être vérifiés par l'entrepreneur adjudicataire qui aura un délai de 10 jours pour faire part au Maître d'oeuvre des éventuelles erreurs et omissions. Passé ce délai, plus aucunes réclamations ne seront acceptées. TRAVAUX PREPARATOIRES : Suivant prescriptions demandées au PGC. Au préalable, l entreprise devra étudier avec soins et définir les emplacements de ses différents matériels, le stockage des matériaux etc sans que les emplacements choisis gênent en aucun moment les travaux à exécuter, les accès au chantier et les aménagements ultérieurs. Cette installation sera à soumettre à l approbation du Maître d Ouvrage et du Maître d œuvre. ALIMENTATION DU CHANTIER : Les besoins en eau seront assurés par une prise sur le réseau indiqué par le Maître d Ouvrage et les installations éventuellement nécessaires seront réalisées par le lot sanitaire qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les installations nécessaires en alimentation électrique seront réalisées par le lot électricité qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les frais seront à la charge des entreprises adjudicataires. Toutes les installations propres aux entreprises seront installées par elles et ce à leurs frais. DEPENSES D EQUIPEMENTS DE CHANTIER : Le bureau de chantier pourra éventuellement être un local existant. Lavabo et wc sont existants à proximité ( à 50 m ). Prises électriques existantes sur le chantier. 3
ELECTRICITE SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PRESENT LOT - L'entrepreneur devra comprendre dans son offre toutes précautions et moyens en vue de protéger ses employés contre tous risques et ce conforme aux normes de sécurité. - Toutes précautions seront prises lors de l'intervention du présent lot, pour protéger l'ouvrage existant sans changement de toutes détériorations et en particulier les sols en parquet bois. Travaux à charge de l entreprise du présent lot : - Fourniture et pose du matériel défini dans les descriptifs. - Percements et scellements. - Refouillement et scellements des ouvrages. - Tranchées pour passage des canalisations y compris rebouchage. - Fourreaux et dispositifs pour passage des canalisations à travers les parois (planchers, murs, cloisons, etc..). - Tous raccords divers résultant de la fixation du matériel électrique fourni et posé par ses soins. - Protection antirouille des différentes pièces et métaux ferreux de sa fourniture. - Crochets de fixation pour la lustrerie. - Coffret électrique de chantier réglementaire avec prises en suffisance. - La fourniture des échantillons du matériel prescrit au devis à soumettre au Maître d Ouvrage et au Maître d œuvre pour acceptation. - Les essais de chutes de tension. - L essai complet de l installation. - Les plans de percements de réservations dès le début de chantier. - Les différentes démarches auprès du distributeur local d électricité et les frais de contrôle de l installation. L ensemble devra comprendre la fourniture et pose avec tous les accessoires et fixations nécessaires ainsi que l évacuation à la décharge de tous les gravois résultants du présent lot. A NOUVEAUX SANITAIRES 1 DEPOSE Dépose des installations existantes, après mise en sécurité du branchement général et des installations, y compris l appareillage, les luminaires, toute la câblerie et filerie,, goulottes, sortie, chargement et évacuation des gravats, etc 1.1 Dépose de 2 luminaires et 1 prise Nota : Tous les réseaux en état ( gaines, goulottes, boîtes, etc..) seront conservés pour limiter au maximum le nombre d encastrement dans l enduit existant. L ensemble 1.2 Dépose avec soins d un bris de glace et repose après les travaux de peinture. 1.3 Dépose avec soins d un bloc de secours.et repose après les travaux de peinture. 4
1.4 Dépose avec soins de sèche mains dans sanitaires existants et repose dans nouveaux sanitaires après les travaux de peinture. U. 2,00 à = 2 ORIGINE DE L INSTALLATION L origine de l installation, arrivée de l alimentation générale et tableaux de l ensemble du bâtiment se situe dans la cage d escalier et le tableau général de distribution de la salle des fêtes se situe dans l office. Il n est pas prévu de changer ce tableau... 2.1 Alimentation par câble de puissance suffisante, depuis le réseau existant à l office, sous fourreau ou goulotte homologués, y compris tous les accessoires nécessaires sur le tableau et autres, pour une réalisation conforme avec tous branchements et tous raccordements nécessaires. ml 24,00 à = 2.2 Vérification de la valeur du circuit prise de terre existante et amélioration si nécessaire. 2. 3 Circuit de protection de toutes les masses métalliques, de l appareillage électrique et liaisons équipotentielles des ouvrages métalliques tels que canalisations, conduites métalliques, huisseries métalliques, etc 3 CONDUITS ET CONDUCTEURS LUMIERES ET PRISES Y compris câblerie, boîtes de réservations, boîtes de dérivations, tubes et appareillages, le tout encastré ou sous goulotte moulure PVC à comprendre de section suffisante, compris tous les accessoires nécessaires tels que couvercles, angles, embouts et autres selon nécessité, y compris filerie, alimentation, branchement, boîtes de dérivations et toutes sujétions de montage, tous accessoires, branchements et raccordements nécessaires. Murs ext. - maçonnerie existante plâtrée. Cloisons : - existantes en briques plâtrées. - sèches type PLACOSTIL (cloisons neuves sanitaires). Plafonds : - plâtrés ou enduits. - faux plafonds (nouveaux sanitaires dégagement et wc). Appareillage MOSAIC de LEGRAND ou similaire à préciser 3.1 CIRCUIT LUMIERES 3.1.1 1 point lumineux plafond/détecteur. wc U. 3,00 à = 5
3.1.2 1 point lumineux plafond/détecteur. extérieur 3.1.3 2 points lumineux plafond/2 détecteurs. dégagement 3.2 CIRCUIT PRISES 3.2.1 Prises de courant 16 A + T U. 4,00 à = 4 ECLAIRAGE DE SECURITE Eclairage de sécurité de type C réalisé par blocs autonomes y compris raccordement électrique 60 lumens, dispositif de commande de mise au repos, inscription ou fléchage suivant le cas. Alimentation encastré sous gaine ou sous goulotte moulure PVC à comprendre de section suffisante, compris tous les accessoires nécessaires tels que couvercles, angles, embouts et autres selon nécessité, y compris filerie, alimentation, branchement, boîtes de dérivations et toutes sujétions de montage, tous accessoires, coffret et télécommande, branchements et raccordements nécessaires. Murs ext. - maçonnerie existante plâtrée. Cloisons : - existantes en briques plâtrées. - sèches type PLACOSTIL (cloisons neuves sanitaires). Plafonds : - plâtrés ou enduits. - faux plafonds (nouveaux sanitaires dégagement et wc). 4.1 Bloc sécurité U. 2,00 à = 5 AVERTISSEUR VISUEL D ALARME INCENDIE Avertisseur d alarme incendie, y compris alimentation encastré sous gaine ou sous goulotte moulure PVC à comprendre de section suffisante, compris tous les accessoires nécessaires tels que couvercles, angles, embouts et autres selon nécessité, y compris filerie, alimentation, branchement, boîtes de dérivations et toutes sujétions de montage, tous accessoires, branchements et raccordements nécessaires. Murs extérieurs, cloisons et plafonds en matériaux dito ci-dessus. 5.1 Lampe Flash dans le dégagement, en liaison avec le réseau alarme existant, avec possibilité de passer le câble dans les goulottes existantes (à vérifier). Linéaire de liaison environ 23,00 ml U. 1,00 à = 6
6 VENTILATION 6.1 Ventilation pour les 3 sanitaires à commande par détecteur depuis le dégagement comprenant l extracteur de conduit de type MIXVENT TD de UNELVENT ou similaire, le détecteur, le réseau en conduits souples alu MO (environ 3,00 ml) avec toutes les pièces nécessaires(coudes, tés de piquage, manchons, raccords, fixations, colliers, etc ), les bouches d extraction intérieurs fixées sur le faux plafond, la bouche d extraction avec grille anti volatile pour l extérieure en façade, y compris tous branchements et protections électriques avec tous accessoires nécessaires, tous systèmes de fixation, tous percements nécessaires et toutes sujétions pour une pose conforme et non bruyante en faux plafonds à dalles de 60/60 cm démontables. Hauteur entre faux plafond et plafond existant : L ensemble pour les 3 sanitaires, de puissance suffisante 6.2 Percement et carottage avec toutes précautions de mur extérieur en façade Est à environ 6,50 m du sol, pour réseau de ventilation prévu ci-dessus. Mur d épaisseur environ 30 cm, y compris réfection si nécessaire en périphérie côté extérieur à l identique de l existant ou mise en place d un cache. 7 LUMINAIRES NOTA : Tous les luminaires seront fournis et posés avec tubes ou ampoules appropriés suivant le cas, de type basse consommation. Y compris toutes fixations et raccordements nécessaires. 7.1 Plafonnier encastré dans plafond à dalles 60/60, de type SENIOR GLA ou équivalent. Wc et dégagement U. 5,00 à = 7.2 Hublot étanche 100 W de type CHARTRES DECO rond de SARLAT ou équivalent, pour l extérieur. B ANCIENS SANITAIRES 8 DEPOSE Dépose des installations existantes, après mise en sécurité du branchement général et des installations, y compris l appareillage, les luminaires, toute la câblerie et filerie,, goulottes, sortie, chargement et évacuation des gravats, etc 8.1 Dépose de 7 luminaires, prises, interrupteurs, blocs secours non utilisés et autres. Nota : Tous les réseaux en état ( gaines, goulottes, boîtes, etc..) seront conservés pour limiter au maximum le nombre d encastrement dans l enduit existant. L ensemble 7
9 ORIGINE DE L INSTALLATION L origine de l installation, arrivée de l alimentation générale et tableaux de l ensemble du bâtiment se situe dans la cage d escalier et le tableau général de distribution de la salle des fêtes se situe dans l office. Il n est pas prévu de changer ce tableau... 9.1 Liaison avec le réseau existant actuel à proximité (alimentations existantes) ou nouvelle alimentation si nécessaire par câble de puissance suffisante, depuis le réseau existant à l office, sous fourreau ou goulotte homologués. Y compris tous les accessoires nécessaires sur le tableau et autres, pour une réalisation conforme avec tous branchements et tous raccordements nécessaires. 9.2 Vérification de la valeur du circuit prise de terre existante et amélioration si nécessaire. 9. 3 Circuit de protection de toutes les masses métalliques, de l appareillage électrique et liaisons équipotentielles des ouvrages métalliques tels que canalisations, conduites métalliques, huisseries métalliques, etc 10 CONDUITS ET CONDUCTEURS LUMIERES ET PRISES Y compris câblerie, boîtes de réservations, boîtes de dérivations, tubes et appareillages, le tout encastré ou sous goulotte moulure PVC à comprendre de section suffisante, compris tous les accessoires nécessaires tels que couvercles, angles, embouts et autres selon nécessité, y compris filerie, alimentation, branchement, boîtes de dérivations et toutes sujétions de montage, tous accessoires, branchements et raccordements nécessaires. Murs ext. - maçonnerie plâtrée. Cloisons : - existantes en briques plâtrées. Plafonds : - plaques de plâtre CF sur ossature métallique. - faux plafonds (dégagement). Appareillage MOSAIC de LEGRAND ou similaire à préciser 10.1 CIRCUIT LUMIERES 10.1.1 2 points lumineux plafond/interrupteur. débarras 10.1.2 2 points lumineux plafond/va et vient. dégagement 10.2 CIRCUIT PRISES 10.2.1 Prises de courant 16 A + T U. 4,00 à = 8
11 ECLAIRAGE DE SECURITE Eclairage de sécurité de type C réalisé par blocs autonomes y compris raccordement électrique 60 lumens, dispositif de commande de mise au repos, inscription ou fléchage suivant le cas. Alimentation encastré sous gaine ou sous goulotte moulure PVC à comprendre de section suffisante, compris tous les accessoires nécessaires tels que couvercles, angles, embouts et autres selon nécessité, y compris filerie, alimentation, branchement, boîtes de dérivations et toutes sujétions de montage, tous accessoires, coffret et télécommande, branchements et raccordements nécessaires. Murs ext. - maçonnerie plâtrée. Cloisons : - existantes en briques plâtrées. Plafonds : - plaques de plâtre CF sur ossature métallique. - faux plafonds (dégagement). 11.1 Bloc sécurité U. 2,00 à = 12 LUMINAIRES NOTA : Tous les luminaires seront fournis et posés avec tubes ou ampoules appropriés suivant le cas, de type basse consommation. Y compris toutes fixations et raccordements nécessaires. 12.1 Plafonnier à grille de type GIN GLA/S de MAZDA 2 x 58 w ou équivalent. Classe II débarras U. 2,00 à = 12.2 Plafonnier encastré dans plafond à dalles 60/60, de type SENIOR GLA ou équivalent. Dégagement U. 2,00 à = 13 DIVERS 13.1 Serrure à clef pour tableau général basse tension existant à l office, y compris toutes modifications et ajustements nécessaires. 13.2 Déplacement de goulotte existante de 60/120 dans le dégagement ou mise en place d une nouvelle goulotte de même section après dépose et évacuation de l existante, y compris rallongement des câbles si nécessaire, tous raccordements, fixations et toutes façons nécessaires. ml 5,00 à = 13.3 Pictogramme blanc sur fond vert pour bloc de secours existant. U. 7,00 à = 9
13.4 Main d œuvre en régie à justifier sur attachement. Heures U. 5,00 à = 13.5 Matériaux, somme à valoir HT 100 Euros TOTAL HT uros = TVA 19,6 % = TOTAL TTC uros = Fait à. Le Signature et cachet de l Entrepreneur Bon pour accord, signature Maître d Ouvrage 10