Aménagement de l'espace Bowling et Restaurant au sein du centre multi activités Sports et loisirs



Documents pareils
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO

LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES

LA NORME NF C INSTALLATION ELECTRIQUE

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Les schémas électriques normalisés

VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Mairie de Colligny 4, rue Principale COLLIGNY

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES

Entretien et maintenance des installations techniques Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura

Tableaux d alarme sonores

Réhabilitation du domaine Melchior Philibert à CHARLY (69390) - Phase 2 : Pôle économique ELECTRICITE. INTITULE U Qtité

Serrure Motorisée Asservie - Mise en Applique

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

La transmission pour information du présent document dans sa présentation intégrale, le présent paragraphe compris, est autorisée.

COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28

Proposition technique et financière pour Le raccordement Sur le réseau public de distribution électricité Raccordement de puissance < kva

NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Tableaux d alarme incendie de type 4-230V~ - 1 boucle / 2 boucles /62

NOGENT PERCHE HABITAT Office Public de l Habitat

Cahier des Clauses Techniques Particulières Solutions pour les locaux industriels

Contrôle d'une habitation particulière par le consuel

Magnum vous présente ses nouvelles gammes d'armoires électriques. Gamme Auto de 125A à 400A

MAISON de RETRAITE DEPARTEMENTALE de la LOIRE ST-JUST, ST-RAMBERT = = = = = = = = = = REAMENAGEMENT DE LOCAUX

Réhabilitation d un bâtiment existant en maison de santé pluriprofessionnelle

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE

LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS

Aménagement d'un point Multi-services

C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Contrôle d accès

PHASE DCE Ind.A CCTP ÉLECTRICITÉ CFO / CFA ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER POUR PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANTES À MONTBRONN. DATE Février 2013.

LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU

ELECTRICITE. Introduction

GUIDE PRATIQUE. Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution

CONSTITUTION DU TABLEAU DE REPARTITION

Création d'un bâtiment provisoire pour l'agrandissement des urgences

Mise en sécurité. Choisissez votre système de mise en sécurité. Qu'est-ce qu'un système de mise en securité? Catégorie d'un SMSI

VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE

PROGRAMME D INVESTISSEMENT * * *

Qu est-ce qu un raccordement?

Tenantslife. Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE]

SCP dʼ Architecture FOLLEA- 4, Place Emile Zola CLAMECY

Système P Cellules. Certifiés pour plus de sécurité

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE

Antenne du Conseil Général de l Aude à Limoux

C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières

«RÉFECTION DES PLOTS Salle MATISSE» C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) Lot n 1 Maçonnerie

SOLUTIONS COMMANDES À DISTANCE

Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs

Centrale de surveillance ALS 04

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

DESCRIPTIF PHASE D.C.E.

C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8

Chapitre 11 Gestion d une affaire

Monsieur le Président Syndicat Départemental d Energie du Cher Parc Esprit 1 Bâtiment BOURGES CEDEX

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Electricité Générale - Courants Faibles - Climatisation - Maintenance QUALIFELEC - E2-2 / TH1

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires

LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE

en toute sécurité Votre habitation La sécurité repose sur

C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS

Gestion et entretien des Installations Electriques BT

1. GENERALITES MOBILIER D ARCHIVAGE 2. DESCRIPTIF ET LISTE DES OUVRAGES

Attestation de Conformité CONSUEL

VMT Mod : Ventilation modulée pour le tertiaire

VEHICULES ELECTRIQUES La réglementation applicable aux IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) CONSUEL - CAPEB 30 octobre 2012

Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura

ENTREPRISE D ELECTRICITE GENERALE RÉNOVATION, MISE AUX NORMES, MISE EN SÉCURITÉ

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

CENTRE HOSPITALIER BELAIR AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA PHARMACIE DU CENTRE HOSPITALIER

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes dégagement accessoire (a)

Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil

F193 CINEMA LE SEMAPHORE DESCRIPTIF LOT N 16: ELECTRICITE - Page : 1/29 SOMMAIRE

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE

Construction de 3 Maisons à BLANQUEFORT (33)

NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

Enseignement professionnel. 2 ème degré. Electricité. Institut Saint-Joseph (Ecole Technique)

C.C.T.P. Lot N 07 : ELECTRICITÉ COURANTS FORT/FAIBLE. COMMUNE DE SEMOY Tranche 2 : rénovation de la salle de restaurant scolaire à SEMOY

EN-MELANTOIS RUE DU MARAIS

Pose avec volet roulant

Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CIVILES

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

REHABILITATION DE LA SALLE BRANCOLAR ACCESSIBILITE HANDICAPES AVENUE SEILERN NICE

Prises et bornes de recharge de véhicules électriques pour bâtiments d habitation ou professionnels

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL

SCI Bessines Mude et l Ebaupin. 9 Rue des Iris BESSINES CONSTRUCTION D UN RESTAURANT D ENTREPRISE - MUTAVIE A BESSINES (79)

TRABTECH Power & Signal Quality

Instructions de montage Plans de cuisson en vitrocéramique

CCTP LOT 12 ELECTRICITE PLOMBERIE SANITAIRE PHASE DCE

Mutualité Sociale Agricole 17, avenue André Malraux METZ

FIRE CONTROL VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Rapport de l Etat de l Installation Intérieure de Gaz

BORNE DE RECHARGE SUPERVISION GESTION D ENERGIE DIVA BORNE DE VOIRIE NOTICE D INSTALLATION

Disjoncteurs Compact NS 2.4. Schneider Electric 2.4 / 1

Questionnaire pour définir le niveau d habilitation dont vous avez besoin selon la nouvelle norme NF C Entrée

Transcription:

Aménagement de l'espace Bowling et Restaurant au sein du centre multi activités Sports et loisirs Maitre D'ouvrage SIVOM LES SAISIES 316 Avenue des jeux Olympiques 73620 Les Saisies Maitre d'œuvre SARL Collange Architecture Cité de l'entreprise 725, Boulevard Barrier 73100 Aix les bains BET FLUIDES ECI 125 Rue du Placyre ZA Champfeuillet 38500 Voiron Dossier de Consultation des Entreprises D.C.E. C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES Indice : A Date : 15 Mai 2014

AVERTISSEMENT Il est précisé que l'entreprise pourra vérifier, en liaison avec le Bureau d'etudes qui les a établies, les quantités portées au Dossier de Consultation des Entreprises. Toutefois, cette vérification devra être faite avant la signature du marché. Après cette formalité, l'entreprise ne pourra arguer d'erreurs ou d'omissions au devis descriptif pour modifier le prix de sa soumission ou obtenir quelques dommages et intérêts. Le règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public est applicable à l'ensemble du bâtiment et les entrepreneurs ne pourront se prévaloir du manque de renseignements concernant ce règlement et devront l'appliquer pour tous les locaux ou ils interviennent. En conséquence, les entrepreneurs devront rectifier d'eux-mêmes les erreurs ou omissions du présent devis descriptif et tenir compte de ces rectifications éventuelles dans leur remise de prix. Les certificats du CSTB, ainsi que les procès-verbaux d'agrément des matériaux seront fournis par les entreprises à la remise des offres. Tous les noms de marques de matériaux ou matériels figurant dans le présent descriptif ne sont donnés qu'à titre indicatif et comme base de qualité, d'aspect et de fonction, ils pourront être semblables. High-B-Tech Page 2

SOMMAIRE CHAPITRE I : GENERALITES... 4 1. OBJET DU MARCHE... 5 2. ETANCHEITE A L AIR... 5 3. CONNAISSANCE DU DOSSIER... 5 4. RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES... 6 5. LIMITES DES PRESTATIONS... 6 6. CONTROLES ESSAIS RECEPTION... 8 7. GARANTIES... 8 8. COORDINATION... 9 9. RESPONSABILITE DE L ENTREPRISE... 9 10. PROTECTION DES OUVRAGES NETTOYAGE INSTALLATION DE CHANTIER... 9 11. QUALITE DES MATERIAUX UTILISES... 10 CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 11 1. NORMES ET REGLEMENTS... 12 2. CONTROLE TECHNIQUE... 14 3. BASES DE CALCULS... 14 4. CANALISATIONS... 15 5. TABLEAUX ELECTRIQUES... 16 6. APPAREILLAGE DE TABLEAUX... 17 7. PETIT APPAREILLAGE... 18 8. APPAREILS D ECLAIRAGE... 18 9. RESEAU DE TERRE... 19 CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES... 20 1. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER... 21 2. RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES... 21 3. ORIGINE DE L INSTALLATION... 22 4. TABLEAUX ELECTRIQUES... 23 5. DISTRIBUTION BASSE TENSION... 30 6. PRISES DE COURANT... 35 7. ECLAIRAGE INTERIEUR... 36 8. ECLAIRAGE EXTERIEUR... 42 9. ECLAIRAGE DE SECURITE... 42 10. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE... 44 11. CABLAGE VDI... 49 12. TELEVISION... 51 13. VIDEOPHONIE... 53 14. INTRUSION ET CONTROLE D ACCES... 53 15. SONORISATION... 53 16. VIDEOPROJECTION... 53 17. DOCUMENTS A FOURNIR... 54 18. MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS RECEPTION - FORMATIONS... 55 ANNEXE : Plan d implantation Electrique DCE - EL01 Fond de plan architecte : Base archi du 30/03/14 High-B-Tech Page 3

CHAPITRE I : GENERALITES High-B-Tech Page 4

1. OBJET DU MARCHE Le présent document a pour objet de définir les prestations d'électricité à réaliser dans le cadre de l'aménagement d'un Bowling, aux Saisies(73). Les travaux à réaliser sont sommairement: L installation de chantier Le réseau de terre et les liaisons équipotentielles Les armoires électriques Les canalisations et cheminements La distribution électrique Les installations d'éclairage, PC, force... L'éclairage de sécurité le système de sécurité incendie Le câblage VDI Les prestations suivantes ne sont pas prévues au présent lot: les équipements actifs informatiques (routeur, ) Et d une manière générale, tout ouvrage non décrit dans le présent dossier 2. ETANCHEITE A L AIR Afin de garantir l exigence d étanchéité de l opération (I4 0.6 m3.h-1.m-2 sous 4 Pa) qui sera contrôlée à la réception (mesure de perméabilité à l air) sous la responsabilité de la maîtrise d œuvre, les travaux devront être de qualité en prenant en compte les différentes préconisations et détails constructifs concernant le traitement des liaisons sensibles au niveau de l enveloppe du bâtiment et des réseaux. Pour ce faire, on se reportera notamment à l ensemble des préconisations propres à chaque lot, aux DTU et avis techniques pertinents, aux notices de pose des fabricants, à la classification et certification des matériaux et composants et au guide «Réussir l étanchéité à l air de l enveloppe et des réseaux, élaboration et application d une démarche de qualité» (mai 2008, CETE de Lyon). En phase de réception, des essais d étanchéité seront réalisés selon la norme EN 13829 (février 2001) en présence des entreprises et du maître d ouvrage pour attester la conformité de l étanchéité mesurée avec les objectifs visés. Les défauts éventuels repérés devront être corrigés par les entreprises des lots concernés et un nouvel essai devra être réalisé en cas de non-conformité. On se reportera au guide du CETE sur la «Perméabilité à l air de l enveloppe des bâtiments, généralités et sensibilisation» (octobre 2006) pour plus de détails sur le protocole de mesure. Obligation de résultat : Outre le respect de l ensemble des règles, des plans, descriptifs, détails, il est bien spécifié à l entreprise qu elle aura une obligation de résultat sur le niveau de perméabilité à l air final des parois et des réseaux. 3. CONNAISSANCE DU DOSSIER L entrepreneur est tenu d'avoir, préalablement à la remise de son acte d'engagement: pris connaissance de l'ensemble des plans et documents écrits utiles à l'exécution de ses ouvrages. apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités. contrôlé toutes les indications des documents de consultation des entreprises. recueilli tous les renseignements complémentaires auprès des services publics. High-B-Tech Page 5

L entrepreneur est également tenu de se rendre sur place afin d évaluer avec exactitude l étendue des travaux et les difficultés éventuelles de mise en œuvre. Le prix forfaitaire remis ne saurait être augmenté sous prétexte que les renseignements fournis sont incomplets. Le présent C.C.T.P. ne pouvant prétendre à la description détaillée de toutes les opérations, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omission ou de manque de renseignements pour refuser l'exécution des travaux jugés utiles à la parfaite et complète exécution des ouvrages selon les règles de l'art. 4. RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES L'adjudicataire des travaux devra accomplir toute les démarches nécessaires pour obtenir les accords et les autorisations indispensables à l'exécution de ses travaux. Les installations électriques réalisées seront obligatoirement soumises à l'organisme de contrôle désigné par le maître d'ouvrage. Il devra fournir tous les documents et toutes les pièces justificatives qui lui seront demandés. Il se soumettra à toutes les vérifications qui lui seront demandées. L'entreprise doit toutes les prestations en application des dispositions du décret 72.1120 du 14 décembre 1972, et des arrêtés du 17 octobre 1973, afin de permettre en temps utile, la mise sous tension définitive des installations électriques. L'entreprise envoie au CONSUEL ces attestations accompagnées des rapports du vérificateur (Bureau SOCOTEC), et autres documents nécessaires, tels que plans et descriptifs, et s'assure de la bonne suite donnée à ce dossier. L'entrepreneur doit, outre la fourniture de l'imprimé rempli par lui et par le contrôleur, chacun pour ce qui le concerne, la remise de tous les documents (plans, descriptifs) qui seraient nécessaires au vérificateur pour remplir sa mission. 5. LIMITES DES PRESTATIONS La proposition de l'entreprise devra comprendre toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux, à la mise en service des installations, aux différents essais et à la réfection éventuelle des ouvrages défectueux. Les prestations du lot électricité vis à vis des autres corps d'états sont définies ci-dessous : Liaison avec le lot «GROS ŒUVRE» A charge du lot «GROS ŒUVRE» Les réservations demandées en temps utile Le planning de réalisation des dallages et des banches pour l incorporation des fourreaux et autres appareils électriques (luminaires, boite de raccordement, ) A charge du lot «ELECTRICITE» La fourniture des plans de réservations La pose des fourreaux et appareils électriques à incorporer dans les ouvrages maçonnés Liaisons avec le lot «VRD» A charge du lot «VRD» La fourniture et pose de 3 fourreaux Ø42/45mm depuis la chambre de tirage France Télécom jusqu'au local TGBT La fourniture et pose de 2 fourreaux Ø60mm pour l éclairage extérieur depuis le TGBT en attente dans un regard extérieur à définir High-B-Tech Page 6

A charge du lot «ELECTRICITE» La fourniture des plans de cheminement des fourreaux et des plans de réservations Liaison avec le lot «CHAUFFAGE - VENTILATION PLOMBERIE» A charge du lot «CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE» Les raccordements des équipements électriques prévus dans son lot La Gestion Technique Centralisée liée aux équipements CVC ainsi que le raccordement des compteurs sur le bus de communication La confirmation des puissances des équipements électriques installés La mise au point technique sur les relayages du désenfumage A charge du lot «ELECTRICITE» alimentation des appareils électriques du lot «chauffage ventilation plomberie sanitaire» (câble en attente avec mou suffisant pour le raccordement ou en attente sur interrupteur de proximité) La fourniture et la pose des compteurs électriques (Mod-bus) Demande des confirmations de puissance du lot «chauffage ventilation» La mise au point technique sur les relayages du désenfumage Liaison avec le lot «MENUISERIES EXTERIEURES» A charge du lot «MENUISERIES EXTERIEURES» Le raccordement des stores et BSO électriques L ensemble des dispositifs de commande y compris commande générale La confirmation des puissances des équipements A charge du lot «Electricité» L'amenée d'une alimentation électrique au droit de chaque store et BSO Liaison avec le lot «MENUISERIES INTERIEURES BOIS» A charge du lot «MENUISERIES INTERIEURES BOIS» Le raccordement des stores / screens L ensemble des dispositifs de commande y compris commande générale La fourniture et la pose des Equipements «Gestion Autonome des issues de secours Le raccordement des portes DAS à fermeture automatique et des gestions autonomes La confirmation des puissances des équipements A charge du lot «Electricité» L'amenée d'une alimentation électrique au droit de chaque équipement store / screen Les amenées courants forts et courants faibles (SSI et CA) des 2 gestions autonomes L'amenée d'une alimentation électrique au droit des portes DAS (48V) asservie à la centrale incendie Liaison avec le lot «SERRURERIE» A charge du lot «SERRURERIE» Le raccordement des gestions autonomes La fourniture des gâches électriques et ventouses A charge du lot «Electricité» Les amenées courants forts et courants faibles (SSI et CA) des gestions autonomes Liaison avec le lot «MONTE CHARGE» A charge du lot «Monte charge» Le raccordement du monte charge, La confirmation des puissances des équipements A charge du lot «Electricité» L'amenée de l'alimentation électrique au droit de la machinerie High-B-Tech Page 7

Liaison avec le lot «EQUIPEMENT DE CUISINE» A charge du lot «EQUIPEMENT DE CUISINE» Les raccordements des équipements électriques prévus dans son lot (sauf indications particulières dans la suite du présent document) La confirmation des puissances des équipements électriques installés A charge du lot «Electricité» L alimentation des appareils électriques du lot Equipement de Cuisine (câble en attente avec mou suffisant pour le raccordement dans une boite de dérivation ou en attente sur PC 10/16A+T étanche) Demande des confirmations de puissance du lot «Equipement de Cuisine» Liaisons avec le lot "FAUX PLAFOND" A charge du lot «FAUX PLAFOND» La découpe et les renforts sur les plaques de plafond à poser. A charge du lot «Electricité» La fourniture des plans de réservations Rappel : HORS MARCHE Le matériel actif informatique (routeur, serveur, PC, écran, ) Le matériel actif téléphonique (DECT, Autocommutateur, Borne WIFI ) Les installations de boucles magnétiques malentendant. 6. CONTROLES ESSAIS RECEPTION 6.1. Contrôle de conformité Pendant le cours des travaux et en fin de chantier, il sera procédé à la vérification des divers éléments de l'installation et à leur conformité aux normes, règlements, DTU, et spécifications du marché en présence de la Maîtrise d'œuvre et de l'entrepreneur. 6.2. Essais de fonctionnement Les moyens matériels et humains nécessaires aux essais sont à la charge du titulaire du présent lot. En fin de travaux il sera procédé aux essais définis ci-dessous : conformité des caractéristiques définies dans la description des ouvrages. essais de fonctionnement. 6.3. Réception L'installation sera réceptionnée : après la livraison complète des éléments mentionnés au descriptif en ordre de marche après que les essais auront donné entière satisfaction en présence du Maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur 7. GARANTIES Le titulaire du présent lot garantit pendant une période minimale d'une année à compter de la date de réception : que l'installation soit en bon état de fonctionnement que tous les équipements réalisés sont conformes au projet d'exécution accepté par le maître de l'ouvrage. que tous les équipements réalisés sont conformes aux règles de l'art. que tous les équipements réalisés sont conformes à la réglementation en vigueur. High-B-Tech Page 8

le matériel fourni contre tous vices de construction. l'entretien gratuit des matériels qu'il a fournis (pièces et main-d œuvre). Cet entretien comprendra le réglage, la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques ou électriques si nécessaire. Le titulaire du présent lot garantit pendant une période minimale de 2 années à compter de la date de réception sur les équipements, sous réserve que ceux si soient utilisés à bon escient. Cependant la responsabilité de l'entrepreneur ne sera pas engagée lorsque : l'utilisateur n'aura pas respecté les consignes et les instructions. la panne est due à une usure normale des pièces. 8. COORDINATION Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de certains travaux en concordance avec les autres corps d'états. En l'occurrence, il devra prendre connaissance des devis descriptifs des lots concernés. 9. RESPONSABILITE DE L ENTREPRISE L'entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement de toutes les prestations prévues au devis. Toutes les installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris le transport, la fourniture, la pose, le raccordement, l'alimentation, le réglage de tous les appareils et organes divers nécessaires au bon fonctionnement. L'entreprise garde l'entière responsabilité de ses études et de ses travaux ainsi que toute incidence dans la mise en œuvre de dispositifs brevetés. Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra se rendre compte de l'état des lieux et des difficultés d'exécution, vérifier et compléter les plans et documents qui lui ont été remis et signaler à l'architecte ou au Conseil Technique toute erreur ou omission qu'il aurait pu constater. En aucune façon elle ne devra se prévaloir du manque de précision des plans et documents délivrés pour refuser l'exécution dans les conditions de base du Marché, de l'ensemble ou d'une partie des installations nécessaires au parfait fonctionnement. 10. PROTECTION DES OUVRAGES NETTOYAGE INSTALLATION DE CHANTIER L'entreprise doit laisser les locaux en parfait état de propreté pendant et après les travaux. Elle a la charge de l'enlèvement et l'évacuation des déchets et gravats résultant de son activité. L'entreprise est responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation. L'aménagement du chantier est à la charge de l'entrepreneur ; il doit assurer l'ordre, l'hygiène et la sécurité de son personnel sur le chantier. Tout ou partie du chantier doit être protégé de telle sorte que les systèmes de protection soient efficaces et doivent comporter la signalisation nécessaire. Lorsque les travaux doivent entraîner des perturbations vis-à-vis des installations existantes, l'entrepreneur prévient les usagers en temps opportun. L'entrepreneur est responsable du maintien en l'état de tout ouvrage existant dans l'enceinte ou à proximité du chantier : à charge pour lui de prendre les mesures nécessaires afin d'y parvenir. En cas de dommage causé directement ou indirectement, l'entrepreneur prend à sa charge tous les frais (réfection, indemnité et autres) et toutes les responsabilités. High-B-Tech Page 9

11. QUALITE DES MATERIAUX UTILISES Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être: neufs et de première qualité. conforme à la réglementation. conforme à la description des ouvrages. standard de façon à permettre un remplacement aisé et rapide. L'entreprise doit s'assurer de la possibilité d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires à la bonne marche du chantier. Aucun retard de livraison de la part des fournisseurs ne pourra être invoqué pour justifier un retard dans l'avancement du chantier. High-B-Tech Page 10

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES High-B-Tech Page 11

1. NORMES ET REGLEMENTS Les installations seront conformes à la réglementation en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, notamment : à l'ensemble des règles du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) appliquées aux marchés publics, à l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, règlements sanitaires départemental et code du travail en vigueur à la date de réalisation des travaux, au règlement de sécurité des établissements recevant du public de 5ème catégorie, au règlement de sécurité des établissements recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, au règlement de sécurité des bâtiments d'habitation, au règlement de sécurité des établissements des immeubles de grande hauteur, aux documents techniques unifiés et règles d'exécution associées, aux documents techniques édités par les organismes professionnels, aux instructions techniques de sécurité contre l'incendie (textes 1011 - I - II etc....), aux règles techniques de l'assemblée Plénière des Sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers (APSAIRD), arrêté du 1er août 2006 relative à l'accessibilité à personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles décret n 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation, Courants Forts l'ensemble des normes de l'union Technique de l'electricité (U.T.E.) et de l'union Syndicale de l'electricité (U.S.E.) cahier des Charges du service technique du distributeur d'énergie NF C 12-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP pour les installations électriques NF C 12-061 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les IGH NF C 13-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par le réseau de distribution publique de 2ème catégorie NF C 13-200 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations haute tension NF C 14-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations de branchement à basse tension NF C 15-100, édition 2002 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques de 1ère catégorie NF C 15-150 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations d'enseignes lumineuses NF C 15-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des grandes cuisines NF C 15-211 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des locaux à usage médical NF C 15-520 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques de 1ère catégorie guide pratique NF C 15-720 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les équipements de chauffage électrique des locaux NF C 15-900 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la cohabitation des réseaux BT et des réseaux de communication dans les locaux d'habitation, et tertiaires NF C 17-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre la foudre et les paratonnerres NF C 17-102 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage NF C 71-2. (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les luminaires et appareils d'éclairage - NF C 71-800 / 801 / 805 / 820 / 830 / 815-1 et 2 NF EN 60598-2-22 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant l'éclairage de sécurité NF C 72-2. (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les sources lumineuses et les lampes NF C 80-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des bâtiments à usage d'habitation High-B-Tech Page 12

NF P 90-206 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des salles sportives NF X 35-103 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant l'ergonomie et les éclairages des lieux de travail décret du 14-11-1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques NF EN 50-086 concernant les performances et caractéristiques techniques s'appliquant aux conduits et accessoires montés décret N 2000-1153 du 29 novembre 2000 (J.O. du 30 novembre 2000 équipement) NOR : EQUU0000804D, y compris annexes et arrêtés en découlant l'arrêté du 26-02-2003 concernant les installations de sécurité Courants Faibles NF S 61-950 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les matériels de détection incendie, les tableaux de signalisation NF S 61-930 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique NF S 61-931 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositions générales des systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique NF S 61-932 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les règles d'installation des systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique NF S 61-934 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les centralisateurs de mise en sécurité incendie NF S 61-935 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les unités de signalisation NF S 61-936 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les équipements d'alarme NF S 61-937 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositifs actionnés de sécurité NF S 61-937-1 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) Prescriptions générales NF S 61-937-2 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) Porte battante à fermeture automatique NF S 61-937-3 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) Porte coulissante à fermeture automatique NF S 61-937-4 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) rideau et porte à dévêtissement vertical NF S 61-937-5 (décembre 2005) : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) clapet autocommandé et clapet télécommandé NF S 61-938 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositifs de commande, et équipements associés NF S 61-939 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les alimentations pneumatiques de sécurité incendie NF S 61-940 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les alimentations électriques de sécurité NF S 61-961 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les détecteurs autonomes déclencheurs NF S 61-962 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les tableaux de signalisation adressable NF S 61-970 concernant les règles d installation des Systèmes de Détection Incendie NF S 32-001 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant le signal sonore d'évacuation NF C 48-150 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les blocs autonomes d'alarme sonore FD S 61-949 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939 instructions techniques et circulaires officielles relatives au désenfumage NF C 90-122 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la réception et distribution des programmes radiodiffusés ou transmis par satellite NF C 90-125 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore et de télévision décret nº 73-525 du 12 juin 1973 modifiant le décret nº 69-596 du 14 juin 1969, les arrêtés du 14 juin 1969 et du 22 juin 1973, le décret nº 73-526 du 12 juin 1973 pour les équipements téléphoniques Cahier des Charges de la D.O.T. du département concerné EN 50.173, ISO/IEC 11 801, EIA/TIA relatif aux câblages VDI Cette liste n'est pas limitative, l'entreprise étant tenue de connaître l'ensemble de la réglementation en cours le jour de l'appel d'offres. High-B-Tech Page 13

2. CONTROLE TECHNIQUE Le contrôle technique des équipements sera assuré par un bureau de contrôle agréé. Aucune exécution des ouvrages ne pourra être réalisée avant l'accord de celui-ci. Les entreprises sont tenues de fournir à la Maîtrise d'œuvre ainsi qu'au bureau de contrôle tous les documents permettant de vérifier le bon fonctionnement des installations. 3. BASES DE CALCULS 3.1. Généralités Ce sont celles indiquées sur les plans techniques et celles du présent descriptif. En cas de différence entre ces deux types de documents, ce sont les bases les plus sévères qui seront retenues. En cas d'absence de données de base pour certains éléments, il sera pris en compte celles en usage dans la profession. Les bases de calcul ne seront pas inférieures aux prescriptions de la réglementation en vigueur. 3.2. Puissances totales courants d emploi Les puissances totales prennent en compte les puissances unitaires de la (ou les) source(s) et du tout système d allumage. Les facteurs d'utilisations et de simultanéité sont de 1 pour la détermination des circuits. Par contre, la puissance en transformateur tient compte d'un facteur d'utilisation et d'un facteur de simultanéité différent de 1. 3.3. Division des installations Le principe en est indiqué dans le présent document. Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant banalisées monophasées 10/16 A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc...) et un nombre de point lumineux égal à huit en incandescent et égal, en fluorescent, à une puissance par ligne inférieure à 1000W. 3.4. Influences externes Ce sont celles indiquées par la NF C 15.100 et le guide UTE C 15.103 sauf aggravation des documents particuliers au présent dossier. 3.5. Calibre des protections en égard aux puissances Les intensités nominales In des protections seront supérieures aux intensités d'emploi Ib résultant des puissances précédentes des pourcentages minimaux suivants (sauf indication contraire) : 30 % pour les circuits terminaux. 20 % pour les circuits intermédiaires. 10 % pour les autres circuits (notamment ceux issus de l'armoire générale basse tension). High-B-Tech Page 14

4. CANALISATIONS 4.1. Chemins de câbles Les chemins de câbles seront déterminés en fonction du lieu de leur installation: soit en tôle d'acier galvanisée pliée et perforée (Obligatoire pour Courants Faibles). soit en fil d'acier ayant reçu un traitement de surface après fabrication. Les chemins de câbles seront implantés dans tous lieux où cela s'avère nécessaire, par exemples: soit dans le vide situé au-dessus des faux plafonds. soit dans les gaines techniques. soit dans les locaux techniques. Les chemins de câbles seront posés à l'aide des supports et accessoires fournis par le fabricant. La dimension des chemins de câbles sera calculée de façon à permettre une extension de 30 % du volume initial de câbles. Les câbles seront posés sur une seule nappe et seront fixés à l'aide de colliers Rilsan. Les chemins de câbles devront tous être mis à la terre, leur continuité électrique devra être assurée. 4.2. Câbles 4.2.1. nature des câbles: Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types cités ci-dessous: U 1000 (A) R2V (C2) ou FR N1 X1 G1R (C1) HO7 RNF (pour le raccordement d appareil électrique étanche et/ou munit d un presse-étoupe) HO7 VU ou R sous conduits isolants HO5-VVF (pour les suspensions décoratives) 4.2.2. sections des câbles: Toutes les prescriptions de la norme NFC 15-100 seront respectées. Les sections des conducteurs seront calculées de telle sorte que : la chute de tension entre le point d'origine et les points les plus éloignés ne devra pas excéder : - dans le cas d un tarif jaune : 5 % pour les circuits force et PC et 3% pour les circuits éclairage - dans le cas d un tarif vert : 8 % pour les circuits force et PC et 5% pour les circuits éclairage L'intensité admissible du câble soit définie en fonction du type du câble, du type de la protection amont, du mode de pose et des conditions de pose. Les sections seront au minimum : pour les circuits d'éclairage de 1,5 mm². pour les circuits PC de 2,5 mm². pour les circuits puissance de 2,5 mm². L entreprise devra les calculs de section de câbles de l ensemble des circuits afin de ne pas excéder les chutes de tensions précités. 4.2.3. Repérage des conducteurs: Tous les conducteurs doivent être repérés aux couleurs conventionnelles. Dans tous les cas la couleur vert-jaune ne doit être utilisée pour le repérage d'une phase, elle doit être réservée au repérage du conducteur de protection. High-B-Tech Page 15

4.3. Conduits encastrés Les conduits encastrés dans des ouvrages béton seront du type ICTL. Les conduits encastrés dans les autres ouvrages seront du type ICTA. 4.4. Conduits apparents Les conduits apparents seront du type IRL, leurs fixations seront effectuées à l'aide d'embases à visser et de colliers plastique pour conduits IRL. Dans le cas de locaux à risques mécaniques, il sera utilisé des conduits de type MRL, leurs fixations seront alors effectuées à l'aide d'embases à visser et de colliers métalliques pour conduits MRL. 5. TABLEAUX ELECTRIQUES 5.1. Généralités Les tableaux électriques seront équipés d'enveloppes métalliques protégeant l'appareillage électrique qui les compose. Toutes les commandes et les voyants composant les tableaux électriques devront être facilement accessibles et visibles, elles seront posées en face avant des tableaux. Les tableaux devront être fabriqués et installés conformément aux normes. Ils seront en règle générale de type préfabriqué. Les tableaux électriques qui sont installés dans des zones où l'accès n'est pas réservé au personnel d'exploitation devront impérativement être équipés de serrures. Le degré de protection des tableaux sera déterminé en fonction des conditions caractérisant les locaux où ils seront implantés. 5.2. Equipements Le système de coupure général (sectionneur, interrupteur ou disjoncteur) sera placé en partie haute du tableau. Lorsque la coupure générale est munie d'une commande extérieure, celle-ci devra comprendre un dispositif de cadenassage. Les tableaux électriques seront équipés de façon à rendre impossible l'accès du raccordement de l'alimentation électrique sans l'utilisation d'un outil. Tous les tableaux seront raccordés à la terre par l'intermédiaire d'une barrette de terre. Ils seront tous équipés d'une pochette à plans. Tout le matériel sera conforme: aux normes constructives UTE C 63.410. aux recommandations CEI 439 sur les ensembles montés en usine. aux normes C 12100, C 13100, C 15100. La dimension de chaque tableau devra permettre l'adjonction ultérieure de 30 % de matériel supplémentaire. 5.3. Câblage Les liaisons seront réalisées en conducteurs souples isolés qui chemineront dans des goulottes en matière plastique avec couvercle agrafé. High-B-Tech Page 16

5.4. Raccordements Les raccordements des câbles ayant une section inférieure ou égale à 25 mm2 seront effectués sur des borniers fixés sur des glissières normalisées DIN. Pour les raccordements des câbles ayant une section supérieure à 25 mm2, ils pourront se réaliser au moyen d'étriers de serrage si ces appareils en comportent ou par des cosses serties sur les conducteurs et serrées sur les bornes des appareils. Les borniers de raccordements seront situés en bas du tableau électrique. Les conducteurs de protection seront raccordés à côté des conducteurs actifs sur le collecteur de terre. Le raccordement des conducteurs souples sera réalisé au moyen d'embouts de câblage. Tous les borniers et tous les câbles seront numérotés. 6. APPAREILLAGE DE TABLEAUX 6.1. Disjoncteurs Les disjoncteurs seront conformes aux normes existantes en fonction de leur application (NF C 61300, NF C 61400, NF C 63120). Le choix des disjoncteurs est déterminé suivant les caractéristiques ci-dessous: L'intensité nominale et l'intensité de calibrage. le pouvoir de coupure. le temps de réponse. le pouvoir de court-circuit. les types et les courbes de déclenchements. Dans tous les cas leurs caractéristiques doivent être adaptées au réseau où ils seront installés. Afin d'obtenir le pouvoir de coupure nécessaire il ne sera pas admis de réaliser une association fusibledisjoncteur. Dans le cas où il est utilisé des relais réglables, le choix du disjoncteur devra être fait de façon à ce que la valeur en régime normal se situe au milieu de la plage de réglage. Dans le cas d utilisation d un dispositif différentiel résiduel DDR, celui-ci devra comporter un bouton test et être choisi de façon à ne pas provoquer des déclenchements intempestifs. 6.2. Contacteurs Des contacteurs utilisés pour la commande des circuits de puissance devront impérativement être associés à un dispositif de coupure monté en amont. Le dispositif de coupure monté en amont du contacteur devra être choisi de façon que cette association ait le pouvoir de fermeture et de coupure nécessaire sur court-circuit. 6.3. Coupe-circuit Au même titre que les disjoncteurs, les coupe-circuits devront être choisis de manière à être adaptés au réseau où ils sont installés. 6.4. Télérupteur Ils seront utilisés pour la commande de coupure des circuits d'éclairage. Ils seront protégés en amont par des disjoncteurs réservés à cet usage. High-B-Tech Page 17

7. PETIT APPAREILLAGE 7.1. Interrupteurs boutons poussoirs En règle générale les interrupteurs et les boutons poussoirs seront fixés à 1,10m du sol fini. Sinon, ils seront fixés à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m afin de respecter la norme pour l accessibilité aux personnes handicapées Les interrupteurs et les boutons poussoirs situés dans les locaux accessibles aux enfants seront placés à une hauteur minimale de 1,20 ml du sol, sauf dans le cas où l accessibilité aux personnes handicapées doit être respectée. Les appareils de commande unipolaires seront placés sur le conducteur de phase. Les interrupteurs seront du type à bascule. Leur manœuvre se fera toujours dans le plan vertical. Lorsqu'un ou plusieurs foyers lumineux seront commandés par plus de deux points différents, il sera fait usage d'un télérupteur commandé par boutons poussoirs. Les boutons poussoirs des circulations seront équipés de témoins lumineux. 7.2. Prises de courant En règle générale les prises de courant seront fixées à une hauteur de 0,30m ou 1,20m du sol fini (suivant le cas). Les prises de courant situées dans les locaux Cuisine seront placées à une hauteur minimale de 1,30 ml du sol. Les prises de courant montées en encastré seront obligatoirement fixées par vis, le montage par griffes est interdit. Toutes les prises de courant comporteront un contact de terre qui sera raccordé au conducteur de protection de l'installation. Les prises de courant seront fixées de manière à ce que la broche de terre se situe au-dessus des conducteurs actifs. Le câblage du neutre étant fait sur l'alvéole de gauche en vue de face. 8. APPAREILS D ECLAIRAGE Tous les appareils d'éclairage seront au minimum de classe I et fournis avec leurs lampes. L'entreprise devra fournir toutes les prestations nécessaires à la fixation de chaque luminaire sur la dalle du plancher haut. Il ne sera pas admis que les luminaires reposent sur le faux-plafond. Le câblage des appareils d'éclairage se fera par l'intermédiaire de boites de dérivations: le repiquage des conducteurs d'alimentation sur les bornes des appareils est interdit. L'entreprise devra vérifier le nombre des appareils d'éclairage prévus dans le présent document afin d'obtenir les niveaux d'éclairement prévus pour les différents locaux. Ces niveaux seront au minimum conforment aux recommandations de l' A.F.E. High-B-Tech Page 18

9. RESEAU DE TERRE L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'une prise de terre générale pour l'ensemble des installations ou de prises de terre localisées. La valeur de la prise de terre devra permettre d'assurer une protection correcte contre les contacts indirects. Dans le cas où la valeur de la prise de terre ne serait pas atteinte, l'entrepreneur aura à sa charge la mise en place de prises de terre localisées reliées à la terre générale. Les matériaux conducteurs utilisés à la construction devront être reliés à la terre générale. A l'intérieur du bâtiment, il sera réalisé des liaisons équipotentielles entre toutes les canalisations métalliques et tous les éléments conducteurs. High-B-Tech Page 19

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES High-B-Tech Page 20

1. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER Il sera prévu par le titulaire du présent une installation de chantier conforme au décret du 14 novembre 1988 et comprendra : les armoires de chantier, l éclairage (normal et de sécurité) provisoire des locaux du chantier Les travaux comprennent : la fourniture, la pose et le raccordement d armoires de chantier IP 44 double isolation, avec coup de poing d arrêt d urgence comprenant chacune : un disjoncteur différentiel 30 ma tétra polaire 4 x 32A 4 prises de courant 2 x 10/16 A + T 1 prise de courant 4 x 32 A + T les protections individuelles de chaque prise la fourniture, pose et raccordement des câbles de liaisons provisoires entre le comptage B.T. et les armoires de chantier l éclairage provisoire des circulations pendant la durée des travaux, y compris câbles d alimentation et raccordement, constitué de hublots étanches IP 44 classe II, douille E27 à raison d un point lumineux tous les 6/7 mètres environ. l éclairage provisoire ponctuel nécessaire aux différents corps d état. Maintenance et entretien compris remplacement de toutes pièces défectueuses, abîmées ou détériorées, Les armoires devront être judicieusement placées sur le chantier afin de limiter les prolongateurs à 25m La dépose des installations de chantier en fin de travaux. Nombre de coffrets de chantier : 3. Ces installations provisoires seront déplacées et dépannées au cours du chantier, et déposées en fin de travaux. 2. RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 2.1. Réseau de terre général Pour le bâtiment, le réseau de terre général est existant. Il a été réalisé pendant la première phase des travaux. Cette prise de terre générale ainsi constituée, elle sera ramenée au droit du TGBT par le biais de l'alimentation en attente. Depuis ce TGBT il sera réalisé deux terre distinctes : Il sera prévu une barrette "réseau normal" de coupure réalisée par une platine métallique 150x45 mm, fixation sur goujon pistolet, diamètre 7 mm, pas 150 ou pas vis diamètre 3,5 mm, genre barrette de terre. Il sera prévu une barrette "réseau Informatique" de coupure réalisée par une platine métallique 150x45 mm, fixation sur goujon pistolet, diamètre 7 mm, pas 150 ou pas vis diamètre 3,5 mm, genre barrette de terre. Cette terre sera reliée à l'armoire TD ELEC situé à l'accueil. 2.2. Liaisons équipotentielles Des liaisons équipotentielles locales seront réalisées depuis la barre de répartition de terre avec: les canalisations métalliques. les machines "BOWLING" les chemins de câbles métalliques. et de façon générale, avec tous les éléments conducteurs dans l'environnement de chaque coffret. Elles seront réalisées en cuivre nu. High-B-Tech Page 21

Toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension seront réunies entre elles par des liaisons équipotentielles. Les points suivants seront réunis au circuit de terre : les canalisations d'eau, les siphons, caniveaux de sol. les huisseries métalliques. les canalisations de chauffage. les chemins de câbles. les appareils d'éclairage de classe 1. les prises de courant. les faux-plafonds. les menuiseries aluminiums extérieures (en cas de présence de volets roulants électriques classe I et circuits non protégés par DDR dans le cas du schéma TN). Les huisseries métalliques avec appareillage incorporé dans les locaux non secs ou conducteurs, seront mises à la terre, ainsi que celles des locaux mouillés (tension limite de sécurité UL = 25V), bien que sans appareillage incorporé. Il est précisé qu'à tous niveaux de l'installation, il ne doit y avoir qu'un conducteur par borne de raccordement afin que l'adjonction ou la suppression d'une dérivation ne puisse altérer en aucun cas la continuité d'un autre circuit, les dispositifs de dérivation doivent être d'un modèle en conséquence. 3. ORIGINE DE L INSTALLATION Le centre multi activités est alimenté par un transformateur 1600kVA. Ce poste à fait l'objet d'une étude dans les travaux réalisé en première tranche. Notre point de départ sera donc une alimentation en attente prévue dans l'espace technique II. Les caractéristiques de cette alimentation sont les suivantes : Régime de neutre TNC Câble 4x1x240mm² AR2V - 3PH+PEN ICC théorique 25kA Chute de tension : 0.86% Disjoncteur de protection du câble : NSX250F 36kA Puissance disponible 170kVA Longueur de la liaison 30 mètres L entreprise titulaire du présent lot devra les prestations suivantes : Prolongation du câble si nécessaire avec mise en œuvre d'une boîte de jonction de type "trousse coulée" référence 92NBA7 de chez 3M avec résine polyuréthane et manchons de raccordement aluminium adaptés à la section. Note de calcul afin de vérifier les Icc et chute de tension annoncés High-B-Tech Page 22

4. TABLEAUX ELECTRIQUES 4.1. Tableau Général Basse Tension (TGBT) Le TGBT sera alimenté depuis un tarif jaune qui sera à créer. Il sera positionné dans le local TGBT. L'ensemble du matériel sera de marque ABB, SCHNEIDER ou similaire. L enveloppe sera métallique, blanche (RAL7035), possédant les indices de protection IP65 et IK10 de type ArTu K, avec porte pleine fermant à clé. Elle sera composée de plusieurs modules d ossatures de profondeur 600mm et d une hauteur de 2000mm, et permettra de regrouper l'ensemble de l'appareillage de commande et de protection de la distribution générale BT. Il sera dimensionné de façon à permettre une extensibilité de 30 % des équipements installés. Tout l'appareillage sera monté sur platine et dissimulé sous plastron. Toutes les commandes des disjoncteurs, voyants de signalisation, seront accessibles et visibles en face avant et repérés par des étiquettes gravées. A l'intérieur de l'armoire contre la porte, il sera prévu une pochette à plans rigide. Toutes les terres seront ramenées sur un collecteur de terre constitué par une barre de cuivre fixée comme un barreau au bas de l'armoire sur toute sa largeur. Il sera prévu une gaine à câble. Icc3 max théorique : 25kA Le tableau sera constitué de: Un disjoncteur de marque Schneider et de type Compact NS 4x250A Déclencheur micrologic 2.2. Dispositif Différentiel Réglable Vigi MH/A+T de marque Schneider ou similaire. Ce disjoncteur sera monté sur une platine classe 2. Ce disjoncteur sera associé à une bobine à émission de tension permettant la réalisation de la coupure d urgence depuis le déclencheur de sécurité de type bris de glace avec voyants (Implantation : Espace technique) En amont du disjoncteur général: 1 disjoncteur 2x10A différentiel 300mA assurant la protection des circuits d arrêt d urgence «Electricité», «Ventilation» 1 Disjoncteur tétrapolaire 16A assurant la protection du circuit Extracteur Hottes en cuisine câblé en CR1 - Circuit non coupé par l'arrêt d'urgence «Ventilation» 1 Disjoncteur tétrapolaire 32A assurant la protection du circuit Extracteur Désenfumage câblé en CR1 - Circuit non coupé par l'arrêt d'urgence «Ventilation» En aval du disjoncteur général: 2 Disjoncteurs magnétothermiques bipolaires 10A différentiels 300mA pour l alimentation les circuits de commandes. 1 disjoncteur bipolaire 10A différentiel 300mA assurant la protection de l alarme incendie sans être coupée par le dispositif de coupure d urgence général. 1 disjoncteur bipolaire 16A différentiel 30mA SI assurant la protection de la baie VDI située à l'acceuil. 1 disjoncteur bipolaire 10A différentiel 300mA assurant la protection du DAD alarme incendie sans être coupée par le dispositif de coupure d urgence général. High-B-Tech Page 23

1 disjoncteur 4x125A assurant la mise En/Hors tension du jeu de barre «CVC». Ce disjoncteur sera associé à une bobine à émission de tension permettant la réalisation de la coupure d urgence «Général Ventilation» depuis 1 déclencheur à membrane à voyants (Implantation : Bureau de direction) et assurant la protection générale Ventilation, y compris compteur d énergie. 1 disjoncteur 4x160A assurant la protection du tableau divisionnaire cuisine 1 disjoncteur 4x63A assurant la protection du tableau divisionnaire Bowling 1 disjoncteur 4x32A assurant la protection du tableau divisionnaire Electronique Eclairage intérieur 1 disjoncteur 4x25A différentiel 300 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits d'éclairage intérieurs. - 6 disjoncteurs bipolaires 10A y compris contacteurs assurant la protection des circuits d éclairage 1 disjoncteur 4x25A différentiel 300 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits d'éclairage intérieurs. - 6 disjoncteurs bipolaires 10A y compris contacteurs assurant la protection des circuits d éclairage 1 disjoncteur 4x25A différentiel 300 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits d'éclairage intérieurs. - 6 disjoncteurs bipolaires 10A y compris contacteurs assurant la protection des circuits d éclairage Prise de courants 1 disjoncteur 4x40A différentiel 30 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits de prises de courants. - 6 disjoncteurs bipolaires 16A y compris contacteurs assurant la protection des circuits de prises de courants 1 disjoncteur 4x40A différentiel 30 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits de prises de courants. - 6 disjoncteurs bipolaires 16A y compris contacteurs assurant la protection des circuits de prises de courants Eclairage Extérieur 1 disjoncteur 4x25A différentiel 300 ma, y compris compteur d énergie assurant la protection générale des circuits d'éclairage extérieurs. - 1 disjoncteurs bipolaires 16A y compris contacteurs assurant la protection des circuits d éclairage extérieurs (alimentation en attente) CVC (En aval du disjoncteur général CVC) 1 disjoncteur 4x63A pour l alimentation de l armoire «CTA» 1 disjoncteur 4x16A pour l alimentation de l armoire «CVC CUISINE» 2 disjoncteurs 4x32A pour l alimentation du «chauffe eau» 2 disjoncteur bipolaire 16A en réserve. Divers 1 disjoncteur magnétothermique bipolaire 4x25A différentiel 300mA, en amont de : High-B-Tech Page 24

- 2 disjoncteurs magnétothermiques bipolaires 16A des projecteurs scéniques - 3 disjoncteurs magnétothermiques bipolaires 10A pour les alimentations mobilier LED - 1 disjoncteur magnétothermique bipolaires 16A pour l'alimentation de l'ampli TV 1 disjoncteur magnétothermique bipolaire 2x16A différentiel 30mA SI pour l'alimentation de la BAIE VDI 1 disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 4x32A, en amont de : - 1 disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 4x25A différentiel 30mA assurant la protection du monte charge - 2 disjoncteur magnétothermique bipolaires 10A en réserve Le présent tableau sera également équipé de : Parafoudre de type 2, compris protections différentielle 300mA sélectif Compteurs d énergie Mod-bus Eclairage modulaire en haut d armoire, allumage par ouverture de la porte. PC modulaire 3 Voyants LED de présence tension, phase par phase Télécommande d éclairage de sécurité, y compris fonction de mise au repos des blocs et renvoi vers armoire cuisine. Horloge astronomique 2 canaux y compris câblage Bornes et raccordements, y compris ensemble des accessoires Et tout le matériel nécessaire au divers raccordement 4.2. Tableau Divisionnaire Cuisine (TD CUIS) Le TD CUIS sera alimenté depuis le TGBT en câble type 5G95mm². L'ensemble du matériel sera de marque ABB, SCHNEIDER ou similaire. L enveloppe sera métallique, blanche (RAL7035), possédant les indices de protection IP43 et IK08 de type ArTu L, avec porte pleine fermant à clé. Il sera composé de plusieurs modules d ossatures de profondeur 240mm, d une hauteur de 1550mm et d une largeur de 980mm, et permettra de regrouper l'ensemble de l'appareillage de commande et de protection de la distribution générale BT. Il sera dimensionné de façon à permettre une extensibilité de 30 % des équipements installés. Tout l'appareillage sera monté sur platine et dissimulé sous plastron. Toutes les commandes des disjoncteurs, voyants de signalisation, seront accessibles et visibles en face avant et repérés par des étiquettes gravées. A l'intérieur de l'armoire contre la porte, il sera prévu une pochette à plans rigide. Toutes les terres seront ramenées sur un collecteur de terre constitué par une barre de cuivre fixée comme un barreau au bas de l'armoire sur toute sa largeur. Il sera prévu une gaine à câble. Icc3 théorique : 15kA Le tableau sera constitué de: 1 interrupteur général 4x125A. Cet interrupteur sera associé à une bobine à émission de tension permettant la réalisation des dispositifs de coupure d urgence depuis le déclencheur à membrane à voyants (Localisation : Suivant Plan EL01). Ces dispositifs ne devront n y couper les circuits High-B-Tech Page 25