«LES MASTERS» les échafaudages qui vous élèvent

Transcription

1 «LES MASTERS» les échafaudages qui vous élèvent CONÇOIT VOS SOLUTIONS D accès en hauteur

2 TUBESCA-COMABI vous propose des solutions innovantes, totalement sécurisées pour vos accès en hauteur personnalisés. Qu est ce qu une solution d accès en hauteur pour TUBESCA-COMABI? C est une structure, modulaire ou non qui s adapte parfaitement aux besoins propres d un bâtiment ou d une problématique de maintenance industrielle. Les applications chantier sur-mesure COMABI Escalier Echafaudages Fixes de façade «cadre en H» et multidirectionnel Accessoires communs (consoles de déport, picage reliage, amarrage protection) un savoir-faire historique! Applications spéciales R200 couvreur, escalier, sapine de stockage Notre expertise dans les solutions d accès en hauteur nous permet de vous proposer : 100% de solutions spécif iques pour les domaines suivants : BTP / gros œuvre Transport / ferroviaire La grande distribution Entreprise industrielle Maitrise d ouvrage / maitrise d œuvre Entreprise spécialisée (calorifugeur, désamianteur, restauration du patrimoine) Les loueurs avec ou sans prestation Une solution clé en main de l étude du projet jusqu à sa réalisation Le département accès en hauteur sur-mesure est organisé en trois pôles de compétences, tous orientés vers le service client depuis l analyse du projet jusqu à la réponse technique. Un bureau d étude «application chantier sur mesure», qui accompagne les clients dans la conception des plans, des notes de calcul et de la nomenclature et qui n hésite pas à se déplacer sur site pour f iabiliser les offres TUBESCA-COMABI. 6 responsables régionaux «Grand comptes», disponibles et à l écoute des clients pour mettre à la disposition des clients leur expertise du marché. Un responsable spécialisé dans la conception de «produits sur mesure». «Parce que nos clients ont confiance dans notre capacité d écoute et de compréhension de leur besoin, nous devons leur apporter la solution parfaite, au meilleur prix» Pourquoi choisir TUBESCA-COMABI? Jean-Baptiste SPINICCI, Directeur des ventes Grands Comptes. TUBESCA-COMABI, des produits qui font leurs preuves! Nos échafaudages R200 cadre en H et SOLIDIUM multidirectionnel sont 100% compatibles. C est la garantie pour nos clients d avoir, sur le même parc, 2 stocks qui peuvent être employés séparément ou en complémentarité. TUBESCA-COMABI c est 60 ans d expérience au service de ses clients. S appuyant sur ses solides acquis, l entreprise est devenue un partenaire incontournable synonyme de f iabilité, de performance et d un haut niveau de technicité pour ses clients et prospects. L objectif premier : accompagner le développement commercial des clients. En proposant des offres techniques compétitives et ajustées aux exigences de ses clients, TUBESCA-COMABI soutient et accompagne la conquête de nouveaux marchés et la croissance de ses clients. 2

3 60 ans d expertise : la Force de COMABI, est une marque reconnue par les professionnels depuis de nombreuses années. Elle supporte les gammes d échafaudages de façade, de monte-matériaux... Au f il du temps l expérience accumulée a fait de COMABI un partenaire commercial et technique incontournable, dont l objectif est d accompagner le développement de ses clients qu elles que soient les diff icultés des chantiers et l innovation des solutions à mettre en œuvre. Une fabrication Française 107 millions d euros de chiffre d affaires en 2013 Un effectif de 430 personnes en France 1 entreprise exportant dans plus de 80 pays 2 sites de production Notre ambition : conquérir ensemble de nouveaux marchés. Comabi vous accompagne pour répondre à toutes les nouvelles exigences des utilisateurs et vous aide à gagner des parts de marché. Quatre grands domaines de compétences Industrie Monuments historiques Métiers de la Finition Construction et rénovation Notre engagement : vous apporter des solutions sur mesure Grâce à notre experise de fabricant et notre savoir-faire dans l accès en hauteur depuis plus de 60 ans, nous vous proposons des solutions complètes, innovantes et personnalisées. La créativité permanente de nos bureaux d études, l accompagnement et le conseil de nos équipes techniques et commerciales apportent des réponses adaptées à vos problématiques les plus complexes. 3

4 Une réponse personnalisée et ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE : Vous accompagner dans tous vos projets DES SERVICES DÉDIÉS ET EXCLUSIFS, MOTEURS DE VOTRE DÉVELOPPEMENT : Assistance technique : déf inition du système le plus adapté et optimisation de votre parc. Gagnez du temps et consultez-nous, nous pouvons vous conseiller et vous proposer diverses formules et solutions de f inancement adaptées aux contraintes de votre chantier. DES OUTILS EFFICACES : logiciel d aide au devis Supports d assistance technique (notices de montage, vidéos...) Une solution technique et commerciale sur mesure, adaptée à votre stratégie de développement Passerelle Saint Vincent (69) date : avril 2009 poids : 25 tonnes Camembert surface : 4900 m 2 Palais de la Bourse de Marseille date : avril 2010 surface : 3000 m 2 4

5 ambitieuse pour vos chantiers d envergure. UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET De l analyse jusqu à la réponse formulée Notre bureau d études «chantiers» dédié aux loueurs et aux grands comptes vous accompagne pour l établissement des plans, notes de calcul et l établissement de la nomenclature. Dans le cadre d opérations spécif iques, nos équipes techniques se déplacent sur site af in de vérif ier et valider les solutions proposées. Prestations disponibles : Plans 2D et 3D Nomenclatures Notes de calcul Plans de montage et éxécution Article R (anciennement article R ) du code du travail : «lorsque le montage de l échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. Toutes les valeurs de charge sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer les données techniques de la notice de montage et/ou la note de calcul.» Demeure Pablo Picasso surface parapluie: 850 m 2 Rectorat de Rouen date : avril 2013 surface : 4800 m 2 Buchelay (76) date : avril 2010 surface : 2500 m 2 poids : 15 tonnes 5

6 LE PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT Pour voir plus grand, Comabi s engage à développer un partenariat exclusif. En proposant des outils et des solutions qui font la différence, Comabi développe des relations d affaires entre ses clients, grandes entreprises et loueurs, pour conquérir de nouveaux marchés. Hotel Le Normandy - Deauville surface : 4300 m 2 6

7 LA MARQUE NF La marque NF, gérée par l AFNOR, a pour objet d attester la conformité des échafaudages aux normes françaises et l existence d un contrôle de qualité en usine, pendant leur fabrication, suivi par un laboratoire extérieur. catalogue/tarif Masters 2014 La Marque NF Elle ne s applique qu aux échafaudages de service préfabriqués, non bâchés, amarrés pour les façades, comme précisé dans les normes NF EN et NF EN Les échafaudages répondant à ce document d harmonisation peuvent être montés jusqu à une hauteur de 24 m à partir du niveau du sol, dans les conditions de chargement spécifié. Ce classement atteste officiellement de la qualité de conception et de fabrication de nos échafaudages. C est un gage de sécurité et d économie pour les utilisateurs grâce à leur résistance, leur robustesse, leur longévité et leur confort. La mise en oeuvre et l utilisation des échafaudages R200, M368 et Solidium doivent s effectuer suivant les prescriptions de notre notice de montage et d utilisation. La combinaison de nos matériels avec des éléments d une autre fabrication est strictement interdite (décret du art. R ). Classe 1 : 75 dan/m 2 contrôle et travaux avec outils légers sans stockage. Classes 2 et 3 : 100 dan/m 2 et 200 dan/m 2 travaux d inspection, peinture,ravalement, étanchéité, plâtrage... sans stockage autre que les matériaux immédiatement utilisés. Classes 4 et 5 : 300 dan/m 2 et 450 dan/m 2 travaux de briquetage, bétonnage, plâtrage. Classe 6 : 600 dan/m 2 travaux de maçonnerie lourde et de gros stockages de matériaux. Les échafaudages sont répartis en six classes correspondant à diverses utilisations : ECHAFAUDAGE DE FACADE A COMPOSANTS PREFABRIQUES cadre en H R200 Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé Stucture porteuse : multiniveau acier galvanisé Ø 320 N/mm² Planchers modulaires Plateaux Acier Aluminium Alu-bois Aluminium RCE 0,36m R14AC-CS 0,36m R13A 0,36m R08C 0,73m R08A 0,73m MODELE STRUCTURE PORTEUSE Trame NR R NR R NR R NR R NR R 3,00 m Structure à cadres largeur 0,80m 2,50 m ,00 m R200 PROGRRESS ET RECORD ECHAFAUDAGE DE FACADE MULTIDIRECTIONNEL M368 ET SOLIDIUM Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé Stucture porteuse : structure multidirectionnelle multiniveau Planchers modulaires Plateaux acier galvanisé Ø 320 N/mm² Acier Aluminium Alu-bois Aluminium RCE 0,36m R14AC-CS 0,36m R14AC-CS 0,30m R13A 0,36m R13A 0,30m R08C 0,73m R08A 0,73m Particularités Largeur Trame NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R 3,00 m ,80 m 2,50 m ,00 m Avec traverses porte-planchers simples Avec traverses porte-planchers renforcées 1,00 m 0,80 m 1,00 m AFNOR certification met en garde les utilisateurs d échafaudages contre les dangers de mélange d éléments de différents modèles. Les échafaudages bénéficiant du droit d usage de la marque NF font de plus en plus l objet de copies serviles. C est pourquoi, le Comité Particulier* de la marque NF-Echafaudages met en garde les utilisateurs sur les dangers de mélanges de telles copies avec des matériels bénéficiant de la marque NF. La marque NF valide la conception d un matériel constitué d éléments dûment identifiés, procède aux essais, vérifie la note de calcul et s assure, par le marquage, la traçabilité et les contrôles contradictoires, que la fabrication est constante dans le temps. 3,00 m ,50 m ,00 m ,00 m ,50 m ,00 m ,00 m ,50 m ,00 m Dans un échafaudage, sont certifiés les pièces et les planchers. Un échafaudage ne peut être considéré comme certifié NF que si tous les sous-ensembles qui le composent sont ceux figurant dans la nomenclature de l échafaudage et sont marqués NF avec le logo suivant : Une notice technique et une fiche informative doivent accompagner l échafaudage. La marque NF garantit ainsi aux utilisateurs qu un échafaudage monté avec des éléments d un même modèle NF est conforme aux normes, au règlement particulier de la marque et qu il est possible d en justifier la résistance et la stabilité par le calcul. Les résistances caractéristiques d un échafaudage sont obtenues par des essais ; en cas de mélange de matériel, ces essais ne peuvent être réalisés et il est donc impossible de justifier par le calcul la bonne tenue d un tel échafaudage. En regard des résistances des éléments de matériels NF et de leurs assemblages, celles des copies peuvent être différentes. Le mélange, lors de la mise en oeuvre, risque d entraîner des ruines ou des sinistres. En cas de sinistre, la responsabilité de l utilisateur, du loueurmonteur, du maître d oeuvre et du maître d ouvrage sera engagée. * Le comité particulier de la marque NF-Échafaudages est composé d utilisateurs, d organismes techniques, d organismes de prévention, de représentants du ministère chargé du Travail, du ministère chargé de l Industrie et d un représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et des fabricants. 7

8 Conforme aux normes EN EN DES PRODUITS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES R200 PROGRESS : l échafaudage de façade de référence Rapport qualité/prix/rendement, le R200 PROGRESS reste inégalable : Structure en acier Cadre en H symétrique Montage en toute sécurité par un seul opérateur Composants compatibles avec le R200 RECORD R200 RECORD : un montage facilité La structure en aluminium très légère de l échafaudage de façade R200 RECORD réduit le temps de montage ainsi que les descentes de charges sur bâtiments sensibles. Compatibilité R200 PROGRESS / SOLIDIUM / M368 un parc unique pour les 3 structures (mêmes planchers, mêmes garde-corps, mêmes accessoires...) R200 et SOLIDIUM /M368 Leaders du marché de la location chez les loueurs indépendants. Les échafaudages les plus légers du marché. Robustesse préservée et manutention facilitée Échafaudages acier multidirectionnels SOLIDIUM ET M368 Conçus pour supporter des charges lourdes et s adapter aux configurations les plus complexes, les échafaudages multidirectionnels SOLIDIUM et M368 s adaptent aux travaux de maçonnerie, charpente, couverture ainsi qu à la pierre de taille et aux monuments historiques (7 700 dan à l effort tranchant et dan à la traction). Ils sont parfaitement adaptés aux chantiers navals, raffineries de pétrole, centrales nucléaires et thermiques, à l industrie chimique et à l industrie lourde. 75,0 cm SOLIDIUM M368 R200-Record Garde-corps GCMS 0,8 d'extrémité Garde-corps Fusio plinthe intégrée Garde-corps Securit'up alu Garde-corps Fusio 200 R200-Progress Console de 0.36m pour plancher 0,36 Console de 0.4m à manchon + poteau R5 et lisses de 0.4m Console de 0.8m pour raccord d'angle Cadre R4 asymétrique Poteau d'1m R5 Cadre de départ R1 Cadre en H R3 Déport en console 0,8m en extrémité Le schéma de principe (non contractuel) représente la diversité des composants proposés pour un montage courant. 8 Plateau a trappe tout aluminium echelle intégrée 3,00 m Diagonale progress Plancher d'ange 90 Poteau multidirectionnel pour raccord en angle

9 Sommaire - tarif Et aussi : Normes et conformités P 7 et 43 Conditions de vente P 42 Garantie P 43 catalogue/tarif Masters 2014 SOCLES ET DÉPARTS P 10/11 accessoires de départ cadres de départ poteaux de départ passage piétons STRUCTURE P 12 à 17 cadres montants M368 : montants diagonales verticales SOLIDIUM : montants diagonales verticales diagonales horizontales R200-Progress : diagonales verticales diagonales horizontales à colliers longerons longerons renforcés longerons articulés longerons support plancher poutres aluminium poutres aluminium accessoires poutres acier et raccords GARDE-CORPS P 18 à 21 FUSIO C1 FUSIO SECURIT UP garde-corps d extrémité C1 FUSIO d extrémité lisses lisses réglables garde-corps provisoires plinthes acier DES PRODUITS QUI FONT LEURS PREUVES PLANCHERS P 22 à 25 planchers guide des choix planchers 0,73 m planchers 0,36-0,30-0,18 m planchers d angles ANCRAGES & AMARRAGES P 26 ancrages amarrages stabilisateurs DÉPORTS ET CONSOLES P 27/29 consoles déports et accessoires coupe moise ACCESOIRES P 30/31 liaisons et piquage tubes acier goupilles et visserie protections peripheriques APPLICATIONS SPÉCIALES P 32 à 35 sapines de stockage échafaudage couvreur escalier Unistep escalier Monostep RACKS P 36/37 Polyrack Rack grillagé Speedracks DIVERS P 38/39 remorque Faster remorque Roller accessoires pour remorques remorque Record M368 Solidium Manchon de déport intermédaire Tube 1,89 percé MS300 longeron de 3m MS020 longeron 0,2m Plateau d'angle 90 Longerons + plinthe de 2,2m pour passage Console 1m Diagonales DV 3x2m M368 Garde-corps securit'up alu Attache poutre murale + poutre acier 1,5m RCM791 Poutre acier 3m Raccord de poutre M368 Manchon Kombi à collier Plateau d'angle réglable 0,8m + lisse d'angle réglable RCM14 + manchon de départ M368 Longeron articulé 0,8m pour angles de 0 à 90 R08AT Plateau trappe échelle intégrée tout aluminium Console 0,8m avec jambe de force Poteau de depart M368 9

10 catalogue/tarif Masters 2014 Tarifs 2014 les prix indiqués s entendent hors taxes et unitaires! ACCESSOIRES DE DÉPART Réglage millimétrique en hauteur permettant le calage précis de votre échafaudage. Pas de vis rond permettant un réglage rapide, qui garantit la reprise charge de l échafaudage. RCM14 RCM14F Pied à vis roue Kit maintien de pied à vis colisage RCM 13 Socle à vis articulée, débattement 0,65 m (ø38mm) 3, RCM 14 Socle à vis fixe, débattement 0,65 m (ø38mm) 4, RCM 14F Socle à vis fixe, débattement 0,65 m (ø38mm) 4, Pied à vis, avec roue Ø 250mm, charge admissible 400 kg 13, Pied à vis, avec roue Ø 250mm, charge admissible 1400 kg 13, KIT MAINTIEN PIED 2,2 10

11 catalogue/tarif Masters 2014 SOCLES ET DÉPARTS CADRES DE DÉPART R1 START UP cadre U R2 START UP à fourreau (rattrapage de niveaux) POTEAUX DE DÉPART Nœud à 4 douilles et 4 positions pour les diagonales. L ensemble repose sur socle à vis et/ou à roue R1 Cadre de départ en U 1,20m - Acier 10, R2 Cadre rattrapage de niveau en U avec fourreaux 0,70m - Acier 6,10, R200 R1 cadre de départ en U 1,20m - Aluminium 6, R200 R2 cadre de rattrapage de niveau de 0,70m - Aluminium 3,8 M368 Manchon de départ Solidium Poteau de départ M M368 Manchon de départ 2, M368 Poteau de départ 1,00 m 3 nœuds 7,0 Manchon de départ Poteau de départ 1 m Solidium SOLIDIUM Manchon de départ 2, SOLIDIUM Poteau de départ 1,00 m 3 nœuds 80 PASSAGE PIÉTONS Passage pièton conforme à la réglementation : Utilisez les montants multidirectionnels standard et les pieds de départ en complément de la poutre RC 1600 Passage piéton schéma de principe RC1600 poutre passage piéton 1,60m 16,7 Poteaux et socles non fournis, à prévoir en complément. 11

12 STRUCTURE catalogue/tarif Masters 2014 CADRES MONTANTS R200progress R200record Conforme aux normes EN EN CONFORTABLE : 75cm de libre passage SIMPLE : Assemblage rapide et intuitif 75,0 cm SÛR : 100% montage en sécurité Depuis plus de 60 ans, cette conception fait ses preuves qui lie la légèreté, la robustesse et la rapidité de mise en œuvre. 15,9 kg Compatibilité avec les échafaudages multidirectionnels Solidium et M368. Échafaudage des angles intérieurs et extérieurs (droits ou variables), avec circulation grâce aux plateaux d angles. R5 R3 Cadre d'extrêmité cat 1 R R3 Cadre en H 2,00 m Acier R40 Demi-cadre 1,00 m Acier R4 Cadre 2,00 m assymétrique Acier R3 Cadre d'extrêmité cat 1 R50 montant 0,50 m Acier R5 Montant 1,00 m Acier R200 R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium R200 R4 Cadre assymétrique Aluminium R200 R40 Demi-cadre 1,00 m Aluminium R200 R5 poteau 1,00 m Aluminium R50 poteau 0,50 m Aluminium 15,9 8,0 12,1 17,9 2,1 3,2 colisage 25 8,5 25-6,8 5,1 2,1-1,2 RCM 12 R40 R R RCM12 Goupille D12mm 0,2 12

13 catalogue/tarif Masters 2014 STRUCTURE M368 : MONTANTS M368 OMNIDIRECTIONNEL, 8 POSITIONS : SANS ANGLES MORTS!! Conforme aux normes EN EN HAUTE RÉSISTANCE CONFORTABLE COMPATIBLE avec cadres en «H» M4300 charge admissible hauteur de colisage flambement (mm) M368 - M4050 montant 0,50m - 1 nœud 9000 dan 500 2, M368 - M4100 montant 1,00m - 2 nœuds 7200 dan , M368 - M4200 montant 2,00m - 4 nœuds 2800 dan , M368 - M4300 montant 3,00m - 6 noeuds 1300 dan , M368 - M4100B Montant 1,00m - manchon boulonné amovible 7200 dan , M368 - Montant raccord de poutres Acier 9000 dan 500 3,9 - M368 : DIAGONALES VERTICALES Diagonales verticales à VERROU, diamètre 48,3 mm fortes charges pour M368 uniquement. Idéale pour les porte-à-faux et les reprises de charges. Traction / compression +/- 600 dan Rattrapage des jeux Prise en main améliorée Montage sans outils DV DV-3,00 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 12, DV-2,50 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 10, DV-2,00 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 9, DV-1,50 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 8, DV-1,00 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 7, DV-0,80 x 2,00m Diagonale verticale à M368 Ø48,3 mm 7,4 13

14 STRUCTURE catalogue/tarif Masters 2014 Solidium : MONTANTS Solidium Résistant : Conforme aux normes EN EN montant Ø48,3mm. Nœud «Nid d abeille» RIGIDE : assemblage précis et blocage intégral de tous les composants Diamètre 48,3 mm, épaisseur 3,2 mm. Forte résistance à la compression, tenue parfaite face aux sollicitations des consoles, colliers etc. EFFICACE : supporte de fortes charges et des hauteurs importantes (>30m) Diagonales diamètre 48,3 mm épaisseur 2 mm, connection rigide par étrier à clavette. M8100 RCM charge admissible SOLIDIUM - RCM 792 montant raccord de poutres Acier SOLIDIUM - M 8100B montant 1,00 m - manchon boulonné amovible SOLIDIUM - M 8050 montant 0,5 0m - 1 noeud SOLIDIUM - M 8100 montant 1,00 m - 2 noeuds SOLIDIUM - M 8200 montant 2,00 m - 4 noeuds SOLIDIUM - M 8300 montant 3,00 m - 6 nœuds 7200 dan 9000 dan 7200 dan 2800 dan 1300 dan hauteur de flambement (mm) colisage 3,3 6,5 3,9 6,6 11,7 17,7-50 Solidium : DIAGONALES VERTICALES Départ direct sur cadre R1 et Poteau R7 Diagonale verticale à clavettes DVS Traction / compression +/- 600 dan DVS-3,00 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium DVS-2,50 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium DVS-2,00 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium DVS-1,50 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium DVS-1,00 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium DVS-0,80 x 2,00 m Diagonale Verticale Solidium 9,6 8,6 7,7 7,0 6,4 6,4 14

15 catalogue/tarif Masters 2014 STRUCTURE Solidium : DIAGONALES HORIZONTALES Garantit les contreventements horizontaux. Diagonale Horizontale à étriers DH-3,00 x 3,00m Diagonale Horizontale à étriers Ø 48,3 mm 11, DH-3,00 x 2,50m Diagonale Horizontale à étriers Ø 48,3 mm 11, DH-3,00 x 2,00m Diagonale Horizontale à étriers Ø 48,3 mm 10, DH-1,50 x 1,50m Diagonale Horizontale à étriers Ø 48,3 mm 9, Diagonale horizontale acier à étrier Solidium, réglable de 2500 à 4240 mm 12,2 R200-Progress : DIAGONALES VERTICALES Départ direct sur cadre R1 et poteau R7 Simple et efficace pour travées de 3,00 m à 1,50 m RCM 180 Traction / compression +/- 300 dan Pour départ de diagonale sur cadre R RCM 30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00m 5, RCM 25 Diagonale verticale indexée, maille 2,50 x 2,00m 5, RCM 20 Diagonale verticale indexée, maille 2,00 x 2,00m 4, RCM 15 Diagonale verticale indexée, maille 1,50 x 2,00m 3, RCM 180 Etrier à pion pour débuter la file de diagonales indexées 0, RCM 8 Diagonale verticale à colliers 8,9 R200-Progress : DIAGONALES HORIZONTALES À COLLIERS Diagonale horizontale à collier MH 1700 Diagonale horizontale à colliers - maille 1,5 x 1,5 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 m 6, MH 2400 Diagonale horizontale à colliers - maille 2,5 x 2,5 / 3 x 1,5 / 3 x 2 / 3 x 2,5 / 3 x 3 m 8, Diagonale horizontale à colliers, réglage continu 1545 à 2420 mm 10, Diagonale horizontale à colliers, réglage continu 2400 à 3900 mm 14,4 15

16 STRUCTURE catalogue/tarif Masters 2014 LONGERONS Étrier à double contact, les deux extrémités épousent le tube lors du clavetage. Longeron À utiliser impérativement avec garde-corps de montage provisoire et diagonales obligatoires. voir page 21 F Q à titre d exemple pour MS80 F : charge ponctuelle =290 dan Q : charge répartie = 580 dan/m MS300 Longeron 3,00 m MS250 Longeron 2,50 m MS220 Longeron 2,20 m MS200 Longeron 2,00 m MS150 Longeron 1,50 m MS120 Longeron 1,20 m MS100 Longeron 1,00 m MS095 Longeron 0,945 m MS080 Longeron 0,80 m MS066 Longeron 0,66 m MS060 Longeron 0,60 m MS050 Longeron 0,50 m MS044 Longeron 0,44 m (pour plancher de 36 cm) MS040 Longeron 0,40 m (pour consoles de 40 cm) MS020 Longeron 0,20 m - pour départ balcon (avec console de 0,60 ou 0,80) LONGERONS RENFORCÉS F 8,1 6,9 6,2 5,7 4,5 3,7 4,3 3,0 2,6 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 colisage 50-1,2 Longeron renforcé 0,80 m (Coloris bleu) Q =ql Longeron renforcé M6300 Longeron renforcé 3,00 m M6250 Longeron renforcé 2,50 m M6200 Longeron renforcé 2,00 m M6150 Longeron renforcé 1,50 m M6100 Longeron renforcé 1,00 m M6080 Longeron renforcé 0,80 m (bleu) charge ponctuelle centrée adm. F charge linéique répartie adm. q en dan/m ,1 9,3 7,6 5,7 5,3 3,7 LONGERONS ARTICULÉS à Longeron articulé 1 m - angles 0 à 90 Longeron articulé 0,80 m - angles 0 à 90 5,0 4, RC438 Support plancher réglable à colliers RC439 Support plancher réglable à étriers LONGERONS SUPPORT PLANCHER RC438 2,0 3,5 RC439 16

17 catalogue/tarif Masters 2014 STRUCTURE POUTRES ALUMINIUM Pour création de ponts, protection couvreur, porte-à-faux. Idéale pour les platelages, parapluies, passages d obstacles de grandes dimensions. Utilisation pour chariot roulant ou en version platelage Poutre aluminium 0,4 m 0,5 m 0,4 m Liaison poutre aluminium sur douilles, étriers réversibles Liaison de poutres sur douilles à fixer directement sur la poutre aluminium Les liaisons sont constituées d étriers réversibles Poutre Aluminium 1,90m x H=0,40m 7, Poutre Aluminium 2,40m x H=0,40m 9, Poutre Aluminium 2,90m x H=0,40m 11, Poutre Aluminium 3,10m x H=0,40m 12, Poutre Aluminium 4,10m x H=0,40m 16, Poutre Aluminium 5,10m x H=0,40m 20, Poutre Aluminium 6,10m x H=0,40m 24, Poutre Aluminium 8,10m x H=0,40m 32,2 POUTRES ALUMINIUM ACCESSOIRES Goupille axe + béta Manchon de liaison Poutre Aluminium Ensemble 4 manchons de liaison Poutre Aluminum 1, Boîte de 25 goupilles axes 12mm + beta 1, Liaison Poutre Aluminium sur douilles - réversible 6, Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard) 4,7 POUTRES ACIER et raccords Fixation directe sur douille RCM 791 Attache poutre murale Charge Ponctuelle centrée Admissible Charge uniformément répartie RCM 791 Poutre Acier 3,00 m x H = 0,50 m 560 dan 820 dan/m 19, RCM 795 Poutre Acier 2,00 m x H = 0,50 m 1250 dan 1260 dan/m 14, RCM 794 Poutre Acier 2,50 m x H = 0,50 m 1360 dan 860 dan/m 17, RCM 797 Poutre Acier 1,20 m x H = 0,50 m , RCM 796 Poutre Acier 1,50 m x H = 0,50 m 1580 dan 2150 dan/m 11, Attache poutre murale - - 7,5 17

18 GARDE-CORPS catalogue/tarif Masters 2014 C1 = catégorie 1 : FUSIO C1 : GARDE-CORPS PERMANENT MONOBLOC SÉCURITÉ Monobloc acier diagonalisant. Montage en sécurité incontournable 1 personne, plinthe intégrée ne permet jamais de déroger au mode opératoire prévu en sécurité. Il est techniquement impossible d effectuer les opérations de montage ou de démontage sans suivre la notice. FUSIO : Nouvelle plinthe en aluminium plus résistante Montage sans aucune diagonale Assure un contreventement à 100%, mise en place rapide! Avec Plinthe intégrée C1 Sans Plinthe C FUSIO 300-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 250-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 220-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 200-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 150-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 120-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 300-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 250-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 220-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 200-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 150-C1 Garde-corps diagonalisant FUSIO 120-C1 Garde-corps diagonalisant colisage 18,8 16,8 15,6 14, ,8 11,7 14,5 13,2 12,4 11, ,6 9,9 C1 = catégorie 1 : GARDE-CORPS C1 : GARDE-CORPS D EXTRÉMITÉ CATÉGORIE 1 ne permet jamais de déroger au mode opératoire prévu en sécurité. Il est techniquement impossible d effectuer les opérations de montage ou de démontage sans suivre la notice. S utilise aussi en garde-corps latéral Montage sur Solidium et M368 uniquement Garde-corps d'extrêmité cat 1-0,80 m Garde-corps d'extrêmité cat 1-1,00 m Garde-corps d extrêmité Cat 1 / 0,80m Garde-corps d extrêmité Cat 1 / 1,00m 9,8 12,5 18

19 GARDE-CORPS catalogue/tarif Masters 2014 FUSIO : GARDE-CORPS PERMANENT MONOBLOC SÉCURITÉ Montage en Sécurité Standard 1 Personne Plinthe en aluminium plus résistante Avec Plinthe intégrée Sans Plinthe FUSIO300 Garde-corps diagonalisant FUSIO250 Garde-corps diagonalisant FUSIO220 Garde-corps diagonalisant FUSIO200 Garde-corps diagonalisant FUSIO150 Garde-corps diagonalisant FUSIO080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe FUSIO300 Garde-corps diagonalisant FUSIO250 Garde-corps diagonalisant FUSIO220 Garde-corps diagonalisant FUSIO200 Garde-corps diagonalisant FUSIO150 Garde-corps diagonalisant FUSIO120 Garde-corps diagonalisant colisage 18,2 16,2 15,0 14, ,2 8,0 14,1 12,8 12,0 11,5 10,2 9, SECURIT UP : GARDE-CORPS MONOBLOC PLINTHE INTÉGRÉE Montage en Sécurité Standard 1 Personne Montage 100 % en sécurité par un seul opérateur Prévoir de diagonaliser l échafaudage selon notice Encombrement réduit : 1,15 m seulement I ntègre la plinthe pour un gain de temps au montage 100 % conforme aux : - Décret 2004/924 - Circulaire DRT 2005/ GCS300 SECURIT UP ACIER Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 3,00 m GCS250 SECURIT UP ACIER Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 2,50 m GCS200 SECURIT UP ACIER Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 2,00 m GCS150 SECURIT UP ACIER Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 1,50 m SECURIT UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 3,00m SECURIT UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 2,50m SECURIT UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 2,00m SECURIT UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 1,50m Garde-corps Fusio extrémité 0,80 m avec plinthe intégrée colisage 15,5 13,5 11,6 20 9,6 12,1 10,5 8,7 20 7,0 5,1 19

20 GARDE-CORPS catalogue/tarif Masters 2014 LISSES : GARDE-CORPS CONSTITUÉS DE LISSES ACIER Montage sur douilles intérieures Montage avec garde-corps provisoire et diagonales obligatoires colisage RCM 630 Lisse latérale 3,00m (entr axe 2920) 5, RCM 625 Lisse latérale 2,50m (entr axe 2420) 2, RCM 620 Lisse latérale 2,00m (entr axe 1920) 3, RCM 615 Lisse latérale 1,50m (entr axe 1420) 3,7 RCM 630 RCM 608 douilles extérieures du cadre douilles intérieures du cadre Montage sur douilles extérieures RCM 610 Lisse d'extrémité 1,00m (entr axe 1000) 1, RCM 608 Lisse d'extrémité 0,80m (entr axe 800) 1, RCM 606 Lisse latérale 0,60m (entr axe 600) 1, RCM 604 Lisse latérale 0,40m (entr axe 400) 0,8 LISSES REGLABLES Lisses réglables RCM 73 RCM 72 RCM 71 Lisses réglables pour angle Réglable Lisse spéciale pour angles 0 à RCM 71 Lisse réglable 1,00 à 1,60 m entr axe au pas de 25 mm 3, RCM 72 Lisse réglable 1,55 à 2,30 m entr axe au pas de 25 mm 4, RCM 73 Lisse réglable 2,25 à 3,00 m entr axe au pas de 25 mm 4, RCM 708 Lisse pour angle orthogonal 0,80 x 0,80m 1, Lisse à réglage continu pour angle 0 à 90 2,4 20

21 GARDE-CORPS catalogue/tarif Masters 2014 GARDE-CORPS PROVISOIRE ALUMINIUM Garde-corps de montage Permet le montage en sécurité des lisses R200 et des longerons Solidium et M368 Simple et rapide à utiliser 9 kg seulement Impératif au montage pour Lisses, GCM300 et longerons utilisés en protection, les diagonales M368 sont à mettre en place après l utilisation du garde-corps provisoire Garde-corps de montage 3,00m ALUMINIUM non permanent Garde-corps de montage 2,50m ALUMINIUM non permanent Garde-corps de montage 2,00m ALUMINIUM non permanent Garde-corps de montage 1,50m ALUMINIUM non permanent 9,0 7,6 6,2 4,8 PLINTHES ACIER Montage direct sur échafaudage Plinthe Acier PC PC 300 Plinthe acier 3,00m PC 250 Plinthe acier 2,50m PC 220 Plinthe acier 2,20m PC 200 Plinthe acier 2,00m PC 150 Plinthe acier 1,50m PC 120 Plinthe acier 1,20m PC 100 Plinthe acier 1,00m PC 080 Plinthe acier 0,80m PC 040 Plinthe acier 0,40m PC 060 Plinthe acier 0,60m PC 044 Plinthe acier 0,44m colisage 6,3 5,1 4,5 4,0 3,0 30 2,4 2,0 1,6 0,8 1,2-0,8 21

22 PLANCHERS catalogue/tarif Masters 2014 Largeur 0,80 m 1 x R08C 3000 x ALU BOIS 2 x R14 AC CS 3000 x 360 -PLATEAU-ACIER 1 x R08C 3000 x x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER Largeur 1,00 m 3 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER 2 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000 x 18 - PLATEAU-ACIER +1 x SCSP PLATEAU-ACIER-450DAN +1 x SCSP PLATEAU-ACIER-450DAN x R08C 3000 x x R14 AC CS 3000 x 300-PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000 x 360-PLATEAU-ACIER Largeur 1,50 m 4 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER 3 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000x300 - PLATEAU-ACIER x R08C 3000 x x R14 AC CS 3000 x 360 -PLATEAU-ACIER 1500 Largeur 2,00 m 5 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS3000 x PLATEAU-ACIER x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER x R08C 3000 x x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER 2000 Largeur 2,50 m 8 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER x R14 AC CS3000x360-PLATEAU-ACIER +1 x R14AC CS 3000x180-PLATEAU-ACIER 4 x R08C 3000 x Largeur 3,00 m 9 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER +1 x R14 AC CS 3000 x PLATEAU-ACIER 8 x R14 AC CS3000 x PLATEAU-ACIER PLATEAUX R08C 3000 x 730 R08A 3000 x 730 PLATELAGE 0,80 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m Possibilité Possibilité Possibilité Possibilité Possibilité Possibilité A B A B C A B C A B C A B C A B C R14 AC CS 3000 x RCE R14 AC CS 3000 x SCE R14 AC CS 3000 x Plateaux R08C ou R08A largeur 730 Plateaux acier R14 AC CS ou RCE largeur 360 Plateaux acier R14AC CS 3000x300 ou SCE300 Plateaux acier R14AC CS 3000x180 22

23 PLANCHERS catalogue/tarif Masters 2014 Longueur de PLanchers en pleine largeur de classe 3 à l usage des PEINTRES, COUVREURS... maille maxi 3,00 m 2,50 m 2,00 m Confort et rapidité de montage : légèreté, poignées de manutention Charge admissible sur l échafaudage Non Recouvert ou Recouvert Classe dan / m² 200 dan / m² 200 dan / m² Pour information : charge maximum admissible sur un plancher constitué d 1 plateau de 3 m, hors structure : 200 dan/m² Plaisir à l usage : très grande rigidité, évacuation permanente de l eau, antidérapant dans les 2 sens, antisoulèvement central. PLANCHERS DE TRAVAIL 0,73m R08-C R08-C 3000 X 730 R08-C 2500 X 730 R08-C 2000 X 730 R08-C 1500 X 730 R08-C 1000 X R08-A 3000 X 730 R08-A 2500 X 730 R08-A 2000 X 730 R08-A 1500 X R08-CT 3000 X 730 R08-CT 2500 X 730 R08-CT 2000 X 730 R08-CT 1500 X 730 R08-CT 800 X 730 R08-CT 1200 X R08-CT 800 x 365 demi-plateau à trappe (pour passage dans les cuves) Lot de de deux demi-plateaux R08-CT 800 x R08-AT3000X730 R08-AT2500X730 R08-AT2000X730 R08-AT1500X RCM48 Echelle Aluminium Echelle acier 3, R08-CTE 3000 X 730 R08-CTE 3000 X 730 -FC R08-CTE 3000 X 620 -FC R08-CTE 3000 X R08-ATE 3000 X R08-A colisage 22,1 19,1 16, ,9 9,8 colisage 19,9 17,5 14, ,6 PLANCHERS D ACCÈS À TRAPPE 0,73m R08-CT R08-CT800X730 RCM48 R08-CT800X365 R08-AT Échelle Acier colisage 23,5 20,4 17, ,3 14,3 12,4 7,3 14, colisage 23,2 20,7 17, ,7 7,3 30 PLANCHERS D ACCÈS À TRAPPE ÉCHELLE INTÉGRÉE 0,73m R08-CTE R08-CTE3000x730 R08-CTE3000x730 Forte Charge classe 5 R08-ATE colisage 27,2 29,3 27, ,8 26,5 colisage 30 23

24 PLANCHERS catalogue/tarif Masters 2014 crochets soudés R13-A Longueur de maille maxi 3,00 m 2,50 m 2,00 m INNOVATION Charge admissible sur l échafaudage Non Recouvert ou Recouvert Classe dan/m² 300 dan/m² 450 dan/m² Pour information : charge maximum admissible sur un plancher constitué de deux plateaux de 3 m côte à côte, hors structure : 600 dan/m² R14 AC CS oto crochets sertis Ph n-c no lle tue ac tr on Pour information : charge maximum admissible sur un plancher constitué de 2 plateaux de 3 m côte à côte, hors structure : 450 dan/m² RCE Crochets Soudés Longueur de Plateau utilisable avec modèles Longueur de maille maxi Charge admissible sur l échafaudage Non Recouvert ou Recouvert 3,00 m 2,50 m 2,00 m SOLIDIUM/M368 support plancher simple 1 m (à utiliser avec 2 planchers R14 AC CS3000x R14 AC CS3000x180) 3,00 m 2,50 m 2,00 m 200 dan/m² 300 dan/m² 300 dan/m² SOLIDIUM/M368 support plancher renforcé 1 m (à utiliser avec 2 planchers R14 AC CS3000x R14 AC CS3000x180) 3,00 m 2,50 m 2,00 m 300 dan/m² 600 dan/m² 600 dan/m² SOLIDIUM/M368 support plancher renforcé 0,80m (bleu) Classe dan / m² 300 dan / m² 450 dan / m² Classe 3,00 m 2,50 m 2,00 m 3,00 m 2,50 m 2,00 m R200 SOLIDIUM/M368 support plancher simple 0,80m Crochets Sertis RCE Pour information : charge maximum admissible sur un plancher constitué de 2 plateaux de 3 m côte à côte, hors structure : 300 dan/m² Charge admissible sur l échafaudage Non Recouvert ou Recouvert 300 dan/m² 300 dan/m² 450 dan/m² 450 dan/m² 600 dan/m² 600 dan/m² maille maxi TOUT ALUMINIUM R13-A largeur 0,36 m largeur 0,30 m largeur 0,30 m réglable Multifit R13A R13A 3000 X 360 R13A 2500 X 360 R13A 2000 X 360 R13A 1500 X 360 R13A 1000 X 360 R13A 800 x R13A 3000 x 300 R13A 2500 x 300 R13A 2000 x 300 R13A 1500 x 300 R13A 1000 x 300 R13A 800 x , Multifit R13A-REGLABLE 2 à 3 X 0,30 m Multifit R13A-REGLABLE 1,2 à 1,8 X 0,30 m 15 colisage 11,8 10,2 8,7 6,8 30 5,3 4,6 9,7 8,3 6,5 30 5,0 4, INNOVATION 24

25 PLANCHERS catalogue/tarif Masters 2014 TOUT ACIER INNOVATION R14AC-CS x 360 R14AC-CS x 360 R14AC-CS x 360 R14AC-CS x 360 R14AC-CS x 360 R14AC-CS x 360 R14AC-CS- 800 x R14AC-CS x 300 R14AC-CS x 300 R14AC-CS x 300 R14AC-CS x 300 R14AC-CS x 300 R14AC-CS- 800 x ,7 R14-AC CS R14AC-CS x 180 R14AC-CS x 180 R14AC-CS x 180 R14AC-CS x 180 R14AC-CS x 180 R14AC-CS x 180 R14AC-CS- 800 x ,3 crochets soudés largeur 0,36 m largeur 0,30 m to o Ph n-c no 23,0 19,1 12, ,7 9,5 7,7 19,6 14,3 11,3 30 8,7 7,0 lle tue ac tr on colisage 21,8 largeur 0,18 m 14,0 12,0 9,4 30 8,0 7,0 6,0 crochets sertis RCE largeur 0,36 m RCE300-3,00m largeur 0,36 RCE250-2,50m largeur 0,36 RCE200-2,00m largeur 0,36 colisage 18,9 16, ,3 PLANCHERS D ANGLES Plancher d'angle fixe Plateau d'angle réglable 0 à R08-A 800 x plateau d'angle droit pour travées de 80 cm Plateau d'angle réglabe 0 à 90 - largeur 0,8m Plateau d'angle réglabe 0 à 90 - largeur 1m 6,4 11,6 14,8 25

26 ANCRAGES & AMARRAGES catalogue/tarif Masters 2014 ANCRAGES Sachet de 50 chevilles plastiques GD 14/70 0, Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90 0, Sachet de 50 chevilles plastiques GD 14/100 0, Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/230 6, Sachet de 10 chevilles HLC montée avec anneau 16/105 pour béton (ép.> 150) pierre, parpaing plein. 0, Sachet de 10 sets d'ancrage pour anneau HLC -EC 16 3, Sachet de 10 anneaux M12 seul 0, Sachet de 25 chevilles HSA seule 0,1 GRS HLC AMARRAGES RCM 220 Barre d'amarrage à collier 2,50 m 9, RCM 221 Barre à fente 1,50 m 4, RCM 22 Barre d'amarrage à collier 1,50 m 5, RCM 222 Barre à fente 2,50 m 6, Vérin d'amarrage fenêtre réglable 0,8 à 1,30 m 4, Vérin d'amarrage fenêtre réglable 1,30 à 2,00 m 6, BA 050 Barre à crochet 0,50 m, fixation directe sur anneau 2, BA 110 Barre à crochet 1,10 m, fixation directe sur anneau 4, BA 180 Barre à crochet 1,80 m, fixation directe sur anneau 6, Goupille Ø8mm avec mousqueton pour vérin d'amarrage Barre d'amarrage rapide à frapper 0,50 m 2, Barre d'amarrage rapide à frapper 1,10 m 3, Barre d'amarrage rapide à frapper 1,80 m 6,5 Barre d'amarrage à frapper Barre à crochet Barre à fente Vérin d'amarrage fenêtre STABILISATEURS Stabilisateur S1 9, Complément pour stabilisateur S2 à partir de S1 6, Complément pour stabilisateur S3 à partir de S2 14,1 Sur structure R200 les hauteurs maxi sont S1 : 5,50 m plancher S2 : 7,50 m plancher Stabilisateur S1 Complément S2 Stabilisateur S1 Stabilisateur S2 Stabilisateur S3 S3 : nous consulter 26

27 catalogue/tarif Masters 2014 DÉPORTS ET CONSOLES CONSOLES Montage des consoles en sécurité : 0,4 R14AC-CS- 0m18 R14AC-CS- 0m36 R14AC-CS- 0m30 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 1 3x R14AC-CS-0m30 ou 2x R14AC-CS-0m36 + R14AC-CS-0m18 ou R08A ou R08C-0m73 + R14AC-CS-0m18 1,2 R14AC-CS-0m18 + R14AC-CS-0m36 ou 3x R14AC-CS-0m18 2x R14AC-CS- 0m36 ou R08A ou R08C-0m73 0,2 0,2 0,2 Ms60 + R14AC-CS-0m18 + R14AC-CS-0m30 Ms80 + 2x R14AC-CS- 0m36 ou R08A ou R08C-0m73 0,8 1 Ms x R14AC-CS-0m30 ou 2x R14AC-CS-0m36 + R14AC-CS-0m18 ou R08A ou R08C-0m73 + R14AC-CS-0m18 1,2 0,6 0,6 0,8 1 Ms40 + R14AC-CS- 0m30 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 27

28 ANCRAGES & AMARRAGES catalogue/tarif Masters 2014 CONSOLES ET DÉPORTS Console extérieure 0,40 m montage en sécurité C08-E200 C08-E400 C08 - EM Console 1,00 m en bout de travée C08-EM600 C08-EMD800 Collier de fixation pour consoles à étrier sur montant C08-E200 Console sans manchon sans douilles 0,20 m (pour plancher de 0,18 cm) C08-EM400 Console avec manchon sans douilles 0,40 m (pour plancher 30 ou 36 cm) C08-E400 Console sans manchon sans douilles 0,40 m (pour plancher 30 ou 36 cm) C08-EM600 Console avec manchon 0,60 m (pour plancher cm ou 3 x 18 cm) C08-EMD 800 Console avec manchon 80 cm + douilles C08-EMD1000 Console avec manchon + douilles 1,00 m (pour plancher 3 x 30 ou ou 2 x ) (jambe de force obligatoire) C08-EMD1000 1,0 1,0 3,3 2,4 5,1 6,2 8,1 DÉPORTS et ACCESSOIRES RCB 72 Collier de fixation RCM54 Manchon de déport intermédiaire pour déport en milieu de travée Solidium - M8188 montant 1,88 m sans manchon (pour déport intermédiaire) Manchon de déport intermédiaire / coupe maille Collier de fixation pour consoles à étrier sur montant M58 Jambe de force pour console EMD600/800/1000 RCM54 Console de déport réglable déport 0,20 à 0,80m RCB72 console, fixation sur poutre 9,3 3,1 1,0 7,5 23,5 7,9 28

29 catalogue/tarif Masters 2014 COUPE MOISE MANCHON DÉPORT INTERMÉDIAIRE Consoles montées à cheval sur 2 travées, sur 12 niveaux La charge d utilisation est de 200 dan par plateau uniformément répartie au dernier niveau et 100 dan par plateau uniformément répartie sur l avant dernier niveau. Pas de plateaux adjacents. Consoles montées les unes sur les autres. Monter et fixer sur les manchons (préalablement fixés sur la structure) les deux files de montants jusqu à la hauteur nécessaire. Monter en place les consoles de déport. Mettre en place les plateaux et sécuriser ces planchers déportés à l aide de longerons ou lisses. Ammarrer le montant le plus proche pour chaque déport. Plancher déporté dans une travée. Console 0,80 m ref : Plancher déporté à cheval sur deux travées. Fixation des manchons 1 Ref : Montant 1,88 m ref :

30 ACCESSOIRES catalogue/tarif Masters 2014 LIAISONS ET PIQUAGE Collier à douille F23 Étrier double à clavettes RCM230 RCM240 Étrier à douille Manchon Kombi à clavettes Manchon Kombi à collier Manchon Kombi à collier, réglable 35 cm colisage RCM230 Collier orientable EN74 1, RCM240 Collier fixe orthogonal EN74 1, Manchon Kombi à collier 1, Manchon Kombi à clavette 1, Collier à douille 0, Manchon Kombi à collier Ø48,3mm - réglage millimétrique 35cm 3, Etrier double à clavettes 1, Etrier à douille 0, F23 Collier à griffe ZN D45mm 1,0 TUBES ACIER Utilisation en «tubes et colliers» ou à l entr axe avec manchons de piquage standards Ø 48,3 x 3,2 mm X,89 m ou X,39 m hors tout tube (X+1) m ou X,5 m entr'axe manchons Tube acier Ø 48,3 x 3,2-2,89 m percé (utilisation avec manchon pour entr'axe 3,00 m) 10, Tube acier Ø 48,3 x 3,2-2,39 m percé (utilisation avec manchon pour entr'axe 2,50 m) 8, Tube acier Ø 48,3 x 3,2-1,89 m percé (utilisation avec manchon pour entr'axe 2,00 m) 6, Tube acier Ø 48,3 x 3,2-1,39 m percé(utilisation avec manchon pour entr'axe 1,50 m) 5, Tube acier Ø 48,3 x 3,2-0,89 m percé (utilisation avec manchon pour entr'axe 3,00 m) 3,2 30

31 catalogue/tarif Masters 2014 ACCESSOIRES GOUPILLE ET VISSERIE Goupille axe + béta RCM RCM12 Goupille D12mm 0, Boîte de 25 goupilles axes 12mm + beta 1, Boîte 50 vis + 50 boulons HM 12x75 5,0 PROTECTION PERIPHERIQUE RCM 670 Pare pluie R200/ M368/Solidium Pare-gravats Prévoir lisses ou longerons en fonction de la dimension de la travée RCM771 Rouleau filet 55 g/m RCM770 Pare gravats 1,50 m 13, RCM771 Epingle fixe tôle 0, Filet 55 gr/m² Rouleau 3 x 20 m 3, Filet 55 gr/m² Rouleau 3 x 100 m 16, Filet 100 gr/m² Rouleau 3 x 20 m (bleu) 6, Rouleau bâche transparente renforcée 12, Paquet de 500 attaches filet non re-utilisable 1, RCM 670 Parapluie R200 / M368 / S450 8,0 31

32 PROTECTION ET SAPINES DE STOCKAGE catalogue/tarif Masters 2014 SAPINES DE STOCKAGE Sapine d'approvisionnement avec garde-corps basculant Garde-corps basculant Profondeur réglable 1,50 à 2 m, longueur modulable avec longerons standards Garde-corps basculant - cadre (à commander par 2) 10, Kit complet pour garde-corps basculant 41, Garde-corps basculant fourche réglable (2 par cadre) 4, Collier-à-vis-M12x62 (pour fixation garde-corps basculant - 1 par cadre) 1,0 32

33 R200 couvreur catalogue/tarif Masters 2014 R200 COUVREUR EN EN Conforme Recommandation CRAMIF n 20 Jusqu à 30 m linéaires avec seulement 3 sapines 18 mètres avec 2 sapines Un système innovant de chariot roulant permet d installer le plancher depuis le niveau inférieur sans aucun effort et en totale sécurité. Circulation sur travée Un confort inégalé pour travailler en toute sérénité sur de multiples configurations de toitures. Chariot roulant modulable (adaptation à la largeur de travée souhaitée) Garde-corps d'extrémité 60 cm Le garde-corps d extrémité 60 cm s adapte aux déports de toiture grâce à sa forme coudée Poutres et liaisons poutres, voir page Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard) Garde-corps d'extrémité 60 cm - passage sous gouttières Panneau grillagé 2 x 1,50 m Crochet à vis Ø 10 x 35 mm (pour panneau grillagé) Filet couvreur 3,00 m Corde 100 m Filet couvreur 1,50 m 4,7 5,0 23,0 0,5 3,0 6,0 1,4 Structure pour Déport de 1,50 m monté en sécurité (montage en Sécurité) et amarrage Cadre spécial couvreur Jambe de force couvreur Jambe de force pour cadre couvreur Cadre spécial couvreur Barre d'amarrage col de cygne 1,50 m à crochet 11,0 6,0 6,1 amarrage 33

34 ESCALIER UNISTEP catalogue/tarif Masters 2014 ESCALIER UNISTEP Tour escalier UNISTEP UNISTEP en console sur R200 Conforme EN12811 et testé aux contraintes de charges de la norme escaliers NFP kg/m 2 Assemblage limon / marches / paliers tout soudés Grande rigidité Largeur de 71cm pour un confort de circulation maximisé dans une tour de largeur 1,50 m Gamme dimensionnelle complète : 3m* (*monobloc ou modulaire), 2m50. Hauteur 2m et 1m Aucun espace vide entre les escaliers Stockage aisé escalier alu 3x escalier alu 2,50 x 2m exemple : 1 escalier 2,50 m ref paliers additionnels ref = 1 escalier de 3m ref palier additionnel escalier alu 3m x 1m escalier alu 2m50 x 1m UNISTEP UNISTEP escalier 3mx2m monobloc 28, UNISTEP escalier 2,5mx2m monobloc 24, UNISTEP escalier 3mx1m monobloc 24, UNISTEP escalier 2,5mx2m monobloc 24, UNISTEP palier de rajout 2,5-3m 4, UNISTEP GC LATERAL VOLEE 2m 7, UNISTEP GC LATERAL VOLEE 1m 4, UNISTEP GC PALIER ESCALIER 2m plinthe alu intégrée 8, UNISTEP GC PALIER ESCALIER 1m plinthe alu intégrée 9,6 Accessoires UNISTEP Entretoise 2,00 m palier escalier 6, Entretoise 0,50 m à clavette 2, garde-corps latéral escalier 2m garde-corps escalier latéral 1m garde-corps palier alu 34

35 catalogue/tarif Masters 2014 ESCALIER MECASTEP ESCALIER MECASTEP MECASTEP tour escalier Conforme EN12811 et testé aux contraintes de charges de la norme escaliers NFP kg/m 2 Modularité intégrale avec plateaux aciers ou alu 30 cm (SCS ou R08A) jusqu à 1,50 m de largeur de marche Limons symétriques pour un montage intuitif et sans faute Possibilité de juxtaposer deux volées, avec un limon central Verrouillage des marches par système de blocage généralisé Paliers en déports avec consoles et plateaux standards Paliers en déports avec consoles et plateaux standards mécastep limon blocage départ mécastep limon blocage 1,50 m mécastep limon blocage 2,50 m MECASTEP limon support marche 2,50x2m + blocage plateau 29, MECASTEP limon support marche 1,50 x1m + blocage plateau 17, MECASTEP limon support marche rattrapage de niveau 0,5m + blocage plateau 7, MECASTEP BLOCAGE PLATEAUX 2,50 m seul 6, MECASTEP BLOCAGE PLATEAUX 1,50 m seul 3, MECASTEP BLOCAGE PLATEAUX 0,50 m seul 1,3 35

36 RACKS DE RANGEMENT catalogue/tarif Masters 2014 POLYRACKS INNOVATION Polyrack Base complète POLYRACK Polyrack option grillagé (sur modèle 100 x100) photo non contractuelle Polyrack base Polyrack système de rangement des chandelles Base complète option à roues Polyrack compartiment chargé avec éléments Polyrack système de grutage Charge admissible pour Polyrack 100/120/ dan Polyrack complet + peigne GC monobloc POLYRACK 100 COMPLET 100 x 100 cm 47, POLYRACK 100 BASE 31, POLYRACK 120 COMPLET 100 x 120 cm 49, POLYRACK 120 BASE 33, POLYRACK Kit 4 MONTANTS 15, POLYRACK Kit PEIGNES pour 100 x 120 cm 14, POLYRACK 150 COMPLET 100 x 150 cm 51, POLYRACK 150 BASE 36, POLYRACK Kit GRILLAGE pour 100 x 100 cm 45, POLYRACK ensemble 4 pieds + roues Ø 200 mm 19,4 CONTENANCE cadres R3 Plancher R08 plateau acier 300 x 36 plateau acier 300 x 30 plateau alu 300 x 30 plateau alu 300 x 36 longerons 3m Lisses 3m garde-corps Fusio-plinthe garde-corps Fusio securit up gcms 300 Polyrack 120 complet Polyrack 150 complet 20/24 20/ Polyrack peignes GC Polyrack avec roues

37 catalogue/tarif Masters 2014 RACKS DE RANGEMENT RACKS FILS GRILLAGÉS INNOVATION RACKS FILS GRILLAGÉS Charge utile : 800 kg Finition : Electrozinguée Gerbage : 4 sur 1 Dimensions : Extérieures (mm) : 1145 x 845 x 975 Utiles (mm) :1050 x 800 x 835 Pliées (mm) : 1145 x 845 x Rack fil grillagé complet 1,20x1,00 m 53,0 SPEEDRACKS Ensemble SPEED RACK composé de : 2 cadres SPEED RACK, 4 MS 150, et 2 RCM 608 Cadre SPEED RACK avec poteaux fixes ou amovibles Ensemble SPEED RACK Exemple de montage de rack avec cadre poteau fixe code : Exemple de montage de rack avec cadre poteau amovible code : RCM 608 lisse 0,80 m MS150 longeron 1,50 m MS150 longeron 1,50 m Démontable : + pratique + économique RK-SF CADRE SPEED'RACK poteaux fixes 10, RK-SA CADRE SPEED'RACK avec 2 poteaux amovibles 14 37

38 DIVERS catalogue/tarif Masters 2014 Base Kombi vendue sans le cadre Potence universelle Possibilité de mise en place fixe ou en rotation à 180 Poulie à cliquet G750/G850/J250 Pied réglable à roue Ø200mm 5, Diagonale pour base roulante Kombi 5, Base Kombi galvanisée 44, Panneau de charge et d'exploitation 0, Poulie à cliquet 7, Potence de levage universelle 3, Echelle d'accès direct par l'extérieur - équipée avec colliers de fixation 18,0 REMORQUE FASTER Double Essieu, conteneur intégré Capacité 130 m2 de R200 RECORD ou PROGRESS Compacte (4,00 x 2,00 m hors timon) Facile à charger Économique : «tout intégré» Remorque vendue vide Nomenclature détaillée pour 130 m FASTER 130L Remorque timon fixe pour 130m² R200 lisses 760, FASTER 130S Remorque timon fixe pour 130m² R200 Garde-corps 760, FASTER Roue de secours 175 R14 avec support Faster 23,0 REMORQUE ROLLER Double Essieu, conteneur AMOVIBLE Capacité 160 m2 de R200 RECORD ou PROGRESS Grande capacité de chargement : 160 m2 Possibilité de travailler avec plusieurs conteneurs Facile à charger «pieds au sol» Remorque vendue vide Nomenclature détaillée pour 160 m 2 voir page suivante ROLLER 160L Conteneur 160m² R200 lisses pour remorque 2,8 t 520, ROLLER 160S Conteneur 160m² R200 Garde-corps pour remorque 2,8 t 520, ROLLER Remorque timon articulé 2,8 t - boitier articulé 760, ROLLER roue de secours 195 R14 avec support Roller 24,0 ROLLER remorque plateau 38

39 catalogue/tarif Masters 2014 TRANSPORT ACCESSOIRES POUR REMORQUES FASTER ET ROLLER Désignation référence produit SURFACE de matériel maximum sur un conteneur (hors amarrages)* Contenance détaillée RECORD FASTER 130L FASTER 130S ROLLER 160L ROLLER 160S Lot Pignon (4 travées de 3 m sur 4 niveaux) (4 travées de 3 m sur 4 niveaux) (5 travées de 3 m sur 4 niveaux) (5 travées de 3 m sur 4 niveaux) RCM14 socle à vis articulé Cadre départ U MS300 Longeron 3 m R3 cadre symétrique R4 cadre asymétrique GC monobloc latéral RCM630 Lisse 3 m GCMS80 monobloc sécurité avec plinthe RCM608 Lisse de 0,80 m PC080 plinthe acier 0,80 m RCM30 diagonale indexée RCM180 étrier à pion RCM12 Goupille autoverrouillante PC300 plinthe acier 3 m (pour lots avec Fusio ou lisses) Plateau trappe échelle intégrée OU Plateau trappe échelle dissociée RCM48 Échelle aluminium Plateau demi-largeur 0,36 x 3 m acier ou alu OU Plateau pleine largeur 0,73 x 3 m alu ou alu-bois * Possibilité de rangement des ancrages et amarrages dans les baroudeurs intégrés aux remorques et conteneurs FASTER / ROLLER Option remplacement du boitier articulé par un anneau 6, FASTER/ROLLER boitier antivol remorque pour boîtier à rotule 2, FASTER ROLLER KIT pour passer de RL à RS 45, FASTER ROLLER KIT pour passer de RS à RL 32, ROLLER JEU DE RIDELLES 130,0 REMORQUE RECORD Simple essieu, conteneur intégré capacité 88 m 2 de R200 Record ou Progress Battez tous les records de rendement! Remorque innovante permettant de charger 88 m 2 de R200 RECORD pour un poids total d 1,0 T et 1,2 T pour R200 PROGRESS! Pour tracter votre R200 Record, une camionnette et le permis B sont désormais suffisants Possibilité d accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter Remorque hyper maniable : un seul essieu contenance pour 88 m 2 quantité RCM14 Socle à vis articulé 0,90 m débattement 0,65 m 8 RCM12 Goupille autoverrouillante 28 R1 Cadre de départ en U 1,2 m Record 4 R3 Cadre de 2 m Record 14 SOLIDIUM - MS30. Longeron 3 m 2 GCS300 Securit'up 3 m alu 10 RCM608 Lisse de 0,80 m 16 R08A Plancher tout alu 3 m x 0,73 m 6 R08AT Plancher tout alu trappe 3 m x 0,73 m 4 RCM48 Échelle accès aluminium 4 RCM30 Diagonale à clavette pour maille 3 x 2 m 4 RCM180 Étrier à pion 1 RCM630 Lisse de 3 m 3 Sachet de 50 chevilles plastique GD 14/70 1 Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90 1 BA180 Barre d'amarrage1,80 m 3 RCM230 Collier double orientable 9 RCM210 Vérin d'amarrage 3 PC080 Plinthe acier 0,8 m 8 Remorque vendue vide Nomenclature détaillée pour 160 m 2 voir ci-contre Remorque + R200 RECORD 88 m 2 = 1 tonne > Permis B si véhicule tracteur supérieur à 1 tonne RECORD, remorque pour 88 m² de R200 RECORD ou progress 388, RECORD avec timon articulé 401, RECORD Roue de secours 175 R14 avec support Record 23,0 39

40 RÉALISATIONS 40

41 catalogue/tarif Masters 2014 RÉALISATIONS 41

42 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Les conditions générales de vente applicables pour chaque commande sont celles figurant, soit au catalogue, soit annexée au tarif en vigueur, soit sur la facture. 1.2 Le fait de passer commande implique l adhésion entière et sans réserve de l acheteur aux présentes conditions générales de vente de la société (ci-après dénommée «Le Vendeur». 1.3 Tout autre document tel que prospectus, catalogues, notices, tarifs, publicités, renseignements et gravures émis par le Vendeur n ont qu une valeur indicative. 1.4 Aucune des clauses portées sur les correspondances ou bons de commande émanant de l Acheteur ne peut en conséquence y déroger sauf stipulation contraire incluse en terme exprès dans les offres ou acceptations du Vendeur. 1.5 Toute commande ne peut être considérée comme définitive qu après confirmation établie par le Vendeur. Seuls les renseignements repris sur cette dernière seront considérés comme valables. Toute contestation sur les éléments mentionnés dans la confirmation de commande doit être adressée par écrit (mail ou télécopie), par l Acheteur dans les 48 heures après réception, sous peine de forclusion. 1.6 Aucune annulation de commande n est valable sauf acceptation expresse du Vendeur. Les frais d outillage éventuellement engagés pour une fabrication spéciale restent entièrement à la charge de l Acheteur, ainsi que les approvisionnements et fournitures hors série éventuellement réalisés. Les acomptes versés resteront acquis au Vendeur en cas d annulation de la commande, à titre de dommages et intérêts, nonobstant la faculté pour ce dernier d exiger la réalisation de la vente. 1.7 Le Vendeur se réserve le droit d apporter à ses fabrications toute modification qu il jugera utile ou opportune sans obligation d appliquer lesdites modifications aux matériels livrés ou en commande. 1.8 En raison des coûts administratifs de traitement des commandes, nous ne pouvons enregistrer de commandes inférieures à 50 H.T. Ce montant constitue notre minimum de facturation (hors frais de port). 1.9 Le Vendeur se réserve le droit d annuler une commande même après confirmation, si les garanties de paiement offertes par l Acheteur paraissent insuffisantes au Vendeur, et ce, sans qu il puisse lui être réclamé la moindre indemnité. ARTICLE 2 LIVRAISON CONDITIONS ET DÉLAIS Les marchandises sont réputées avoir été livrées dès remise au transporteur chargé de les transporter jusqu au lieu mentionné sur la confirmation de commande. Dans le cas où le Vendeur assure la livraison, celle-ci est assurée, marchandise emballée, déposée au rez-de-chaussée dans les locaux du destinataire visé dans la commande, et aux conditions financières suivantes, sauf disposition contraire mentionnée dans la confirmation de commande : FRANCO : Le Franco de port est accordé à partir d une commande de Net H.T. livré en un seul point en FRANCE Métropolitaine. Pour toute commande inférieure à Net H.T., une participation aux coûts de transport sera appliquée selon la base de calcul suivante : 10 % de la valeur net H.T. de la commande avec un minimum de 40 Net H.T. de facturation ou 20 Net H.T. forfaitaire pour toute commande expédiée par la poste. Deux cas particuliers entraîneront de surcoûts : - Expédition des produits dont la longueur est supérieurs à 5 m (un devis spécifique sera effectué par nos services). - Livraison expressement demandée sur chantier : un forfait supplémentaire de 80 Net H.T. sera appliqué. Les délais sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut exposer le Vendeur à des pénalités ou à une quelconque demande de dommages et intérêts à moins que ces pénalités ou dommages et intérêts n aient été expressément stipulés dans la confirmation de commande établie par le Vendeur. ARTICLE 3 PRIX ET FACTURATION Sauf convention expresse lors de la confirmation de commande, les produits sont fournis et facturés au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Pour les articles sur devis et installations spéciales, les prix établis sur les bases connues à la date précisée dans la confirmation de commande sont révisables pour tenir compte, des modifications officielles des indices matières et salaires. Sauf stipulation contraire lors de la confirmation de commande, les prix s entendent emballage standard et transport non compris. Les taxes et droits de douane perçus en territoire étranger sont à la charge exclusive de l Acheteur. Il est expressément convenu que le prix des produits sera toujours libellé en Euro. ARTICLE 4 TRANSPORT Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention sont aux risques et périls de l Acheteur même en cas de fourniture franco. La responsabilité du Vendeur ne pourra en conséquence être retenue à ces titres, et notamment pour le choix du transporteur. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls de l Acheteur nonobstant les dispositions relatives à la réserve de propriété et au paiement du prix du transport. Aucune clause précisant des conditions d expéditions spéciales ne peut être considérée comme une dérogation à cette règle. ARTICLE 5 RÉSERVES 5.1 Marchandises non conformes Les marchandises vendues seront réputées conformes à la commande et acceptées par l Acheteur si, dans les 8 jours ouvrables qui suivent leur réception, aucune réclamation écrite n a été adressée au Vendeur. En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit être adressée par écrit dans le délai mentionné ci-dessus, à l attention du Service client dont les coordonnées sont disponibles dans ce catalogue PAGE 2 sous peine de forclusion. 5.2 Avarie au cours du transport Nous vous rappelons que toute livraison (même faite directement chez votre client) doit faire l objet d un contrôle rigoureux au déchargement : Contrôle du nombre de colis, Contrôle du détail de votre matériel par rapport au BL, Contrôle de l état de la marchandise reçue même si filmée, Description du dommage subi par référence, S il n y a pas de réserve sur le récépissé du transporteur en qualitatif et en quantitatif, le dossier n est pas pris en compte. La mention «sous réserve de vérification au déballage» ou «sous réserve de contrôle» n est pas prise en compte par les assurances des transporteurs. Le droit français qui s applique ne reconnait pas l avarie occultes, seules les anomalies observables à la livraison sont prises en compte. En cas d avarie au cours du transport, les réserves doivent être portées sur le bordereau de livraison en précisant la nature et l étendue de l avarie : la mention «sous réserve de déballage, d avarie ou de comptage» est sans valeur juridique. Des avaries occultes provoquées par un choc ou une manipulation brutale peuvent avoir lieu sans entraîner nécessairement de détériorations visibles au niveau des emballages. Il est donc indispensable de procéder, dès réception de la marchandise, au déballage complet et le cas échéant, de suspendre la réception pour un examen contradictoire avec le transporteur livreur en cas de contestation. La confirmation des réserves doit être effectuée vis-à-vis du transporteur conformément aux dispositions de l article L du Code du Commerce ci-dessus précité à l article 4. Faute d observation des dispositions ci-dessus, le destinataire perd tous ses droits vis-à-vis du transporteur : le Vendeur ne peut être appelé à se substituer à la responsabilité de ce dernier. 42 catalogue/tarif Masters 2014 ARTICLE 6 GARANTIE Les marchandises sont garanties contre tous défauts de fabrication et pour la durée indiquée sur les catalogues et tarifs en vigueur au jour de la commande. En cas de défectuosité ou de vice caché, la garantie est limitée à la réparation (retour en nos ateliers) ou au remplacement de tout élément reconnu défectueux, au libre choix du Vendeur, à l exclusion de tout remboursement ou de toute indemnité relative à des frais annexes, notamment frais de main d œuvre et/ou d échange, frais résultant de l immobilisation des appareils et/ou dommages et intérêts. Important : Conservez précieusement votre preuve d achat (facture ou bon de livraison) car elle vous sera réclamée pour l application de la garantie. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de celle-ci. La prise en charge au titre de la garantie implique au préalable le retour du produit ou de l élément défectueux au Vendeur, aux frais de l Acheteur. La prise en charge sera effective après diagnostic du Vendeur confirmant la défectuosité du produit. En cas de réclamation, l Acheteur n aura en aucun cas le droit de retarder le paiement, ni d opérer une déduction sur les sommes dues. ARTICLE 7 CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ Les défauts et détériorations provoquées par l usure naturelle, par un accident extérieur ou encore par un montage erroné, un entretien défectueux, une utilisation anormale et/ou abusive (surcharge...), ou encore par une modification et/ou réparation et/ou intégration du produit non prévue par le Vendeur, sont exclus de la garantie. Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur est limitée aux défauts de ses produits mais non des défauts qui apparaissent en relation avec l intégration ou l adjonction de ses produits à ceux d autres fournisseurs. Il appartient à l Acheteur de vérifier la conformité du produit avec l usage auquel il le destine, car il est responsable tant de la destination que des conditions d utilisation du produit livré. En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu à aucune responsabilité en cas d accident de personnes ou de dégât matériel résultant de l emploi des marchandises ou à l occasion de cet emploi. Le Vendeur ne sera en aucun cas tenu de réparer les dommages indirects, notamment perte d exploitation ou de bénéfice, pertes indirectes ou dégâts consécutifs qu elle qu en soit la nature, subi par l Acheteur ou par tout tiers. En toute hypothèse, le montant des dommages et intérêts à verser à l Acheteur est limité à la valeur d achat des produits litigieux. ARTICLE 8 RÈGLEMENT 8.1 Modalités Chaque commande fera l objet d une facturation qui sera payable, principal, frais et taxes incluses. L Acheteur supportera les frais relatifs au mode de paiement choisi. En cas d escompte pour paiement comptant, ce dernier sera précisé sur la facture. Sauf accord préalable contraire, toutes les factures sont payables selon les conditions et délais légaux, par lettre de change acceptée et domiciliée en banque. Les lettres de change envoyées à l acceptation doivent être retournées acceptées dans les quinze jours. Les délais de paiement sont impératifs. 8.2 Retard ou défaut de paiement En cas de refus d acceptation ou de non-paiement d une lettre de change à son échéance, la totalité de la créance du Vendeur devient immédiatement exigible quel que soit le mode de règlement choisi, les intérêts de droit, les agios, frais de retour et de recouvrement étant à la charge du débiteur. En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours. Le défaut de paiement pourra entraîner la résolution de plein droit de la Vente si bon semble au Vendeur qui sera dès lors libéré de tout engagement à l égard de l Acheteur et autorisé à reprendre possession des biens non encore payés. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures ou en cours, qu elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. L Acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues. 8.3 Pénalités de retard Les sommes dues, entraîneront, dès le premier jour de dépassement de la date de règlement indiquée sur la facture, l application de pénalités d un montant égal à trois (3) fois le taux d intérêts légal calculé sur le montant dû TTC, sans mise en demeure préalable. Tout mois civil commencé est dû en totalité en ce qui concerne l intérêt. L inexécution des engagements de paiement par le Client le rend de plein droit redevable d une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, étant entendu que la société TUBESCA-COMABI se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire si les frais engagés sont supérieurs. ARTICLE 9 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ De convention expresse, le vendeur restera propriétaire des biens, objets de la présente commande jusqu au paiement par l Acheteur de l intégralité du prix stipulé sur la facture. Le transfert de propriété ne s opérera en conséquence qu après encaissement par le Vendeur de la totalité du prix de la vente. Malgré la présente clause de réserve de propriété, l Acheteur supportera tous les risques de transport ainsi que ceux pouvant survenir à partir de la prise de possession de la marchandise. L Acheteur s oblige en conséquence à faire assurer à ses frais les produits commandés au profit du Vendeur par une assurance notoirement solvable jusqu au complet transfert de propriété et à en justifier à la première demande de ce dernier. L Acheteur s oblige personnellement à l égard du Vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété, ni par constitution de gages, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. En cas d opposition de l Acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la vente et autorisation de reprendre les marchandises. ARTICLE 10 RETOUR MARCHANDISE Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable écrit du service commercial. En cas de retour accepté par le service commercial, les conditions suivantes sont appliquées et applicables : Pas de retour accepté sans avis de reprise autorisé. L avis de reprise est à demander au service client au préalable du retour. Matériel à l état neuf, dans son emballage d origine et livré il y a moins de 15 jours Frais de port à la charge du client L avoir ne sera réalisé qu après réception et contrôle du matériel : Contrôle matériel conforme : une décote systématique de 20% est appliquée Contrôle matériel non conforme : une décote de 50% est appliquée PRODUITS SUR MESURE : en aucun cas, un produit hors catalogue ne sera repris ou échangé. ARTICLE 11 DROITS D AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Tous les droits sur les Marchandises, maquettes, dessins, photographies, logo, appartiennent au Vendeur et ne doivent pas être transférés, copiés, publiés ou transmis sans l autorisation préalable et écrite du Vendeur. ARTICLE 12 FORCE MAJEURE Toute circonstance qui échappe au contrôle du Vendeur telle que grève, lockout (y compris chez les sous-traitants), incendie, panne mécanique, guerre ou émeutes, mesures législatives, absence ou retard des sous-traitants entraînant un retard dans les livraisons autorise le Vendeur à reporter la date de livraison, réduire ou annuler la commande sans que l Acheteur puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre. ARTICLE 13 CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE En cas de litige, le Tribunal de Commerce du siège du Vendeur sera, de convention expresse, seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d appel en garantie ou pluralité de défenseurs. La loi Française reste seule applicable.

43 catalogue/tarif Masters 2014 NORMES - CONFORMITÉS ET GARANTIE Réglementation du travail Les décrets du et du et les textes complémentaires, notamment l arrêté du 21/12/2004 relatif aux vérifications des échafaudages constituent le dispositif législatif et réglementaire en matière de sécurité du travail. Les utilisateurs sont tenus de s y conformer à chaque chantier. La circulaire DRT 2005/08 précise les textes précédents. NORMES EUROPÉENNES Nouvelle norme européenne EN EN12811 : évolution de la norme HD 1000, renforce les notions de résistance et de sécurité. La marque définie par le décret La marque est une solide garantie pour les entreprises et la société COMABI est heureuse de pouvoir en faire bénéficier. LES échafaudages de façade : R200 PROGRESS ET R200 RECORD ET LES ÉCHAFAUDAGES MULTIDIRECTIONNELS : SOLIDIUM ET M368 RÉPONDENT : La réglementation : décret du 01/09/2004 (obligatoire pour tout professionnel) Les normes européennes : EN Et EN Label qualité : à titre indicatif : Classe 3 : Travaux d inspection, peinture, ravalement, étanchéité, plâtrage...sans stockage autre que les matériaux immédiatement utilisés. Classes 4 et 5 : Travaux de briquetage, bétonnage, plâtrage. Classe 6 : Travaux de maçonnerie lourde et de gros stockage de matériaux. En complément des conditions indiquées dans le paragraphe 6 de nos conditions générales de ventes, nous garantissons nos matériels comme indiqué dans nos catalogues (sauf clauses spéciales acceptées entre le client et nous-même), contre tous vices de fabrication et matière, à l exclusion : Des pièces d usure De l usure provoquée par manque d entretien, chocs, maladresse et inexpérience, De l utilisation du matériel dans les conditions qui ne seraient pas jugées conformes par Toute indemnité, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour perte, dégât et préjudice de toute autre nature que l utilisation de notre matériel pourrait entrainer, est formellement exclue de la garantie. Notre responsabilité ne pourra pas être engagée si nos matériels ont été modifiés en dehors de nos ateliers sauf accord préalable écrit de notre part. La garantie n est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du présent contrat et en particulier aux conditions de paiement convenues et mentionnées sur la facture. Qualité Française Tous nos produits bénéficient du savoir-faire et de la passion de nos équipes. Derrière chaque produit d accès en hauteur, se trouve une entreprise française impliquée, qui s engage en permanence pour vous. C est dans nos usines françaises que sont fabriqués la quasi totalité des produits que vous avez sélectionnés. Fruits d une expertise traditionnelle française et de processus méticuleux, toutes nos solutions d accès en hauteur sont soumises à des tests rigoureux avant de vous être livrées. Nos lignes de produits répondent aux normes EN 12810, EN12811, EN 131, EN 1004, Décret du 01/09/2004, Décret 96333, Circulaire DRT2005/08, Directive machine 2006/42/ CE témoignage de notre promesse de fiabilité et de respect des règles européennes. Par ailleurs, nos sites sont certifiés ISO 9001 version 2008 par le TUV RHEINLAND. 43