Conditions générales d Adon Production SA (CG Adon) état
|
|
- Alexandre Joseph
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Conditions générales d Adon Production SA (CG Adon) état Conclusion de contrat Un contrat entre le client et Adon Production SA (ci-après: «Adon») prend effet par la confirmation de commande d Adon. Toute adjonction, modification ou clause accessoire ne liera les parties que si Adon en donne confirmation par écrit. Toute contestation liée à une confirmation de mandat est à communiquer par écrit à Adon dans les 2 jours à compter de la date d envoi. Si moins de dix jours séparent la confirmation de commande de la livraison, les éventuelles objections devront être communiquées à Adon dès réception de la confirmation de commande. Les offres d Adon n engagent en rien cette dernière et ne constituent aucune garantie au niveau de la qualité et de la disponibilité de la marchandise. La livraison de marchandises et la prestation de services de la part d Adon ont lieu exclusivement en vertu des présentes conditions générales, sous réserve de clauses dérogatoires écrites. Dans la mesure où Adon n a pas accepté, en apposant sa signature, les conditions générales du client, celles-ci ne sont pas obligatoires. 2 Prix et conditions de paiement Les prix s entendent nets et hors taxe sur la valeur ajoutée. Les frais d envoi et de transport, au minimum CHF par livraison, sont à la charge du client. Les factures d Adon sont payables net à 30 jours. Tout paiement incomplet entraînera la perception d une somme forfaitaire de CHF au titre de frais de dossiers. En cas de retard dans le paiement d une livraison ou le versement d un acompte, Adon se réserve le droit de suspendre toute livraison ultérieure et de garder les instruments de travail/documents mis à disposition par le client. En cas de doute quant à la solvabilité du client, Adon est autorisée à exiger une garantie ou le versement anticipé du prix d achat. Les retards dans les livraisons et les frais ainsi occasionnés sont tombent sous la responsabilité du client. En cas d impayé et en l absence de justification, Adon facture, dès le 31e jour à compter de la réception de la facture chez le client, un intérêt moratoire de 10% p.a. ainsi que des frais de dossier s élevant à CHF Le client n est pas autorisé à exiger des créances à Adon sans approbation écrite de sa part. Les factures sont exigibles même si le client constate des défauts. 3 Réserve de propriété La marchandise demeure propriété d Adon jusqu au paiement de la totalité du montant. Le client peut aliéner la marchandise dans le cadre de relations commerciales ordinaires moyennant un paiement ou sous réserve de propriété, cependant, il cède ainsi, de manière explicite, les créances envers des
2 tiers à Adon en tant que garantie du prix d achat. Le cas échéant, Adon garantit au client une autorisation de prélèvement révocable. 4 Livraison du client 4.1 Documents Le client demeure propriétaire de tous les documents qu il livre ou établit à ses frais en vue de la réalisation des produits. Tous les documents créés aux frais d Adon demeurent propriété d Adon. Les documents doivent être livrés dans les délais impartis et respecter les spécifications d Adon. Les retards dans la livraison au client tout comme les coûts découlant d une livraison tardive à Adon, ou non conforme, tombent sous la responsabilité du client. Le client doit garder une copie de sécurité de tous les documents qu il met à la disposition d Adon dans le cadre du mandat. Adon n est pas tenue de conserver les documents liés à la production. Adon peut accepter cette complaisance à l égard du client, au risque de ce dernier, en vue d une commande ultérieure. Adon peut en tout temps retourner les documents au client. Tous les masters CD/DVD sont détruits 6 mois à compter de la réalisation du mandat. 4.2 Imprimés et emballages imprimés Les documents ou les imprimés complémentaires livrés doivent respecter les spécifications d Adon. Toutes interventions ou tous frais découlant de documents, données ou imprimés non conformes sont facturés sur la base d un tarif horaire. Le délai de livraison peut être reporté en conséquence. 4.3 Droits de reproduction et d auteur La reproduction de photos, de supports audio ou de données (CD, DVD et MC) est autorisée exclusivement dans la mesure où elle exclut toute information illégale et à condition que le client possède les droits de reproduction. Le client est responsable d obtenir les droits de reproduction requis et d acquérir les droits de licence et/ou d auteur exigés pour les photos, titres (audio, vidéo) ou programmes (software) dans le cadre d un mandat, ainsi que d assurer la légalité des contenus. Adon n est pas responsable du contenu des produits réalisés. Est expressément abrogée toute responsabilité d Adon en cas de violation des droits d auteur, de reproduction et autres à l égard de tiers. Adon peut exiger au client une attestation des droits de reproduction en question et de l enregistrement auprès des sociétés de gestion de droits d auteur. Le client est, par ailleurs, tenu de certifier la légalité des contenus. 5 Livraison au client 5.1 Obligation de vérification Le client s engage à vérifier, sans délai, aussi bien la confirmation du mandat que les documents de contrôle d Adon
3 et à signaler immédiatement, par écrit, les éventuelles erreurs avec les corrections à apporter. Le client est unique responsable en cas d absence de contrôle de qualité ou de communication écrite des modifications à apporter ou en cas d instructions de correction erronées. 5.2 Imprimés et emballages imprimés Il est expressément signalé que la production d imprimés et d emballages imprimés ne prévoit pas de «bons à tirer» avec couleurs référencées. Pour le contrôle des couleurs, uniquement les épreuves digitales d Adon sont valables. S il renonce à une épreuve ou à d autres documents de contrôle, le client assume à lui seul les risques en découlant. Des altérations minimes de teintes (+/- 5-10%) par rapport à l épreuve ne sont pas exclues et ne peuvent faire l objet de contesta-tions. 5.3 Délai de livraison Adon met tout en oeuvre afin de respecter les délais de livraison. Ces derniers ne sont cependant pas impératifs, en ce sens que le retard dans une livraison n entraîne ni un droit de retrait du contrat ni des prétentions de remplacement pour les dommages directs ou indirects. En cas de retard dans la livraison, le client doit accorder à Adon un report d échéance. Si, en raison d un délai reporté irrecevable, le client refuse la prise de livraison des prestations, il est au préalable tenu de le communiquer immédiatement à Adon. Adon est autorisée à effectuer des livraisons partielles. Pour les livraisons partielles déjà effectuées, l obligation d Adon est considérée comme remplie. Si le client délivre les documents ou l autorisation de fabrication avec du retard, la livraison sera repoussée au moins du même temps. Les conditions Ex Works (Incoterms 2000) régissent les délais de livraison et les livraisons. La livraison du domicile d Adon ou du lieu de production de la marchandise à l adresse indiquée par le client est effectuée au frais et risques du client, par la poste, par coursier ou par tout autre mode d expédition du choix d Adon. Les éventuels dommages dus au transport sont à communiquer tant à l entreprise de transport qu à Adon, par écrit, aussitôt après constatation par le client. Adon est autorisée à munir de son propre logo les marchandises livrées. 5.4 Marges de tolérance Le client accepte les marges de tolérance et les restrictions de livraison propres à la branche. Par exemple, en cas d édition jusqu à 1000 supports audio ou de données (CD, DVD ou MC), les livraisons variant de 10% en plus ou en moins de la quantité commandée ne peuvent faire l objet de contestation. Pour des éditions excédant 1000 unités, la marge de tolérance par rapport à la quantité commandée s élève à +/- 5%. Ce qui précède est également applicable aux imprimés et emballages imprimés. La facture correspond à la quantité livrée. 5.5 Défauts
4 Le client est tenu de contrôler les prestations fournies par Adon dans les cinq jours qui suivent leur réception et d adresser sans délai une réclamation écrite à Adon s il entend faire valoir des prétentions fondées sur une mauvaise exécution du contrat. Les parties du mandat déjà réalisées et utilisables sont, dans tous les cas, reputes exécutées. 5.6 Garantie Adon accorde une garantie de 3 mois à compter de la livraison sur les qualités promises de la marchandise en vertu de la confirmation de mandat. La marchandise défectueuse est remplacée ou réparée par les soins d'adon. En lieu et place d une réparation ou d un remplacement, Adon se réserve le droit d accorder une réduction de prix proportionnelle à la diminution de la valeur. Dans la mesure où le fabricant de la marchandise octroie une garantie, Adon peut, en cas de livraison de marchandise défectueuse, céder au client ses droits envers le fabricant. Si Adon se sert du matériel du client, elle s engage à en faire usage avec le plus grand soin. Le client est unique garant de l intégrité du matériel approprié qu il remet à Adon pour l exécution du mandat. Il est, par ailleurs, tenu de communiquer les instructions spéciales liées à la manipulation du matériel, à son traitement, etc. avant d attribuer le mandat. En cas de défaut ou de matériel inapproprié, le client répond de tous les dommages en découlant. 6 Responsabilité Adon est exclusivement responsable de la perte du matériel mis à disposition par le client ou des dommages subis par le matériel en cas d actes intentionnels. Excluant tout autre recours juridique de la part du client, la responsabilité d Adon liée à la livraison de marchandise défectueuse, se limite aux prestations de garantie prévues, néanmoins, elle n excède pas le prix d achat de la marchandise. Adon ne répond d aucun dommage consécutif, notamment perte de gain ou augmentation des coûts liés aux acquisitions occasionnée par la livraison de marchandise défectueuse ou par une livraison tardive. Si Adon se sert du matériel livré par le client (p. ex. pour la production de CD), le client est alors unique responsable des propriétés du matériel, des éventuelles violations du droit de protection envers des tiers ainsi que de la légalité des contenus. Adon ne répond en aucun cas du contenu dans le cadre de la production de support d informations (CD, DVD, MC, etc.). Le client certifie posséder tous droits et licences indispensables et livrer des contenus excluant toute violation de la loi ou des droits de tiers. Toutes prétentions de tiers ainsi que tous frais juridiques et consécutifs en découlant sont exclusivement à la charge du client, qui s engage, en tout temps, à indemniser Adon et les éventuels tiers mandatés par cette dernière. Si un tiers fait valoir un droit astreignant le client à l'indemnisation d'adon, celui-ci est tenu d assister Adon lors du procès ou, à sa demande, de prendre entièrement fait et cause pour Adon suite à la dénonciation du litige. Si la dénonciation du litige a eu lieu, l issue défavorable du procès atteint également le client. Le client libère Adon de toute obligation de paiement envers des organismes de perception et de redistribution des
5 droits d'auteur (par ex. les sociétés de gestion en Suisse et à l'étranger, SUISA, etc.) pouvant découler de la reproduction, l'envoi ou la livraison constituant la base de la commande. Le client indemnise Adon de tous les dommages afférents pouvant survenir. 7 Cession La cession à un tiers des droits et des obligations stipulés dans le présent contrat exige l approbation préalable de l autre partie. Sous réserve du pouvoir d Adon de mandater des tiers en vue de l exécution de ses obligations dans le cadre du présent contrat, Adon demeurant toutefois, à l égard du client, responsable de la livraison des prestations, conformément au contrat. 8 Propriété intellectuelle Le client reconnaît expressément que les droits de propriété intellectuelle sur l ensemble des résultats des travaux obtenus dans le cadre de l exécution du mandat restent acquis à Adon. Sauf accord exprès de celle-ci, lesdits résultats ne devront être modifiés en aucun cas. Tous les projets, propositions, esquisses et, explicitement, toutes les variantes non retenues par le client, restent en possession et demeurent la propriété d Adon et ne pourront être utilisés par le client sans l autorisation préalable écrite de celle-ci. Cela vaut également pour toutes les conceptions graphiques et maquettes liées au design dans les variantes non retenues, notamment pour les formes, couleurs, polices de caractère et leurs combinaisons utilisées en relation avec le mandat. Le paiement intégral du prix convenu confère au client le droit d utiliser sans restrictions de temps ni de lieu les résultats des travaux que Adon a réalisés pour lui dans le cadre de l exécution du mandat. Toute autre utilisation (p.ex. une adaptation en vue d autres applications) non prévue au moment de la commande ne sera admise qu après autorisation préalable écrite d Adon. 9 Confidentialité / protection des données Le client s engage à garder en toute confidentialité les conditions contractuelles convenues (notamment les prix). Adon et, le cas échéant, les tiers engagés par ses soins déclarent garder dans la plus stricte confidentialité toutes les informations provenant de la sphère d'influence de leurs clients obtenues dans le cadre de leurs prestations. A des fins publicitaires, Adon pourra, dans ses propres publications (en ligne ou imprimées) ou dans des publications de tiers, faire état des activités déployées pour le client. 10 Validité des dispositions contractuelles Si certaines dispositions des présentes conditions générales ou d autres conventions conclues entre le client et Adon devaient s avérer non valables ou inexécutables, la validité du contrat n est pas pour autant remise en question. Le cas échéant, il y a lieu de reformuler les dispositions non va
Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)
Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes
Plus en détailCONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)
CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG) L Agence nationale de traduction et de certification (OFFI Zrt), s engage en tant que prestataire (par la suite : l Agence) auprès de ses Clients à accomplir les
Plus en détailCode des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente
Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente Le présent CODE des USAGES a pour objet de rassembler les usages et de préciser les conditions de vente et de prestations des PROFESSIONNELS qui créent,
Plus en détailConditions générales de vente Drone Experience
Conditions générales de vente Drone Experience La signature du devis, l'envoi d'un bon de commande ou tout autre support faisant état d'une commande auprès de Drone Experience vaut acceptation des conditions
Plus en détailConditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailContrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)
Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détailConditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"
Page 1 sur 5 Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP" Seules les présentes conditions générales
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS
CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la
Plus en détailonditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.
onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.com Adresse : Ilot 128 Route du SAHEL Club des Pins - STAOUELI- Article 01:... -
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les prestations de services de la société Ether Création sont effectuées. 1 - Généralités
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client
Plus en détail2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.
CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales
Plus en détailConditions Générales du RME
1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailConditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet
Plus en détailCONDITIONS SPÉCIALES DE L OFFRE INDESIT COMPANY BENELUX
CONDITIONS SPÉCIALES DE L OFFRE INDESIT COMPANY BENELUX Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Spéciales de l Offre et les Conditions Générales de l Offre correspondantes. Dans la mesure
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES Complex IT sàrl Contents 1 Conditions générales de vente 2 1.1 Préambule............................... 2 1.2 Offre et commande.......................... 3 1.3 Livraison...............................
Plus en détailConditions générales (CG) Domaine
Conditions générales (CG) Domaine Avril 2015, Copyright Webland AG 2015 Index I. Domaine d application et de validité II. Prix et conditions de paiement III. IV. Début et durée du contrat Renouvellement
Plus en détailConditions générales d affaires concernant l utilisation du portail GastroSocial@net (CGA)
1/10 Conditions générales d affaires concernant l utilisation du portail @net (CGA) 1 Conditions générales d utilisation du portail @net 1.1 Prestations de services proposées sur le portail @net Les prestations
Plus en détailConditions générales (CG) Revendeur d hébergement
Conditions générales (CG) Revendeur d hébergement Avril 2015, Copyright Webland AG 2015 Index I. Domaine d application et de validité II. Prix et conditions de paiement III. IV. Début et durée du contrat
Plus en détailDescription de la prestation Webhosting / HomepageTool
Description de la prestation Webhosting / HomepageTool 1 Domaine d application La «description de la prestation Webhosting / HomepageTool» («description de la prestation») de la Swisscom (Suisse) SA («Swisscom»)
Plus en détail1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.
Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.
Plus en détailCGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance
Plus en détailConditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part
Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part et «Client». (ci-après le Client) d autre part. Préambule : AVIS
Plus en détailMichel Deruère. Conditions générales de vente
Conditions générales de vente Article 1 : Champ d application 1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon lesquelles MICHEL DERUÈRE fournit les
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailAssurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)
Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailCONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2
CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2 ARTICLE 1 : Généralités Les installations téléphoniques et informatiques relevant des industries mécaniques et électriques
Plus en détail1/6. Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE émises par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE émises par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Ces Conditions d utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE («CMC») régissent
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS
CONDITIONS GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES de MAINTENANCE D EQUIPEMENTS 1 APPLICATION des Conditions générales Les présentes conditions générales codifient les usages professionnels attestés et fondés sur les
Plus en détailConditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE
Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE Article 1 Objet identification des parties champ d application 1.1. Les présentes ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la société
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE de la Société BRIO GRAPHIC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE de la Société BRIO GRAPHIC PREAMBULE Nos rapports avec nos Clients sont régis par les usages professionnels. Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV ci-après) sont
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 1 PRÉAMBULE L agence web MILKCREATION est une société spécialisée dans la réalisation de prestations numériques. Elle intègre les domaines
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR
CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailConditions générales de maintenance des logiciels
Conditions générales de maintenance des logiciels 1. Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la société
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET
Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise
Plus en détailConditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)
Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles
Plus en détailConvention de Licence Érudit (Open Source)
Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution
Plus en détailConditions générales du HP Store
Conditions générales du HP Store 1. Dispositions générales Nos livraisons et services sont effectués exclusivement sur la base des présentes conditions de vente et de livraison. Lorsque vous passez commande
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailConditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente
Plus en détailLOI APPLICABLE ET CHOIX DU FORUM. EXCLUSIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ.
PRADA.COM Mentions légales CANADA Ces Mentions légales Canada («Mentions légales»), et leurs modifications ultérieures, régissent votre accès et votre utilisation des pages Web de la boutique en ligne
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailLes définitions suivantes ne s appliquent qu aux présentes Conditions d utilisation du Site API de Preva :
CONDITIONS D UTILISATION DU SITE API DE PREVA L ensemble des modalités prévues dans les Conditions d utilisation de Preva s appliqueront également aux présentes Conditions d utilisation du Site API de
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailCGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER
CGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER Entre : le client (ci-après dénommé «le Client») ; Informations Le Client, personne physique ou morale, qui opère, dans le cadre
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailOUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL
OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL Remplissez et imprimez le formulaire d ouverture de compte pour professionnels accompagné de l ordre de domiciliation. Apposez votre signature sur la page d ouverture
Plus en détailConditions générales de vente - individuel
Conditions générales de vente - individuel Article 1 : Information préalable au contrat. Le présent document constitue l information préalable à l engagement du client. Des modifications peuvent toutefois
Plus en détailConditions générales d utilisation (CGU) pour les annonceurs
Conditions générales d utilisation (CGU) pour les annonceurs Pour participer aux programmes d affiliation sur les plateformes en ligne belboon 1. Domaine d application / Definitions 1.1. Les Conditions
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 1. Préambule : DSI SYSTEM est un auto entrepreneur représenté en la personne de Mr GUERMAH inscrit au répertoire des entreprises sous le numéro de SIREN 500 771 696.
Plus en détailCommandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club :
HC U L T I V E Z V O T R E C U R I O S I T E P O U R L H I S T O I R E Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : Par Internet http://www.clubhistoire.com Par téléphone 08 92 16 22
Plus en détailRÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME
1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON
CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailCONDITIONS SPECIALES DE L ACTION SAMSUNG
CONDITIONS SPECIALES DE L ACTION SAMSUNG Lisez attentivement ces Conditions spéciales de l action et les Conditions générales de l action s y rattachant. Promotion : - Road to growth est un programme d
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailConditions pour les points de vente acceptant la carte WIR
Conditions pour les points de vente acceptant la carte WIR 1. Aspects généraux Les présentes conditions s appliquent aux participants WIR qui se font inscrire à titre de service supplémentaire en qualité
Plus en détailConditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales
Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailConditions Ge ne rales de Vente (Version au 01/01/2014)
Conditions Ge ne rales de Vente (Version au 01/01/2014) Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après dénommées les «CGV») sont celles applicables à la société DBINFORMATIQUE69, société au statut
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailConditions générales (CG)
Valables à partir du 1 er juillet 2014 1 Introduction 4 1.1 Domaine d application et validité de ces conditions générales... 4 1.2 Plateforme de ricardo.ch... 5 1.3 Principes de base pour l utilisation
Plus en détailConditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Plus en détailAssurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS
Digne de confiance Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente AccepTV 1. Préambule Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de la société AccepTV et de son client (ci-après le «Client») dans le
Plus en détailLE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT
LE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT UN MAGAZINE SPÉCIALISÉ, HAUT DE GAMME ET GRATUIT - Un mensuel gratuit consacré au poker en France et en Europe, 84 pages A4 dos carré, 90g/m². - Une maquette raffinée
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailRedevance pour la mise à disposition de settop-boxes avec mémoire et de vpvr
ProLitteris Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, coopérative SSA Société Suisse des Auteurs, Société coopérative SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique SUISSIMAGE
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailChapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE PRO
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRO Les présentes Conditions Générales de Vente Pro ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Kapitec Software vend des Produits Logiciels et des
Plus en détailTERMES ET CONDITIONS POUR L'UTILISATEUR de "emblue"
1. GÉNÉRALITÉS TERMES ET CONDITIONS POUR L'UTILISATEUR de "emblue" 1.1 Les termes et conditions qui suivent font référence à la manière dont l'utilisateur profitera des SERVICES emblue (ci-après dénommés
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailOffre et Contrat. Type de Contrat: Abonnement annuel ; = = =
Offre et Contrat Type de Contrat: Abonnement annuel ; - COMMANDE à CaravelCut. Les services du site de CaravelCut sont mis à disposition de l'utilisateur pour la période de temps d'une année, à partir
Plus en détail1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie.
CONDITIONS Conditions 1. Applicabilité 1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par des membres de Metaalunie, à tous les contrats qu'ils concluent et à toutes les conventions
Plus en détailSGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION
SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. Domaine d application Le Vendeur est la société «COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME», association dont le siège social est situé à ALENCON (61000) 86 rue St Blaise. Le site
Plus en détail