Dossier de Consultation des Entreprises

Transcription

1 CCTP LOT 03 : CHARPENTE OSSATURE BOIS Dossier de Consultation des Entreprises AVRIL PRO.CCTP Charpente ossature bois - 1 / 11 -

2 3 LOT 03 CHARPENTE OSSATURE BOIS 3.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS PRESENTATION DE L AFFAIRE Le présent devis descriptif traite des travaux de charpente bois et ossature bois à exécuter pour la restructuration et extension du R.P.I. Vallée de la Biesme sis Rue Bancelin à LES ISLETTES (55 120). Les travaux à réaliser par l entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants : la réalisation de l ossature bois des parois de l extension compris contreventements ; la réalisation des planchers porteurs ; la réalisation de l ossature bois de la couverture ; la fourniture et pose de bardage bois, etc DOCUMENTS DE REFERENCE / QUALITE DES TRAVAUX AUX Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants : DTU Charpentes et escaliers en bois DTU Constructions de maisons et bâtiments à ossature en bois DTU Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets NF ISO Bases des calculs des constructions Notations - Symboles généraux Règles CB 71 - Règles de calcul et de conception des charpentes en bois Eurocode 5 - Calcul des structures en bois Règles BF 88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois Règles N 84 - Action de la neige sur les constructions Modificatif de 1995 Règles NV 65 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures et Document d'application Nationale Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes" COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS L entrepreneur du présent lot devra soumettre pour approbation à la maîtrise d œuvre l ensemble des plans dans le délai imparti ou arrêté d un commande accord entre les parties. Après examen approfondi des plans d exécution présentés, le maître d œuvre fait part à l entrepreneur de ces éventuelles remarques pour modification. L entrepreneur du présent lot transmettra un exemplaire des plans à chacun des entrepreneurs des autres corps d état intéressés, pour information ou exécution si leurs ouvrages doivent être réalisés conformément aux indications portées sur ces plans PRO.CCTP Charpente ossature bois - 2 / 11 -

3 3.1.4 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX GENERALITES Les différents matériaux constitutifs des travaux de charpente devront répondre en tous points aux spécifications portées au DTU 31.1 et à celles des normes qui y sont citées PROTECTION ET PRESERVATION DES BOIS Tous les bois en oeuvre devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation homologué au label C.T.B.F. Ce traitement devra être effectué par une station titulaire de l'agrément professionnel, dit «station agréée C.T.B.» ou à défaut, conformément aux prescriptions du Centre technique du bois. L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois. Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra être compatible avec la finition prévue TRAITEMENT DES PIECES METALLIQUES DE FIXATION ET DE SUPPORT Toutes les pièces métalliques de fixation et de support conformément aux articles 3.4. et 3.5. du D.T.U. n 31.1 devront être protégées contre la corrosion. Devront obligatoirement être protégé par galvanisation Classe Z 275 : tous les connecteurs en tôle d'acier mince ; tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries HYPOTHESES DE CALCUL Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes : les charges permanentes : poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet ; les surcharges d'exploitation : les surcharges d'exploitation à prendre en compte sont celles imposées par les normes N.F. ; les surcharges climatiques : prise en compte de celles imposés par les règles "neige et vent" en vigueur citées précédemment ; les efforts sismiques ne sont pas à prendre en compte ETUDE PREALABLE et ETUDE D EXECUTION L entrepreneur devra faire réaliser une étude pour le dimensionnement de la charpente par le fournisseur de ses éléments ou par un bureau d études indépendant. Il est sera de même pour l ossature porteuse des façades. Cette notice de calcul devra être soumise à l approbation du bureau de contrôle et dans les délais très serrés imposés par le planning. En outre l entreprise devra toutes les études dites d EXECUTION en rapport avec toutes les autres prestations des autres corps d état et PRO.CCTP Charpente ossature bois - 3 / 11 -

4 prenant en compte tous les besoins de réservations. Ces études sont à la charge exclusive du présent lot et les frais seront inclus dans les prestations. L entreprise devra garantir à la fois au maître d œuvre et maître d ouvrage la bonne conformité des études avant le démarrage des travaux et devra s assurer des accords préalables du contrôleur technique sans générer de retards qui ne seront imputés qu à l entreprise SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES L entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler en toiture, conformément aux réglementations et normes en vigueur PRESTATIONS A CHARGE DU PRESENT LOT Les prestations à la charge de la présente entreprise, dans le cadre de son marché, comprennent implicitement : l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ; la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; la réception de l'état des supports en présence du maître d œuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports. Ainsi que le cas échéant selon spécifications ci-après : le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ; la protection des ouvrages jusqu'à la réception ; l'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ; l'établissement des plans d'exécution ; tous les agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux ; tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels ; la fixation par tous moyens des ouvrages ; la main d œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc., des ouvrages en fin de travaux et après réception ; la mise à jour ou l'établissement de tous les plans «comme construit» pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux ; la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux ; les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ; le ramassage et la sortie des déchets et emballages ; PRO.CCTP Charpente ossature bois - 4 / 11 -

5 le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur PRO.CCTP Charpente ossature bois - 5 / 11 -

6 3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES CREATION DE L EXTENSION CHARPENTE LAMELLEE COLLEE La charpente bois de l extension sera réalisée via la mise en œuvre de portiques en lamellé collé conformément aux normes et textes applicables à ces éléments, notamment normes NF B à 014, les règles NV 65 modifiées 99 et N 84 modifiées 95, CM, CB, PS, CCBA. Les colles employées seront comptable avec les bois utilisés et recommandés par le C.T.B., en fonction des caractéristiques d utilisation des locaux. Toutes les faces et chants des éléments lamellé collés recevront en application un traitement insecticide et fongicide avec un produit agréé. Tout contreventement provisoire nécessaire à la stabilité de la charpente en cours de montage devra être prévu par l entrepreneur, en particulier dans le sens longitudinal. Les portées entre murs seront vérifiées avant toute mise en œuvre. Les sections portées aux plans Architecte seront vérifiées en fonction des surcharges et portées correspondantes. Traitement préventif contre risques de pourriture et insectes, y compris termites, par imprégnation profonde aux sels métalliques C.C.A. (Cryptogil C) en autoclave sous vide et sous pression. Classe de risque 3 suivant NF B Compris fourniture et pose de pannes qui arriveront dans l épaisseur des poutres lamellées collées. L Entreprise prévoira ainsi les platines nécessaires à la réception de ces dernières. Compris exécution des contreventements de la structure bois. Compris toutes sujétions. Localisation : pour exécution de la charpente bois de l extension. Compris ossature bois du bâtiment situé en extrémité du bâtiment B. Nota : 1. Les poteaux bois reposeront sur les massifs en béton via la mise en œuvre de piètements en acier galvanisé dont la fourniture et pose incombent au présent lot ; 2. Le présent lot devra intégrer à son offre de prix l exécution des chevêtres des corps d état techniques CONTREVENTEMENT ET TIRANTS METALLIQUES Le titulaire du présent lot devra l ensemble des contreventements nécessaires à la stabilité de l ossature bois de l extension. Le présent lot sur l ossature bois du charpentier devra également la mise en œuvre de tirants à vocation décorative (situés en façades Nord et Sud selon plans Architecte) constitués de tiges métalliques galvanisées de 25 mm de diamètre. Compris brides d assemblage et de serrage, compris ferrures, compris toutes sujétions PRO.CCTP Charpente ossature bois - 6 / 11 -

7 3.2.3 FOURRURE CHENEAUX ENCAISSES Le titulaire du présent lot devra l ensemble des fourrures des chêneaux encaissés, en contreplaqué de 19 mm d épaisseur, qualité «CTB-X Extérieur» constituées par : 2 parois verticales ; fond de caisson avec panneaux sur tasseaux inclinés donnant la pente vers les chutes intérieures d eaux pluviales ; réservations des chutes EP et des trop-pleins en accord avec le couvreur ; tasseaux d angles intérieurs à 45 ; sablières chevillées dans parois pour support fond de chêneau ; scellement de l ensemble sur pannes et parois. Localisation : cf. plans Architecte OSSATURES BOIS DES MURS EXTERIEURS ET BARDAGE Réalisation des murs à ossature bois, travaux comprenant : ossature compris montants, lisses et étrésillonnage, de section suffisante suivant charges et entraxes ; semelles et lisse supérieure, montants d ossature verticale en bois massif résineux traité classe 2, montants à 60 cm d entraxe ; ossature renforcée en linteaux sur les ouvertures, doublée en partie verticale ; voile travaillant en panneaux CTB-X de 10 mm d épaisseur, avec certificat de qualification «NF Extérieur CTB-X», mis en œuvre sur la face supérieure de l ossature bois ; film pare-pluie conforme au chapitre 5.5 Pare-pluie, mise en œuvre suivant chapitre Parepluie de la norme NF P Revêtements extérieurs en bois (Référence DTU 41.2) ; contre lattage en bois massif résineux classe 3, section 38 x 25 mm ; lames de bardage bois en sapin traité autoclave de classe 3. Bardage bénéficiant d un traitement insecticide, fongicide et anti-termites. Pose avec pointes annelées en acier inoxydable Z 12 CN 1707 (Norme NF A ). Localisation : ensemble des murs de l extension. Nota : 1. La grille de ventilation basse de section 20 x 20 cm de la chaufferie au niveau Rez-de-jardin est due par le présent lot ; 2. Conformément aux plans Architecte et plus spécialement les plans des façades Ouest et Est de l extension, le titulaire du présent lot devra faire ressortir du bardage posé en partie courante, une zone de bardage mise en œuvre de façon diagonale. Les parties latérales devront être protégées afin d éviter toute infiltration en façade ; 3. Les retours en tableaux sont dues en bardage au présent lot PRO.CCTP Charpente ossature bois - 7 / 11 -

8 3.2.5 PLANCHERS PORTEURS BOIS Les planchers porteurs seront constitués comme suit : mise en œuvre de solives pour plancher bois, rabotées 4 faces et posées sur l ossature porteuse ; mise en œuvre, sur le dessus des solives, de semelles résilientes de 2 mm d épaisseur en liège en aggloméré composé conforme à la norme NF EN entre solives et panneaux ; mise en œuvre d un plancher sur soliveage constitué de panneaux OSB de 18 mm d épaisseur. Mise en œuvre suivant norme NF P Planchers en bois ou en panneaux à base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3). Le plancher sera fixé dans les solives par vis en acier inoxydable annelées nuance 18/10. Localisation : ensemble des planchers bois de l extension PLAFONDS EXTERIEURS Le présent lot devra la fourniture et pose du plafond situé en plancher haut du Rez-de-jardin et fixé aux planchers susvisés. Le plafond sera constitué par des panneaux de type OSB, de 15 mm d épaisseur. La société adjudicatrice du présent lot devra en outre la mise en œuvre d un isolant de type laine de verre de 160 mm d épaisseur ou équivalent devant obtenir une résistance thermique minimale R = 3,45 m².k/w. Localisation : ensemble des plafonds extérieurs en plancher haut du rez-de-jardin. Nota : les panneaux OSB sont destinés à rester bruts, aucun traitement n ayant été envisagé par le peintre HABILLAGE EN DEBORDEMENT EMENT DE TOITURE Le présent lot devra la fourniture et pose - en débordement de toitures - de panneaux de type OSB, de 15 mm d épaisseur. Compris toutes sujétions. Localisation : habillage de l ensemble des débordements de toiture. Nota : les panneaux OSB sont destinés à rester bruts, aucun traitement n ayant été envisagé par le peintre BARDAGE BOIS SUR SUPPORT MACONNE Tous les bois seront traités préventivement avec un produit homologué CTBF fongicide et insecticide "non délavable" un certificat par bâtiment sera demandé. Il sera effectué sur place le traitement, après sciage des sections intéressées. Cet article concerne uniquement le tasseautage et le contre tasseautage, le bardage prévu étant de classe 3. Le bardage doit être conforme au DTU 31.2 et PRO.CCTP Charpente ossature bois - 8 / 11 -

9 Fourniture et pose sur le mur maçonné, d'un bardage bois, conformément aux dispositions des plans, coupes et façades, comprenant : un pare pluie de type FEL'X SC micro perforé ou équivalent et bloqué par les liteaux ; un premier cours de tasseaux traité classe 3, et espacé tous les 60 cm maximum, fixé mécaniquement sur la maçonnerie, compris calage pour les défauts de planéité du support ; des lames de bardage bois en sapin traité autoclave de classe 3. Bardage bénéficiant d un traitement insecticide, fongicide et anti-termites. Pose avec pointes annelées en acier inoxydable Z 12 CN 1707 (Norme NF A ). Comprendre grilles anti-rongeurs, joint creux, grille anti-insectes en acier inoxydable. Un profil aluminium adapté sera mise en place en bas de façade pour former larmier et rejet d'eau. Les pattes de fixation pour chevrons et tasseaux seront conformes aux paragraphes et du DTU Le système d'accrochage doit être défini selon l'annexe E du DTU 41.2, calcul de vérification à fournir. Le support maçonné étant un corps creux, une campagne d'essais d'arrachement par le fournisseur de cheville doit être faite et il en découlera le calepinage des fixations. Localisation : habillage de la cage d ascenseur en façade Ouest de l extension ; habillage de la cage d ascenseur, pour la partie située en toiture CHARPENTE ABRI A VELOS Concernant l abri vélos, le titulaire du présent lot devra : l ensemble de la charpente en bois massif résineux de classe 3, sections et dimensions suivant portées ; l ensemble du chevronnage en bois massif résineux traité de classe 3, sections et espacements selon étude par le présent lot ; la planche d égout en sapin corroyé de 27 mm pour fixation des gouttières prévues au couvreur, etc. Les poteaux bois reposeront sur les massifs en béton via la mise en œuvre de piètements en acier galvanisé dont la fourniture et pose incombent au présent lot. Le présent lot devra par ailleurs fermer l abri sur plusieurs cotés via la mise en œuvre de panneaux OSB de 18 mm d épaisseur. Compris toutes sujétions. Localisation : ensemble de la charpente bois de l abri à vélos. Nota : le présent lot devra intégrer à ses prestations la mise en œuvre de chevrons de rive pour fixation des rives latérales en terre cuite PRO.CCTP Charpente ossature bois - 9 / 11 -

10 3.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ZONE 2 REHABILITATION DES BATIMENTS A ET B DEPOSE ET ENLEVEMENT EN DECHARGE DU PLANCHER EXISTANT Le titulaire du présent lot devra : la dépose du plancher existant (y-compris revêtements de sol éventuels) ; la dépose des solives existantes ; l enlèvement en décharge des éléments susvisés REFECTION DES D PLANCHERS EXISTANTS L entreprise adjudicatrice du présent lot devra la réfection du plancher bois via : la mise en œuvre de solives pour plancher bois, rabotées 4 faces ; mise en œuvre, sur le dessus des solives, de semelles résilientes de 2 mm d épaisseur en liège an aggloméré composé conforme à la norme NF EN entre solives et panneaux ; mise en œuvre d un plancher sur soliveage constitué de panneaux OSB de 12 mm d épaisseur. Mise en œuvre suivant norme NF P Planchers en bois ou en panneaux à base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3). Le plancher sera fixé dans les solives par vis en acier inoxydable annelées nuance 18/10 ; la mise en œuvre d un deuxième rang de solives posées perpendiculairement par rapport aux premières et entre lesquelles viendra se loger l isolant en panneaux de laine de roche. La fourniture et pose de l isolant sont dues par le présent lot. La résistance thermique R devra être au minimum de 3,45 m².k/w ; mise en œuvre, sur le dessus des solives susvisées, de semelles résilientes ; mise en œuvre d un plancher sur soliveage constitué de panneaux OSB de 18 mm d épaisseur. Compris toutes sujétions. Localisation : ensemble des planchers des bâtiments A et B. Nota : le remplacement des solives existantes est entièrement du par le titulaire du présent lot y- compris raccords éventuels de maçonnerie. 3.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES ZONE 3 REHABILITATION DU BATIMENT C DEPOSE ET ENLEVEMENT EN DECHARGE DU PLANCHER EXISTANT Le titulaire du présent lot devra : la dépose du plancher existant ; la dépose des solives existantes ; l enlèvement en décharge des éléments susvisés PRO.CCTP Charpente ossature bois - 10 / 11 -

11 3.4.2 REFECTION DES PLANCHERS EXISTANTS L entreprise adjudicatrice du présent lot devra la réfection du plancher bois via : la mise en œuvre de solives pour plancher bois, rabotées 4 faces ; mise en œuvre, sur le dessus des solives, de semelles résilientes de 2 mm d épaisseur en liège an aggloméré composé conforme à la norme NF EN entre solives et panneaux ; mise en œuvre d un plancher sur soliveage constitué de panneaux OSB de 12 mm d épaisseur. Mise en œuvre suivant norme NF P Planchers en bois ou en panneaux à base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3). Le plancher sera fixé dans les solives par vis en acier inoxydable annelées nuance 18/10 ; la mise en œuvre d un deuxième rang de solives posées perpendiculairement par rapport aux premières et entre lesquelles viendra se loger l isolant en panneaux de laine de roche. La fourniture et pose de l isolant sont dues par le présent lot. La résistance thermique R devra être au minimum de 3,45 m².k/w ; mise en œuvre, sur le dessus des solives susvisées, de semelles résilientes ; mise en œuvre d un plancher sur soliveage constitué de panneaux OSB de 18 mm d épaisseur. Compris toutes sujétions. Localisation : Bâtiment C - Plancher des locaux suivants : sanitaires, bibliothèques 1 et 2. Nota : 1. Le remplacement des solives existantes est entièrement du par le titulaire du présent lot y-compris raccords éventuels de maçonnerie ; 2. Les zones situées au-dessus de la cave existante seront traitées «plus légèrement» soit : mise en œuvre de solives fixées au sol, mise en œuvre de l isolant entre solives, mise en œuvre de semelles résilientes, mise en œuvre d un soliveage constitué de panneaux OSB de 18 mm d épaisseur. Compris toutes sujétions PRO.CCTP Charpente ossature bois - 11 / 11 -