Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier AFEM

Transcription

1 Créteil le 24 Novembre 2009 CONSEIL SYNDICAL Blog : Résidence Laferrière Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier Etaient présents le 20/11/2009 à 10h30 à 12h15 : : Mr. TRAN CEC : Mr. PAILLIER COFEGI : Mr. DECISY UNION : Mr. PAGES OBSERVATEUR : Mr. GARNIER La préparation du plan de prévention a commencé par une visite approfondie des lieux. Ensuite les points ci-dessous ont été évoqués : Cantonnement : Il sera positionné à coté du tennis sur l allée sablée, prévoir raccordement électrique et eau si possible. Manutention : Rappel du mode opératoire prévu par. Balisage et protection du chantier à la charge d. Consignation et déconsignation à la charge d. Rappel des consignes. Amiante : Permis de feu : Devront être signés avant le début des travaux par chacun des opérateurs concernés. Travaux de soudure : Rappel des consignes. Rappel des consignes. Accident : Dépôt du plan de prévention : CEC déposera le plan de prévention à l inspection du travail au moins deux jours avant le début du chantier. Etat des lieux avant et après le chantier. Facturation du plan de prévention par escalier et non pas par bâtiment. A la charge d, extincteur, mobilier, trousse de secours et affichage des consignes de sécurité. Zone de stockage pour les rebuts et le matériel neuf : Située à coté du cantonnement pour les rebuts, à affiner pour le stockage du matériel neuf. A la charge d, balisage de la zone. Place de parking pour le personnel : aucune Personnel : déposera le nom de chacun de ses opérateurs et le nom du responsable de chantier au plus tard le 18/12/2009. Les responsables d équipe disposeront d une habilitation électrique réglementaire. Affichage : effectuera un affichage par escalier en amont des travaux.

2 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 2 Rendez-vous du : 6 Janvier 2010 Maître d Ouvrage SPS COFEGI syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Réception du matériel en cour. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Lors du rendez vous de chantier, les techniciens était en attente de la réception de l Algeco et des containers de rangement, le camion de livraison était en cours de déchargement. Prochain rendez-vous de chantier : Le 15 Janvier 2009 à 9h00 Le Consultant : C. GAGLIARDI L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.

3 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 3 Rendez-vous du : 16 Janvier SPS syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cours de pose. Armoire de commande en cours de pose Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cour de pose. Armoire de commande en cour de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affich age des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement doit être livré aujourd hui dans la journée. Les toilettes chimiques ont été installées provisoirement dans le chemin d accès au parking en attendant la mise en place de l Algeco. Prochain rendez-vous de chantier : Le 25 Janvier 2009 à 9h000 Le Consultant : C. GAGLIARDI RESIDENCE LA FERRIERE-

4 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 4 Rendez-vous du : 22 Janvier 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical SPS M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur les bâts 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Février 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes

5 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 5 Rendez-vous du : 8 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D» sera pris en charge par un électricien mandaté par la copropriété. Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - n container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - es véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Février 2010 à 9h00. Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

6 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 6 Rendez-vous du : 22 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Un rendez vous est prévu le 24 Février 2010 à 9h00 avec le conseil syndical et un technicien de la Ste pour la vérification de l habillage, avant la mise en service. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

7 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 7 Rendez-vous du : 8 Mars 2010 SPS syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. RAS. RAS Ascenseur N 6 LATERALE : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

8 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 8 Rendez-vous du : 22 Mars 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 6 LATERALE : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Reste a effectuer : Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Le matériel a été livré le 22 Mars 2010 La mise à l arrêt de l ascenseur sera effectuée le Mercredi 24 Mars 2010, suite à la grève des transports. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. Le matériel a été livré le 22 Mars 2010

9 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 9 Rendez-vous du : 12 Avril 2010 SPS syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

10 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 10 Rendez-vous du : 10 Mai 2010 syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers. Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 31 Mai 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier.

11 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 11 Rendez-vous du : 31 Mai 2010 syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Ascenseur N 41 rue de BONNE : Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Début de travaux le 26 Avril 2010 Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Ascenseur terminé en attente de mise en service Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur terminé en attente de mise en service Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 14 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

12 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 12 Rendez-vous du : 14 Juin 2010 syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Mise en service Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Mise en place de la poulie de traction. Mise en place des câbles de traction. Pose des boutons palier en cours. Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Pose des boutons palier en cours. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 28 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

13 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 13 Rendez-vous du : 28 Juin 2010 syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Habillage cabine :

14 Reste à effectuer Habillage cabine Mise en service Travaux effectués dans la semaine Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Mise en service prévue dans la semaine Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Ascenseur N 39 rue de BONNE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.

15 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 14 Rendez-vous du : 12 Juillet 2010 syndical M. DECISY Vincent.DESICY@cofegi.fr M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service

16 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI

17 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 15 Rendez-vous du : 09 Août 2010 syndical M.BLANC M. HEUDE Christophe.BLANC@cofegi.fr MarieClaire.GONCALVES@cofegi.fr M. PASDELOUP M. GIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 2 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 Ascenseur N 2 LATERALE : En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine.

18 Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES : Suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des disfonctionnement répétitives de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloqué La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine Pour rappel, il a été constaté qu une panne intermittente perturbe l ascenseur du 10, rue Latéral (12 pannes avec plusieurs personnes bloquées). Les recherches entreprises par la Société se sont portées uniquement, sur les réglages de la came de déverrouillage de porte palières, du frein moteur et le contact de la tôle chasse pied, la Sté est réactive et vigilante sur cette panne. Nous attendons le compte rendu des interventions de la Sté pour approuver la mise en service définitive de celui-ci. Prochain rendez-vous de chantier : le 13 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE

19 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 16 Rendez-vous du : 15 Septembre 2010 SPS syndical M.BLANC M. HEUDE Christophe.BLANC@cofegi.fr MarieClaire.GONCALVES@cofegi.fr Sebastien.heude@cofegi.fr M. PASDELOUP M. GIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 7 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : Toujours en attente au : 13/09/10 L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 Ascenseur N 18, rue LATÉRALE : le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 5 Juillet en Ascenseur N 20 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Pose des boutons paliers. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, en service le 6 Août 2010

20 Début des travaux le 5 Juillet Ascenseur N 39 BONNE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 37 BONNE : Début des travaux le 6 Septembre Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 22 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 38 LA FERRIERE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES: A la suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des dysfonctionnements répétitifs de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions, La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloquée, La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine. Prochain rendez-vous de chantier : le 27 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE