CONTRAT DE RESERVATION COURNONSEC «le Clos de l Oliveraie»



Documents pareils
CONTRAT DE RESERVATION D UN APPARTEMENT A VENDRE EN L ETAT FUTUR D ACHEVEMENT

RESIDENCE. Le Louisiane CONTRAT DE RESERVATION

CONTRAT DE RESERVATION

CONTRAT DE RESERVATION (sans prêt)

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

le PARCOURS de vente

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONVENTION DE LOCATION

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

le PARCOURS de vente

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CONDITIONS GENERALES

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Conditions générales de vente - individuel

ADIL DE L ISERE GRENOBLE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONTRAT DE SYNDIC N , rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) PARIS - Tél. : Fax :

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

U n i o n l u x e m b o u r g e o i s e d e s c o n s o m m a t e u r s DEVENIR PROPRIETAIRE. Quelques conseils pratiques

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

Conditions Générales de Vente Internet. 7, rue Alfred Kastler CAEN. informatiquetélécominternet

Cahier des Clauses Administratives Particulières

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Vente immobilière Mode d emploi

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété

Achat immobilier Mode d emploi

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Conditions générales de maintenance des logiciels

guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir

CONDITIONS GENERALES

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

CONTRAT DE SYNDIC de COPROPRIETE

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version )

Conditions Générales de Vente

SEVRES ESPACE LOISIRS

Cahier des Clauses Administratives Particulières

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Convention de Portage d Entrepreneurs

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

I M M O B I L I E R Le rôle du Notaire dans la vente d un bien en copropriété

Cahier des Clauses Particulières

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE

CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. ouvert au titre de l année 2008

Conditions Générales de Vente Multi-Produits KATAPULTE Conditions générales Conditions particulières Le Souscripteur...

PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION»

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

Conditions Générales. Télécharger. Site Internet : Mail : campingarclusuaz@orange.fr. Article 1 : Durée du séjour

LE CHAMP D APPLICATION

Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

CONDITIONS GÉNÉRALES

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

dossier de souscription

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

CONVENTION DE COMPTE

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement.

Transcription:

CONTRAT DE RESERVATION COURNONSEC «le Clos de l Oliveraie» ENTRE LES SOUSSIGNES La société Capelli SA au capital de 15 139 200,00 dont le siège est située 2 bis, chemin du Coulouvrier Z.I. du Tronchon 69 544 Champagne au Mont d Or cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 306 140 039 00091. Représentée par Jean-Charles CAPELLI, en sa qualité de Directeur Général de la société Dûment habilitée à l effet des présentes qui a délégué ses pouvoirs à Jean-Charles CAPELLI Ci-après dénommée le «LE RESERVANT» (VENDEUR) La société se réserve la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix pour procéder à la vente des lots. Il est ici précisé que cette substitution n entraînera aucune modification aux présentes sous quelque forme que ce soit. D une part, Et Monsieur... Né à. le... Profession Demeurant à. Téléphone.. Adresse e-mail... et Madame Née à.... le Demeurant à.... Profession Téléphone.. Adresse e-mail... Mariés le.. à.. Régime matrimonial... Ci-après dénommés «LE RESERVATAIRE» (ACQUEREUR) D autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 1/14

I- CONDITIONS GENERALES Le RESERVANT se propose d édifier un ensemble immobilier à : COURNONSEC «Le Clos de l Oliveraie» (Tel que défini ci-après dans la notice descriptive sommaire et les plans annexés). COPROPRIETE Les biens et droits immobiliers objet des présentes sont destinés à être vendus par lots placés sous le régime de la copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 Juillet 1965. L état descriptif de division de cet ensemble immobilier et le règlement de copropriété y correspondant seront notifiés aux réservataires avec le projet d acte de vente dont il est question ci-après. Etant précisé que les fonctions de syndic provisoire sont confiées : NEYRET GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 15. 000, administrateur de biens syndic de copropriété, ayant son siège social à SAINT GENIS LAVAL 12 PLACE MARECHAL JOFFRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n B 418.458.329, représentée par Monsieur Vincent NEYRET, en sa qualité de GERANT. ARTICLE I.1- RESERVATION Le RESERVANT s oblige vis-à-vis du RESERVATAIRE à lui réserver et à lui réserver les locaux désignés aux CONDITIONS PARTICULIERES, envisagés en leur état futur d achèvement, et les droits attachés et ce, dans le cas où le RESERVANT réaliserait l opération dans les conditions fixées par la loi 67-3 du 3 Janvier 1967 relatives aux ventes d immeubles à construire, et par les textes d application de cette loi. Le RESERVATAIRE déclare parfaitement connaitre la situation et l environnement de l ensemble immobilier que le RESERVANT se propose d édifier. ARTICLE I.2- CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES La consistance et les caractéristiques techniques de l immeuble à édifier résultent : - D une notice descriptive sommaire qui restera annexée au présent contrat après avoir été signée par les parties, - Des plans de l appartement choisi par le RESERVATAIRE, qui resteront annexés au contrat après avoir été signés par les parties. Le RESERVATAIRE reconnait avoir reçu ces documents, en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve après les avoir signés. Toutes demandes de modifications de plans et de travaux par le RESERVATAIRE sont rejetées. Par dérogation exceptionnelle, le RESERVANT pourra accepter des modifications mineures ; En tout état de cause, le RESERVANT en est seul juge et décisionnaire. 2/14

Etant précisé que les modifications feront l objet d avenant commun signé par les parties. Tout avenant modificatif donnera lieu à facturation d une somme forfaitaire de 300, au titre des frais de dossier. Tout montant de travaux liés à cet avenant sera majoré de 30% pour couvrir les honoraires divers et les frais d assurance de l opération. En outre, les factures relatives aux travaux modificatifs qui ne seraient pas payées à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'un intérêt de un pour cent (1 %) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. ARTICLE I.3- GARANTIE FINANCIERE D ACHEVEMENT La garantie extrinsèque d achèvement sera établie préalablement à la signature de l acte de vente visé ci-après. ARTICLE I.4- DATE D ACHEVEMENT La date prévisionnelle d achèvement des travaux est indiquée sous le titre CONDITIONS PARTICULIERES. Le délai d exécution ne pourra être augmenté qu en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : - les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, - la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétentes en matière d archéologie, - la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d assiette de l opération ou d anomalies du sous-sol tels que notamment présence ou résurgence d eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondation spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, - les troubles résultant d hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes, accidents de chantier, inondations, incendies, - les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, Compagnie des Eaux, France Telecom ), - les difficultés d approvisionnement, - l incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l acquéreur. Dans cette hypothèse, le délai de prorogation sera d un mois par tranche de 1.000,00 euros de travaux supplémentaires ou modificatifs et ce, à compter d un euro. Cette prorogation sera indiquée dans les avenants sans qu il soit besoin d un justificatif ou écrit quelconque. - les retards de paiement de l acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options et aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepter de réaliser. - les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire ou à la déconfiture des ou d'une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, à la résiliation d'un marché de travaux dus à la faute de l'entrepreneur, aux injonctions administratives ou judiciaire de 3/14

suspendre ou arrêter totalement ou partiellement les travaux, sous réserve qu'elles ne soient pas dues à la faute ou à la négligence de la société requérante, aux troubles de l'ordre public, aux cataclysmes naturels ou aux accidents de chantier. - la défaillance des ou de l une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le vendeur à l acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d œuvre à l entrepreneur défaillant), - la recherche ou la désignation d une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, en redressement ou en liquidation judiciaire, - les jours de retard consécutifs à une grève, qu'elle soit générale, particulière au secteur du bâtiment ou à ses industries annexes, ses fournisseurs, ou encore spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier. Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d'œuvre. Il est précisé qu en cas de livraisons par tranche de l ensemble immobilier concerné, le réservataire s interdit d ores et déjà toute réserve ou réclamation relative à l état d avancement des travaux des autres tranches et aux nuisance en résultant. ARTICLE I.5- PRIX La vente aura lieu moyennant le prix prévisionnel indiqué aux CONDITIONS PARTICULIERES. Ce prix s entend toutes taxes comprises (au taux de TVA en vigueur) et serait modifié de l incidence de tout impôt, taxe ou redevance qui, postérieurement à la date de signature des présentes, deviendrait applicable à l opération. Il ne comprend pas les frais, droits et honoraires d actes notariés, de publicité foncière, les frais de tous états descriptifs de division et règlement de copropriété et toutes taxes, participations et redevances liées au permis de construire ( TLE, TRE, PRE, TDCAUE, TDENS, PAE, PVR, RAP ) toutes taxes ou autres qui se substitueraient en vertu des textes législatifs et notamment la taxe d aménagement, qui seront supportés par le RESERVATAIRE, ainsi que, le cas échéant, les frais se rapportant aux prêts et à toute mainlevée éventuelle. Les frais, droits et honoraires d actes notariés, de publicité foncière, les frais de tous états descriptifs de division et règlement de copropriété seront payables intégralement à la signature de l acte authentique de vente. Les taxes, participations et redevances liées au permis de construire pourront représenter un montant approximatif de 4000 pour 60 m², 5500 pour 80m², 5000 pour 75m². Ce montant est donné à titre indicatif. Le montant exact sera communiqué lors de la réception des avis d imposition définitifs de l administration fiscale. Toutes taxes ou autres qui se substitueraient en vertu des textes législatifs et notamment la taxe d aménagement. Ce montant sera appelé soit directement à la signature de l acte authentique de vente et donc payable au jour de ladite signature soit par un appel de fonds ultérieur à l acte de vente. Dans cette dernière hypothèse, l appel de fonds pourra avoir lieu à tout moment et au plus tard à l achèvement du bien et sera réglé dans les 10 jours suivants réception de l appel de fonds. 4/14

ARTICLE I.6- PAIEMENT DU PRIX Le prix sera payable au fur et à mesure de l avancement des travaux. Les appels de fonds successifs ne pourront excéder les pourcentages fixés ci-après dans les CONDITIONS PARTICULIERES, lesdits pourcentages répondant à ceux autorisés par l article R261-14 du Code de la Construction et de l Habitation. La fraction de prix payable à la signature de l acte de vente sera fonction de l avancement des travaux. Les échelonnements du prix de vente sont indiqués aux conditions particulières. La somme déposée en garantie en vertu de l article I-11 ci-après, s imputera sur le versement exigible à la signature. Le paiement du solde du prix sera garanti par le privilège du vendeur réservé par le RESERVANT, indépendamment de l action résolutoire. Les fractions du prix payable à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à indemnité de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. ARTICLE I.7- PRETS SOLLICITES PAR LE CLIENT Le RESERVATAIRE déclare avoir l intention de financer son acquisition à l aide des prêts indiqués plus loin dans les CONDITIONS PARTICULIERES. Il s oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l obtention de ces prêts. A cet effet, il s engage à déposer cette ou ces demandes de prêts à ou aux organismes de crédit, et à en justifier auprès du RESERVANT dans un délai de 30 jours à compter des présentes, et ce en remettant au RESERVANT une attestation de l établissement bancaire confirmant que la demande de prêt est complète. Le ou les prêts prévus ci-dessus seront réputés obtenus par le RESERVATAIRE dès réception par lui d une ou plusieurs offres correspondant au montant total énoncé aux conditions particulières. Le ou les prêts prévus ci-dessus énoncés devront être obtenus dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature des présentes. Il s engage également à transmettre dans les 48 heures suivant réception au RESERVANT copie de l accord et de l offre, ou du refus de prêt, émanant des organismes prêteurs. Obtention des prêts visés au paragraphe Financement étant précisé ici que dans le cas d un refus de prêt de la part d un organisme bancaire choisi par le Réservataire, ce dernier s engage à transmettre au Réservant toutes les pièces suffisantes et nécessaires à l étude d un financement par un organisme bancaire choisi par le Réservant. L acompte ne sera restitué qu à la condition expresse d un deuxième refus de prêt auprès de ce deuxième organisme bancaire. Le Réservant s engage à réaliser cette étude dans un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier de financement. 5/14

Dans le cas où le RESERVATAIRE ne respecterait pas l un ou l autre de ces engagements, le RESERVANT pourra se prévaloir de l article 1178 du Code Civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque son bénéficiaire en a empêché l accomplissement. Si ce ou ces prêts n ont pas été obtenus dans un délai de 2 mois de la signature du présent contrat, le RESERVANT pourra se prévaloir de sa caducité en notifiant sa décision au client. ARTICLE I.8- DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT A défaut de réalisation de la vente dans le délai de validité du contrat tel que prévu aux CONDITIONS PARTICULIERES, le présent contrat sera caduc, sans formalités et sans frais de part ni d autre. ARTICLE I.9- CONDITIONS DE NON REALISATION DU CONTRAT DE RESERVATION Le contrat de réservation sera caduc sans indemnité de part et d autre dans l un ou plusieurs des cas suivants : Si le RESERVANT n achète pas le terrain d assiette de l opération envisagée, Si la garantie extrinsèque d achèvement prévue par les articles R 261-17 du Code de la Construction et de l Habitation ne peut être mise en place, Si le RESERVATAIRE ne justifie pas de l obtention du ou des prêts visés au plan de financement figurant aux conditions particulières. Si le RESERVANT n obtient pas le permis de construire définitif visé ci-après. Le projet de construction de l ensemble immobilier susvisé a fait l objet d un permis de construire n PA 0340 8713 M0001 déposé le 10 Juin 2013. L obtention de ce permis de construire constitue une condition suspensive des présentes. Il est précisé que le RESERVANT se réserve la faculté de déposer toute demande de permis de construire modificatif et de modifier la consistance de son programme immobilier, la destination, l affectation et la subdivision des locaux. Si le permis de construire que le RESERVANT sollicite de la ville de COURNONSEC qui est actuellement en cours d instruction pour la construction de l opération envisagée se voit modifié soit par un dépôt de pièces complémentaires, soit par le dépôt d un permis de construire modificatif, ou tout autre élément qui viendrait modifier les biens vendus ou les annexes objets de la réservation, le RESERVANT se réserve le droit d annuler le présent contrat de plein droit. Le RESERVANT pourra proposer un avenant modificatif au RESERVATAIRE qu il devra valider dans les 8 jours suivant sa réception. Sans accord du RESERVATAIRE passé ce délai, le présent contrat sera annulé de manière tacite. Si le permis de construire que le RESERVANT sollicite de la ville de COURNONSEC qui est actuellement en cours d instruction pour la construction de l opération envisagée se trouve frappé d un recours gracieux ou contentieux, d un déféré préfectoral ou d un retrait par l autorité territoriale qui l a délivré, le présent contrat sera caduc d un commun accord entre les parties, de plein droit, sans mise en demeure préalable ni formalités judiciaires et sans frais de part ni d autre, le dépôt de garantie étant restitué au RESERVATAIRE par le 6/14

RESERVANT, que le RESERVANT autorise d ores et déjà et définitivement à récupérer, déchargeant le RESRVATAIRE de toute responsabilité au sujet de la restitution. ARTICLE I.10- CONCLUSION DE LA VENTE Après acquisition du terrain par le RESERVANT et mise en place de la garantie financière d achèvement, le projet d acte notarié de vente sera notifié au RESERVATAIRE et lui mentionnera la date à laquelle la vente interviendra. Toutefois, l acte de vente ne pourra être signé qu après l obtention des prêts conformément au plan de financement prévu, sauf renonciation aux prêts demandés par le RESERVATAIRE. A compter de cette notification, le RESERVATAIRE dispose d un délai d un mois avant la date prévue pour la signature pour examiner le projet d acte et ses annexes. L acte de vente sera reçu par le notaire du Vendeur et revêtira la forme de la «vente en l état futur d achèvement». Au-delà de la date mentionnée pour la réitération de l acte authentique, et à condition que le projet d acte ait été notifié et purgé, le réservant pourra annuler les présentes, après l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet sommant le réservataire de réitérer l acte de vente sous huit jour. Passé ce délai, si le réservant consent à proroger le présent contrat, une indemnité de 200 par semaine de retard sera due par le réservataire au réservant. Etant précisé ici que la dite indemnité, ne constituant pas une charge augmentative du prix, ne modifie en rien l accord sur la chose et le prix objet du présent contrat. Le versement de celle-ci devra intervenir au jour de la réitération du contrat, hors la compatibilité du notaire de l opération. ARTICLE I.11- DEPOT DE GARANTIE A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l indisponibilité des biens réservés, le RESERVATAIRE verse à un compte spécialement ouvert à son nom la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICULIERES n excédant pas 5% du prix de vente. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable. 1. En cas de réalisation de la vente : L indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s imputera sur la fraction exigible du prix à la date de signature de l acte authentique de vente. 2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le RESERVANT s engage à en informer le RESERVATAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception de la survenance de la modification. Le RESERVATAIRE dispose alors d un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au RESERVANT : - Soit la volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai de trois mois à l exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit. 7/14

3. En cas de non réalisation de la vente du fait du RESERVANT : Au cas où le RESERVANT n offrirait pas la vente dans le délai fixé aux conditions particulières, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RESERVATAIRE, dans les condition des art R261-31. 4. En cas de non réalisation de la vente du fait du RESERVATAIRE : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le RESERVATAIRE renoncerait à acquérir pour l une des causes énoncées au b, c, d et e de l article R 261-31 du Code de la Construction et de l Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT au plus tard dans le délai de quinze jours après l expiration du délai d un mois à compter de la notification. LE RESERVANT devra, dans un délai de 15 jours après l émission de la demande de remboursement, faire connaitre au RESRVATAIRE s il reconnait ou s il conteste le droit du client au remboursement. S il reconnait son droit ou à défaut de contestation, le RESERVATAIRE sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du client. En cas de contestation, l indisponibilité ne cessera qu après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera également restitué dans le cas où le RESERVATAIRE n obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu il en ait effectivement fait la demande et puisse en justifier. Conformément à l article R 261-27 du Code de la Construction et de l Habitation, les articles R 261-28 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits. Le RESERVATAIRE déclare en avoir pris connaissance. Par ailleurs, si le RESERVATAIRE use de son droit de rétractation, le montant du dépôt de garantie lui sera restitué. Conformément aux dispositions de l article R261-27 du Code de la Construction et de l Habitation, les articles R 261-28 à R 261-31 dudit décret sont reproduits ci-dessous : Article R 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans. Article R 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial, comportant une rubrique par RESERVATAIRE. Article R 261-30 8/14

Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. Article R 261-31 Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE : a) si le contrat de vente n est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire. b) si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel révisé le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l immeuble ou à une amélioration de sa qualité. c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inferieur de 10% aux prévisions du contrat. d) si l un des éléments d équipements prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé. e) si l immeuble ou la partie de l immeuble ayant fait l objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10%. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. ARTICLE I.12- ENREGISTREMENT Le présent contrat n est pas soumis à la formalité de l enregistrement. Si la formalité était cependant requise par le RESERVATAIRE, les frais seraient à sa charge. ARTICLE I.13- PRISE D EFFET DU PRESENT ACTE Conformément à l article L 271-1 du Code de la Construction et de l Habitation ci-dessous reproduit, le présent contrat de réservation sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception au RESERVATAIRE. Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l acquisition d un immeuble à usage d habitation, la souscription de parts donnant vocation à l attribution en jouissance ou en propriété d immeubles d habitation ou la vente d immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l acte. Cet acte est notifié à l acquéreur par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l acquéreur non professionnel dispose d un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d un projet d acte selon les mêmes modalités que celles prévues 9/14

pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d un contrat préliminaire ou d une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s appliquent qu à ce contrat ou ces promesses. LE RESERVANT (VENDEUR) (Lu et approuvé) Signature LE RESERVATAIRE (ACQUEREUR) (Lu et approuvé) Signature Madame Monsieur 10/14

II- CONDITIONS PARTICULIERES II.1- DESCRIPTION DU BIEN VENDU Appartement Type Etage n. n. n. Parking aérien n (*) Parking sous-sol n (*) Garage n (*) Cellier n (*) (*) Rayer les mentions inutiles Comprenant :. Pièce(s) principale(s).. cuisine. salle(s) de bain.. salle(s) d eau.. WC.. dégagement Surface habitable Surfaces annexes (hors garage) Terrasse ou balcon ou loggia m² environ m² environ m² environ Jardin ou jouissance privative (surface avant bornage) m² environ Nota : il est expressément convenu qu une tolérance de surface est admise lors de l exécution des travaux et que les différences inferieures à 5% par rapport à la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation. II.2- DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT 4 mois à compter des présentes. II.3- DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON La date prévisionnelle de livraison du logement est fixée au 2 e semestre 2015. II.4- DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DE L ACTE DE VENTE 4 mois à compter des présentes. 11/14

II.5 PROROGATION DUREE DE VALIDITE / DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON/ DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DE L ACTE DE VENTE Etant entendu, qu un avenant pourra être régularisé à la demande du réservant dans le délai de 4 mois à compter de la signature des présentes. L avenant ne portera que sur la prorogation de la durée de validité du contrat de réservation, de la date prévisionnelle de livraison et de la date prévisionnelle de signature de l acte de vente respectivement articles II-2, II-3 et II-4 du présent contrat. Etant précisé que toutes les autres clauses du contrat resteront inchangées et notamment celle relative aux prêts : le réservataire s engage dès à présent à effectuer les démarches nécessaires pour l obtention de son ou ses prêts ou à proroger le cas échéant ses prêts. II.6- PRIX L acquisition si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de :..... EUR TTC TVA incluse au taux actuel de 20 %, soit à titre indicatif.eur HT soit une TVA de. Euros. Appartement EUR TTC Stationnement..EUR TTC II.7- APPEL DE FONDS Selon l échelonnement conforme à la réglementation applicable aux ventes d immeubles à construire dont l achèvement est garanti par un établissement financier habilité : -à la réservation du bien..5% - terrassement en cours.. 20% -à l achèvement du terrassement.. 5% -à l achèvement des fondations...5% -à l achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée...25% -à l achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée.5% -à la mise hors d eau du bâtiment 5% -à l achèvement des menuiseries extérieures (hors d air).20% -à l achèvement des cloisons...4% -à l achèvement du bâtiment...1% -le solde à la mise à disposition des locaux (livraison)..5% Tous les appels de fonds seront acquittés au moyen d un chèque de banque émis à l ordre de la SCCV Le Clos de l Oliveraie. Tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1% par mois de retard. II.8- DEPOT DE GARANTIE et FRAIS DE DOSSIER Les frais de dossier s élèvent à 390. 12/14

Sous réserve d encaissement, le chèque de dépôt de garantie d un montant de. EUR doit être établi à l ordre de Me SALLES situé 8 place Marché aux Fleurs - BP 2160 34027 MONTPELLIER CEDEX 01. Cette somme viendra en déduction de la partie exigible du prix au jour de la signature de l acte de vente. II.9- PLAN DE FINANCEMENT Le CLIENT déclare qu il envisage de financer comme suit son acquisition : - Apport personnel (nature, disponibilité)..eur - PEL (*) (Préciser date limite du PEL)..EUR - Prêt 1% (*) EUR - Prêt à taux 0% (*).EUR - Autres prêts (*).EUR...EUR TOTAL EUR (*) Montant, taux maximum, durée maximale à préciser. II.10- CONFORMITE SERVITUDES DEMANDES D AUTORISATION ADMINISTRATIVE Conformité Le RESERVATAIRE s engage : à ne pas réaliser de travaux pouvant compromettre l obtention de l attestation de non opposition à la conformité des travaux à réaliser, à première demande et dans un délai 3 mois, l ensemble des travaux, qui n auraient pas été confiés au RESERVANT, nécessaires à l obtention de l attestation de non opposition à la conformité des travaux, notamment l ensemble des travaux de plantations et de clôtures prévus dans les différents arrêtés de permis de construire obtenus. Servitudes Le RESERVATAIRE profitera des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, à ses risques et périls, et sans recours contre LE RESERVANT Demande d autorisation administrative Il est précisé que : - le RESERVANT se réserve la faculté de déposer toute demande de permis de construire modificatif et de modifier la consistance de son programme immobilier, la destination, l affectation et la subdivision des locaux. - le RESERVATAIRE donnera, à la signature de l acte de vente, tous pouvoirs au RESERVANT, à l effet de déposer toutes nouvelles demandes d autorisations administratives et notamment de permis de construire modificatif qui serait nécessaire par suite d impératifs techniques ou 13/14

commerciaux et plus généralement nécessaire à la mise en harmonie administrative des biens vendus avec l état dans lequel ils se présenteront lors de l achèvement II.11- NOTAIRE DE L OPERATION Les plans, notice descriptive détaillée et règlement de copropriété ou statuts d association syndicale seront déposés au rang des minutes de : Me SALLES situé 8 place Marché aux Fleurs - BP 2160 34027 MONTPELLIER CEDEX 01. II..12- ELECTION DE DOMICILE Pour l exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile : - Le RESERVANT en son agence de CHAMPAGNE-AU MONT D OR - Le RESERVATAIRE en sa demeure sus-indiquée. Fait en trois exemplaires à Le LE RESERVANT (VENDEUR) (Lu et approuvé) Signature LE RESERVATAIRE (ACQUEREUR) (Lu et approuvé) Signature Madame Monsieur 14/14