Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24). Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Tel : 01 49 51 65 88 Fax : 01 49 51 65 65 email : emmanuel.berthet@quick.fr Maîtrise d'oeuvre : Rive Droite Architecture Immeuble le Roof 6 Rue René Martrenchar 33 150 CENON Tel : 05 56 06 46 78 Fax : 05 56 77 08 47 email : chantier@rivedroite-architecture.fr Bureau de.contrôle. : SOCOTEC Coordonnateur S.P.S. : QUALICONSULT CCTP Lot N 14 PLOMBERIE Édité le :02/2015 Indice :
SOMMAIRE SOMMAIRE...2 CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES...3 1.1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES...3 1.1.1. Présentation du projet...3 1.1.2. Définition des Pièces Constitutives du D.C.E...3 1.1.3. Communications entre les Différentes Parties...3 1.1.4. Pièces à Fournir par les Soumissionnaires...3 1.1.5. Limite des prestations...3 1.2. CLAUSES GENERALES...4 1.2.1. Obligations Générales...4 1.2.2. Pièces Constitutives du Marché...5 1.2.3. Sous-traitant...5 1.3. CLAUSES TECHNIQUES...5 1.3.1. Pièces à Fournir par l'entrepreneur...5 1.3.2. Délais d'exécution...6 1.3.3. Matériaux et Exécution du Travail...6 1.3.4. Contacts avec les Services Publics et Privés...6 1.3.5. Modification de Prestations en Cours d'exécution...6 1.3.6. Réception des Installations...6 1.3.7. Garantie de l'entrepreneur...7 1.4. CLAUSES FINANCIERES...7 1.4.1. Définition des Prix...7 1.4.2. Pénalités de Retard...8 1.4.3. Responsabilité de l'entrepreneur et Assurances...8 1.5. CLAUSES DIVERSES...8 1.5.1. Hygiène et Sécurité du Chantier...8 1.5.2. Responsabilité vis-à-vis des Ouvriers et des Tiers...8 1.5.3. Nettoyage du Chantier...8 1.5.4. Coordination...8 CHAPITRE II NORMES ET BASES DE CALCULS...9 2.1. NORMES ET REGLEMENTS...9 CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES...10 3.1. DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES PUBLICS EXISTANTS...10 3.2 MODIFICATION DES RESEAUX...10 3.3. APPAREILS SANITAIRES...10 3.3.1. Vasque...10 3.3.2 Lavabo d'angle...10 3.3.3. WC suspendu...10 3.3.4. Urinoir...11 3.3.5. Divers...11 3.3. DESINFECTION DES RESEAUX...11 3.3.1. Essais, réglage...11 3.4. BRANCHEMENT DU MEUBLE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS DRINK BOX...12 CHAPITRE IV - SPECIFICATIONS TECHNIQUES...1 4.1. CHOIX DES MATERIAUX...1 4.2. RESEAUX...1 4.3. ROBINETTERIE...1 4.4. POSE ET TRAVAIL DES MATERIAUX ET MATERIELS...2 4.5. PROTECTIONS DIVERSES...3 4.6. FOURREAUX...4 4.7. REPERAGE...4 CHAPITRE V - ESSAIS...5 5.1. DISPOSITIONS GENERALES...5 5.1.1. Vérifications en Cours de Travaux...5 5.1.2. Contrôle d'etanchéité sur les Circuits d'eau...5 Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 2
CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 1.1.1. Présentation du projet Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) se rapporte aux travaux et fournitures nécessaires concernant : la distribution E.F ; E.C.S ; appareillage sanitaires, l évacuation E.U / E.V à réaliser dans le cadre de la rénovation du restaurant RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24).. 1.1.2. Définition des Pièces Constitutives du D.C.E Les pièces constituant le D.C.E sont les suivantes : - Le C.C.A.G. - Le présent C.C.T.P. - Le cadre de bordereau quantitatif. - Les schémas et plans. 1.1.3. Communications entre les Différentes Parties Durant l'établissement de la soumission, des renseignements peuvent être obtenus auprès du : Maître d'ouvrage QUICK INVEST FRANCE LE ROSTAND PARIS NORD 2 22, Avenue des Nations - VILLEPINTE 95 949 ROISY CHARLES DE GAULLE Cedex Tél. : 01 49 89 63 43 Fax : 01 49 89 63 63 Maître d'œuvre d'exécution RIVE DROITE ARCHITECTURE IMMEUBLE LE ROOF 6 Rue Martrenchar 33350 CENON 05 56 06 46 78 FAX 05 56 77 08 47 1.1.4. Pièces à Fournir par les Soumissionnaires Les soumissionnaires remettront avec leur proposition : - Une présentation de l'entreprise avec ses références. - L'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour exécuter les ouvrages. - La lettre de soumission dans laquelle l'entreprise s'engage à respecter le C.C.T.P. - Une liste de marques des matériels préconisés par l'entreprise. Les marques choisies devront respecter les spécifications techniques des matériels définis au Chapitre III du CCTP. - La liste exacte des travaux non compris, ne faisant pas partie de sa spécialité. Le soumissionnaire ne devra en aucun cas faire usage de la formule "tout matériel et travaux non explicitement précités ou définis". - Un devis quantitatif estimatif. La numérotation des articles devra correspondre impérativement à celle du Chapitre VI du CCTP. Ce devis comprendra :. les quantités (longueurs de tuyauteries, calorifuges, nombre de vannes, robinets),. les prix détaillés par poste,. la valeur de base des prix. 1.1.5. Limite des prestations Les travaux ci-après ne sont pas à la charge du soumissionnaire : GO - DEMOLITION Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 3
- Tous les percements et réservation dans le plancher et les murs en béton armé. - Les réseaux d évacuation Eau grasse ; Eau usée ; Eau vanne dans la forme béton. ELECTRICITE - Les liaisons équipotentielles des installations plomberie. - L alimentation électrique des équipements de plomberie (adoucisseur, cordon chauffant, ballon électrique ECS). Les travaux ci-après sont à la charge du soumissionnaire : GO - DEMOLITION - Le rebouchage et le calfeutrement de tous les percements. ELECTRICITE - Les dispositifs de fixation des liaisons équipotentielles. PEINTURE - La peinture antirouille de l ensemble de matériaux en acier noir. 1.2. CLAUSES GENERALES 1.2.1. Obligations Générales Obligations générales de l'entrepreneur L'entrepreneur doit, sous réserve des stipulations du Marché, avec un soin et une diligence appropriée, exécuter et entretenir les travaux et fournir toute la main-d oeuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel et toute autre chose, de nature provisoire ou définitive, nécessaire pour une exécution et cet entretien. L'Entrepreneur est entièrement responsable de l'adéquation, de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations de chantier et méthodes d'exécution. Visite des lieux Avant de soumissionner, l'entrepreneur est présumé s'être forgé une opinion suffisante quant au caractère exact et adéquat de sa soumission pour les travaux et quant au caractère exact et adéquat des tarifs et prix énumérés dans le devis quantitatif chiffré et le bordereau de prix. Ces tarifs et prix de soumission, sauf stipulation différente du Marché, sont supposés couvrir toutes ses obligations au titre du Marché et tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution et le bon entretien des travaux. Direction des travaux par l'entrepreneur L'Entrepreneur assurera, ou désignera un responsable pour la direction des travaux pendant leur réalisation et aussi longtemps que le Maître d'oeuvre le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des obligations dues au marché. La direction des travaux sera assurée par une personne ayant les compétences requises, constamment affectée aux travaux, et consacrant tout le temps nécessaire à la direction de ceux-ci. Personnel de l'entrepreneur L'Entrepreneur doit amener et employer sur le chantier en relation avec l'exécution des travaux : - uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés dans leur spécialité ainsi que des chefs d'équipe capables de diriger et de surveiller le travail, - la main-d'oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux d'une manière correcte dans les délais impartis. Le Maître d'oeuvre peut s'opposer à la présence sur le chantier et exiger que l'entrepreneur retire et remplace immédiatement toute personne incompétente ou négligente dans l'accomplissement de ses fonctions. Maintien en bon état des travaux Du commencement des travaux jusqu'à la date indiquée au Certificat de Réception, l'entrepreneur est pleinement responsable de leur maintien en bon état. Au cas où les travaux, ou toute partie de ceux-ci, subiraient des dommages, pour quelque cause que ce soit à l'exception des risques exclus (guerre déclarée ou non, attentats, insurrection, révolution, séismes), à un moment où l'entrepreneur est responsable de leur maintien en bon état, il doit, à ses propres frais, les réparer et les remettre en bon état. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 4
Brevets L'Entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et, à défaut, s'engage auprès du Maître d'ouvrage à acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Règlements et Normes L'entrepreneur est tenu de se faire confirmer par le Maître d'ouvrage la classification exacte du bâtiment. Dans le cas présent : 4 ème catégorie type N. Les installations décrites au présent CCTP seront exécutées en fonction : - des arrêtés et décrets en vigueur, - des normes françaises, - des documents techniques unifiés (D.T.U), - et selon les règles de l'art. Si, au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maître de l'ouvrage. Après la signature du marché, l'entrepreneur doit soumettre éventuellement le dossier technique à l'approbation des services du Laboratoire Municipal de la Préfecture de Police en accord avec le Maître d'oeuvre. 1.2.2. Pièces Constitutives du Marché Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes : - la lettre de marché, - la soumission de l'entrepreneur, - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), - le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G), - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), - le devis quantitatif estimatif. 1.2.3. Sous-traitant L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie des travaux qui lui sont confiés, à moins d'obtenir l'autorisation expresse du Maître d'oeuvre et sous condition de rester personnellement responsable du chantier. A cet effet : 1/ L'entrepreneur devra produire avec son offre la liste des sous-traitants, en indiquant leur qualification professionnelle et la nature des travaux qui leur seront confiés. 2/ Après la notification d'approbation du marché l'entrepreneur ne pourra modifier la liste des sous-traitants que sur justification et autorisation du Maître d'oeuvre. 1.3. CLAUSES TECHNIQUES 1.3.1. Pièces à Fournir par l'entrepreneur Avant le commencement des travaux L'entrepreneur remettra, en 2 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'ouvrage les documents suivants, conformément au planning d'exécution : - les notes de calculs, - les plans de cheminement des réseaux, - les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel ou les divers agréments (C.S.T.B, etc..), - les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements, - les plans détaillés de l'installation, - les schémas électriques et de régulation. Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels. Avant la réception des travaux L'entrepreneur devra fournir : - 3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 5
exécutées, - 1 jeu de disquettes des plans sous mini CAD ou DXF. - 3 séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la provenance, - 3 exemplaires de carnet de résultats d'essais, conformément au programme défini, - 3 exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations avec les schémas renseignés (températures, pressions, débits, puissances, points de consigne, plages de réglage, etc..), - 3 listes des pièces de rechange et matériel consommable, - Liste avec 3 adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne à contacter. 1.3.2. Délais d'exécution Le délai d'exécution sera indiqué dans la soumission de l'entrepreneur. Si, par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances quelconques, l'entrepreneur s'estime raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, il devra formuler sa demande assortie de toutes justifications auprès du Maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours après l'apparition des circonstances qui ont motivé le retard. 1.3.3. Matériaux et Exécution du Travail L'Entrepreneur devra présenter, à ses frais, un échantillonnage complet des matériaux utilisés, accompagné d'une documentation complète, des caractéristiques techniques, des procès-verbaux d'essais, et des avis techniques officiels s'ils existent. L'emploi des matériaux sans l'agrément du Maître d'oeuvre expose l'entrepreneur à les voir rejetés sans indemnité s'ils ne sont pas conformes. Le Maître d'oeuvre a le pouvoir, pendant le déroulement des travaux, d'ordonner par écrit à tout moment : - l'enlèvement de matériaux ou la dépose d'installations non conformes au Marché, - leur remplacement par des matériaux ou ouvrages convenables et appropriés. 1.3.4. Contacts avec les Services Publics et Privés L'Entrepreneur est chargé d'établir à ses frais tous les contacts avec les services publics et privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations. Ces démarches s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d'ouvrage. 1.3.5. Modification de Prestations en Cours d'exécution Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution, sans l'autorisation expresse du Maître de l'ouvrage, les frais résultant des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de l'entrepreneur. 1.3.6. Réception des Installations Période d'essais Une période de 1 mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception ; cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase tous les frais de main-d œuvre et d'entretien seront à la charge de l'entrepreneur, à l'exception de ceux concernant la fourniture de l'eau, du combustible et de l'électricité. Demande de réception La réception sera demandée par l'entrepreneur qui signalera par lettre recommandée avec avis de réception au Maître de l'ouvrage, avec copie au Maître d'oeuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise entre le huitième et le quinzième jour de l'expédition de la demande sauf accord du Maître d'ouvrage pour une date plus rapprochée. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 6
La réception ne doit être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au Marché sauf stipulation contraire prévoyant des réceptions partielles. Visite de réception Elle aura lieu en présence du Maître d'ouvrage, de ses représentants et de l'entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et à la vérification des performances de l'installation. Procès-verbal A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera consignée sur un procès-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite. Réception avec réserves Si le procès-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, l'entrepreneur disposera d'un délai, sauf accord commun, de quinze jours à compter du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maître d'ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant. A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur demandera par lettre recommandée avec avis de réception, la levée des réserves. Entrée en possession par le Maître d'ouvrage Le Maître d'ouvrage entre en possession des ouvrages dès qu'il en a prononcé la réception. Toutefois, dans les cas où les délais contractuels se trouvent dépassés par la faute exclusive de l'entrepreneur, le Maître de l'ouvrage pourra prendre possession sans plus attendre des ouvrages non encore entièrement terminés. Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession pourra intervenir quinze jours après mise en demeure à l'entreprise intéressée d'achever les travaux. A l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé dont un exemplaire est remis sur le champ à l'entrepreneur, est établi contradictoirement. Le Maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des travaux dans toute la mesure du possible. 1.3.7. Garantie de l'entrepreneur La période de garantie sera d'un an à compter de la date de réception. Le Maître de l'ouvrage se réservera le droit de procéder pendant la période de garantie à toute nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire après avoir averti l'entrepreneur en temps utile. Durant cette période, l'entrepreneur sera tenu de remédier à tout désordre nouveau y compris dans les menus travaux ; il devra procéder à ses frais (pièces ; main-d'œuvre et déplacement) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation. L'Entrepreneur disposera d'un délai de trente jours (30), sauf accord contraire avec le Maître de l'ouvrage, pour remédier aux désordres dès la notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maître de l'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant. Toutefois, cette garantie ne couvrira pas : - les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables. - les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, - les dommages causés par le tiers. 1.4. CLAUSES FINANCIERES 1.4.1. Définition des Prix Les prix, qu'il s'agisse du forfait général ou des prix unitaires, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché. Ils comprennent notamment toutes les fournitures à pied d'oeuvre des matériaux et matériels nécessaires, les dépenses de main-d'oeuvre y compris les charges, frais et indemnités diverses, les frais d'essais et d'épreuves, les transports de toute nature, les frais de Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 7
gardiennage, les redevances pour brevets d'invention, les impôts, taxes et redevances diverses, les aléas pouvant résulter de la présence des Entrepreneurs des autres corps d'état sur le chantier et, d'une manière générale, les frais généraux, faux frais et bénéfices. Il en sera de même des prix des travaux supplémentaires quelque soit leur mode de fixation. 1.4.2. Pénalités de Retard En cas de retard dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité pour chaque jour de calendrier de retard après achèvement du délai contractuel suivant les stipulations du C.C.A.P. 1.4.3. Responsabilité de l'entrepreneur et Assurances L'Entrepreneur demeure seul et unique responsable sans que le Maître d'oeuvre puisse être mis en cause : A/ Vis-à-vis des tiers et de ses ouvriers, de tout accident pouvant survenir au cours des travaux ou à leur occasion, y compris notamment les accidents pouvant survenir aux usages des routes et chemins, du fait ou à l'occasion des transports de l'entreprise ou du fait de ses installations. B/ Toute perte, risque, dommage, incendie, et avarie pouvant survenir :. aux matériaux approvisionnés sur les chantiers, ateliers, ou tout autre lieu,. aux parties d'ouvrages en cours ou déjà terminées, même s'il en à déjà reçu paiement. La responsabilité de l'entrepreneur s'étend à tout ce qui a rapport aux travaux faisant l'objet du marché. Elle ne prendra fin qu'avec la dernière réception provisoire des travaux. L'Entrepreneur contactera auprès d'une ou plusieurs Compagnies d'assurances, notoirement solvables et préalablement agréées par l'ingénieur, toute assurance propre à couvrir totalement les responsabilités qu'il encourt en vertu du présent article. Les polices devront être produites à l'ingénieur si celui-ci les réclame afin qu'il puisse s'assurer qu'elles répondent bien aux stipulations du présent article. 1.5. CLAUSES DIVERSES 1.5.1. Hygiène et Sécurité du Chantier Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toute disposition afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou autres. Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc..., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé. 1.5.2. Responsabilité vis-à-vis des Ouvriers et des Tiers Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet d'éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci. Chaque Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toute personne généralement quelconque ; il s'engage à garantir éventuellement le Maître d'oeuvre contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. 1.5.3. Nettoyage du Chantier L'Entrepreneur est tenu de maintenir son lieu de travail en état de propreté et d'évacuer tous les gravois et chutes de matériaux. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 8
1.5.4. Coordination L'entrepreneur devra assurer pendant 1 jour, après la réception, la présence d'un technicien qualifié ayant participé à l'étude du projet, afin d'informer le personnel chargé de l'exploitation. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 9
CHAPITRE II NORMES ET BASES DE CALCULS 2.1. NORMES ET REGLEMENTS Le titulaire du présent lot devra respecter l'ensemble des normes, textes réglementaires et règles de calculs à ses travaux, au jour de la signature du présent lot. Et en particulier, les normes françaises suivantes : - N.F.P 41.101 : terminologie - distribution de l'eau froide ou de l'eau chaude, - N.F.P 41.102 : terminologie - évacuation des eaux usées - N.F.P 30.201 : couverture - généralités - codes des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et d'installation sanitaires urbaines, - N.F.P 49.115 : tubes en acier - tubes sans soudures filetables (dimensions - conditions techniques de livraison), - N.F.P 49.111 : tubes en acier - tubes sans soudures à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne pression, - N.F.P 49.145 : tubes en acier - tubes soudés filetables, N.F.A 51.120 et 51.124 : tube cuivre, - N.F.P 41.203 : écartement des supports de canalisations, - N.F.X 08.100 : teinte conventionnelle des tuyauteries, - N.F.A 91.141 : galvanisation à chaud des tubes acier spécifications du revêtement de zinc, - N.F.P 91.201 : constructions et sanitaires handicapés physiques, Les documents techniques unifiés (D.T.U) suivants : - D.T.U 60.1 et additifs : cahier des charges applicables aux travaux de plomberie et de ses additifs N 1,2,4,5, - D.T.U 60.11 (Octobre 1988) : règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation d'eaux pluviales, - D.T.U 60.5 (Septembre 1987) : canalisation en cuivre - distribution d'eau froide et eau chaude sanitaire évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales - installation de génie climatique, - D.T.U 60.33 : travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes, Et tous les règlements suivants : - Arrêtés Ministériels et interministériels, - Prescriptions du C.S.T.B, - Ordonnance N 70.15134 du 16.02.70 : fixation des mesures de sécurité à observer lors des opérations de soudure et de découpage par appareil thermique. Les matériaux ou matériels utilisés devront être agréés C.S.T.B ou à défaut faire l'objet d'un agrément écrit par un Bureau de Contrôle. - Règlements sanitaires départementaux, type de la ville de Paris. - Les recommandations du Service d'hygiène Publique concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, contenues dans le guide technique N 1 paru au Bulletin Officiel N 87-14 bis et édité par le Ministère des Affaires Sociales et de l'emploi et le Ministère chargé de la Santé. - Les prescriptions des services concessionnaires de la Compagnie des Eaux et de la Compagnie des Egouts. - Les règles de l'art. - Toute autre réglementation applicable au moment de la réception des travaux. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 10
CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES 3.1. DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES PUBLICS EXISTANTS Neutralisation des réseaux sur la zone chantier et dépose de l'ensemble des équipements sanitaires publics existants, compris les canalisatons et évacuation en décharge publique. 3.2 MODIFICATION DES RESEAUX Suivant nouveau plan d'implantation, modification du réseau d'alimentation en cuivre des appareils sanitaires. Suivant nouveau plan d'implantation modification du réseau d'évacuation en PVC les percements et rebouchages sont assurés par le lot G.O 3.3. APPAREILS SANITAIRES 3.3.1. Vasque FONTANGE DE ALLIA à encastrer par dessous Réf : 001520 00 XXX avec trop plein diam 45 coloris Blanc Equipement : Robinetterie de chez DELABIE Modèl : Tempomatic 4 Réf 444006 y compris toutes suggestions nécessaires à une réalisation dans les règles de l'art. L alimentation de la robinetterie sera en tube de cuivre 12/14, en eau mitigée depuis le mélangeur à installer sous le lavabo compris vannes d isolement, la vidange sera en PVC 40. Localisation : Sanitaires publics (2 unités) 3.3.2 Lavabo d'angle Fournisseur DURAVIT Réf 044845 BONDE Réf 050241 Robinetterie de chez DELABIE Modèl : Tempomatic 4 Réf 444006 L alimentation de la robinetterie sera en tube de cuivre 12/14, en eau mitigée depuis le mélangeur à installer sous le lavabo copris vannes d isolement, la vidange sera en PVC 40. Les joints contre les parois verticales seront réalisés en mastic blanc RUBSON, posé à la pompe et lissé. Localisation : WC handicapés mixte (1 unité) 3.3.3. WC suspendu Marque : ALLIA PRIMA Blanc Modèle : 083923 00 000 200 Equipement : Pour l arrivée d eau, un ensemble marque PRESTO composé de :. 1 robinet de chasse ECLAIR référence 13001. 1 raccord d arrivée en laiton chromé pour tube diam32. 1 robinet d arrêt équerre diam 33/42 référence 42010. 1 raccord de départ. 1 tube de chasse coudé chromé. 1 nez de jonction sur la cuvette. 1 abattant OLFA coloris blanc (simple, sans couvercle). Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 11
. 1 barre de soutien a 135 diam 32mm en inox poli brillant. L alimentation en eau se fera. et en tube cuivre diam 30/32. L alimentation d eau et le tube de chasse seront apparents. La vidange sera équipée d une pipe droite PP diam 100 avec joint à lèvres, couleur blanche. 3.3.4. Urinoir Localisation : WC PMR mixte-wc Mixte (2 unité) Marque : ALLIA Modèle : NOGENT 2 Réf 003629 00 000 100 Equipement : Pour l arrivée d eau, un ensemble marque PRESTO composé de :. 1 robinet de chasse ECLAIR référence 13001. 1 raccord d arrivée en laiton chromé pour tube 32. 1 robinet d arrêt équerre 33/42 référence 42010. 1 raccord de départ. 1 tube de chasse coudé chromé. 1 nez de jonction sur la cuvette. 1 abattant OLFA coloris blanc (simple, sans couvercle). L alimentation en eau se fera en tube P.E.R. et en tube cuivre 30/32. L alimentation d eau et le tube de chasse seront apparents. La vidange sera équipée d une pipe droite PP 100 avec joint à lèvres, couleur blanche. Localisation : Urinoir (1 unité) 3.3.5. Divers Distributeur de Savon DELABIE inox poli brillant Réf 6580 (3 unités) Sèche main DELABIE inox poli brillant Réf 6831 (2 unité) Distributeur de papiers hygiéniques DELABIE inox poli brillant Réf 2901 (2unités) 3.3. DESINFECTION DES RESEAUX Le réactif à utiliser sera du permanganate de potassium»technique» issu de l industrie chimique, au dosage de 150 g/m3 de capacité des réseaux. La totalité du permanganate sera dissout dans de l eau très chaude la veille de l opération. Les réseaux seront rincés pendant deux heures avant de faire l injection de la solution de permanganate, sous pression, à un débit réglé en fonction du débit d écoulement. L opération se fera par étapes d amont en aval, du compteur jusqu aux extrémités de la canalisation du désinfectant de couleur violacée, refermer ensuite le robinet, et passer au suivant. Lorsque toute l installation sera remplie de la solution désinfectante, elle restera sous contact pendant 48 heures. On procédera ensuite au rinçage en ouvrant les robinets dans l ordre inverse de celui adopté pour le remplissage, puis on remplira les réseaux avec l eau du réseau public, et on laissera couler pendant 24 heures. Dès la fin du rinçage, les prélèvements réglementaires seront faits par un laboratoire et la fourniture des certificats d analyse et d agrément de ce laboratoire. En cas de résultats d analyse négatifs, l entreprise aura à sa charge la recherche des pollutions, leurs traitements, une nouvelle désinfection, et un nouveau contrôle jusqu à ce qu il soit positif. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 12
3.3.1. Essais, réglage Tous les essais sont dus sur les ouvrages exécutés, ainsi que le réglage des installations existantes. Outre ces essais de fonctionnement et de réglage des installations, on procédera aux mesures de :. Débits d eau des différents réseaux. Les résultats d essais seront consignés sur un livret à remettre au Maître d Oeuvre en 4 exemplaires. Les réglages seront vérifiés par les Maîtres d Ouvrage et d Oeuvre, autant que ces derniers le jugeront utile, l entreprise mettra à leur disposition un technicien compétent en toute question pour ce faire, ainsi que le matériel nécessaire. Pour les essais et les réglages, l entreprise assistera le Maître d Ouvrage et les personnels de son choix. 3.4. BRANCHEMENT DU MEUBLE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS DRINK BOX Dévoilement et branchement dans le plenum du faux-plafond le tube PVC diamétre 160 pour la passage du réseau d'alimentation du meuble par COCA COLA (ligne python). Depuis l'emplacement actuel de la tourelle à boissons jusqu'au nouvel emplacement du mur service Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 13
CHAPITRE IV - SPECIFICATIONS TECHNIQUES 4.1. CHOIX DES MATERIAUX Seuls les matériaux de grande qualité seront employés dans le présent marché. L agrément préalable par le BET de toutes les fournitures est obligatoire et leur appréciation s étendra jusqu au refus de certaines provenances ou de certaines marques. 4.2. RESEAUX Tube fer galvanisé : Tarifs 1 et 2. NF A 49.140 3. NF A 49.110 Tube fer noir : Tarif 10. NF A 49.111 Tarif 19. NF A 49.141 Tube cuivre :. NF A 68.201 de Mai 1952. Tube fonte : Série Métallit U 5 bars Joints caoutchouc DT 60.1 Joints S.M.U. Tube P.VC :. NF T 54.003. NF T 54.017 Tube polybutène :. Avis technique : N 14 et 15 93.360 série ECF S. Tampons de visite - bouchons de dégorgement :. Sur canalisation cuivre Bouchon laiton chromé brasé de même diamètre que la canalisation principale.. Sur canalisation PVC Ils seront à plaque pleine, hermétique, avec joint étanche caoutchouc, à vis exclusivement. Les tampons utilisés seront du commerce et de diamètres égaux à ceux des canalisations. 4.3. ROBINETTERIE Généralités : Tous les accessoires taraudés tel que vannes, clapets, tés de réglage, robinets d arrêt seront montés impérativement avec raccords union permettant le démontage ultérieur. Robinetterie de bâtiment : Elle devra porter l estampille NF, répondre aux dispositions de la Norme Française E 29.139. La robinetterie devra obligatoirement porter sur le corps :. le nom ou le signe du fabricant,. la flèche indiquant le sens normal de l écoulement pour les vannes et robinets d arrêt,. la pression de service maximale en Bars. Les robinets d arrêt et les vannes de barrage seront tous du type à boisseau sphérique, manoeuvre ¼ de tour, à passage intégral, de marque GIACOMINI ou équivalent. Les circuits principaux de distribution comporteront un robinet de vidange bouchonné. Les pressions d utilisation devront être celles correspondant à l installation. Il ne sera pas utilisé de robinetterie en dessous de la série PN 10.. vannes taraudées jusqu au 50 inclus,. vannes à brides au-dessus 50. Toutes les vannes devront être accessibles et facilement manoeuvrables. Robinetteries sanitaire : Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 14
Elle devra répondre aux dispositions des Normes Françaises. Elle sera de fonctionnement silencieux (classe A). La manoeuvre des robinets doit être lente, facile à l ouverture et à la fermeture pour éviter une coupure rapide de la veine liquide. Les revêtements chromés devront être de la meilleure qualité. Anti-béliers : Les anti-béliers seront du type à fonctionnement oléopneumatique de marque JOSAM, OLAER ou équivalent. Ils seront largement dimensionnés pour obtenir un rattrapage et une dispersion de l onde de choc due à la fermeture des robinets et vannes, et déterminés suivant le type et le nombre d appareils à protéger. Détendeur - Régulateur de pression d eau : Ils seront à fermeture automatique en cas de non puisage et montés avec filtre amont et prise d impulsion en aval, manomètre de contrôle et de réglage amont et aval. 4.4. POSE ET TRAVAIL DES MATERIAUX ET MATERIELS MODES ET PRINCIPES DE RACCORDEMENT Tube cuivre Les canalisations en tube cuivre seront posées sous collier isophonique MUPRO ou FLAMCO BSE avec garniture insonorisante, ou équivalent technique approuvée. Ces colliers pourront être doubles et placés suivant les écartements prévus à la norme NF 41.203. Ils seront obligatoirement placés dans les zones où les brasures ont été exécutées et près des accessoires (raccords, robinetteries). Les écartements entre murs et tubes seront obtenus par l interposition de rosaces coniques ou exceptionnellement plates. Toutes les jonctions cuivre devront être visibles ou placées dans les zones facilement accessibles. Dans les parcours encastrés, il sera utilisé exclusivement du tube avec fourreau plastique de type WICU, GAINOJAC, CINTRO PLAST ou équivalent technique approuvé. Les cintrages et déformation du cuivre se feront à chaud ou sur du tube recuit. Les déformations et cintrages à froid sur tube écroui seront refusés. Les jonctions cuivre sur cuivre seront réalisées par l intermédiaire de raccords du commerce à collets battus à braser. Toutes les brasures seront effectuées à base d argent (40% d argent), l utilisation de brasure tendre est formellement interdite. Des emboîtures pourront être faites sur des tubes cuivre de même diamètre. Les raccords sur robinetterie sanitaire et robinetterie bâtiment seront faits par collets battus. Les jonctions par joint rapide, joint américain et joint à bague sont interdites. Les raccordements des tuyaux cuivre aux tuyaux acier se feront par l intermédiaire de raccord laiton mixtes, démontables à joint sphéroconique marque SUDO, ATUB ou similaire. NOTA : Les assemblages directs, acier galvanisé, cuivre sont interdits. Dans le cas de raccords filetés, les joints seront réalisés avec de la filasse de chanvre et de la pâte spéciale. les joints pourront être réalisés avec du ruban Téflon. Chaque colonne d alimentation sera équipée en partie haute d un anti-bélier du type à fonctionnement oléopneumatique de marque JOSAM ou OLAER ou équivalent. Le gaz maintenant la pression sera un gaz neutre type Argon ou Azote. Tube fonte ou PVC Les canalisations seront posées bien détachées des murs et cloisons en maçonnerie. Les collets sanitaires saillants demeureront à 1,5 cm au minimum des nus finis de ces murs ou cloisons, de façon à permettre l exécution des enduits, des peintures et le nettoyage. Les supports seront prévus avec chaque élément et devront permettre un réglage de la pente (colliers type Celt). Les canalisations réalisées en tube fonte SMU SUPER METALLIT à bouts lisses seront rigidifiées sur toutes les parties horizontales par des supports plus fréquents. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 15
Les tuyaux comprendront toutes les pièces, culottes, coudes, cônes, tés à plaques hermétiques du commerce. Les coudes utilisés pour les raccordements et les dévoiements seront de 45. Les raccordements sur les chutes et descentes seront à 67,30. Des tés à plaques hermétiques ou des bouchons seront installés dans les conditions définies à l article 3.4. Ces tés et plaques ne devront pas provoquer un ralentissement de la veine liquide. Les chutes et collecteurs en fonte seront assemblés par les systèmes suivants : a) Assemblage entre canalisation fonte Joint Super METALLIT U résistant à une pression statique de 5 bars. Ce joint est constitué d une manchette en caoutchouc et d un collier en acier inoxydable munis de vis de serrage. b) Assemblage entre canalisation PVC et cuivre pour les raccordements de collecteurs d appareils. Tampon avec joint à lèvre, 2 trous 30/32 ou 40/42 sur une chute de 100 mm. Les collecteurs en PVC seront assemblés par les système suivants :. joint caoutchouc à lèvre, à poser avec une graisse spéciale,. joint avec petit diamètre ; bouchons caoutchouc inclinés suivant le ou les diamètres d arrivée des collecteurs,. collage après décapage des pièces à assembler. 4.5. PROTECTIONS DIVERSES a) Protection thermique Sur le cuivre encastré, il sera prévu un revêtement plastique type WICU GAINOJAC, CINTROPLAST ou équivalent. Toutes les dégradations dues aux soudures devront être reprises par l entreprise afin de maintenir une continuité du revêtement. Les canalisations de distribution d eau froide dans les locaux non chauffés et dans les faux plafonds seront calorifugés par de la gaine mousse ARMAFLEX, ou équivalent approuvé, type anti-condensation 9 mm d épaisseur. Les canalisations de distribution ECS seront entièrement calorifugées par gaine ARMAFLEX de 13 mm d épaisseur sauf au niveau de la distribution dans les locaux. b) Protection phonique Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations ou de bruits. D une manière générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées de manière à ne pas engendre de niveaux sonores supérieurs à 35 dba dans les locaux voisins. De plus, ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d équipements des locaux des vibrations repérables. Dans ce but, il est demandé de prévoir les dispositions suivantes : Suspension des canalisations / encastrement des canalisations Les canalisations seront reliées aux parois par des dispositifs tels que les vibrations résiduelles dont elles sont le siège (provenant des machines ou dues à circulation du fluide) ne soient transmises ni à l ossature, ni aux parois du bâtiment. Lutte contre le bruit provenant de l écoulement des fluides. Alimentation : Les vitesses ne devront pas être supérieures à celles indiquées dans le chapitre «bases de calculs».. Evacuation verticale : L angle de pénétration sur la chute sera de 67, 30. Les angles à 45 sont à proscrire. Les chutes ressortiront en ventilations primaires.. Dévoiements généraux : Les coudes de raccordement auront des rayons les plus grands possibles. Les angles de raccordement horizontal seront de 45. Lutte contre le bruit provenant des chocs hydrauliques : Il sera prévu au sommet des colonnes et en bout des réseaux d eau froide des antibéliers type Oleopneumatique, JOSAM OU OLAER. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 16
c) Protection contre les corrosions Travaux divers de peinture Tous les supports de canalisations et d appareils seront soigneusement brossés, puis recouverts de deux couches de peinture antirouille. Dans les locaux techniques, tous les supports seront galvanisés. 4.6. FOURREAUX Ils seront réalisés en PVC. Leur mise en place sera réalisée au titre du présent lot. a) Dans les planchers En passage de sol ces fourreaux devront ressortir de 3 cm du sol fini ou des relevés d étanchéité et 0,5 cm sous plafond. b) Dans les cloisons ou gros murs Ils dépasseront de 2 à 3 cm de chaque côté des parois et le tube sera bourré à l aide de matériaux incombustibles, ne transmettant pas le bruit, et terminé avec un produit élastique et étanche (mastic à base de silicone). 4.7. REPERAGE Tous les appareils, vannes, colonnes porteront une étiquette posée sur support métallique soudé à la tuyauterie, ou boulonné à l appareil ou à la vanne. Toutes les étiquettes seront vissées et non collées su les supports et exécutées en matériau inaltérable. Elles devront ressortir nettement du calorifuge et être placées bien visibles. Pour les canalisations, le repérage sera exécuté suivant la norme NF X 08 100 à l aide de bandes adhésives de largeur 50 mm minimum, formant des anneaux autour de la tuyauterie. Il sera en plus posé des flèches indiquant le sens du fluide. La distance entre ensembles de repérages n excédera pas 5 mètres. Cette distance pourra être réduite en fonction des tracés des circuits. Les repérages effectués sur l ensemble des équipements et matériels devront être en parfaite concordance avec le schéma de principe plastifié à afficher dans le local compacteur. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 17
CHAPITRE V - ESSAIS Restaurant QUICK de Trelissac (24) Décor LOUGNE CCTP Lot N 14 PLOMBERIE 5.1. DISPOSITIONS GENERALES Lors des essais de contrôle, l'installateur doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contrôle (thermomètres, anémomètres, sonomètres, enregistreurs divers, compte-tours, voltmètres, etc..), ainsi que le personnel qualifié. Les essais ne peuvent être effectués qu'après la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation, telle que définie au chapitre I. 5.1.1. Vérifications en Cours de Travaux Elles ont lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des trémies, la fermeture des gaines techniques. Elles s'effectueront en présence du Maître d'oeuvre, de ses représentants et de l'installateur. Il est procédé à la vérification de : - la mise en oeuvre du matériel, - la conformité des installations en fonction des prestations figurant au Cahier des charges et selon les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier, - l'état du matériel. Tous les essais peuvent être différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en oeuvre n'est pas acceptée. 5.1.2. Contrôle d'etanchéité sur les Circuits d'eau Ces essais portent sur une partie de l'installation. Le Maître d'ouvrage, ou son représentant, peut faire isoler un tronçon douteux afin de le soumettre à un essai à l'eau sous une pression supérieure de 2 bars à la pression normale de service. Cette vérification de l'étanchéité peut être renouvelée après chaque essai de fonctionnement lorsque les installations sont refroidies. Tout autre essai est différé tant qu'il n'a pas été remédié définitivement aux défauts d'étanchéité constatés au cours des vérifications précédentes. Novembre 2012 Maître d œuvre : p. 18