tarif public au 2 janvier 2013 Tarif public Des bâtiments bien isolés en toute sécurité

Transcription

1 tarif public au 2 janvier 2013 Tarif public 2013 Des bâtiments bien isolés en toute sécurité

2 Sommaire Tableau des performances s 4 La qualité de service ROCKWOOL 6 Conditions générales de vente 44 Isoler les toitures-terrasses Isoler les toitures béton et maçonnées Rock up b+ nu Petit format 10 Rock up b+ nu Grand format 10 Rock up b+ Soudable Petit format 11 Rock up b+ Soudable Grand format 11 ROCK UP C NU Petit format 12 ROCK UP C NU Grand format 12 ROCK UP C Soudable Petit format 13 ROCK UP C Soudable Grand format 13 Rockborder 14 Colle FIX UP 14 Colle Double up 14 Isoler les combles Isoler les combles perdus ROCKPRIME 15 JETROCK 15 Kit de consommables JETROCK (piges, étiquettes, écran de trappe...) 15 Accessoires JETROCK ROCKSPEED 16 ROCKSTER II 16 Panier ROCKSTER 16 LE FLOCON 17 ROCKAIR 17 Accessoires ROCKAIR 17 ROULROCK KRAFT 18 ROULROCK ALU 18 ROULROCK KRAFT PERFORÉ 19 Isoler les combles aménagés DELTAROCK 20 EASYROCK 20 TOITROCK KRAFT 20 Isoler les toitures par l extérieur 2 ROCKCIEL 21 Accessoires ROCKCIEL Fix-Top 21 Guide de pré-perçage 21

3 Isoler les murs Isoler les murs par l intérieur ROCKMUR KRAFT 22 ROCKMUR ALU 22 ULTRAROCK KRAFT 22 ROCKPLUS KRAFT 23 ROCKPLUS NU 23 LABELROCK Plaque de plâtre standard 24 Plaque de plâtre hydrofugé 25 Isoler les murs à ossature bois MB ROCK 26 MB ROCK + 26 Isoler les murs par l extérieur ROCKFAÇADE 27 ROCKGLACE 27 Panneau 431 IESE 28 ECOROCK 28 Isoler les murs creux ROCKWOOL Isoler les cloisons ROCKMUR NU 30 ROCKCALM 30 DB ROCK 30 ALPHAROCK 31 Isoler les gaines techniques ROCKPLAK 32 Isoler les planchers et les sols Isoler les planchers en fond de coffrage ROCKFEU COFFRAGE 33 ROCKFEU SYSTEM 33 ROCKFEU SYSTEM db 34 Isoler les planchers en rapporté sous dalle ROCKFEU RsD 35 ROCKFEU REI 60 RsD 36 ROCKFEU REI 120 RsD 36 ROCKFEU REI 240 RsD 37 Isoler les sols sous chape maçonnée ROCKSOL PRO 38 ROCKSOL EXPERT 38 ROCKSOL PREMIUM 38 Isoler les cheminées FIREROCK 39 Accessoires Colle Haute température prête à l emploi 39 Adhésif aluminium haute température 39 Accessoires Adhésif pare-vapeur 40 Requin 40 Couteau à découper la laine de roche 40 Adhésif ROCKFOL KB1 41 Cartouche adhésif ROCKFOL DK 41 Frein-vapeur Intello ROCKFOL 41 Service Tri et recyclage des déchets de chantier rockcycle 42 3 tarif 2013

4 TABLEAU DES PERFORMANCES THERMIQUES ALPHAROCK Ep DB ROCK Ep R 0,85 1,15 1,45 1,75 2,35 2,90 R 0,85 1,45 DELTAROCK Ep EASYROCK Ep. 200 R 1,75 2,35 2,90 3,50 4,10 4,70 R 5,10 m 2.K/W par épaisseur en mm ECOROCK Ep R 1,35 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,00 5,55 7,20 JETROCK*** Ep R 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 LABELROCK* Ep R 0,90 1,20 1,50 1,75 2,05 2,40 2,65 2,95 3,50 LE FLOCON Ep R 2,00 2,70 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 MB ROCK Ep R 2,75 3,50 4,25 5, MB ROCK + Ep R 1,15 1,45 1,70 2,00 PANNEAU 431 IESE Ep R 0,75 1,05 2,10 2,60 3,15 3,65 ROCKAIR*** Ep R 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 ROCKBORDER Ep R 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 ROCKCALM Ep R 1,10 1,40 1,70 2,25 ROCKCIEL Ep R 2,35 2,90 4,00 4,40 5,00 5,25 5,55 6,10 6,65 7,20 rockfaçade Ep R 1,55 2,00 2,25 2,85 3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70 ROCKFEU COFFRAGE Ep ROCKFEU RsD Ep R 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 R 5,80 7,25 8,70 ROCKFEU REI 60/120 RsD Ep R 1,70 2,00 2,35 2,60 2,90 3,05 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 5,05 5,20 ROCKFEU REI 240 RsD Ep R 1,55 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 4,70 ROCKFEU SYSTEM** Ep R 1,35 2,20 2,60 2,75 3,05 3,30 3,60 3,85 4,40 5,00 5,55 ROCKFEU SYSTEM db** Ep R 2,60 2,75 3,30 3,60 3,85 4,40 5,00 5,55 * Performance du complexe. ** Performance du primitif. *** Epaisseur minimale installée. Les valeurs des résistances s indiquées sont celles établies par l ACERMI. La validité des certificats peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site 4

5 TABLEAU DES PERFORMANCES THERMIQUES ROCKGLACE Ep ROCKMUR ALU Ep R 1,55 2,00 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 5,10 5,70 R 2,00 2,70 m 2.K/W par épaisseur en mm ROCKMUR KRAFT Ep R 1,20 1,60 2,00 2,70 3,20 3,75 4,30 4,85 5,40 5,90 ROCKMUR NU Ep R 1,20 1,60 2,00 2,70 3,20 3,75 ROCKPLUS NU Ep R 1,20 1,50 1,80 2,25 2,40 2,55 3,00 3,15 3,60 3,75 4,20 4,80 6,05 ROCKPLUS KRAFT Ep R 1,20 1,50 1,80 2,25 2,40 2,55 3,00 3,15 3,60 3,75 4,20 4,80 6,05 ROCKSOL EXPERT Ep R 0,35 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 3,15 3,90 4,70 ROCKSOL PREMIUM Ep ROCKSOL PRO Ep. 20 ROCK UP B+ NU Petit format ROCK UP B+ NU Grand format ROCK UP B+ SOUDABLE Petit format ROCK UP B+ SOUDABLE Grand format ROCK UP C NU Petit format ROCK UP C NU Grand format ROCK UP C SOUDABLE Petit format ROCK UP C SOUDABLE Grand format R 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 R 0,55 Ep R 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R. 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4, Ep R. 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R. 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R 1,15 1,40 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 Ep R 1,15 1,40 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10 ROCKWOOL 001 Ep ROULROCK ALU Ep. 100 R 0,80 1,05 1,30 1,60 1,85 2,10 2,40 2,65 2,90 3,20 3,45 3,70 4,00 4,25 4,50 4,80 5,05 5,30 R 2,35 ROULROCK KRAFT Ep ROULROCK KRAFT PERFORé TOITROCK KRAFT Ep. 70 R 1,40 1,90 2,35 2,85 3,30 3,80 4,25 5,10 Ep R 1,90 2,35 2,85 3,30 R 1,65 ULTRAROCK KRAFT Ep R 1,25 2,10 2,85 ** Performance du primitif. Les valeurs des résistances s indiquées sont celles établies par l ACERMI. La validité des certificats peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site 5 tarif 2013

6 qualité de service Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations En 2012, plus de camions chargés sur le seul site de production de Saint-Eloy-Les-Mines (Auvergne) Nous sommes conscients que le respect de nos engagements en terme de qualité de service est une composante majeure de notre relation commerciale. Notre service client - composé de nos assistantes commerciales - et nos services logistiques, présents sur chacun de nos sites de production, veillent quotidiennement à votre approvisionnement en produits ROCKWOOL. Ainsi, en 2012, ce sont des millions de mètres carrés de nos produits, qui ont été livrés et camions qui ont été chargés sur notre seul site de production de Saint-Eloy-Les-Mines. Afin de toujours vous garantir la meilleure performance logistique, votre commande monopolise donc toute l attention du service client ROCKWOOL. Moyens de transport, livraisons et délais Notre franco : semi-tautliner = 96 m 3 afin de maintenir le niveau de la qualité de service auprès de nos clients, les livraisons directes sur les chantiers inférieurs à un demi-tautliner seront facturées forfaitairement comme suit : Volume de chargement Camion complet ½ camion ¼ camion Coût forfaitaire Gratuit Gratuit 35 HT Autres moyens de transport : Vous souhaitez utiliser d autres moyens de transport que le camion semi-tautliner, ROCKWOOL vous propose selon les disponibilités : - Camion plateau : forfait à 150 HT - Camion auto-déchargeable : forfait 350 HT Offre de produits spéciaux Notre tarif présente nos produits standards pour l ensemble des applications. Cependant, nous avons la possibilité de répondre à d autres demandes spéciales relatives à vos besoins en termes : - d épaisseurs (ex : demi-épaisseur) - de conductivité - de performances mécaniques - de performances acoustiques - de formats de panneaux Conditionnement Le conditionnement des produits est susceptible de changer en fonction du lieu de production. La facturation est, elle, toujours établie d après les surfaces livrées. 6

7 qualité de service Les délais de livraison (en jours ouvrés) Le délai est applicable dès l accusé de réception de la commande et et à partir du moment où votre commande est conforme à notre franco. Type de chargement* Délais (en jours ouvrés) Camion complet 5 Autres quantités 7 à 20 Commandes, modifications et annonce de livraison à la réception de votre commande, nous validons sa conformité en termes de prix, d adresse et de date de livraison souhaitée. Elle est ensuite enregistrée et fait l objet de l envoi systématique d une confirmation à votre attention. Vous pouvez ainsi en vérifier l exactitude. * En camion Tautliner Pour tout autre type de camion, nous consulter Les livraisons impératives Vous avez la possibilité de vous faire livrer à une date impérative pour toute commande représentant un camion complet. Reprise des s bois La reprise s est profesionnalisée chez ROCKWOOL, elle se présente désormais sous forme d un pack ROCKCYCLE à découvrir pages 42 et 43. Notre site de production de Saint-Eloy-Les-Mines traite en interne 98% de ses déchets. Les commandes sont modifiables gratuitement, dans leur contenu ou leur délai, jusqu à 5 jours ouvrés avant la date de livraison prévue, et ce avant 10 heures le matin. Ces modifications entraînent alors une nouvelle commande et un nouveau délai. Les modifications hors délai donnent lieu à des pénalités définies dans nos conditions générales de ventes. Une annonce spécifique vous parvient 48 heures avant la livraison, pour vous confirmer la date, le lieu et le transporteur. Grâce à ce document, vous pouvez organiser au mieux la réception de vos marchandises. A cette étape de votre commande, la production est déjà effectuée et l affrètement programmé. 7 TARIF 2013

8 qualité de service Commandes minimales Les modalités de panachage pourront vous être précisées par votre Assistante Commerciale. Produits Format des panneaux (mm) de s camion complet 1/2 camion 1/4 camion Panneaux et rouleaux * Rockciel Rockfeu Coffrage Rockfeu System Rockfeu System db Gamme Rockfeu REI Rocksol Expert Rocksol Premium Rocksol Pro Rockfaçade Ecorock Labelrock & Rockplak Labelrock 2500, 2600, , 2800, Le Flocon Rockprime Jetrock ROCKWOOL Firerock * Alpharock, DB Rock, Deltarock, Easyrock, MB Rock, MB Rock +, Rockcalm, Rockmur Alu, Rockmur Kraft, Rockmur Nu, Roulrock Alu, Roulrock Kraft, Roulrock Kraft Perforé, Toitrock Kraft, Ultrarock Kraft 8

9 qualité de service rockwool 4 in 1 au-delà de la Issu de l activité volcanique notre matériau offre naturellement, l une des meilleures protections contre le feu. Nos produits supportent des températures allant jusqu à 1000 C, les rendant exceptionnellement résistants au feu. Cette résistance permet de ralentir la progression de l incendie : elle fait ainsi gagner un temps précieux aux opérations de secours et aide à protéger la structure du bâtiment contre des dommages irréversibles. Par ailleurs, nos solutions réduisent au minimum les fumées pour une plus grande sécurité. Pour élever le niveau de confort, nous réduisons le bruit De nombreux sons participent à notre insu à l environnement acoustique d une pièce : la circulation extérieure, les systèmes de ventilation, les discussions... Les espaces avec des niveaux sonores élevés sont stressants et épuisants. Nos solutions d isolation et nos panneaux de plafonds acoustiques amortissent le bruit pour améliorer le confort et la qualité de vie, que ce soit à la maison ou au travail. Une durabilité exceptionnelle Nos produits sont conçus pour offrir des performances pérennes. Les solutions ROCKWOOL restent stables au fil du temps et évitent la formation de ponts s. Notre expertise est plébiscitée par les prescripteurs, designers, entreprises de construction et maîtres d ouvrage. Notre activité est étroitement liée à la nature ROCKWOOL est fabricant de produits et de solutions à base de pierre de basalte, matériau naturel recyclable et inépuisable. Nous transformons également les déchets de notre processus de production en nouvelle matière première et nous développons des systèmes pour recycler nos matériaux issus des déchets de construction. 9 TARIF 2013

10 isoler les toitures-terrasses / Isoler les toitures béton et maçonnées ROCK UP B+ NU Petit format NOUVEAU Panneau nu dont la couche supérieure est surdensifiée Sous Document Technique d Application (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (44 s) quantité * 600 x 600 x 50 1,25 1 0, , , , * 600 x 600 x 60 1,50 1 0, , , , * 600 x 600 x 70 1,75 1 0, , , , x 600 x 80 2,05 1 0, ,60 950, , * 600 x 600 x 90 2,30 1 0, ,28 760, , x 600 x 100 2,55 1 0, ,28 760, , * 600 x 600 x 110 2,80 1 0, ,40 633, , x 600 x 120 3,05 1 0, ,40 633, , * 600 x 600 x 130 3,30 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 140 3,55 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 150 3,80 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 160 4,10 1 0, ,52 506, ,55 * Délai de livraison de 10 à 15 jours ROCK UP B+ Nu Grand format NOUVEAU (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (52 s) quantité x 1000 x 50 1,25 3 3, , , , x 1000 x 60 1,50 3 3, , , , x 1000 x 70 1,75 3 3, , , , x 1000 x 80 2,05 2 2, ,20 998, , x 1000 x 90 2,30 2 2, ,80 873, , x 1000 x 100 2,55 2 2, ,40 748, , x 1000 x 110 2,80 2 2, ,00 624, , x 1000 x 120 3,05 2 2, ,00 624, , x 1000 x 130 3,30 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 140 3,55 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 150 3,80 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 160 4,10 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 170 4,35 2 2,40 3 7,20 374, , x 1000 x 180 4,60 2 2,40 3 7,20 374, , x 1000 x 190 4,85 2 2,40 3 7,20 374, ,

11 isoler les toitures-terrasses / Isoler les toitures béton et maçonnées ROCK UP B+ Soudable Petit format NOUVEAU panneau dont la couche supérieure est surdensifiée et revêtue d une couche de bitume (classe de compressibilité = C) Sous Document Technique d Application Réaction au feu : performance non déterminée (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (44 s) quantité x 600 x 80 2,05 1 0, ,60 950, , * 600 x 600 x 90 2,30 1 0, ,28 760, , x 600 x 100 2,55 1 0, ,28 760, , * 600 x 600 x 110 2,80 1 0, ,40 633, , x 600 x 120 3,05 1 0, ,40 633, , x 600 x 130 3,30 1 0, ,52 506, , x 600 x 140 3,55 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 150 3,80 1 0, ,52 506, , x 600 x 160 4,10 1 0, ,52 506, ,16 * Délai de livraison de 10 à 15 jours Demi épaisseur, nous consulter. Les ages peuvent changer selon l origine de fabrication ROCK UP B+ Soudable Grand format NOUVEAU (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (52 s) x 1000 x 50 1,25 3 3, , , , x 1000 x 60 1,50 3 3, , , , x 1000 x 70 1,75 3 3, , , , x 1000 x 80 2,05 2 2, ,20 998, , x 1000 x 90 2,30 2 2, ,80 873, , x 1000 x 100 2,55 2 2, ,40 748, , x 1000 x 110 2,80 2 2, ,00 624, , x 1000 x 120 3,05 2 2, ,00 624, , x 1000 x 130 3,30 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 140 3,55 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 150 3,80 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 160 4,10 2 2,40 4 9,60 499, ,16 Demi épaisseur, nous consulter. Les ages peuvent changer selon l origine de fabrication 11 tarif 2013

12 isoler les toitures-terrasses / Isoler les toitures béton et maçonnées ROCK UP C Nu Petit format NOUVEAU FORMAT Panneau nu dont la couche supérieure est surdensifiée (à partir de l épaisseur 70 mm) et repérable par un marquage (classe de compressibilité = C) Sous Document Technique d Application (m 2.K/W) d unités/ Pour toutes les épaisseurs, délai de livraison de 10 à 15 jours de / m 2 /chargement (44 s) quantité x 600 x 80 2,05 1 0, ,60 950, , x 600 x 90 2,30 1 0, ,28 760, , x 600 x 100 2,55 1 0, ,28 760, , x 600 x 110 2,80 1 0, ,40 633, , x 600 x 120 3,05 1 0, ,40 633, , x 600 x 130 3,30 1 0, ,52 506, , x 600 x 140 3,55 1 0, ,52 506, , x 600 x 150 3,80 1 0, ,52 506, , x 600 x 160 4,10 1 0, ,52 506, ,03 rock UP C Nu Grand format (m 2.K/W) d unités/ de / * Existe uniquement en mono-densité Demi épaisseur, nous consulter. Les ages peuvent changer selon l origine de fabrication m 2 /chargement (52 s) quantité 53456* 1200 x 1000 x 50 1,15 3 3, , ,60 20 s , * 1200 x 1000 x 60 1,40 3 3, , , , x 1000 x 70 1,75 2 2, , ,20 20 s , x 1000 x 80 2,05 2 2, ,20 998, , x 1000 x 90 2,30 2 2, ,80 873,60 20 s , x 1000 x 100 2,55 2 2, ,40 748, , x 1000 x 110 2,80 2 2, ,00 624,00 24 s , x 1000 x 120 3,05 2 2, ,00 624, , x 1000 x 130 3,30 2 2,40 4 9,60 499,20 26 s , x 1000 x 140 3,55 2 2,40 4 9,60 499,20 24 s , x 1000 x 150 3,80 2 2,40 4 9,60 499,20 22 s , x 1000 x 160 4,10 2 2,40 4 9,60 499,20 22 s ,

13 isoler les toitures-terrasses / Isoler les toitures béton et maçonnées ROCK UP C Soudable Petit format NOUVEAU FORMAT Panneau dont la couche supérieure est surdensifiée (à partir de l épaisseur 70 mm) et revêtue d une couche de bitume (classe de compressibilité = C) Sous Document Technique d Application : en cours Réaction au feu : performance non déterminée (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (44 s) quantité x 600 x 80 2,05 1 0, ,60 950, , * 600 x 600 x 90 2,30 1 0, ,28 760, , x 600 x 100 2,55 1 0, ,28 760, , * 600 x 600 x 110 2,80 1 0, ,40 633, , x 600 x 120 3,05 1 0, ,40 633, , x 600 x 130 3,30 1 0, ,52 506, , x 600 x 140 3,55 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 150 3,80 1 0, ,52 506, , * 600 x 600 x 160 4,10 1 0, ,52 506, ,88 * Délai de livraison de 10 à 15 jours rock UP C Soudable Grand format (m 2.K/W) d unités/ de / m 2 /chargement (52 s) x 1000 x 50 1,15 3 3, , , , x 1000 x 60 1,40 3 3, , , , x 1000 x 70 1,75 2 2, , ,20 20 s , x 1000 x 80 2,05 2 2, ,20 998, , x 1000 x 90 2,30 2 2, ,80 873,60 20 s , x 1000 x 100 2,55 2 2, ,40 748, , x 1000 x 110 2,80 2 2, ,00 624,00 24 s , x 1000 x 120 3,05 2 2, ,00 624, , x 1000 x 130 3,30 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 140 3,55 2 2,40 4 9,60 499, , x 1000 x 150 3,80 2 2,40 4 9,60 499,20 22 s , x 1000 x 160 4,10 2 2,40 4 9,60 499, ,88 Demi épaisseur, nous consulter. Les ages peuvent changer selon l origine de fabrication 13 TARIF 2013

14 isoler les toitures-terrasses / Isoler les toitures béton et maçonnées ROCKBORDER NOUVEAU Panneau revêtu d une couche de bitume et d un film thermo fusible pour l isolation des acrotères Conditionnement d unités/ de / m 2 /chargement (26 s) minimum Code EAN Prix / kg x 1000 x 40 1,00 4 4, ,40 998, , x 1000 x 50 1,25 4 4, ,80 748, , x 1000 x 60 1,50 3 3, ,20 655, , x 1000 x 70 1,75 3 3, ,60 561, , x 1000 x 80 2,05 3 3, ,00 468, ,89 COLLE FIX UP NOUVEAU CONDITIONNEMENT Pour le collage en plein et à froid de panneaux isolants en laine de roche ROCKWOOL sur le pare-vapeur (cf. DTA visant ce domaine d emploi) Conditionnement de sacs/ de kg/ minimum Code EAN Prix / kg Sac de 25 kg ,27 COLLE DOUBLE UP NOUVEAU Pour le collage des panneaux de laine de roche au support ou ente eux Conditionnement de bidons/ de kg/ minimum Code EAN Prix / pièce Bidon de 6,5 kg bidon ,

15 isoler les COMBLES / Isoler LES COMBLES PERDUS ROCKPRIME Laine en vrac pour soufflage Mise en œuvre par machine Sous Avis Technique Conditionnement de sacs/ de Kg/ Kg/ chargement (18 s) Code EAN Prix / Kg Sac plastique de 20 Kg ,19 JETROCK Laine en vrac pour isolation mécanisée Mise en œuvre par machine Sous Avis Technique Conditionnement de sacs/ de Kg/ Kg/ chargement (18 s) Code EAN Prix / Kg Sac plastique de 20 Kg ,43 KIT DE CONSOMMABLES JETROCK Emballage comprenant Minimum de commande (cartons) d unités/carton du carton Code EAN Kit complet * x 380 x 300 mm ,19** Fiches de déclaration chantier + pochettes 1 25 x x 305 x 30 mm , Piges JETROCK x 505 x 40 mm , Etiquettes de repère de boîtier électrique x 305 x 30 mm , écrans de trappe x 360 x 100 mm ,53*** * Comprenant 1 pochette, 2 piges, 25 fiches contôle chantier et leurs pochettes, 5 étiquettes de repères de boitiers électriques et 4 écrans de trappe ** Prix au Kit *** minimum : 2 cartons Prix / carton 15 TARIF 2013

16 ACCESSOIRES JETROCK Conditionnement, accessoires et machines ROCKSPEED Machine Accessoires Code EAN Prix / machine : 70 x 70 x 90 cm Poids : 60 kg Débit Air : 2000 m 3 / h Puissance : 2,2 kw Alimentation : 230 V Mono 10 A Débit matière : 220 kg / h Palles et volute : inox Alimentation trémie : manuelle Niveau sonore : 77 db Tuyau livré : 20 m Diamètre : 100 mm Dénivellation maxi : 15 m Remarques : en cas d utilisation d un groupe électrogène, une puissance de 6 KVA de restitution est nécessaire ,36 Pas de co-chargement possible avec les produits ROCKWOOL (livrés par le fabricant) La machine à souffler ROCKSPEED est déstinée à un usage intensif et professionnel ROCKSTER II Machine Accessoires Code EAN Prix / machine : 82 x 70 x 92 cm Poids : 68 kg Débit Air : 1200 m 3 / h Puissance : 1,5 kw Alimentation : 230 V Mono Débit matière : 220 kg / h Palles et volute : inox Alimentation : manuelle Niveau sonore : 68 dba (+-3%) Tuyau livré : 25 m (à découper en 5 m et 20 m) Diamètre : 125 mm Longueur maxi refoulement : 30 m Longueur maxi aspiration : 10 m ,54 Remarques : en cas d utilisation d un groupe électrogène, une puissance de 4,5 KW de restitution est nécessaire Encombrement = 1 au sol La machine à souffler ROCKSTER est destinée à un usage occasionnel PANIER ROCKSTER Code EAN Prix / pièce Panier supplémentaire pour machines ROCKSTER ,

17 Perfo Ø 5 mm Repère boîtiers électriques isoler les COMBLES / ISOLER LES COMBLES PERDUS LE FLOCON Laine en flocons pour épandage manuel PV CSTB N HO Palettes vendues par multiple de 2 Conditionnement de sacs/ de Kg/ Kg/ chargement (36 s) Code EAN Prix / Kg Sac plastique de 25 Kg ,15 ROCKAIR Laine en vrac pour soufflage Mise en œuvre par machine Sous Avis Technique Conditionnement de sacs/ de Kg/ Kg/ chargement (18 s) Code EAN Prix / Kg Sac plastique de 20 Kg ,44 Kit de consommables ROCKAIR kit de consommables = 1 chantier Règle 500x50 mm Emballage comprenant de Kits/carton du carton Code EAN Prix /Kit Kit ROCKAIR comprenant 1 pochette, 2 piges, 1 liasse d étiquettes «contôle de chantier», 5 étiquettes de repères de boîtiers électriques et 4 écrans de trappe x 380 x 300 mm ,02 17 TARIF 2013

18 isoler les COMBLES / ISOLER LES COMBLES PERDUS ROULROCK KRAFT Rouleau avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ (22 s) minimum Code EAN Prix / m x 1200 x 60 1,40 1 9, , , , x 1200 x 80 1,90 1 7, , , , x 1200 x 100 2,35 1 6, , , , x 1200 x 120 2,85 1 4, , , , x 1200 x 140 3,30 1 4, , , , x 1200 x 160 3,80 1 3, , , , x 1200 x 180 4,25 1 3, , ,04 22 s , x 1200 x 200 5,10 1 2, , , ,37 ROULROCK ALU Rouleau avec pare-vapeur aluminium d'unités/ de m²/ de / de m²/ (22 s) Code EAN Prix / m x 1200 x 100 2,35 1 6, , , ,

19 isoler les COMBLES / ISOLER LES COMBLES PERDUS ROULROCK KRAFT Perforé Rouleau avec kraft perforé Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ de / (22 s) minimum Code EAN Prix / m² x 1200 x 80 1,90 1 7, , ,20 22 s , x 1200 x 100 2,35 1 6, , , , x 1200 x 120 2,85 1 4, , , , x 1200 x 140 3,30 1 4, , ,20 22 s ,42 19 TARIF 2013

20 isoler les COMBLES / ISOLER LES COMBLES aménagés DELTAROCK Panneau rigide non revêtu composé de 2 triangles (m 2.K/W) d unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 60 1, , , , , x 600 x 80 2,35 7 5, ,36 997, , x 600 x 100 2,90 6 4, ,88 855, , x 600 x 120 3,50 5 4, ,40 712, , x 600 x 140 4,10 4 3, ,92 570, , x 600 x 160 4,70 4 3, ,92 570, ,36 EASYROCK Rouleau avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée (m 2.K/W) d unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 200 5,10 2 2, , , ,37 TOITROCK KRAFT Rouleau à languettes à agrafer avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ de / (22 s) minimum Code EAN Prix / m x 350 x 70 1,65 3 7, , , , x 450 x 70 1,65 2 6, , , , x 600 x 70 1,65 2 8, , , ,

21 isoler les COMBLES / ISOLER LES TOITURES PAR L EXTÉRIEUR ROCKCIEL Panneau rigide double densité non revêtu pour l isolation des charpentes bois Une face quadrillée 100 x 100mm Sous Avis Technique de pièces/ de m²/ m²/ chargement (22 s) Codes EAN Prix / m x 600 x 85 2, ,32 887, , x 600 x 105 2, ,80 633, , x 600 x 145 4, ,04 506, , x 600 x 160 4, ,04 506, , x 600 x 180 5, ,28 380, , x 600 x 190 5, ,28 380, , x 600 x 200 5, ,28 380, , x 600 x 220 6, ,40 316, , x 600 x 240 6, ,40 316, , x 600 x 260 7, ,52 253, ,89 Accessoires Rockciel FIX-TOP Tire fond à double filetage pour la fixation Accessoires GUIDE DE PRE-PERCAGE A 30 Epaisseur (mm) ROCKCIEL correspondant* de tire fonds/carton Codes EAN Prix / tire fond , , ou , , , ou , , ,84 * cf. Avis Technique Pré-perçage pour la pose des FIX-TOP Accessoire de guide/carton Code EAN Prix / guide Guide pré-perçage ,83 21 TARIF 2013

22 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l interieur ROCKMUR KRAFT Panneau semi-rigide avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ (22 s) x 600 x 45 1,20 11, , , , x 600 x 60 1,60 9, , , , x 600 x 75 2,00 8, , , , x 600 x 100 2,70 6, , , , x 600 x 120 3,20 4, , , , x 600 x 140 3,75 4, , , , x 600 x 160 4,30 4, , , , x 600 x 180 4,85 3, ,88 855,36 22 s , x 600 x 200 5,40 3, ,88 855,36 22 s , x 600 x 220 5,90 2, ,16 641,52 22 s ,75 ROCKMUR ALU Panneau semi-rigide avec pare-vapeur aluminium d'unités/ (22 s) x 600 x 75 2,00 8, , ,40 22 s , x 600 x 100 2,70 6, , , ,35 ULTRAROCK KRAFT Panneau semi-rigide avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ de / (22 s) x 600 x 45 1, , , ,76 22 s , x 600 x 75 2,10 8 6, , ,72 22 s , x 600 x 100 2,85 6 4, , , ,

23 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l interieur ROCKPLUS KRAFT Panneau rigide avec pare-vapeur kraft Réaction au feu : performance non déterminée d'unités/ de / (22 s) x 600 x 40 1, , , , , x 600 x 50 1,50 6 4, , , , x 600 x 60 1,80 5 4, , , , x 600 x 75 2,25 4 3, , , , x 600 x 80 2,40 5 4, , , , x 600 x 85 2,55 5 4, , ,20 22 s , x 600 x 100 3,00 3 2, ,88 855, , x 600 x 105 3,15 3 2, ,88 855, , x 600 x 120 3,60 3 2, ,16 641, , x 600 x 125 3,75 3 2, ,16 641, , x 600 x 140 4,20 3 2, ,16 641, , x 600 x 160 4,80 2 1, ,92 570, , x 600 x 200 6,05 2 1, ,44 427, ,34 ROCKPLUS NU Panneau rigide mono densité non revêtu d'unités/ de / (22 s) x 600 x 40 1, , , , , x 600 x 50 1,50 6 4, , , , x 600 x 60 1,80 5 4, , , , x 600 x 75 2,25 4 3, , , , x 600 x 80 2,40 5 4, , , , x 600 x 85 2,55 5 4, , ,20 22 s , x 600 x 100 3,00 3 2, ,88 855, , x 600 x 105 3,15 3 2, ,88 855, , x 600 x 120 3,60 3 2, ,16 641, , x 600 x 125 3,75 3 2, ,16 641, , x 600 x 140 4,20 3 2, ,16 641, , x 600 x 160 4,80 2 1, ,92 570, , x 600 x 200 6,05 2 1, ,44 427, ,34 23 TARIF 2013

24 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l interieur en doublage LABELROCK Plaque de plâtre standard Doublage constitué d une plaque de plâtre ép.10mm collée sur un panneau de laine de roche double densité sans pare-vapeur Sous Avis Technique Réaction au feu pour le primitif - Euroclasse A1 (incombustible) Réaction au feu du complexe A 2 S 1 do Palettes vendues par multiple de 2 L x l (mm) du complexe de pièces / de m²/ minimum Codes EAN Prix / m 2 Epaisseurs (mm) x 1200 (mono densité) , , , , x , , x , , , x ,00 20 s 1 344, , x ,00 20 s 1 440, x , , , x ,52 20 s 1 310, , x , , x , , , x ,48 20 s 967, , x ,80 20 s 1 036, x ,00 840, x ,68 873, x , ,36 725, , x ,04 752, x ,40 806, x ,00 20 s 720, x ,44 20 s 748, , x ,32 20 s 645, , x ,20 20 s 691, x ,00 660, x ,32 686, x , ,64 570, , x ,96 591, x ,60 20 s 633, x ,00 540, * 3, x ,08 561, ,30 * Hors Avis Technique Panachage possible avec ROCKPLAK / ROCKFEU SYSTEM, ROCKFEU SYSTEM db, ROCKCIEL et 2 s de FIREROCK Possibilité de grouper 2 épaisseurs 1 camion complet = 20 s en longueur 2500 mm et 2600 mm 1 camion complet = 16 s en longueur 2700 mm, 2800 mm et 3000 mm Qualité de service par Classe (le produit ayant le délai le plus long donne le délai de livraison en jours ouvrés) : : délai 5 jours ouvrés : délai 6 jours ouvrés 24

25 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l interieur en doublage LABELROCK Plaque de plâtre hydrofugé Doublage constitué d une plaque de plâtre hydrofugé ép.13 mm collée sur un panneau de laine de roche double densité sans pare-vapeur Sous Avis Technique Réaction au feu pour le primitif Euroclasse A1 (incombustible) Réaction au feu du complexe A 2 S 1 do Palettes vendues par multiple de 2 L x l (mm) x 1200 Epaisseurs (mm) (mono densité) du complexe de pièces / de m²/ minimum Codes EAN Prix / m 2 0, , , , x , , , x , , x , , , ,55 12, x , , , x , , , x ,00 780, x , ,56 811, , x ,60 777, x ,00 660, x , ,32 686, , x ,64 570, x ,00 20 s 540, * 3, x ,08 561, ,43 * Hors Avis Technique Panachage possible avec ROCKPLAK - ROCKFEU SYSTEM - ROCKFEU SYSTEM db - ROCKCIEL et 2 s de FIREROCK Possibilité de grouper 2 épaisseurs 1 camion complet = 20 s en longueur 2500 mm et 2600 mm 1 camion complet = 16 s en longueur 2700 mm, 2800 mm et 3000 mm Qualité de service par Classe (le produit ayant le délai le plus long donne le délai de livraison en jours ouvrés) : : délai 5 jours ouvrés : délai 6 jours ouvrés 25 TARIF 2013

26 ISOLER LES MURS / ISOLER LES MURS À OSSATURE BOIS MB ROCK Panneau rigide non revêtu avec un bord flexible (m 2.K/W) unités/ de / (22 s) minimum Code EAN Prix / m x 365 x 95 2,75 2, , , , x 365 x 120 3,50 2, , , , x 365 x 145 4,20 1, , , , x 365 x 175 5,10 1, , , , x 380 x 95 2,75 3, , ,59 22 s , x 380 x 120 3,50 2, , ,16 22 s , x 380 x 145 4,25 2, , ,73 22 s , x 380 x 175 5,10 1, , ,28 22 s , x 565 x 95 2,75 4, , , , x 565 x 120 3,50 3, , , , x 565 x 145 4,20 3, , , , x 565 x 175 5,10 2, , , , x 565 x x 590 x 95 2,75 4, , , , x 590 x 120 3,50 3, , , , x 590 x 145 4,20 3, , , , x 590 x 175 5,10 2, , ,64 22 s ,13 MB ROCK + Panneau rigide non revêtu (m 2.K/W) unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 40 1,15 7, , , , x 600 x 50 1,45 4, , , , x 600 x 60 1,70 3, , , , x 600 x 70 2,00 4, , , ,

27 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l extérieur ROCKFAçADE Panneau rigide non revêtu (m 2.K/W) d'unités/ de / (22 s) x 600 x 55 1, , , , , x 600 x 70 2,00 8 6, , , , x 600 x 80 2,25 8 6, , , , x 600 x 100 2,85 6 4, , , , x 600 x 120 3,40 5 4, , , , x 600 x 130 3,70 5 4, , , , x 600 x 140 4,00 4 3, ,88 855, , x 600 x 150 4,25 4 3, ,88 855, , x 600 x 160 4,55 4 3, ,88 855, , x 600 x 170 4,85 3 2, ,16 641, , x 600 x 180 5,10 3 2, ,16 641, , x 600 x 190 5,40 3 2, ,16 641, , x 600 x 200 5,70 3 2, ,16 641, ,89 ROCKGLACE Panneau rigide revêtu d un voile minéral noir d unités/ de m²/ de / (22 s) x 600 x 55 1, , , , x 600 x 70 2, , ,04 32 s , x 600 x 80 2, , , , x 600 x 100 2, , , , x 600 x 120 3, , , , x 600 x 140 4, , ,24 32 s , x 600 x 150 4, , , , x 600 x 180 5, , ,68 32 s , x 600 x 200 5, , ,68 32 s ,11 27 TARIF 2013

28 ISOLER LES MURS / ISOLER LES murs par l extérieur PANNEAU 431 IESE (Isolation extérieure sous enduit) Panneau rigide non revêtu Le produit doit être mis en œuvre selon les modalités définies par l Agrément Technique Européen des enduits concernés Palettes vendues par multiple de 2 (m 2.K/W) d'unités/ de m²/ (44 s) x 600 x 30 0,75 1 0, , , , x 600 x 40 1,05 1 0, , , , x 600 x 80 2,10 1 0, ,60 950,40 14 s , x 600 x 100 2,60 1 0, ,28 760, , x 600 x 120 3,15 1 0, ,40 633, , x 600 x 140 3,65 1 0, ,52 506, ,45 Délai de livraison spécifique : 15 jours ECOROCK Panneau rigide double densité non revêtu ETPM Palettes vendues par multiple de 2 d'unités/ de pièces/ de m²/ (22 s) Codes EAN Prix / m * 1200 x 600 x 50 1,35 1 0, , , , x 600 x 60 1,65 1 0, , , , * 1200 x 600 x 80 2,20 1 0, ,20 950, , x 600 x 100 2,75 1 0, ,56 760, , x 600 x 120 3,30 1 0, ,80 633, , x 600 x 140 3,85 1 0, ,92 570, , x 600 x 160 4,40 1 0, ,04 506, , * 1200 x 600 x 180 5,00 1 0, ,16 443, , x 600 x 200 5,55 1 0, ,28 380, , ** 1200 x 600 x 260 7,20 1 0, ,40 316, ,06 Délai de livraison spécifique : * 5 à 10 jours ** 15 jours 28

29 ISOLER LES MURS / ISOLER les murs CREUX ROCKWOOL 001 Laine en flocons pour insufflation mécanisée Mise en œuvre par machine Sous Avis Technique Conditionnement de sacs / de Kg/ Kg/ chargement (18 s) Code EAN Prix / Kg Sac plastique de 25 Kg ,68 notes 29 TARIF 2013

30 ISOLER LES MURS / ISOLER LES cloisons ROCKMUR NU Panneau semi-rigide non revêtu d'unités/ de / (22 s) Codes EAN Prix / m x 600 x 45 1, , , , , x 600 x 60 1, , , , , x 600 x 75 2, , , , , x 600 x 100 2,70 8 6, , , , x 600 x 120 3,20 6 4, , , , x 600 x 140 3,75 5 4, , , ,57 ROCKCALM Panneau rigide non revêtu (m 2.K/W) d'unités/ de / (22 s) x 600 x 40 1, , , , , x 600 x 50 1, , , , , x 600 x 60 1, , , , , x 600 x 80 2,25 8 4, , , ,29 DB ROCK Panneau rigide non revêtu (m 2.K/W) d unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 30 0, , , , , x 600 x 50 1, , , , ,

31 ISOLER LES MURS / ISOLER LES cloisons ALPHAROCK Panneau rigide non revêtu (m 2.K/W) d unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 30 0, , , , , x 600 x 40 1, , , , , x 600 x 50 1,45 6 4, , , , x 600 x 60 1,75 5 4, , , , x 600 x 80 2,35 5 4, , , , x 600 x 100 2,90 3 2, ,88 855, ,95 notes 31 TARIF 2013

32 ISOLER LES MURS / ISOLER LES gaines techniques ROCKPLAK Panneau sandwich composé d une âme isolante en laine de roche de forte densité (48mm) collée de part et d autre à une plaque de plâtre (standard et/ou hydrofugé) ép.13 mm Sous Avis Technique Réaction au feu du complexe A 2 S 1 do Palettes vendues par multiple de 2 L x l (mm) Epaisseur totale (panneau + 2 parements) de pièces/ Codes EAN Prix / m 2 Plaque standard & plaque hydrofugée x , , x , , plaque standard & 1 plaque hydrofugée 29,57 ROCKPLAK découpé, conditionné et livré avec 2 largeurs indissociables par de dimensions 2500 ou 2600 mm x 1200 mm Panache possible avec LABELROCK - ROCKFEU SYSTEM - ROCKFEU SYSTEM db - ROCKCIEL et 2 s de FIREROCK 32

33 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES PLANCHERS EN FOND DE COFFRAGE ROCKFEU COFFRAGE Panneau rigide non revêtu Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ de pièces/ (44 s) x 600 x 50 1, , , , x 600 x 60 1, , , , x 600 x 70 1, , ,48 24 s , x 600 x 80 2, ,60 950, , x 600 x 90 2, ,16 887,04 24 s , x 600 x 100 2, ,28 760, , x 600 x 110 2, ,40 633, , x 600 x 120 3, ,40 633, , x 600 x 130 3, ,52 506,88 28 s , x 600 x 140 3, ,52 506, ,88 Épaisseurs et 100 mm. Également disponibles en largeur mm minimum, prix, délais et autres épaisseurs, nous consulter ROCKFEU SYSTEM Panneau rigide double densité nu équipé de 6 fixations intégrées (brevetées) pour fond de coffrage Réaction au feu pour le primitif Euroclasse A1 (incombustible) Palettes vendues par multiple de 2 * Panachage possible avec LABELROCK/ ROCKPLAK *Délai de livraison spécifique : 5 à 10 jours de pièces/ de m²/ (22 s) 63071* 2400 x 600 x 50 1, , ,64 14 s , * 2400 x 600 x 80 2, ,20 950,40 14 s , x 600 x 95 2, ,56 760, , x 600 x 100 2, ,56 760, , x 600 x 110 3, ,68 696, , X 600 X 120 3, ,80 633, , x 600 x 130 3, ,92 570, , x 600 x 140 3, ,92 570, , x 600 x 160 4, ,16 443, , x 600 x 180 5, ,16 443,52 14 s , x 600 x 200 5, ,28 380,16 14 s ,59 33 TARIF 2013

34 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES PLANCHERS EN FOND DE COFFRAGE ROCKFEU SYSTEM db Panneau rigide double densité revêtu d un désolidarisant acoustique et équipé de 6 fixations intégrées (brevetées) pour fond de coffrage ROCKFEU SYSTEM db ne contribue pas au développement de l incendie (Euroclasse A2* s 1 d O ) Test réalisé côté laine de roche, surface exposée en cas d incendie Palettes vendues par multiple de 2 ** de m²/ (22 s) 63075*** 2400 x 600 x 95 2, ,56 760,32 14 s , x 600 x 100 2, ,56 760, , X 600 X 120 3, ,80 633, , x 600 x 130 3, ,92 570, , x 600 x 140 3, ,92 570, , x 600 x 160 4, ,16 443, , x 600 x 180 5, ,16 443,52 14 s , x 600 x 200 5, ,28 380,16 14 s ,12 * Test réalisé côté laine de roche, surface exposée en cas d incendie ** Pour le primitif Panachage possible avec LABELROCK/ ROCKPLAK ***Délai de livraison spécifique : 5 à 10 jours pour épaisseur 95 mm 34

35 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES PLANCHERS EN RAPPORTÉ SOUS DALLE ROCKFEU RsD Panneau rigide double densité non revêtu Réaction au feu A1 (incombustible) Palettes vendues par multiple de 2 de m²/ (44 s) x 600 x 200 5, ,64 380, , x 600 x 250 7, ,20 316,80 28 s , x 600 x 300 8,70 8 5,76 253,44 28 s ,23 Délai de livraison spécifique : 5 à 10 jours notes 35 TARIF 2013

36 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES PLANCHERS EN RAPPORTÉ SOUS DALLE ROCKFEU REI 60 RsD Panneau rigide non revêtu Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ (44 s) x 600 x 60 1, , , , x 600 x 70 2, , ,48 24 s , x 600 x 80 2, ,60 950, , x 600 x 90 2, ,16 887, , x 600 x 100 2, ,28 760, , x 600 x 105 3, ,28 760, , x 600 x 110 3, ,40 633, , x 600 x 120 3, ,40 633, , x 600 x 130 3, ,52 506, , x 600 x 140 4, ,52 506, , x 600 x 150 4, ,52 506, , x 600 x 160 4, ,52 506, , x 600 x 180 5, ,52 374,88 28 s ,31 ROCKFEU REI 120 RsD Panneau rigide non revêtu Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ (44 s) x 600 x 60 1, , , , x 600 x 70 2, , ,48 24 s , x 600 x 80 2, ,60 950, , x 600 x 90 2, ,16 887, , x 600 x 100 2, ,28 760, , x 600 x 105 3, ,28 760, , x 600 x 110 3, ,40 633, , x 600 x 120 3, ,40 633, , x 600 x 130 3, ,52 506, , x 600 x 140 4, ,52 506, , x 600 x 150 4, ,52 506, , x 600 x 160 4, ,52 506, , * 1200 x 600 x 175 5, ,28 760, , x 600 x 180 5, ,64 380,16 28 s ,34 Délai de livraison spécifique : 5 à 10 jours pour épaisseur 175 mm * 22 s par camion tautliner 36

37 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES PLANCHERS EN RAPPORTÉ SOUS DALLE ROCKFEU REI 240 RsD Panneau rigide non revêtu Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ (44 s) x 600 x 60 1, , , , x 600 x 80 2, ,60 950, , x 600 x 90 2, ,16 887,04 22 s , x 600 x 100 2, ,28 760, , x 600 x 110 2, ,40 633, , x 600 x 120 3, ,40 633, , x 600 x 130 3, ,52 506,88 28 s , x 600 x 140 3, ,52 506, , x 600 x 180 4, ,64 380, ,59 37 TARIF 2013

38 ISOLER LES planchers et les sols / ISOLER LES SOLS SOUS CHAPE maçonnée ROCKSOL PRO Panneau rigide non revêtu d unités/ de / (22 s) Code EAN Prix / m x 600 x 20 0, , , , ,44 ROCKSOL EXPERT Panneau rigide non revêtu Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ de / Camion tautliner m²/ chargement (44 s) x 600 x 15 0, , , , , x 600 x 30 0,75 6 4, , , , x 600 x 40 1,05 5 3, , , , x 600 x 50 1,30 4 2, , , , x 600 x 60 1,55 4 2, , , , x 600 x 70 1,80 3 2, , ,48 22 s , x 600 x 80 2,10 3 2, ,60 950, , x 600 x 90 2,35 2 1, ,16 887,04 22 s , x 600 x 100 2,60 2 1, ,28 760, , x 600 x 120 3,15 2 1, ,40 633,60 22 s , x 600 x 150 3,90 2 1, ,52 506,88 22 s , x 600 x 180 4,70 2 1, ,64 380,16 22 s ,94 ROCKSOL PREMIUM Panneau rigide revêtu d un pare-vapeur kraft aluminium quadrillé Réaction au feu : performance non déterminée Palettes vendues par multiple de 2 d unités/ de / (44 s) Codes EAN Prix / m x 600 x 40 1,05 5 3, , , , x 600 x 50 1,30 4 2, , , , x 600 x 60 1,55 4 2, , , , x 600 x 80 2,10 3 2, ,60 950, , x 600 x 100 2,60 2 1, ,28 760, ,

39 ISOLER LES CHEMINÉES FIREROCK Panneau rigide revêtu d aluminium Palettes vendues par multiple de 2 de panneaux/ de m 2 / de / de m 2 / m 2 /chargement (52 s) Code EAN Prix / m x 600 x , , , x 600 x , , ,86 Accessoires COLLE HAUTE TEMPERATURE PRETE A L EMPLOI Pour le collage des panneaux isolants FIREROCK au feu jusqu à 10 heures (R.E. n 1-F-230) Conditionnement de seaux/ de kg/ Code EAN minimum Seau de 10 kg seau 43,44 Prix / seau ADHESIF ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE Pour le jointoiement des panneaux isolants FIREROCK au feu jusqu à 10 heures (R.E. n 1-F-230) Conditionnement de rouleaux/carton Code EAN minimum Rouleau 50 mm x 15 ml carton 25,94 Prix / rouleau 39 TARIF 2013

40 ACCESSOIRES ADHESIF PARE-VAPEUR Jointoiement des panneaux et rouleaux isolants thermo-acoustiques Conditionnement minimum Codes EAN rouleaux par carton 1 carton ,12 Existe en Box-s : nous consulter Prix / rouleau REQUIN Outil pour la découpe de panneaux laine de roche Conditionnement Codes EAN Carton de 1 unité ,98 Prix / unité COUTEAU À DÉCOUPER LA LAINE DE ROCHE Lame de 32 cm Conditionnement Codes EAN ,4 x 57 cm 10 unités par carton ,63 Prix / unité 40

41 ACCESSOIRES ADHESIF ROCKFOL KB1 Bande autocollante pour le recouvrement du film Intello Rockfol Conditionnement minimum Codes EAN carton de 10 rouleaux 1 carton ,31 Prix / rouleau Cartouche adhésif ROCKFOL DK Kit d étanchéité à l air pour le raccordement du freinvapeur sur les côtés de la construction Conditionnement minimum Codes EAN carton de 20 unités 1 carton ,96 Prix / unité frein-vapeur intello ROCKFOL Film frein-vapeur en polyéthylène pour l étanchéité à l air (Lxl en mm) m 2 /rouleau Codes EAN x ,88 Prix / m 2 41 TARIF 2013

42 service / tri et recyclage des déchets de chantiers ROCKCYCLE Service de reprise et de tri des déchets issus de la livraison et pose de nos produits (s bois, chutes de laine et emballages plastiques) L assurance d un chantier propre et organisé pour plus d informations et télécharger notre formulaire de commande : Produit minimum Codes EAN Prix ROCKCYCLE Selon le volume de votre chantier* à partir de 55 *Service complet facturé au forfait, en fonction de la taille de votre chantier L enlèvement des Big Bags et des s est garanti dans un délai de 5 jours ouvrés après votre demande Vous serez contacté 48h avant la date d enlèvement pour vous permettre de vous organiser efficacement 42

43 Avec rockcycle, rockwool s engage à vos côtés pour vos clients Isoler les bâtiments dans une démarche responsable et engagée L évolution du cadre réglementaire sur la gestion des déchets du BTP est inscrite dans le programme européen de nos institutions*. Dans chacune de nos usines, les chutes et déchets de laine de roche ROCKWOOL sont déjà recyclés. Une possibilité que nous devons à la composition de notre matériau. Aujourd hui, ROCKWOOL se rend opérationnel pour vous. Nos équipes sont prêtes à relever le défi pour collecter, contrôler et recycler les déchets. ROCKCYCLE et vous : un service qui vous inscrit dans une démarche de développement durable La propreté des chantiers est un sujet sur lequel vous nous avez fait part de vos attentes. Aujourd hui, nous professionnalisons la démarche qui devient un atout pour convaincre vos clients et marquer votre différence. Recycler c est d abord trier en respectant les étapes suivantes : Un tri immédiat pour éviter les dispersions de déchets sur le chantier. Un tri à la source des matériaux pour limiter les opérations de contrôle. Un tri efficace dans le respect des consignes de stockage pour éviter les détériorations des matières triées. * Réservé aux gros chantiers - isolants nus - chantiers toitures-terrasses Bon à savoir : Les chutes de laine de roche ROCKWOOL non souillées sont des déchets inertes et non dangereux. Leur tri, collecte et transport ne nécessitent aucune condition particulière. Les emballages PE de tous nos produits sont recyclables à 100%. Nos s bois sont spécifiques. C est pourquoi nous facilitons ainsi leur gestion en les reprenant. Notre objectif : Supprimer le présence de nos produits dans les bennes de chantiers. Contactez-nous pour en savoir plus sur Rockcycle 43 TARIF 2013

44 Conditions Générales de Vente PREAMBULE Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société ROCKWOOL FRANCE SAS (ci-après dénommée le «Vendeur») par ses clients (ci-après dénommé le/les «Client(s)»), quel que soit le lieu de livraison des produits (France métropolitaine, DOM TOM, étranger). En conséquence, toute commande passée au Vendeur implique nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l acceptation entière et sans réserve par le Client desdites Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire et, notamment, toutes conditions générales ou particulières émanant du Client, y compris ses éventuelles conditions d achat et ses bons de commande, sont en conséquence inopposables au Vendeur, sauf acceptation préalable et écrite. Lorsque la loi le rend obligatoire, toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes Conditions Générales de Vente devra être formalisé dans la convention annuelle prévue par l article L du Code de commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par les parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément (cf. article 11 infra). Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété par le Client comme valant renonciation par le Vendeur à se prévaloir ultérieurement de l une quelconque desdites Conditions. Les présentes Conditions Générales de Vente sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception au Client et qu elle prendra effet trente jours après réception de la notification. 1 - PASSATION DE COMMANDE Les commandes doivent être adressées au siège social du Vendeur par courrier, télécopie ou par courrier électronique à l adresse suivante : ROCKWOOL FRANCE SAS, 111, rue du Château des Rentiers, Paris en précisant activité «ROCKWOOL France» ou «ROCKFON».Les numéros de télécopies ou adresses électroniques seront communiqués au Client par l organisation de vente concernée. Les commandes doivent mentionner le libellé, les références, la quantité des produits commandés ainsi qu une description précise (assortie d un schéma si nécessaire) dans le cas de produits hors standard, c est-àdire, hors tarif habituel. Elles stipuleront également de façon claire le lieu de livraison demandé ainsi que les éventuelles contraintes d accès à ce lieu. Le Vendeur se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du Client à l une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Les commandes ne deviennent fermes et définitives qu après confirmation écrite par le Vendeur, sous forme d un Accusé de Réception de Commande notifié par courrier, par télécopie ou par courrier électronique ; en cas de confirmation par télécopie, la production du bordereau d émission établi par l appareil de télécopie ou l ordinateur du Vendeur fera foi. Toute annulation ou modification de commande du Client devra être notifiée par écrit au Vendeur par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception et devra faire l objet d une acceptation expresse et écrite du Vendeur, que ce dernier se réserve le droit de refuser. En tout état de cause, le remboursement de la marchandise ne pourra être que proportionnel à la quantité considérée comme ré-expédiable par l usine réceptionnant ladite marchandise, déduction faite des différents coûts de transport concernés. Toute modification de commande en termes de contenu et/ou délais concernant des produits au tarif (hors accessoires) sans quantité minimum s effectue au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de livraison prévue et avant dix heures. Dans cette hypothèse, le Vendeur considère la modification comme une nouvelle commande, annulant la précédente, et confirme au Client le nouveau délai. Pour les produits figurant au tarif avec une quantité minimum, les produits accessoires ou les produits hors standard absents du tarif, toute modification ou annulation devra intervenir au plus tard 8 semaines avant la semaine de livraison prévue (nous consulter pour les frais en cas d annulation ou de modification de commande intervenant moins de 8 semaines avant la date de livraison). Le Vendeur se réserve le droit d exiger du Client le paiement du montant total de la commande. A cette fin, le Vendeur adressera au Client une facture pro forma. La commande ne sera alors considérée comme ferme et définitive qu à l encaissement par le Vendeur du montant facturé. Le Vendeur se réserve le droit, même en cours d exécution de commande, d exiger une garantie, qui pourra notamment prendre la forme d une caution bancaire pour la bonne exécution des engagements, tout refus autorisant l annulation de tout ou partie des commandes passées. 2 - TARIF Les prix des produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables à la date de la commande par le Client. Les prix s entendent hors taxes. Tous impôts et droits éventuellement exigibles sont à la charge du Client. Pour les livraisons en France métropolitaine, Corse exclue, les prix s entendent franco de port et emballages compris. Pour les ventes à destination de la Corse, les prix s entendent franco, port de départ (Marseille ou Nice), emballages compris. S agissant des ventes à destination des départements et territoires d outre-mer et de l étranger, les prix s entendent départ usine ou entrepôt du Vendeur (EXW), emballages standard compris. Lorsqu il supporte le coût d acheminement des marchandises au point de livraison du Client (ventes franco), le Vendeur retiendra les moyens de transport les plus adaptés. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le Vendeur sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires du Vendeur en vigueur au jour de la commande. Le Vendeur se réserve le droit d appliquer ses conditions tarifaires en vigueur à la date de la livraison, notamment en cas de fluctuations du prix des matières premières ou en cas de survenue d un événement indépendant de sa volonté qui aurait pour conséquence d accroître le coût des produits. Les tarifs des produits sont établis en fonction de leur conditionnement habituel. Toute modification de tarif sera communiquée aux Clients deux mois avant la date d application. Tout Client qui passe commande après la notification du nouveau tarif pour livraison de celle-ci après l entrée en vigueur des nouveaux prix est réputé avoir accepté ces derniers qui prévaudront sur toute information éventuellement divergente qui pourrait figurer dans la commande. Ces dispositions sont considérées comme déterminantes de l accord entre le Vendeur et son Client, et chaque vente intervenant postérieurement à la notification du nouveau tarif sera pleinement soumise à celui-ci. Dans l hypothèse où la commande est antérieure à la notification, elle pourra être annulée par télécopie ou confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client, sans indemnité dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification des nouveaux tarifs par le Vendeur. 3 - LIVRAISON - LOGISTIQUE Les délais de livraison ne sont donnés que sur demande et à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Vendeur. Il ne peut être envisagé de dédommagement ou d indemnisation de quelque nature que ce soit et ce, pour quelque motif que ce soit en cas de retard de livraison. Les produits sont livrés ou mis à la disposition du Client sur des supports de livraisons et dans des conditionnements définis dans les tarifs du Vendeur. Les produits voyagent aux risques et périls du Client, à qui il appartient de vérifier les produits au moment de leur réception et de faire immédiatement toutes réserves utiles auprès du transporteur, dans les conditions précisées à l article L du Code du commerce (réserves sur récépissé, confirmées par lettre recommandée dans les trois jours, non compris les jours fériés). La responsabilité du Vendeur est limitée au remplacement ou au remboursement des produits reconnus défectueux ou manquants, dans les conditions décrites à l article 6 ci-dessous. De plus, la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée au cas où les produits vendus seraient déchargés ou entreposés dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature. 4 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT Les factures sont payables au siège social du Vendeur 45 jours fin de mois de livraison, par chèque, virement ou effet de commerce. Pour les ventes à l exportation, les moyens de règlement sont ceux couramment utilisés dans les échanges internationaux. Les effets de commerce devront être retournés au Vendeur revêtus de l acceptation du Client dans les dix jours de leur réception. L acceptation préalable de traite ou lettre de change ne peut en aucun cas constituer une dérogation au délai de règlement ci-dessus visé. Seul le règlement à l échéance convenue est libératoire. Conformément aux dispositions visées sous les articles L et L du Code de commerce, toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l exigibilité de plein droit d une pénalité d un montant égal à trois fois le taux d intérêt légal en vigueur à la date d échéance. Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au Vendeur. Tout mois commencé sera intégralement dû. Le Vendeur pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix due au Client. A défaut de paiement, même partiel, d une 44

45 seule des échéances convenues pour l une quelconque des livraisons, le Vendeur se réserve la possibilité de demander l exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l effet sera considéré comme un refus d acceptation assimilable à un défaut de paiement. Aucun paiement ne peut faire l objet d une compensation à la seule initiative du Client, l accord préalable et écrit du Vendeur étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d achat du Client. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard ou d inexécution totale ou partielle, par le Client, de ses obligations de paiement, le Vendeur pourra notifier au Client, par télécopie ou lettre recommandée avec demande d avis de réception, la suspension de ses livraisons. Ces dispositions cesseront leurs effets au paiement intégral des factures, le Client acceptant alors les nouveaux délais de livraison qui lui seront notifiés par le Vendeur. En cas d insolvabilité notoire, de paiement au-delà de la date d échéance, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le Vendeur pourra, sous réserve des dispositions impératives de l article L du Code de commerce : - procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise des marchandises correspondant à la commande en cause et éventuellement aux commandes impayées antérieures que leur paiement soit échu ou non ; - résilier de plein droit le contrat en totalité sur simple avis donné au Client par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l exercice de tous ses autres droits. Toute détérioration du crédit du Client pourra, à tout moment, justifier en fonction des risques encourus, la fixation d un plafond en découvert éventuellement autorisé du Client, l exigence de certains délais de paiement, d un règlement comptant des commandes en cours et à venir et de certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son fond de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de contrôle ou de structure de l entreprise du Client ou dans la personne de son dirigeant, est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit du Client. Conformément aux dispositions visées sous l article L du Code de commerce, et de convention expresse, en cas d ouverture d une procédure de sauvegarde, de mise en redressement ou en liquidation judiciaire du Client, le montant non encore payé des factures qu il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit du Vendeur et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu il resterait devoir au Vendeur, celles-ci devenant immédiatement exigibles. Si, par ailleurs, le Vendeur est mis dans l obligation de s adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitairement et de plein droit, et non réductible, l application d une majoration calculée au taux de 10 % du montant des sommes dues par le Client et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels. 5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Les produits vendus demeurent la propriété du Vendeur jusqu au paiement intégral des factures, la présente clause de propriété étant conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, à ce titre, aux dispositions de l ordonnance n du 23 mars 2006 «relative aux sûretés». A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d une traite, d un chèque bancaire ou postal ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l encaissement effectif du prix par le Vendeur. Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par le Client, la créance du Vendeur sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus par le Client. Le Client cède dès à présent au Vendeur toutes créances qui naîtraient de la revente des produits impayés sous réserve de propriété. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du Client, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur. En cas de revendication des marchandises, pour non paiement partiel ou total, les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées. Conformément aux articles L et L du Code de commerce et nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable au Client. Le Vendeur est d ores et déjà autorisé par le Client qui l accepte, à faire dresser un inventaire et/ou mettre sous séquestre les produits impayés détenus par lui. Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, au Vendeur à titre de clause pénale. Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques afférents aux produits vendus sont à la charge du Client. Le Client sera ainsi tenu pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même s il s agit d un cas fortuit ou de force majeure. Jusqu au complet paiement, le Client s interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les produits vendus sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie. Le Client s oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve de propriété appartiennent au Vendeur, et à informer le Vendeur immédiatement de toute saisie ou opération similaire. 6 - MANQUANTS NON CONFORMITÉ - GARANTIE Les produits commercialisés par le Vendeur sont conformes aux spécifications techniques requises et à la législation et/ou réglementation et/ou normes en vigueur et sont garantis contre tous vices de fabrication. Tout éventuel manquant, défaut de conformité ou vice caché sera porté à la connaissance du Vendeur par le Client, sous forme de notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la livraison ou la découverte du vice caché. En cas de manquant, défaut de conformité ou de vice caché, la garantie du Vendeur est limitée au remplacement des produits manquants ou défectueux ou à l établissement d un avoir sans donner droit au versement d une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le Vendeur devra avoir accès au produit ou chantier litigieux afin de pouvoir effectuer ses constatations. Un retour des marchandises litigieuses sera demandé par le Vendeur et organisé par ses soins sous quinze jours ouvrés. Le Client devra veiller à mettre la dite marchandise à disposition au moment prévu pour son enlèvement par le Vendeur. La garantie du Vendeur ne s appliquera pas dans l hypothèse où les produits auraient été transformés, intégrés ou incorporés. Les produits commercialisés par le Vendeur étant des produits techniques, ils requièrent bien entendu un strict respect des fiches techniques les accompagnants. Le Client s engage à ce titre à respecter ou à faire respecter les règles de l art ou normes régissant ces produits. Le Vendeur recommande au Client de s assurer, avant de vendre ou mettre le produit en œuvre qu il convient exactement à l emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires. Dans le cas de produits combinés faisant appel à d autres produits que ceux commercialisés par le Vendeur, l installateur doit vérifier préalablement la compatibilité desdits produits et, en aucun cas, installer des produits commercialisés par le Vendeur en association avec des produits d une autre marque susceptibles d entraîner un mauvais fonctionnement de l ensemble, voire un danger pour les utilisateurs ou, de manière plus générale, pour toute personne. L utilisation des produits commercialisés par le Vendeur doit être conforme aux documentations et préconisations écrites fournies par le Vendeur. Pour tout autre usage, le Client devra obtenir du Vendeur une autorisation écrite. 7 - RETOURS Aucun retour de produit ne sera admis sans l accord préalable et écrit du Vendeur (hormis dans le cas des marchandises reçues endommagées par le Client et laissées au transporteur). En toute hypothèse, les coûts afférents au transport des produits retournés resteront à la charge du Client après acceptation de la date de retour par le Vendeur. Aucun retour de produit hors standard ne sera accepté. Le remboursement au Client de la marchandise retournée sera fonction des quantités pouvant être reprises en stock par le Vendeur à des fins de revente. 8 - DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES Le Vendeur est titulaire de l ensemble des droits de propriété intellectuelle et, à ce titre, notamment des brevets et des marques couvrant les produits vendus au Client sous les marques «ROCKWOOL», «Rockfon» et/ou toute autre marque utilisée par le Vendeur. Le cas échéant, les produits livrés par le Vendeur sous les marques «ROCKWOOL», «Rockfon» et/ou toutes autres marques utilisées par le Vendeur ne pourront être revendus que dans leur présentation d origine et dans des conditions conformes à leur image de marque et à leurs spécificités techniques. Le Client informera le Vendeur, par télécopie ou , confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et / ou industrielle concernant les produits du Vendeur et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable informé le Vendeur qui sera seule en droit de diriger la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. Le Client s engage à respecter l ensemble des droits de propriété intellectuelle du Vendeur, dont il déclare avoir parfaite 45 TARIF 2013

46 connaissance, en ce qui concerne notamment les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par le Vendeur et les sociétés affiliées à celui-ci. Si le Client engage de quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles le Vendeur pourrait être concernée et sur la base desquelles le Client pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et sans s être mis d accord avec le Vendeur préalablement, le Client supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des sommes engagées. Le Client qui aurait connaissance d une contrefaçon des brevets protégeant les produits ou des marques détenus par le Vendeur devra en informer immédiatement le Vendeur par télécopie ou par confirmé par lettre recommandée avec demande d avis de réception. 9 - FORCE MAJEURE L exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera suspendue en cas de survenance d un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou retarderait l exécution. Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative : - guerre (déclarée ou non déclarée), guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie, - sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation, - cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblement de terre, raz de marée, inondation, destruction par la foudre, - épidémie, - accident, notamment d outillage, bris de machine, explosion, incendie, destruction de machines, d usines et d installations quelles qu elles soient, - interruption ou retard dans les transports, défaillance d un transporteur quel qu il soit, impossibilité d être approvisionné pour quelque raison que ce soit, pénurie des matières premières, défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières, - défaillance d un tiers, - boycott, grève et lock-out sous quelque forme que ce soit, grève du zèle, occupation d usines et de locaux, arrêt de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande l exonération de sa responsabilité, - acte de l autorité, qu il soit licite ou illicite, arbitraire ou non. - ou bien encore tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur. Cette suspension ne s applique cependant pas aux obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d un délai de quinze jours, l autre partie aura la possibilité de résilier la commande en cours REDUCTIONS DE PRIX Le Client bénéficiera des remises et ristournes consenties par le Vendeur, pour autant que les conditions y donnant droit seront respectées. Le paiement des ristournes par le Vendeur est subordonné à la condition que le Client ait respecté les échéances de la totalité des factures émises par le Vendeur et précédant la mise en paiement desdites ristournes. Il est bien entendu que le règlement des ristournes portées sur facture aux fins de respect des dispositions légales, ne pourra intervenir que pour autant qu au 31 décembre de l année en cours, les conditions y donnant droit continuent d être satisfaites par le Client. A défaut de paiement, même partiel, d une seule facture, les avances sur ristournes éventuellement intervenues seront purement et simplement annulées et devront être remboursées immédiatement par le Client CONVENTION ANNUELLE / CONDITIONS PARTICULIèRES DE VENTE / SERVICES PROPRES à FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS / AUTRES OBLIGATIONS DESTINéES à FAVORISER LA RELATION COMMERCIALE Conformément aux dispositions des articles L et L I nouveaux du Code de commerce, tels que modifiés par la Loi n du 4 août 2008 de Modernisation de l Economie, une convention annuelle établie entre le Vendeur et le Client interviendra avant le 1 er mars de l année n et définira l ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l issue de la négociation commerciale ; dans ce cadre, la convention annuelle précisera : - Les conditions de l opération de vente des produits et notamment les conditions particulières de vente éventuellement accordées au Client, dérogeant aux présentes conditions générales de vente, pour autant que ces conditions particulières soient pleinement justifiées au vu des obligations souscrites par le Client et dont la réalité, à tout le moins potentielle à la date de signature de la convention annuelle, devra être préalablement démontrée par ledit Client. Le paiement par le Vendeur de toute éventuelle ristourne est subordonné à la condition que le client ait respecté tous ses engagements ainsi que les échéances de la totalité des factures précédant la date de mise en paiement de ces ristournes. - Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le Vendeur et le Client ne relevant pas de la coopération commerciale, en précisant pour chacune d entre elles l objet, la date prévue de réalisation du service et ses modalités d exécution, ainsi qu éventuellement sa rémunération sous forme de réduction de prix à moins que celle-ci ne concoure globalement à la détermination du prix convenu de la transaction commerciale ; le Vendeur et le Client pourront déterminer globalement un taux de réduction de prix fédérant la totalité des avantages tarifaires susceptibles de venir diminuer le prix tarif en contrepartie desdites obligations. - Les prestations de services propres à favoriser la commercialisation des produits, en définissant les services devant être rendus, les produits concernés, les dates desdits services et leur durée, et leur rémunération, sauf à ce que la convention annuelle établie sous la forme d un contrat cadre puisse en partie renvoyer à des contrats d application, mais sans que pour autant ces derniers ne puissent se substituer au contrat cadre annuel qui devra être établi préalablement à l exécution de tout service. Les factures de prestations de services établies par le Client devront êtres conformes aux dispositions de l article L du Code de commerce ainsi qu aux dispositions de l article 289 du Code général des impôts et de l article 242 nonies A de l annexe II du Code général des impôts. Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la commercialisation des produits ou d autres services ne saurait intervenir avant le retour de l un des deux exemplaires originaux de la convention annuelle, dûment signée, paraphée et datée du Client, avant le 1 er mars de l année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d autres services seront payées après constatation de la réalisation de la prestation. Elles ne seront pas compensables avec les factures de livraison des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de ces dernières, toute déduction étant assimilée à un défaut de paiement par le Client et justifiera le refus de livraison. Lorsque le montant d un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d un pourcentage sur le chiffre d affaires, celui-ci s entend net de tous droits et taxes, et hors cotisation Eco-Emballages. La base ristournable sera constituée du chiffre d affaires diminué de toutes sommes retenues par le client à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite du Vendeur CONTESTATIONS COMMERCIALES Toute contestation de la part du Client relative à l ensemble de la relation commerciale avec le Vendeur (facture, contrats de services, qualité des produits, créances diverses ) ne pourra être prise en compte après expiration d un délai d un an à compter de la survenance de l événement contesté. Au delà de ce délai et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l article L du Code de Commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et les actions du Client seront prescrites EXCLUSION DE TOUTES PÉNALITÉS Aucune pénalité ne sera acceptée par le Vendeur, sauf accord préalable et écrit de ce dernier et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité ATTRIBUTION DE JURIDICTION DROIT APPLICABLE L ensemble des relations contractuelles entre le Vendeur et le Client issu de l application des présentes Conditions Générales de Vente, et les éventuels accords particuliers qui pourraient être conclus, et tous les litiges en découlant, quel qu en soit la nature, seront soumis à tous égards au droit français et ce, quand bien même les produits seraient-ils vendus à un Client établi à l extérieur du territoire français. Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l amiable les désaccords susceptibles de résulter de l interprétation, l exécution ou la cessation des relations commerciales entre le Vendeur et le Client. Tout litige ayant son origine dans l exécution des relations contractuelles établies entre le Vendeur et le Client, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, seront soumis à la juridiction des tribunaux compétents de Paris, nonobstant toute demande incidente ou tout appel en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d attribution de compétence s appliquera même en cas de référé. Le Vendeur disposera néanmoins de la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle du siège social du Client ou celle du lieu de situation des marchandises livrées. Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni novation, ni dérogation à la présente clause ENTREE EN VIGUEUR Les présentes Conditions Générales de Vente prennent effet le 1 er janvier Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes. 46 create and protect

47 E Isolez, économisez Combles perdus JETROCK la meilleure performance Murs ROCKMUR la performance maximisée Combles aménagés EASYROCK la performance simplifiée LE FLOCON la simplicité de mise en œuvre ROCKPLUS l excellence hiver comme été Combles aménagés SYSTEM EXPERT (DELTAROCK + ROCKPLUS) la double performance ROULROCK déroulez, c est posé Cheminées FIREROCK La sécurité absolue Cloisons ALPHAROCK la performance acoustique Sols ROCKSOL EXPERT Isolation acoustique garantie Murs complexe de doublage LABELROCK Le confort et acoustique OUVRE DROIT AUX CRÉDITS D IMPÔT EN VIGUEUR F A N B R I Q U É E E N La laine de roche, un matériau naturel et sain recyclable à l infini. A U V E R G Sécurité incendie Durabilité Confort acoustique Matériau écologique 47 TARIF 2013

48 Document non contractuel - fourni à titre indicatif par ROCKWOOL - Conception : FDC - Impression : SINTEZ - Décembre 2012 rockwool france s.a.s. 111, rue du Château des Rentiers paris Tél. +33 [0] Fax. +33 [0]