MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESSIBILITE LE BONHOMME

Transcription

1 MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME RENOVATION DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES CREATION D UNE RAMPE D ACCESSIBILITE LE BONHOMME - LOT 01 - MACONNERIE CONCEPTION MAITRISE D ŒUVRE Jean- François BOTTINELLI 13, rue de la Scierie LE BONHOMME Tél/Fax : Mail : jean-francoi.bottinelli@orange.fr 1

2 GENERALITES VISITE DES LIEUX L'entreprise est supposée avoir visitée les lieux afin d'apprécier l'étendue des travaux. COORDINATION ENTRE ENTREPRISE Chaque entreprise devra prendre contact en temps opportun avec tous les corps d'état, dont les ouvrages peuvent influer sur ceux leur incombant, pour étude en commun. BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC à COLMAR COORDINATION SPS : Non connu à ce jour CLASSEMENT BATIMENT: SALLE DES FETES : Bâtiment existant Type «L, R» - 4 ème catégorie DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : - Contraintes climatiques liées au site : * Altitude sol : environ 700 mètres. - Bâtiment existant. SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Tous les ouvrages seront réalisés suivant les prescriptions des normes françaises, documents unifiés du CSTB, DTU, normes AFNOR et REEF. - La prestation de l'entreprise comprendra toutes les fournitures et mise en oeuvre des matériaux nécessaires à l'obtention des performances prescrites, elle comprendra aussi les échafaudages éventuellement nécessaires. - L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les prescriptions et recommandations en matière de sécurité et de protection de la santé. - Les plans d'exécution des ouvrages devront être soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre. Les plans de percements devront être fournis à l entreprise de maçonnerie dès le début du chantier. - Avant son intervention l'entreprise est tenue de réceptionner le support et de faire reprendre aux divers corps de métier concernés, les malfaçons. Après exécution des travaux, aucunes excuses, ni réclamations ne seront acceptées. - Tous ouvrages inachevés ou mal finis seront réputés NON FAIT et ne pourront de ce fait proposés au paiement. - En fin de chantier, les plans de recollements ou d'ouvrages exécutés, les notices de fonctionnement et d'entretien devront être fournis au Maître d'ouvrage. - Tous travaux risquant de retarder les interventions des autres corps d'état seront exécutés à 'initiative du Maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise concernée. - Chaque entrepreneur procédera au nettoyage et à l'évacuation de ses gravois ainsi qu'à la remise en état et à la réparation des ouvrages qu'il aura salis et détérioré. - Toute entreprise qui devra déposer un ouvrage extérieur existant étanche, devra le maintenir étanche par toutes protections provisoires en attendant que le nouvel ouvrage soit posé. - Toutes les sécurités requises pour la protection des personnes contre la chute d'objet ou matériaux devront être prises en compte dans l'offre de prix. - Les échafaudages mis en place devront répondre à la réglementation en vigueur avec toutes les protections requises. L'entreprise étant responsable du montage, de la surveillance et de l entretien de ces échafaudages. 2

3 MODE DE METRE Seul le mode de métré défini au présent devis sera retenu pour la facturation. Ce mode de métré consiste en la prise en compte des ouvrages mis en oeuvre, selon spécification des textes descriptifs, plan de détails et d'ensemble, états quantitatifs et attachements éventuels. Aucun ouvrage différent de celui traité ne viendra en majoration, inclusion, plus value ou compensation sur celui envisagé, sauf pour les articles nettement spécifiés au devis. Aucune majoration pour faibles quantités, cubages, surfaces, largeurs et épaisseurs ou difficultés de toutes sortes pour mise en oeuvre ou autre ne pourra intervenir. Toutes ces majorations éventuelles étant implicitement comprises dans les prix donnés par l'entreprise qui se sera au préalable rendue compte de l'état des lieux, de la consistance du projet envisagé ainsi que des ouvrages demandés avec toutes les prestations s'y rapportant. Les possibilités d'erreurs ou d'interprétations différentes, constatées sur les plans, les devis auront été signalés avant la remise de l'offre de prix. DIVERS - Les prix unitaires sont hors T.V.A. Ils devront tenir compte de toutes les dépenses à porter au compte prorata et ils seront fermes et non révisables. Les situations mensuelles et le décompte définitif seront calculés avec application du taux de TVA en vigueur. - En cas de retard dans l'exécution des travaux, des pénalités de retard seront appliquées. Il n'est pas prévu de primes pour avance. - Aucune avance forfaitaire ou sur matériel ne sera versée. - Les réunions de chantier et de coordination auront lieu 1 fois par semaine. Les entreprises convoquées sont priées d'y assister. Toute absence qui perturberait le déroulement des travaux sera sanctionnée par une pénalité de 46 uros HT due au coordinateur et facturée par lui en compensation des surcoûts occasionnés de ce fait à sa mission. - Les quantités indiquées dans les devis devront être vérifiés par l'entrepreneur adjudicataire qui aura un délai de 10 jours pour faire part au Maître d'oeuvre des éventuelles erreurs et omissions. Passé ce délai, plus aucunes réclamations ne seront acceptées. TRAVAUX PREPARATOIRES : Suivant prescriptions demandées au PGC. Au préalable, l entreprise devra étudier avec soins et définir les emplacements de ses différents matériels, le stockage des matériaux etc sans que les emplacements choisis gênent en aucun moment les travaux à exécuter, les accès au chantier et les aménagements ultérieurs. Cette installation sera à soumettre à l approbation du Maître d Ouvrage et du Maître d œuvre. ALIMENTATION DU CHANTIER : Les besoins en eau seront assurés par une prise sur le réseau indiqué par le Maître d Ouvrage et les installations éventuellement nécessaires seront réalisés par le lot sanitaire qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les installations nécessaires en alimentation électrique seront réalisées par le lot électricité qui en assurera l entretien, la protection et la maintenance. Les frais seront à la charge des entreprises adjudicataires. Toutes les installations propres aux entreprises seront installées par elles et ce à leurs frais. DEPENSES D EQUIPEMENTS DE CHANTIER : Le bureau de chantier pourra éventuellement être un local existant. Lavabo et wc sont existants à proximité ( à 50 m ). Prises électriques existantes sur le chantier. 3

4 MACONNERIE SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PRESENT LOT L'entrepreneur prendre possession d bâtiment dans l'état où il se trouve, et devra effectuer en premier lieu, tous travaux nécessaires à une bonne mise en route du chantier. L'élaboration des plans et calculs d'exécution de structure intérieure éventuellement nécessaires, sont à la charge de l'entreprise du présent lot. Tous les bétons seront soigneusement vibrés. Tous les désordres constatés, quels qu'ils soient, seront réparés immédiatement. L'entreprise Maçonnerie aura à sa charge, dans le cadre des ouvrages construits, les réservations éventuelles de tous les passages en dallages, murs, ossatures et cloisonnement nécessaires aux entreprises des autres corps d'état. De ce fait cette entreprise veillera à obtenir en temps opportun, de la part des autres corps d'état, tous renseignements utiles à l'implantation et au dimensionnement de leurs réservations respectives. L'entrepreneur devra comprendre dans son offre toutes précautions et moyens en vue de protéger ses employés contre tous risques et ce conforme aux normes de sécurité. L'entrepreneur de Maçonnerie devra comprendre dans les prix des différents ouvrages de son offre les échafaudages réglementaires, conformes aux prescriptions de la Sécurité Sociale (sous direction des accidents de travail) et de l'inspection du Travail y compris les plates-formes, plinthes et garde-corps nécessaires pour ses travaux et les besoins de l entreprise. Toutes précautions seront prises lors de l'intervention du présent lot, pour protéger l'ouvrage existant de toutes détériorations et d'infiltrations possibles. Tous les sols seront grattés de tous les déchets de plâtre, colle ou autres en fin de travaux pour permettre la pose des revêtements de sols. Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager les matériaux existants ne changeant pas et en particulier les sols en parquet bois. L entrepreneur avertira en temps utile les entreprises qui incorporent des ouvrages lors de la mise en œuvre des cloisons ou contre cloisons. L entrepreneur comprendra dans son offre, toutes les prestations nécessaires pour la réalisation de ses travaux, avec les échafaudages, échelles ou autres éventuellement utiles à ses besoins, ainsi qu à l évacuation à la décharge de tous les gravois résultants du présent lot. A RENOVATION SANITAIRES SALLE DES FETES Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le parquet en bois de la salle et du dégagement. 1 DEMOLITION Par tous moyens, y compris chargement et évacuation des gravois à la décharge, frais nécessaires. Tous les ouvrages se rapportant aux démolitions sont à comprendre. Etaiement et échafaudages selon nécessité. Protection des canalisations et matériaux existants ne changeant pas, etc. 1.1 Démolition de cloisons en maçonnerie enduite d épaisseur 8 cm environ, y compris plinthes et blocs portes (surface ouverture portes comptées dans la surface donnée). Réfection des abouts jonction avec murs ne changeant pas, par réalisation d enduit à l identique de l existant. m2 21,80 à = 1.2 Démolition de faïence, y compris réfection d enduit à l identique de l existant. m2 7,00 à = 4

5 1.3 Démolition de plinthes carrelage, y compris réfection d enduit à l identique de l existant. ml 9,80 à = 1.4 Démolition sans soins de l ensemble urinoirs en porcelaine (caniveau de réception et stalle murale), y compris réfection d enduit sur mur à l identique de l existant. Dimensions du caniveau : 2,12 x 0,48 x 0,06 (L x l x h) Dimensions stalle murale : 2,12 x 1,25 (L x h) L ensemble U. 1,00 à = 2 AGRANDISSEMENT D OUVERTURE Agrandissement d ouverture existante comprenant l étayage nécessaire, la démolition après le sciage propre, l évacuation des gravois, la reprise du linteau selon nécessité avec refouillement pour assises et remplissage, le redressement des jambages, l enduit de finition et tous travaux nécessaires y compris protections des sols ne changeant pas. 2.1 Agrandissement d ouverture dans cloison de 8 cm d épaisseur, y compris dépose et évacuation de bloc porte à huisserie métallique de passage existant de 0,70/2,00 m. Dimensions futures de l ouverture : 1,01/2,11 m. U. 1,00 à = 3 BOUCHAGE D OUVERTURE Y compris la maçonnerie nécessaire selon l épaisseur demandée, hourdées au mortier bâtard, compris rejointoiement, arase, nettoyage préalable du support et toutes sujétions de pose. 3.1 De 0,75 x 2,10 m dans cloison d épaisseur 8 cm environ, y compris dépose et évacuation de l huisserie métallique existante ainsi que de la porte, protections des sols ne changeant pas.. U. 1,00 à = 4 DIVERS Rebouchage d ouvertures au mortier de ciment, compris coffrage éventuellement nécessaire, nettoyage préalable du support. 4.1 Rebouchage sol au droit de l ancien caniveau d urinoir jusqu au niveau du carrelage de sol existant. L = 2,12, l = 0,48, h = 0,15 m environ U. 1,00 à = 4.2 Rebouchage sol au droit d anciennes évacuations de diamètre 110 mm environ. U. 4,00 à = 4.3 Rebouchage sol au droit d anciennes évacuations de diamètre 50 mm environ. U. 2,00 à = 5

6 4.4 Travaux divers à justifier sur attachements. Heures H. 8,00 à = RENOVATION SANITAIRES SALLE DES FETES TOTAL HT uros = B RAMPE D ACCES SALLE DES FETES 1 DECAPAGE Par tous moyens, y compris chargement et évacuation des gravois à la décharge, frais nécessaires. Tous les ouvrages se rapportant aux démolitions sont à comprendre. Etaiement et échafaudages selon nécessité. Protection des canalisations et matériaux existantes ne changeant pas, etc. 1.1 Décroutage et enlèvement d enrobés au droit de la rampe d accès prévue ci-après. m2 6,20 à = 1.2 Décapage sur une épaisseur moyenne de 0,40 cm environ, comprenant chargement et évacuation des terres et gravois, nivellement, compactage du fond de fouille, nettoyage. 2 RAMPE D ACCES m3 2,600 à = 2.1 Sous couche en gravier calibre 5/15 sur une épaisseur de 20 cm environ, y compris nivellement, compactage avant réalisation béton et toutes sujétions de mise en oeuvre. m3 1,300 à = 2.2 Béton à 350 kg/m3 pour rampe compris coffrages et armatures nécessaires, parements soignés pour toutes les faces visibles, avec chanfrein sur toutes les arêtes visibles, surface supérieure taloché soignée pour une finition sans revêtements ultérieurs, toutes sujétions de pente selon nécessité. Béton rampe sur tout venant : m3 1,500 Béton rampe sur béton existant : m3 0,130 Béton plan sur béton existant : m3 0,600 m3 2,230 à = 2.3 Bordure béton pour rampe ci dessus. Largeur 10 cm et hauteur 10 cm avec angles supérieurs chanfreinés. ml 2,90 à = 2.4 Seuil pour porte d entrée à réaliser sur seuil existant, y compris piquage nécessaire, brossage et nettoyage du parement, primaire d accrochage, façon de pente douce, le dessus réglé et finement taloché lissé. Largeur : 17 cm ml 1,70 à = 6

7 2.5 Reprise de seuil en béton existant par décollement des parties dégradées, piquage nécessaire, brossage et nettoyage du parement, primaire d accrochage, coffrage, armatures si nécessaire, façon de pente, le dessus réglé et finement taloché lissé. Seuil existant entre murets au départ de la rampe à réaliser. Béton dosé à 350 kg/m3 Largeur : 0,24 m ml 3,00 à = 2.6 Reprise de dessus de mur dito seuil. Largeur : 0,23 m, épaisseur environ 6 cm. ml 3,70 à = 2.7 Caniveau préfabriqué en béton de polyester à pente incorporé avec feuillure intégrée en acier galvanisé, y compris obturateurs d abouts plein, manchon d écoulement verticale de diamètre 100, grille caillebotis à mailles < à 2 cm en acier galvanisé, tous raccordements avec le béton de rampe prévu ci-avant. Caniveau de 100 mm de largeur. ml 3,40 à = 2.8 Canalisation d évacuation en tuyaux PVC, compris mise à niveau, pièces spéciales tels que coudes, jonction, raccords avec l existant et tous branchements avec le caniveau et avec le réseau existant en vide sanitaire (coude comptées pour 1,00 m et jonction pour 1,50 m). Diamètre 110 ml 9,00 à = RAMPE D ACCES SALLE DES FETES TOTAL HT uros = C RAMPE D ACCES WC PUBLIC 1 DECAPAGE Par tous moyens, y compris chargement et évacuation des gravois à la décharge, frais nécessaires. Tous les ouvrages se rapportant aux démolitions sont à comprendre. Etaiement et échafaudages selon nécessité. Protection des canalisations et matériaux existantes ne changeant pas, etc. 1.1 Décroutage et enlèvement d enrobés après sciage propre, au droit de la rampe d accès prévue ci-après. m2 6,40 à = 1.2 Décapage sur une épaisseur moyenne de 0,40 cm environ, comprenant chargement et évacuation des terres et gravois, nivellement, compactage du fond de fouille, nettoyage. m3 2,560 à = 7

8 2 RAMPE D ACCES 2.1 Sous couche en gravier calibre 5/15 sur une épaisseur de 30 cm environ, y compris nivellement, compactage avant réalisation béton et toutes sujétions de mise en oeuvre. m3 1,920 à = 2.2 Béton à 350 kg/m3 pour rampe compris coffrages et armatures nécessaires, parements soignés pour toutes les faces visibles, avec chanfrein sur toutes les arêtes visibles, surface supérieure taloché soignée pour une finition sans revêtements ultérieurs, toutes sujétions de pente selon nécessité. Béton rampe sur tout venant : m3 0,770 Béton plan sur tout venant : m3 0,350 m3 1,120 à = 2.3 Bordure préfabriquée en béton, y compris fouilles complémentaires si nécessaire, forme en béton, scellement et jointoyage avec soins. Bordure de type P2 de 6/28/100 cm pour rampe ci dessus, ml 6,40 à = RECAPITULATION A RENOVATION SANITAIRES SALLE DES FETES HT uros = B RAMPE D ACCES SALLE DES FETES HT uros = C RAMPE D ACCES WC PUBLIC HT uros = TOTAL HT uros = TVA 19,6 % = TOTAL TTC uros = Fait à Le... Signature et cachet de l Entrepreneur Bon pour accord, signature Maître d Ouvrage 8