REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS Résidence LES PRES DE SAINT PIERRE 1 17 rue Pasteur 49130 LES PONTS-DE-CE C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 5 : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE DCE MAITRE D OUVRAGE MAITRE D OEUVRE LogiOuest 13, boulevard des Deux Croix CS 83029 49017 ANGERS Cedex 02 ALTEREA 26 Bd Vincent Gâche CS 17502 44275 NANTES cedex 2 INDICE DATE REDACTION APPROBATION VALIDATION A 14/06/2013 OMOR A. DERRIEN
Siège et agence de Nantes Agence de Paris 26 boulevard Vincent Gâche 3 rue Rondelet CS 17502 75012 PARIS 44275 NANTES Cedex2 T 02.40.74.24.81 T 01.46.28.31.89 F 02.51.84.16.33 contact@alterea.fr Ŕ www.alterea.fr F 01.43.07.53.37
SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU PROJET 5 1.1 OBJET DU PROJET 5 1.2 CONTACTS 6 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 7 2.1 CONTEXTE 7 2.2 CALCULS D EXECUTION 7 2.3 NORMES ET REGLEMENTATIONS RELATIVES AU LOT 8 3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 11 3.1 RESEAUX GAZ 11 3.2 MISE EN PLACE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES SUR LES RADIATEURS 11 3.3 LIMITES DE PRESTATIONS 11 3.4 DOCUMENTS D EXECUTION 11 3.5 MISE EN SERVICE, CONTROLES, ESSAIS ET REGLAGES 12 4 TRAVAUX DE VENTILATION 13 4.1 ENTREE D AIR 13 4.2 BOUCHE D EXTRACTION 13 4.2.1 BOUCHES D EXTRACTION DES CUISINES 14 4.2.2 BOUCHES D EXTRACTION DES SANITAIRES 14 4.2.3 BOUCHES D EXTRACTION DES SALLES DE BAIN 14 4.3 CAISSON D EXTRACTION 15 4.4 RESEAU DE VENTILATION 15 4.5 ARMOIRE ELECTRIQUE 15 4.6 LIMITES DE PRESTATIONS 16 4.7 DOCUMENTS D EXECUTION 16 4.8 MISE EN SERVICE, CONTROLES, ESSAIS ET REGLAGES 17 5 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE 18 5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 18 5.1.1 DEPOSE COMPLETE ET EVACUATION 18 5.1.2 RESERVATIONS ET PERCEMENTS 18 5.2 APPAREILS SANITAIRES 18 5.2.1 DANS TOUS LES LOGEMENTS 19 5.2.2 DANS LES LOGEMENTS DE TYPE 2 ET 50% DE T3 21 5.2.3 DANS LES LOGEMENTS DE TYPE 4 ET 50% DE T3 22 5.2.4 EQUIPEMENTS DE MACHINE A LAVER (LINGE/VAISSELLE) 24 5.3 LIMITES DE PRESTATIONS 24 5.4 DOCUMENTS D EXECUTION 25 5.5 MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGES 26 6 RECEPTION DES OUVRAGES 27 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 3/29
6.1 MISE EN SERVICE, CONTROLES, ESSAIS ET REGLAGES 27 6.2 FORMATION 27 6.3 DOE ET DIUO 27 6.4 OPERATION PREALABLES A LA RECEPTION 28 6.5 DELAI DE REPRISE 28 6.6 RECEPTION DES OUVRAGES 28 7 OPTIONS 29 7.1 OPTION N 1 : EVIER EN GRES CAREA 29 4/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
1 PRESENTATION DU PROJET 1.1 Objet du projet Le présent marché est constitué de 7 lots décrivant les prestations visant à améliorer l empreinte énergétique des 20 logements de la Résidence Les Prés de Saint Pierre 1, Patrimoine de LogiOuest. Le lot 0 présente les Spécifications Générales avec notamment les prestations d installation du chantier. Ces équipements seront à la charge du Titulaire du lot 3 : Façades et ravalement, sauf la gestion des déchets qui sera à la charge de chaque entreprise. Une convention devra être établie avec les titulaires d autres lots pour l utilisation et la répartition du coût au prorata de l utilisation des installations. L allotissement des travaux est défini ci-dessous : Lot 0 : Spécifications générales Lot 1 : VRD Lot 2 : Couverture - Etanchéité Lot 3 : Ravalement, isolation Lot 4 : Menuiseries extérieures et intérieures Lot 5 : Chauffage, Ventilation, Plomberie Sanitaire Lot 6 : Electricité Lot 7 : Peinture/Revêtements de sols/faïence Le présent CCTP est complété par : Un bordereau quantitatif, Un carnet de plans, Un planning, DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 5/29
1.2 Contacts Maître d Ouvrage LogiOuest Service Maintenance du Patrimoine Mr ETOURNEAU 13, boulevard des Deux Croix Ŕ CS 83029 49 017 ANGERS cedex 02 Tel : 06 71 90 03 73 Mail : etourneau.j@polylogis.fr Bureau d Etudes / Maître d Œuvre ALTEREA Mme DERRIEN 26 boulevard Vincent Gâche Ŕ CS 17502 44275 Nantes Cedex 2 Tél. : 02 40 74 24 81 Fax : 02 51 84 16 33 Site Internet : www.alterea.fr Les photos incluses dans le présent document sont données à titre indicatif. Elles visent à illustrer certains éléments et à faciliter la compréhension de la nature des travaux. Elles ne prévalent en rien des prestations à réaliser par chaque entreprise. 6/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2.1 Contexte Nom Résidence Les Prés de Saint Pierre 1 Adresses 17 rue de Pasteur, 49 130 Les Ponts-de-Cé Classement 2 ème famille Typologie 20 lgts dont 6 T2, 6 T3, 8 T4. Année de construction 1979 Niveau R+3 SHAB 1 281 m 2 SHON 1 537 m 2 Enveloppe Béton plein isolé de 4 cm de polystyrène Chauffage Chaufferie gaz Production d ECS 2 chaudières gaz Ventilation Ventilation mécanique simple flux 2.2 Calculs d exécution Le bureau d'études a établi des bilans de puissance et des notes de calcul afin de permettre la consultation des entreprises. Celle qui sera adjudicataire du présent lot aura à charge d'établir toutes les notes de calcul d exécution et de les soumettre au visa. Dans le cas où il apparaît des divergences entre les calculs établis par l entreprise et ceux fournis par le bureau d études, l entreprise devra présenter et argumenter ces écarts. Dans tous les cas, la note de calcul de tous les éléments, bilans, etc., sont à joindre au dossier de recollement. L entreprise aura à sa charge toutes les études d exécution permettant une parfaite mise en œuvre des ouvrages. Tous les documents seront mis à disposition du Maître d Œuvre pour visa avant la fin de la période de préparation. Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l'approbation du Maître d'œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de l entreprise et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 7/29
2.3 Normes et réglementations relatives au lot Textes législatifs et réglementaires DTU et règles de calculs Normes européennes et françaises Le code de la construction et de l'habitation. Le code civil. Le code du travail. Décret du 12 Avril 1988 relatif à la réglementation thermique pour les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation. Le code de la santé publique. Le décret du 5 Mai 1988 pris pour l'application de l'article L-1 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage. L'arrêté du 5 Mai 1988 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage. Circulaire interministérielle du 7 Juin 1989 relative à la lutte contre le bruit. L ensemble des D.T.U. en vigueur, notamment : D.T.U. 24.1 : Fumisterie. DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation DTU 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, pluviales et d'eaux vannes, DTU 60.31 - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié DTU 60.33 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes D.T.U. 60.5 : Canalisations en cuivre. D.T.U. 65 : Chauffage et additifs. D.T.U. 61.1 : Installations gaz et additifs. D.T.U. 68 : Ventilations et ses additifs. La réglementation thermique (RT existant). L'ensemble des normes NF - AFNOR et EUROPEENNE en vigueur. NF D18-205 (septembre 1989) : Robinetterie sanitaire - Accessoires de douche - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-205) NF EN 1111 (novembre 1998) : Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-203) NF D18-210 (juin 1990) : Robinetterie sanitaire - Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation (Indice de classement : D18-210) NF EN 34 (septembre 1992) : Cuvette de WC suspendue à chasse directe et réservoir attenant - Cotes de raccordement (Indice de classement : D12-104) NF EN 33 (janvier 2004) : Cuvettes de W.C. sur pied à chasse directe et réservoir attenant - Cotes de raccordement (Indice de classement : D12-105) D12-203 (février 1994) : Appareils sanitaires - Réservoirs de chasse pour cuvette de WC (Indice de classement : D12-203) NF EN 37 (octobre 1999) : Cuvettes de W.C. sur pied à chasse directe et alimentation indépendante - Cotes de raccordement (Indice de classement : D12-106) NF EN 38 (septembre 1992) : Cuvette de WC suspendue à chasse directe et alimentation indépendante - Cotes de raccordement (Indice de classement : D12-107) NF EN 31 (octobre 1999) : Lavabos sur pied - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-104) NF EN 32 (octobre 1999) : Lavabos suspendus - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-103) 8/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
Normes européennes et françaises Textes techniques NF EN 80 (septembre 2001) : Urinoirs muraux - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-114) NF EN 232 (octobre 2003) : Baignoires - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-111) NF EN 111 (décembre 2003) : Lave-mains suspendus - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-117) NF EN 695 (décembre 2005) : Éviers de cuisine - Cotes de raccordement (Indice de classement : D13-104) NF D13-101 (septembre 2006) : Appareils sanitaires - Éviers en matériaux émaillés (Indice de classement : D13-101) NF EN 14688 (mai 2007) : Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de classement : D11-106) NF EN 817 (août 2008) : Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-214) NF EN 200 (septembre 2008) : Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2 - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-201) NF D11-101 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Lavabos en céramique sanitaire (Indice de classement : D11-101) D11-201 (septembre 2009) : Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées + Amendement A1 (mars 2011) NF D11-112 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Baignoires en matériaux émaillés (Indice de classement : D11-112) NF D12-101 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique sanitaire (Indice de classement : D12-101) NF EN 806-4 (juin 2010) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 4 : installation (Indice de classement : P41-020-4) NF D11-130 (janvier 2011) : Appareils sanitaires - Produits en matériaux émaillés pour collectivités Le code sanitaire départemental. Le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. Nouvelle Réglementation Acoustique Les règles du R.E.E.F. Les agréments et avis techniques du C.S.T.B. Les cahiers des charges spéciales régissant la profession. Les règles professionnelles de l'union Nationale des Chambres Syndicales d'entreprises de Génie Climatique. GS 14 + 15 : Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes semi-rigides en couronnes - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2808, mai 1995) Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Chapitre 6 : Mise en œuvre des canalisations (Guide CSTB, octobre 2004) Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Guide CSTB, septembre 2005) Nota : liste non limitative DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 9/29
Les travaux ne répondant pas strictement à ces conditions seront refusés et devront être repris. Si une modification de norme ou de règlement intervenait après la date d établissement de l étude d appel d offres (un mois avant la date de la présente consultation), il appartiendrait au titulaire, sous sa seule responsabilité, d en informer le Maître d Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. Le Maître d Œuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement l avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, l installateur devra demander notification par écrit. 10/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 3.1 Réseaux gaz Le réseau de gaz en toiture sera dévoyé pour permettre la mise en place de l isolation de la toitureterrasse. Suite à ce dévoiement, l entreprise effectuera la remise en gaz de l installation et effectuera les tests de pression pour cette installation. 3.2 Mise en place des robinets thermostatiques sur les radiateurs Les robinets manuels des radiateurs seront déposés. A la place, l entreprise fournira et installera, sur l ensemble des radiateurs, des robinets thermostatiques. Les robinets thermostatiques comporteront un dispositif de pré-réglage du volant, accessible uniquement par un outillage spécial : la plage inférieure est limitée à 14 C, la plage supérieure à 20 C. Le montage doit être tel que l'élément thermostatique ne soit pas influencé par l'émission calorifique du radiateur ou de ses tuyauteries et colonnes de raccordement. La variation temporelle sera 0,42 C. Le réglage installateur s'effectue sur la pièce de sortie (té ou coude) munie d'un pointeau manœuvrable uniquement à l'aide d'un outillage spécial et plombable. Le réglage définitif doit être effectué avant expiration du délai de garantie et consigné sur les plans de recollement. Toutes reprises de finition nécessaires suite à intervention de l entreprise seront à la charge du présent lot (plâtre, peinture, tapisserie, revêtement de sol, etc.). 3.3 Limites de prestations Sans objet 3.4 Documents d exécution Les documents d exécution demandés pour cette partie comprendront au minimum : Plans d'exécution Les spécifications des matériels mis en œuvre avec leurs caractéristiques. Les différents certificats d'épreuve, de conformité etc. Documentations techniques des matériaux et matériels utilisés Détails particuliers de mise en œuvre Les demandes d acceptation de matériels seront présentées sous forme d un carnet de matériel, accompagné d'une fiche récapitulant les caractéristiques techniques et les particularités du matériel proposé avec en regard les prescriptions du présent CCTP de manière à mettre rapidement en évidence la conformité de la proposition aux demandes du marché. Avis technique des systèmes mis en œuvre Documentation technique attestant de la conformité au CCTP de tous les matériaux et matériels utilisés, y compris les fixations Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires des produits mis en œuvre (FDES selon la norme NF P01-010) ainsi que leur quantité en Unité Fonctionnelle telle que définit dans ces fiches Autres documents nécessaires pour attester de la conformité au CCTP Entretien / Maintenance des équipements Tout détail nécessaire à la parfaite réalisation des travaux. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 11/29
3.5 Mise en service, contrôles, essais et réglages Ces essais ne dispensent pas ceux à réaliser suivant les directives des DTU. Les prestations comprendront notamment : Mise en service et réglages La mise en service intégrale des installations de la présente opération, notamment : Fiche d essai gaz avec certificat gaz. Les réglages des circulateurs. Essais L entreprise devra effectuer préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N 1. Les procès-verbaux correspondants devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N 2. De plus, l'entreprise de ventilation devra exécuter les essais et vérifications de résultats mentionnés dans le document COPREC N 1. Validation Présentation du PV Les essais devront valider les performances des installations et notamment en ce qui concerne les éléments suivants : Qualités sanitaires et caractéristiques des fluides distribués. Niveaux de pression. Niveaux de sécurité (températures, pressions, etc.). Niveaux acoustiques intérieurs et extérieurs. Débits à l'origine et aux points d'utilisation. L entreprise devra fournir un procès-verbal faisant apparaitre lisiblement : Toutes les consignes et valeurs exigées au cahier des charges, ou précisées avant la livraison du chantier par le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage ou les utilisateurs du site. Tous les paramétrages et réglages exécutés au niveau des installations avant livraison. Toutes les valeurs constatées à l'issue des essais. Les commentaires éventuels à soumettre au Maître d'ouvrage et utilisateurs sur les réglages effectués. 12/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
4 TRAVAUX DE VENTILATION Toutes reprises de finition nécessaires suite à intervention de l entreprise seront à la charge du présent lot (plâtre, peinture, tapisserie, revêtement de sol, etc.). 4.1 Entrée d air Dans chaque pièce principale des logements, il sera installé des entrées d'air hygroréglables B disposées au niveau des bâtis des menuiseries. La fourniture des entrées d air est à la charge du présent lot et la pose au lot 4 : Menuiseries extérieures et intérieures Chambre Séjour Logement T2 1 module 6-45 m³/h 2 modules 6-45 m³/h Logement T3 1 module 6-45 m³/h 1 module 6-45 m³/h Logement T4 1 module 6-45 m³/h 1 module 6-45 m³/h Les entrées d air pour les logements T2, T3, T4 sont définies comme suit : Système : ALDES ou équivalent Type : EHL 6/45 hygroréglable B + RA (rallonge acoustique) + CFA (capuchon de façade acoustique). Débits : 6-45 m 3 /h. Ces entrées d'air seront équipées : d un manchon acoustique. d une moustiquaire. Couleur La couleur des entrées d air sera définie par le Maître d Ouvrage ou son représentant. Contrainte acoustique Les entrées d'air devront satisfaire à l'isolement acoustique Dn,e,w,tr 41 db (A). Localisation Les entrées d air seront positionnées au niveau des bâtis des menuiseries des pièces principales. 4.2 Bouche d extraction Dans les salles de bains, cuisines et WC, l entreprise fournira des bouches d extraction. Les bouches d extraction seront soit hygroréglables pour la cuisine et la salle de bains, soit temporisée dans les WC. Les débits des bouches d extraction sont assurés pour une pression variant entre 60 et 180 Pa. Il est dans l obligation de l entreprise de respecter cette plage de fonctionnement afin d assurer les débits de ventilation des logements. Couleur La couleur des bouches sera définie par le Maître d Ouvrage ou son représentant. Contraintes acoustiques Les niveaux sonores à respecter seront : Pour les cuisines Ln AT < 35 dba Pour les pièces principales Ln AT < 30 dba DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 13/29
L isolement acoustique pondéré contre les bruits extérieurs seront : Pièces principales DnT,A,tr < 30 dba Cuisines DnT,A,tr < 30 dba Les bouches d extraction hygroréglables seront certifiées CSTBât ou NF ou feront l objet d un avis technique. Elles doivent répondre aux exigences acoustiques de l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation, à savoir que «Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 db(a) dans les pièces principales et 35 db(a) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises». Localisation Les bouches d extraction seront positionnées en lieu et place des anciennes dans les cuisines, salle de bains et wc des logements des bâtiments. 4.2.1 Bouches d extraction des cuisines Les bouches de la cuisine sont définies comme suit : Système : ALDES ou équivalent Type : Bahia Curve L hygroréglable Débits : suivant le tableau Débit de base Débit de pointe Logement T2 10-45 m³/h 90 Logement T3 10-50 m³/h 105 Logement T4 10-50 m³/h 120 4.2.2 Bouches d extraction des sanitaires Les bouches des sanitaires sont définies comme suit : Système : ALDES ou équivalent Type : Bahia Curve S temporisés Débits : suivant le tableau Débit de base Débit de pointe (sur cordelette) Logement T2 et + 5 m³/h 30 m³/h 4.2.3 Bouches d extraction des salles de bain Les bouches des salles de bain sont définies comme suit : Système : ALDES ou équivalent Type : Bahia Curve hygroréglable Débits : suivant le tableau Débit de base Débit de pointe Logement T2 et + 6-45 m³/h - 14/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
L entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour la mise en place des cadres de fixation des bouches. Celles-ci devront être démontables pour pouvoir assurer leur nettoyage. 4.3 Caisson d extraction Fourniture et mise en place de caissons d extraction à pression constante et basse consommation énergétique : o Système : ALDES ou équivalent o Type : CVEC-240H ou équivalent o Puissance absorbée maximum : 0,25 W/m 3 h Le caisson sera positionné en lieu et place de l ancien. Le support sera réadapté pour la mise en place du nouveau caisson. Il aura 4 plots anti vibratiles, une dalle béton et une mousse polyuréthanne pour éviter tous risques de propagation du bruit et des vibrations et il sera positionné sur la toitureterrasse. Raccordement aéraulique Le raccordement des gaines de ventilation sur le caisson se fera par l intermédiaire de deux manchettes souples afin de limiter au maximum la propagation des vibrations dans les réseaux. Raccordement électrique L entreprise raccordera les caissons à l armoire de ventilation existante. Accessoires Ils seront équipés d un dépressostat et d un interrupteur à proximité. Localisation En toiture terrasse 4.4 Réseau de ventilation Les gaines de ventilation existantes seront conservées. Le plenum de raccordement sera modifié pour permettre le raccordement au nouveau caisson ventilation. Les supports des gaines de ventilations seront réajustés en fonction de l isolation extérieure. Les gaines de ventilation seront ramonées et nettoyées avant la mise en service du nouveau caisson de ventilation. 4.5 Armoire électrique L armoire électrique sera conservée. Le disjoncteur du caisson de ventilation ainsi que son câble d alimentation seront réajustés par rapport aux nouveaux caissons de ventilation. Il sera aussi repris l alimentation des reports de défaut des pressostats et du ventilateur. Toutes les liaisons électriques extérieures seront réalisées en câble U 1000 R02V qui sera fixé sur des chemins de câble en tôle galvanisée ou en matériaux insensibles à la corrosion réservant une disponibilité de 20 % environ pour modification éventuelle. Tous les conducteurs seront convenablement repérés à leur extrémité. Le conducteur vert/jaune sera exclusivement utilisé comme conducteur de protection. Chaque caisson de ventilation sera alimenté en câble CR1. La protection de chaque moteur sera assurée, sur chaque phase, par un disjoncteur différentiel à sensibilité adaptée à la technologie du moteur. Localisation Dans l armoire électrique existante. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 15/29
4.6 Limites de prestations Le présent lot est seul responsable des réservations nécessaires aux travaux lui incombant, compris parfait achèvement. Le lot 3 : Façades/Ravalement a la charge des installations de chantier. 4.7 Documents d exécution Les documents d exécution demandés pour cette partie comprendront au minimum : Plans d'exécution - Notes de calculs Dimensionnement des caissons d extractions Documentations techniques des matériaux et matériels utilisés Avis technique des systèmes mis en œuvre Documentation technique attestant de la conformité au CCTP de tous les matériaux et matériels utilisés, y compris les fixations : 1. Caissons de ventilation, 2. Bouches d extraction, 3. Entrées d air. Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires des produits mis en œuvre (FDES selon la norme NF P01-010) ainsi que leur quantité en Unité Fonctionnelle telle que définit dans ces fiches Autres documents nécessaires pour attester de la conformité au CCTP Détails particuliers de mise en œuvre Tout détail nécessaire à la parfaite réalisation des travaux. 16/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
4.8 Mise en service, contrôles, essais et réglages Ces essais ne dispensent pas ceux à réaliser suivant les directives des DTU. Les prestations comprendront notamment : Mise en service et réglages La mise en service intégrale des installations de la présente opération, notamment : Le réglage des débits de ventilation. Fiche de synthèse des essais de ventilation et des débits par bouches d extraction. Essais L entreprise devra effectuer préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N 1. Les procès-verbaux correspondants devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N 2. De plus, l'entreprise de ventilation devra exécuter les essais et vérifications de résultats mentionnés dans le document COPREC N 1. Validation Présentation du PV Les essais devront valider les performances des installations et notamment en ce qui concerne les éléments suivants : Qualités sanitaires et caractéristiques des fluides distribués. Niveaux de pression. Niveaux de sécurité (températures, pressions, etc.). Niveaux acoustiques intérieurs et extérieurs. Débits à l'origine et aux points d'utilisation. L entreprise devra fournir un procès-verbal faisant apparaitre lisiblement : Toutes les consignes et valeurs exigées au cahier des charges, ou précisées avant la livraison du chantier par le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage ou les utilisateurs du site. Tous les paramétrages et réglages exécutés au niveau des installations avant livraison. Toutes les valeurs constatées à l'issue des essais. Les commentaires éventuels à soumettre au Maître d'ouvrage et utilisateurs sur les réglages effectués. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 17/29
5 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE Toutes reprises de finition nécessaires suite à intervention de l entreprise seront à la charge du présent lot (plâtre, peinture, tapisserie, revêtement de sol, etc.). 5.1 Travaux préparatoires 5.1.1 Dépose complète et évacuation 5.1.1.1 Dans les T2 /T3/T4 Les équipements suivants seront déposés et évacués, y compris les robinetteries (les évacuations dans les logements seront conservées) : WC, Baignoire, Lavabo, Evier avec meuble. Equipements de machine à laver (vidange avec autoperceur,..). L'attributaire du présent lot aura à sa charge tous les dévoiements et raccordements nécessaires à la réalisation des travaux. Toutes les opérations de vidange, d'isolement, de remise en eau et de coupure sont à la charge de l'adjudicataire du présent lot. Les vannes nécessaires à la réalisation de ces opérations devront être comptabilisées et mise en œuvre par l'entreprise. - Dans les cuisines, salles de bains et toilettes des logements. 5.1.2 Réservations et percements L entreprise aura à sa charge la réalisation de : L'ensemble des percements de cloisons, de murs, de planchers, etc nécessaires aux passages de ses réseaux, de ses canalisations, de ses câbles pour toute section. Les rebouchages et garnissages autour des canalisations, gaines et câbles qui devront être réalisés avec le plus grand soin en matériau de même nature que ceux existants. L'enlèvement des gravois et ordures au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les rebouchages devront permettre de restituer le degré coupe-feu des parois ou planchers traversés. - Dans tous les logements. 5.2 Appareils sanitaires L implantation des appareils est définie sur les plans d appel d offre. Les appareils sanitaires seront fournis et posés avec leur robinetterie, vidange, accessoires de fixation et de raccordement, et ils seront livrés en ordre de marche. 18/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
Après leur pose et jusqu'à la réception, les appareils sanitaires et leur robinetterie seront protégées, les WC seront obturés. Les matériels décrits ci-après correspondent au niveau minimum de qualité et caractéristiques techniques exigées. Avant toute commande de matériels, le titulaire du présent lot devra recevoir un accord écrit du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre sur une proposition d échantillons des appareils, robinetteries et accessoires sanitaires qu elle propose. Cette proposition et cette validation devront être réalisées pendant la phase préparatoire du chantier. A cet effet, tout retard de présentation d échantillons pouvant générer des retards de livraisons/mises en œuvre, ne pourra donner lieu à aucune modification de produit de la part du titulaire du présent lot. Au contraire, celui-ci supportera les pénalités pour non remise de documents et retard sur le planning des travaux. De manière générale, la robinetterie sera de marque NF et aura le classement de robinetterie ECAU suivant : Douche, évier, lavabo, lave-mains, bidet : NF A ou NF 1S ou NF 1 B Robinet flotteur : NF 1. 5.2.1 Dans tous les logements 5.2.1.1 WC Description Les WC seront déposés et remplacés. Il sera mis en place des WC double chasse avec cuvettes, réservoirs et abatant. Un robinet manuel permettra d isoler le WC. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des WC définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent ayant les mêmes caractéristiques Type: ODEON UP ref : E0354 Dimension : 69 * 36 cm Type de chasse : Double chasse avec réservoir 3/6L Raccordement L alimentation en eau froide se fera sur l arrivée existante. Le raccordement des évacuations se fera sur l évacuation existante. - Dans l ensemble des sanitaires des logements, 5.2.1.2 Lavabo Les lavabos existants seront déposés. Il sera mis en place des lavabos en porcelaine vitrifiée de ton blanc, posé sur colonne, bonde siphoïde avec clapet rentrant, alimentation par flexible anti torsion. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des lavabos définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : ODEON ref : E1002 Dimension : 61*48,5 cm DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 19/29
Accessoires : miroir 60x40 cm Raccordement : L alimentation en eau froide et chaude se fera sur l arrivée existante. Le raccordement des évacuations se fera sur l évacuation existante. - Dans l ensemble des salles de bains des logements, 5.2.1.3 Mitigeur de lavabo L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des mitigeurs avec bague limiteur de température pour les lavabos définis comme suit: Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : Candide Référence : Mitigeur monotrou E660 - Dans l ensemble des salles de bains des logements, 5.2.1.4 Evier et meuble Dans chaque logement, l évier existant sera déposé et remplacé par un évier en inox, comprenant deux cuves et un égouttoir. Il sera résistant à 300 C. Celui-ci sera positionné sur un nouveau meuble en mélaminé avec 2 portes. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des éviers définis comme suit : Marque : MODERNA ou équivalent Type : EPBZ120A01 ou équivalent Dimension : 90*60 cm dans les T2 Dimension : 120*60 cm dans les T3 et T4 Matériau : Inox L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des meubles sous évier définis comme suit : Corps et étagères en mélaminé blanc 16 mm, Ouverture par portes battantes, Etagère amovible, Pose par chevillage au mur par l intermédiaire de pattes de fixation, charnières invisibles, réversibles, vérins réglables Marque : MODERNA ou équivalent Type : ABCP120D02 ou équivalent Dimension : 90*60 cm dans les T2 Dimension : 120*60 cm dans les T3 et T4 Raccordement : L alimentation en eau chaude et en eau froide sur les canalisations existantes de l évier. 20/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
Le raccordement des évacuations sera sur les attentes existantes. - Dans l ensemble des cuisines des logements, 5.2.1.5 Mitigeur d évier L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre de mitigeurs pour évier à bec tube orientable et bague limiteur de température définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : Candide Référence : Mitigeur monotrou E668 - Dans l ensemble des cuisines des logements, 5.2.1.6 Equipement des mitigeurs Un aérateur auto-régulé sera installé dans le robinet permettant ainsi de limiter le débit 10l/min. Il sera positionné sur tous les mitigeurs des éviers et lavabos. 5.2.2 Dans les logements de type 2 et 50% de T3 5.2.2.1 Receveur de douche Les baignoires seront déposées et remplacées. Il sera mis en place un receveur de douche, une paroi fixe et une porte sur pivot. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre de douches définies comme suit : Receveurs extra plat à poser, (à minima dans le T3 et T2 du premier étage, la hauteur des receveurs ne devra pas être supérieur à 18cm), antidérapant, longueur variable o o o Portes o Paroi fixe Marque : IDHRA ou équivalent, à longueur variable pour permettre l ajustement exact à la salle d eau, Dimensions indicatives 90*90*4 cm Accessoires Bonde d évacuation en angle Marque : KINEDO ou équivalent, Type BORA o Dimension Largeur 0,90m Hauteur 1,90m o Raccordement et pose Marque : KINEDO ou équivalent, Type FIDGI o Dimension Largeur 0,90m Hauteur 1,90m L alimentation en eau chaude et en eau froide se fera sur les canalisations existantes. Le receveur sera posé à même le sol. Pour permettre la mise en place du bac extra plat, l évacuation se fera par une bonde extra plate, positionnée sous le receveur, pour le T2 et le T3 du premier étage situés au-dessus du garage. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 21/29
L entreprise devra les carottages au travers des planchers et les raccordements entre la bonde et le réseau d eaux usées des salles d eau du niveau inférieur. - Dans l ensemble des salles d eau de T2 et 50% des T3 5.2.2.2 Mitigeur de douche L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des mitigeurs thermostatiques des douches définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : SALUTE Référence : Mitigeur E71085 Les mitigeurs des douches seront de type mural compris repiquage de la liaison équipotentielle et encastrement des canalisations. La robinetterie sera placée à 1 m de hauteur du sol fini et à 30 cm de l'angle vertical rentrant des deux cloisons. Les percements ou les saignées éventuelles seront réalisés et rebouchés par l entreprise. - Dans l ensemble des salles d eau de T2 et 50% des T3 5.2.2.3 Accessoire de douche L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre d un flexible et d une douchette dans les douches définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : SALUTE Référence : E75281 - Dans l ensemble des salles d eau de T2 et 50% des T3 5.2.3 Dans les logements de type 4 et 50% de T3 5.2.3.1 Baignoire Les baignoires seront déposées et remplacées à l identique. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre de baignoires définies comme suit : Taille : 70x170cm Acier émaillé épaisseur mini 1,5mm Pieds démontables et réglables Insonorisation par coussins auto-adhésifs Fond lisse, bords plats Couleur : blanche Vidange à bouchon et chaînette, siphon Alimentation par flexible anti torsion Marque : ROCA, ou équivalent 22/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
Fourniture et pose d un tablier de baignoire 2 faces (longueur + largeur baignoire) : Taille : 60x170cm + 60x70cm En plaque PVC rigide expansé Couleur : blanche 2 faces lisses satinées Classement feu : M1 Epaisseur mini : 19mm. Marque : Komacel, ou équivalent Alimentation en cuivre en encastré : saignées à réaliser et reboucher. - Dans l ensemble des salles d eau de T4 et 50% des T3 5.2.3.2 Mitigeur de baignoire L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des mitigeurs thermostatiques des baignoires définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : SALUTE Référence : Mitigeur E71085 Les mitigeurs des baignoires seront de type mural compris repiquage de la liaison équipotentielle et encastrement des canalisations. La robinetterie sera placée au niveau des baignoires et à 30 cm de l'angle vertical rentrant des deux cloisons. Les percements ou les saignées éventuelles seront réalisés et rebouchés par l entreprise. - Dans l ensemble des salles d eau de T4 et 50% des T3 5.2.3.3 Accessoire de baignoire L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre d un pare baignoire, d un flexible et d une douchette avec support mural dans les baignoires définis comme suit : Marque : JACOB DELAFON ou équivalent Type : CONFORT Référence : E14336 - Dans l ensemble des salles d eau de T4 et 50% des T3 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 23/29
5.2.4 Equipements de Machine à laver (linge/vaisselle) L entreprise fournira et installera un robinet d attente pour machine à laver ainsi qu un siphon raccordé sur le réseau d évacuation. Il sera installé deux équipements de machine à laver dans les logements T2 et T3. Dans les logements T4, il sera installé un siphon double dans les cuisines L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre définis comme suit : Robinetterie : En laiton chromé avec nez fileté. Siphon : PVC NICOLL ou équivalent. Bouchon provisoire d obturation : flexible y compris clapets anti-retour. Raccordement : Les robinets seront raccordés sur la tuyauterie d eau froide la plus proche et la canalisation sera de même type que celle existantes. Le siphon sera posé à proximité du robinet et sera raccordé sur l évacuation EU les plus proches L alimentation en eau froide se fera sur les canalisations existantes de la cuisine et des salles d eau Dans l ensemble des cuisines et les salles de bains des logements T2 et T3. Dans l ensemble des cuisines des logements T4. 5.3 Limites de prestations Lot 3 : Façades et ravalement devra les installations de chantier Le lot 7 : Peinture/revêtements de sols /faïence la réfection des sols intérieurs suite à la dépose et la pose des équipements sanitaires dans les salles de bain et WC. Le lot 6 : Electricité doit la dépose des équipements électriques pouvant gêner les travaux. Le présent lot doit la dépose et repose des équipements sanitaires. 24/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
5.4 Documents d exécution Les documents d exécution demandés pour cette partie comprendront au minimum : Plans d'exécution Plan d implantation des appareils sanitaires. Notes de calculs - Documentations techniques des matériaux et matériels utilisés Détails particuliers de mise en œuvre Documentation technique attestant de la conformité au CCTP de tous les matériaux et matériels utilisés, y compris les fixations : o WC o Lavabo o Receveur o Evier o Robinetterie Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires des produits mis en œuvre (FDES selon la norme NF P01-010) ainsi que leur quantité en Unité Fonctionnelle telle que définit dans ces fiches. Autres documents nécessaires pour attester de la conformité au CCTP et répondre au contrôleur technique. Fourniture d échantillons des matériaux mis en œuvre. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 25/29
5.5 Mise en service, essais et réglages Mise en service et réglages - Essais L entreprise devra effectuer préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N 1. Les procès-verbaux correspondants devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N 2. De plus, l'entreprise devra exécuter, les essais et vérifications de résultats mentionnés dans le document COPREC N 1. Validation Présentation du PV Les essais devront valider les performances des installations et notamment en ce qui concerne les éléments suivants : Qualités sanitaires et caractéristiques des fluides distribués. Niveaux de pression. Niveaux de sécurité (températures, pressions, etc ). Niveaux acoustiques intérieurs et extérieurs. Débits à l'origine et aux points d'utilisation. L entreprise devra fournir un procès-verbal faisant apparaitre lisiblement : Toutes les consignes et valeurs exigées au cahier des charges, ou précisées avant la livraison du chantier par le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage ou les utilisateurs du site. Tous les paramétrages et réglages exécutés au niveau des installations avant livraison Toutes les valeurs constatées à l'issue des essais Les commentaires éventuels à soumettre au Maître d'ouvrage et utilisateurs sur les réglages effectués. 26/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
6 RECEPTION DES OUVRAGES 6.1 Mise en service, contrôles, essais et réglages Avant la réception de ses ouvrages, l'entreprise est tenue de procéder à l'ensemble des essais de bon fonctionnement des installations. Elle assurera les réglages et mises au point nécessaires. L entreprise sera tenue de mettre à disposition les personnels, l appareillage et les matériels nécessaires à ces différentes opérations d'essais et de contrôles. Il aura à sa charge les éventuels frais de dossiers nécessaires aux différents organismes de contrôle et de sécurité et aux services administratifs. Tous les éléments défectueux seront immédiatement remplacés, remis en place et en fonctionnement aux frais de l entreprise. Ces essais ne dispensent pas ceux à réaliser suivant les directives des DTU. 6.2 Formation L entreprise assurera une présentation de l installation réalisée au personnel chargé de l exploitation et de l entretien avec explications des fonctionnements, manœuvres, opérations courantes et exceptionnelles. 6.3 DOE et DIUO L entreprise devra fournir sous bordereaux toutes les données et documents de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (références de produits, fiches techniques, notices d'entretien, etc.). Il se référera à la demande du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS). L entreprise devra la fourniture d'un dossier complet des œuvres exécutées et des interventions ultérieures, en 1 exemplaire papier et 3 exemplaires sur support informatique comprenant : L'ensemble des plans d exécution, Les plans de détails spécifiques d'implantation, Les notes de calculs approuvées par la Maîtrise d Œuvre avant travaux, L'ensemble des notices techniques pour chaque matériel mis en place, avec adresses des fournisseurs, Les notices explicatives de fonctionnement et d'entretien du matériel, Les notices descriptives des modalités d'intervention pour l'entretien des équipements, Une description des consignes de sécurité. Les DOE et DIUO devront être remis avant la réception des ouvrages. DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 27/29
6.4 Opération préalables à la réception L entreprise se référa au lot 0 définissant l ensemble des prestations à réaliser. Lors des opérations préalables à la réception, le Maître d'œuvre, procèdera : Au contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront être au moins celles prévues au projet, et, le cas échéant, aux devis supplémentaires approuvés et ne pourront, en aucun cas, être inférieurs quand bien même l'entreprise prétendrait obtenir les conditions de confort recherchées par le Maître d'ouvrage, A l'examen du document de synthèse des essais remis par l'entreprise, A la réalisation d'essais complémentaires en présence de l'entreprise, A la vérification de la conformité des installations en se référant aux rapports des organismes de contrôle, et à toute mesure complémentaire jugée utile par le Maître d Œuvre. Pour satisfaire à la bonne réalisation de ces essais, l'entreprise devra mettre à disposition, le personnel qualifié et tous les instruments de contrôles et de mesures nécessaires. 6.5 Délai de reprise A l'issue des opérations préalables à la réception, le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre statueront sur la date définitive de réception des ouvrages, si celle-ci n'a pas été fixée contractuellement auparavant. Dans l'intervalle, l'entreprise devra procéder aux modifications, réglages et ajustement nécessaires à la mise en conformité de ses installations avec le cahier des charges et les impératifs réglementaires et fournir un nouveau document de synthèse de ses essais. 6.6 Réception des ouvrages Un nouvel examen des équipements de la conformité et des performances des installations sera réalisé au cours de la réception. La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCAP et sous réserves : De la conformité de l installation au présent descriptif et des règlements en vigueur, De la levée de l ensemble des réserves ayant pu être formulées, Que les essais soient satisfaisants, De la fourniture des pièces citées aux articles précédents. Si cet examen se révèle une nouvelle fois insatisfaisant, la réception sera reportée à une date ultérieure ou bien prononcée avec réserves. Dès lors, les pénalités financières fixées au CCAP ou autres pièces administratives pourront être appliquées à l'entreprise jusqu'à la levée des réserves par le Maître d'ouvrage et le Maître d Œuvre. 28/29 DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx
7 OPTIONS 7.1 Option n 1 : Evier en grès Carea L entreprise devra prévoir en option la fourniture et la pose d éviers en grès type Carea ou équivalent. Dans chaque logement, l évier existant sera déposé et remplacé par un évier en grès comprenant deux cuves et un égouttoir. Il sera résistant à 300 C. Celui-ci sera positionné sur un nouveau meuble en PVC avec 2 portes. L entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des éviers définis comme suit : Marque : CAREA ou équivalent Type : Normandie ou équivalent Dimension : 90*60 cm dans les T2 Dimension : 120*60 cm dans les T3/T4 Matériau : Grès La fourniture et la mise en œuvre des meubles sous évier ainsi que le raccordement devront s opérer de la même façon que décrit dans le chapitre sanitaire 5.2 Appareils sanitaires. - Ensemble des cuisines DCE_CCTP_LogiOuest_Les Prés de St Pierre 1_LOT 5_CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE.docx 29/29