ASSOCIATION CRESCENDO 102 rue Amelot PARIS Tél : Fax : EXTENSION D UNE CRECHE 93 rue de Meaux PARIS

Transcription

1 MAITRE D'OUVRAGE : ASSOCIATION CRESCENDO 102 rue Amelot PARIS Tél : Fax : EXTENSION D UNE CRECHE 93 rue de Meaux PARIS DOSSIER PRO CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT N 07 : PLOMBERIE VENTILATION TRAITEMENT D AIR MAITRE D'ŒUVRE ARCHITECTE Cabinet EQUATEUR 8 rue de Valois PARIS Tél : Fax : BET / ECONOMISTE SINCOBA Boulevard Soult PARIS Tél : Fax : Mai 2011

2 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 2 SOMMAIRE 1. PRESENTATION DU LOT OBJET INTERVENANTS Maître d ouvrage Architecte Bureau d Etudes Bureau de contrôle Coordonnateur - Sécurité - Protection - Santé MISSION DE LA MAITRISE D ŒUVRE MISSION DE L ENTREPRISE Principe PRESENTATION GENERALE Classement du bâtiment Présentation du bâtiment DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX SYNTHESE TECHNIQUE ENTRE LOTS LIMITES DES PRESTATIONS Généralités Gros-œuvre - Maçonnerie Serrurerie Menuiseries extérieurs Menuiseries intérieures Peinture Equipements électriques - Chauffage CLAUSES TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRE PREAMBULE PRINCIPE ORIGINE DES INSTALLATIONS Eau froide Eau chaude sanitaire Evacuations des eaux Electricité COMPTAGE DETERMINATION DES CANALISATIONS REGLES GENERALES D INSTALLATION DES CANALISATIONS Nature des canalisations Tracé des canalisations Joints diélectriques Soudures Trappes de visite Nuisances Fourreaux Traversées coupe-feu Dilatation des canalisations... 19

3 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS Calorifugeage des tuyauteries Vidange des appareils sanitaires Evacuations verticales EP DISTRIBUTION SANITAIRE Généralités Débit de puisage Diamètres des canalisations Raccordements des appareils SUPPORTS DES CANALISATIONS Supports des canalisations en cuivre Supports des canalisations en PVC Fixation Protections mécaniques DISTRIBUTION D EAU FROIDE Principe Canalisations Robinetterie PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE Principe Chauffe-eau Mise en œuvre Raccordements hydrauliques Groupe de sécurité Raccordements électriques DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE Principe Canalisations Divers RINCAGE DES CANALISATIONS APPAREILS ET ROBINETTERIE SANITAIRES Généralités Caractéristiques générales des appareils Caractéristiques générales de la robinetterie Lavabos Lave-mains Receveur de douche Cuvettes de W-C Cuvettes de W-C surélevées Cuvette bébé Vidoir mural Poste change-bébé EQUIPEMENTS DE L OFFICE Généralités Evier Micro ondes Armoire chaude Armoire froide ACCESSOIRES SANITAIRES EVACUATIONS DES EAUX Evacuations des appareils Réseaux Eaux usées et Eaux vannes Evacuation des eaux de pluies... 38

4 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS PEINTURE IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS Principe Etiquetage Repérage INSTALLATION DE CHANTIER CLAUSES TECHNIQUES VENTILATION PRINCIPE VENTILATION NATURELLE Zone existante Zone d extension VENTILATION SIMPLE FLUX DE LA ZONE EXISTANTE VENTILATION SIMPLE FLUX DE LA ZONE D EXTENSION Principe Débits Bouches d extraction Réseaux d extraction Isolation thermique des conduits Groupe d extraction Rejet d air vicié DISPOSITIONS CONTRE L INCENDIE Généralités Classement des matériels Protection coupe-feu Cartouches coupe-feu Clapets coupe-feu Identification Trappes d accès Dossier technique OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE RECONNAISSANCE DES LIEUX DOCUMENTS D ETUDE VARIANTES ET OPTIONS NATURE DES MATERIELS Généralités Procès-Verbaux Présentation du matériel Mise en œuvre Matériel électrique QUALITE ACOUSTIQUE DES INSTALLATIONS RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR Avant l exécution des ouvrages Avant la réception des ouvrages Après la réception des ouvrages LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D ETAT PROTECTION DES OUVRAGES ESSAIS DE FONCTIONNEMENT RISQUES DE L AMIANTE IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS... 54

5 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS GESTION DES DECHETS NETTOYAGE CONTROLE ET ESSAIS Coprec Maître d œuvre RECEPTION DES INSTALLATIONS GARANTIE DES INSTALLATIONS ENTRETIEN DOSSIER DE MAINTENANCE REGLEMENTATION GENERALITES DECRETS ET ARRETES NORMES ET REGLEMENTS DOCUMENTS DIVERS * * * * * * *

6 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 6 1. PRESENTATION DU LOT 1.1 OBJET Le présent document a pour objet de préciser les conditions techniques d études, d installation, d essais et de mise en service des installations de plomberie sanitaire et de ventilation mécanique, dans le cadre de l aménagement d une crèche sis : 93, rue de Meaux PARIS 1.2 INTERVENANTS Maître d ouvrage Le Maître d ouvrage de l opération est : Architecte L architecte de l opération est : Bureau d Etudes Le Bureau d Etudes de l opération est : CRESCENDO 102, rue Amelot PARIS Tel : Fax : EQUATEUR 8, rue de Valois PARIS Courriel info@equateur-architecture.fr SINCOBA 65/67, boulevard Soult PARIS Courriel Sincoba@wanadoo.fr

7 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS Bureau de contrôle Il sera pris en compte dans l offre de l entreprise : la transmission, au bureau de contrôle, des notes de calculs de dimensionnement et de fonctionnement des installations ; le temps nécessaire pour sa participation aux réunions ordinaires et extraordinaires demandées par le bureau de contrôle ; le temps nécessaire pour accompagner le contrôleur technique lors de chacune de ses visites ; les modifications des pièces graphiques et écrites et tous les compléments d informations à fournir suites aux observations demandées par le bureau de contrôle. Conformément au code de la construction et de l habitation article R , l entreprise devra communiquer au contrôleur technique le programme de ses vérifications techniques Coordonnateur - Sécurité - Protection - Santé Il sera pris en compte dans l offre de l entreprise : le temps nécessaire pour sa participation aux réunions ordinaires et extraordinaires demandées par celui-ci conformément à la loi n du 31 décembre 1993 et définie par le décret n du 26 décembre 1994 relatif à la coordination de la sécurité et de la protection de la santé sur les chantiers ; le temps nécessaire pour accompagner le coordonnateur SPS lors de chacune de ses visites ; les modifications des pièces graphiques et écrites et tous les compléments d informations à fournir suites aux observations demandées par le coordonnateur SPS ; la prise en compte pour son personnel et celui de ses sous-traitants des observations émises par le coordonnateur SPS. 1.3 MISSION DE LA MAITRISE D ŒUVRE La Maîtrise d œuvre n ayant qu une mission de conception générale, le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que les autres documents, n ont pour objet que de définir, globalement : les principes de la réalisation ; les travaux annexes ; les systèmes techniques à mettre en œuvre ; le niveau de qualité recherché des prestations par le Maître d ouvrage. 1.4 MISSION DE L ENTREPRISE Principe L Entreprise prévoira l ensemble des prestations nécessaire à la réalisation des travaux, à savoir : la prise de connaissance des Cahiers des Clauses Techniques Particulières et des dossiers de consultations et d exécution de tous les corps d état ; les relevés des installations existantes ; la réalisation de toutes les notes de calcul ; l établissement des plans de percements, de réservations et de mise en œuvre avec toutes les indications nécessaires aux autres corps d états intervenants ; la sélection des matériels ; l établissement de tous les documents d exécution ;

8 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 8 la fourniture et le transport, le stockage, la mise en œuvre et les raccordements des divers composants et matériels des installations ; les essais, la mise en service et la mise au point des installations ; l établissement d un dossier de récolement complet conforme à la réalisation. Nota : Toutes les modalités décrites dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des Clauses Techniques Générales et les autres pièces liées au présent dossier sont applicables aux prestations dues par l Entreprise. Il ne sera admis aucune dérogation au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières sans un accord écrit donné par le Maître d œuvre (soit par courrier, soit sur le compte rendu du chantier). L Entreprise s engagera à reprendre les travaux ne correspondant pas aux présentes prescriptions et à la réglementation en vigueur. Elle ne pourra arguer d un quelconque retard dans la demande de modification par le Maître d œuvre. En cas de contradiction, l ordre de prépondérance sera celui indiqué dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et, par rapport, au présent dossier technique, l Entreprise prendra : le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 1.5 PRESENTATION GENERALE Classement du bâtiment Le bâtiment est soumis aux exigences : du Code de la Construction et de l Habitation ; du Code du Travail ; du règlement sanitaire départemental ; des prescriptions des services de sécurité ; de la réglementation sur la sécurité incendie pour les établissements recevant du public de type R de 5 ème catégorie Présentation du bâtiment Etat actuel L état actuel comprend : un local sommeil ; un local section 1 ; un local change ; des sanitaires ; un bureau ; une buanderie ; une cuisine. Etat futur

9 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 9 L état futur comprendra : deux locaux sommeil ; un local section 1 ; un local section 2 ; deux locaux change ; des sanitaires ; deux locaux motricité ; un vestiaire ; un local détente ; un local poussette ; un local tri ; un local vidoir ; un office ; un bureau ; une buanderie. 1.6 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX Les travaux concernent : en plomberie sanitaire : la distribution d eau froide sanitaire, la production d eau chaude sanitaire pour le local change ; la distribution d eau chaude sanitaire, les appareils sanitaires et les équipements de cuisine, les alimentations spécifiques, les évacuations des eaux usées et des eaux vannes ; en ventilation mécanique : la création d une installation de ventilation simple flux dans la zone d extension, le remplacement des bouches d extraction dans la zone existante. L entreprise n aura aucune prestation à prévoir concernant les différentes ventilations naturelles. 1.7 SYNTHESE TECHNIQUE ENTRE LOTS Conformément aux prescriptions du marché, les plans d exécution des ouvrages sont dus et établis par les Entreprises. Avant de permettre l exécution de travaux, les plans des Entreprises seront coordonnés entre eux par groupe d ouvrage fonctionnel pour respecter le projet architectural et technique. Nota important : Cette coordination sera effectuée par l Entreprise de «Plomberie Ventilation» qui mettra en œuvre les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour assurer cette mission. Le matériel informatique et les consommables nécessaires au fonctionnement de la cellule de la synthèse seront à la charge de l Entreprise du lot «Plomberie Ventilation». Les fonds de plans seront établis par la Cellule de Synthèse à partir des plans «Architecte» du projet épurés et renseignés des équarrissages des structures. Le Maître d œuvre (architecte et bureau d études) agira en tant que Superviseur de la cellule de synthèse. Il veillera au respect du projet par un avis sur les études préalables et les plans avant la coordination et visera les plans d exécution coordonnés des ouvrages.

10 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 10 Toutes les Entreprises devront participer aux cellules de synthèse, sauf le lot «Peinture». Elles réaliseront, après la coordination des groupes d ouvrages fonctionnels, leurs plans d exécution coordonnés qu elles soumettront au Maître d œuvre pour Visa. Les délais de pré-études de synthèse et d études d exécution seront toujours compatibles avec le calendrier d exécution. L OPC est responsable de l ordonnancement et du pilotage des études d exécution dans le cadre du calendrier détaillé de réalisation des travaux. Le Contrôleur Technique examinera les plans d exécution des ouvrages, formulera et diffusera son avis sur ces documents. La mission de cette équipe aura, entre autres, pour tâche : de définir les méthodes de travail de la cellule de synthèse et l organisation de la coordination graphique des plans à respecter par toutes les Entreprises ; d établir les «fonds de plans» support des pré-plans d exécution des Entreprises ; de planifier la production des plans par groupe d ouvrages fonctionnel respectant les dates «butoirs» de remise de document d exécution établis par l OPC ; de contrôler la qualité des documents émis par les Entreprises ; d organiser et d animer les réunions de synthèse avec les Entreprises ; de convier le Maître d œuvre d exécution pour procéder aux arbitrages ; d établir les comptes-rendus de réunions ; d établir les plans, les coupes et les détails de coordination spatiales des ouvrages tous corps d état pour la prise en compte par les Entreprises dans l établissement de leurs plans d exécution ; de contrôler dans les plans d exécution des Entreprises que leurs ouvrages respectent les décisions prises en synthèse. 1.8 LIMITES DES PRESTATIONS Généralités Les limites des prestations définies entre les différents corps d état sont données ci-dessous à titre indicatif. Il est précisé que cette énumération n est pas limitative et que l Entreprise prévoira, à sa charge tout le travail nécessaire à une parfaite exécution de l ensemble des ouvrages décrits ci-après. Nota : L Entreprise aura l obligation de prendre connaissance, avant d effectuer son offre, de l ensemble des plans et des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres corps d état et ne pourra prétendre, au moment de l exécution, ignorer les prestations qui seront à sa charge. L Entreprise se mettra, pendant la période préparatoire du chantier, en rapport avec tous les corps d état dont les prestations auront une relation avec les siennes, afin d en effectuer les mises au point nécessaires et coordonner ses interventions. En cas de disparité entre plusieurs lots, l Entreprise prendra en compte «le cas le plus défavorable», c est-à-dire qu elle prévoira les prestations litigieuses, charge à elle, ensuite, de ne pas les réaliser et de présenter les moins values correspondantes Gros-œuvre - Maçonnerie

11 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 11 Prestations à la charge du corps d état «Gros-œuvre Maçonnerie» Les prestations prévues dans le corps d état «Gros-œuvre Maçonnerie» sont : les réservations dans les parois neuves ; les canalisations d évacuation sous dallage ; la réalisation des ventilations naturelles ; les rebouchages à la traversée des parois en restituant les critères d atténuation phonique et de résistance au feu nécessaire. Prestations à la charge du lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» Les prestations prévues dans le lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» sont : l établissement des plans de réservations et de percements ; les percements liés aux réservations oubliées par l Entreprise ; les percements situés dans toutes les parois existantes dont l épaisseur est inférieure à 7cm les rebouchages et les lissages nécessaires à la bonne présentation des installations ; la mise en œuvre des fourreaux ; la mise en œuvre des matériaux de désolidarisation au niveau des traversées des parois Serrurerie Prestations à la charge du lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» Les prestations prévues dans le lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» sont : la fourniture et la mise en œuvre des grilles d amenée d air neuf et de rejet d air vicié des ventilations naturelles ; la fourniture et la mise en œuvre de toutes les pièces métalliques, tels que les supports, les fourreaux, etc., servant à la mise en place des matériels Menuiseries extérieurs Prestations à la charge du lot «Menuiseries extérieurs» Les prestations prévues dans le lot «Menuiseries extérieurs» sont : la réalisation des ouvrants de ventilation du local section 2 et du local sommeil Menuiseries intérieures Prestations à la charge du lot «Menuiseries intérieures» Les prestations prévues dans le lot «Menuiseries intérieures» sont : les habillages des canalisations apparentes ainsi que les portes des gaines techniques ; la réalisation et la mise en œuvre des meubles de l office ; la fourniture du poste change bébé du local change ; les trappes de dimensions adaptées, donnant accès aux organes d isolement et de réglages situés dans les gaines techniques. Prestations à la charge du lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique»

12 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 12 Les prestations prévues dans le lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» sont : la fourniture, la mise en œuvre et les raccordements de tous les équipements de cuisine de l office ; la robinetterie du poste change bébé ; l alimentation eau froide, eau chaude et évacuation du poste change bébé ; Peinture Prestations à la charge du lot «Peinture» Les prestations prévues dans le lot «Peinture» sont : la peinture des canalisations apparentes d eau froide, d eau chaude sanitaire, de vidange et d évacuation. Prestations à la charge du lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» Les prestations prévues dans le lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» sont : la fourniture et l application de la peinture complète de toutes les pièces métalliques mises en œuvre (une couche de peinture anticorrosion et une couche de peinture de finition) sauf sur les pièces intérieures en acier galvanisé ou en acier inoxydable ; la peinture des canalisations non-apparentes d eau froide, d eau chaude sanitaire, de vidange, d évacuation, sauf sur celles en matière plastique, en cuivre, en acier galvanisé ou inoxydable Equipements électriques - Chauffage Prestations à la charge du lot «Equipements électriques - Chauffage» Les prestations prévues dans le lot «Equipements électriques - Chauffage» sont : la mise à la liaison équipotentielle des installations de plomberie sanitaire ; la mise à la liaison équipotentielle des installations de ventilation ; l alimentation des chauffe-eau électrique y compris la coupure de proximité ; les alimentations à proximité des équipements de cuisine de l office ; l alimentation de l extracteur de ventilation ; les percements et les découpes des composants des plafonds suspendus nécessaires au passage des canalisations hydrauliques, si nécessaire ; la réalisation et la mise en œuvre des trappes d accès aux canalisations ; Prestations à la charge du lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» Les prestations prévues dans le lot «Plomberie sanitaire Ventilation mécanique» sont : le raccordement des chauffe-eau ; le raccordement des équipements de l office ; le raccordement de l extracteur de ventilation ; la fourniture et la mise en œuvre de toutes les installations (canalisations, robinetterie, etc.) nécessaires dans le plénum situé au-dessus des plafonds suspendus ; la vérification des caractéristiques des habillages et, en particulier, l accessibilité à la robinetterie, si nécessaire ;

13 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 13 * * * * * * *

14 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS CLAUSES TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRE 2.1 PREAMBULE L installation générale d eau froide sera réalisée conformément au Règlement Sanitaire complétée par les éventuelles indications et spécificités du règlement imposées par la ville de PARIS. Après curage des zones concernées, l entreprise exécutera un état des lieux approfondies, photos à l appui, des réseaux existantes et desservant les logements ou locaux avoisinants. En cas de défaut majeur, il en informera le Maître d œuvre pour prévenir tout désordre et recherche en responsabilité ultérieure et pour action auprès du gestionnaire de l immeuble. 2.2 PRINCIPE L entreprise prévoira : la modification des sanitaires de la zone existante avec la mise en œuvre d une douche et d un nouveau lavabo ; la mise en œuvre d un lavabo et d un WC dans le nouveau sanitaire de la zone d extension ; la mise en œuvre d un lave-mains dans le bureau de la zone d extension ; la mise en œuvre des équipements de cuisine de l office de la zone d extension ; l alimentation du poste change bébé et la mise en œuvre d une cuvette bébé dans le local change de la zone d extension ; la mise en œuvre d un déversoir mural dans le local vidoir. 2.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS Eau froide L origine des installations en eau froide est les canalisations existantes à proximité de la zone de travaux Eau chaude sanitaire Les installations concernant la distribution d'eau chaude sanitaire auront pour origine les canalisations en eau chaude existantes à proximité de la zone de travaux. Pour le local change, l origine des installations en eau chaude sanitaire sera le chauffe-eau électrique mis en œuvre par le présent lot Evacuations des eaux Les installations d évacuation des eaux vannes et des eaux usées auront pour origine les canalisations d évacuation existante à proximité de la zone de travaux Electricité

15 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 15 Les installations électriques auront pour origine le câble électrique laissé en attente par le lot «Equipements Electriques» à proximité des équipements du présent lot. 2.4 COMPTAGE Les comptages d eau froide et d eau chaude sont existants et seront les limites de prestation. Si ceux-ci ne correspondent pas aux besoins ou sont manifestement hors service, l entreprise en informera, par écrit, le Maître d œuvre pour suite à donner par le gestionnaire de l immeuble. 2.5 DETERMINATION DES CANALISATIONS L'Entreprise du lot «Plomberie sanitaire» sera responsable du calcul et de la détermination des sections des diverses canalisations permettant d assurer la pression d utilisation souhaitable sur les appareils sanitaires et les équipements les plus défavorisés. Le Maître d œuvre pourra exiger la justification des sections retenues des canalisations par des calculs établis d'après la formule de FLAMANT pour les canalisations d eau sous pression et la formule de BAZIN pour les évacuations. En aucun cas, la vitesse de circulation d eau ne dépassera pas : V = 1,0 m/s. L Entreprise tiendra compte pour la détermination des sections des canalisations, conformément à la norme NF P : des coefficients d'utilisation de simultanéité ; des débits individuels d'eau froide sur ces appareils. Les diamètres des siphons et des tubulures de vidange des appareils sanitaires ne seront jamais inférieurs à ceux indiqués dans la norme NF P et les diamètres intérieurs des branchements de vidange seront au moins égaux à ceux des siphons qu ils recevront. Toutes les robinetteries et les autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti-retour, etc.) placés sur les canalisations collectives d eau froide ou d eau chaude sanitaire seront certifiés NF - Robinetterie de bâtiment. 2.6 REGLES GENERALES D INSTALLATION DES CANALISATIONS Nature des canalisations Les canalisations hydrauliques seront de type : en cuivre pour la distribution d eau froide ; en cuivre pour la distribution d eau chaude sanitaire ; en PVC pour les conduits d évacuations des EU, EV. Nota : Les canalisations en acier (noir ou galvanisé) ne seront pas autorisées Tracé des canalisations

16 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 16 Généralités Le tracé définitif des différentes canalisations sera établi par l Entreprise. Toutefois, le Maître d œuvre pourra y apporter toutes les modifications qu il jugera utile pour tenir compte des particularités de construction et de l esthétique souhaitée et donner suite aux arbitrages en cas de désaccords entre les différents lots intervenants. Distributions retenues Les canalisations seront installées, selon leur localisation : en apparent dans le plénum des plafonds suspendus ; en apparent pour les distributions terminales ; en encastré dans les chapes béton ; en encastré dans les murs pour des usages ponctuels tels que l alimentation du vidoir. Contraintes Le tracé des canalisations tiendra compte, des différentes contraintes, notamment : de la structure du bâtiment ; des installations techniques des autres lots ; du voisinage des canalisations d électricité ; du passage des conduits de ventilation ; des emplacements libres dans les espaces techniques ; des emplacements disponibles dans les plafonds suspendus ; des hauteurs de passage libre ; de la dissimulation maximum des canalisations dans les zones nobles. Distribution apparente Les parcours des canalisations apparentes seront écartés suffisamment des parois pour permettre l exécution des travaux : de peinture sur toute leur surface et leur longueur, pour les locaux nobles ; de calorifugeage dans les locaux non chauffés, les gaines techniques et dans les plafonds suspendus. Nota : Les canalisations ne seront placées, en aucun cas, sur les planchers ou touchant directement le sol, les plafonds ou les plafonds suspendus. Des dispositions seront prises pour que les canalisations d eau froide ne soient pas réchauffées inopportunément, en laissant un espace suffisant et permettant la mise en œuvre de calorifuge (de classe 2 au sens de la RT2005). L ouverture totale d une fenêtre, d une porte, d un vasistas, ne devra pas être gênée par une canalisation. Les canalisations ne devront jamais obturer un passage quelconque ou un conduit de ventilation statique ou mécanique. Les canalisations passant dans les gaines techniques, en caniveaux, en trous de hourdis ou en saignées, comporteront un minimum de joints de raccords ou de soudures. Les canalisations seront éprouvées à l eau sous une pression de 16 kg/cm² Joints diélectriques Les raccordements des tuyauteries métalliques de nature différentes s effectueront par l intermédiaire

17 Aménagement d une crèche 93, rue de Meaux PARIS 17 de joints diélectriques. Toute canalisation en cuivre en amont des canalisations en acier galvanisé est interdite Soudures Toutes les soudures seront exécutées par un personnel qualifié. Elles seront réalisées avec des matériels et des matériaux adaptés aux canalisations. Il ne devra y avoir aucun apport de métal débordant à l intérieur des canalisations. La surface extérieure des soudures sera régulière et aura une bonne présentation. Le Maître d œuvre se réserve le droit, notamment : de procéder à des sondages par démontage ; de faire recommencer toutes soudures douteuses ; de faire mettre le réseau en épreuve pendant une durée de 48 heures. Tous les frais correspondants seront à la charge de l Entreprise, quel que soit le résultat des essais Trappes de visite Les gaines techniques, les plafonds suspendus, les habillages divers, etc., dissimulant des canalisations comporteront des trappes de visite de dimensions adaptées ou des éléments démontables permettant de localiser, à 3 mètres près, une fuite éventuelle Nuisances Les alimentations en eau fonctionneront sans bruit, sans son d'orgue, sans coup de bélier et sans vibration. Elles assureront l alimentation normale des appareils dans les conditions de débit et de simultanéité prévues par les normes. Pour les débits indiqués au DTU (référence AFNOR DTU P ), la vitesse de passage de l eau dans les canalisations pour obtenir un isolement phonique normal sera, suivant les cas, au maximum pour : les réseaux en apparent V = 1,00 m/s ; les réseaux en encastré V = 0,60 m/s. Les évacuations assureront les vidanges, mêmes simultanées des différents appareils sanitaires sans désamorçage, ni refoulement, ni bruits anormaux. Elles ne laisseront filtrer, à l intérieur des locaux, aucune mauvaise odeur. Les canalisations qui ne seront pas constamment remplies d eau, comporteront des orifices de surveillance, de dégorgement, de décrassage, etc. Elles seront obturées par des tampons ou des bouchons étanches. Ces tampons seront démontables à la main au moyen d outils courants Fourreaux Dans les traversées de plafonds, de planchers, de murs et de cloisons, l Entreprise placera un fourreau en tube PVC, ayant un diamètre égal à celui de la tuyauterie et de son calorifuge, augmenté de 10 mm. Ce fourreau sera arrêté, pour permettre une libre dilatation des canalisations : à 3 cm au-dessous du plafond ; à 3 cm au-dessus du sol fini ; à 2 cm de part et d autre du mur.