Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-1

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-1 FAUX PLAFONDS PRESCRIPTIONS GENERALES 2 DOCUMENTS DE REFERENCE... 2 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES... 2 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES... 3 NORMES... 3 AVIS TECHNIQUES DU CSTB... 3 GUIDES TECHNIQUES... 3 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS... 3 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS... 3 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER... 3 MISE EN OEUVRE... 3 TOLERANCES DE POSE... 3 NETTOYAGE... 4 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE... 4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 5 NOTE IMPORTANTE 5 ISOLATION... 5 ISOLATION DE PLAFOND PAR LAINE DE VERRE EN ROULEAU... 5 11.1. Feutre laine de verre avec pare vapeur ép. Selon étude thermique, en plafond... 5 ISOLATION DE PLAFOND PAR LAINE DE ROCHE EN ROULEAU... 6 11.2. Feutre de laine de roche revêtu d'un pare-vapeur... 6 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE... 6 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE... 6 11.3. Plafond en plaques de plâtre anti-feu sur ossature métal CF 1/2H... 6 11.4. Plafond en plaques de plâtre décorative sur ossature métal... 6 11.5. Puits de désenfumage vertical en plaques simple face sur ossat.métal... 6 PLAFONDS EN PANNEAUX DE LAINE DE VERRE... 6 PLAFOND EN LAINE DE VERRE NETTOYABLE... 6 EP. 20 MM... 7 11.6. Plafond en panneau laine de verre nettoyable 600x600xE20mm... 7 PLAFONDS EN FIBRES MINERALES... 7 PLAFOND SUR OSSATURE EN DALLES DE FIBRE MINERALE... 7 11.7. Plafond en dalles de fibre minérale, dim.600x600mm... 7 PLAFONDS EN BOIS... 8 PLAFOND SUR OSSATURE EN DALLES DE BOIS... 8 11.8. Plafond en dalles de bois, dim.600x600mm... 8 PLAFONDS EN PLAQUE DE CIMENT SUR OSSATURE METALLIQUE... 8 PLAFOND EN PLAQUES DE CIMENT SUR OSSATURE METALLIQUE+ISOLANT... 8 11.9. plafond en plaques de ciment sur métal+fibre minérale... 8 ECRAN DE CANTONNEMENT... 8 ECRAN DE CANTONNEMENT SUR OSSATURE DOUBLE ET INDEPENDANTE... 8 11.10. ecran de cantonnement sur ossature métallique... 9 MENBRANE D ETANCHEITE A L AIR... 9 MEMBRANE D ETANCHEITE A L AIR HYDRO-REGULANTE... 9 11.11. Membrane d étanchéité a l air hydro-régulante... 9

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-2 DOCUMENTS DE REFERENCE PRESCRIPTIONS GENERALES Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et les documents suivants : TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Code de la Santé publique Code du Travail Code de la Construction et de l'habitation Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété : Règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles Arrêté du 4 novembre 1975 modifié : Réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public Instruction technique provisoire du 1er décembre 1976 : Réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public Circulaire du 9 août 1978 modifiée : Révision du règlement sanitaire départemental (RSDT) Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété : Approbation des dispositions générales du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Arrêté du 30 juin 1983 modifié : Classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais Lettre-circulaire DRT n 93-25 du 19 novembre 1993 relative à l'application de l'article R 235-2-11 du code du travail Arrêté du 28 octobre 1994 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation Arrêté du 28 octobre 1994 : Modalités d'application de la Réglementation acoustique Décret n 95-607 du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil Arrêté du 30 juin 1999 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation Arrêté du 30 juin 1999 : Modalités d'application de la Réglementation acoustique Circulaire n 2000-5 du 28 janvier 2000 : Application de la Réglementation acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics Arrêté du 29 novembre 2000 modifié : Caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments Décret 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (RT 2000) Arrêté du 1er juin 2001 : Approbation d'une solution technique pour la mise en œuvre de la réglementation thermique 2000 Arrêté du 21 novembre 2002 modifié : Réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Arrêté du 29 juillet 2003 et annexes : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public Arrêté du 22 mars 2004 : Résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages Décret n 2004-924 du 1er septembre 2004 : Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments Décret n 20066592 du 24 mai 2006 - Nouvelle réglementation thermique (RT2005) applicable pour les bâtiments neufs ou les extensions dont le permis de construire a été déposé a compter du premier septembre 2006

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-3 Arrêté du 24 mai 2006 - nouvelle caractéristiques thermiques minimales, méthodes de calcul des consommations d'énergie, conditions d'approbation des procédés et solutions techniques permettant de satisfaire à ces nouvelles dispositions Arrêté du 27 Juillet 2006 - complétant la RT 2005 définissant le contenu et les conditions d'attribution du label "haute performance énergétiques ( HPE 2005) attestant que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieure a l'exigence réglementaire, ainsi que des modalités minimale de contrôle Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19- 3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état NORMES Normes françaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état AVIS TECHNIQUES DU CSTB GS14 : Equipements de chauffage électrique installés en plafond - Cahier des prescriptions techniques communes (CPT PEC-12/93) (octobre 1997) GS14 : Procédé de chauffage électrique par Plafond Rayonnant Modulaire - Cahier des Prescriptions Techniques communes CPT PRM-10/97 (octobre 1997) GUIDES TECHNIQUES Acoustique : Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (mai 2002) Acoustique : Nouvelle Réglementation Acoustique - Exemples de solutions EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel. EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné : - soit à un avis technique délivré par application de l'arrêté du 2 décembre 1969, - soit à un accord expressément constaté des parties. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans l'offre de l'entreprise MISE EN OEUVRE Les principales sujétions de mise en œuvre sont les suivantes : - Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent être protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation - Toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées TOLERANCES DE POSE Les tolérances de pose sont les suivantes : - Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieure à 0,5mm - Planéité sous règle de 2m : ± 3mm

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-4 NETTOYAGE L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris de tous les appareillages équipant ce volume. A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-5 NOTE IMPORTANTE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Etanchéité à l air : Le bâtiment devra assurer une étanchéité à l air performante règlementaire. L étanchéité à l air sera vérifiée par deux tests à la porte soufflante : Le premier à l issue des travaux clos et couvert, le second en fin de chantier, pour vérifier que la performance à l air ne s est pas dégradée pendant les finitions. Outre le contrôle du respect de l objectif d étanchéité à l air, ces tests permettront de déterminer précisément l origine des fuites d air et les ouvrages défectueux. En cas de non-respect de l objectif sur l étanchéité à l air, l entreprise dont les ouvrages s avéreraient défaillants ou dont l intervention aurait dégradé des dispositifs contribuant à l étanchéité à l air (percements dans le clos et couvert, dégradation des calfeutrements, du freine-vapeur, etc ) prendra intégralement à sa charge : -La reprise de ses ouvrages défaillants -La remise en état des ouvrages dégradés -Le coût d un nouveau test à la porte soufflante. Les éventuels retards en découlant pourront faire l objet de pénalités à l encontre de l entreprise. Avant tout début d exécution sur des ouvrages susceptibles d influer sur l étanchéité à l air de l enveloppe du bâtiment, l entrepreneur devra soumettre à l avis de la maîtrise d œuvre et du bureau de contrôle : -Les détails de mise en œuvre -Les éléments d appréciation de la qualité des produits proposés (fiches techniques des joints, membranes, accessoires de calfeutrement, manchettes d étanchéité à l air ) Toute mise en œuvre avant validation de ces éléments exposera l entrepreneur à une reprise de ses ouvrages à ses frais. ISOLATION ISOLATION DE PLAFOND PAR LAINE DE VERRE EN ROULEAU Fourniture et pose de feutre de laine de verre en rouleau monocouches : - Une couche de feutre de laine de verre épaisseur 200mm type Isover Isoconfort 32 avec parevapeur R= 6.25 m2.c /W. Ce produit sera titulaire d'un certificat ACERMI ( suivant étude thermique ) - Affaiblissement acoustique RA,tr 34 db - Toutes sujétions de coupe et façonnage - Niveau d'aptitude à l'emploi certifié Feutre laine de verre avec pare vapeur qualifié ACERMI 11.1. Feutre laine de verre avec pare vapeur ép. Selon étude thermique, en plafond Type Isover IBR Kraft 300mm R= 7.55 m2.c /W ou équivalent Selon indications des plans - En couverture de l'ensemble des plafonds ci-dessous en contact avec un comble froid. Les autres plafonds n en étant pas pourvus - En couverture de l ensemble de la dalle haute du dernier niveau pour les 4ailes

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-6 ISOLATION DE PLAFOND PAR LAINE DE ROCHE EN ROULEAU Fourniture et pose de feutre de laine de roche en rouleau : - Déroulement en surface du plafond ci-dessous - Toutes sujétions de coupe et façonnage 11.2. Feutre de laine de roche revêtu d'un pare-vapeur Produit ROCKWOOL E100mm - En couverture de l'ensemble des plafonds de salle de bains des chambres pour isolement acoustique -en couverture du plafond dans le hall d accueil au RDC compris circulation attenantes PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE Fourniture et pose de plafond en plaques de plâtre à joints non apparents: - Echafaudage - Ossature métallique à fixer sous la structure du bâtiment compris mise en place d'une ossature primaire si nécessaire - Fixations des plaques par vissage - Traitement des joints entre plaques - Nettoyage du chantier 11.3. Plafond en plaques de plâtre anti-feu sur ossature métal CF 1/2H Epaisseur 12,5mm ou 15mm en simple ou double plaque afin d'obtenir les degrés CF1/2H prévus Selon indications des plans Ensemble des locaux nécessitant une aptitude CF R+2 : Ensemble des plafonds dépourvue de dalle haute au dernier niveau ( zone centrale du bâtiment sous charpente métalliques / ensemble des zones de toiture tuile basses au droit de chaque ailes) 11.4. Plafond en plaques de plâtre décorative sur ossature métal Produit PLACOPLATRE 1 voile noir non tissé 1 Plaque de type gypstone plaques "Quattro 47" perforation 18% ou équivalent Epaisseur 15mm Selon indications des plans et du calpinage - Ensembles des plafonds de la salle a manger, salle d animation et hall d entrée compris circulation attenantes 11.5. Puits de désenfumage vertical en plaques simple face sur ossat.métal 2 plaques de plâtre d'épaisseur 12,5mm Modèle PLACOPLATRE HD haute densité ou LAFARGE - au droit de l ensemble des désenfumages du projet PLAFONDS EN PANNEAUX DE LAINE DE VERRE PLAFOND EN LAINE DE VERRE NETTOYABLE Fourniture et pose de plafond industriel en panneaux de laine de verre de forte densité, revêtus sur la face apparente d une peinture microporeuse avec un traitement de surface spécifique et renforcée pour supporter le lavage au jet ou au nettoyeur haute pression. Les bords seront enduits et la face cachée sera revêtue d un voile de verre. Le plafond, testé selon l ISO 4611, restera 100% stable en permanence sans flèche ni déformation, ni dégradation, dans un milieu contenant jusqu à 95% d humidité relative à 30 C. Le plafond de couleur blanche aura un coefficient de réflexion de la lumière de 84%.

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-7 Classe d absorption acoustique A, avec un coefficient Alpha W de 0,95 d absorption Alpha Sabine (h.h.t. 200 mm) de : (20 mm) : et un coefficient EP. 20 MM 125 250 500 1000 2000 4000 0.45 0.85 0.95 0.90 0.95 0.90 ép. 40 mm 0.55 0.90 0.95 0.95 1.00 0.95 (Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654 / hht = 200 mm) - Classement au feu M0 Euroclass A2 - Pose sur une ossature apparente constituée de suspentes en tige fileté, et de porteurs et entretoises laqués - Cornière laquée délimitant les bordures du plafond - Ossature métallique à fixer sous la structure du bâtiment compris mise en place d'une ossature primaire si nécessaire Les panneaux se poseront sur ossature apparente conformément aux prescriptions de la norme NFP 68-203/ DTU 58.1 et selon les schémas de montage du fabriquant. Pour un nettoyage efficace, les panneaux seront montés avec les clips adaptés. 11.6. Plafond en panneau laine de verre nettoyable 600x600xE20mm Suivant plans - En plafond des locaux suivants: Ensemble des sanitaires Ensemble des salles de bains pour accès aux réseaux Ensemble de la zone cuisine Ensemble des vestiaires sanitaires du personnel Local office PLAFONDS EN FIBRES MINERALES PLAFOND SUR OSSATURE EN DALLES DE FIBRE MINERALE Fourniture et pose de plafond industriel en dalles acoustiques de laine de roche: Les bords seront de type A24, le plafond sera mis en œuvre conformément à la norme NFP 68-203-1 et 2, référence DTU 58.1, sur un système d'ossatures en profilés acier laquée T24. La finition sera de couleur Blanc Finition Lisse. Les panneaux seront de dimensions 600x600 mm et d'épaisseur 30 mm. Le plafond sera de réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0 (M0). L'absorption acoustique sera de Alpha W = 0,8 et la performance d'absorption acoustique par bandes d'octaves de : Epaisseur (mm) 125 Coefficient d'absorption 250 500 1000 2000 4000 30 0,40 0,55 0,75 0,85 0,95 0,85 0,80 α w Le coefficient de réflexion à la lumière sera de 87% - Fixation au support par tige filetée - Cornière laquée délimitant les bordures du plafond - Ossature métallique à fixer sous la structure du bâtiment compris mise en place d'une ossature primaire si nécessaire 11.7. Plafond en dalles de fibre minérale, dim.600x600mm Selon indications des plans Rez de Chaussée Ensemble des circulations communes a tous les niveaux Ensembles des bureaux et locaux communs ( a l exception des chambres) Ensemble de la zone centrale au R+2

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-8 PLAFONDS EN BOIS PLAFOND SUR OSSATURE EN DALLES DE BOIS Fourniture et pose de plafond industriel en dalles de bois : - Ossature primaire (pas de solivage de prévu) et secondaire en profilés acier laquée - Fixation au support par tige filetée - Dalles en panneaux de type perforés ou non de 60x60cm, composés d'une âme en aggloméré ignifugé replaqué d'un véritable placage bois, l'équilibrage du parement sera assuré par un véritable placage bois dans le cadre d'une face A/A. - Les panneaux auront une épaisseur totale de 16 mm a chants calibrés et posséderont un classement au feu M1 Leur perforation sera la suivante : Diamètre des trous : 8 mm Entraxe des trous : 20 mm - La mise en œuvre des panneaux sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant dans le respect de la norme NF XP 54-202 : panneaux décoratifs plaqués bois. - Cornière laquée délimitant les bordures du plafond 11.8. Plafond en dalles de bois, dim.600x600mm - ensemble du hall d accueil PLAFONDS EN PLAQUE DE CIMENT SUR OSSATURE METALLIQUE PLAFOND EN PLAQUES DE CIMENT SUR OSSATURE METALLIQUE+ISOLANT Fourniture et pose de plafond en plaques de ciment sur ossature métallique simple ou double en acier galvanisé d épaisseur 6/10 e - Echafaudage - Ossature primaire métallique a ce lot - Ossature métallique à fixer sous dalle du au lot gros oeuvre ou sous l'ossature primaire prévue ciavant - isolation en laine de roche de 150mm - Fixations des plaques par vissage - Plaques de ciment armé par un treillis de fibres de verre sur ossature métallique des établissements Knauf type Aquapanel Indoor ou équivalent - Traitement des joints entre plaques: colle polyuréthane Aquapanel disposée entre les plaques à l avancement L'étanchéité a l'air sera assurée par les joints (bande et enduit) - Nettoyage du chantier 11.9. plafond en plaques de ciment sur métal+fibre minérale 1 plaques Aquapanel, ép.12,5 mm R A =47dB(A) Suivant plans en périphérie du bâtiments pour habillage de l ensemble des sous face de dalle non isolé (a l exception des balcons) au droit des coursives extérieures (comprendre isolation de 180mm avec un Rw = 5.62) ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT SUR OSSATURE DOUBLE ET INDEPENDANTE Fourniture et pose d un ecran en doubles plaques de plâtre sur ossature métallique délimitant un vide de construction : - Ossature métallique double et indépendante ( comprendre tous renfort pour suspensions) - Accessoires d'assemblage, vis, etc. - Renforts bois incorporés dans les panneaux - Traitement des joints entre plaques - Finition des cueillies au moyen d'une bande à joints - Remplissage du vide intérieur par panneaux de fibre minérale de 45mm d'épaisseur

Référence : 13-14-00 FAUX PLAFONDS Page 11-9 - Nettoyage du chantier 11.10. ecran de cantonnement sur ossature métallique Epaisseur 98mm, 2x2 plaques standard, ép.12,5mm, ép.isolant=45mm, Modèle PLACOPLATRE Placostil.+plaques standard BA ou LAFARGE Prégymétal+plaques Prégyplac - en plafond au droit du vide de l escalier centrale MENBRANE D ETANCHEITE A L AIR MEMBRANE D ETANCHEITE A L AIR HYDRO-REGULANTE Fourniture et pose d une membrane déroulé -Pose sur la dalle haute du dernier niveau ou sur plafond plâtre avant la pose de l isolant -Jonction parfaitement étanche entre les panneaux a l aide de ruban adhésif spécifique au produit -Relevé en périphéries et collage au moyen de mastic -Suspente spécifique pour les zones suspendu en plafond -fourniture et pose de gaines étanches au droit des traversés de gaines -prévoir tous calfeutrement nécessaire a l étanchéité -Comprendre toute sujétion d étanchéité et ossature nécessaire a la pose de celle-ci 11.11. Membrane d étanchéité a l air hydro-régulante Membrane d étanchéité a l air type Stopvap de chez Isover ou techniquement équivalent en combles des derniers niveaux sur l ensemble du bâtiment ( avant la pose des isolant ) Nota : il est impératif de coordonner l intervention avec les titulaires de tous les autres corps d état